19 procedimiento para rescisión de contrato de obra

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA
CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O
SERVICIOS
OBJETIVO
Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las áreas involucradas, llevar a cabo la
rescisión de los contratos de obra pública por causas imputables al contratista que se presentan por
incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, a fin de dictaminar la rescisión, cuándo esté
debidamente justificada de conformidad con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en la
materia.
200
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA
CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O
SERVICIOS
POLÍTICAS
1. El contrato que presente un atraso imputable al contratista en el programa de obra de un 30%,
será sujeto de análisis para evaluar la conveniencia de una rescisión.
2. Antes de rescindir un contrato se agotarán las opciones de propuesta de solución de la empresa
para remontar el incumplimiento de que se trate. La rescisión administrativa de los contratos
será el último medio utilizado, en todos los casos se promoverá la ejecución total de los
trabajos y el menor retraso posible.
Artículo 124 del Reglamento
3. En el caso de rescisión, se optará por aplicar penas convencionales antes de iniciar el
procedimiento de rescisión, cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la
ejecución de los trabajos.
Artículo 124 del Reglamento
4.
Una vez comunicada la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al
contratista; la Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos informará, a más tardar
el último día hábil de cada mes los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior,
al Órgano Interno de Control.
Artículo 63 de la Ley
5. Desde el inicio del procedimiento de rescisión se determinará si se suspenden o no los trabajos.
Artículo 62 de la ley
6. Capufe podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la
rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro
201
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 19
DIRECCIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓNPAG. 1 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA MARZO 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra
1.
Identifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista las causales Reportes e informe
de rescisión consignadas en el contrato y notifica al Subdelegado o Subgerente
Técnico, a través de un informe al que anexa la documentación soporte. En apego
al Artículo 127 del Reglamento..
Subdelegado o
Subgerente Técnico
2.
Analiza el informe con sus soportes y en el transcurso de 7 días naturales emite su Informe
opinión en la que indica el incumplimiento en que ha incurrido el contratista e Oficio
informa a la Dirección Técnica.
3.
Elabora el dictamen de inicio formal de rescisión administrativa que deberá ser Oficio y Dictamen
firmado por el Residente de Obra y el Subdelegado o Subgerente Técnico y lo
remitirá a la Dirección Técnica para los trámites correspondientes.
Dirección Técnica
4.
Turna a la Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos para revisión Oficio y dictamen
normativa.
Gerencia de
Licitaciones y
Administración de
Contratos
5.
Recibe, analiza el dictamen normativamente y determina si el dictamen es correcto:
¿Correcto?
6.
7.
Dirección Jurídica
No
Devuelve a la Subdelegación o Subgerencia Técnica para su corrección.
Continua en la Actividad 02
Oficio
Dictamen
Si
Turna a la Dirección Jurídica
8.
Elabora oficio de inicio formal de rescisión, firma y recaba firma del Director Oficio
Técnico.
9.
Notifica al contratista, en un máximo de 10 días hábiles, el inicio del procedimiento
de rescisión administrativa a través del oficio suscrito por los Directores Técnico y
Jurídico y el dictamen correspondiente, en donde indiquen los incumplimientos que
motivaron el inicio de la rescisión y se le concede al mismo, un plazo de 15 días
hábiles para que exponga lo que a su derecho convenga.
Art. 61 Fracción I de la Ley
Subdelegado o
Subgerencia Técnica
10. Solicita al Residente de la Obra proceda a levantar acta circunstanciada de los
trabajos y a la integración de la información para el finiquito.
(Artículos 50 penúltimo y último párrafos, 62 fracción II, 64 párrafo tercero de la
LOPSRM y artículos 130, 131, 132, 140 y 141 del Reglamento)
Residente de Obra
11. Procede a recibir el inmueble y los trabajos, levantando acta circunstanciada, aún Acta Circunstanciada
sin la presencia del contratista dándole un plazo de 10 días naturales para que Oficio
regrese toda la documentación que Capufe le hubieren entregado para realizar los
trabajos.
Dirección Técnica o
Dirección Jurídica
12. Recibe del contratista respuesta y la turna a la
correspondiente para su revisión y análisis.
