Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPT)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PARA
LA
CONTRATACIÓN
MANTENIMIENTO
Y
DEL
CONSERVACIÓN
SERVICIO
DE
DE
FUENTES
ORNAMENTALES, PILARES Y BEBEDEROS DE LA CIUDAD DE
GRANADA.
Granada, abril 2012
1
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE FUENTES ORNAMENTALES, PILARES Y BEBEDEROS DE LA CIUDAD
DE GRANADA.
1
OBJETO.
El presente pliego de condiciones técnicas particulares constituye norma básica de
aplicación del contrato de servicios para el “Mantenimiento y conservación de fuentes
ornamentales, pilares y bebederos de la ciudad de Granada”.
Dicho contrato tiene por objeto la prestación del servicio de limpieza, conservación,
entretenimiento
y
renovación
de
las
instalaciones
eléctricas,
hidráulicas
y
arquitectónicas de las citadas instalaciones,
La prestación de los servicios indicados tiene como fin primordial asegurar la
continuidad del funcionamiento, previniendo posibles averías y realizando, en su caso,
trabajos, controles, reparaciones, sustituciones, etc., necesarias para el mantenimiento
del nivel técnico de los equipos, así como de la calidad de los mismos, minimizar los
posibles peligros que puedan ocasionar a personas o cosas, adecuar las instalaciones
a las necesidades urbanas y mantener un aceptable equilibrio entre la iluminación que
se proporciona y su costo.
Las fuentes de carácter ornamental están dotadas por lo general de sistemas de
reciclaje de agua e iluminación. Los pilares, de carácter tradicional, están dotados de
agua potable para uso público, mientras los bebederos poseen está última función.
2
AMBITO DE ACTUACIONES.
El contrato se aplicará y tendrá plena vigencia en todas aquellas instalaciones
referidas en el artículo primero, situadas dentro del Término Municipal de la ciudad de
Granada, cuyo funcionamiento está a cargo de su Excmo. Ayuntamiento. Comprende
tanto las instalaciones existentes al comienzo de la vigencia del contrato, como
aquellas que se pudieran incorporar al mismo en un futuro.
2
Se indican en el anexo nº 1 de este pliego la relación actual de fuentes ornamentales,
pilares y bebederos objeto del presente contrato.
3
OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO
El contratista se responsabilizará de la correcta ejecución de los trabajos, con la
diligencia debida y siempre de acuerdo con las directrices marcada por Emasagra,
debiendo utilizar los impresos y formatos que ésta le indique y entregar a su vez la
documentación e informes que se le requieran.
El adjudicatario adaptará su trabajo en todo momento al cumplimiento de las
ordenanzas municipales y demás legalidad vigente, así como a cualquier indicación o
modificación de procesos ordenado por Emasagra.
El adjudicatario estará obligado a instalar la señalización precisa para indicar el lugar
de trabajo, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro ocasionado por la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
inmediaciones.
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones reseñadas en este
artículo, le responsabilizarán total y únicamente de los daños y perjuicios que pudieran
generarse por dicho motivo.
4
RIESGO DE LOS TRABAJOS
Las tareas de conservación, entretenimiento y renovación de las instalaciones
eléctricas, hidráulicas, objeto del Contrato se ejecutarán, en cuanto a su coste, plazos
de ejecución y buenas prácticas, a riesgo y ventura del adjudicatario, sin que tenga por
tanto, derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios de
cualquier tipo.
El contratista será responsable de la maquinaria, medios de transporte, herramientas y
demás medios materiales utilizados o acopiados en los trabajos, en todas las
3
circunstancias de robo, incendio, efectos atmosféricos, etc., debiendo cubrirse contra
tales riesgos mediante el seguro correspondiente.
Esta responsabilidad alcanza a los bienes y equipos que le pudieran haber sido
suministrados por Emasagra.
5
OFICINA, ALMACÉN Y MEDIOS MATERIALES
El contratista, al inicio de las actividades deberá disponer de oficina y almacén propio,
cedido o arrendado, dotado de equipos informáticos, teléfono, fax y elementos para
recibir correo electrónico, en Granada capital o su área metropolitana. Igualmente,
deberá de disponer de los vehículos, instrumental y medios materiales que considere
necesarios o convenientes para la ejecución de los trabajos que se le encomiendan,
que deberá concretar en su oferta.
El contratista deberá tener un almacén en la ciudad de Granada o su área
metropolitana, donde guardar la maquinaria y herramientas necesarias para la
ejecución del presente contrato. Deberá acopiar materiales suficientes, que permitan la
ejecución de cualquier trabajo comprendido en el objeto de este contrato con los
plazos establecidos en el mismo, adjuntando como anexo nº 2 un listado orientativo de
elementos. Este acopio de materiales podrá sustituirse, total o parcialmente, por
acuerdos de acopio con proveedores locales, siempre que se garantice su
disponibilidad inmediata en cualquier momento.
6
PERSONAL
La empresa licitadora deberá de relacionar y justificar en su oferta el personal que
destinará al desempeño de los trabajos objeto del presente contrato, que deberá ser el
suficiente para la realización de los trabajos con la calidad exigida en el mismo.
Los diferentes equipos de trabajo deberán estar distribuidos a lo largo del día, de lunes
a viernes, de tal forma que, al menos desde las 7 a 14 horas y de 16 a 20 horas,
siempre haya un equipo operativo.
4
Durante las fechas señaladas para la ciudad de Granada, como El Corpus Christi, la
Semana Santa y otros eventos especiales, se deberá disponer de los medios
necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones
objeto de este contrato.
Todo el personal tendrá dedicación exclusiva a estos trabajos, manteniendo en todo
momento un comportamiento correcto en el desempeño de sus funciones.
En el caso de vacaciones, bajas, etc, el personal afectado deberá ser sustituido
inmediatamente, con el fin de evitar que se vea mermada la calidad de los trabajos.
El contratista será el único responsable de las inspecciones y revisiones de los
trabajos, debiendo tomar las adecuadas medidas para que sus operarios realicen su
misión a entera satisfacción, siendo motivo de rescisión del contrato el falseamiento de
la información aportada a Emasagra sobre la ejecución de los trabajos, o la realización
de éstos sin la calidad exigida en este pliego.
El Contratista deberá designar un Delegado con capacidad legal suficiente para
ostentar su representación cuando sea necesaria su presencia o actuación en orden a
las estipulaciones del contrato y a la buena marcha de los trabajos.
La empresa licitadora deberá designar un titulado competente, que asumirá a todos los
efectos las obligaciones derivadas de la dirección de los trabajos y actividades a ellos
inherentes, así como del cumplimiento de las obligaciones en lo relativo a la
prevención de riesgos laborales, y entre cuyas funciones estarán:
Organizar la ejecución de los trabajos y poner en práctica las órdenes recibidas
de EMASAGRA.
Desarrollar la labor de recurso preventivo o designar a la persona responsable
de ello.
Desarrollar labores como interlocutor único ante EMASAGRA, debiendo estar
localizable las 24 horas del día.
El delegado podrá ostentar simultáneamente las funciones de la dirección técnica.
Deberá de ser un técnico titulado y en plantilla, con la debida cualificación en
5
instalaciones y conservación de fuentes ornamentales, y antigüedad en la empresa
superior a dos años.
7
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Por trabajos de conservación y mantenimiento se entenderán todos aquellos de la
labor cotidiana administrativa, de accionamiento, vigilancia de las instalaciones,
mantenimiento del agua limpia, limpieza de elementos, con reposiciones de equipos
deteriorados, materiales, proyectores y lámparas fuera de servicio o con un nivel muy
bajo de iluminación; con limpieza de luminarias, puesta a punto de equipos auxiliares y
subsanación de deficiencias en pintura. No se incluyen roturas e inutilización de las
instalaciones y sus elementos por causa probada de vandalismo
7.1. FUENTES ORNAMENTALES
Los trabajos se realizarán, en el caso de las fuentes ornamentales, siguiendo las
siguientes especificaciones.
7.1.1. Limpieza y calidad del agua
El agua se mantendrá en todo momento limpia y cristalina en todas las fuentes
ornamentales incluidas en el presente contrato, cumpliendo los criterios de calidad
establecidos en este pliego de condiciones, realizándose para ello los tratamientos y
limpiezas necesarios. En cualquier caso debe impedirse el crecimiento de algas,
microorganismos y larvas, así como la aparición de precipitaciones calcáreas.
No obstante lo anterior, si con el tratamiento aplicado por el adjudicatario no se
alcanzasen los niveles de calidad establecidos, se procederá, sin remuneración
adicional para el mismo, a la limpieza extraordinaria de fondos y demás superficies, si
así se dispusiese desde Emasagra.
El agua de las fuentes ornamentales de la ciudad satisfará en todo momento los
siguientes criterios de calidad (en lo que respecta al pH se refiere a su valor máximo):
6
No es objeto del presente contrato las operaciones de prevención y control de
Legionella.
7.1.2. Administración del servicio.
En relación con la Administración del Servicio, el adjudicatario contemplará, como
mínimo las siguientes tareas.
Realización y mantenimiento del inventario individual de las fuentes.
