32102001-019-09 Las presentes prebases se emiten de conformidad con el al Artículo 19 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION PLIEGO DE REQUISITOS Parte Informativa 1.2.3.4.- Pliego de requisitos Modelo de contrato Planos, normas y especificaciones. Documentación complementaria derivada del proceso de Licitación. 1 de 122 32102001-019-09 1.- Pliego de Requisitos I.- Antecedentes La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana convoca a participar en un concurso de acuerdo a Convocatoria Pública Nacional No. 3, de fecha 31 de marzo del 2009, a los constructores nacionales que se encuentren debidamente constituidos o legalmente organizados en el País, interesados en participar en el concurso de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado para la: “Instalación de 2,500 medidores de agua potable de 19 mm. (¾”) en el Distrito Florido ( VII ), ubicado en el Municipio de Tijuana”. II.- Definición de términos: En este pliego y sus anexos, se entenderá por el “Organismo” o la “C. E. S. P. T.” a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El “licitante”, indistintamente a las personas físicas o morales que participen en el concurso y estén capacitadas para contratar la construcción de la obra. “El domicilio”, a la dirección de las Oficinas de la Subdirección de Construcción, ubicado en Boulevard Federico Benítez número 4057-C, Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California. III. - Referencias: Concurso No. 32102001-019-09 relativo a la “Instalación de 2,500 medidores de agua potable de 19 mm. (¾”) en el Distrito Florido ( VII ), ubicado en el Municipio de Tijuana”. a) Ninguna de las condiciones contenidas en el Pliego de Requisitos, así como las Proposiciones presentadas por los “licitantes”, podrán ser negociadas o modificadas. b) Fecha estimada para inicio de los trabajos: 11 de mayo del 2009, fecha estimada de terminación 06 de noviembre del 2009. c) Plazo de ejecución de la obra: 180 días naturales. d) Materiales que proporcionará C. E. S. P. T.: Medidores, caja de plástico y llave de banqueta. e) Se efectuará una primera Junta de Aclaraciones previa a la presentación de propuestas, misma que se llevará a cabo el día 07 de abril del 2009 a las 10:00 horas, y se celebrarán el número de juntas que se consideren necesarias, mismas que se realizarán en “El domicilio”. El licitante que haya cubierto el costo de las bases podrá presentar preguntas relativas a las bases de Licitación, A efecto de cumplir con lo que establece el tercer párrafo del artículo 22 del RLOPSRM, deberán presentarlas por escrito, adjuntando copia del comprobante de pago de las bases; para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión 2000 o anterior, dirigido a la C. E. S. P. T., a la dirección indicada en la convocatoria, siempre y cuando estas sean recibidas a más tardar el día de la junta de aclaraciones; “C. E. S. P. T.” podrá modificar la convocatoria y/o las bases de licitación, por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 35 de la LOPSRM y 18 de su RLOPSRM; sin embargo, cuando derivado de la junta de aclaraciones se modifique la fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, su publicación no será necesaria, debiéndose modificar igualmente el periodo de venta de bases que será hasta el sexto día natural previo a la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Se podrán recibir preguntas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica al correo electrónico [email protected] o vía fax, y éstas serán consideradas únicamente si se incluye por el mismo medio copia del recibo de pago de bases respectivo, por lo que se recomienda a los licitantes que tengan 2 de 122 32102001-019-09 dudas sobre estas bases de licitación, presentar por escrito sus preguntas de carácter técnico y administrativo preferentemente a más tardar 3 (tres) días hábiles previos al acto de Junta de Aclaraciones dirigidas a Ing. Heraclio Salazar Hernández, al teléfono y fax 01(664) 104 5159, fax 01(664) 104 5154. Posterior a la última Junta de Aclaraciones C. E. S. P. T. no recibirá ninguna pregunta adicional. “El Organismo”, en sus oficinas, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido. Ya que cualquier modificación al Pliego de Requisitos, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y no será necesario publicarlas, los cuales deberán anexarlos en el documento 4, de este fólder. f) El acto de presentación y apertura de proposiciones, se realizará a las 11:00 horas del día 21 del mes de abril del año 2009, en “El domicilio”. Las propuestas deberán presentarse personalmente a más tardar a la hora y día antes indicado, momento en que se dará inicio el acto de presentación y apertura de proposiciones. En caso de que el licitante adquiera las bases de la licitación a través del sistema Compranet, para que sus preguntas sean tomadas en cuenta, deberán acudir personalmente a entregar copia de su recibo de pago o enviarlo digitalizado, en caso de no ser así deberán enviarlo a mas tardar al siguiente día del cierre de inscripciones para ser tomados en cuenta en el acto de presentación y apertura de propuestas. Si derivado de la (s) junta (s) de aclaraciones se programa una última junta de aclaraciones para realizarse en la fecha límite de venta de base, “LA CONVOCANTE” recibirá preguntas hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la realización de la última junta de aclaraciones. Toda la propuesta que reciba “El Organismo” después del plazo anteriormente establecido no será considerada y se devolverá sin abrir al licitante. Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa con tinta, por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos. Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, tanto en las oficinas de la “C.E.S.P.T.”, para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. g) Lugar y Plazo para emisión del fallo: El fallo se llevará acabo en “El domicilio”, dentro de un plazo que quedará comprendido dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del acto de presentación y apertura de propuestas, tentativamente programándose para el día 29 del mes de abril del año del 2009. Cuando por circunstancias imprevistas no fuera posible determinar el fallo dentro del plazo previsto, podrá diferirse en términos del artículo 37 de la LOPSRM, se fijará y comunicará a los interesados la nueva fecha, siempre y cuando el nuevo plazo no exceda de los 30 treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante por escrito, las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora. El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, 3 de 122 32102001-019-09 poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”. En sustitución de esta junta, “LA CONVOCANTE” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los participantes. En su caso, adjunto a la comunicación antes referida, “LA CONVOCANTE” proporcionará a cada licitante un escrito que indique las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora. h) Lugar y Plazo para la firma del contrato: La firma del contrato se llevará acabo en “El domicilio”, dentro de un plazo que quedará comprendido dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación del fallo, programándose tentativamente para el día 30 del mes de abril del año del 2009. Se indica en forma expresa que previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, Registro Federal de Contribuyentes; una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples. Así mismo deberá presentar Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus contribuciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de la regla 2.1.14 contenida en la Cuarta Resolución de Modificaciones a la resolución Fiscal para 1999, y demás disposiciones aplicables, además deberá exhibir la ultima declaración de pago provisional de impuestos. En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación del párrafo anterior de cada uno de los integrantes del grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, así como el contrato original de asociación debidamente notariado. Si el licitante ganador no firma el contrato en el plazo establecido en el inciso i), por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM., en este caso “La C.ES.P.T.” podrá, sin necesidad de convocar a nuevo concurso, adjudicar el contrato al “licitante” que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia respecto a la ganadora inicialmente no sea superior al 10% (diez por ciento). i) Plazo para la entrega de las garantías contractuales: dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo, las cuales son: fianza para la correcta aplicación del anticipo por el 100% (cien por ciento) del anticipo y fianza de cumplimiento del contrato por el valor del 10% (diez por ciento) del importe del contrato; estas deberán acompañarse por escrito firmado por quien expida la fianza o por el representante legal de la empresa o persona física que suscribirá el contrato. j) La ejecución de las obras: se ajustará a las inversiones que para cada año autorice la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con el oficio de aprobación el monto de la asignación será igual al monto del contrato. k) Anticipo: Para la iniciación de la obra se entregará por única vez al contratista un anticipo del 10% (diez por ciento) sobre el monto del contrato, para la construcción de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. l) Monedas en que podrán presentarse las proposiciones: únicamente en peso mexicano. m) Idioma.- Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en idioma español, excepto que se trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en idioma inglés acompañados de traducción simple en español. n) Se podrán subcontratar partes de la obra; Para lo cual dentro de su propuesta en el documento numero 11, deberán manifestarlo presentando la(s) carta(s) de compromiso de la(s) empresa(s) especificando la(s) parte(s) de la obra que subcontratara(n). 4 de 122 32102001-019-09 o) Proyecto, normas y especificaciones: Forman parte de estas bases el proyecto arquitectónico y/o ingeniería, las normas de calidad y las especificaciones aplicables a la obra; mismas que se anexan para su revisión. p) Contrato y catalogo.- Se agrega a estas bases de licitación el modelo de contrato que se sujeta a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. Igualmente se agrega el catalogo de conceptos y la relación de conceptos de trabajos más significativos. q) De conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 31 de la LOPSRM en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la LOPSRM. ni que por su conducto participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por la Secretaria de la Función Pública o que se encuentren en alguno de los supuestos previstos por el artículo 33, fracción XXIII de la misma Ley IV.- Condiciones. Al formular la proposición “El licitante” tomará en cuenta las situaciones siguientes: Primera: Que la obra se llevarán a cabo con sujeción a las Bases de concurso que se sujetan a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor y su Reglamento, las especificaciones generales, complementarias y particulares, los programas de ejecución de obra, suministro de materiales, mano de obra y equipo, y los precios aplicados en la valorización de la propuesta. Segunda: Que con relación a los precios unitarios a que se alude en este pliego, cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción en los costos de la Obra aún no ejecutadas según programa, el contratista en los términos expresados en los artículos 56, 57 fracción II y III y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 105, 106, 145, 146, 147, 148 y 153 de su reglamento, de conformidad con la cláusula referente a “ajuste de costos” del modelo de contrato, el licitante podrá solicitar la revisión de dichos costos, así mismo la “C.E.S.P.T.” emitirá la resolución que acuerde el aumento en caso de ser procedente, y en caso de reducción “C.E.S.P.T.” procederá a efectuar la reducción correspondiente. Tercera: Cada interesado que haya adquirido las bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las bases de licitación. El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras, a menos que constituyan un caso fortuito o fuerza mayor en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras. El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de la “C.E.S.P.T.”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron, descripción del concepto y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la licitación. El licitante a quien se adjudique el contrato será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale la “C.E.S.P.T.” en estas bases de licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista. Cuarta: Los trabajos objeto del presente contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas 5 de 122 32102001-019-09 de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán el período de un mes, las que serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la residencia de obra dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas, dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra , tal y como lo prevé el artículo 54 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la Mismas, para que la C.E.S.P.T. Inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. Quinta: Que cualquier duda con respecto al concurso “El licitante” debió haber solicitado su aclaración en la Junta de Aclaraciones o por escrito, en los términos del inciso “f” del capitulo que antecede. Sexta: Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas justificará reclamación del “licitante” con relación a los precios unitarios respectivos. Séptima: Que conoce el contenido y disposiciones que se establecen en estas bases de licitación, así como la documentación que lo integra. Octava.- Que la entrega de las Propuestas deberán presentarse en sobre cerrado inviolable (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la proposición anotando claramente la clave de la licitación, nombre de la obra y la razón social del Licitante, podrán presentarse en los formatos que para tal efecto se integran a estas Bases de Licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. La documentación distinta a las propuestas deberá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. En caso de que por cualquier razón, no se utilice alguno de los formatos, se anexará de cualquier forma cruzando la leyenda de “NO APLICA” explicando las razones. En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia el documento 9 de estas Bases de Licitación, deberá incluirse en dicho documento. Novena.- La propuesta que el Licitante entregue en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá presentarse en sobre cerrado con los datos enlistados en la condición anterior y deberá estar integrada en con sus respectivas instrucciones en la forma siguiente: Parte Informativa Documento Concepto No. 1.- Pliego de requisitos. No. 2.- Modelo de contrato No. 3.- Planos, normas y especificaciones No. 4.- Documentación complementaria derivada del proceso de Licitación 6 de 122 32102001-019-09 Parte Técnica Fólder No. I No. 5.- Copia del Recibo de pago No. 6.- Escrito de domicilio No. 7.- Capacidad financiera No. 8.- Existencia Legal del participante y aval del representante No. 9.- Agrupación (en su caso) No. 10.- Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del Artículo 33. No. 11.- Escrito de manifestaciones técnicas No. 12.- Curriculums de los profesionales técnicos No. 13.- Identificación de los trabajos (Experiencia) No.13-A.- Experiencia No.13-B.- Especialidad No.13-C.- Vicios Ocultos No.13-D.- Grado de Cumplimiento No.13-E.- Rescisión de Contratos No. 14.- Descripción de la planeación Integral. Fólder No. II No. 15.- Listado de insumos No. 16.- Factor de Salario Real No. 17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción Fólder No. III No. 18.- Programa general de ejecución de los trabajos No. 19.- Programa de mano de obra No. 20.- Programa de maquinaria y equipo No. 21.- Programa de materiales No. 22.- Programa de personal técnico B.- Parte Económica Fólder No. IV 7 de 122 32102001-019-09 Documento Concepto No. 23.- Análisis de precios unitarios No. 24.- Relación y análisis de costos básicos de materiales No. 25.- Tabulador de salarios No. 26.- Costos horarios No. 27.- Costos Indirectos No. 28.- Costo por financiamiento No. 29.- Utilidad No. 30.- Cargos Adicionales No. 31.- Listado de insumos Fólder No. V No. 32.- Programa de erogaciones de la ejecución general No. 33.- Programa de erogaciones de mano de obra No. 34.- Programa de erogaciones de maquinaria y equipo No. 35.- Programa de erogaciones de materiales No. 36.- Programa de erogaciones de personal técnico-administrativo Fólder No. VI No. 37.- Catalogo de conceptos En el acto de presentación y apertura de Propuestas, Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el Documento referente al Catalogo de Conceptos o presupuesto de obra. Décima: Facultades de la “C.E.S.P.T.”