INFORME ACTUACION ESPECIAL No. 07 de 2014 RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN LIQUIDACION (FNR) Y SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIAS 2011 — 2012 - 2013 MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA CGR — CDM — SGR JULIO de 2014 Contralor General de la República Sandra Morelli Rico Vicecontralora Ligia Helena Borrero Restrepo Contralor Delegado para El Sector de Minas y Energía Leonardo Arbeláez Lamus Contralor Delegado Intersectorial Ejecutivo de Auditoria Alberto Ruiz Poveda Contralor Delegado Intersectorial Supervisor Encargado Simón Guzmán Guerrero Director de Vigilancia Fiscal (e) Juanita de la Hoz Guerra Equipo de Auditor: María Myrzkander Latorre P Líder de la Actuación Jose Raúl Caballero Hernández Lisímaco Gonzalez Salinas Jaqueline Mesa Galicia Ivan Ricardo Hernandez Parra TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETO DE LA ACTUACION ESPECIAL 4 2. HECHOS RELEVANTES 5 3. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 3.1. Gestion Legal 3.2. Gestión presupuestal 3.3. Gestión Contractual 6 6 11 4. HALLAZGOS 12 5. SEGIMIENTO A FUNCIONES DE ADVERTENCIA 66 6. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 76 7. TABLA DE HALLAZGOS 78 3 11 11 ‘"-- H\ 4 5Pu.111-21i! 1. OBJETO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, Resoluciones No.6680,6750 de 2012 y 7130 de 2013 adelantó Actuación Especial a los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalias en Liquidación y del Sistema General de Regalías SGR, girados al Municipio de Purificación- Tolima, en las vigencias 2011 a 2013, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades y/o procesos examinados. La auditoría incluyó la evaluación de las operaciones financieras, administrativas, económicas en desarrollo de la Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Municipio de Purificación — Tolima, conforme a las normas legales, estatutarias y procedimientos aplicables. Es responsabilidad de la administración municipal el contenido de la información suministrada por esa Entidad y analizada por la Contraloría General de la República. La responsabilidad de la CGR consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la actuación especial realizada. OBJETIVO GENERAL Evaluar la gestión y los resultados fiscales del ente territorial logrados en la administración de los recursos de regalías para las vigencias 2011, 2012 y 2013„ en términos de los principios de eficiencia, eficacia, economía y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Fondo Nacional de Regalías - FNR y el Sistema General de Regalías - SGR, creados mediante las Leyes 141 de 1994 y 1530 de 2012, respectivamente. 2. HECHOS RELEVANTES De conformidad con la expedición del Acto Legislativo 05 del 18 de julio del año 2011, "Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictaron otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones", el Congreso de Colombia a través de la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012, "Por medio de la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", determinó la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. El nuevo sistema busca que las Regalías lleguen a todos los colombianos, estabilizar la inversión regional y reducir la volatilidad cambiaria, ser motor del desarrollo regional y hacer un uso eficiente y con probidad. Ahora los recursos del sistema son de libre inversión y esta se define en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión — OCAD. El Municipio de Purificación, en la vigencia 2012 recibió transferencias por concepto de regalías directas del régimen anterior causadas a 31 de diciembre de 2011 por valor de $5.758.233.612, igualmente en la vigencia 2013 recibió una transferencia por $1.580.321, conforme a la Ley 141 de 1994 y 756 de 2002, así mismo recibió los recursos asignados por el nuevo Sistema General de Regalías por valor de $8.462.357.029 para la vigencia 2012 y en la vigencia 2013 $14.369.572.475 por asignaciones directas y $1.411.157.446,37 por el Fondo de Compensación Regional. De acuerdo a lo anterior, el nuevo régimen de distribución de regalías impacto el presupuesto asignado y transferido al ente territorial en las vigencias 2012 y 2013, resaltando la disminución de dicho recurso con respecto a la vigencia 2011 donde el municipio recibió giros por concepto de regalías directas por un valor de $28.890 millones. En cumplimiento de la Ley 1530 de 2012, el Municipio de Purificación creo el Órgano Colegiado de Administración y Decisión "OCAD", el cual define los proyectos de inversión que se financian con recursos del Nuevo Sistema General de Regalías, presentando en la vigencia 2012, un nivel de ejecución de $1.953.413.079 equivalente al 23% con respecto al total transferido e incorporado que por este concepto ascendió a $8.462.357.029. El Municipio de Purificación en la vigencia 2012 presentó ante OCAD Municipal 14 Proyectos los cuales fueron aprobados por valor de $8.743.024.694 y para la vigencia 2013 un total de 14 proyectos mas, por valor de $12.501.049.195, para un total de 28 proyectos gestionados por la Administración Municipal que ascienden a $21.244.073.889. 3. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO La Contraloría General de la República como resultado de la actuación especial adelantada, conceptúa que la gestión de la Alcaldía Municipal de Purificación, en la línea auditada y relacionada con los recursos de regalías, para las vigencias 2011, 2012 y 2013. Se puede observar que para el año 2011 la calificación obtenida para la Administración Municipal fue de 67.48% desfavorable de acuerdo con lo consignado en el informe de Auditoría realizado en el año 2012, para las vigencias 2012 y 2013 esta situación mejoró con la presentación de proyectos ante el OCAD Municipal y la ejecución de los recursos, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía; con base en los siguientes hechos: 3.1. GESTIÓN LEGAL De acuerdo con la calificación dada por la CGR para la vigencia 2011 según auditoría realizada en el año 2012 a los recursos de regalías, el Municipio obtuvo una calificación de Gestión y Resultados de 67.48% donde el componente Legalidad tiene una ponderación del 10% y una calificación en este componente del 66.25% lo cual es desfavorable para la Administración en dicho periodo. Aplicando la evaluación de la gestión y resultados para la vigencia 2012 y 2013, el Municipio obtuvo una calificación ponderada de 85 puntos, lo cual indica que la gestión legal del periodo evaluado es "Favorable", en razón a que la Administración Municipal, para la ejecución de las operaciones financieras, administrativas y económicas en desarrollo de la Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Contratación en General, las ejecutó conforme a las normas legales, estatutarias y procedimientos aplicables, excepto en los casos que se presentan en el cuerpo del informe. 3.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL El Municipio de Purificación, en la vigencia 2012 recibió transferencias por concepto de regalías directas del régimen anterior causadas a 31 de diciembre de 2011 por valor de $5.758.233.612, conforme a la Ley 141 de 1994 y 756 de 2002, así mismo recibió los recursos asignados por el nuevo Sistema General de Regalías que para esta misma vigencia ascendieron a $8.462.357.029. En cumplimiento de la Ley 1530 de 2012, el Municipio de Purificación creó el Órgano Colegiado de Administración y Decisión "OCAD", el cual define los proyectos de inversión que se financian con recursos del Nuevo Sistema General de Regalías, presentando en la vigencia 2012, un nivel de ejecución de $1.953.413.079 equivalente a 23% con respecto al total transferido e incorporado que por este concepto ascendió a $8.462.357.029. Así mismo, el nuevo régimen de distribución de regalías impactó el presupuesto asignado y transferido al ente territorial en cuanto que disminuyó en el año 2012 $20.428.510.953,35 y el año 2013 $13.110.138.061, con respecto al año 2011 que recibió giros por concepto de regalías directas por un valor de $28.890.867.982. Gestión Presupuestal, Contable y Financiero En el Municipio de Purificación, se revisó la