Pregunta N° Documento Referencia Pregunta Respuesta 1 Bases

FORMULARIO PARA PREGUNTAS
LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO 2 PUENTE
Pregunta
N°
1
Documento
Bases Técnicas
Referencia
Pregunta
Respuesta
Punto 7. Equipo Profesional.
Se solicita confirmar que para el puesto de Administrador de ITO se
acepta la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
equivalente a la de Ingeniero Civil y plenamente válida, en virtud del
convenio cultural Chile-España, mediante legalización por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se solicita considerar que para el puesto de Inspector de Terreno se
acepta la titulación de Ingeniero Constructor, y por lo tanto la
titulación homologa en España de Ingeniero Técnico en Obras
Se acepta
Públicas, en virtud del convenio cultural Chile-España, con legalización
por el Ministerio de Asuntos Exteriores
2
Bases Técnicas
Punto 7. Equipo Profesional.
3
Bases Técnicas
Punto 7. Equipo Profesional.
4
BASES ADM.
1.11. c)
5
BASES ADM.
1.21.
Se solicita aclarar experiencia Administrador de ITO, toda vez que los
años indicados en la experiencia específica en ITOs superan los años
solicitados desde la obtención del título.
Plan de Prevención de riesgos Favor, confirmar si en esta fase de la
licitación el alcance del plan de prevención de riesgos es solo una
propuesta, que será desarrollada posteriormente por el oferente
adjudicado.
Se acepta
Remítase a circular aclaratoria N°6
Si. Considerar el plan de prevención de riesgos como una
propuesta.
Seguros. “El contratista deberá entregar a EFE a mas tardar a los 5
días hábiles de la notificación de la adjudicación... un seguro de
Se darán día de flexibilidad en el caso de que el proveedor
responsabilidad civil” . Favor, tener en cuenta que la gestión de dichos lo solicite.
seguros se demora más de lo indicado en las bases.
6
BASES ADM
formulario n°9
En la nota adjunta en el formulario n°9, se indica que además se
presentará un presupuesto detallado del servicio involucrado en el
proyecto. Se deberán emplear como base los formatos presentados en
Remítase al formulario N°9 y N°10 entregados.
el formulario n°10 . Favor, para homogeneizar ofertas, se solicita que
EFE haga entrega de un único formulario n°10, el cual ya incluya
equipo de topografía (topógrafo, alarife, etc. )
7
BASES ADM
formulario n°9
Dicho formulario no tiene en cuenta los gastos generales. Favor,
indicar si se han de tener en cuenta den cada precio unitario o se han Remítase a Circular Aclaratoria N°7
de desglosar al final junto con el % de las utilidades
8
BASES ADM
Formulario n°10.
9
BASES TÉCNICAS
7
10
BASES TÉCNICAS
7
11
BASES TÉCNICAS
7
12
BASES TÉCNICAS
9.6.1.
Instalación de Faenas. Favor, confirmar que también se dispondrá de
los espacios necesarios para colación de los profesionales.
13
BASES TÉCNICAS
9.10.
Informes. Confirmar si la entrega de los informes constará de 3 copias
Solo entrega de informes en digital mas una carta. Todo
anilladas, o se hará entrega de estos de forma digital al administrador
con firma digital de los profesionales.
de contrato de EFE.
Recepcion final: si se requiere de pruebas especiales (seguimiento
topográfico, análisis de concentración de partículas u otras), estas
deberán ser propuestas por EFE y diseñadas por la ITO para ser
comunicadas al Contratista. Favor, considerar un ítem de Gastos
reembolsables para los trabajos especiales que se deban realizar.
Los gastos asociados a las pruebas son por cuenta de la
constructora.
Favor, indicar donde se realizaran las reuniones de obra.
Reuniones quincenales. Una en obra y otra en Santiago.
Equipo Profesional
Se solicita aceptar Ingeniero Constructor o constructor civil para el
cargo de Inspector de terreno(3)
Remítase a circular aclaratoria N°6
Se solicita que la ITO no deba aprobar proyectos definitivos de los
contratistas, considerando que el equipo es limitado.