El adjudicatario estará obligado a realizar y mantener actualizadas, en formato digital,
las fichas técnicas de cada fuente ornamental, de acuerdo con las indicaciones de
Emasagra, reflejando las modificaciones que se hubieran acometido, así como
aquellas circunstancias que se consideren apropiadas.
El adjudicatario quedará obligado a la realización de las fichas técnicas de cada fuente
ornamental en soporte informático, tanto de las existentes como de las nuevas que se
incluyan en el inventario, con todos los elementos constitutivos de la misma, con
indicación de sus características técnicas, planos, esquemas, fotografías, etc. El
adjudicatario, durante el primer mes de contrato deberá haber definido el formato y
contenido de las fichas del inventario. Propondrá el modelo a Emasagra, que una vez
analizadas podrá aprobar o denegar, indicando en su caso las características que
deban corregirse. En el plazo máximo de cinco meses desde la firma del contrato, el
adjudicatario deberá de haber completado el inventario informatizado de las fuentes
ornamentales.
7
Al menos una ficha por fuente contendrá los planos de planta y alzado, con una
calidad mínima equivalente a los ejemplos indicados en el anexo 3. La propuesta del
licitador implicará compromiso de mínimos en cuanto a la calidad del inventario,
pudiendo Emasagra exigirle las correcciones oportunas.
Partes de trabajo.
El adjudicatario mantendrá puntualmente informada a Emasagra sobre las incidencias
y trabajos a realizar que afecten a cada una de las fuentes ornamentales; para ello
presentará los oportunos documentos y partes de trabajo, en la forma y frecuencia que
acuerde Emasagra, si bien el licitador, en su oferta, podrá proponer los modelos que
considere adecuados, debiendo contemplarlos, al menos, en soporte informático y en
papel. Una vez lo analice Emasagra, decidirá y comunicará al contratista los modelos
a utilizar.
7.1.3. Inspección visual diaria.
El adjudicatario del contrato efectuará diariamente inspecciones de todas las fuentes,
entregando de todas ellas el correspondiente parte de servicio, con el formato
normalizado que se establezca, y siempre en soporte informático.
Se comprobará de forma diaria la conexión y desconexión de las instalaciones
hidráulicas y de iluminación. El periodo de funcionamiento se establece de forma
genérica entre las 11 y las 23 horas para la instalación hidráulica y desde el ocaso
hasta la 23 para la iluminación. Se podrán establecer otros horarios de forma genérica
para todas las fuentes, o particulares para una o varias de ellas, siendo en este caso
comunicados al adjudicatario para su inspección y seguimiento.
En caso de que alguna instalación no haya funcionado de forma automática, el
adjudicatario procederá a su encendido manual hasta su posterior reparación, incluso
fuera de la jornada habitual, sin retribución adicional por ello.
Se prestará especial dedicación al mantenimiento de los juegos de agua y luz,
comprobando la orientación de los proyectores, controlando que los haces luminosos
estén dirigidos a los puntos previstos, consiguiéndose los efectos artísticos
8
pretendidos, así como, que los surtidores alcancen las alturas y orientaciones
correctas.
7.1.4. Conservación y reparación de las instalaciones.
El adjudicatario vendrá obligado a la reparación de todas las averías que puedan
originarse en las fuentes ornamentales, de acuerdo al objeto de este contrato.
Serán de cuenta del adjudicatario la reparación o reposición de todos los elementos
hidráulicos averiados, así como los eléctricos que se encuentren dentro del objeto de
este contrato, incluyéndose las lámparas utilizadas en el alumbrado ornamental de las
fuentes y en las salas de máquinas.
La empresa adjudicataria del contrato deberá mantener en perfecto estado de
funcionamiento todas las fuentes ornamentales incluidas en el anexo 1 o aquellas de
nueva incorporación que se le hayan comunicado, estando obligada a ejercer una
inspección completa sobre las mismas con objeto de detectar cualquier tipo de daño o
avería.
Detectada cualquier tipo de avería o incidencia, el contratista lo comunicará
inmediatamente a Emasagra y, de acuerdo con las competencias indicadas en el
presente pliego, procederá a su reparación en un plazo máximo de dos días naturales,
contados a partir del día en que se haya producido la avería, excepto en aquellos
casos en que se consideren importantes y/o urgentes, en los cuales se actuará
inmediatamente, lo que le será comunicado por Emasagra.
7.1.5. Limpieza superficial.
Diariamente se procederá a la eliminación de aquellos residuos para cuya retirada no
sea necesario el vaciado de la fuente. En particular se retirarán los residuos flotantes y
objetos de gran volumen (sumergidos o no).
7.1.6. Limpieza de elementos
La limpieza de los vasos, tazas y estanques y de los elementos sumergidos se
realizará, al menos, en coincidencia con la periodicidad que se establezca para la
renovación del agua de la fuente, y que será como norma general trimestral. Sin
9
perjuicio de lo anterior, y siempre que sea factible, se procederá a la limpieza sin el
vaciado de la fuente, retardando éste en la medida de lo posible, todo ello, bajo el
criterio del máximo ahorro de agua, compatible con la no aparición de flora acuática.
En particular, se prestará especial atención al estado de suciedad de las rejillas de
aspiración y filtros, limpiándolas de los depósitos que se acumulan sobre ellas.
Las limpiezas de los fosos y salas de máquinas las realizará el contratista con
periodicidad mensual, salvo en los casos en que se precise otra mayor.
Toda planificación y ejecución de limpiezas deberá ser comunicada a Emasagra.
7.1.7. Instalaciones eléctricas
La totalidad de las instalaciones eléctricas serán revisadas visualmente en cada una
de las visitas que se realicen a las instalaciones, incluidos los armarios de maniobra y
protección y las instalaciones ubicadas en fosos y salas de máquinas, comunicando
inmediatamente a Emasagra cualquier incidencia que se detecte en cuanto a las
mismas. A parte de lo anterior, la empresa adjudicataria se responsabilizará, en
relación no exhaustiva, de las actuaciones siguientes:
Revisión visual de los armarios de maniobra y protección, identificando posibles
incidencias y ajustando los interruptores horarios, niveles hidráulicos, o cualquier otro
de la gestión diaria de las fuentes, si procede.
Revisión, reposición en su caso, y puesta a punto de las instalaciones eléctricas
exteriores a las salas de máquinas y armarios eléctricos. Se incluyen las líneas de
alumbrado,
electroválvulas
y
sondas,
con
las
correspondientes
sondas
y
electroválvulas, cajas de derivación y reparto, líneas de distribución, pasamuros, y
resto de elementos. No son objeto del contrato el mantenimiento de las líneas de
fuerza de alimentación de las motobombas y motores ni estos elementos.
Reposición sistemática de lámparas, cualquiera que sea la causa que motive la avería.
Se aprovechará el momento en que se vacíe el estanque o taza para el arreglo de
proyectores y soportes averiados. En cualquier caso, siempre deberá garantizarse el
funcionamiento del 100% de las lámparas en todo momento.
10
Limpieza completa de la sala de máquinas y reposición de las lámparas de ésta.
Comprobación de la orientación de los proyectores controlando que los haces
luminosos estén dirigidos a los puntos previstos, evitando deslumbramientos y
consiguiendo los efectos pretendidos.
No es objeto de este contrato el mantenimiento electromecánico siguiente:
Instalaciones eléctricas ubicadas en las salas de máquinas y en los cuadros de
maniobra y protección, excepto la reposición de sus lámparas de alumbrado.
La línea eléctrica desde el contador general de electricidad hasta los cuadros
de protección y maniobra.
Las motobombas y su línea eléctrica de alimentación.
Sin perjuicio de lo anterior, es obligación del contratista comunicar a Emasagra,
inmediatamente,
cualquier
incidencia
electromecánica
detectada
en
dichas
instalaciones, tras el manejo, ajustes y comprobaciones diarias del conjunto de las
fuentes.
7.1.8. Instalaciones hidráulicas.
Las instalaciones hidráulicas se conservarán en perfecto estado de funcionamiento,
sometiéndose a los ensayos de presión y estanqueidad necesarios.
En todo caso contemplará, en relación orientativa y no exhaustiva, los siguientes
trabajos:
Limpieza, desobturación y comprobación de alineamiento de trayectoria de toberas.
Entretenimiento de válvulas, comprobando ajustes de prensaestopas, evitando goteos.
Mantenimiento y prueba de los circuitos de llenado, vaciado y rebose.
Limpieza y conservación de las rejillas y arquetas de aspiración.
Comprobación de la estanqueidad de las juntas y conducciones en general.
Comprobación de juntas y prensaestopas.
11
7.1.9. Pintura conducciones.
Durante el año del contrato, así como cuando lo considerare Emasagra, se procederá
al pintado de las tuberías y accesorios sumergidos, para ello se rascará la pintura
existente, se aplicarán dos capas de pintura antioxidante y un acabado de esmalte
sintético especial para inmersión continúa en agua.
Para los elementos no sumergidos, se aplicará una capa de minio de plomo
electrolítico y dos de esmalte sintético, en las mismas condiciones expuestas en el
párrafo anterior.
7.2.