asignación, ejecución del presupuesto de recursos con regalías, como se especifica a continuación: Tabla No. 1. Asignación, recaudo, incorporación y ejecución del presupuesto con recursos de regalías directas V CIA ,,E UR503 . OSAD , RECk1R9DS ORCO 014 2011 2012 2013 28.890.867.982,00 17.345.916.898,65 5 -RECURSOS ÉcAtioAeo TE tj RECIA EJECUTADOS P 35.838.907.887,00 26.899.401.240,00 27.297.208.334,00 36 386 769.217,00 31.303.501.348,00 22.45 395 74,00 36.065.902.740,00 16.092.543.361,00 17.494.058.864,00 :Secretaria de Hacienda Municipal de Purificación — Certificación DNP - Tabla- Equipo Auditor. Para la vigencia 2011, el total recaudado ascendió a $36.386.769.217, de los cuales se ejecutaron $36.065.902.740, que representan el 99%, la ejecución está representada en $33.850.928.416 vía contratos, convenios y resoluciones en la vigencia 2011, $81.304.999 pago de la deuda pública y 2.133.669.325 a reservas presupuestales de la vigencia 2010 y vigencias anteriores, según informe de auditoria realizada en la vigencia 2012. El Presupuesto de Ingresos definitivos en el Municipio de Purificación con recursos de regalías durante las vigencias 2012 y 2013 alcanzaron un total de $54.196.609.574, así mismo el total transferido e incorporado ascendió a la suma 7 OS de $53.754.896.521, con una ejecución de $33.586.602.225, equivalente al 62.48%. Para la vigencia 2012, El Presupuesto de Ingresos definitivos alcanzó un total de $26.899.401.240, con un total transferido e incorporado que ascendió a $31.303.501.347, de los cuales $22.841.144.318 corresponden a regalías del régimen anterior, en donde $5.758.233.612 fueron transferidos por la Agencia Nacional Hidrocarburos, $70.780, por regalías material de arrastre, $13.918.063.528, recursos de capital y $3.164.776.398 recursos por Margen de Comercialización. Así mismo, por parte del Nuevo Sistema General de Regalías el total transferido e incorporado ascendió a $8.462.357.029. En la vigencia 2013, el Presupuesto de Ingresos definitivos alcanzo un total de $27.297.208.334, presentando un total transferido e incorporado de $22.451.395.175, de los cuales $7.946.599.090, corresponden a recursos del balance de las Regalías directas del régimen anterior y en el caso del Nuevo Sistema General de Regalías existió un incremento en el total transferido e incorporado de 41.65% al pasar de $8.462.357.029 a $14.504.796.084. En lo relacionado con la ejecución se tiene una variación considerable entre los años 2012 y 2013 al pasar del 51% al 77.92% de ejecución presupuestal, como se ilustra a continuación: Tabla No. 2. Ejecuciones Presupuestales 2012-2013 CONCEPTO Regalin directas del Regimén Anterior y Margen de Comercialización PRESUPUESTO DEFINITIVO 11388 097 286,00 RECAUDO ACUMULADO 22.841.144 319,00 PRESUPUESTO COMPROMETIDO 14.139.130.282,00 DIFERENCIA ENTRE LO COMPROMETIDO COMPROMETIDO RECAUDADO Y vs. VS. COMPROMETIDO RECAUDO PRESUPUESTO ACUMULADO SEGÚN PRESUPUESTO DEFINITIVO 76,9 Silema General de R CONCEPTO RegaliaS direCtee del Regimón Anterior y Margen de Comercialización Silema General de %plias PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMETIDO VS. PRESUPUESTO DEFINITIVO 61,9 8.702.014.037,0 23 6.508.943.950,0 %COMPROMETIDO DIFERENCIA ENTRE LO RECAUDADO Y vs. COMPROMETIDO RECAUDO ACUMULADO SEGÚN PRESUPUESTO 7946.699.089,00 7.946.599.090,00 6.277.333.324,00 79,0 79,0 1.669.265.766.0 19.350.601245,00 14.504.796.084,00 11.216.725.540,00 58,0 77,3 3.288.070.544,0 Fuente: División de Presupuesto del Municipio de Punficacion — Tabla: Equipo Auditor En lo relacionado con el presupuesto de gastos de las vigencias 2012 y 2013, se tiene que el Municipio de Purificación obtuvo compromisos por un valor de $33.586.602.225, equivalente al 62.48% de ejecución con respecto del total transferido e incorporado, resaltando una variación entre los años 2012 y 2013 al pasar del 51% al 77.92% de ejecución presupuestal. En la vigencia 2012, la ejecución ascendió a $16.092.543.361, de este total corresponden a compromisos adquiridos por valor de $12.335.157.506 con regalías directas del régimen anterior, $1.803.972.776 con recursos de Margen de Comercialización y $1.953.413.079 por el Nuevo Sistema General de Regalías, detalladas a continuación: Tabla No. 3. Presupuesto de gastos 2012 CONCEPTO DEUDA PUBLICA INVERSIÓN REGALIAS DIRECTAS 2011 FONDO LOCAL DE SALUD FONDO MUNICIPAL DE APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION SUPERIOR COMPROMISOS 346.690.016,00 2.660.126.399,00 849.992.653,00 41.881.334,00 RESERVAS PRESUPUESTALES: Compromisos Presupuestales 2011 8.015.450.863,00 Compromisos Presupuestales años anteriores Compromisos Presupuestales años anteriores Fondo Salud TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 7.883.143,00 413.133.098,00 8.436.467.104,00 CONCEPTO INVERS ION FONDO DE SALUD CONCEPTO FUNCIONAMIENTO PROYECTOS VIAVILIZADOS COMPROMISOS 1.761.472.776,00 42.500.000,00 COMPROMISOS 48.105.505,00 1.905.307.574,00 Fuente: División de Presupuesto del Municipio de Purificación Para la vigencia 2013, la ejecución fue de $17.494.058.864, de los cuales corresponden a compromisos adquiridos por $3.595.735.624 de regalías directas 9 rAl o del régimen anterior, $2.681.597.700 con Margen de Comercialización y $11.216.725.540 con el Nuevo Sistema General de Regalías, que a continuación se detallan: Tabla No. 4. Presupuesto de gastos 2013 PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013 REGALIAS DIRECTAS DEL REGIMEN ANTERIOR COMPROMISOS CONCEPTO RECURSOS DEL BALANCE ∎ ,,./ET •511) D,90 I'•1 RESERVAS PRESUPUESTALES: ancelación de reservas 2011 Reintegro recursos vigencias anteriores 407.903.232,00 Compromisos vigencias anteriores 239.186.049,00 Vigencia futuras Reservas presupuestales (comnromisns adquiridos a die 31/2012) 734.507.016,00 82.489.608,00 161 199.827,00 TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 1 .625.285.732,00 TOTALCOMPROMETIDO REGALIAS DIRECTAS DEL REGIMLN ANTERIOR MARGE_N DE COMERCIALIZACIÓN 3.595.735.624,00 COMPROMISOS CONCEPTO RECURSOS DEL BALANCE SUPEH AVIT FISCAL 1.967.207.116,00 FIESEHVA13 PrIrrUi •.1 ,1„31 TOTALCOMPROMETIDO MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN 714.390.584.00 2 681 ;97.700,00 SIS I EMA GENERAL DE REGALIAS CONCEPTO FUNCIONAMIENTO OCAT GASTOS INVERSION 2013 COMPROMISOS 52.200.000,00 2.444.328.812,00 RECURSOS DEL BALANCE Funcionamiento Reserva Presupuestal (vigencias Futuras) Libre de Compromiso Cancelación Procesos contractuales Apropiación por comprometer (disponibilidad inicial) Fondo de Compensación Regional TOTAL RECURSOS DEL BALANCE TOTAL COMPROMETIDO SGR TOTAL COMPROMETIDO RECURSOS DE REGALIAS Fuente: División de Presupuesto Municipio de Puriticación - I abla: Equipo Auditor 24.105.505,00 1.974.898.863,00 5.182.552.328,00 16.500.000,00 884.955.109 00 637.184.923,00 8.720.196.728,00 11.216.725.540,00 17.494.058.864,00 3.3 GESTIÓN CONTRACTUAL El universo de contratación a auditar en materia de Regalías, fueron de 268 contratos por $21.164 millones. El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011 celebró 249 contratos de los cuales se auditaron 97 que representaron el 38,96% del total de la contratación con recursos de regalías, ascendiendo a la suma de $25.649.630.018 que dichos recursos representaron el 75,77% del total de la contratación de la vigencia, auditados en el año 2012. Para la vigencia 2012 la contratación ascendió a 76 contratos, por $5.600 millones para el año 2013 la contratación fue de 73 contratos y resoluciones por valor de $7.629 millones. En el proceso auditor, se examinaron 96 contratos discriminados así: un (1) contrato de 2008, cuatro (4) contratos de 2010, 36 contratos del 2011 (29 Contratos, 7 Convenios), del año 2012 un total de 23 Contratos, y para el año 2013 un total de 32 Contratos (27 Contratos, 3 convenios, 2 resoluciones de salud), para un total de la muestra analizada de $17.873,37 millones, que representa un 84.45% del valor total del universo, como se detalla a continuación: Tabla No. 5. Muestra de la Actuación Especial No. 07/14 o 2008 2010 4 2011 249 2012 76 2013 73 413.133 4 97 O 4.591.111 4 413.133 4.591.111 1,95 21,69 23,81 5 147 7.933.699 36 5.039.220 1 75 5.600.936 23 