. a) De rechazar las propuestas que no sean presentadas en el momento de llamar al “licitante” en el acto de recepción de proposiciones. b) Dispensar defectos de las proposiciones cuya importancia en si sea irrelevante, siempre que por su naturaleza se aprecie que “El licitante” no obra tendenciosamente o de mala fe. c) Negar la modificación o retiro de las proposiciones presentadas por “El licitante”. d) Rechazar las proposiciones cuando sus precios de conceptos o partidas preponderantes no fueren aceptables, de acuerdo a referencias de obras similares debidamente actualizadas, o bien, por no ser remunerativas en su conjunto y en sus partes preponderantes. e) Rechazar las propuestas cuando existan compromisos contraídos con anterioridad por parte del “licitante” con respecto a otras obras, al verificar que los programas de dichas obras son simultáneos a los presentes objetos de este concurso y entorpezcan su programa de construcción. f) De declarar desierto el concurso cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos del Pliego de Requisitos, o sus precios no fueran aceptables ó considere que las proposiciones son inconvenientes a los intereses de ella. 8 de 122 32102001-019-09 g) Descalificar una proposición durante el acto de apertura por la falta de presentación de uno o más documentos señalados en la novena condición. Décima Primera.- Principales causas de descalificación. Se descalificará una proposición. a) Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos. (Artículo 40 Fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). b) Que no contengan los documentos requeridos, no contengan toda la información o que omita cualquier documento enlistado en la condición novena. c) En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona. d) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 51 y 78 penúltimo párrafo, en los términos del primer párrafo de la Fracción XXIII del Artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. e) La proposición contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos. f) Que contengan precios unitarios que resulten elevados en relación con aquellos que sean estudiados por “la C.E.S.P.T.” o en comparación con los que deriven de obras similares que ejecute o haya ejecutado debidamente actualizadas. g) Que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por “la C.E.S.P.T.”. h) Cuando las cantidades de obra y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Artículo 40 Fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). i) Que contengan incompletos los datos básicos relativos a salarios de personal obrero, costo de los materiales que intervengan en la obra y costo horario activa e inactiva de la maquinaria y equipo. j) Se omitió escribir, con letra y/o número, uno o varios precios unitarios. k) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “El Organismo” en este Pliego y conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra. l) Cuando “El licitante” o su representante no firme alguno o algunos de los documentos que integran la proposición. m) Que “El licitante” esté al servicio de “El Organismo” percibiendo una retribución u honorarios. n) Por el incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en estas bases de licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. o) Por otras causas que a juicio de “El Organismo”, dificulten la comprobación de las proposiciones en igualdad de condiciones. 9 de 122 32102001-019-09 p) Que no satisfagan los requisitos de forma o de fondo, determinados en este pliego y sus anexos. q) Que no dispongan del equipo requerido para la ejecución de los trabajos o que las condiciones mecánicas de los mismos no sean satisfactorias. r) Que no contenga la leyenda “bajo protesta de decir verdad” en cualquier documento o formato que así lo requiera. s) Que los documentos referentes a cartas de arrendamiento y cartas compromiso de equipos por adquirir no contengan la información en los términos requeridos. t) Que la información que hubieren proporcionado resultare falsa. u) Cuando el análisis detallado del precio unitario sea incongruente a la descripción y especificación del concepto de trabajo requerido. v) Cuando existan diferencias entre los porcentajes de Financiamiento, Utilidad o indirectos calculados y los aplicados en las tarjetas de precios unitarios. w) Cuando existan compromisos contraídos o por contraer por parte del “licitante” con respecto a otras obras, al verificar las capacidades técnico y financiera en función de que los programas de dichas obras sean simultáneos a los de este concurso y entorpezcan su construcción. x) Que sus recibos de compra de bases contengan el sello de pago en el banco respectivo con fecha posterior al límite del plazo señalado para la venta de bases y) En la propuesta todas aquellas que no cumplan con las fracciones enlistadas en el Artículo 36 y 37 del Reglamento de la Ley en materia. Evaluación de las proposiciones y dictamen: La C. E. S. P. T. analizará las proposiciones recibidas y efectuará su evaluación técnica económica detallada de las proposiciones aceptadas en los términos del Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Artículos 36 y 37 del Reglamento. De la evaluación se formulará un dictamen por escrito que servirá como fundamento para el fallo, de conformidad con los Artículos 38 de la LOPSRM y 38 de su Reglamento, en lo que aplique y en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes, en el cual especificará a su juicio: a) Si subsisten la capacidad técnica, económica y la disponibilidad de equipo que los concursantes proporcionaron al participar. b) Si son factibles y satisfactorios los programas de la obra y utilización de equipo y los procedimientos de construcción implícitamente considerados en los análisis. c) Si los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo resultan satisfactorios y son congruentes con los programas de obra y utilización de equipo. d) Si son aceptables los costos indirectos considerados. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la LOPSRM. 10 de 122 32102001-019-09 Con fundamento en el Artículo 37 A. del RLOPSRM, “LA CONVOCANTE” al finalizar la evaluación de las proposiciones, adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, de conformidad con la Ley y este Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se dará a favor del licitante que haya obtenido el mayor puntaje a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes criterios: 1. Criterio relativo al Precio. La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, tendra una ponderación de: 50 puntos. En estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 50 puntos, para lo cual, a efecto determinar la ponderación del criterio precio a las demás propuestas solventes, se atenderá a la siguiente fórmula: PAj =50 * (PSPMB/PPj) Para Toda j = 1,2, ……., n Donde: PA = Puntos a asignar a la propuesta “j” PSPMB = Propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PP = Precio de la propuesta “j” El subíndice “j” representa a las demás propuestas determinadas como solventes como resultado de la evaluación. 2. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del articulo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Dichos rubros en su puntaje deberán tener una ponderación en conjunto de: 16 puntos. Los dieciséis puntos, se distribuirán como sigue: Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a las que se convocan en un plazo máximo de cinco años, a partir de que se publique la convocatoria. Para este rubro se deberá asignar una ponderación màxima de 5 puntos. Experiencia.- Mayor tiempo de licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje máximo de 6 puntos, repartidos como sigue: i. Mayor experiencia laboral (años) en la materia objeto de la contratación, del personal (superintendente de construcción) responsable de los trabajos convocados. Para lo 11 de 122 32102001-019-09 cual la CESPT tomará como base para la asignación de puntos en este numeral la información proporcionada por el licitante en el documento numero 12 Se asignarán como máximo 3 puntos. ii. Sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero. Se asignarán como máximo 3 puntos. 4. Criterio relativo a la oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo, último párrafo del artículo 36 de la LOPSRM, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto deberá tener una ponderación de: 10 puntos. Distribuidos como sigue: a) Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años contados a partir de que se publique la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales por atraso aplicado, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asigna un máximo de 5 puntos. b) Que los contratos celebrados en un lapso no mayor a cinco años, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asigna un máximo de 5 puntos. La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 76 puntos. Para la asignación de la ponderación de los criterios 2 al 4 antes detallados a cada una de las propuestas determinadas como solventes, se utilizará una regla de tres simple, considerando como base la que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios anunciados. Cuando el Organismo no cuente con elementos para valoración de alguno de los criterios o rubros antes mencionados, o estos no pudiesen ser proporcionados por los licitantes, no representaran ningún valor en su puntaje, es decir tendrán valor cero o no aplica y, los puntos que les corresponderían no se reexpresarán. Atendiendo a lo anterior, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos en el artículos 37 A del RLOPSRM y esta sección, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación. Si el precio o monto de la propuesta determinada como la económicamente mas conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado y, así sucesivamente hasta que se obtenga la propuesta que será adjudicada. De conformidad con los artículos 37 E y 37 F del RLOPSRM, para el caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, “LA CONVOCANTE” resolverá adjudicar la obra, en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre “LA CONVOCANTE” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto 12 de 122 32102001-019-09 del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto en estos criterios. Para constancia se levantará acta que firmarán los participantes a quienes se entregará copia, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CESPT”. Cuando en los términos del propio dictamen ninguna proposición fuera aceptable, “El Organismo” declarará desierto el concurso. El fallo se dará a conocer en la fecha que indique “El Organismo”, estén o no presentes los que asistieron al acto de presentación y apertura de proposiciones. La dependencia retendrá las proposiciones desechadas hasta 60 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación. SUSPENSIÓN O NULIDAD La CESPT, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 86 y 87 de la LOPSRM. LICITACIÓN DESIERTA “LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando: 1. Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables; 2. Ninguna persona adquiera las bases de licitación, o 3. No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 4. Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por “LA CONVOCANTE”. La adjudicación obliga a “El Organismo” a encomendar la obra al licitante respectivo y firmar el contrato correspondiente por ambas partes. Décima Primera: En caso de extravío por parte del licitante, las bases de licitación y sus anexos para concursar proporcionados por “El Organismo” o bien, requiera de otro juego de documentos, solamente serán proporcionados mediante solicitud escrita, exponiendo sus razones y cubriendo el pago establecido en la convocatoria correspondiente. Décima Segunda: “El Organismo” se reserva el derecho de solicitar a cualquier licitante posteriormente al acto de presentación y apertura de las proposiciones, que aclare su propuesta, pero en ningún caso podrá permitir que se altere o modifique su proposición. Asistencia al concurso de otros Organismos. El acto será presidido por un funcionario del Organismo Convocante. Así mismo se invitará a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, la Comisión Nacional del Agua y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 13 de 122 32102001-019-09 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 2.- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Precios unitarios y tiempo determinado Subdirección de Construcción Contratista Nombre o denominación social No. de contrato Registro Federal Contribuyentes No. Concurso Domicilio legal C. Pub.__ ___ Contrato Fecha contratación Fecha adjudicación Modalidad adjudicación c. Inv. R.______ A. Dir._____ Nombre, descripción y ubicación de la obra Clasificación fuente de recursos Datos de crédito externo: No. De oficio de autorización Fecha de oficio de autorización No. de oficio de aprobación Fecha de oficio de aprobación Importes Importe de contrato: Importe total Garantías Anticipos Importe para inicio Importe asig. Inicial Garantía de cumplimiento Garantía de anticipo Importe de la fianza importe de la fianza Razón social afianzadora Razón social afianzadora Asignaciones subsecuentes 200 200 200 $ $ $ Vigencia o plazo de ejecución Fecha de inicio Fecha de terminación “Aceptación del Contratista” “Conformidad del Organismo” ______________________________ _______________________________ Ing. Hernando Duran Cabrera Director General 14 de 122 32102001-019-09 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA Contrato No. ________________ Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el ejecutivo estatal a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a la que en este documento se denominará “El Organismo” representada por el Ing. Hernando Duran Cabrera en su carácter de Director General y por la otra ____________________ el que se denominara “El Contratista” representada por el C. _____________________________ en su carácter de ______________________ de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: Declaraciones I.- “El Organismo” declara: I.1 .- Que es un Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, cuyas funciones incluyen la proyección, construcción, supervisión y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario de los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito y que se encuentra debidamente representado para la celebración del presente instrumento por el Ing. Hernando Duran Cabrera, en su carácter de Director General, en ejercicio de las facultades que establece el Artículo 17 Fracciones I, II y III de la Ley de Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California. I.2.- Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante Convocatoria Publica Nacional de fecha __________________ Relativo al concurso No. ___________________. Con fundamento en el Artículo 3 primer párrafo, 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 30 fracción I, 38, 45 fracción I, 46, 47, 48 fracción II y 49 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. I.3.- Que tiene establecido su domicilio legal Blvd. Federico Benítez No. 4057 Col. 20 de Noviembre de la Ciudad de Tijuana, B. C., Mismo que se señala para los fines y efectos legales de este contrato. I.4.- Que la Comisión Nacional del Agua, autorizó la inversión correspondiente a las obras objeto de este contrato mediante oficio No. ______________ de fecha ____________________. I.5.- Que se cuentan con los dictámenes, permisos licencias y demás autorizaciones que se requieren para la realización de la obra objeto del presente contrato. I.6.- Que el presente contrato se formaliza conforme a las disposiciones de derecho público que previene la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, de índole Federal que rige en toda la República Mexicana. II.- “El Contratista” declara: II.1.- En caso de ser persona moral; Que acredita la existencia legal de su representada con su Escritura Pública No. ______ de fecha ___ de _________ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público No. ___ Lic. ____________. de la Ciudad de _______________., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio No. _________ en ____________________. y acredita su personalidad como ________________ de _____________ con el testimonio de la Escritura Pública No. __________ de fecha ___ de _____________ del _______ otorgada ante la fe de un Notario Público No. ____ Lic. _0__________________, de la ciudad de ______________. 15 de 122 32102001-019-09 II.2.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra pública objeto de este contrato y que dispone de la organización y elementos suficientes para ello. II.3.- Que tiene su domicilio legal en _____________________________________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato, en caso de cambio de domicilio el contratista notificará a “El Organismo” de inmediato, si lo hubiere en caso de omisión el contratista acepta las notificaciones que surjan, se le efectúen mediante periódico de la ciudad de Tijuana, B. C. y que concluida la publicación la notificación tendrá plena validez legal. II.4.- Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales están vigentes: II.4.a.- Registro federal de contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público No. _________________________ II.4.b.- Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No. _______________________. II.4.c.- Registro en el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores No. _____________________. II.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas, su reglamento y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública federal; así como las normas de construcción vigentes en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, programa de suministro de materiales, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas que, como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato. II.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. III.- Las partes declaran: III.1.- Que conocen el alcance y contenido de los documentos de licitación, mismos que forman parte integrante del presente contrato. III.2.