14
BASES TÉCNICAS
9.17
15
BASES TÉCNICAS
10
16
Bases Técnicas
17
Bases Técnicas
Tareas a realizar
18
Bases Técnicas
Recursos
19
Bases Técnicas
Control de calidad
20
21
22
Bases
Administrativas
Bases
Administrativas
BA
Presentación de Oferta. Antecedentes
Técnicos
Presentación de Oferta. Formulario N°7
Seguros
Favor, incluir un ítem de revisión, aprobación y validación de las
carpetas del proyecto definitivo entregada por la empresa
constructora adjudicada de las obras.
Favor, justificado en % de participación de los perfiles, admitir un
único profesional para el perfil de Administrador de contrato de la ITO
y Oficina técnica..
Favor, reconsiderar el % de participación del Administrador de
contrato teniendo en cuenta sus tareas dentro de la inspección,
incluida la reunión semanal fijada en las bases técnicas.
Favor, considerar el % de participación del personal y la ubicación de
las obras a inspeccionar, ya que los tiempos de desplazamiento son
considerables.
Se solicita indicar año mínimo de las camionetas
Se solicita indicar si la ITO debe contra con Plan de aseguramiento de
calidad
Remítase a las bases.
Remítase a circular aclaratoria N°6
Remítase a circular aclaratoria N°6
Remítase a circular aclaratoria N°6
EL contratista de obras dispondrá del espacio para el
personal de la ITO. Esto es puestos de trabajo, baño, luz,
agua. La ITO deberá considerar equipos computacionales,
impresora y papelería.
La misión de la ITO en este sentido, es revisar el programa
de la obra. Validar los plazos de ejecución de acuerdo al
rendimiento. Metodologías de trabajo propuestas. Tipo de
materiales propuestos. No debe validar los modelos de
calculo para el reforzamiento.
Remítase a las bases técnicas como recursos mínimos
solicitados.
Si debe contar con un plan de aseguramiento de calidad.
No deben ser notariales. Solo firmadas por cada
profesional.
Quién debe firmar al pie del Curriculum Vitae, el profesional o el
El profesional.
Consultor?
En el punto 1.21. SEGUROS de las Bases Administrativas se solicita un
Seguro de Responsabilidad Civil. Entendemos que este seguro le
Debe considerar un seguro de responsabilidad civil para el
corresponde más bien a los Contratistas de Construcción y no a los
personal de terreno.
consultores de ingeniería que presentan un servicio. Agradeceremos
aclarar.
Las cartas compromiso de los profesionales deben ser notariales?
23
BT
Equipo profesional
En el punto 7 de las Bases Técnicas no se establece como parte del
equipo profesional un encargado o jefe de Oficina Técnica.
Agradeceremos aclarar si corresponde considerar como parte del
equipo base y las condiciones que éste debe cumplir.
24
BT
Equipo profesional
Solicitamos aclarar respecto del Equipo Profesional, lo señalado en la
charla informativa, debido a que se modificaría lo estipulado en Bases Remítase a circular aclaratoria N°6
Técnicas.
Remítase a circular aclaratoria N°6
25
BT
Funciones ITO
En el punto 9, letra k de las BT se señala entre las funciones de la ITO:
“Inspeccionar, validar y aprobar o rechazar los diseños, planos,
estudios y especificaciones de los Proyectos Definitivos de los
Contratistas…”, lo que se refuerza en el punto 9.1. Estimamos que esa
responsabilidad debe mantenerse en los especialistas que
Remítase a respuesta N°17
desarrollaron los proyectos de Rehabilitación y Reforzamiento y la ITO
debiese gestionar la validación y aprobación o rechazo con ellos, así
como la revisión de que las Carpetas del Proyecto Definitivo
contengan todos los antecedentes necesarios. Agradeceremos aclarar.
26
BT
Funciones ITO
En el punto 9, letra n de las BT se señala entre las funciones de la ITO:
“Abrir y llevar un documento denominado ‘libro de obras’”, pero en el Se llevara un libro único de comunicaciones que será el de
2° párrafo del punto 8 se indica que esa es responsabilidad del
la obra.