BEBEDEROS Y PILARES
Los trabajos se realizarán, en el caso de los bebederos y pilares, siguiendo las
siguientes especificaciones.
7.2.1. Administración del servicio
En relación con la Administración del Servicio, el adjudicatario contemplará, como
mínimo las siguientes tareas.
Mantenimiento de los inventarios individuales de bebederos y pilares.
El adjudicatario estará obligado a realizar y mantener actualizadas las fichas técnicas
de cada instalación, reflejando las modificaciones que se hubieran acometido, así
como aquellas circunstancias que se consideren apropiadas. Todo ello de acuerdo a lo
indicado en el caso de fuentes ornamentales.
El adjudicatario quedará obligado a la realización de la ficha técnica, en soporte
informático, de cada bebedero y de cada pilar, tanto de los existentes, como de los
nuevos que se incluyan en el inventario, con todos los elementos constitutivos de los
mismos, con indicación de sus características técnicas, planos, esquemas, fotografías,
etc.
El adjudicatario, durante el primer mes de contrato deberá haber definido el formato y
contenido las fichas del inventario. Propondrá el modelo a Emasagra, que una vez
analizadas podrá aprobar o denegar, indicando en su caso las características que
12
deban corregirse. En el plazo máximo de cinco meses desde la firma del contrato, el
adjudicatario deberá de haber completado el inventario completo informatizado de
bebederos y pilares.
Al menos una ficha por fuente contendrá los planos de planta y alzado, con una
calidad mínima equivalente al ejemplo indicado en el anexo 3, y una ficha por
bebedero y pilar que contendrá una imagen en formato JPG, que contenga los detalles
constructivos. La propuesta del licitador implicará compromiso de mínimos en cuanto a
la calidad del inventario, pudiendo Emasagra exigirle las correcciones oportunas.
Partes de trabajo.
El adjudicatario mantendrá puntualmente informada a Emasagra sobre las incidencias
y trabajos a realizar que afecten a cada una de las instalaciones; para ello presentará
los oportunos partes de trabajo en la forma y frecuencia que acuerde Emasagra, si
bien el licitador, en su oferta, podrá proponer los modelos que considere adecuados,
debiéndolo contemplar, al menos, en soporte informático y en papel. Una vez lo
analice Emasagra, decidirá y comunicará al contratista los modelos a utilizar.
7.2.2. Inspección visual diaria.
El adjudicatario del contrato efectuará las inspecciones a que hubiere lugar,
entregando de todas ellas el correspondiente parte de servicio, con el formato
normalizado que se establezca, y siempre en soporte informático.
7.2.3. Conservación y reparación de las instalaciones.
El adjudicatario vendrá obligado a la reparación, de todas las averías que puedan
originarse en los bebederos y pilares objeto de este contrato.
Serán de cuenta del adjudicatario la reparación de todos los elementos hidráulicos
averiados.
La empresa adjudicataria del contrato deberá mantener en perfecto estado de
funcionamiento todas las instalaciones incluidas en el anexo 1, o en aquellas de nueva
incorporación que se le hayan comunicado, estando obligada a ejercer una inspección
sobre las mismas con objeto de detectar cualquier tipo de daño o avería.
13
Detectada la avería, la empresa procederá a su reparación en un plazo máximo de dos
días naturales, contados a partir del día en que se haya producido la misma, excepto
en aquellos casos en que se consideren importantes y urgentes, en los cuales se
actuará inmediatamente, lo que le será comunicado por Emasagra.
7.2.4. Limpieza superficial.
Diariamente se procederá a la eliminación de aquellos residuos situados tanto en el
bebedero o pilar propiamente dichos como en sus desagües o zonas de influencia, de
forma que se queden en perfecto estado de limpieza y se eviten las obstrucciones de
las canalizaciones de evacuación de agua.
7.2.5.
Limpieza de elementos.
La limpieza en profundidad de las tazas, soportes, rejillas y demás elementos se
realizará como norma general mensual.
En particular se prestará especial atención al estado de suciedad de las rejillas,
limpiándolas de los depósitos que se acumulan sobre ellas.
7.2.6. Instalaciones hidráulicas.
Las instalaciones hidráulicas se conservarán en perfecto estado de funcionamiento,
sometiéndose a los ensayos de presión y estanqueidad necesarios.
En todo caso contemplará, en relación orientativa y no exhaustiva, los siguientes
trabajos:
Entretenimiento de válvulas, comprobando ajustes de prensaestopas, evitando goteos.
Mantenimiento y prueba de los circuitos de llenado, vaciado y rebose.
Limpieza y conservación de las rejillas y arquetas.
Mantenimiento y conservación en correcto estado de funcionamiento de las
conducciones de agua y saneamiento hasta los respectivos puntos de entronque con
las redes municipales, incluyendo posibles desobstrucciones de las mismas por raíces
u otras causas.
14
7.2.7. Pintura de elementos. Sólo en bebederos.
Durante el año del contrato, así como cuando lo considerare Emasagra, se procederá
al pintado de los distintos elementos vistos de los bebederos cuya base sea metálica.
Para ello se rascará la pintura existente, se aplicará una capa de minio de plomo
electrolítico y dos de esmalte sintético.
Aquellos bebederos que originalmente tengan un tratamiento superficial distinto del
indicado anteriormente, se mantendrá dicho tratamiento en las operaciones de pintura.
8
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Adjudicatario del servicio dispondrá en todo momento de la organización,
edificaciones, maquinaria, medios de transporte, herramientas y demás medios
humanos y materiales que sean necesarios para garantizar la correcta prestación del
servicio, y el cumplimiento de la planificación de actuaciones objeto de este contrato.
9
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LOS TRABAJOS.
Mientras dure la ejecución de cualquier tipo de actuación, se colocará y mantendrá la
señalización y balizamiento indicados en la Ordenanza municipal sobre señalización y
balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública, así como lo preceptuado
en el vigente Código de la circulación, en cualquier otra normativa sobre señalización
de obras en carreteras, o en cualquier otra que fuera de aplicación.
Tanto la señalización como la vigilancia de la misma, serán de cuenta del
adjudicatario, no abonándosele los gastos que se originen.
El adjudicatario deberá disponer, en sus almacenes, de las suficientes vallas, y
elementos de balizamiento, para poder delimitar perfectamente, en cualquier
circunstancia, la totalidad de los trabajos que tenga encomendados.
En cada trabajo habrá al menos en una de las vallas un cartel informativo, según
modelo y características que señale Emasagra.
15
Especialmente se prestará atención a la colocación del citado cartel en aquellas
fuentes, bebederos y pilares que se encuentren fuera de servicio por encontrarse en
operaciones de conservación, tales como vaciado y limpieza, reparación de averías,
reposición de lámparas o pintado.
10 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AFECTADOS.
Dada la existencia en todo el subsuelo de la ciudad de redes de servicios urbanos de
agua, alcantarillado, red eléctrica de alta y baja tensión, red de alumbrado, de
semáforos, de telefonía, etc. el Contratista se obliga a conocer con exactitud la
ubicación de todas estas redes de servicios, obteniendo, a su costa, cuantos datos
fueran precisos de las distintas oficinas municipales, estatales, compañías
suministradoras, etc.
El Contratista viene obligado a reparar a su costa todos los daños que se ocasionen
en las redes de servicio y sus elementos por motivo de la ejecución de las obras.
Asímismo, se obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesarios para el
mantenimiento y reposición de todas las servidumbres y servicios afectados por las
obras.
Deberá mantener el tráfico peatonal y los accesos a los locales comerciales y
edificaciones, disponiendo los puentes y pasarelas necesarias.
Para interrumpir el tráfico de peatones o vehículos, en los casos en que sea
imprescindible, necesitará la previa autorización del Excmo. Ayuntamiento y de
Emasagra.
11 DISMINUCIÓN DE MOLESTIAS A LOS VECINOS.
El Contratista deberá atenerse a las instrucciones que reciba de Emasagra en lo
referente al empleo de maquinaria y organización de los trabajos en orden a la
disminución de molestias a los vecinos, como ruidos, polvo, etc.
16
A este efecto, se exigirá la utilización de compresores insonorizados, limitar el horario
o la utilización de determinada maquinaria por ruidos o vibraciones, y el riesgo de
superficies polvorientas.
Los acopios y escombros se almacenarán en contenedores de forma que no obstruyan
el tráfico peatonal ni de vehículos, debidamente señalizados y acotados, y en lugares
adecuados, que no afecten el drenaje ni dañen zonas de jardines, etc. En cualquier
caso, deberán de cumplir especialmente lo indicado en la Ordenanza municipal de
limpieza, y en los casos que sea necesaria la contratación de contenedores se
realizará con empresas gestoras de residuos.
Los escombros se retirarán con la frecuencia que se le indique y, en cualquier caso,
deberán quedar totalmente retirados de la vía pública los viernes por la tarde y las
vísperas de días festivos.
12 CORTES DE TRÁFICO Y RESTRICCIONES DE APARCAMIENTO.
Cuando sea necesario cortar el tráfico en alguna calle, o limitar el aparcamiento en
alguna zona, previa conformidad del Excmo. Ayuntamiento y Emasagra, se seguirán
las instrucciones que en cada caso se indiquen.