- Que las obras objeto del presente contrato serán destinadas a un servicio público o al uso común por lo que es de interés social. Clausulas Primera: objeto del contrato: “El Organismo” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, proyectos, catálogos de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo y precios unitarios, programa de ejecución y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: _________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ubicada en ________________________ ____________________________. Segunda: importe del contrato: El monto total del presente contrato es de:--------------------------------------------------------------------------------------$ ____________ + I. V. A. (_______________________________________________________________--------------------------------------Moneda Nacional + I.V.A.) Tercera: plazo de ejecución ( ) días naturales 16 de 122 32102001-019-09 “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día ___ de _____________ del _____ y a concluirlas a más tardar el día ___ de ________________ del ______ de conformidad con el programa de ejecución de la obra. "El Organismo" podrá iniciar la ejecución de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor público y el representante de "El contratista" que fungirán como residente y superintendente de la obra, respectivamente Cuarta.- Disponibilidad del inmueble: “El Organismo” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse las obras materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias que se requieran para su realización cuya tramitación sea competencia de "El Organismo" observando tanto "El Organismo" como "El contratista" las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal. El incumplimiento de la dependencia prorrogará en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, debiendo constatar por escrito la entrega y recepción del inmueble. Quinta.- Anticipos: Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos objeto del presente contrato “El Organismo” otorgará un anticipo del 10% (diez por ciento) del importe del contrato, mismo que importa la cantidad de: --------------------------------------------------------$____________+ I. V. A. (_______________________________________________________________-------------------------------------------Moneda Nacional + I. V. A.), cantidad que será puesta a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, en todo caso dicha cantidad se entregará a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de las garantías previstas en la cláusula “séptima” del presente contrato; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactada. Si el contratista no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en la cláusula “séptima”, del presente contrato, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula “tercera” del presente instrumento. Por su parte el contratista se obliga a reintegrar al Organismo el anticipo otorgado, mediante su amortización, que deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar cualquier faltante por amortizar en el cierre del ejercicio correspondiente o en la estimación final. No se otorgarán anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio de este contrato. En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo de los anticipos por amortizar, este deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de ingresos de la federación, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, vigente a la fecha en que el contratista debió haber formulado sus estimaciones periódicas conforme los periodos mensuales que establece él Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendarios desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del “El Organismo”. Sexta.- Forma de pago: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante formulación de estimaciones mensuales las cuales se deberán realizar con una periodicidad no mayor de un mes calendario, 17 de 122 32102001-019-09 debiendo ser entregadas por “El Contratista” a la residencia de supervisión, acompañadas de la documentación de soporte correspondiente, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte que fije "EL Organismo" para el pago de las mismas, debiéndose realizar la revisión y autorización correspondiente por la residencia de Obra dentro de los quince días siguientes a su presentación, para posteriormente efectuar su pago en un plazo no mayor a veinte días naturales siguientes a la fecha de su autorización. El pago de las estimaciones se realizará en las oficinas administrativas de la Subdirección Administrativa y Financiera del Organismo ubicadas en el domicilio del mismo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, serán incorporadas en la siguiente estimación. Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Organismo”, para el efecto anterior el contratista. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de los ajustes de costos, “El Organismo”, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Séptima.- Garantías: “El Contratista” constituirá fianza por el diez por ciento del importe de este contrato para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones nacidas del mismo, dicha fianza estará vigente hasta a la recepción formal de los trabajos. Al concluir la obra y a partir de la recepción física de la obra, también se constituirá fianza por el 10% (diez por ciento) sobre el monto total ejercido para garantizar por los defectos que resultaren en la misma, de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del presente contrato, así como en lo previsto por el código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal. En caso de que en el ejercicio de este contrato se autorizara un incremento por ajuste de costos o se pacte convenios a este contrato, se incrementará la garantía constituida en un diez por ciento de los importes que corresponda, para garantizar en los mismos términos antes señalados; en los casos de ajuste se procederá como lo establece el Artículo 58 de la Ley de la materia. Las pólizas que extienda la afianzadora, deberán expresar textualmente lo siguiente: La presente póliza garantiza por el contratista de nombre _____________, ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo conforme al contrato número _______________________, de fecha ___ de _________________ del _____, respecto a la ejecución de la obra denominada _____________________________________ ______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ __________________, cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de esta Institución Afianzadora, así como del cumplimiento de las disposiciones relativas que deriven de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o su reglamento, la presente póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la recepción formal de los trabajos, o de la fecha de su terminación pactada en el contrato, o en sus convenios modificatorios según sea el caso. 18 de 122 32102001-019-09 Bastará la comunicación por escrito por parte del beneficiario, sobre la actualización de cualquiera de los supuestos antes referidos, para que en el plazo de treinta días naturales se paguen las cantidades reclamadas, pudiéndose rembolsar al beneficiario aquellas cantidades pagadas a terceros, en caso de que las reparaciones sean ejecutadas por personas diversas al afianzado, en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, esta pagará al beneficiario el interés que prevé el artículo 95-bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, computado a partir del momento en que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado será dirigido a las oficinas que esta Institución tiene en esta Ciudad de Tijuana, B. C., por lo que en caso de controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta Ciudad de Tijuana, Baja California; en caso de incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podrá optar por el procedimiento que establece el artículo 95 de la Ley de Instituciones de Fianzas, para lo cual remitirá los documentos necesarios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, para que por este conducto se proceda a requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en (domicilio de la afianzadora), de esta Ciudad de Tijuana, B. C., o en todo caso proceder conforme lo establecen los artículos 93, 93-bis o 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; cualquier estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo establecido se tendrá por no puesto. La presente póliza garantiza por el contratista de nombre ________________, ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, la correcta aplicación o devolución del anticipo que se le otorgue conforme al contrato numero _________________________________ de fecha ___ de ___________________ del ______, respecto a la ejecución de la obra denominada _________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de esta institución afianzadora así como del cumplimiento de las disposiciones relativas que deriven de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o su reglamento. La presente póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la recepción formal de los trabajos, o de la fecha de su terminación pactada en el contrato, o en sus convenios modificatorios según sea el caso, bastando para ello la comunicación escrita por parte del beneficiario a la afianzadora sobre dicho incumplimiento, para que dentro del término de treinta días naturales se reintegren las cantidades no amortizadas y los intereses generados; en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, esta pagará al beneficiario el interés que prevé él Artículo 95-bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, computado a partir del momento en que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado será dirigido a las oficinas que esta institución tiene en esta ciudad de Tijuana, B. C., Por lo que en caso de controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Tijuana Baja California; en caso de incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podrá optar por el procedimiento que establece el Artículo 95 de la Ley de Instituciones de Fianzas, para lo cual remitirá los documentos necesarios a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, para que por este conducto se proceda a requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en (domicilio de la afianzadora) de esta ciudad de Tijuana, B. C., o en todo caso proceder conforme lo establece los artículos 93,93-bis o 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; cualquier estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo establecido se tendrá por no puesto. Las fianzas a las que se refiere la presente cláusula deberán ser presentadas por escrito firmadas por el Representante Legal o por quien firme el Contrato dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del fallo de adjudicación o de la notificación por escrito de la resolución del ajuste de costos o de la formalización del convenio que se celebre. Octava.- Ajuste de costos: Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al 19 de 122 32102001-019-09 programa pactado, al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constatar por escrito el aumento o reducción correspondiente, la revisión de los costos se realizará de la siguiente manera: A.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causas imputables al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra. La revisión de los costos deberá llevarse a cabo mediante el procedimiento establecido en la fracción II del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en caso de no estar de acuerdo se apegarán a las Fracciones III y I del mismo Artículo. B.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “El Contratista” y “El Organismo” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Organismo” procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. C.- En caso de incrementos, la revisión será promovida por “El Contratista” mediante solicitud escrita, anexando los siguientes documentos: 1.- Cantidades de obra faltantes de ejecutar, a la fecha en que se haya producido el incremento solicitado y conforme al programa de obra autorizado por la residencia. 2.- Presupuesto aplicado a las cantidades de obra faltante, a los precios unitarios de contrato. 3.- Presupuesto aplicado a las cantidades de obra faltante, a los precios unitarios incrementados. 4.- Análisis de precios unitarios de todos los conceptos en los que se hayan producido los incrementos solicitados, calculando el costo de los insumos en base a los índices de precios determinados por el Banco de México. D.- La formulación del ajuste de costos se efectuará mediante oficio de resolución emitido por el organismo dentro de un plazo de 60 (sesenta) días naturales a partir de la fecha de recepción de la solicitud, debidamente documentada. E.- Los precios originales de contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos el ajuste se aplicará a los costos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta. F.- “El Organismo” proveerá lo necesario para que se cubra a “El Contratista” el ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, conforme a las estipulaciones correspondientes dentro de un plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se emita el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción respectivo en caso de incumplimiento se aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. "El contratista” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo de ejecución que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos 20 de 122 32102001-019-09 a " El organismo” por lo que transcurrido dicho término sin que presente el contratista la solicitud de ajuste de costos, precluirá el derecho de este para reclamar el pago. Novena.- Trabajos extraordinarios: Cuando a juicio de “El Organismo” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procederá en la siguiente manera: Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios. A).- Si existen conceptos y precios unitarios en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate “El Organismo” estará facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. B).- Si para trabajos no existieran conceptos y precios unitarios en el contrato que “El Organismo” considere factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos, dando a conocer la aprobación correspondiente a “El Contratista” y este, estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. C.- Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), “El Contratista” a requerimiento del “Organismo” y dentro del plazo que este señale, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis, en la inteligencia de que para la fijación de estos precios deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios de concurso y que ahora forman parte de este contrato. Si ambas partes llegarán a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el párrafo anterior “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios, los cuales junto con las especificaciones correspondientes, quedarán incorporados al contrato para todos sus efectos. Décima.- Recepción de los trabajos: Para la recepción de los trabajos, “El Contratista” comunicará al “Organismo” la terminación de los mismos por bitácora o por escrito. Y "El Organismo” en un término de veinte días naturales, procederá a constatar que estos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se estipula en la cláusula tercera del presente contrato. Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos “El Organismo” procederá a la recepción dentro del plazo que no excederá de 15 días naturales, procediendo a levantar el acta correspondiente, que contendrá como mínimo los requisitos que establece el Artículo 137 del Reglamento. Recibidos los trabajos, las partes procederán a elaborar dentro del término de 30 días el finiquito correspondiente. Concluidos los trabajos “El Contratista” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. "El Contratista" deberá garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de la obligación que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, deberá a su elección, constituir una fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de fianzas por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituidos para ello. Décima primera.- De la residencia de supervisión: 21 de 122 32102001-019-09 “El Organismo” establecerá la residencia de supervisión por conducto de la Subdirección de Construcción, la que será responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así como de todas aquellas obligaciones técnicas que se establezcan para “El Organismo” en el presente contrato, así como las funciones indicadas en Artículo 84 del Reglamento. La residencia de supervisión representará directamente a “El Organismo” ante “El Contratista” y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecuten las obras materia de este contrato. El residente de supervisión tendrá a su cargo, cuando menos: I. Llevar la bitácora de la obra II. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente contrato. III. Revisar las estimaciones de trabajos efectuados y conjuntamente con el representante de “El Contratista”, aprobarlas y firmarlas para su trámite. IV. Mantener los planos debidamente actualizados; y V. Constatar la terminación de los trabajos. VI. Y las demás que establece el Artículo 84 del Reglamento Décima segunda.- Representante de “El Contratista”: “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un representante permanente quien fungirá como superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto. Las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista” en todo o referente a este contrato. El representante de “La Contratista” previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por “El Organismo”, quien calificará si reúne los requisitos señalados, en cualquier momento, y por razones que a su juicio lo justifique, “El Organismo” podrá solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados. Décima tercera.