determinación de las áreas responsables de contratación y

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CAPUFE
V. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Para los contratos centralizados:
La Dirección Técnica
Para los contratos desconcentrados y FARAC:
Las Subdelegaciones o Subgerencias Técnicas.
Las áreas responsables de la ejecución de los trabajos serán:
VI. CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS
ACTOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN E
INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS
CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS
ACTO
CONVOCATORIA PÚBLICA
AUTORIZAR LISTADO DE CONTRATISTAS
EN PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN
ADJUDICAR
DIRECTAMENTE
UN
CONTRATO DE OBRA O SERVICIO
EMISIÓN DE BASES
CARGOS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS REPONSABLES EN
CONTRATOS ELABORADOS EN
OFICINAS CENTRALES
GERENTE
DE
LICITACIONES
Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
REPONSABLES EN CONTRATOS
ELABORADOS EN DELEGACIONES Y
GERENCIAS DE TRAMO
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO
DIRECTOR TÉCNICO
DELEGADO REGIONAL/GERENTE DE TRAMO
DIRECTOR TÉCNICO
DELEGADO REGIONAL/GERENTE DE TRAMO
GERENTE
DE
LICITACIONES
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
Y
SUBDELEGADO
TÉCNICO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
VISITA DE OBRA
GERENTE
CORRESPONDIENTE
OPERATIVO
SUBDELEGADO
TÉCNICO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
PRESIDIR JUNTA DE ACLARACIONES
GERENTE
CORRESPONDIENTE
OPERATIVO
SUBDELEGADO
TÉCNICO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
PRESIDIR ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES
GERENTE
DE
LICITACIONES
Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS /
SUBGERENTE
DE
DESARROLLO
DE
LICITACIONES
SUBDELEGADO
TÉCNICO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS
SUBGERENTES
DE
LAS
AREAS
OPERATIVAS, GERENTES OPERATIVOS Y,
SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA Y DIRECTOR TÉCNICO
SUPERINTENDENTES
SUBDELEGADO TÉCNICO
TÉCNICO
/
TÉCNICOS,
SUBGERENTE
ACTO
CARGOS DE LOS SERVIDORES
CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
6
CPFM - 01
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CAPUFE
PÚBLICOS REPONSABLES EN
CONTRATOS ELABORADOS EN
OFICINAS CENTRALES
GERENTE
DE
LICITACIONES
Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS /
SUBGERENTE
DE
DESARROLLO
DE
LICITACIONES
REPONSABLES EN CONTRATOS
ELABORADOS EN DELEGACIONES Y
GERENCIAS DE TRAMO
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO
RECEPCIÓN DE GARANTÍAS
SUBGERENTE DE CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA
SUBDELEGADO JURÍDICO
AUTORIZACIÓN PARA EXCEPTUAR AL
CONTRATISTA DE PRESENTAR SU FIANZA
DE CUMPLIMIENTO O DE VICIOS
OCULTOS EN LOS CASOS SEÑALADOS EN
LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIONES IX Y X,
Y 43 DE LA LOPSRM
DIRECTOR TÉCNICO
DELEGADO REGIONAL/GERENTE DE TRAMO
AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE
PLAZO EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY
DIRECTOR TÉCNICO
SUBDELEGADO
TÉCNICO
CANCELAR UNA LICITACIÓN
DIRECTOR TÉCNICO
FIRMA DEL CONTRATO
REVISIÓN
TÉCNICA:
GERENTE
DE
LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE
CONTRATOS
REVISIÓN
JURÍDICA:
SUBDIRECTOR
CONSULTIVO
REPRESENTANTE
POR
CAPUFE:
DIRECTOR DE ÁREA DESIGNADO POR EL
DIRECTOR GENERAL
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO
REVISIÓN
TÉCNICA:
SUBDELEGADO
TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO.
REVISIÓN
JURÍDICA:
SUBDELEGADO
JURÍDICO
REPRESENTANTE POR CAPUFE: DELEGADO
REGIONAL / GERENTE DE TRAMO.
PRESIDIR ACTO DE FALLO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
La entrega de proposiciones se hará por escrito en un sobre cerrado que contendrá la
propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a la propuesta podrá
entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.
Para facilitar el procedimiento de contratación, CAPUFE efectuará revisiones preliminares
respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los licitantes interesados,
cerciorándose que se encuentren inscritos en el registro de contratistas del Organismo, así
como de la documentación distinta a la correspondiente a la propuesta técnica y económica.
Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso y
participación a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su
documentación y proposiciones durante el propio acto de presentación.
CAPUFE podrá cancelar la licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera
podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la
extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento
de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia entidad. En el supuesto
de llevarse a cabo la cancelación de una licitación, el gerente de Licitaciones y Administración
7
CPFM - 01
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CAPUFE
de Contratos o el Subdelegado/Subgerente Técnico, deberá de comunicar por escrito y a
detalle a los licitantes, la causa o causas que la originó.