13 CONTROL DE CALIDAD Y GARANTÍAS.
Todos los trabajos objeto de este pliego tendrán un año de garantía, salvo los que por
sus características estén sujetos a responsabilidad decenal o cualquier otra
contemplada en la legislación vigente. Los plazos se iniciarán en la fecha de la
facturación última del trabajo correspondiente.
Las obras y trabajos objeto de este contrato, estarán sujetas al control de calidad
establecido por Emasagra y el presente pliego de condiciones.
El contratista deberá de indicar en su oferta los ensayos a realizar para comprobar los
criterios de calidad exigidos en el agua de las fuentes (color, turbidez, cloro, amoniaco,
etc.). El coste correspondiente a los ensayos será con cargo al contratista.
17
14 REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA
14.1 Remuneración por los trabajos
La remuneración del contratista se obtiene a través de la siguiente fórmula:
R = CF + CP + CB
Siendo:
R: Remuneración anual del contratista.
CF: Remuneración anual en concepto de fuentes.
CP: Remuneración anual en concepto de pilares.
CB: Remuneración anual en concepto de bebederos.
El cálculo de cada sumando y su posible modificación a lo largo de la vida del contrato
se explica seguidamente.
14.1.1. FUENTES ORNAMENTALES.
A cada una de las fuentes ornamentales que figuran en el anexo 1 se le asigna un
coeficiente F que se obtiene como:
F= 0.15 x P + 0.14 x V + 0.46
Donde:
P = Potencia de lámparas instalada en Kw.
V = Volumen de agua del vaso en m3.
La suma de los coeficientes de todas las fuentes del anexo 1, determina el coeficiente
global F. El presupuesto de conservación inicial se obtiene como:
CF = COF x F
Siendo COF la cantidad inicial ofertada para conservación general de fuentes
ornamentales (precio en euros). Dicho precio no podrá superar 134,23 euros.
18
Cuando se incorpore una nueva fuente al presente contrato de conservación y
mantenimiento, se revisará el coeficiente F, añadiendo el coeficiente F de la nueva
fuente, calculado según la fórmula aplicada a las fuentes existentes, indicada en la
presente cláusula. Toda incorporación de nueva fuente deberá ser comunicada al
contratista por escrito por Emasagra, especificando el nuevo coeficiente asignado.
Esta revisión del coeficiente tendrá efecto en el mes posterior al inicio de los trabajos
de mantenimiento y conservación de la nueva fuente. Sin perjuicio de lo anterior, cada
fuente comenzará a conservarse y mantenerse desde el momento en que sea
comunicado al contratista por Emasagra. Igualmente, si por cualquier motivo dejara de
mantenerse una fuente, será comunicado por escrito al contratista, regularizándose el
coeficiente F en el siguiente mes.
El coeficiente de las fuentes existentes F variará si lo hace alguno de los parámetros
que la definen (potencia de lámparas y volumen) al menos en un 20%. Al igual que
con las fuentes nuevas, la actualización del coeficiente F se realizará el siguiente mes
de su modificación. Salvo futuras modificaciones de las fuentes del anexo 1, se
adoptarán como válidos y no serán discutibles los actuales coeficientes reflejados en
el mismo.
14.1.2. PILARES.
El importe de conservación se obtiene aplicando la fórmula:
CP = COP x P
Siendo COP la cantidad inicial ofertada como presupuesto de conservación de pilares
y
P el número total de pilares iniciales que aparecen en el anexo 1 de este pliego.
COP no podrá superar 221,66 euros.
Cuando se incorpore un nuevo pilar al presente contrato de conservación y
mantenimiento, se revisará el coeficiente
P en el mes posterior al inicio de los
trabajos de mantenimiento y conservación del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, cada
pilar comenzará a conservarse y mantenerse desde el momento en que sea
comunicado al contratista por Emasagra por escrito. Igualmente, si por cualquier
motivo dejara de mantenerse un pilar, será comunicado por escrito al contratista,
regularizándose el coeficiente P en el siguiente mes.
19
14.1.3. BEBEDEROS.
El presupuesto de conservación se obtiene aplicando la fórmula:
CB = COB x B
Siendo COB la cantidad inicial ofertada como presupuesto de conservación de
bebederos y B el número total de bebederos iniciales, que aparecen en el anexo 1 de
este pliego. COB no podrá superar 147,11 euros.
Cuando se incorpore un nuevo bebedero al presente contrato de conservación y
mantenimiento, se revisará el coeficiente
B en el mes posterior al inicio de los
trabajos de mantenimiento y conservación del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, cada
bebedero comenzará a conservarse y mantenerse desde el momento en que sea
comunicado al contratista por Emasagra por escrito. Igualmente, si por cualquier
motivo dejara de mantenerse un bebedero, será comunicado por escrito al contratista,
regularizándose el coeficiente B en el siguiente mes.
14.2 Facturación de los trabajos
La facturación de los trabajos se realizará mensualmente. El contratista presentará
durante los primeros cinco días de cada mes, factura acompañada de relación de los
trabajos realizados en el mes anterior.
El importe mensual de la factura se calculará de acuerdo con lo indicado en el
presente artículo, dividiendo dicho valor anual entre doce mensualidades, afectado por
la baja ofertada por el adjudicatario.
Al importe de los trabajos de conservación se le añadirá el 20% en concepto de gastos
generales (14%) y de beneficio industrial (6%).
A la suma de los importes citados se le aplicará el porcentaje de IVA o impuestos
aplicables legalmente en el momento de cada facturación.
20
15 DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIONES.
Toda actuación llevada a cabo por el contratista deberá quedar registrada en soporte
informático. Sin perjuicio de lo especificado a continuación, se tendrán en cuenta las
mejoras propuestas por el contratista en relación con los sistemas y procedimiento de
comunicación relacionados con el contrato.
Diariamente, el contratista remitirá a Emasagra, a través de correo electrónico,
relación de las actuaciones efectuadas durante la jornada, indicando, en su caso, si
corresponden a órdenes de trabajo transmitidas por Emasagra. Igualmente, el
contratista informará de las incidencias detectadas en las diferentes instalaciones, las
solventadas y las pendientes, con su correspondiente planificación.
Diariamente, Emasagra comunicará al contratista las órdenes de trabajo que
procedan, indicando su grado de prioridad, así como cualquier otra cuestión que
considere oportuno. Esta comunicación se hará, preferentemente, por correo
electrónico, requiriendo la presencia física del delegado del contratista si así se
considerase. Tras cada correo remitido por Emasagra, el contratista devolverá el
correspondiente acuse de recibo, como prueba de garantía de la correcta
comunicación.
Al menos semanalmente, el técnico director de los trabajos, del contratista, pasará por
las dependencias de Emasagra que se le indiquen, con el fin de realizar entrega en
papel de relación firmada de los trabajos realizados durante la última semana,
presentará la planificación de los trabajos de la siguiente, comentará las incidencias y
problemáticas surgidas y recibirá las oportunas instrucciones de Emasagra.
Sin perjuicio de las diferentes vías de comunicación indicadas, el técnico director de
los trabajos del contratista dispondrá de teléfono móvil operativo permanentemente,
que permita la comunicación con Emasagra en cualquier momento. Debiendo acudir a
las dependencias de Emasagra, o lugar donde se le cite, para aclarar, coordinar o
planificar cualquier acción que se le requiera, en lo referente al presente contrato.
Mensualmente, el contratista redactará una memoria de actuaciones realizadas en el
mes. En dicha memoria se indicarán las actuaciones efectuadas y los medios
materiales y humanos empleados.
21
La memoria mensual se entregará tanto en formato digital como en papel, pasado esta
última, firmada y sellada, por registro de entrada de Emasagra. El formato digital
incluirá listado en hoja de cálculo de actuaciones, incidencias y medios materiales y
humanos empleados. La memoria incluirá apartado de sugerencias para la mejora del
servicio.
Al finalizar el año, Emasagra se reserva el derecho de solicitar al contratista, la
redacción de memoria con descripción de las actividades realizadas a lo largo del año.
A juicio de Emasagra, se podrán modificar los contenidos, frecuencias y formatos de
comunicación indicados en este pliego.
16 COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.
El contratista adquiere los siguientes compromisos:
16.1 Instalaciones
Instalaciones actuales
El Contratista acepta las fuentes, pilares y bebederos con sus instalaciones existentes
en la ciudad en las condiciones actuales, así como de todos y cada uno de sus
elementos, equipos, etc. haciéndose cargo de las mismas, a las que prestará el
servicio correspondiente de acuerdo con las especificaciones de éste Pliego.
Esta aceptación de todas las instalaciones actuales independientemente de su tipo,
estado, calidad, etc. le obliga a mantener los elementos existentes, en buen estado de
funcionamiento o cambiarlos si así lo decide.
La valoración económica de la adaptación inicial de las fuentes, pilares y bebederos a
las exigencias del Pliego, recibidos en su estado real de conservación y
funcionamiento, se entenderá incluida desde el primer día de efectividad del contrato
en la oferta presentada por el contratista.