Contratista. Agradeceremos aclarar.
27
BT
Cumplimiento de plazos
En el último párrafo del punto 9.5 de las BT se señala que: “En caso de
existir desviaciones respecto a los plazos aquí descritos, la ITO deberá
gestionarlas con el objeto de cumplir los plazos establecidos en el
contrato de obras”. Agradeceremos especificar los alcances de dicha
“gestión” y las herramientas que dispondrá para ello.
Le gestión de la ITO será el control diario de la obra. Deberá
dar las alertas oportunas a EFE y al Contratista con el fin de
que este recupere el avance programado. Además de
proponer acciones para recuperar el retraso.
Remítase a las bases.
Existirán dos instalaciones de faena. Una para cada periodo
de ejecución de las obras Teno N°2 y Panguilemo. Trabajos
que se programan de forma secuencial.
28
BT
Recursos
En el último párrafo del punto 9.6 de las BT se señala que: “Además
deberá considerar todo el apoyo tecnológico necesario para …,
además se deberá considerar todo aquel solicitado por la
administración de EFE”. Agradeceremos informar el equipamiento
que solicitará EFE.
29
BT
Instalación de faenas
En el punto 9.6.1 de las BT se indica las características de las
instalaciones de faenas que proveerá el Contratista del respectivo
contrato, agradeceremos confirmar si existirá un contrato por cada
puente, y por lo tanto una instalación de faena por puente.
30
BT
Instalación de faenas
31
BT
Computación
32
BT
33
BT
Agradeceremos informar si es que el Contratista también proveerá el
suministro de agua, luz y telefonía para el uso de la ITO en las
instalaciones de faenas.
En el último párrafo del punto 9.6.4 se indica considerar “… la
impresión de informes y planos cuando corresponda”.
Agradeceremos precisar el alcance de la impresión de planos
(volumen, formato), de manera de evaluar el uso de plotter en
terreno y la cantidad de insumos requeridos.
En los puntos 9.7 y 9.14 se indica que la ITO deberá “…aportar los
Generales / Prevención de riesgos y medio
elementos de Protección Personal necesarios para todo el personal”.
ambiente
Suponemos que se refiere a todo el personal de la ITO.
Ventanas de trabajo
34
BT
Archivos, registros e informes
35
BT
Archivos, registros e informes
36
BT
Archivos, registros e informes
Remítase a respuesta N°12.
No se requiere plotter. Solo imprimir los planos en tamaño
doble carta o tabloide a color.
Si. Solo al personal de la ITO.
Agradeceremos la entrega de mayor información y detalles respecto a
las “Ventanas de Trabajo” según sector, señaladas en el punto 9.8, y Considerar turno de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.
que es necesario conocer para evaluar los horarios especiales y turnos Un domingo o sábado cada dos meses.
de los ITOs de Terreno, en caso de ser necesarios.
En el punto 9.10 se menciona que “…Los informes de avances de las
obras deberán ser presentados en 3 copias, anillados acompañados
cada uno de 3 archivos magnéticos”. Considerando la cantidad de
informes y la periodicidad requerida, sugerimos que los Informes
Mensuales y Finales se entreguen e 3 copias anilladas acompañados
de 1 archivo magnético y que los demás informes se entreguen en
formato digital enviado mediante correo electrónico.
Remítase a respuesta N°13.
Adicionalmente, solicitamos confirmar lo señalado en charla
informativa respecto de la entrega de informes en formato digital,
Remítase a respuesta N°13.
señalando a cual o cuales de los tipos de informe corresponde esta
indicación.
En el punto 9.10 se menciona que “La entrega del informe mensual de
actividades por parte de la ITO y su aprobación por parte de EFE, será
requisito necesario para cursar el Estado de Pago correspondiente al Tres días habillas.
período informado”. Agradeceremos informar el plazo de EFE para
aprobar el informe de la ITO.