4.482.328 21,18 46 7.629.610 32 3.347.586 15,82 27 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla:Equipo Auditor Y que por sectores estarían representados así: 11 Tabla No. 6. Muestra de la Actuación Especial No. 07/14 por sectores A PSTA: A SANEAMIENTO BASICO 18 3.108.974.096 LIQUIDADOS EDUCACION 10 1.767.342.852 LIQUIDADOS INFRAESTRUCTURA 23 9.502.125.488 LIQUIDADOS INTERVENTORAS 16 568.194.716 LIQUIDADOS OTROS 21 2.009.503.732 LIQUIDADOS 917.235.929 LIQUIDADOS SALUD Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla:Equipo Auditor 4. HALLAZGOS Hl. Ejecución de recursos Sistema General de Regalías "Las actuaciones administrativas se desarrollarán teniendo en cuenta los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción". (Artículo 3 C.C.A.). "Los recursos de las asignaciones directas se destinaran a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales". (Artículos 40 de la Ley 1530 de 2012). "La Nación y las entidades territoriales coordinarán sus actuaciones con el fin de optimizar los recursos que integran el Sistema General de Regalías. Así, propenderán por la gestión integral de iniciativas de impacto regional "(Artículos 66 de la Ley 1530 de 2012). Disposiciones que no se evidenciaron: La Alcaldía de Purificación en la vigencia 2012 dejó de ejecutar recursos del Sistema General de Regalías por valor de $6.508.943.950, lo que equivale a un nivel de ejecución de solo 23% del total de los recursos transferidos e incorporados por concepto de regalias, así: Tabla No. 7. Ejecución del Sistema General de regalías 2012 Silema General de Regabas &421303.954,00 8.462357.029,00 1.951411079,00 232 23,1 6508.943950,00 Fuente: División de Presupuesto del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo Auditor Lo anterior, debido a la deficiente planeación de la inversión lo que generó ineficacia en la gestión social del Estado y limitó los beneficios a favor de la población destinataria, ya que la Entidad Territorial recibió la primera transferencia el dia 16 de Abril de 2012 por un valor de $2.113.094.122 y para el 12 de julio de 2012, las transferencias ascendian a $5.755.977.288,69, equivalente a un 68% del total girado a la Alcaldia Municipal para la vigencia 2012, que fue por un valor de $8.462.357.029. Lo que se configura como un hallazgo con incidencia administrativa. H2. Ejecución Presupuestal / Compromisos "Las actuaciones administrativas se desarrollarán teniendo en cuenta los principios de economía, celeridad, coordinación, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción". (Artículo 3 C.C.A.). "Uno de los objetivos del Sistema de Control Interno consiste en asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros" (Literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993). "La información contable pública es confiable si constituye la base del logro de sus objetivos y si se elabora a partir de un conjunto homogéneo y transversal de principios, normas técnicas y procedimientos " (Art. 103 del Plan General de Contabilidad Pública). "La información contable pública es consistente cuando los criterios que orientan su elaboración se aplican de manera coherente y uniforme. " (Art. 113 del Plan General de Contabilidad Pública). Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico de presupuesto. Disposiciones que no se evidenciaron: 13 Verificadas las ejecuciones presupuestales que presentó la Alcaldía de Purificación, el equipo auditor encontró que el total comprometido para la vigencia 2012 fue $16.092.543.361, pero según lo verificado por el área de presupuesto de la Administración Municipal los compromisos para esta vigencia fueron de $16.193.452.897, con una diferencia de $100.909.536 correspondientes a Deuda Pública que en la ejecución presupuestal se refleja pagado con otro recurso ( con SGP libre inversión sectores sociales pobreza), como se detalla a continuación: Tabla No. 8. Diferencia compromisos verificados CGR vs Presupuesto Regalias Directas del Regimén Anterior 2012 Margen de Comercialización 12.335.157.506,00 1.803.972.776,00 1.953.413.079,00 12.436.067.042,00 -100.909.536,00 1.803.972.776,00 1.953.413.079,00 0,00 0,00 Sistema General de Regalias 16.193.452.897,00 16.092.543.361,00 TOTAL COMPROMETIDO Fuente: División de Presupuesto del Municipio de Purificación — Tabla' Equipo Auditor -100.909.536,00 Lo anterior a falta de diligencia profesional en el manejo presupuestal y de seguimiento y control que coadyuven al logro de los objetivos de gestión lo que genera poca confiabilidaden la información reportada, lo que se configura como un hallazgo con incidencia administrativa. H3. Información Reportada área de Presupuesto y Contratación. "Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, coordinación, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción". (Artículo 3 C. C.A.). "Uno de los objetivos del Sistema de Control Intento consiste en asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros" (Literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993). Disposiciones que no se evidenciaron, dando lugar al siguiente hallazgo: Analizada la información suministrada por el área de contratación y cruzada con las ejecuciones presupuestales de la Alcaldía Municipal de Purificación en las vigencias 2012 y 2013, se observa que la información reportada al grupo auditor, presenta diferencias, como se detalla a continuación: Tabla No. 9. Diferencia compromisos verificados CGR vs Contratación —Presupuesto TOT '" COMPRÓJl$Dy~ abielÁ U P O oMIS ' 2013 PU 16.092,543.361,00 'r 341693.016,00 FUNCIONAMIENTO - OCAT 48.105.505,00 DEUUDA PÚBLICA 345.139.954,00 Apropiacion para el paga de 17.494.058.864,00 las cuotas 3,4.5 de la deuda suscata cal Bancolombia 33.586.602.225,00 ti. ¡STA II '.7.. 1'; DEUDA PUBLICA FUNCIONAMIENTO - OCAT TOTAL I 13IF S DM (A31, 2012 0T 331.956.875,00 15.697.747.840,00 4.440.226.851,00 11.257.520.989,00 16.740.656.530,00 10.827.985.354,00 5.912.671.176,00 76.305.505,00 1.148.197.855,00 32.438.404.370,00 15.268212.205,00 17.170.192.165,00 Fuente: División de Presupuesto y Contratación del Municipio de Purificación - Tabla: Equipo Auditor Lo anterior, debido a falta de conciliación y verificación entre las áreas responsables y a deficiencias en los mecanismos de control interno, lo que resta confiabilidad a la información. Se configura el hallazgo con incidencia administrativa. H4. Formatos SIRECI y FUT "Uno de los objetivos del Sistema de Control Interno consiste en asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros" (Literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993). "La información contable pública es confiable si constituye la base del logro de sus objetivos y si se elabora a partir de un conjunto homogéneo y transversal de principios, normas técnicas y procedimientos " (Art. 103 del Plan General de Contabilidad Pública). "Alcaldes, y demás entidades públicas son responsables de rendir información cuando administran o manejan fondos, bienes o recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías". (Art. 11de la Resolución 7350 de 2013). "La información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos reportada a través del FUT, debe ser consistente y coherente con la información contable reconocida y revelada en los términos definidos en el Régimen de Contabilidad Pública. 