Independientemente de lo anterior, durante los 45 primeros días del servicio, el
contratista confeccionará y entregará a Emasagra un informe con las mejoras,
22
deficiencias y sugerencias que estime oportunas, de cara a la mejora de la eficiencia
de las instalaciones.
Nuevas instalaciones
El contratista se hará cargo de todas las nuevas instalaciones que se incorporen al
contrato, previa comunicación por escrito de Emasagra, a las que deberá prestar de
inmediato el servicio correspondiente de acuerdo con lo especificado en este Pliego.
Modificación de las instalaciones
Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las fuentes y sus
instalaciones, o se adoptasen otros sistemas hidráulicos, eléctricos o arquitectónicos,
el contratista queda obligado a aceptar la conservación de los mismos.
16.2 Prevención de riesgos laborales
El contratista se compromete al estricto cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales vigente en cada momento, y en particular a las disposiciones
indicadas en el anexo 4 de este pliego.
En el plazo máximo de 15 días desde la adjudicación del Pliego, el contratista
presentará Plan de Seguridad y Salud genérico para las obras derivadas de los
trabajos que se realicen en las fuentes ornamentales, de conformidad con el Real
Decreto 1.627/97, que será entregado al Coordinador de seguridad y salud, designado
por Emasagra, para su aprobación.
16.3 Realización del inventario informatizado
En el plazo máximo de cinco meses, desde la firma del contrato, el contratista
completará el inventario informatizado de fuentes, bebederos y pilares, según formato
que le indique Emasagra, en el que de cada elemento deberán de constar al menos
las siguientes fichas técnicas:
Esquema hidráulico.
Plano de planta y alzado.
Fotografía.
Características hidráulicas y eléctricas.
23
En lo que respecta a los planos, se muestran en el anexo 3 varios ejemplos donde se
aprecian el contenido y la calidad mínimos exigidos.
16.4 Mantenimiento del inventario informatizado
Una vez realizado el inventario de los elementos, según se ha indicado en el apartado
anterior, el contratista estará obligado a mantenerlo actualizado, incluyendo las fichas
técnicas de cada fuente ornamental, reflejando las modificaciones que se hubieran
acometido, así como aquellas circunstancias que se consideren oportunas.
Todo aquel nuevo elemento que se sume al objeto del contrato, deberá ser incluido en
el inventario y entregado a Emasagra en un plazo inferior a un mes, incluyendo las
mismas fichas técnicas que para el resto de instalaciones.
16.5 Disponibilidad de personal y maquinaria
Durante las fechas señaladas para la ciudad de Granada, como El Corpus Christi, la
Semana Santa y otros eventos especiales, el contratista deberá disponer de los
medios materiales y humanos necesarios para el correcto mantenimiento y
funcionamiento de las instalaciones objeto de este contrato. Deberán realizarse las
labores de limpieza y conservación necesarias para la consecución del objeto del
contrato, comunicando previamente y por escrito a Emasagra el plan de actuaciones
en dichos días, con al menos 15 días de antelación, para su aprobación igualmente
por escrito. En el supuesto de que dicho plan no lo considere adecuado Emasagra,
será establecido por ella.
Las actuaciones realizadas en estas fechas especiales no supondrán retribución
adicional para el contratista, al considerarse contempladas en la retribución ofertada
por el mismo.
24
16.6 Comunicación de incidencias
En cualquier actuación realizada por el contratista, éste deberá comunicar a Emasagra
aquellos desperfectos, anomalías o incidencias que se observen en cualquiera de los
elementos e instalaciones de las fuentes, pilares y bebederos del presente contrato.
17 NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
El Contrato que se establezca para la ejecución de los servicios a los que se hace
referencia en este pliego, se regirá por lo dispuesto en el mismo, sus documentos y
pliegos que lo integran, y subsidiariamente por lo establecido en la legislación y demás
normas vigentes de obligado cumplimiento en cada momento, de carácter mercantil,
civil, fiscal, administrativo, local, técnico y de prevención de riesgos laborales y
seguridad y salud laboral.
18 CONOCIMIENTO DEL CONTRATO
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos, que forman parte del mismo, o de las instrucciones de las normas de carácter
reglamentario o de cualquier otra índole que puedan tener aplicación a la ejecución de
los servicios pactados, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
19 RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
El contratista o adjudicatario del contrato objeto de este Pliego, sin perjuicio de las
atribuciones fiscalizadoras que corresponden a Emasagra y que se regulan en el
mismo, asume la total responsabilidad en la ejecución de los trabajos que exija la
prestación de los servicios, tanto en lo que se refiere a su aspecto técnico, laboral y de
Seguridad Social, como a la Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, daños a terceros y a la protección medioambiental y sanitaria.
Por lo tanto, el contratista deberá adoptar cuantas medidas de seguridad sean
precisas para alcanzar el conveniente nivel de seguridad, además de las que
expresamente le sean impuestas, siendo de su cuenta las indemnizaciones a que
25
hubiere lugar como consecuencia de las obras, para lo que deberá contratar un
Seguro de Responsabilidad Civil con cuantía suficiente.
El contratista está obligado especialmente al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras y del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Será necesaria la existencia de un técnico Coordinador de seguridad y salud en
ejecución de obras, nombrado por Emasagra, para que informe el Plan de seguridad
propuesto por el contratista y coordine todo lo relacionado con la Seguridad y salud
durante la ejecución de las obras que se realicen como consecuencia de los trabajos y
que le sea de aplicación el RD 1627/1997.
20 RIESGO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos objeto del Contrato se ejecutarán, en cuanto a su coste, plazos de
ejecución y artes de la actividad, a riesgo y ventura del contratista, sin que tenga por
tanto, derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios de
cualquier tipo.
El contratista será responsable de la maquinaria, instrumental y demás medios
materiales utilizados o acopiados en los trabajos, en todas las circunstancias de robo,
incendio, efectos atmosféricos, etc., debiendo cubrirse contra tales riesgos mediante el
seguro correspondiente.
Esta responsabilidad alcanza a los bienes y equipos que le puedan haber sido
suministrados por Emasagra.
21 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA
Toda persona que preste algún tipo de trabajo de los incluidos en los servicios
regulados directa o indirectamente por este Pliego, deberá estar, necesaria e
26
ineludiblemente, dado de alta en la Seguridad Social y amparado por la
correspondiente póliza de seguro contra accidentes.
El contratista será el único responsable de los daños causados a terceros, como
consecuencia directa o indirecta de las obras o trabajos que ejecute, o motivados por
el personal a su cargo o a cargo de la empresa con la que haya subcontratado o
destajado, cualquiera que sea la causa de los mismos.
22 DESTAJOS Y SUBCONTRATOS
El Adjudicatario, previo conocimiento y autorización por escrito de Emasagra, podrá
destajar o subcontratar trabajos que no constituyan parte esencial de los servicios
objeto del contrato, reservándose Emasagra el derecho a recusar a aquellos
destajistas o subcontratistas que a su juicio no reuniesen las condiciones idóneas para
ejecutar el trabajo destajado o subcontratado.
El destajo o subcontratación, no exime en modo alguno al contratista de las
responsabilidades derivadas del contrato. En ningún caso, por tanto, Emasagra
reconocerá derechos ni obligaciones al destajista.
Cualquier subcontratista que intervenga en la prestación de los trabajos a efectos
contractuales, lo hará como personal del contratista y por tanto con conocimiento y
sumisión a las condiciones de este pliego y a las demás del contrato.
23 CONFIDENCIALIDAD
El contratista está obligado a mantener estricta confidencialidad en todas aquellas
actuaciones que se deriven del presente contrato, en cumplimiento de la legislación
vigente.
24 ACREDITACIONES
Respecto a los trabajadores que desarrollen trabajos para la consecución de los
objetivos del contrato, el adjudicatario aportará a Emasagra el alta en el régimen
27
correspondiente de la Seguridad Social y en la mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, y certificación que acredite la no existencia de deudas
por cotizaciones a dicho organismo. Igualmente tendrá a disposición de Emasagra
copia del libro de matrícula del personal o documento que lo sustituya, en el que
habrán de figurar todos los trabajadores a destinar en la prestación de los servicios
objeto de la presente contratación, así como copia de los modelos de cotización TC-2
o los que les sustituyeren, en los que habrá de constar la situación de alta de todos los
trabajadores empleados en la prestación de los servicios.
25 SEGURO
El adjudicatario aportará a Emasagra, antes del inicio de la ejecución de los trabajos,
copia de su seguro de responsabilidad civil, que cubra todas las incidencias propias y
respecto de terceros posibles en la ejecución del presente contrato.