Subdelegado o
Subgerencia Técnica
13. Realiza análisis de la respuesta del contratista y elabora dictamen en donde se
fundamente y motive la resolución de dar o no por rescindido el contrato en un
lapso de 10 días hábiles y envía
Gerencia Operativa
202
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 19
DIRECCIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓNPAG. 2 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA MARZO 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Director Técnico
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
¿Procede Rescisión?
Si
Continúa en la Actividad 16
No
14. Interrumpe el proceso de rescisión y notifica al Subdelegado o Subgerente Técnico. Oficio, Dictamen y
Soporte
Subdelegación o
Subgerencia Técnica
15. Notifica al contratista y determina si las condiciones para no rescindir requiere
convenio:
¿Convenio?
No
Fin
Dictamen legal
Si
Ver Procedimiento de Autorización de Convenios
Oficio
Fin
16. Valida y remite dictamen técnico con todos los documentos
antecedentes del caso.
soportes y Acta circunstanciada
Finiquito
Dirección Técnica
17. Recibe y turna para revisión normativa.
Gerencia de
Licitaciones y
Administración de
Contratos
18. Recibe realiza la revisión normativa y remite a la Dirección Jurídica, para que se
emita la notificación de resolución legal suscrita por los Directores Técnico y
Jurídico.
Dirección Jurídica
19. Recibe y revisa la procedencia legal, recaba la firma del Director Técnico y del Dictamen Legal
Director Jurídico y emite la determinación legal en un término de 3 días hábiles y
envía.
Oficio
20. Notifica al Contratista con todos los documentos soportes, de la determinación de Oficio
rescisión fundada y motivada, en términos del titulo tercero, capitulo sexto, de las
notificaciones, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
(2 días hábiles)
Residente de Obra
21. Elabora finiquito del contrato de Obra Pública respectivo, considerando el saldo del Finiquito
anticipo por amortizar, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación
y lo remite a la Subdelegación o Subgerencia Técnica.
(Artículo 62 Fracción 11 y 64 párrafo tercero de la LOPSRM y 131, 140 141 del
Reglamento).
Ver Procedimiento de Entrega Recepción y Finiquito
Subdelegado o
Subgerente Técnica
22. Revisa y valida el contenido del finiquito y lo acuerda con el Delegado Regional o Oficio
Gerente de Tramo y envía.
23. Recibe el expediente y revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un Acta circunstanciada
lapso de 5 días naturales y envía a la Gerencia de Licitaciones y Administración de y finiquito
Contratos.
202
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 19
DIRECCIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓNPAG. 3 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA MARZO 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de
Licitaciones y
Administración de
Contratos
24. Recibe el expediente y revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un Expediente
lapso de cinco días naturales y lo envía a la Dirección Jurídica.
(Artículos 63 fracción 11 y 64 párrafo tercero de la LOPSRM y articulo 131, 140 y 141
del Reglamento).
Dirección Jurídica
25. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, el cual debe
contener cuando menos para la reclamación de las fianzas lo siguiente:
-
-
-
Subdelegación o
Subgerencia Técnica
Referencia de contrato y convenios existentes.
Factura de Anticipo
Fianza de cumplimiento y de anticipo
Notas de Bitácora en donde aparezcan señalados los atrasos o motivos para la
rescisión,
Oficios, minutas y documentos en donde se identifica el incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, las causas de rescisión consignadas
Dictamen de inicio de rescisión y solicitud al contratista para que en un plazo de
10 días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento
respectivo, devuelva toda la documentación que CAPUFE le hubiere entregado
para la realización de los trabajos
Oficio de comunicación al contratista del inicio del procedimiento de rescisión
(con sello de acuse de recibo), citatorio, acta de notificación, instructivo de
notificación, según corresponda
Acta circunstanciada en donde se procede a la recepción del inmueble
Oficio de respuesta de la contratista con respecto al dictamen de inicio de
rescisión
Análisis de la respuesta del contratista y dictamen de resolución de dar por
rescindido el contrato, con la determinación del saldo del anticipo
Oficio en el cual se remite dictamen de resolución de la rescisión a la Dirección
Jurídica
Oficio en el cual el área Jurídica y el área Técnica informan a la contratista de la
resolución legal de la determinación de rescisión
Oficio en el cual el área Jurídica solicita la elaboración del finiquito con su
documentación soporte
Oficio de solicitud a la Subgerencia de Contabilidad para que emita el estado de
cuenta a fin de realizar la conciliación de saldos
Finiquito del contrato y sus anexos
Oficio de la Subdelegación Técnica del envío del Acta circunstanciada y finiquito
de obra a la Gerencia de Autopistas o de Puentes
Oficio de la Gerencia de Autopistas o de Puentes del envío del Acta
Circunstanciada y finiquito de obra a la Gerencia de Normas y Obra Pública
26. Monitorear periódicamente el avance para dar seguimiento hasta la conclusión del
asunto, mantener contacto permanente con el Área Jurídica y proporcionar datos o
documentación, dentro del ámbito de su competencia.