15 Serán responsables por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación y certificación de la información del Formulario Único Territorial el representante legal de la respectiva entidad territorial, el secretado de hacienda, o quien haga sus veces y el contador público a cuyo cargo esté la contabilidad de la entidad territorial. También serán responsables los directores y jefes financieros de los órganos de control ...... .." (Art. 1 y 4 del Decreto 3402 de 2007). Disposiciones que no se evidenciaron, dando lugar al siguiente hallazgo: Evaluada la información que la Alcaldía de Purificación reporta en el SIRECI formulario F23.41 Inversiones y contratos pagados con Regalías con fecha a 31 de diciembre de 2012 y la reportada en el FUT Relación de Inversiones con fecha a 10 de diciembre de 2012 y a 10 de diciembre de 2013, y cruzada con la información suministrada al equipo auditor por la administración municipal se evidencia que no existe coherencia entre la información, lo que puede ocasionar interpretaciones erróneas por parte de los usuarios e incertidumbre en los registros por diferencia en las cifras reportadas como se detalla a continuación: Tabla No. 10. Diferencia compromisos verificados CGR vs SIRECI-FUT-Presupuesto Regalias Directas del Regimén Anterior y Margen 2012 de Comercialización Sistema General de Regabas 14.139.130282,00 2.841.702.753,00 26.867.924.000,00 11.297.427.529,00 -12.728.79171600 1.953.413.079,00 0,00 1.953.414.000,00 1_953.413.079,00 -921,00 rY Regalias Rimeles del 2013 Regimén Anterior y Margen de Comercialización Sistema General de Regalias 6.277.333.324,00 5.291.798.000,00 985.535.324,00 11.216.725.540,00 11.216.730.000,00 -4460,00 Fuente: División de Presupuesto Municipio de Purificación — Reporte SIRECI y FUT En lo relacionado con el aplicativo SIRECI se solicitará apertura de un proceso Administrativo — Sancionatorio y con el FUT se valida como hallazgo administrativo. H5. Cuenta única del Sistema General de Regalías Uno de los objetivos del Sistema de Control Interno consiste en asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. (Literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993). "Imputación o clasificación presupuestal de los recursos. Los ingresos percibidos por asignaciones directas, por ser de destinación específica, no forman parte de los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades beneficiarias y, por consiguiente, no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto. Se manejarán en una cuenta única separada que genere rendimientos, autorizada por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las regalías". (Art. 44 de la Ley 1530 de 2012). Artículo 16, Parágrafo 1°, Decreto 111 de 1996 "La información contable pública es confiable si constituye la base del logro de sus objetivos y si se elabora a partir de un conjunto homogéneo y transversal de principios, normas técnicas y procedimientos "La información contable pública es consistente cuando los criterios que orientan su elaboración se aplican de manera coherente y uniforme. "(Art. 103 y 113 del Plan General de Contabilidad Pública). "Los egresos de la cuenta autorizada deben corresponder únicamente al pago de las obligaciones generadas por la ejecución de los proyectos de inversión "( Literal b) del Numeral 4. De la Circular 007 del Departamento Nacional de Planeación —DNP). Disposiciones que no se evidenciaron, dando lugar al siguiente hallazgo: Verificados los extractos bancarios de la cuenta de ahorros No. 426-807829-67 de BANCOLOMBIA, donde el Municipio de Purificación maneja los recursos del Sistema General de Regalías, se evidenció que efectuaron un pago el día 8 de junio de 2013 por valor de $162.289.520,49 y los reintegraron a la cuenta el día 10 de julio de 2013, periodo en el cual se dejó de percibir los rendimientos correspondientes, el pago pertenecía a un compromiso adquirido con recursos de Margen de Comercialización perteneciente a la cuenta de ahorro No.42682934764 de BANCOLOMBIA. Lo anterior, debido a falta de cuidado y control de los recursos del Sistema General de Regalías, lo que generó subestimación de los ingresos e incumplimiento a la normatividad citada. Se valida como hallazgo Administrativo. 17 M yr OS H6. Gastos financieros cuenta bancaria recursos de regalías " Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, coordinación, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción". (Artículo 3 C.C.A.). " Uno de los objetivos del Sistema de Control Interno consiste en asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros" (Literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993). " La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales". (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). EXENCIONES AL GMF, "se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos .EI manejo de los recursos públicos que hagan las tesorerías de Financieroslas entidades territoriales". (Numeral 9. Art. 879 de la Ley 633 del 2000). Disposiciones que no se evidenciaron, por lo cual se estable el siguiente hallazgo: Se evidencia que la cuenta corriente No.42639838459 de BANCOLOMBIA, destinada al manejo de los recursos de regalías del régimen anterior en el Municipio de Purificación, desde el año 2011 se ha visto afectada según partidas conciliatorias por valores que el banco descontó y a la fecha no ha reintegrado el valor de $55.060 por concepto de IVA venta de cheques, afectando disponibilidad de estos recursos. Situación originada por debilidades en los mecanismos de control, gestión y seguimiento . Se valida como hallazgo Administrativo. • Por el accionar de la Contraloría General de la Republica, la Administración Municipal de Purificación gestiono ante la Entidad bancaria el reintegro de los recursos descontados por valor $302.072,4, constituyéndose como beneficio de auditoria y se valida como hallazgo Administrativo por el reintegro pendiente por valor $55.060. H7. Conciliaciones Bancarias. Uno de los objetivos del control interno contable es generar información con las características de confiabilidad, comprensibilidad y relevancia, en procura de lograr la gestión eficiente, transparencia, control de los recursos públicos y rendición de cuentas, como propósitos del Sistema de Nacional de Contabilidad Pública. De igual forma, uno de los procedimientos del control interno contable relacionada con los soportes documentales, hace referencia a que la totalidad de las operaciones realizadas por la entidad contable pública deben estar respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. Por lo cual, no podrán registrarse contablemente los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales que no se encuentren debidamente soportados. (Numerales 1.2 y 3.7 respectivamente de la Resolución 357 de 2008 proferida por la Contaduría General de la Nación). Es deber de todo servidor público adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen (Numeral 31 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002), disposiciones que no se cumplieron de acuerdo con el siguiente hallazgo: Las conciliaciones realizadas a las cuentas bancarias donde se administraron los recursos de Regalías Directas del régimen anterior presentaron durante la vigencia 2012 y 2013 las siguientes deficiencias: En la cuenta de ahorros No. 426-398390-06 de BANCOLOMBIA donde manejan los recursos de Regalías directas del régimen anterior se evidencia que a 31 de diciembre de 2013, aún se encuentran sin contabilizar en el libro de bancos partidas conciliatorias registradas en los extractos bancarios, así: 19 Tabla No. 11. Partidas sin conciliar EXTRACTO BANCARIO REGISTROS SOLO EN EXTRACTO BANCARIO Consignaciones no contabilizadas: registro de consignacion local ajuste al registro contable trasl. Recursos Pago interbancario Pago interbancario registro consignacion local efectivo registro consignacion local efectivo Pagos interbancarios pagos interbancarios traslado deposito sucursal ajuste sobrante convenio 087-2009 sobrante convenio 087 de 2009 ajuste consignacion iva comisión traslado virtual comisión expedición cheque Fuente: División de Tesoreria del Municipio de Purificación - Tolima 12/03/2010 03/02/2011 1712/2011 28/12/2011 29/12/2011 01/03/2012 14/05/2012 06/11/2012 30/10/2013 30/10/2013 2.000,00 387.500,00 1.756.912,00 428.036,00 100,00 3.327.886,25 1.832.805,06 995.095,62 8.351 232 66 591.958,00 93.873,00 2,00 689,60 4.310,00 Así mismo en la cuenta corriente No. 42639838459 de Bancolombia en la cual se manejan los recursos de regalías directas del régimen anterior, se evidencia dos (2) valores registrados en los extractos bancarios y aún no han sido registrados en libro de bancos así: Tabla No. 12. Partidas sin conciliar Traslado de fondos DB Sucursal Valor no registrado en estado de cuenta 387.500 131.563 Fuente: División de Tesoreria Municipio de Purificación - Tolima Lo anterior, por falta de mecanismos de verificación y seguimiento oportuno a las conciliaciones bancarias por parte de los funcionarios responsables, dificultando la