Granada, abril de 2012
EMASAGRA
28
ANEXO Nº 1
RELACIÓN DE INSTALACIONES OBJETO
DEL CONTRATO
INVENTARIO DE PILARES DE GRANADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
33
34
35
36
Unidades
Gran Vía
Caleta
Plaza de Gloria
Barrio Alto del Fargue
Placeta Abad
Mirador San Nicolás
Carvajales
Elvira
Pilar del Toro
Lavadero de Santa Inés
Fuente del Avellano
Barranco del Abogado
San Miguel Alto
Carmen de los Mártires (I)
Carmen de los Mártires (II)(Washingthon)
Palacio de los Córdobas
Cuesta San Gregorio
Escolapios
Cuesta Molinos
San Cecilio
Plegadero Bajo
Campo del Principe
Plaza Padre Suarez
San Juan de Dios
Antequeruela Baja
San Jerónimo
Cuesta de Escoriaza
Cuesta del Realejo
Cárcel Baja
Plaza Cataluña
30
INVENTARIO DE BEBEDEROS DE GRANADA
Nº BEBEDERO
1 ACERA DE SAN ILDEFONSO
2 AGUSTINA DE ARAGÓN
3 ALONDRA (I) (Halcón)
4 ALONDRA (II) (Automovilismo)
5 AMÉRICAS (Pl..)
6 ANTONIO DALMASES (I)
7 ANTONIO DALMASES (II)
8 ARETUSA
9 ARQUITECTO TORRE S BALBAS
10 ARQUITECTO JOSÉ CONTRERAS (I)
11 ARQUITECTO JOSÉ CONTRERAS (II)
12 P-18 (Asociación de Prensa)
13 PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
14 BASÍLICOS
15 CAMINO DEL AVELLANO
16 CAMPO DEL PRÍNCIPE
17 CARLOS CANO
18 CARMENES DE SAN MIGUEL (I)
19 CARMENES DE SAN MIGUEL (II)
20 INMACULADA NIÑA (Minusválidos)
21 CERAMISTA AGUSTÍN MORALES (I)
22 CERAMISTA AGUSTÍN MORALES (II)
23 CIRCUNVALACIÓN CHANA (I)
24 CIRCUNVALACIÓN CHANA (II)
25 CONCHA PIQUER
26 CRUZ DE LAGOS (I)
27 CRUZ DE LAGOS (II)
28 Ctra. LA ZUBIA (Frente Telefónica)
29 CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO (I)
30 CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO (II)
31 CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO (III)
32 CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO (IV)
33 CUESTA DEL PINO
34 DEMETRIO ESPINOLA
35 DOCTOR LÓPEZ NEIRA (Dany P. Toros)
36 DOCTOR AGUSTÍN LABORDE (Ctra. De Alfacar)
37 EL FARGUE (C/ Real)
38 AV.. GARCÍA LORCA 1 FASE (II)
39 AV.. GARCÍA LORCA 1 FASE (III)
40 FRANCISCO AYALA (Esq. Rejón)
41 FEDERICO MAYO
42 FERNÁNDEZ PINAR (I) (Sta.Clotilde)
43 FERNÁNDEZ PINAR (II) (Cno. Ronda)
44 FERNÁNDEZ PINAR (IIP) (Julio Verne)
45 FONTIVEROS
46 CUESTA DE LA PITA
47 FUENTE DE LA BICHA (I)
48 FUENTE DE LA BICHA (II)
49 GARCÍA ARRABAL (I)
50 GARCÍA ARRABAL (II)
51 GARCÍA ARRABAL (III)
52 GARCÍA ARRABAL (IV)
53 HALCÓN
54 PL. DEL TABACO (Bobadilla)
55 HUERTA DEL RASILLO
56 HAZA GRANDE (Jardin Infantil)
57 JARDINES DEL TRIUNFO (I)
58 SEMILLEROS (POLIDEPORTIVO BDA. BOBADILLA)
59 JARDINES DEL VIOLÓN (I)
60 JARDINES DEL VIOLÓN (II)
61 CALICASAS
62 JOAQUINA EGÜARAS (I)
63 JOAQUINA EGÜARAS (II) parque infantil
64 JOAQUINA EGÜARAS (III) descampado
65 JOAQUINA EGÜARAS (IV) tras Alcampo
66 MAESTRA PILAR GÓMEZ
67 MANUEL BENÍTEZ CARRASCO
68 GUARNÓN
69 MERCEDES GAIBROIS
70 MIGUEL HERNÁNDEZ
71 MORAL (Pl..) (Lancha del Genil)
72 MORENA (Villa Pineda)
73 PLAZA NUEVA (Minusválidos)
74 TORRE DE LAS ROCAS (Parque infantil)
75 ALCAZABA DE MIRASIERRA
76 PARQUE 28 DE FEBRERO (I)
77 PARQUE 28 DE FEBRERO (II)
78 PARQUE GUTIERRE TIBÓN
79 PARQUE ARAS DE CRISTO
80 PARQUE ALMUNIA (I)
81 PARQUE ALMUNIA (II)
82 PARQUE ZAIDIN (I)
83 PARQUE ZAIDIN (II)
84 PARQUE GARCÍA LORCA (I)
85 PARQUE GARCÍA LORCA (II)
86 PARQUE GARCÍA LORCA (III)
87 PARQUE GARCÍA LORCA (IV)
88 PARQUE GARCÍA LORCA (V)
89 PARQUE GARCÍA LORCA (VI)
90 PARQUE GARCÍA LORCA (VII)
91 PARQUE GARCÍA LORCA (VIII)
92 PARQUE GARCÍA LORCA (IX)
93 PARQUE GARCÍA LORCA (X)
94 PARQUE GARCÍA LORCA (XI)
95 PARQUE GARCÍA LORCA (XII)
96 PARQUE GARCÍA LORCA (XIII)
97 PARQUE GARCÍA LORCA (XIV)
98 PARQUE GARCÍA LORCA (XV)
99 PARQUE NUEVA GRANADA (I)
100 PARQUE NUEVA GRANADA (II)
101 Ad. EMPERADOR CARLOS V (I)
102 Ad. EMPERADOR CARLOS V (II) (Baja por obras del Metro)
103 Ad. EMPERADOR CARLOS V (III) (Minusválidos)
104 Ad. EMPERADOR CARLOS V (IV)
105 LOBOS
106 SAN ISIDRO
107 PL. PAZ
108 VIRGEN DE LA CABEZA (Petanca)
109 CARVAJALES
110 PLACETA DE LA CRUZ
111 PASEO DE LOS TRISTES
112 SANTA INÉS ALTA
113 LUIS MIRANDA DÁVALOS (MINUSV)
114 LA MADRAZA
115 POLO Y CAÑA
116 PRÍNCIPE EUGENIO
117 PUERTA REAL (Minusválidos)
118 RECTOR GARCÍA DUARTE
119 LIBERTAD (I)
120 LIBERTAD (II)
121 SAN JOSÉ
122 DOÑANA (LANCHA DEL GENIL)
123 SAN PANTALEÓN (Pl.. Toros)
124 SANTO SEPULCRO DE LA QUINTA
125 SOL Y LUNA
126 TETE MONTELIÚ (Alcampo)
127 TÓRTOLA
128 TRAUMATOLOGÍA (I)
129 TRAUMATOLOGÍA (II)
130 PL. DE LA UNIDAD (Chana)
131 VEREDA DE ENMEDIO (I)
132 VEREDA DE ENMEDIO (II) (Lomilla)
133 VIRGEN DE MONTSERRAT
134 VIRGEN DEL ROCIÓ
135 SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (I)
136 SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (II)
137 AV. ARGENTINITA (I)
138 AV. ARGENTINITA (II)
139 Ad. PALENCIA (I) (Parking)
140 Ad. PALENCIA (II) (Parking)
141 PARQUE TRAS CARREFOUR
142 PÁRROCO JOSÉ CARRASCO (Cerrillo Maracena)
143 GLORIETA ARABIAL (I)
144 GLORIETA ARABIAL (II)
145 PLAZA DE GRACIA (MUNISV)
146 PARQUE - PSI (I)
147 “ “ (II)
148 “ “ (III)
149 “ “ (IV)
150 “ “ (V)
151 “ “ (VI)
152 “ “ (VII)
153 “ “ (VIII)
154 “ “ (IX)
155 “ “ (X)
156 “ “ (XI)