Termina Procedimiento.
203
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
CLAVE:
19
PÁGINA:
1 DE 4
FECHA: MARZO 2007
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
TÉCNICO
DIRECTOR TÉCNICO
DIRECCIÓN JURÍDICA
INICIO
REPORTES
INFORME
IDENTIFICA EL INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DEL CONTRATISTA LAS CAUSALES
DE RESCISIÓN CONSIGNADAS EN
EL CONTRATO Y NOTIFICA AL
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
TÉCNICO, A TRAVÉS DE UN
INFORME AL QUE ANEXA LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE. EN
APEGO AL ARTÍCULO 127 DEL
REGLAMENTO
1
INFORME
OFICIO
ANALIZA EL INFORME CON SUS
SOPORTES Y EN EL
TRANSCURSO DE 7 DÍAS
NATURALES EMITE SU OPINIÓN
EN LA QUE INDICA EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HA
INCURRIDO EL CONTRATISTA E
INFORMA A LA DIRECCIÓN
TÉCNICA
2
DICTAMEN
OFICIO
ELABORA EL DICTAMEN DE
INICIO FORMAL DE
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
QUE DEBERÁ SER FIRMADO
POR EL RESIDENTE DE OBRA Y
EL SUBDELEGADO O
SUBGERENTE TÉCNICO Y LO
REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN
TÉCNICA PARA LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES 3
TURNA A LA GERENCIA DE
LICITACIONES Y
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS PARA REVISIÓN
NORMATIVA
4
DICTAMEN
OFICIO
RECIBE, ANALIZA EL
DICTAMEN
NORMATIVAMENTE Y
DETERMINA SI EL DICTAMEN
ES CORRECTO
5
SI
¿CORRECTO?
NO
DICTAMEN
OFICIO
DEVUELVE A LA SUBDELEGACIÓN
O SUBGERENCIA TÉCNICA PARA
SU CORRECCIÓN
6
TURNA A LA DIRECCIÓN
JURÍDICA
1
PÁG. 2
7
204
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
CLAVE:
19
PÁGINA:
2 DE 4
FECHA: MARZO 2007
CAPUFE
DIRECTOR JURÍDICA
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
TÉCNICO
RESIDENTE DE OBRA
DIRECCIÓN TÉCNICA O
DIRECCIÓN JURÍDICA
1
PÁG. 1
OFICIO
ELABORA OFICIO DE INICIO
FORMAL DE RESCISIÓN, FIRMA Y
RECABA FIRMA DEL DIRECTOR
TÉCNICO
8
NOTIFICA AL CONTRATISTA, EN UN
MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES, EL
INICIO
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS
DEL OFICIO SUSCRITO POR LOS
DIRECTORES TÉCNICO Y JURÍDICO Y EL
DICTAMEN CORRESPONDIENTE, EN
DONDE
INDIQUEN
LOS
INCUMPLIMIENTOS QUE MOTIVARON EL
INICIO DE LA RESCISIÓN Y SE LE
CONCEDE AL MISMO, UN PLAZO DE 15
DÍAS HÁBILES PARA QUE EXPONGA LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA.
ART. 61 FRACCIÓN I DE LA LEY 9
SOLICITA AL RESIDENTE DE LA OBRA
PROCEDA
A
LEVANTAR
ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS Y
A
LA
INTEGRACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN PARA EL FINIQUITO.