37
BT
Archivos, registros e informes
En el punto 9.10 se indica que la ITO debe tener un archivo “…
actualizado y completo con todos los trabajos realizados en terreno,
Carta Gantt, Curva de Avance Físico Real, Curva de Avance Físico
Programado, análisis de causas de atrasos y medidas adoptadas, etc.,
todos estos documentos deberán ser aprobados por el Administrador Dos semanas.
del Contrato de EFE, los cuales deberán ser complementados con
registros fotográficos y/o videos recolectados durante las visitas y/o
inspecciones en terreno”. Se solicita precisión respecto al desfase
aceptable en la actualización de la información.
38
BT
Archivos, registros e informes
En el punto 9.10 se indica que para programar y controlar los avances
del proyecto se debe utilizar el software “Project 2003”. Debido a que Se podrá usar el software Project con que cuente el
esta versión está descontinuada desde hace muchos años, se propone Consultor.
utilizar MS Project 2010 o superior o el Oracle Primavera.
39
BT
Archivos, registros e informes
En el punto 9.10 se indica que en caso de ocurrido un incidente o
accidente “…la ITO deberá investigar este evento y enviar el informe
final de la investigación pertinente al Administrador del Contrato de
La ITO deberá elaborar el informe respectivo. Para ello
EFE…”. Requerimos precisar la responsabilidad y alcance del
podrá apoyarse en el área de prevención de riesgos de EFE
Contratista en la investigación de dichos eventos, ya que entendemos y del Contratista.
que la labor del profesional de Prevención de Riesgo se debe apoyar
en el equipo de prevención de la Constructora
En punto 9.12 de las BT se señala que la ITO “…debe proponer a EFE
la/s solución/es de los problemas que se encuentren pendientes de
resolución”. Entendemos que para los problemas que no tengan
La ITO deberá proponer soluciones a aspectos técnicos o
respuesta en los documentos del proyecto (planos, especificaciones
metodológicos. Si existen modificaciones al proyecto, NO
técnicas, fichas u otros), la labor del ITO es coordinar con el Consultor será función de la ITO desarrollar los estudios necesarios.
responsable del diseño una solución al problema detectado.
Agradecemos confirmar
40
BT
Resolución de problemas
41
BT
Control de calidad
42
BT
Control de calidad
43
BT
Contraparte técnica
44
Formulario 7
Carta compromiso
45
Visita a terreno
Visita a terreno
46
Bases Técnicas
Numeral 7
47
Bases Técnicas
Numeral 7
48
Bases Técnicas y PPT
Punto 9.15 y diapositiva 8 del PPT
49
PPT
Diapositiva 7
50
PPT
Diapositiva 7
51
Bases Técnicas
Punto 6. Formas de pago
52
Bases Técnicas
Punto 6. Formas de pago
El punto 9.13 y 9.16 se refieren al Control de la Calidad.
Agradeceremos aclarar.
En el punto 9.13. CONTROL DE LA CALIDAD TÉCNICA de las Bases
Técnicas se indica: “El control de la calidad técnica de la ejecución de
las obras desarrolladas por el Contratista, serán responsabilidad
directa de la ITO…”, esto quiere decir que no se le exigirá al
Contratista que desarrolle sus trabajos bajo un esquema de
autocontrol y calidad certificada, si es así no será suficiente asegurar la
calidad de las obras con el equipo solicitado para ITO por EFE.
Agradeceremos aclarar.
Si se refiere al control de Calidad.
La calidad técnica de la obra es responsabilidad directa del
Contratista. La ITO deberá velar por el cumplimiento de
ella.
En el segundo párrafo del punto 10 se señala que la ITO debe
contemplar reuniones semanales en las que eventualmente participe
No debe considerar especialistas en su equipo. Solo el
“…alguno de los especialistas comprometidos”, pero en las BT no se
equipo profesional mínimo requerido.
menciona el requerimiento de especialistas o profesionales diferentes
los indicados en el punto 7. Agradeceremos aclarar.