157 DON BOSCO
158 PROFESOR DOMÍNGUEZ ORTIZ (I)
159 PROFESOR DOMÍNGUEZ ORTIZ (II)
160 PROFESOR DOMÍNGUEZ ORTIZ (III)
161 PL.. CIUDAD DE LOS CARMENES (Minusválidos)
162 SANTA ISABEL LA REAL
163 MARGARITA XIRGÚ
164 ZARABANDA (Villa Pineda)
165 SAN JERONIMO (Parking)
166 LOS ALJIBES
167 GOLETA
168 JARDINES DEL SALÓN (I) (Biblioteca)
169 JARDINES DEL SALÓN (II) (Frente Templete)
170 JARDINES DEL SALÓN ( III ) (Frente Cedro)
171 JARDINES DEL SALÓN (IV) (Titas)
172 CONSTITUCIÓN (I) (Minusválidos)
173 CONSTITUCIÓN (II)
174 CONSTITUCIÓN (III)
175 CONSTITUCIÓN (IV) (Minusválidos)
176 AV. GARCÍA LORCA II FASE (I)
177 AV. GARCÍA LORCA II FASE (II)
178 AV. GARCÍA LORCA II FASE (III)
179 ISLA DE LA GOMERA
180 JIMENA (I) (Parque Infantil)
181 JIMENA (II)
182 ALIAGARES
183 PEDRALIAS
184 PARQUE BOTELLODROMO (I)
185 PARQUE BOTELLODROMO (II)
186 PARQUE BOTELLODROMO (III)
187 PARQUE NORTE (I) (Piscinas)
188 PARQUE NORTE (II) (Piscinas)
189 PLAZA PINTOR ISIDORO MARÍN (Minusválidos)
190 EL GENIL (MINUSV)
191 PLAZA DE LA CONCORDIA
192 PLACETA MARTE (Minusválidos)
193 DR. MEDINA OLMOS (Frente Hospital de la Virgen)
194 PLAZA DE TOROS
195 BIB-RAMBLA (Minusvälidos)
196 PLAZA BERCHULES
197 PAMPANEIRA AV. (I)
198 PAMPANEIRA AV. (II)
199 PAMPANEIRA AV. (III)
200 MECINA BOMBARÓN Nº 1
201 MEDINA BOMBARÓN Nº 7
202 PLACETA PARQUE NORTE (I)
203 PLACERA PARQUE NORTE (II) (Minusválidos)
204 TORRE DE LA VELA (MINUSV)
205 PARQUE DE LA HIPICA
206 HERMENEGILDO LANZ PL.
207 EL FARGUE II (barriada del Carmen)
208 EL FARGUE III (Callejón Martos)
209 BARRANCO DE LA ZORRA I (parque infantil)
210 BARRANCO DE LA ZORRA II (puente)
211 BARRANCO DE LA ZORRA III (metro)
212 BARRANCO DE LA ZORRA IV (final)
213 CAMINO DEL SACROMONTE (Canastera)
214 CAMINO DEL SACROMONTE (Puente Mariano)
215 PASEO DEL VIOLÓN (I)
216 PASEO DEL VIOLÓN (II)
217 PARQUE BOLA DE ORO (I) (MUNISV)
218 PARQUE BOLA DE ORO (II) (MUNISV)
219 PASEO DE LA BOMBA (I)
220 PASEO DE LA BOMBA (II)
221 PASEO DE LA BOMBA (III)
222 PASEO DE LA BOMBA (IV)
223 PASEO DEL SALÓN (I)
224 PASEO DEL SALÓN (II)
225 PASEO DEL SALÓN (III)
226 PASEO DEL SALÓN (IV)
227 PLAZA DEL HUMILLADERO (I)
228 PLAZA DEL HUMILLADERO (II)
229 ISMAIL (POLIDEPORTIVO AA.VV)
230 HENRIQUEZ DE JORQUERA (P. CENTRO CIVICO)
231 PARQUE ALMUNIA III (MINUSV)
232 SAN LAZARO PLAZA
233 PASEO DEL VIOLÓN V (P. INFANTIL)
234 SANTA MICAELA
235 JUAN BOSCÁN PL.
236 PARQUE ALQUERÍAS I
237 PARQUE ALQUERÍAS II
238 PARQUE ALQUERÍAS III
239 PARQUE ALQUERÍAS IV
Bebederos de baja temporal
32 CUARTO REAL SANTO DOMINGO IV
102 AV EMPERADOR CARLOS V (II)
132 VEREDA DE EN MEDIO II
137 AV ARGENTINITA I
138 AV ARGENTINITA II
160 PROFESOR DOMINGUEZ ORTIZ (3)
Unidades:
Unidades activas:
239
233
INVENTARIO DE FUENTES ORNAMENTALES DE GRANADA
Nº FUENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Colón
Batallas
Campillo
Campos
Bib-Rambla
Trinidad
Lobos
Plaza Gran Capitan
Rector Garc ía Duarte
Bola de oro
Felix Rodríguez de la Fuente
Titas
Ninfas
Bomba
Carretera de la Sierra (2)
Circunvalación Zaidín (2)
Plaza Nueva
Plaza de Gracia
Circunvalación - Chana
Villa Pineda
Ayuntamiento
Basilios
Mariana (2)
Plaza 28 de Febrero
Paseo de los Tristes
Parque del Zaidín
Pza. Fátima
Parque P-18
Hermanitas de los Pobres
Parque Nueva Granada
Plaza de la Unidad
Plaza Luis Rosales
Bobadilla
La Caleta
Plaza de las Americas
Pajaritos
Campsa (4)
El Caracol
Plaza Aliatar
Plaza Benítez Carrasco
Plaza Miguel Ruíz de Castillo
VOLUMEN
(M3)
POTENCIA
LÁMPARAS (W)
COEFIC.
FUENTES
26,15
57,89
14,46
4,4
9,62
8,45
16,35
5,25
1,73
36,19
91,87
6,75
3,5
35,7
84,22
30,84
5,89
7,82
14,13
40,7
1,39
3,21
3,47
24
2,8
141,08
1,97
27,98
0,31
30,14
1,31
0,81
4,91
119,34
15,59
2,43
15,12
93,48
1,37
2,37
4,7
12.480
14.200
1.860
560
2.880
760
3.120
1.920
0
6.880
4.400
2.880
480
1.920
4.800
2.160
960
2.400
5.400
2.400
480
0
480
0
560
7.200
480
0
80
1.920
480
0
480
12.960
5.580
860
0
2.160
480
0
960
5,99
10,69
2,76
1,16
2,24
1,76
3,22
1,48
0,70
6,56
13,98
1,84
1,02
5,75
12,97
5,10
1,43
1,91
3,25
6,52
0,73
0,91
1,02
3,82
0,94
21,29
0,81
4,38
0,52
4,97
0,72
0,57
1,22
19,11
3,48
0,93
2,58
13,87
0,72
0,79
1,26
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
Carlos Cano
Verdiales
Pza. Federico Mayo
Palacio de Congresos
Cardenal Cisneros
Cibernética
Laberinto (Fdco. García Lorca
Dados I
Dados II
Fontbote
Carmen de los Mártires - Grut
Carmen de los Mártires - Mod
Cuarto Real de Sto. Domingo
Plaza Libertad
Joaquina Eguaras (Traumatol
Mediana Ctra. Jaén (Bombero
Mediana Ctra. Jaén (Alcampo
Palacio de los Córdova - Bola
Palacio de los Córdova - Circu
Palacio de los Córdova - Pérg
Palacio de los Córdova - Ría
García Arrabal (C/ Torre de la
Parque Almunia (Ría)
Polo y Caña
Carmen de los Mártires - Volc
Carmen de los Mártires - Cruc
Carmen de los Mártires - Labe
Carmen de los Mártires - Las
Parque Félix Rdguez de la Fu
Campo del Principe
Carmen de los Mártires - Las
Triunfo (Rías)
Avda Europa
Neptuno
Av. Constitución I
Av. Constitución II
Av. Constitución III
Av. Constitución IV
Av. Constitución VI
Av. Constitución VI
Las Granadas
Corteza del Carmen
Jardines del Triunfo Circular
Jardines del Triunfo Derecha
Jardines del Triunfo izquierda
Plaza Carniceros
Santa Isabel la Real Estrella
0,07
1,41
1,89
21,55
0,61
113,3
24,63
1,3
1,3
1,8
7,68
0,6
82,81
6,9
15,66
426,8
196,84
1,62
0,17
1,44
14,97
35,7
85,65
1,56
1
1
15,71
7,86
221,01
3
1
75
320
104
7
7
7
7
7
7
75
5
5
5
5
3
4
480
780
560
3.240
0
12.480
2.400
0
0
0
720
240
0
480
2.880
94.200
8.400
480
0
480
2.280
600
700
480
0
0
0
1.520
7.000
0
0
0
10.600
15.120
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
16.000
500
0
0
0
200
500
0,54
0,77
0,81
3,96
0,55
18,19
4,27
0,64
0,64
0,71
1,64
0,58
12,05
1,50
3,08
74,34
29,28
0,76
0,48
0,73
2,90
5,55
12,56
0,75
0,60
0,60
2,66
1,79
32,45
0,88
0,60
10,96
46,85
17,29
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
13,36
1,24
1,16
1,16
1,16
0,91
1,10
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
Santa Isabel la Real Hexagon
Los Carmenes
Beiro
Virgen del Carmen
Carvajales
Cobertizo
Plaza Guadix
Carretera de Armilla
Chana
Av Federico Garcia Lorca
Pedro Machuca
Plaza La Fuente
Sol y Luna
Escalones
Plaza Mercedes Domenech
San Isidro
Gongora
Parque Polideportivo Bola de
Hipica
Parque de las Alquerias
108 Unidades
4
55
426
3
3
3
5
196,84
65
18
5
2
37
45,21
5
1,5
10
5
16
90
500
9.000
80.000
500
500
500
0
15.000
25.000
5.000
1.920
500
14.400
11.760
500
500
4.800,00
200
500
0
1,10
9,51
72,10
0,96
0,96
0,96
1,16
30,27
13,31
3,73
1,45
0,82
7,80
8,55
1,24
0,75
2,58
1,19
2,78
13,06
3935,08
468.020
670,79
ANEXO Nº 2
RELACIÓN DE MATERIALES
ANEXO Nº 3
MODELOS DE CALIDAD DE PLANOS Y ESQUEMAS
HIDRÁULICOS.