- Relaciones de “La Contratista” con sus trabajadores: “El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “El Contratista” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra “El Organismo” en relación con este contrato. Décima cuarta.- Responsabilidad de “El Contratista”: “El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como las disposiciones establecidas al efecto por “El Organismo”, las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de “El Contratista”. “El Contratista” no podrá hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por otro; pero con autorización previa de “El Organismo” podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. En estos casos “El Contratista” seguirá siendo el responsable de la ejecución de la obra ante “El Organismo” y el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero. 22 de 122 32102001-019-09 En ningún caso los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato podrán ser cedidos en todo o en parte a otras personas físicas o morales distintas a “El Contratista”, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que cuenten con la aprobación previa y por escrito de “El Organismo”, conforme a lo establecido en el último párrafo del Artículo 47 de la Ley y 54 de su Reglamento. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las ordenes de “El Organismo” dadas por escrito, este ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará a su costa “El Contratista” sin que tenga derecho a retribución alguna por ello, en este caso “El Organismo”, si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos material del presente contrato en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado en el contrato Independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega a “El Organismo”, serán a cargo de “El Contratista”. Concluida la obra, no obstante su recepción formal “El Contratista” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualesquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato y en el Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República, en materia Federal. Por tratarse en el presente caso de una obra de interés público, la dependencia podrá optar entre hacer efectiva la garantía exhibida o exigir administrativamente a “El Contratista”, cuando aparecieren defectos o vicios en los trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, por “El Organismo” la reparación o reposición inmediata que hará a su costa “El Contratista”, sin que tenga derecho a retribución por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos de “El Organismo” este podrá encomendar a un tercero o hacer directamente reparación o reposición, de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables con cargo a “El Contratista”. La resolución que determine “El Organismo”, y mediante la cual se resuelva alguna diferencia técnica o numérica entre las partes, así como aclaraciones que indique “El Organismo”, “El Contratista” tendrá un plazo de cinco días hábiles para manifestar su inconformidad; una vez transcurrido dicho plazo se tendrán por consentidas las situaciones que procedan. Décima quinta.- Penas convencionales por incumplimiento de programa: A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa de erogaciones y ejecución de obra aprobado, “El Organismo” comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados con el que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que al efectuarse la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. Si al efectuarse estas comparaciones mensuales aparecen diferencias en la obra que debieron ejecutarse conforme al programa convenido, “El Organismo” retendrá el 5.0% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado, transcurridos de la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la de la revisión, por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente, si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes de el programa, procede a hacer una retención, su importe se aplicará a favor del gobierno del estado, como pena convencional, por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” que no podrá exceder del 10 % (diez por ciento) del importe total contratado como lo establece el Artículo 46 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así mismo cuando "El contratista" regularice los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que "El Organismo" reintegrará al "contratista" el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 23 de 122 32102001-019-09 Se aplicará para el caso en que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada, que deberá cubrir “El Contratista” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de “El Organismo”, para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa que a juicio el organismo no sea imputable al “Contratista”. Independientemente de la pena convencional señalada, “El Organismo” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo, en tal caso se apegará a lo establecido en el Artículo 61 y 62 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 125,128 y 129 de su Reglamento. Para el caso de contratos con asignaciones parciales o contratos multianuales, las penas convencionales se aplicarán en base al programa aprobado para la asignación en ejecución. La aplicación de las penas convencionales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: I. “El Organismo” comunicará por escrito al contratista los atrasos en que ha incurrido y las penas convencionales que se hayan generado con motivo de dichos atrasos. II. El contratista se obliga a responder por escrito, dentro de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente que reciba la comunicación de “El Organismo”, manifestando lo que a su derecho convenga debiendo acompañar las pruebas con que acredite sus argumentaciones. En caso de que no conteste, se entenderá que acepta haber incurrido en los atrasos, por causas imputables a él, así como la aplicación de las penas convencionales. Transcurrido el plazo señalado en el numeral inmediato anterior, “El Organismo”, tomando en cuenta lo manifestado por el contratista, determinará si procede o no la aplicación de las penas convencionales, lo cual comunicará por escrito al contratista. Décima sexta.- De la morosidad en el cumplimiento: “El Organismo” al verificar si las obras objeto del presente contrato se están realizando de acuerdo al programa de ejecución de los trabajos, detecta que “El Contratista” incurre en mora imputable al mismo, y el atraso arroja un porcentaje igual o mayor que un 15% (quince por ciento), se considerará que el contratista se encuentra en situación de mora, sin necesidad de declaración especial al respecto. La situación de mora de “El Contratista” podrá ser sancionada conforme a los términos de la cláusula que antecede sin que tal circunstancia obste para que “El Organismo” pueda determinar, aplicar cualquier otra resolución o consecuencia de derechos que derive del simple retraso. Décima séptima.- Suspensión temporal del contrato: “El Organismo” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra objeto del presente contrato, por cualesquier razón justificada, notificando por escrito a “El Contratista”, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por "El organismo” notificará por escrito a "El Contratista", señalando las causas que lo motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el Artículo 117 del Reglamento. Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "El organismo" y "El contratista” debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo 24 de 122 32102001-019-09 de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos sin modificar el plazo de ejecución, sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al "contratista". En el caso que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos "El organismo" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato. Cuando se determine la suspensión del contrato “El Organismo” pagará, a solicitud del “Contratista”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables. “El Contratista”, dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la notificación de “El Organismo” sobre la suspensión, deberá presentar estudio que justifique la solicitud; dentro de igual plazo “El Organismo” deberá resolver sobre la procedencia de la petición para lo cual se deberá celebrar convenio entre las partes. El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. Décima octava.- Terminación anticipada y Rescisión administrativa: “El Organismo” podrá terminar anticipadamente el presente contrato por causas de interés general, cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se cause un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula de “Suspensión de los Trabajos y Prórrogas” de este Contrato. En todos los casos de terminación anticipada del contrato se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo "El organismo" levantar acta circunstanciada en las que se contenga como mínimo los datos indicados por el Artículo 121 del Reglamento. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberá elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los Artículos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento. Así mismo “El Organismo” podrá rescindir administrativamente el presente contrato por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás disposiciones aplicables. Si “El Contratista” es quien decide rescindir el contrato, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtener la declaración correspondiente. No procederá la rescisión administrativa del presente contrato por mutuo acuerdo de las partes. En caso de rescisión de este contrato por causas imputables a “El Contratista”, “El Organismo” procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la rescisión; en dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, hubiesen sido entregados , así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados al CONTRATISTA. El sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior es la diferencia entre el importe que le representaría al “Organismo” concluir los trabajos pendientes, y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir 25 de 122 32102001-019-09 este Contrato. En caso de rescisión administrativa de este Contrato el CONTRATISTA se obliga a pagar al “Organismo” el sobrecosto, el cual será independiente de las garantías, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse. Asimismo, “El Organismo” aplicará al CONTRATISTA el importe del sobrecosto o las penas convencionales lo que resulte mayor, con motivo de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de aplicación de uno o de otro. En caso de que el contratista estuviese obligado a devolver al “Organismo” materiales o equipo en cualquier caso, este estará obligado a entregarlos en un plazo no mayor de quince días naturales, por lo que en caso de incumplimiento a esta obligación, previa valuación del importe de los materiales o equipo que se trate, “El Organismo” podrá optar por exigir el cumplimiento a la compañía afianzadora, en la medida del monto afianzado, sin perjuicio del derecho del “Organismo” para que cualquier cantidad que no resulte cubierta por la afianzadora, ejercite las acciones legales civiles o penales que proceda. Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte del “Organismo” serán: 1.- Si “El Contratista” no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha en que por escrito le señale “El Organismo”; 2.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “El Organismo”; 3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por “El Organismo”. 4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos y, a juicio de “El Organismo”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el o los plazos estipulados. 5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral; 6.- Si es declarado en quiebra o suspensión de pagos; 7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en el presente; 8.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en este contrato. “El Contratista” solo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida “El Organismo” o sobre los documentos que amparan la devolución de deposito de garantía con la aprobación expresa, previa y por escrito de “El Organismo”. 9.- Si “El Contratista” no da a “El Organismo” y a las dependencias que tengan facultad para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 10.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener esa nacionalidad; 11.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su Gobierno en relación a este contrato; y 12.- En general, por el incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables, o a las ordenes de “El Organismo”. 13.- Embargo o secuestro que sufra el patrimonio del contratista y que afecte directa o indirectamente la ejecución de la obra. 26 de 122 32102001-019-09 14.- Embargo o secuestro de material o equipo propiedad de “El Organismo” que hubiese sido suministrado a la contratista, por virtud de procedimiento a que “El Organismo” resulte ajeno. 15.- Abstención de pago de una pena convencional a “El Contratista”. 16.-Abstención de “El Contratista” de obedecer mandato legitimo de “El Organismo”. En caso de incumplimiento o violación por parte del “Contratista” a cualesquiera de las estipulaciones del contrato “El Organismo” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convenidas en caso, o declarará la rescisión administrativa. Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al “Organismo” en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al “Contratista” para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobado mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos. En caso de incumplimiento se aplicará lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas vigente. El procedimiento para rescindir el contrato se someterá a las siguientes reglas: A).- Una vez considerada la actualización de una hipótesis rescisoria, “El Organismo” comunicará por escrito al “Contratista” que ha incurrido en alguna causal, por lo que se le otorgará un plazo 15 días hábiles para que exponga lo que en su derecho convenga. B).- Transcurrido el plazo mencionado anteriormente con o sin manifestación del “Contratista”, “El Organismo” procederá a emitir la resolución que proceda dentro de los 15 días hábiles siguientes. C).- En caso de que proceda la rescisión se emitirá la declaración respectiva, quedando sujeto el contratista a las sanciones que resuelva “El Organismo”. D).- Al declarar la rescisión, “El Organismo” podrá sancionar al “Contratista”, con una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas, y podrá exigir el pago de la misma a la compañía afianzadora o al “Contratista” directamente y sin perjuicio de responder por los daños, perjuicios y sanciones pecuniarias previstas en este contrato. E).- Como consecuencia de la rescisión que declare “El Organismo”, “El Contratista” no podrá contratar con este durante el plazo de dos años contados a partir de la fecha de rescisión lo anterior sin prejuicio de que la rescisión se haga de conocimiento de las autoridades correspondientes para sus efectos legales a que haya lugar. F).- La rescisión de este contrato faculta al “Organismo” para contratar con terceros la ejecución de la obra faltante. . Décima novena.-Finiquito y terminación del contrato Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "El Organismo" en este contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. "El Organismo" deberá notificar por oficio al "Contratista", a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; "El Organismo" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo. 27 de 122 32102001-019-09 El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. El finiquito deberá ser elaborado por "El Organismo" y "El Contratista" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Organismo" para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, "El Organismo" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado al "Contratista" dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al "Contratista", éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del "Contratista", "El Organismo" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor del "Organismo" el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación (Artículos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del "Organismo". En caso de no obtenerse el reintegro, "El Organismo" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "El Organismo" y "El Contratista" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por el Artículo 143 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones del "Organismo" y "El contratista" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación del "Organismo" y "El contratista" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones del "Organismo" y "El contratista" en este contrato. Vigésima.Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto del presente contrato y a cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demás normas y disposiciones técnicas, administrativas y legales aplicables. Vigésima Primera.- Otras estipulaciones especificas: “El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones. A) 0.2% aportación al instituto de capacitación I.C.I.C. B) 0.5% para inspección y vigilancia de la Contraloría. Vigésima segunda.