(ARTÍCULOS 50 PENÚLTIMO Y ÚLTIMO
PÁRRAFOS, 62 FRACCIÓN II, 64
PÁRRAFO TERCERO DE LA LOPSRM Y
ARTÍCULOS 130, 131, 132, 140 Y 141
DEL REGLAMENTO
10
ACTA
CIRCUNSTANCIADA
OFICIO
PROCEDE A RECIBIR EL INMUEBLE
Y LOS TRABAJOS, LEVANTANDO
ACTA CIRCUNSTANCIADA, AÚN
SIN LA PRESENCIA DEL
CONTRATISTA DÁNDOLE UN
PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES
PARA QUE REGRESE TODA LA
DOCUMENTACIÓN QUE CAPUFE LE
HUBIEREN ENTREGADO PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS 11
RECIBE DEL CONTRATISTA
RESPUESTA Y LA TURNA A LA
GERENCIA OPERATIVA
CORRESPONDIENTE PARA SU
12
REVISIÓN Y ANÁLISIS
REALIZA ANÁLISIS DE LA RESPUESTA
DEL
CONTRATISTA
Y
ELABORA
DICTAMEN
EN
DONDE
SE
FUNDAMENTE
Y
MOTIVE
LA
RESOLUCIÓN DE DAR O NO POR
RESCINDIDO EL CONTRATO EN UN
LAPSO DE 10 DÍAS HÁBILES Y ENVÍA
13
2
PÁG. 3
205
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
CLAVE:
19
PÁGINA:
3 DE 4
FECHA: MARZO 2007
CAPUFE
SUBDELEGACIÓN O
SUBGERENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
DIRECCIÓN JURÍDICA
2
PÁG. 2
SI
¿PROCEDE LA
RESCISIÓN’
NO
SOPORTES
DICTAMEN
OFICIO
INTERRUMPE EL PROCESO DE
RESCISIÓN Y NOTIFICA AL
SUBDELEGADO O SUBGERENTE
TÉCNICO
14
FINIQUITO
NOTIFICA AL CONTRATISTA Y
DETERMINA SI LAS CONDICIONES
PARA NO RESCINDIR REQUIERE
CONVENIO
15
¿REQUIERE
CONVENIO
MODIFICATORIO?
NO
4
PÁG. 4
SI
VER PROCEDIMIENTO
DE AUTORIZACIÓN DE
CONVENIOS
4
PÁG. 4
ACTA
CIRSCUNSTANCIADA
FINIQUITO
DICTAMEN LEGAL
RECIBE
Y
REVISA
LA
PROCEDENCIA LEGAL, RECABA LA
FIRMA
DEL
DEL
DIRECTOR
TÉCNICO
Y
DEL
DIRECTOR
JURÍDICO
Y
EMITE
LA
DETERMINACIÓN LEGAL EN UN
TÉRMINO DE 3 DÍAS HÁBILES
Y ENVÍA
19
VALIDA Y REMITE DICTAMEN
TÉCNICO CON TODOS LOS
DOCUMENTOS SOPORTES Y
ANTECEDENTES DEL CASO 16
OFICIO
RECIBE Y TURNA PARA REVISIÓN
NORMATIVA
17
RECIBE REALIZA LA REVISIÓN
NORMATIVA Y REMITE A LA
DIRECCIÓN JURÍDICA, PARA QUE
SE EMITA LA NOTIFICACIÓN DE
RESOLUCIÓN LEGAL SUSCRITA
POR LOS DIRECTORES TÉCNICO Y
JURÍDICO
18
OFICIO
NOTIFICA AL CONTRATISTA CON
TODOS
LOS
DOCUMENTOS
SOPORTES,
DE
LA
DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN
FUNDADA Y MOTIVADA, EN
TÉRMINOS DEL TITULO TERCERO,
CAPITULO
SEXTO,
DE
LAS
NOTIFICACIONES, DE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO.
20
(2 DÍAS HÁBILES)
3
PAG. 4
206
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA O SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
CLAVE:
19
PÁGINA:
4 DE 4
FECHA: MARZO 2007
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS
SUBDELEGADO O
SUBGERENTE TÉCNICO
DIRECCIÓN JURÍDICA
3
PAG. 3
EXPEDIENTE
ELABORA
FINIQUITO
DEL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
RESPECTIVO, CONSIDERANDO EL
SALDO
DEL
ANTICIPO
POR
AMORTIZAR, DENTRO DE LOS 15
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A
LA NOTIFICACIÓN Y LO REMITE A
LA
SUBDELEGACIÓN
O
SUBGERENCIA TÉCNICA.