ANEXO 4
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
La empresa adjudicataria aplicará las medidas que integran el deber de prevención
previsto en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con arreglo a los
siguientes principios:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención.
h) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Los elementos de protección colectivos e individuales deberán cumplir con la normativa
vigente. Además tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios
auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo.
2. MODALIDAD PREVENTIVA
La empresa adjudicataria acreditará a EMASAGRA el modelo de organización de la
Prevención de Riesgos Laborales adoptado para el desarrollo de las actividades
preventivas, incluyendo el o los responsables en materia de prevención de riesgos
laborales. En caso de que el modelo adoptado sea el concierto con un Servicio de
Prevención Ajeno, la empresa adjudicataria aportará copia del contrato en vigor. A su vez
remitirá el contrato de asociación a la correspondiente Mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
En caso de que los trabajos que realizará la empresa contratista conlleven actividades o
procesos peligrosos o con riesgos especiales, y/o de que los riesgos puedan verse
agravados o modificados, en el desarrollo de dichos trabajos, por la concurrencia con
1
otras operaciones, la empresa contratista deberá garantizar y acreditar la presencia en
los trabajos del correspondiente recurso preventivo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997).
3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
La empresa adjudicataria deberá disponer de la Evaluación de Riesgos, y su
correspondiente Planificación de Actividades Preventivas, de los trabajadores objeto del
presente Pliego de Prescripciones, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 31/ 1995. Una
vez elaborada, la empresa adjudicataria tendrá a disposición de EMASAGRA dicha
documentación para su control.
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PLIEGO
La empresa adjudicataria, recibirá de EMASAGRA información sobre los riesgos
inherentes a los Centros de Trabajo/ Instalaciones a los que accederán los trabajadores
objeto del presente Pliego de Prescripciones.
Esta información será entregada por escrito, en caso de que en las instalaciones en las
que se realizarán los trabajos existan riesgos graves o muy graves, estando obligada la
empresa contratista a firmar el recibí de dicha información.
5. MEDIDAS DE EMERGENCIAS
La empresa adjudicataria, al acceder a las instalaciones objeto de este pliego, recibirá
información sobre las medidas de emergencia a tener en cuenta en los Centros de
Trabajo / Instalaciones a los que accederán los trabajadores objeto del presente Pliego
de Prescripciones.
6. VIGILANCIA DE LA SALUD
La empresa adjudicataria garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, y los
protocolos de reconocimientos específicos, aplicados cuando sea necesario. La empresa
adjudicataria está obligada a presentar a EMASAGRA, si ésta lo requiriera, la
documentación acreditativa de la modalidad en materia de Vigilancia de la Salud
adoptada por ésta, así como los Reconocimientos Médicos de todos sus trabajadores con
la calificación de APTO de acuerdo con el puesto de trabajo a desempeñar.
2
7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
La empresa adjudicataria garantizará la adecuada formación y adiestramiento de su
personal en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios, dando
cuenta documentalmente de las acciones llevadas a cabo para ello. Además, la empresa
adjudicataria pondrá a disposición de EMASAGRA la documentación que acredite la
explicación a su personal de la Evaluación de Riesgos y Plan de Acción Preventiva
llevada a cabo en su empresa, y que poseen la formación específica necesaria al
respecto.
La empresa contratista será responsable de trasladar a los trabajadores designados para
los trabajos objeto del presente pliego toda la información en materia de prevención que
le sea trasladada en cumplimiento de la obligación de coordinación de actividades
empresariales, y tendrá a disposición de EMASAGRA los registros correspondientes de la
difusión de dicha información.
8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
De acuerdo con el Plan de Acción Preventiva de la Evaluación de Riesgos que deberá
realizar la empresa adjudicataria, es responsabilidad de la misma la entrega de los
equipos de protección individual (EPI´s) para la realización de los trabajos objeto del
presente pliego, así como el empleo de los mismos por sus trabajadores, entendiendo por
equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
La empresa adjudicataria tendrá a disposición de EMASAGRA el registro de entrega de
EPI´s a los trabajadores. Así mismo realizará el mantenimiento y revisión de los EPI´s de
acuerdo con las instrucciones del fabricante, y acreditará EMASAGRA los resultados de
los mismos cuando ésta lo requiera.
9. ELEMENTOS DE SEGURIDAD
De acuerdo con el Plan de Acción Preventiva de la Evaluación de Riesgos que deberá
realizar la empresa adjudicataria, es responsabilidad de la misma la aportación e
instalación de los elementos de seguridad para la realización de los trabajos objeto del
3
presente Pliego de Bases, así como el empleo de los mismos por sus trabajadores,
entendiendo como elemento de seguridad aquel equipo destinado a ser llevado por los
trabajadores para su protección tanto individual como colectiva, y no tenga consideración
de equipo de protección individual, como por ejemplo: detector de gases, manta ignifuga,
trípode de rescate, banqueta aislante para trabajos eléctricos, barandillas provisionales,
etc.
La empresa adjudicataria tendrá a disposición de EMASAGRA el registro de los
elementos de seguridad. Así mismo realizará el mantenimiento y revisión de los mismos
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y acreditará a EMASAGRA los resultados
de los mismos cuando ésta lo requiera.
10. ESTUDIO Y CONTROL DE LA SINIESTRALIDAD
En caso de accidente, la empresa adjudicataria lo notificará inmediatamente a
EMASAGRA y le remitirá con la mayor brevedad posible el correspondiente informe de
investigación.
11. AUDITORIA DE PREVENCIÓN
En caso de que la modalidad preventiva de la empresa adjudicataria no fuese concertada
con un Servicio de Prevención Ajeno, y de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento de
los Servicios de Prevención, se tendrá a disposición de EMASAGRA el Informe de la
preceptiva Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales, así como el correspondiente
Plan de Acciones Correctoras.
12. TÉCNICO RESPONSABLE
La empresa adjudicataria designará, con independencia de la modalidad de organización
en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades preventivas adoptada, a un técnico interlocutor válido en
materia de prevención de riesgos laborales con EMASAGRA.
4
13. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, EMASAGRA, dentro de su Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, tiene implantando un Procedimiento para
la Coordinación de Actividades Empresariales, cuya aplicación es el medio de
coordinación prioritario para las contrataciones de servicios. Su cumplimiento se
considerará obligatorio para la empresa adjudicataria.
En los casos en que se estime conveniente, EMASAGRA y la empresa adjudicataria
podrán establecer otros medios de coordinación complementarios. En estos casos, la
empresa adjudicataria acreditara por escrito que ha informado a los trabajadores
asignados para la realización de los trabajos objeto del presente Pliego, sobre los medios
de coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley
31/1995.
14. GESTIÓN
La empresa adjudicataria tendrá toda la documentación de prevención de riesgos
laborales, mencionada en los apartados anteriores a disposición del Supervisor del
contrato por parte de EMASAGRA, quien establecerá los requisitos a cumplir por la
contrata, contando para ello con el asesoramiento del Servicio de Prevención.
De igual forma, la empresa adjudicataria deberá atender las peticiones que le realice
EMASAGRA en aplicación de su Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales.
15. DATOS DEL PERSONAL
La empresa adjudicataria remitirá a EMASAGRA la relación del personal asignado para la
realización de los trabajos objeto del presente Pliego y que deberá cumplir todas las
obligaciones derivadas del presente pliego de bases, con los siguientes datos:
Nombre y Apellidos.
Datos de afiliación.
Nº DNI.
Categoría profesional.
Puesto de trabajo.
5
Parte de alta en la Seguridad Social
16. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO
Con independencia de otras responsabilidades legales en que el adjudicatario pueda
incurrir por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, los
incumplimientos de las obligaciones contenidas en este anexo se calificarán y
penalizarán de la siguiente forma:
Falta leve, que llevará aparejada penalización de 100 € a 300 €: el incumplimiento de
las obligaciones contenidas en los apartados 2, 4, 9, 10, 11, 12 y 13 de este apartado
Falta grave, que llevará aparejada penalización de 301 € a 1.500 €: el incumpliendo
de las obligaciones contenidas en los apartados 5, 6, 7,8 y 9 de este apartado
Falta muy grave, que llevará aparejada penalización de 1.501 € a 6.000 €: el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en los apartados 3 y 14 de este Anexo.
La incurrencia en tres (3) faltas leves, en el periodo de un año (o en el plazo de ejecución
del contrato, si fuere inferior), será equivalente a la incurrencia en una falta grave.
La incurrencia en una (1) falta muy grave o en dos (2) faltas graves, en el periodo de un
año (o en el plazo de ejecución del contrato, si fuere inferior), dará derecho a
EMASAGRA a resolver el contrato con pérdida de la fianza definitiva.
NOTA 1: Una vez adjudicados los trabajos, la empresa adjudicataria, en caso de
que observase cambios en los riesgos, medidas preventivas, instrucciones,
procedimientos o procesos de EMASAGRA, que afecten a la Seguridad y Salud de
los Trabajadores designados para la ejecución de los trabajos objeto del presente
pliego, deberá comunicarlo a EMASAGRA.
6