depuración de las partidas conciliatorias y subestimando el valor real en el libro de bancos. Se valida como hallazgo Administrativo. H8. Dl. Rendimientos Financieros "Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, coordinación, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción". (Artículo 3 C.C.A.). Uno de los objetivos del Sistema de Control Interno consiste en asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros (Literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993). Los recursos de capital comprenderán: Los recursos del balance, los rendimientos financieros y el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden nacional entre otros. (Artículo 31 del Decreto 111 de 1996). Son deberes de todo servidor público... formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado. (Numeral 2 y 3. Art. 34. Ley 734 de 2002). Disposiciones que no se evidenciaron,en el siguiente hallazgo: La Alcaldía de Purificación no reflejó en el recaudo del presupuesto de ingresos el valor real obtenido de rendimientos generados en la cuenta donde manejan los recursos del Sistema General de Regalías, cuenta de ahorros No. 42680782967 del Banco Bancolombia, por cuanto el recaudo efectivamente obtenido por este concepto alcanzo durante las vigencias 2012 y 2013 un total de $334.894.355,09, tal como se ilustra en la siguiente tabla: Tabla No. 13. Verificación recaudo ~94: 54 2012 98.035.692,26 2013 0 98.035.692,26 2013 236.858.662,83 2014 0 236.858.662,83 49 ,4, uente: División de Tesoria del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor Así mismo, en la cuenta donde manejan los recursos de regalías directas del régimen anterior cuenta de ahorros No. 42639839006 de Banco Bancolombia, según extractos bancarios se generaron rendimientos financieros en las vigencias de 2012 y 2013 por un total de $453.292.425,10 y según ejecución presupuestal en la vigencia 2012 se recaudó el valor de $65.153.330 y en la vigencia 2013, un valor de 40.338.340,01 presentando una diferencia total sin incorporar en el presupuesto por $347.800.755,09, así: 21 Tabla No. 14. Verificación Rendimientos Financieros otr 22012 334.218.837,56 2012 65.153.330,00 2013 119.073.587,54 2013 40.338.340,01 11 '1,"`• 269.065.507,56 78 735 247,53 . . .... S.1. Fuente: División de Tesoreria del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor Lo anterior, debido a falta de control y comunicación entre las áreas responsables generando subestimación del presupuesto de ingresos y limitando los beneficios a favor de la población destinataria. Se valida como hallazgo Administrativo y Disciplinario. H9. Ingresos del Sistema General de Regalías "Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, coordinación, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción". (Artículo 3 C.C.A.). Uno de los objetivos del Sistema de Control Interno consiste en asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros (Literal e, artículo 2 de la Ley 87 de 1993). Los Ingresos son los flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumento de activos o por disminución de pasivos, expresados en forma cuantitativa y que reflejan el desarrollo de la actividad ordinaria y los ingresos de carácter extraordinario. (Art. 264 Régimen de Contabilidad pública). El Presupuesto Bienal de Ingresos del Sistema General de Regalías contendrá la estimación de los ingresos que se esperan recaudar durante una bienalidad como contraprestación económica a la explotación de los recursos naturales no renovables, y la proyección de otras fuentes de financiamiento del Sistema, incluida la disponibilidad inicial de recursos no ejecutados durante la bianualidad (Art.75 de la Ley 1530 de 2012) anterior Presupuesto Bienal de Gastos del Sistema General de Regalías dispondrá de un capitulo a través del cual se incorporarán los recursos de cada uno de los fondos y beneficiarios definidos en el artículo 361 de la Constitución Política y desarrollados en la presente ley. (Art. 79 de la Ley 1530 de 2012). Disposiciones que no se evidenciaron, dando lugar al siguiente hallazgo: Al cierre de la vigencia 2013 la Alcaldía de Purificación, reflejó en el presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías un recaudo detallado de la siguiente manera: Tabla No. 15. Presupuesto de Ingresos del SGR Vs. Cuenta maestra SGR del Municipio Asi•nacion del SGR - Re.alias directas PROYECTOS DE INVERSION SGR O. -r .. 467.871.824 5.105.637.239 49.000.000 ri- T-cni . • • • Fortalecimiento de Instrumentos de Apoyo a la Gestion y la Efectividad en el Reporte de Informacion requerida por el Sistema de Monitoreo Seguimiento, Control y Evaluacion del SGR. RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DEL BALANCE 14.394.072.475 -8.747.063.412 24.500.000 40.338.340 8.180.263.758 Fuente: División de Presupuesto y Tesoreria del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor De acuerdo con lo anterior se evidencian las siguientes deficiencias: • Que en el asignaciondel presupuesto de ingresos del SGR de la vigencia 2013, refleja un valor por $5.647.009.063, cuando los ingresos efectivamente recibidos por asignaciones directas según extractos bancarios en la vigencia 2013 alcanzaron la suma de $14.394.072.475,01, presentando una diferencia por $8.747.063.412. • Adicionalmente al interior de los recursos del Sistema General de Regalías se encuentra el Fondo de Compensación Regional que verificados los extractos bancarios registr un valor de $1.460.157.446 y en el presupuesto de ingresos refleja un monto por $637.184.923, presentando una diferencia por $822.972.523. Lo anterior, debido a la omisión, falta de control, de gestión de los funcionarios responsables del adecuado registro de los giros realizados al ente territorial, lo que 23 generó subestimación en los ingresos presupuestales en cuantía de $9.570.035.935 e inexactitud en la distribución de cada uno de los rubros que conforman el presupuesto e incumplimiento a la normatividad citada. Se valida como hallazgo Administrativo. H10. D2. Estudios de Mercado y Presupuesto. Los estudios y documentos previos deben contener el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. Conforme lo establece el Decreto 734 del 13 abril de 2012. La Ley 1150 de 2007, Numeral 2 del Artículo 5 y Modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. Disposición que no se evidencio, dando ligar al siguiente hallazgo: Revisado el contrato No. 206-2012 por un valor de veintiún millones doscientos mil pesos Mcte. ($21'200.000.00), firmado entre el Municipio de Purificación y el Instituto Purificense para la Recreacion y el Deporte "IPRD"; se evidenció que la Secretaria de Educación Municipal elaboró un formato de estudios previos a todo costo, pues dentro del documento no se determinó a que correspondían $11.200 millones enlnsumos y suministros; en consecuencia dichos valores carecen del estudio de mercado y de presupuesto que haya servido para establecer los montos correspondientes, determinando que por deficiencias en planeación contractual, se incurre en que se contrate sin el lleno de los requisitos legales, ocasionando incertidumbre en los costos del material suministrado. Igual situación se presenta con el informe presentado por el Secretario de Educación en su calidad de SUPERVISOR del contrato; ya que en el mismo no se especifica ni se aclara a que corresponden cada uno de los ítems contratados, solo se menciona que se cumplió con el objeto. Se valida como hallazgo Administrativo y Disciplinario. H11. D3. Compromisos contractuales Ley 80 de 1993. OBLIGACIONES CONTRACTUALES. Manual de supervisión del municipio de Purificación —Tolima. Disposiciones que no se evidenciaron, generando el siguiente hallazgo: Se analizó el contrato Interadministrativo 198/2012 cuyo objeto era:" La formulación de acciones para la garantía de derechos de los niños con discapacidad auditiva del municipio"; en el cualse evidenció que se suscribió el ACTA DE INICIO del contrato el día 30 de noviembre de 2012 sin el lleno de los requisitos legales (tal y como lo estipula la cláusula 21 del contrato), ya que el REGISTRO PRESUPUESTAL requisito previo para iniciar la ejecución fue realizado el 05 diciembre de 2012. Así mismo, en este contrato se observó otro factor determinante del desorden administrativo; consistente en una falta de planeación y control en la ejecución del contrato, al evidenciarse que a pesar de haberse definido en un informe de supervisión del día 15 de diciembre de 2012 que el contrato debía suspenderse por ser temporada de fin de año y esa situación complicaba la consecución de los productos a ser suministrados dentro de la ejecución; ese mismo día se autorizó por parte del supervisor del contrato el giro del 50% del ANTICIPO. Se valida como hallazgo Administrativo incidencia disciplinaria. H12. Al2. D4. Estudios y Diseños Previos en la planeación de obras. "Los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información: 1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo. 4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista". (Decreto 2170 de 2002, artículo 8°). Ley 1474 de 2011 -Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 25 públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda". "La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos". Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los Interventores.La supervisión e inten/entoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos. (Numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993). Disposiciones que no se evidenciaron en el siguiente hallazgo: En la relación se muestra claramente que de los 27 contratos analizados, existen 20 contratos sin especificaciones técnicas, 3 de los cuales no se evidenciaron diseños, 3 no aportaron presupuestos y APUs utilizados, 15 contratos en predios que no se registran si son de la Administración Municipal, 21 de los proyectos ejecutados sin licencia de construcción y 2 contratos que debieron contar con el permiso RETIE y no se encontró en la carpeta del contrato. Tabla No. 16. Relación de contratos con estudios , diseños o proyectos in ESPEGI UP11 ERMISO RETI ... 1 254 CONSORCIO R&L BATERLAS PURI 2011 HECTOR ORLANDO ROMERO DORADO CONSORCIO R8G POUDEPORTNOS PURI 2011 2 3 29 4 260 5 6 24 2]6 BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA CONSORCIO R8L ALBERCAS PURI 2011 JESUS ARTURO RODRIGUEZ ARROYO CONSORCIO CAMBILOS 2011 CONSORCIO F181 ALBERCAS PURI 2011 JESUS ARTURO RODRIGUEZ ARROYO CONSORCIO TANQUES PURI 2011 6 284 9 296 O 2ss 11 302 CONSORCIO R8 L ALBERCAS PURI 2011 RODRIGO AYERBE SAAVEDRA ATOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA AROR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA 12 303 ATOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA 13 14 0 RICARDO BETANCOURT ' TABARES 15 369 16 411 JESUS ARTURO RODRÍGUEZ ARROYO FEUP E ANDRES LOMBO VERGARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO CLEMENCIA CAICEDO Y VELEZ DEL MUNICIPIO PURIFICACION - TOLMIA, REALIZAR LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA ESCUELA CORA GRIMALDO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOUMA. REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTRUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA SANTA LUCIA 1 DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION- TOUMA Y REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN SECTOR DE CERRAMIENTO PARTE DE LA RED ELECTRONICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA DE LA VEREDA SABANETA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS COMPLETAS CON POZOS SEPTICOS EN LAS VEREDAS DE LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS COMPLETAS CON POZOS SEPTEOS EN LAS VEREDAS DEL LAGO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON TRAMPA DE GRASA Y ZONA DE FILTRACION EN LA VEREDA CAIRO BRISAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOUMA. CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN EL BARRIO LOS CAMBULOS CARRERA 10 DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON TRAMPA DE GRASA Y ZONA DE FILTRACION EN EL SECTOR CENTRO DE LA VEREDA CHENCHE ASOLEADOS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION -TOLIMA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON TRAMPA DE GRASA Y ZONA DE FILTRACION EN EL SECTOR DOS DE LA VEREDA CHENCHE ASOLEADOS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION -TOLIMA. REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON TRAMPA DE REALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION - SUBESTACION-ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACION "VILLA DEL CARMEN" MUNICIPIO DE PURIFICACION. REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN HABITACIONES, EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES HIGIENICAS PARA MANEJO Y PREPARACION DE AUMENTOS CON SISTEMA DE TRATAMIENR) Y DISROSICION DE AGUAS GRISES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOUMA. REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE POZOS SEPTMOS PARA FAMILIAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA DE LA VEREDA ACEITUNO DEL REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON CULTURAL DE LA VEREDA COYA EN APOYO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COYA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN -TOUMA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VVIENDA DEL SEÑOR ALFONSO OYOLA EN UN LOTE UBICADO EN LA URBANIZACION 27 NO NO SI SI NO NO NA SI SI NO NO NO SI SI NO NO NA SI SI NO NO N.A. SI SI SI NO N.A NA SI SI NO N.A. N.A. NO SI NO SI NO SI SI SI NO NA NO SI SI N.A N.A SI NO SI SI NO NO N.A. NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO N.A. N.A. - -- ^^^ - - 17 417 18 420 19 29 20 76 21 22 80 214 23 13 24 101 25 105 26 208 27 245 7,-:::,::-. Fera0 Pea" .--, ,,,,,,,,,,,,,,, '. w0 NES.,. REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JHONY ALEXANDER CONSISTENTE EN UNA UNIDAD BASICA PARA LA FLOREZ MENDOZA NO SEÑORA MARTHA NAYIBE RIVERA CARDOZO EN UN LOTE UBICADO EN EL BARRIO VILLA DE LAS PALMAS DOS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOMA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JESUS ARTURO CONSISTENTE EN UNA UNIDAD BASICA PARA EL RODRIGUEZARROYO NO SEÑOR SAMUEL RIVEROSEN UN LOTE UBICADO EN LA URBANIZACION DE VILLA BELEN EN EL MUNICPIO DE PURIFICACION TOMA AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SANTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO NO RIGIDO (L=88,00 ML) DE LA VM ENTRE LAS MANZANAS ISABEL F Y G DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. SOCIEDAD TOLIMENSE DE ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO Y EMISARIO INGENIEROS DE AGUAS NEGRAS, REHABIUTACION SISTEMA DE AVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y TERMINACION DE SI RED DE ACUEDUCTO URBANIZACION EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA ica' EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PURIFICACION PURIFICA E.S.P." CONSORCIO ELB & PLAZOLETA PURI 2012., REPTRESENTANTE LEGAL EUGENIO LOZANO BOCANEGRA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PURIFICACIÓN 'PURIFICA° E. S. P REPRESENTANTE LEGAL ANCIZAR QUINTERO RODRIGUEZ HECTOR AUGUSTO GUZMÁN HERNANDO SANDOVAL GUZMAN FERNANDO CASTTRO ALARCON CARLOS EDUARDO TRUJILLO SOTO 12 ,, .