- Jurisdicción: Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, ubicados en el 28 de 122 32102001-019-09 estado de Baja California, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier causa. El presente contrato se firma en Tijuana, Baja California, a los _____ días del mes de ______________ del __________________. Comisión Estatal de Servicios Públicos Tijuana “El Contratista” _______________________________________ _______________________________ Ing. Hernando Duran Cabrera Director General TESTIGOS TESTIGOS Subdirector Financiero y Administrativo Titular de la Unidad Jurídica _______________________________________ C.P. Isauro López Cárdenas _______________________________________ Lic. Ignacio Acuña Loera TESTIGOS Subdirector de Construcción ______________________________ Ing. Heraclio Salazar Hernández 29 de 122 32102001-019-09 3.- Planos, Normas y Especificaciones 30 de 122 32102001-019-09 RELACIÓN DE PLANOS CONCURSO No. 32102001-019-09 OBRA: “Instalación de 2,500 medidores de agua potable de 19 mm. (¾”) en el Distrito Florido ( VII ), ubicado en el Municipio de Tijuana”. Nota.- En esta licitación no hay planos, únicamente croquis los cuales están contenidos dentro de las especificaciones anexas a las bases de licitación. 31 de 122 32102001-019-09 Gobierno del Estado de Baja California Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Notas complementarias a las especificaciones del concurso. 1. - Dentro de las condiciones técnicas se analizarán detenidamente la disponibilidad de la maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la obra, en el caso del “licitante” es que proponen equipo rentado, deberán anexar cartas o convenios que hayan celebrado con las personas o empresas arrendadores del ramo que proporcionarán el equipo, donde se establezca claramente que en caso de serle adjudicado el contrato, el adjudicatario contará con la maquinaria y equipo necesario durante el tiempo que dure la obra. Lo anterior no alterará las condiciones y términos del contrato que se suscribe, en lo relativo a subcontrataciones, revisión de precios y pagos por equipo y maquinaria. 2. - En caso de que “El licitante” suministre materiales, deberán presentar cartas donde señale el origen de los materiales que proporcionará nombre del proveedor indicando condiciones y plazos de entrega y el organismo permanecerá ajeno en su caso, a los trámites de importación, para en los casos de materiales de PVC estos deberán cumplir con las normas y especificaciones mencionadas en cada concepto de obra donde aparezca. 3. - Las especificaciones que regirán tanto para materiales como para la ejecución de las obras son las “Normas Técnicas de Construcción para Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de agosto del 2004” por la Secretaria de Desarrollo Urbano e Infraestructura Hidráulica. 4. - Al “licitante” se le comunica que deberá tener en plaza maquinaria y equipo necesario para la ejecución de las obras en un lapso de no mayor de 15 (quince) días a partir de la fecha de adjudicación del contrato. 5. - En el caso de que el licitante utilice formatos distintos a los proporcionados por el organismo (programa de ejecución de obra, utilización de maquinaria, etc.) Este deberá contener como mínimo la información solicitada en el formato incluido en su legajo. 6. - Deberán considerar dentro del análisis de costos indirectos el personal técnico necesario para realizar los trabajos requeridos de trazo y nivelación para la ejecución de la obra, levantamiento topográfico para la elaboración de plano de obra terminada, referencias de piezas especiales, válvulas, estructuras especiales y cruces con las instalaciones existentes. Así mismo deberá considerar la fabricación, instalación y mantenimiento de un letrero alusivo a la obra. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones mencionadas, será motivo suficiente de descalificación y queda liberada la dependencia ejecutora de efectuar la devolución de cantidades erogadas por los participantes en la adquisición del legajo del concurso y gastos inherentes al mismo. 32 de 122 32102001-019-09 4.- Documentación complementaria derivada del proceso de Licitación (Minutas de juntas de aclaraciones y circulares) 33 de 122 32102001-019-09 OBRA FED. GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION TÉCNICOS FOLDER I DOCUMENTOS: No. 5.- Copia del Recibo de pago de las bases. No. 6.- Escrito de manifiesto de domicilio para oír y recibir notificaciones. No. 7.- Capacidad financiera. No. 8.- Existencia Legal del participante y aval del representante. No. 9.- Agrupación. No. 10.- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos del Artículo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley. No. 11.- Escrito de manifestaciones técnicas. No. 12.- Curriculums de los profesionales técnicos. No. 13.- Identificación de los trabajos (Experiencia). No.13-A.- Experiencia No.13-B.- Especialidad No.13-C.- Vicios Ocultos No.13-D.- Grado de Cumplimiento No.13-E.- Rescisión de Contratos No. 14.- Descripción de la planeación Integral. 34 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 5 Se incluirá copia del recibo de pago de bases, con fecha de sello de pago comprendida en el periodo de venta de bases de licitación establecido en la convocatoria 35 de 122 32102001-019-09 Documento 6. – Escrito de manifiesto de domicilio para oír y recibir notificaciones. 36 de 122 32102001-019-09 Documento 6 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. ___________________ COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA PRESENTE: En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. _____________________, que C.E.S.P.T. lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: _______________________________________________________________________________________. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) Manifestación de Domicilio. Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente: Calle: No. Colonia: Ciudad: Código Postal: Estado y País Teléfono: Fax: E-Mail: 37 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 7 Capacidad financiera. Para acreditar el capital contable que se requiere para esta licitación, el licitante deberá presentar copia de la última declaración fiscal anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante, o en su caso el estado financiero actualizado en carta membreteada del auditor, auditado y dictaminado por un contador público externo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El licitante deberá manifestar la responsiva del dictamen del estado financiero, acompañada de la cédula profesional respectiva. En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta. 38 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 8 Existencia legal El participante deberá acreditar su existencia legal mediante: Si es persona física. 1.- con copia del acta de nacimiento y registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 2.- Identificación oficial vigente con fotografía. Las Personas Morales deberán presentar los siguientes escritos con los datos solicitados, por lo cual no será necesario que anexen los documentos (actas) correspondientes. 3.- Si es persona moral, mediante la exhibición del Escrito por el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: a).- De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y b.- Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. 39 de 122 32102001-019-09 Documento 8 [Lo establecido en el inciso que se indica a continuación se deberá presentar en caso de que el licitante sea una persona moral. En caso de que el licitante sea una persona física, deberán acompañar a su propuesta una identificación oficial vigente con fotografía Si es persona física, con copia del acta de nacimiento y registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.] c) Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado: De la persona moral: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Clave del Registro Federal de Contribuyentes. Denominación o razón social. Descripción del objeto social de la empresa. Relación de los nombres de los accionistas o socios. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó). Inscripción en el Registro Público de Comercio. Del representante: 1. 2. Nombre. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó). Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____. Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PERSONAS. NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membreteado del Licitante 40 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 9 Agrupación (en su caso): Para empresas en asociación, estas deberán de presentar el original del contrato debidamente firmado por los representantes legales y la descripción de compromisos y participaciones, debiendo de manifestar el objeto de la asociación, el nombre de la empresa líder así como el representante legal de la asociación; Las empresas asociadas deberán obligarse conjunta, solidaria y directamente ante la convocante para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones impuestas en la presente licitación, así como de aquellas que se establezcan en el contrato de obra respectivo. Una vez que se emita el fallo correspondiente, el grupo empresarial beneficiado deberá protocolizar ante notario o corredor publico, el contrato de asociación respectivo. El cumplimiento de los requisitos 2, 4, 5, 6 y 7 referentes a Acta Constitutiva Acta o de nacimiento, relación de contratos en vigor, breve presentación de la empresa, Cédula de Registro Federal de Contribuyentes, manifestación de que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, establecidos en la Convocatoria, deberán ser cubiertos por cada uno de los integrantes de la asociación. De conformidad con lo establecido en el Artículo 28 del Reglamento de la Ley, el convenio privado de agrupación deberá contener lo siguiente: a).- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; b.- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c).- Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d).- Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e).- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y f).- Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio privado se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. La convocante deberá revisar que el convenio cumple con los requisitos exigidos. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes. Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases. 41 de 122 32102001-019-09 Documento 9 CONTRATO DE ASOCIACIÓN (en su caso) Contrato de co-participación, que celebran entre sí, por una parte la empresa denominada ______________________________como “Asociante“ representada por __________________________ y de una segunda parte ________________________________________ S. A. de C. V. como “asociado “ representada por el Ing. ___________________________ con carácter de administrador único, con el objeto de participar y presentar propuestas solidarias y mancomunadas, en el concurso de obra No.________________ relativo a _______________________________________que convocó el organismo de acuerdo con la convocatoria no _____ publicada el día ______ de __________ del 200____.. ANTECEDENTES (Para personas Físicas) El C. ___________________________acredita la existencia legal de su representada, con el acta de nacimiento No. ____________de fecha _______ de _____________ de ________________ inscrita en el libro de nacimiento _______________________________________________________________________. (Para personas morales) El C. ____________________________ acredita la existencia legal de su representado, con la escritura publica No.________________________ no existiendo modificaciones en su caso, según la naturaleza jurídica otorgada ante la fe de la notaría pública No. ______en la Ciudad de _________________________. Los representantes legales de los asociados en mención manifiestan bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no han sido removidos de los cargos administrativos que ostentan, ni limitadas las facultades que le fueron otorgadas y comparecen con tal presentación a la celebración del presente instrumento jurídico. CLÁUSULAS Primera.- La persona física C. ________________________________y __________________S. A de C. V. representadas por los ________________________________y __________________ en sus caracteres de propietario y administrador único respectivamente celebran el presente contrato de co-participación con bases de los artículos 25,26,252, al 259, de la Ley de sociedades mercantiles con el objeto de participar en el concurso de obra No________________ relativo a ______________________________________________. Segunda.- la persona física c. _____________________ (asociante) y la empresa _____________________ (asociado). Se asocian libre y voluntariamente, para presentar en forma, solidaria y mancomunada propuesta ante Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para, en concurso de obra No________________ relativo a ______________________________________________. Tercera.La persona física C _____________________ (asociante) y la empresa _______________________________________S. A. de C. V. como consecuencia de este contrato, asumen entre sí y ante la dependencia, la responsabilidad derivada del concurso comprometiéndose a garantizar la ejecución de las obras de manera mancomunada y solidaria, en el momento del fallo a favor. 42 de 122 32102001-019-09 Cuarta.- Los representantes de las empresas manifiestan y están en acuerdo que la persona física _____________________________en su carácter de “asociante “sea responsable para efectos de la ejecución y facturación de las obras ante los contratantes por lo cual se ha designado al C. __________________________como su representante común en el presente contrato de co-participación para lo cual en el ejercicio del contrato No. _________________________________ tendrá los siguientes poderes y facultades, que serán otorgados en la siguiente forma. La empresa ___________________________ representada por su ____________________________otorga a favor del C. _____________________________ poder para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del articulo 2554, y articulo 2555 del código civil para el Distrito Federal en materia Federal, así como sus correlativos de los demás Estados de la Republica Mexicana. El poder otorgado de la cláusula anterior es expresamente para el ejercicio del presente contrato de coparticipación. Quinta.- En caso de que le asignada el concurso numero ____________________ relativo a_____________________________________, los asociados se comprometen solidaria y mancomunadamente con todo su capital social, capacidad técnica, administrativa, experiencia, maquinaria y equipo a realizar por conducto de la “asociante” los trabajos del acuerdo a los contratos que se suscriban a través de el o los representantes legales de la co-participación así como al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que nazcan y/o se deriven de los contratos que le sean adjudicados. ambas partes se obligan a responder solidariamente ante la comisión estatal de servicios públicos de Tijuana por las responsabilidades que se finquen por contravenir a los términos del contrato respectivo. Sexta.- Las partes convienen en que las utilidades o perdidas que arroje la presente co-participación que se ha constituido por medio de este instrumento jurídico, se distribuirán o se soportarán de la siguiente forma. Empresa (asociante) Empresa (asociado) porcentaje% porcentaje% Séptima.- El presente contrato estará vigente desde su fecha de firma hasta el 31 de diciembre del 200_____ o, hasta que queden debidamente finiquitados los trabajos del concurso No. ________________ en caso de serle adjudicado. Octava.- Ambas partes se obligan a que en caso de resultar adjudicados las pólizas que exhiban deberán hacer mención a los términos del siguiente contrato. Novena.- Para todos lo efectos a que haya lugar por la celebración y cumplimiento del presente contrato las partes señaladas como sus domicilios los siguientes: Empresa Empresa Domicilio Domicilio 43 de 122 32102001-019-09 Décima.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a jurisdicción de los tribunales de las diferentes ciudades comprendidas dentro de las entidades del territorio nacional donde se pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. Décima primera.- Ambas partes están de acuerdo en designar como representante legal del grupo_________________________________________________________para contraer obligaciones, recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes, ser responsable de la ejecución del contrato de su totalidad y, recibir los pagos correspondientes a nombre del grupo. El presente contrato firma a los _________ días del mes de _____________del dos mil __________, en la ciudad de Tijuana B.C. Empresa Empresa cargo cargo 44 de 122 32102001-019-09 Documento 10 A).-Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 penúltimo párrafo, en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 45 de 122 32102001-019-09 Documento 10 (Preferentemente en papel membretado del licitante) COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA Presente: En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. ____________________, que C.E.S.P.T. lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad. Y manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada Ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública; B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley. Protesto lo necesario __________________________ [NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PERSONAS. NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membreteado del Licitante. 46 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 11 Manifestaciones técnicas. El participante deberá presentar un escrito donde manifieste lo siguiente: 1.- Conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; Las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad les hubiere proporcionado; Las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos; 2.- El señalamiento de las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de la licitación. En caso de que el laboratorio para control de calidad sea externo deberá declararlo que será subcontratado y deberá anexar la documentación requerida en los términos establecidos en las especificaciones complementarias, en caso de contar con el personal capacitado para estos trabajos también deberá declararlo. Las dependencias y entidades podrán solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. 3.- Conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente; 4.- Conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación; 5.- Conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos; 6.- Que los precios consignados en su propuesta de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios; 7.- La declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 47 de 122 32102001-019-09 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LICITACIÓN No: DOCUMENTO TIJUANA _____________ 11 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "______________________________________." RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: HOJA: DE: MANIFESTACIONES ESCRITAS DOCUMENTO 11 LUGAR Y FECHA: NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA: P R E S E N T E . Me refiero a la Convocatoria No. ____ de fecha ____ de ____________ de 2003, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No: _____________ relativa a la ejecución de los trabajos: "______________________________________.". Sobre el particular, en cumplimiento del Documento 11 “MANIFESTACIONES ESCRITAS” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), o como representante legal de (Razón social, en el . caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1.- De conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la CESPT le ha entregado como parte de las Bases de Licitación; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. 2.- Las partes de los trabajos que se subcontratarán serán: ______________________________, (en caso de haberse previsto en las bases de la licitación), En caso contrario, también deberá indicarse. 3.- De conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la C.E.S.P.T, así como el programa de suministro correspondiente (En el supuesto que sea aplicable) 4.- De conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación. 5.- De conocer el contenido de las bases de concurso y el modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. 6.-Que los precios consignados en su propuesta de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios; 7.- La declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. ATENTAMENTE NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membreteado del Licitante. 48 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 12 Capacidad técnica. 12.- Curriculum de los profesionales técnicos El participante deberá exhibir los curriculums de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares ( 49 de 122 32102001-019-09 Documento 12 EN ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EL CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. LUGAR Y FECHA: NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA: PRESENTE. Me refiero a la Convocatoria No. ________ de fecha ______ de ________________ de 200__, mediante la cual convoca a participar en la LICITACION No: _____________ relativa a la obra: "______________________________________". Sobre el particular, en cumplimiento del Documento 12 “CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE” por mi propio derecho, _______________ (nombre en el caso de persona física), o como representante legal de________________________(Razón social, en el . caso de persona moral), anexo los currículo de los Profesionales al servicio de esta empresa, que se relacionan a continuación: PUESTO PROFESIÓN NOMBRE ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________. ATENTAMENTE NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 50 de 122 32102001-019-09 Documento No. 13 Identificación de los Trabajos (Experiencia) • Relación de obras en proceso (Anexo A-13) Para acreditar su experiencia, deberán presentar: • El licitante deberá presentar copia de contratos y relación de obras similares (en el formato anexo AT 13-A) ejecutadas por el licitante, en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud, esto con la finalidad de evaluar la experiencia. • Para acreditar la especialidad deberá presentar copias de contratos y una relación (en el formato anexo AT 13-B) de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la convocada, realizadas en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. • El Licitante deberá adjuntar escrito bajo protesta de decir verdad (13-C), mediante el cual manifieste que las obras declara en el documento relativo a la “experiencia”, no se afectaron por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos. • Para evaluar el grado de cumplimiento en los contratos, el licitante deberá presentar un análisis en el cual dividirá las penas convencionales por atraso aplicadas, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de la suma de las sanciones entre la sumatoria total de los contratos dentro de un lapso no mayor de 5 años; en caso de no tener sanciones declarar por escrito que no ha sufrido sanción alguna y deberá entregar las Actas de Entrega – Recepción de las obras declaradas en el documento No 13, relativo a la experiencia (13-D). • El licitante deberá adjuntar escrito bajo protesta de decir verdad que las obras que declara en el documento relativo a la experiencia, si han sido objeto o no de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero (13-E). 51 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 13 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN No: _____________ DOCUMENTO AT -13 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "______________________________________." RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA LICITANTE DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA: EJECUCIÓN DE LOS DE LA PROPUESTA: DE: TRABAJOS RELACION DE OBRAS EN PROCESO N° DE CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO IMPORTES LUGAR TOTAL FECHA DE EJERCIDO POR EJERCER TÉRMINACIÓ N La relación de contratos antes descrita es bajo protesta de decir verdad 52 de 122 32102001-019-09 Documento 13-A Experiencia (Anexo No.13-A) Para acreditar su experiencia, deberán presentar: • El licitante deberá presentar copia de contratos y relación de obras similares (en el formato anexo AT 13-A) ejecutadas por el licitante, en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud, esto con la finalidad de evaluar la experiencia. 53 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 13 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN No: _____________ DOCUMENTO AT 13-A DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "______________________________________." RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA LICITANTE DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA: EJECUCIÓN DE LOS DE LA PROPUESTA: DE: TRABAJOS IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. (EXPERIENCIA) N° DE CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO FECHA DE LUGAR TOTAL TÉRMINACIÓN La relación de contratos antes descrita es bajo protesta de decir verdad 54 de 122 32102001-019-09 Documento 13-B Especialidad (Anexo No.13-B) • Para acreditar la especialidad deberá presentar copias de contratos y una relación (en el formato anexo AT 13-B) de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la convocada, realizadas en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. 55 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 13 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN No: _____________ DOCUMENTO AT 13-B DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "______________________________________." RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA LICITANTE DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA: EJECUCIÓN DE LOS DE LA PROPUESTA: DE: TRABAJOS IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL,.EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS (ESPECIALIDAD) CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS N° DE CONTRATO LUGAR TOTAL TÉRMINACIÓN La relación de contratos antes descrita es bajo protesta de decir verdad 56 de 122 32102001-019-09 Documento 13-C Vicios Ocultos • El Licitante deberá adjuntar escrito bajo protesta de decir verdad (13-C), mediante el cual manifieste que las obras declara en el documento relativo a la “experiencia”, no se afectaron por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos. 57 de 122 32102001-019-09 Documento 13-D Grado de Cumplimiento • Para evaluar el grado de cumplimiento en los contratos, el licitante deberá presentar un análisis en el cual dividirá las penas convencionales por atraso aplicadas, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de la suma de las sanciones entre la sumatoria total de los contratos dentro de un lapso no mayor de 5 años; en caso de no tener sanciones declarar por escrito que no ha sufrido sanción alguna y deberá entregar las Actas de Entrega – Recepción de las obras declaradas en el documento No 13, relativo a la experiencia (13-D). 58 de 122 32102001-019-09 Documento 13-E Rescisión de Contratos • El licitante deberá adjuntar escrito bajo protesta de decir verdad que las obras que declara en el documento relativo a la experiencia, si han sido objeto o no de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero (13-E). 59 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 14 Descripción de la planificación integral: El participante deberá presentar un escrito donde manifieste la descripción de la planificación integral de la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de la misma. 60 de 122 32102001-019-09 OBRA FED. GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION TÉCNICOS FOLDER II DOCUMENTOS: No. 15. - Listado de materiales No. 16. – Factor de salario real No. 17. - Relación de maquinaria y equipo de construcción 61 de 122 32102001-019-09 No. 15.- Listado de insumos 62 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 15: APOYOS TÉCNICOS 15. – Listado de insumos (Explosión de insumos) El Licitante deberá incluir la cuantificación de la explosión de insumos (Materiales, Mano de obra y Equipo) por cantidades sin incluir costos ni importes. El licitante en este documento, deberá comprobar que los materiales propuestos cumplen con las normas de construcción y las especificaciones requeridas por la convocante anexando carta del fabricante donde establezca el tipo de norma o especificación de su producto. Debiendo presentar cartas donde señale el origen de los materiales que proporcionará, nombre del proveedor indicando condiciones, lugar y plazos de entrega sin costos. Deberán presentar la cuantificación del total de los materiales a utilizar en la obra en el formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener los datos del formato que proporciona el organismo. Cuando el documento presentado por “El licitante” no contenga completo lo requerido por “El Organismo” o que haya omitido algún requisito será motivo de desechamiento. 63 de 122 32102001-019-09 1. - Relación de costos de adquisición de todos los materiales básicos que intervienen en la propuesta. Descripción Unidad Cantidad A) MATERIALES 1. - __________________________________________ _______ ____________ 2. - __________________________________________ _______ ____________ 3. - __________________________________________ _______ ____________ 4. - __________________________________________ _______ ____________ B) MANO DE OBRA ( En Jornadas) 5. - __________________________________________ _______ ____________ 6. - __________________________________________ _______ ____________ 7. - __________________________________________ _______ ____________ C) MAQUINARIA Y EQUIPO ( En Horas) 8. - __________________________________________ _______ ____________ 9. - __________________________________________ _______ ____________ 10. __________________________________________ _______ ____________ Nota: exceptuando los materiales que proporcionará “El Organismo” y que se indican en el inciso “d” Parte III (referencias) Pliego de Requisito 64 de 122 32102001-019-09 No. 16 – Factor de Salario Real De conformidad con lo establecidos en el Artículo 160 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las mismas 65 de 122 32102001-019-09 Documento 16: Factor de Salario Real En este documento el licitante deberá incluir al personal obrero necesario para la ejecución de los trabajos, comprobando el cálculo del Salario Real integrado, considerando los días pagados y los laborales durante el periodo anual de enero a diciembre y los impuestos y prestaciones que por la Ley Federal del Trabajo deban considerarse, en apego al artículo 160 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. El contratista tendrá presente en el análisis del Salario Real las siguientes observaciones: 1. - Incluir los datos básicos del Personal Obrera necesario para la ejecución de los trabajos. 3. - Se deberá aplicar correctamente los siguientes datos en el análisis del Salario Real integrado del Personal. 1. - Días No Laborables 2. - Días Pagados Deberán presentar en el formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener como mínimo los datos del formato que proporciona “El Organismo”. Cuando el documento presentado por “El licitante” no contenga completo lo requerido por “El Organismo” o que haya omitido algún requisito será motivo de desechamiento. 66 de 122 32102001-019-09 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana Concurso: __________________ Contratista: _________________ Representante: ______________ Firma:______________________ Localidad: Calculo del factor de prestaciones “Ley Federal del Trabajo” CAT ( DICAL ) ( DIAGI ) CATEGORÍA DÍAS CALENDARIO DÍAS DE AGUINALDO ( PIVAC ) DÍAS POR PRIMA VACACIONAL ( TP ) ( DIDOM ) ( DIVAC ) ( DIFEO ) DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO SUMA DÍAS DOMINGO DÍAS DE VACACIONES DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EXTRAORDINARIAS DÍAS PERDIDOS POR COSTUMBRE DÍAS NO LABORADOS EN EL PERIODO DE LA OBRA SUMA DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO DE LA OBRA (DICAL) – (DINLA) DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS TP /Tl ( DIPEC ) ( DICOS ) ( DINLA ) ( Tl ) (TP/Tl) Fecha: ( No. de días) No días No días No días Suma No días No días No días No días No días No días Suma No días No días Factor Factor = Días pagados en el año Días laborales promedio en el año El análisis detallado del Factor de Salario Real (FSR), con costos e impuestos se complementará en el documento No. 25 67 de 122 32102001-019-09 Documento No. 17 Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo No. AT-17) El Licitante en este documento deberá asentar el equipo necesario, para la ejecución de los trabajos. Haciendo mención de la ubicación y disponibilidad del mismo. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, disponible y suficiente para esta obra, que no esté comprometido en otro contrato vigente, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. La relación de maquinaria y equipo que presente, ya sea propia, rentada o por adquirir deberá contener la leyenda bajo protesta de decir verdad. Debiendo corresponder la relación la Maquinaria y Equipo con lo manifestado en el Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo. Asimismo los análisis de Costos Horarios deberán incluir la Maquinaria y Equipo propuesto en el Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo. En caso de que el equipo sea manifestado como rentado deberán incluir carta compromiso y bajo protesta de decir verdad del arrendatario especificando la cantidad de equipo que pone a su disposición, así como la descripción y número de horas comprometidas. En caso de que el equipo sea manifestado como “por adquirir”, deberá proporcionar carta bajo protesta de decir verdad de que dicho equipo será adquirido por el postor en un plazo que determine el mismo participante. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener la información arriba mencionada. 68 de 122 32102001-019-09 BRA FEDERAL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION TÉCNICOS FOLDER III DOCUMENTOS: No. 18.- Programa General de Ejecución de obra. No. 19.-Programa de mano de obra. No. 20.-Programa de Utilización de Maquinaria. No. 21.- Programa de Materiales. No. 22.- Programa de Personal técnico. 69 de 122 32102001-019-09 No. 18. - Programa general de ejecución de los trabajos (Anexo No. AT-18) Programa de obra deberá presentarlo con cantidades, por el total de la obra. 70 de 122 32102001-019-09 Documento No. 18: Programa de ejecución general de obra (T é c n i c o) (Anexo No. AT-18) En este documento el licitante manifestará la duración y secuencia de las actividades, mismas que deberán corresponder a las necesarias para la ejecución de los trabajos. El programa debe ser por mes, desglosado por conceptos tomando la siguiente consideración: Que el programa de ejecución sea factible de realizar en el plazo solicitado, y que sea congruente con los recursos humanos y materiales incluidos en los programas de utilización de personal y de maquinaria, así como los rendimientos señalados en los análisis correspondientes y con la planeación ejecutiva que refleje la oferta. El Programa deberá elaborarse con barras y cantidades de obra. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener la misma información contenida en el formato anexo. 71 de 122 32102001-019-09 No. 19. - Programa de Mano de obra 72 de 122 32102001-019-09 Documento No. 19: Programa de mano de obra (Anexo No. AT-19) En este documento el licitante deberá incluir al personal de campo, encargado de ejecución de los trabajos. Lo cual deberá asentarse en el formato anexo, proporcionada por el Organismo. Debiendo: el licitante tomar las siguientes consideraciones: El programa deberá elaborarse con Barras y cantidades considerado por mes. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener como mínimo la misma información del formato anexo. 73 de 122 32102001-019-09 No. 20 – Programa de Maquinaria y equipo 74 de 122 32102001-019-09 Documento No. 20: Programa de Maquinaria y equipo (Anexo No. AT-20) En este documento el licitante deberá incluir la maquinaria necesaria para realizar en el plazo solicitado los trabajos objeto del concurso en cuestión y asentarlos en el formato proporcionado por el Organismo. 1. - Debiendo incluir la siguiente información en dicho formato. 1.1. - Fecha 1.2. - Concursante 1.3. - Obra 1.4. - No. de Concurso 1.5. - Fecha de iniciación 1.6. - Fecha de terminación 1.7. - Nombre y firma del concursante 1.8. - Equipo total a utilizar con cantidad 1.9. - Adicional de emergencia. 1.10. - Mínimo teórico. 2. - El programa de utilización de maquinaria deberá ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos en su duración, secuencia y rendimiento de cada una de las actividades a realizar y será por mes. De igual manera, deberá ser congruente con la planeación ejecutiva que refleje la oferta. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener la misma información del formato anexo. 75 de 122 32102001-019-09 No. 21. - Programa de Materiales (Anexo No. AT-21) En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener como mínimo la información del formato anexo. 76 de 122 32102001-019-09 No. 22. -Programa de personal Técnico - Administrativo 77 de 122 32102001-019-09 Documento No. 22: Programa de personal técnico y administrativo (Anexo No. AT-22) En este documento el licitante deberá incluir al personal técnico, administrativo y de servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Lo cual deberá asentarse en la forma proporcionada por el Organismo. Debiendo: el licitante tomar las siguientes consideraciones: 1. - El personal considerado (técnico, administrativo y de servicio) deberá ser el mismo que el que presenta en el cargo de administración de obra del análisis de costos indirectos. 3. - El programa deberá elaborarse con Barras y cantidades considerado por mes En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener como mínimo la información del formato anexo. 78 de 122 32102001-019-09 OBRA FED. GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION ECONÓMICOS FOLDER IV D o c u m e n t o s: No.23. - Precios unitarios No.24. - Relación y análisis de costos de materiales No.25. - Tabulador de salarios No.26. - Costos horarios No.27. - Costos indirectos No.28. - Costo por financiamiento No.29. -Utilidad No.30. -Cargos adicionales No.31. -Listado de Insumos 79 de 122 32102001-019-09 No. 23.- Análisis de precios unitarios. Cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fije en el contrato por la unidad de obra terminada conforme a los consignados en el Catálogo de Conceptos, que ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de que dichos precios influyan por razón del costo directo, cargos del indirecto, cargos de la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características los ha proporcionado “El Organismo” únicamente como orientación y a titulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del licitante juzgar todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resultaran diferentes en la realidad a como lo considera el proponente, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios y deberá ejecutarlo tal y como se define en el catalogo de conceptos. 80 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 23 Generalidades: Los precios unitarios que forman parte de un contrato convenio o acuerdo para la ejecución de la obra deberán integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en esta sección y lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad del organismo. La enumeración de los cargos mencionados en estas reglas y lineamientos generales para la integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, la lista de los cargos correspondientes a los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. Los precios deberán expresarse siempre en moneda nacional y las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al sistema métrico decimal; cuando por tal características de las obras y a juicio del “Organismo” se requiera utilizar otras medidas tales como: pieza, lote, salida, mueble, u otras similares. Estas unidas podrán ser empleadas. El análisis, calculo e integración de los precios unitarios de conceptos de trabajo no precisos en el catálogo original que sirvió de base para la adjudicación y contratación de los trabajos, para los cuales no existen elementos contenidos en los conceptos analizados con los datos básicos de costo de los precios unitarios establecidos o cuando “El Contratista” y “El Organismo” no tengan antecedente de conceptos similares ni cuenten con datos de costo, suficiente para su integración, el costo directo deberá analizarse con base en los costos observados que intervienen por concepto de materiales, mano de obra y equipo. Los indirectos y la utilidad deberán determinante de común acuerdo entre “El Contratista” y “El Organismo” sin que exceda el porcentaje considerado en los análisis de la propuesta original. Cargos que integran un precio unitario El precio unitario se integra sumando todos los cargos directos e indirectos correspondientes al concepto de obra, el cargo por financiamiento, utilidad y cargos adicionales, para efectos de estas reglas se entenderá como: Cargos directos: Son los cargos aplicables al concepto de obra que se derivan de las erogaciones por mano de obra, materiales, maquinaria, herramienta, instalaciones y por patentes en su caso, efectuadas exclusivamente para realizar dicho concepto de obra. El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. El cargo de mano de obra “Mo” se obtendrá de la ecuación: Mo = S 81 de 122 32102001-019-09 ---------------R En la cual: “S” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. “R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten. Cargo directo por materiales. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad. Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso. El cargo unitario por concepto de materiales es “M” se obtendrá de la ecuación. P = Pm , C En la cual: “Pm” Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará sumando al precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisis respectivo. “C” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, "C” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia. Cargo directo por maquinaria o equipo. Es el que se deriva del uso correcto de las máquinas consideradas como nuevas y que sean las adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto de obra, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales de construcción del “Organismo” y conforme al programa establecido. El cargo directo unitario por maquinaria o equipo. 82 de 122 32102001-019-09 “CM” se expresa como el cociente del costo horario directo de la hora efectiva, entre el rendimiento horario de dichas máquinas. Se obtendrá mediante la ecuación. CM = Phm -----------------R hM En la cual: "Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo. "Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Cargo directo por herramienta. Este cargo corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de obra. Este cargo se calculará mediante la formula: HM = Kh . Mo En la cual: “Kh” representa un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de obra de acuerdo con la experiencia. “Mo” representa el cargo unitario por concepto de mano de obra calculada de acuerdo con la regla anterior. Cargos indirectos: El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven. Costo por financiamiento: El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 83 de 122 32102001-019-09 Cargos por utilidad: El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Cargos adicionales: Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales, no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. 84 de 122 32102001-019-09 No. 24.- Relación y análisis de costos básicos de materiales. En apego al Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 85 de 122 32102001-019-09 Documento 24 Relación de análisis de costos básicos de materiales El licitante, deberá comprobar que los materiales propuestos cumplen con las normas de construcción y especificaciones requeridas por la convocante,. Así mismo que los costos reales de los materiales, sean los vigentes siete días naturales antes de la apertura, en la localidad donde se van a ejecutar los trabajos debiendo presentar cartas donde señale el origen de los materiales que proporcionará; nombre del proveedor indicando condiciones, plazos de entrega y precios del proveedor. La entrega deberá ser considerada puesto en el lugar de la obra. Deberán presentar la relación de los materiales a utilizar en la obra en el formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener como mínimo los datos del formato que proporciona el organismo. 86 de 122 32102001-019-09 Documento 24 1. - Relación de costos de adquisición de todos los materiales básicos que intervienen en la propuesta. Costo/sin incluir I.V.A Descripción Unidad Cantidad puesto en obra Costo Total 1. - __________________________ _______ _____________ ______________________ ______________________ 2. - __________________________ _______ _____________ ______________________ ______________________ 3. - __________________________ _______ _____________ ______________________ ______________________ 4. - __________________________ _______ ____________ ______________________ ______________________ 5. - __________________________ _______ ____________ ______________________ ______________________ 6. - __________________________ _______ ____________ ______________________ ______________________ 7. - __________________________ _______ ___________ ______________________ ______________________ 8. - __________________________ _______ ___________ ______________________ ______________________ 9. - __________________________ _______ ___________ ______________________ ______________________ 10. - __________________________ _______ ___________ ______________________ ______________________ Nota: exceptuando los materiales que proporcionará “El Organismo” y que se indican en el inciso “e” Parte III (referencias) Pliego de Requisitos. 87 de 122 32102001-019-09 No. 25.- Tabulador de salarios. En apego a los Artículos 160 y 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 88 de 122 32102001-019-09 Documento 25 Tabulador de salarios En este documento el licitante deberá incluir al personal obrero necesario para la ejecución de los trabajos, comprobando el cálculo del Salario Real integrado, considerando los días pagados y los laborales durante el periodo anual de enero a diciembre y los impuestos y prestaciones que por la Ley Federal del Trabajo deban considerarse, en apego a los artículos 160 y 161 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. El contratista tendrá presente en el análisis del Salario Real las siguientes observaciones: 1. - Incluir los datos básicos del Personal Obrera necesario para la ejecución de los trabajos. 2. - Los Salarios incluidos en la Relación y Costos de la Mano de Obra, deberán ser los Salarios Oficiales vigentes en la localidad donde se van a ejecutar los trabajos. 3. - Se deberá aplicar correctamente la siguiente información en el análisis del Salario Real integrado del Personal. 1. - Días No Laborables 2. - Días Pagados 3. - Impuestos Sobre remuneraciones Pagadas 4. - Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 5. - Cuota Patronal a I.M.S.S. 6. - Aportaciones para Guarderías Infantiles del I.M.S.S. 7. – Cuotas del INFONAVIT 8. - Salarios Oficiales Vigentes de la región. 9. - Impuesto Sobre Nomina Deberán presentar la mano de obra a utilizar en la obra en el formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener los datos del formato que proporciona el organismo. Cuando el documento presentado por “El licitante” no contenga completo lo requerido por el “Organismo” o que haya omitido algún requisito será motivo de desechamiento. 89 de 122 32102001-019-09 90 de 122 32102001-019-09 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN No: _____________ DOCUMENTO 25 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "______________________________________." RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: HOJA: DE: TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO FACTOR DE SALARIO REAL SALARIO REAL 91 de 122 32102001-019-09 A) DOCUMENTO 25 Personal Salarios Base/día Cuota patronal Otras prestaciones Jornal Factor JOR-SB Cantidad Total Albañil Ayud. Albañil Carpintero Ayud. Carpintero Fierrero Ayud. Fierrero Electricista Plomero Ayud. Plomero Pintor Ayud. Pintor Peón Nota: En “Otras Prestaciones” deberán incluirse los cargos al impuesto Sobre Remuneraciones Pagadas, séptimo día, o días festivos (presentar desglose de otras prestaciones consideradas). Deberán enlistarse todas las categorías, con sus respectivos salarios, del distinto personal obrero que intervenga en la obra, los operadores de maquinaria se enlistarán aparte y serán considerados en el cálculo del Costo Horario del Equipo Básico. 92 de 122 32102001-019-09 B) DOCUMENTO 25 Relación de Datos Básicos de los Operadores Personal Salarios Cuota Patronal Otras Prestaciones Jornal Factor Cantidad Total Operador Aplanadora Operador Motoconformadora Operador Revolvedora Chofer Nota: (1) En “Otras Prestaciones” deberán incluirse los cargos correspondientes al Impuesto sobre Remuneraciones Pagadas, Séptimo día, Vacaciones y Días Festivos, (Presentar desglose de “Obras Prestaciones” consideradas). Deberán enlistarse todos los salarios de los Operadores en Maquinaria y Ayudante de Operador que, en su caso intervengan en la ejecución de la obra. 93 de 122 32102001-019-09 No. 26 - Relación de Costos Horarios En apego al Artículos 163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 94 de 122 32102001-019-09 Documento 26 Relación de costos horarios de equipo y maquinaria Cargos que deberán considerarse en los análisis de Costos Horarios del Equipo a utilizar por los licitantes. Costo Directo por Maquinaria y/o Equipo Es el que se deriva del uso correcto del equipo consideradas como nuevas y que sean las adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto. Costo fijos Son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. Costo por consumos Son los que se derivan de las erogaciones que resultan por el uso de combustible u otras fuentes de energía, lubricantes y llantas en su caso. Costo por salarios para la operación Es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la máquina por hora efectiva de trabajo de la misma. Los cargos por almacenaje deberán ser considerados dentro de los costos indirectos. Deberán presentar la maquinaria o equipo a utilizar en la obra en el formato anexo o en el formato propio del licitante el cual deberá contener los datos del formato que proporcione el organismo. Cuando el documento presentado por “El licitante” no contenga completo lo requerido por el “Organismo” o que haya omitido algún requisito será motivo de desechamiento. Deberá referenciar la tasa de interés a un indicador oficial, tal como CETES, TIIP, CPP y TIIE, especificando fecha base de referencia. 95 de 122 32102001-019-09 Documento 26 K) análisis de Costos Horarios de Equipo que deberán utilizar los proponentes. Equipo Especificación Activo Inactivo Cantidad Total 1. - _________________ $ _______________ $ _________ $ _________ $ _________ 2. - _________________ $ _______________ $ _________ $ _________ $ _________ 3. - _________________ $ _______________ $ _________ $ _________ $ _________ 4. - _________________ $ _______________ $ _________ $ _________ $ _________ 5. - _________________ $ _______________ $ _________ $ _________ $ _________ 6. - _________________ $ _______________ $ _________ $ _________ $ _________ 7. - _________________ $ _______________ $ _________ $ _________ $ _________ Total $___________ Nota: “El Organismo” no considerará pagos extras por conceptos de traslado o flete de equipo ya que este deberá considerarse de ser necesario en los indirectos del proponente. 96 de 122 32102001-019-09 No. 27 Desglose de Indirectos En apego a los Artículos 180, 181 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 97 de 122 32102001-019-09 Documento No. 27 Desglose de Costos Indirectos El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo, de acuerdo a los alcances señalados en el documento No. 5, y según los planes y programas ofertados por el participante. Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven. El desglose de los indirectos deberá guardar congruencia con el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate y de acuerdo a lo siguiente: y Administración Central.