En los procedimientos de contratación, no se permitirá la presentación de ofertas o la
celebración de contratos, de aquellas personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
ACTO
TODAS LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL
ART. 84 DEL REGLAMENTO
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN OFICINAS
CENTRALES
RESIDENTE DE OBRA
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN DELEGACIONES Y
GERENCIAS DE TRAMO
RESIDENTE DE OBRA.
TODAS LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL
ART. 86 DEL REGLAMENTO
RESIDENTE DE OBRA/EMPRESA
SUPERVISIÓN EXTERNA
REVISAR Y AUTORIZAR
ESTIMACIONES
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
DE
SUBDIRECTOR Y GERENTE OPERATIVO
CORRESPONDIENTES
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO O RESIDENTE DE OBRA
REVISIÓN NUMÉRICA PARA TRÁMITE DE
ESTIMACIONES
SUBDELEGADO
TÉCNICO/SUBGERENTE
TÉCNICO
Y
GERENTE
OPERATIVO
CORRESPONDIENTE.
GERENTE OPERATIVO Y RESIDENTE DE
OBRA
SUBDELEGADO
TÉCNICO
DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE
LOS CONTRATOS
RESUELVE
RESCINDIR
CONTRATOS
MEDIANTE DICTAMEN
DIRECTOR TÉCNICO
SUBDELEGADO
TECNICO/SUBGERENTE
DE TRAMO Y RESIDENTE DE OBRA
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA
REPRESENTAR
AL
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR TÉCNICO MANCOMUNADO
CON DIRECTOR JURÍDICO
DIRECTOR TÉCNICO MANCOMUNADO CON
DIRECTOR JURÍDICO
ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO
QUE SUSTENTE LA FORMALIZACION DE
CONVENIOS.
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
REVISION Y TRAMITE DE DICTAMENES
QUE SUSTENTEN LA FORMALIZACIÓN DE
CONVENIOS
SUBDELEGADO
TECNICO
SUBDELEGADO
TÉCNICO
FINIQUITA LOS TRABAJOS
RESIDENTE DE OBRA
TODAS
AUTORIZACIÓN
DE
CAMBIOS
PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES
LAS
ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS
Y
DETERMINAR
SU
TEMPORALIDAD
ORGANISMO
EN
DE
RESCISIÓN
DE
TECNICO/SUBGERENTE
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISIÓN EXTERNA
TÉCNICO
/
EMPRESA
/
DE
SUBGERENTE
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO O RESIDENTE DE OBRA
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
RESIDENTE DE OBRA
8
CPFM - 01
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CAPUFE
ACTO
AUTORIZACIÓN
DE
GASTOS
RECUPERABLES
ORIGINADOS
CANCELACIÓN DE LICITACIONES
NO
POR
AUTORIZACIÓN
DE
GASTOS
NO
RECUPERABLES
ORIGINADOS
SUSPENCIÓN DE OBRA O SERVICIOS Y
POR TERMINACIÓN ANTICIPADA
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN OFICINAS
CENTRALES
DIRECTOR TÉCNICO
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN DELEGACIONES Y
GERENCIAS DE TRAMO
DELEGADO REGIONAL / GERENTE DE TRAMO
GERENTE OPERATIVO Y SUBGERENTE
TECNICO O SUBDELEGADO TÉCNICO Y
RESIDENTE DE OBRA
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA.
Preferentemente, los pagos que se realicen a las empresas contratistas, por concepto de
anticipo y pago de estimaciones, deberán realizarse a través de medios de comunicación
electrónica.
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, Capufe, a
solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido
el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por
días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente
las cantidades a disposición del contratista
CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS
AL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS
ACTO
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN OFICINAS
CENTRALES
RESIDENTE DE OBRA
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN DELEGACIONES Y
GERENCIAS DE TRAMO
RESIDENTE DE OBRA
INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LOS AVANCES
FÍSICOS –FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS
DIRECTOR TÉCNICO
SUBDELEGADO
TÉCNICO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN
PÚBLICA
SOBRE
LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS
41, Y 42 DE LA LEY
DIRECTOR TÉCNICO
SUBDELEGADO
TÉCNICO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
INFORME
DE
AVANCES
FÍSICOFINANCIEROS DE OBRAS Y SERVICIOS
9
CPFM - 01
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CAPUFE
ACTO
INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN
PÚBLICA
SOBRE
LA
FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE
OBRAS Y SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY
INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN
PÚBLICA
SOBRE
LA
FORMALIZACIÓN DE SUSPENCIONES,
RESCISIONES
Y
TERMINACIONES
ANTICIPADAS DE OBRAS Y SERVICIOS EN
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA
LEY
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN OFICINAS
CENTRALES
DIRECTOR TÉCNICO
RESPONSABLE EN CONTRATOS
ELABORADOS EN DELEGACIONES Y
GERENCIAS DE TRAMO
SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE
TÉCNICO
DIRECTOR TÉCNICO
SUBDELEGADO
TÉCNICO
TÉCNICO
/
SUBGERENTE
10
CPFM - 01