Formulario N°7: agradeceremos aclarar si la Carta Individual de
Compromiso de los profesionales es notarial
En caso de efectuarse una visita a terreno, solicitamos incluir una
nueva ronda de consultas, de forma de poder aclarar las dudas que se
produzcan durante ésta.
Por favor, confirmar que los requerimientos de profesionales serán los
establecidos en la presentación PPT, expuesta en la charla informativa
del día 20 de abril 2016 y no los establecidos en el punto 7 las Bases
Técnicas.
En relación a lo referido en el penúltimo párrafo del punto 7 de las
bases técnicas, cito textual: " El proponente deberá especificar que
cada uno de los profesionales, especialista y técnicos son de
dedicación exclusiva en la ejecución de la obra correspondiente". Se
agradecerá explicar como comprender lo citado acá , si se solicita
profesionales con tiempos pre definidos no iguales a un 100% salvo 1
de ellos.
En el punto 9.15 Control de Obras, sé instruye informar cuando se
genere un desfase mayor al 8% del programa oficial. En el PPT
diapositiva 8 penúltimo punto, se establece para ello el 5 %. Por favor
definir cual criterio se usará.
En la presentación PPTse establece como inspector de terreno, cito
textual: "1 Inspector de Terreno (IT): Ingeniero Civil". Se solicita poder
participar en esta licitación con un Constructor Civil para ese cargo.
En la presentación PPTse establece como Administrador de ITO , cito
textual: "1 Administrador de ITO (AC): Ingeniero Civil". Se solicita
poder participar en esta licitación con un Constructor Civil para ese
cargo.
De la forma de pago, se solicita especificar los hitos H1, H2, H3, H4, H5
de la tabla del punto 6 de las bases técnicas. Así también, confirmar
que estos hitos corresponden a un plazo definido en la misma tabla,
donde “To” corresponde al inicio del contrato de estos servicios de
ITO
En el punto 6 de las bases técnicas se indica que “en caso de cumplir
el último hito antes de cumplido el plazo, los pagos mensuales
restantes serán pagados junto al pago asociado a la finalización del
último hito.” Se consulta cómo se pagará en caso de retrasos de estos
hitos.
En punto 9.1 de las bases técnicas se mencionan algunas tareas
preliminares a las obras. Se consulta el plazo entre la recepción de la
Carpeta del Proyecto Definitivo que entrega la empresa Constructora
y el inicio de las obras. También se consulta si este servicio está
considerado dentro de los 315 de plazo de la consultoría.
53
Bases Técnicas
Punto 9.1
54
Bases Técnicas
Punto 7
55
Bases Técnicas
Punto 7
56
Bases Técnicas
Punto 6
Favor aclarar cómo proceder con los pagos en caso de disminución o
aumento de plazo de los servicios.
57
Bases Técnicas
Punto 6
Favor aclarar cómo proceder con los pagos en caso de disminución o
aumento de profesionales del Equipo Profesional
58
Bases Técnicas
Punto 6
Favor indicar el hito que dará inicio a los servicios de ITO, a partir del
cual se contarán los 315 días de plazo de esta consultoría.
Se solicita que los Inspectores de Terreno (IT), según descripción del
punto 7 de las bases técnicas, puedan ser también Ingenieros
Constructores o Constructores Civiles.
por favor rectificar equipo de trabajo según lo informado en reunión
aclaratoria
Remítase a respuesta N°20.
Remítase al cronograma vigente.
Remítase a circular aclaratoria N°6
Remítase a circular aclaratoria N°6
Considerar desfase mayor al -5%.
Remítase a circular aclaratoria N°6
Remítase a circular aclaratoria N°6
Remítase a Circular Aclaratoria N°7
Si se retrasan los hitos de obra, se retrasa el pago de los
hitos de la ITO.
Si ese plazo esta considerado dentro del plazo del contrato.
Remítase a circular aclaratoria N°6
Remítase a circular aclaratoria N°6
el contrato es a suma alzada. Se procederá de acuerdo a lo
estipulado en el borrador de contrato. De existir un
aumento en el plazo del contrato de obra, EFE resolverá el
aumento del servicio.
el contrato es a suma alzada. NO se puede modificar el
equipo profesional.