- En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los importes de cada uno de los gastos que el LICITANTE requiere erogar con cargo a sus oficinas centrales, y que son necesarios para la correcta administración de los trabajos de que se traten. En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos los importes antes descritos. El porcentaje solicitado para este cargo será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la administración central, entre el importe del costo directo total de la obra, multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximarse a dos decimales. y Administración de Campo En la columna correspondiente al importe parcial, se anotarán los importes de cada uno de los gastos que el LICITANTE requiere erogar con cargo a sus oficinas de campo, y que son necesarios para la dirección, supervisión y administración de los servicios de que se trate. Los conceptos que deberán considerar como mínimo son los enlistados en el documento numero 19 de las bases. En la columna correspondiente al importe acumulado, se anotará el resultado que se obtenga de la suma de todos los importes que integran la administración de campo. El porcentaje solicitado para este cargo, será el que resulte de dividir el importe acumulado correspondiente a la administración de campo, entre el importe del costo directo total de los trabajos, multiplicado por 100. El resultado se deberá aproximarse a dos decimales. Deberá considerar dentro del análisis de indirecto el almacenaje y vigilancia (tomando en cuenta la renta del terreno, construcción de bodega, cercos, velador y almacenista) del total de la tubería y piezas especiales que proporcionará El Organismo durante el tiempo de ejecución de la obra como los suministrados por el propio contratista, durante el tiempo de ejecución de la obra hasta la entrega del material sobrante al organismo (finiquito de materiales). El contratista será el único responsable del cuidado y vigilancia e dichos materiales 98 de 122 32102001-019-09 Deberán considerar dentro del análisis de costos indirectos el personal técnico necesario para realizar los trabajos requeridos de trazo y nivelación para la ejecución de la obra, levantamiento topográfico para la elaboración de plano de obra terminada, referencias de piezas especiales, válvulas, estructuras especiales y cruces con las instalaciones existentes; así mismo deberá considerar UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA.. Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes: I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 1. Personal directivo; Citando a todo el personal que interviene. 2. Personal técnico; Citando a todo el personal que interviene. 3. Personal administrativo; Citando a todo el personal que interviene. 4. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 5. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos del al 3; 6. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos 1,2, y3, y 7. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos 1., 2. y II.- Depreciación, mantenimiento y renta de campamentos. 1. 2. 3. 4. 5. Edificios y locales; Locales de mantenimiento y guarda; Bodegas; Instalaciones generales; Equipos, muebles y enseres; 6. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y Campamentos III Servicios. 1. - Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios. 2. - Estudios e investigaciones. IV Fletes y Acarreos. 1. - de campamentos 2. - de equipo de construcción 3. - de plantas y elementos para instalaciones. 4. - de mobiliario. V Gastos de Oficina 1. Papelería y útiles de escritorio; 2. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 3. Equipo de computación; 4. Situación de fondos; 5. Copias y duplicados; 6. Luz, gas y otros consumos, y 7. Gastos de la licitación; VI. Capacitación y adiestramiento; 99 de 122 32102001-019-09 VII. Seguridad e higiene; VIII. Seguros y fianzas, y IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Construcción y conservación de caminos de acceso; Montajes y desmantelamientos de equipo, y Construcción de instalaciones generales: De campamentos; De equipo de construcción, y De plantas y elementos para instalaciones. X. Servicios y alcances que las especificaciones generales y particulares aplicables al presente procedimiento consideren. Cuando proceda y se trate de servicios subrogados anexar cotizaciones tales como laboratorio para el control de calidad En este documento deberá incluir la información referente a la empresa encargada de llevar a cabo el control de calidad de la obra. 100 de 122 32102001-019-09 No. 28 Costo de Financiamiento En apego a los Artículos 183, 184, 185 y 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 101 de 122 32102001-019-09 Documento No. 28 Análisis del costo de Financiamiento El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos, debiéndose apegar al Artículo 185 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas El licitante deberá tomar en consideración los siguientes puntos en el análisis del financiamiento: 1. Para el análisis del costo de financiamiento deberá incluir en los gastos, el costo directo y el costo indirecto de acuerdo al programa de obra y erogaciones propuesto. 2. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos. I. Que se integre por los siguientes ingresos: a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y b. El importe de las estimaciones a presentar a costo de venta de acuerdo con el programa de obras y erogaciones propuesto, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo el porcentaje de anticipo otorgado, y II. Que se integre por los siguientes egresos: c. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; d. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y e. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. III.-Referenciar la tasa de interés a un indicador oficial, tal como CETES, TIIP, CPP y TIIE, especificando fecha base y formula de referencia de la tasa de interés aplicada. El análisis del financiamiento deberá apegarse al formato proporcionado. 102 de 122 32102001-019-09 Costo por financiamiento (documento 28) Concurso: ____________________ Contratista: __________________ Representante: ______________ Firma: _______________________ Cálculo del costo de Financiamiento Costo Directo Costo Indirecto Gasto Total Costo de Utilidad Cargos Adicionales Monto propuesto(CV) CD CI CD + CI CU CA= CD + CI + CF + CU MP = CD + CI + CF + CU+CA $ $ $ $ $ $ % % 0.5% __________ % Indicador Oficial Formula de referencia de la tasa aplicada_____ __________ % Tasa de interés mensual propuesta __________ % Anticipo total conforme a la convocatoria del concurso. Avance mensual conforme al Programa y Erogaciones propuesto. __________ % en el primer mes ___________ % en el quinto mes __________ % en el segundo mes ___________ % en el sexto mes __________ % en el tercer mes ___________ % en el séptimo mes __________ % en el cuarto mes ___________ % en el octavo mes _____100___ % total mes Avance mensual de acuerdo con programa de obra (%) Avance mensual de acuerdo con programa de obra (importes a CV) Gastos a: CD + CI Ingresos a: CV Saldo Interés de financiamiento (A) (B) Anticipo (CV x % avance) – amortización (C) Anticipo + B1 –A1 (D) Saldos negativos x Tasa de interés propuesta 0 1 2 3 C1 + B2 - A2 C2 + B3 – A3 4 5 6 N C n-1 + Bn An Total 100 % CV CD + CI CV ____ CF = Interés CD + CI CF = ______ = % Nota: en ningún caso el factor de financiamiento será menor a cero Importe Acumulado Costo Directo =$ $ Costo Indirecto =$ $ Costo del Financiamiento =$ $ Utilidad =$ $ Cargos Adicionales =$ $ Porcentaje total de sobrecosto en esta propuesta: Factor Porcentajes % % % % % ________ 103 de 122 32102001-019-09 No. 29 – Cargo por Utilidad En apego a los Artículos 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 104 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 29 Cargos por utilidad COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN No: _____________ DOCU MENTO 9 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "______________________________________." RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA: DE LA PROPUESTA: DE: CARGO POR UTILIDAD EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PORCENTAJE DE UTILIDAD PROPUESTO = ___________ % DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS COSTO POR FINANCIAMIENTO SUMA CD + IND+ FIN COSTO DE UTILIDAD ______ % IMPORTE $ $ $ $ $ 105 de 122 32102001-019-09 No. 30 –Cargos adicionales En apego a lo Artículo 189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 106 de 122 32102001-019-09 DOCUMENTO 30 Cargos Adicionales COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN No: DOCUMENTO 30 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA: DE LA PROPUESTA: DE: CARGOS ADICIONALES DENTRO DE LOS CARGOS ADICIONALES SE CONSIDERARÁ AQUELLOS CARGOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN; EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ DE INDICAR LA DISPOSICIÓN Y LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD, DEBIENDO RELACIONAR CADA CARGO ADICIONAL, No C.A. 1 CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE A: ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA Y ARTÍCULO (ANEXAR FOTOCOPIA) POR SERVICIO, LEY FEDERAL DE DERECHOS, ARTÍCULO 191 INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO % QUE APLICA FORMA DE APLICACIÓN 0.5 CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO C. A. 2 C. A. n EN CASO DE CONSIDERAR OTRO CARGO ADICIONAL, DIFERENTE AL ANTERIOR, CONFORME AL ART 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN FORMA ANÁLOGA SE DEBERÁ CITAR EL ORDENAMIENTO LEGAL Y LA FORMA DE APLICACIÓN. IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA DESCRIPCIÓN IMPORTE COSTO DIRECTO $ COSTOS INDIRECTOS (AE5) $ COSTO POR FINANCIAMIENTO (AE6) $ COSTO DE UTILIDAD (AE7) $ SUMA CD + IND+ FIN+UTILIDAD $ CARGOS ADICIONALES: SERVICIO, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECODAM % ________ $ OTROS CARGOS ADICIONALES (ESPECIFICAR Y ANEXAR ORDENAMIENTO LEGAL) % _______ $ TOTAL CARGOS ADICIONALES % _______ $ En forma análoga deberá asentarse en los análisis de Precios unitarios 107 de 122 32102001-019-09 No. 31 – Listado de insumos 108 de 122 32102001-019-09 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN No: _____________ DOCUMENTO 31 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: "______________________________________." RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: HOJA: DE: LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA N°. A.- DESCRIPCION MATERIALES B.- MANO DE OBRA C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE SUMA TOTAL (CD) NOTA: LA SUMA TOTAL SERÁ IGUAL AL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PROPUESTA 109 de 122 32102001-019-09 Obra Federal GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION ECONÓMICOS FOLDER V D o c u m e n t o s: No.32.- Programa erogaciones de Ejecución General. No.33.- Programa erogaciones de mano de obra. No.34.- Programa erogaciones de Maquinaria y equipo. No.35.- Programa erogaciones de materiales. No.36.- Programa erogaciones de personal técnico-admtvo. 110 de 122 32102001-019-09 No. 32 – Programa de Ejecución de general. En apego al Artículo 27 apartado A Fracción X del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 111 de 122 32102001-019-09 Documento No. 32: Programa de ejecución general (E c o n ó m i c o) (Anexo No. AT-32) En este documento el licitante, en el programa de proyecto, obra, operación y mantenimiento con erogaciones la duración y secuencia de las actividades deberán corresponder a las necesidades para la ejecución de los trabajos, lo cual se asentará en formato proporcionado por el Organismo, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la parte técnica. Tomando la siguiente consideración: Que el programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos consignando por mes los importes correspondientes y sea factible de realizar en el plazo solicitado, y en congruencia con los recursos humanos y materiales incluidos en los programas de utilización de personal y de maquinaria, así como los rendimientos señalados en los análisis correspondientes y con la planeación ejecutiva que refleje la oferta. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener la misma información del formato anexo. Si la asignación anual autorizada resulta menor que el monto del concursante ganador, el tiempo de ejecución será proporcionalmente inferior, sin embargo el programa de obra deberá presentarlo por el total de la obra. 112 de 122 32102001-019-09 No. 33 – Programa de erogaciones de mano de obra En apego al Artículo 27 apartado A Fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 113 de 122 32102001-019-09 Documento 33: Programa de mano de obra (Anexo No. AT-33) En este documento el licitante deberá incluir al personal de obrero encargado de la ejecución de los Trabajos, este deberá ser el mismo que presenta en la relación de mano de obra. Lo cual deberá asentarse en la forma proporcionada por “El Organismo” debiendo existir congruencia con los programas presentados en la parte técnica. Debiendo: El Licitante tomar las siguientes consideraciones: En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener como mínimo la información del formato anexo. 114 de 122 32102001-019-09 No. 34 – Programa de Erogaciones de Maquinaria y equipo. En apego al Artículo 27 apartado A Fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 115 de 122 32102001-019-09 Documento No. 34: Programa de erogaciones de maquinaria y equipo (Anexo No AT-34) En este documento el licitante deberá incluir la maquinaria necesaria para realizar en el plazo solicitado los trabajos objeto del concurso en cuestión y asentarlos en el formato proporcionado por el Organismo, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la parte técnica. 1. - Debiendo incluir la siguiente información en dicho formato. 1.1. - Fecha 1.2. - Concursante 1.3. - Obra 1.4. - No. de concurso 1.5. - Fecha de iniciación 1.6. - Fecha de terminación 1.7. - Monto propuesto 1.8. - Nombre y firma del concursante 1.9. - Equipo total a utilizar con cantidad 1.10. - Adicional de emergencia 1.11. - Mínimo Teórico El programa de utilización de maquinaria deberá corresponder al programa de ejecución de los trabajos en su duración, secuencia y rendimientos de cada una de las actividades a realizar, de igual manera deberá ser congruente con la planeación ejecutiva que refleje la oferta. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener como mínimo la información del formato anexo. 116 de 122 32102001-019-09 No. 35. - Programa de Erogaciones de materiales. En apego al Artículo 27 apartado A Fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 117 de 122 32102001-019-09 Documento No. 35: Programa Erogaciones de materiales (Anexo No. AT-35) En este documento el licitante deberá incluir los materiales que tengan mayor incidencia en el total del contrato, indicando la duración de los suministros y los importes a erogar, que sean factibles de realizar en el plazo solicitado, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la parte técnica. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener como mínimo la información en el formato anexo. 118 de 122 32102001-019-09 No. 36 – Programa de personal técnico-administrativo En apego al Artículo 27 apartado A Fracción XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 119 de 122 32102001-019-09 Documento 36: Programa de personal técnico-administrativo (Anexo No. AT-36) En este documento el licitante deberá incluir al personal técnico, administrativo y de servicio, encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos. Lo cual deberá asentarse en la forma proporcionada por “El Organismo”, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la parte técnica. Debiendo El Licitante tomar las siguientes consideraciones: El personal técnico, administrativo y de servicio deberá ser el mismo que presenta en el cargo de administración de obra de l análisis de costos indirectos. En caso de usar un formato distinto al proporcionado por el Organismo, este deberá contener como mínimo la información en el formato anexo. 120 de 122 32102001-019-09 OBRA FEDERAL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION ECONÓMICOS FOLDER VI D o c u m e n t o s: No. 37. - Valorización de la propuesta. 121 de 122 32102001-019-09 No. 37 – Valorización de la propuesta Valorización del catálogo La valorización de la propuesta presentada por el licitante será en el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo proporcionado por “El Organismo” asentando con número y letra los precios unitarios propuestos. Se llenará a máquina preferentemente y de ser manuscrito, se usará Tinta, escribiendo con letra impresa o cursiva, fácilmente legibles; en ambos casos, dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. En caso de encontrarse errores en las Operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por el “Organismo” y el precio unitario de la tarjeta, en caso de no encontrarse, será el precio unitario anotado con letra en el catalogo por el “licitante”. El importe total de cada una de las partidas contenidas en el documento, deberá anotarse en su caso, inmediatamente después del último concepto de la misma; este importe total deberá ser la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente. La suma de los importes totales de todas las partidas en su caso, o la suma de los importes de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del documento, en el lugar asignado para ello. Ocasionalmente el “Organismo” podrá incluir varios catálogos parciales correspondientes a la misma obra u obras similares en un solo concurso; en este caso se utilizará una hoja de resumen donde los licitantes anotarán el monto para cada una de las obras y el monto total de la proposición con número y letra. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos, y el monto total de la proposición que resulte será el monto corregido para efectos de la adjudicación. 122 de 122