(ARTÍCULO 62 FRACCIÓN 11 Y 64
PÁRRAFO TERCERO DE LA
LOPSRM Y 131, 140 141 DEL
21
REGLAMENTO)
VER
PROCEDIMIENTO
DE ENTREGA
RECEPCIÓN Y
FINIQUITO
REVISA Y VALIDA EL CONTENIDO
DEL FINIQUITO Y LO ACUERDA
CON EL DELEGADO REGIONAL O
GERENTE DE TRAMO Y ENVÍA 22
RECIBE EL EXPEDIENTE Y REVISA
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL
FINIQUITO DE LA OBRA EN UN
LAPSO DE 5 DÍAS NATURALES Y
ENVÍA A LA GERENCIA DE
LICITACIONES
Y
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
23
RECIBE EL EXPEDIENTE Y REVISA
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL
FINIQUITO DE LA OBRA EN UN
LAPSO
DE
CINCO
DÍAS
NATURALES Y LO ENVÍA A LA
DIRECCIÓN JURÍDICA.
(ARTÍCULOS 63 FRACCIÓN 11 Y
64 PÁRRAFO TERCERO DE LA
LOPSRM Y ARTICULO 131, 140 Y
141 DEL REGLAMENTO) 24
RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR LAS
ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN, EL CUAL DEBE
CONTENER
CUANDO
MENOS
PARA
LA
RECLAMACIÓN DE LAS FIANZAS LO SIGUIENTE:
-REFERENCIA DE CONTRATO Y CONVENIOS
EXISTENTES.
-FACTURA DE ANTICIPO
-FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO
-NOTAS DE BITÁCORA EN DONDE APAREZCAN
SEÑALADOS LOS ATRASOS O MOTIVOS PARA LA
RESCISIÓN
-OFICIOS, MINUTAS Y DOCUMENTOS EN DONDE SE
IDENTIFICA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LAS
CAUSAS DE RESCISIÓN CONSIGNADAS
-DICTAMEN DE INICIO DE RESCISIÓN Y SOLICITUD
AL CONTRATISTA PARA QUE EN UN PLAZO DE 10
DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO, DEVUELVA TODA LA
DOCUMENTACIÓN QUE CAPUFE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS
-OFICIO DE COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA DEL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN (CON
SELLO DE ACUSE DE RECIBO), CITATORIO, ACTA DE
NOTIFICACIÓN, INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA
-ACTA CIRCUNSTANCIADA EN DONDE SE PROCEDE
A LA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE
-OFICIO DE RESPUESTA DE LA CONTRATISTA CON
RESPECTO AL DICTAMEN DE INICIO DE RESCISIÓN
-ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL CONTRATISTA Y
DICTAMEN DE RESOLUCIÓN DE DAR POR
RESCINDIDO EL CONTRATO, CON LA
DETERMINACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO
-OFICIO EN EL CUAL SE REMITE DICTAMEN DE
RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN A LA DIRECCIÓN
JURÍDICA
-OFICIO EN EL CUAL EL ÁREA JURÍDICA Y EL ÁREA
TÉCNICA INFORMAN A LA CONTRATISTA DE LA
RESOLUCIÓN LEGAL DE LA DETERMINACIÓN DE
RESCISIÓN
-OFICIO EN EL CUAL EL ÁREA JURÍDICA SOLICITA
LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO CON SU
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
-OFICIO DE SOLICITUD A LA SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD PARA QUE EMITA EL ESTADO DE
CUENTA A FIN DE REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE
SALDOS
-FINIQUITO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS
-OFICIO DE LA SUBDELEGACIÓN TÉCNICA DEL
ENVÍO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y FINIQUITO
DE OBRA A LA GERENCIA DE AUTOPISTAS O DE
PUENTES
OFICIO DE LA GERENCIA DE AUTOPISTAS O DE
PUENTES DEL ENVÍO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
Y FINIQUITO DE OBRA A LA GERENCIA DE
25
NORMAS Y OBRA PÚBLICA
MONITOREAR PERIÓDICAMENTE
EL
AVANCE
PARA
DAR
SEGUIMIENTO
HASTA
LA
CONCLUSIÓN
DEL
ASUNTO,
MANTENER
CONTACTO
PERMANENTE CON EL ÁREA
JURÍDICA
Y
PROPORCIONAR
DATOS
O
DOCUMENTACIÓN,
DENTRO DEL ÁMBITO DE
26
SU COMPETENCIA
4
2
PÁG.31
PÁG.
FIN
207