Desde la entrega de terreno To.
59
Bases
Administrativas
60
Bases Técnicas
61
Bases Técnicas
62
Bases Técnicas
63
Bases Técnicas
64
Bases Técnicas
65
Bases Técnicas
66
Bases Técnicas
67
Bases Técnicas
68
Bases Técnicas
69
Bases Técnicas
¿Se va a publicar, con anterioridad a la fecha de recepción de ofertas, No. Este será entregado en el acto de recepción oferta
el presupuesto referencial del contrato?
técnica y económica.
¿Se acepta para el puesto de Jefe de Oficina Técnica el título español
Equipo Profesional: Jefe de Oficina Técnica de "ingeniero de caminos, canales y puestos" equivalente al chileno
Remítase a circular aclaratoria N°6
de "ingeniero civil"?
Presupuesto Referencial
¿Puede realizarse postulación para la categoría de inspectores que no
sean necesariamente Ingenieros Civiles si no Ingenieros de Ejecución o Remítase a circular aclaratoria N°6
Constructores Civiles con amplia experiencia en este tipo de servicios?
Apartado 4
Apartado 9.2
Apartado 9.6.1
En apartado 4 de las Bases Técnicas se indica que los alcances y
detalles de las obras a supervisar se encuentran en los “Apéndices”,
pero estos no han sido entregados en la documentación facilitada
En apartado 9.2 de las Bases Técnicas se indica que la ITO asumirá la
representación de EFE en la coordinación de las relaciones con
organismos externo. Favor aclarar el alcance de esta afirmación.
¿Corresponde sólo a labores de coordinación o también incluye la
representación de EFE ante organismos externos y por tanto
incorpora la toma de decisiones?
¿Quién fiscaliza o realiza el control dimensional de las obras dado que
no aparece claramente especificado dentro de los servicios a realizar
por la ITO?
Favor confirmar que la conexión móvil de internet para los integrantes
del servicio ITO es de cargo y costo del contratista de obras según lo
indicado en bases Técnicas apartado 9.6.1
Favor indicar el número de licencias de AutoCAD necesarias.
Favor indicar cual será el software de aplicación para el control del
programa de trabajo de los contratistas
Favor indicar el número de licencias necesarias para el software de
control de programa de obras.
Ver estudio de ingeniería que esta en la página de EFE
licitaciones.
http://www.efe.cl/licitaciones/licitaciones_detalle/700/obr
as-de-rehabilitacion-y-reforzamiento-2-puentes
Estos temas serán resueltos por EFE. La ITO debe apoyar
técnicamente en dichas reuniones.
Lo que hace la ITO es una Inspección Técnica de la Obra.
Es de cargo de la ITO.
No se requiere licencia.
Project.
No se requiere licencia.
¿Quién se hace cargo del aseo y limpieza de las oficinas de la ITO?
El Contratista de obras.
¿Es necesario tener licencia de AutoCAD o bastaría solo con un
visualizador de planos?
¿Podrían indicar la ubicación de los sitios de almacenaje o bodegas de
elementos?
Se requiere el uso de AutoCAD ya sea visualizador o el
software completo.
Instalación de faenas del Contratista. Las que podrán ser
cercanas a cada uno de los dos puentes.
La instalación de faenas podrá estar cercana a uno de los
dos Puentes.
70
Bases Técnicas
71
Bases Técnicas
72
Bases Técnicas
¿Podrían indicar la ubicación de las oficinas de la ITO?
73
Bases Técnicas
¿Será responsabilidad de la ITO el despacho de materiales de bodega
y su control de stock?
No es responsabilidad de la ITO. El despacho de materiales
de bodega y control de Stock es del Contratista de Obras.
74
Bases Técnicas
¿Hasta dónde llega la autoridad de fiscalización de la ITO? ¿tiene la
ITO atribuciones para detener los trabajos en caso de observar
incumplimientos tanto en temas técnicos, de calidad o de seguridad?
La ITO no tiene autoridad para detener las obras. Debe
comunicar el incumplimiento al administrador de contrato
de EFE quien decidirá respecto de la situación.
75
Bases Técnicas
¿De quién es la responsabilidad de realización de ensayos específicos
para las obras?¿es el contratista quien debe coordinarlos y
programarlos? ¿La ITO únicamente procederá a recibir los resultados
de dichos ensayos?
El contratista de obras es quien desarrolla los ensayos
específicos a su costo y la ITO es La encargada de revisar
los resultados.
76
Bases Técnicas
¿Cuáles son los documentos o información que incorporan las
denominadas “Carpetas de Proyecto Definitivo” que entregan las
empresas adjudicatarias de las obras, según lo indicado en las Bases?
Programación de la obra. Procedimientos de trabajo.
Protocolos. Metodología. Subcontratos. Planos. Cantidades
de obra definitivas.
77
Bases Técnicas
Confirmar que las oficinas de la ITO serán dispuestas y alhajadas con
todo lo necesario por parte del contratista de obras.
Remítase a respuesta N°12.
78
Bases Técnicas
Apartado 9.6
En apartado 9.6 de las BT se indica que se deberán considerar
equipos de radiocomunicación. Favor especificar que tipo de equipos
La ITO deberá considerar comunicación por teléfono móvil.
y sus características. Favor indicar si EFE proveerá la banda de
comunicación
79
Bases Técnicas
En el punto c del apartado correspondiente a la recepción de Hitos del
Contrato se indica textualmente "Si las observaciones fuesen
menores, entendiendo por tales aquellas que razonablemente pueda
4 días.
estimarse que sean subsanables en un plazo máximo de dos (4) días,
la ITO procederá a la recepción conforme del Hito, ….”. Favor aclarar
cual es el plazo máximo que debe ser considerado.
80
Bases Técnicas
Confirmar que el consultor debe tomar un seguro de responsabilidad
civil
Se confirma.
81
Bases Técnicas
Favor especificar características técnicas de los vehículos a disponer
para el servicio, tales como potencia, año, tracción, etc.
Remítase las bases.
82
Bases Técnicas
83
Bases Técnicas
84
Bases Técnicas
85
Formulario Editables
86
Bases Técnicas
87
Bases Técnicas
EFE podrá solicitar los planes que estime necesarios, los
¿Será exigido por EFE a los contratistas un plan de Inspección y Ensayo
que serán remitidos directamente por el contratista a la
(PIE) que debería ser traspasado a la ITO para su control?
ITO.
¿Dentro del alcance de la ITO se considera la realización de controles
No se consideran dichos controles.
topográficos?
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿qué profesional de los
requeridos realizaría dichas actividades? ¿no sería necesario incluir
Remítase a respuesta N°83.
alarifes para cotizar el servicio de topografía?
En el itemizado de precios aparece los ítem Ingeniero de Oficina
Técnica y Secretaria. Favor confirmar la necesidad de estas categorías
profesionales. En caso de ser solicitadas, favor indicar cual sería el
Remítase a circular aclaratoria N°6.
perfil requerido para cada una de ellas y su porcentaje de dedicación
al contrato.
¿Cuáles serán los porcentajes de participación de los profesionales
Remítase a circular aclaratoria N°6.
para el proyecto?
¿Los informes a entregar deberán ser en digital o en copia física?.
Remítase a respuesta N°13.
88
Bases Técnicas
Agradeceremos indicar ¿Cuál es el orden de apertura de la oferta?
89
Bases Técnicas
¿Cuáles son las validaciones que debe pasar el contratista por parte
EFE?.
90
Bases Técnicas
91
Bases Técnicas
Remítase al cronograma vigente.
El Contratista de obras debe validar la ingeniería de detalle
del proyecto.
NO se debe considerar vehículo para el administrador de
Aclarar si para el administrador de EFE se debe considerar camioneta.
contrato de EFE.
¿El Plan de Prevención de Riesgos, se debe presentar junto con la
oferta técnica o lo debe presentar el proponente adjudicado al inicio Se debe presentar en la oferta técnica.
de los trabajos?