„,, REALIZAR LA CONSTRUCCCION DEL ALCANTARILLADO CON TANQUE S EPTICO PARA LA VEREDA LOZANLA Y CONSTRUCCCION DE TANQUE SEPTICO PARA EL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA VILLA COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOUMA APU — lill SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO N.A N.A SI SI NO NO SI Si SI NO NA NO SI SI NO NO SI SI SI SI NO V SI SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI NO N.A SI N.A SI NO NO "CONSTRUCCION PLAZOLETA GASTRONOMICA VILLA DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION ". REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DE LA VEREDA EL TAMBO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOMA." CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA INSITFUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA VEREDA E ACEITUNO PURIFICACION TOMA " CONSTRUCCION SALON COMUNAL CABILDO 1NDIGENA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE PURIFIVCACION - TOLIMA'. "MANTENIMIENTO Y REPARAC1ON INSTALACIONES CASETA COMUNAL DE LA VEREDA CHENCHE TRES DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA ". PIANTEM FIFO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA CHENCHE UNO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION -TOLIMA ^ Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo Auditor Lo anterior, debido a falta de planeación de la Administración, lo que generó incertidumbre en la adecuada ejecución de la obra e inobservancia de la Ley 80 de 1993 en su artículo 25 e incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 2170 de 2002. Se valida como hallazgo Administrativo y Disciplinario. H13. Legalización de obras. "Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes,..." (Artículo 41, Ley 80 de 1993). "Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos". (Artículo 71 del Decreto 111 de 1996). Disposición que no se evidencio en el siguiente hallazgo: El municipio de Purificación, en desarrollo del contrato No. 299 de 2011, cuyo objeto fue Realizar la ejecución del proyecto de redes de media y baja tensión, Subestación, Alumbrado Público Urbanización "Villa del Carmen" por un valor inicial de $51.520.000, ejecutó a 28 de julio de 2012, ítems no previstos por $17.384.200, sin que existiera un acuerdo previo entre las partes que permitiera su realización y sin que estas obras adicionales se encontraran amparadas por un certificado de disponibilidad presupuestal, a la fecha el Contrato se encuentra liquidado según acta de fecha 15 de abril de 2013 y el contratista se reservó el derecho a reclamaciones. Debido a deficiencias de seguimiento y control por parte de la Interventoría y supervisión y a incumplimiento del contratista lo cual podría generar un detrimento patrimonial por un valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($15.896.200) MCTE, de obras ejecutada sin disponibilidad presupuestal. Se valida como Hallazgo Administrativo y se establece Función de Advertencia. H14. A.14 Pago de aportes. "Las Entidades públicas deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas". (Ley 789 de 2002, artículo 50). Disposición que no se evidencia en el siguiente hallazgo: El municipio de Purificación , en desarrollo de los contratos No. 294 de 2011 y No. 295 de 2011, no ejerció control al pago de aportes al sistema de seguridad social, porque el Ingeniero contratista para la Interventoría de las obras, entre octubre de 2011 y diciembre de 2011, pagó aportes en salud en una cooperativa como 29 OS empleado independiente cuando mensual debió pagar $1.264.198 liquidado sobre un Ingreso Base de Cotización -IBC- que para los dos contratos que se especifica debió ser la suma total de $2.528.397 como se puede observar en la siguiente tabla: Tabla No. 17. Calculo de aporte a sistema de seguridad 294 de 2011 10.890.000 295 de 2011 10.890.000 2 2 5.445.000 5.445.000 2.178.000 2.178.000 348.480 348.480 272.250 272.250 11.369 632.099 1.264.198 11.369 632.099 1.264.198 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla:Equipo auditor Debido a consciente decisión del contratista y falta de diligencia de la Administración en la verificación del pago de aportes a seguridad social, se generó evasión al pago de aportes en cuantía indeterminada pues la planilla aportada no indica cual fue su cotización e incumplimiento del mandato de la Ley 789 de 2002. Se valida como hallazgo Administrativo. H15. A15. D5. Manejo de anticipos y devolución de rendimientos financieros. "El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo en aquellas contrataciones cuyo monto sea superior al 50% de la menor cuantía a que se refiere el literal a) del numeral 10. del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, deberá manejarse en cuenta separada a nombre del contratista y de la entidad estatal. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro". (Artículo 7° del Decreto 2170 de 2002). La Ley 1474 de 2011, Art. 91 Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. "La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales". (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). Disposiciones que no se observaron en el siguiente hallazgo: El municipio de Purificación en la vigencia 2012, suscribió el Convenio No. 020 con Purifica para aunar esfuerzos para la reposición de un tramo de alcantarillado de aguas negras en el barrio Camilo Torres desde el samán frente a la casa de la familia Bermúdez hasta la carretera segunda frente al antiguo hospital, de los recursos entregados al contratista (Purifica) en calidad de anticipo, se giró la totalidad de los recursos asignados por el Municipio para dicho convenio, es decir el valor de $199.855.718 millones, se presentan las siguientes irregularidades: fue girado el 28 de diciembre el monto total del convenio, Purifica contrata y ejecuta la obra y al final del ejercicio hace la devolución de los recursos no ejecutados sin los debidos rendimientos generados como se muestra en la siguiente tabla de cálculo, que son aproximados y utilizando la tasa interbancaria. Tabla No. 18 Calculo de intereses generados en la cuenta Fuente. Archivo Banco de la República ', APORTE 1VALOR , t 'MUNICIPIO', 2.-,<, GIRADO 100.387.404,00 100.721.192 12 101.035.945,84 21.354.957,97 21.410.480 86 21.467.397,05 6.244.278 76 6.261.242,38 6.278.304,27 6. 295.517,28 6.312.620,11 6.329.506,37 6.346.701 52 6.363.837 62 6.380.913,92 I ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 noy-13 clic-13 ene-14 feb-14 mar-14 INTER TM ~tuca A. AENDINIIEN INTERBAN ARIO A GENERADO t NIEN L ..: ,...- ... '.. 3,99 3,75 322 3,12 3 19 3,17 3 26 3,27 3,29 3,26 3,21 3,26 3,24 3,22 3,16 e 0,33 0,31 0,27 0,26 0,27 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 333.788,12 314.753,73 271.113,12 55.522,89 56.916,19 56.709 71 16.963,62 17.061,89 17.213,02 17.102,82 16.886,26 17.195,16 17.136,09 17.076,30 16.803,07 Nota 1: En el mes deenero disminuye por giro de anticipo al contratista de obra, en abril de 2013 disminuye con el pago del acta parcial y en el mes de Julio con el pago de acta final Nota 2: El interés calculado esta basado en el Interés interbancario, la Administración no presenta en sus carpetas copia de los extractos de los movimientos de la cuenta que son base Para establecer el valor real de os rendimientos generados Fuente: Archivo Banco de la República - Tabla:Equipo auditor Lo anterior, debido a deficiente control de la Administración y de la interventoría e incorrecta decisión del Cooperante, lo que generó manejo irregular del anticipo, afectación de los recursos del ente territorial al no percibir los rendimientos financieros a que tenía derecho en cuantía de $1.242.241,99. Se valida como hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. -t. Por el accionar de la Contraloría General de Republica, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos, consignó al Municipio $1.265.902.00 constituyéndose como beneficio de auditoria. 31 H16. Falencias en la Aplicación de la ley de Archivo Se evidencia la falta de unidad documental de acuerdo con lo establecido en la ley de archivo 594 de 2000, por cuanto, aunque los expedientes de los convenios y contratos se encuentran en el Oficina de Contratación debidamente archivada, existe información importante sobre los citados expedientes que se archiva por parte de otros responsables en las diversas dependencias de la Alcaldía. Se valida como hallazgo Administrativo. H17. F1. D6. faltantes y calidad de obras encontrados en contratos "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable". (Artículo 366 de la Constitución Política de Colombia). Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Artículo 3°. Ley 80 de 1993, de los fines de la contratación Estatal). Ley 1474 de 2011, Artículo 83 y 84. La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). "Los recursos públicos tienen exclusivamente un fin social; sentir a la comunidad, si las obras no producen un beneficio real, los dineros del Estado han sido mal invertidos y por lo tanto se ha producido un daño patrimonial. "(Concepto Jurídico Contraloría General de la Republica No. 2011EE73802 del 22-09-2011). Disposiciones que no se cumplieron en los siguientes contratos: Contrato No. 254 del 9 de septiembre de 2011 Objeto del contrato: Realizar la construcción de batería sanitaria, mantenimiento del restaurante escolar del colegio Clemencia Caicedo y Vélez del Municipio de Purificación , realizar la construcción de batería sanitaria en la escuela Cora Grimaldo del Municipio de Purificación. Valor del Contrato: $151.121.381 Iniciación de fecha: 10 de noviembre de 2011 Liquidación de fecha:10 de abril de 2012 Tabla No. 19. Contrato 254 de 2011 Obra con faltante 2 3 Suministro e lnst reja seguridad en varilla 1/2" Sardinel corredor en concreto 3000 PSI 11-0.60 M ancho 0.15 M y base 0.20M incluye excavación 5.18 140.000 725.200 7,00 40.68 65.800 2.676.744 44.80 980.000 1,82 254.800 2.947.840 4.12 271.096 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación - Tabla: Equipo Auditor Contrato No. 276 del 10 de octubre de 2011 Objeto del contrato: Realizar la construcción de tanques de almacenamiento de agua, con trampa de grasa y zona de filtración en el sector centro de la vereda Chenche Asoleados del Mpio de Purificación. Valor del Contrato: $14.725.356 Iniciación de fecha: 2 de noviembre de 2011 Liquidación de fecha:15 de diciembre de 2011 Tabla No. 20. Contrato 276 de 2011 Obra afectada por calidad Mamposteria en ladrillo tolete Relleno seleccionado de tamaño máximo 2" M3 0,32 com•actado manualmente Placa maciza lavadero e =10 cms en concreto 3000 PSI incluye acero D=3/4" c/u 0,81 12 5 m Pañete liso 1:4 M2 14.26 Enchape blanco 20 •20 cms 5.89 51.688,00 364.400,40 2,00 728.800,80 56.579,00 18.105,28 2,00 36.210,56 106.178,00 86.004,18 2,00 172.008,36 19.008,00 47.847,00 271.054,08 281.818,83 2,00 2,00 542.108,16 563.637,66 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación - Tabla:Equipo auditor 33 Contrato No. 284 del 21 de octubre de 2011 OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la construcción de tanques de almacenamiento de agua, con trampa de grada y zona de filtración en el sector dos de la vereda Chenche asoleados del municipio de Purificación - Tolima. Valor del Contrato: $14.747.490 Iniciación de fecha: 2 de Noviembre de 2011 Liquidación de fecha: 20 de diciembre de 2011 Tabla No. 21. Contrato 284 de 2011 Obra afectada por calidad Mampostería en ladrillo tolete Relleno seleccionado de tamaño máximo 2" com 'lactado manualmente Placa maciza lavadero e =10 cros en concreto 3000 PSI incluye acero D=3/4" c/u 12,5 m 4 Pañete liso 1:4 Enchape blanco 20 * 20 cros 6 Valvula para alberca M2 7,05 51.765,00 364.943,25 2,00 729.886,50 M3 0,32 56.664,00 18.132,48 2,00 36.264,96 M2 0,81 106.337,00 86.132,97 2,00 172.265,94 M2 14,26 M2 5.89 19.037,00 47.918,00 12.394,00 271.467,62 282.237,02 12.394,00 2,00 2,00 1,00 542.935,24 564.474,04 12.394,00 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación - Equipo auditor Contrato No. 217 del 22 de diciembre de 2011 Objeto del contrato: Realizar la construcción de tanques de almacenamiento de agua, con trampa de grada y zona de filtración ene I sector dos de la vereda chenche asoleados del municipio de Purificación - Tolima. Valor del Contrato: $49.930.916 Iniciación de fecha: 3 de abril de 2013 Liquidación de fecha: 23 de septiembre de 2013 ‘"TC , 11114e Tabla No. 22. Contrato 217 de 2012 Obra afectada por calidad y cantidades no evidenciadas 3 Piso salón 3.1 Alistado piso en mortero 1A E=0.05 mts inclu e esmaltado PISO Lechada de cemento TARIMA Columna en concreto de 3000 PSI de 0.40"0.12 mts incluye acero de refuerzo, inlcuye anclaje a viga de cimentación y de amarre Construcción de zapata de 1*1*0.5, incluye acero de refuerzo de 1/2°, rotura de placa, resane excavación Pañete sobre muro m2 228,30 35.662,00 8.141.634,60 M2 228,30 1.000,00 228.300,00 ml 3,42 38.000,00 129.960,00 gl 1,00 395.973,00 395.973,00 25,60 18.500,00 473.600,00 m2 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla - Equipo auditor Contrato No. 212 del 22 de diciembre de 2012 Objeto del contrato: Construcción del andén peatonal de la avenida principal "Las palmas" costado izquierdo, Municipio de Purificación. Valor del Contrato: $893.117.071 Iniciación de fecha: 20 de febrero de 2013 Final de fecha: 28 de junio de 2013, estado Liquidado Tabla No. 23. Contrato 212 de 2012 — Cantidad de obra no evidenciada y obra afectada por daños y hundimientos Suministro e instalación de saráneles •efabricados Suministro e instalación de bordillos #refabricados Suministro e instalación de baldosas prefabricadasque están presentando hundimiento en varios sectores VALOR DE LA OBSERVACION 064,00 60 739 00 64.626.296,00 32403 353.37 57 710 00 78.102.982,70 732,76 50,50 84 575 00 4.271.037,50 80.420.258,17 260,03 15.793.962,17 99.997.579,60 379.39 21.894.596,90 50.00 4.228.750,00 41.917.309,07 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor 35 Contrato No. 216 del 22 de diciembre de 2012 Objeto del contrato: Rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones de la plaza de mercado del Municipio de Purificación. Valor del Contrato: $222.626.617.18 Iniciación de fecha: 20 de marzo de 2013 Liquidación de fecha: 22 de agosto de 2013 Tabla No. 24. Contrato 216 de 2012 Obra afectada por funcionamiento y cantidades no evidenciadas Suministro e instalación enchape de piso 0.40.0.40 incluye alistado en mortero lA Administración Construcción mesón en granito • ulido con entre. -ño Cocinas Instalación domiciliaria gas natural por local (Nunca ha funcionando) Construcción local de Desposte (No se esta utilizando esta estructura. abandonada con uso de bodega de inservibles) No cumple objeto social para el cual fue construido 57.119,00 170.785,81 5.00 285.595,00 2,01 114.809,19 9,60 138.823,00 1.332.700,80 4.00 1.943.522,00 4,40 610.1321,20 2.00 894.100,00 10.729.200,00 2.00 10.729.200,00 00 9.818.950,40 9.818.950,40 9.818.950.40 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor Respuesta de la entidad Contrato 254 de 2011 Obra con faltante Funcionarios adscritos a la Secretaria de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, realizaron visita técnica al lugar de ejecución del contrato de obra No. 254 de 2011 (Colegio Clemencia Caicedo y Vélez y a la Escuela Cora Grimaldo), para verificar las cantidades de obras faltante en el mencionado contrato, según observación realizada por la Contraloría. El representante legal del CONSORCIO R&L BATERIAS PURI, da respuesta donde manifiesta que hubo un error involuntario al calcular las cantidades de obra de los dos ítem relacionados, por lo anterior devuelve el valor calculado de la obra faltante. A lo cual solicita informar por parte del municipio Número de Cuenta a la cual debe realizar la consignación de este valor. El representante legal del CONSORCIO R&L BATERIAS PURI, presenta oficio cuya referencia Remisión de Consignación, donde anexa copia del recibo de la consignación mediante la cual realiza la devolución por valor de Quinientos Veinticinco Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos con cero Centavos (525.896,00) de acuerdo con el informe de observaciones por parte de la Contraloría al contrato de Obra No. 254 de 2011. En este punto se observa que ya los recursos se encuentran dentro de las cuentas del ente territorial, para lo cual se espera que la Tesorera General haga la conciliación respectiva y el Contador Público de la certificación de estos recursos para ser incorporados al presupuesto municipal. Contrato 276 de 2011 Obra afectada por calidad Funcionarios adscritos a la Secretaria de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, realizaron visita técnica al lugar de ejecución del contrato de obra No. 276 de 2011, para verificar las obras realizadas en este contrato, según observación realizada por la Contraloría General de la Repúbllica, encontrando que las albercas construidas en las viviendas de los SEÑORES IRMO MORALES, OSCAR OVIEDO Y LUIS RODRÍGUEZ, presentan algunas fisuras o desquebramientos. El representante legal del CONSORCIO R&L ALBERCAS PURI 2011, manifiesta que en un plazo de Ocho (08) días realizara las respectivas reparaciones. El secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, realizo visita técnica para verificar los arreglos realizados por el contratista a las tres albercas, encontrando que solo se ha realizado reparaciones en la alberca del señor LUIS RODRÍGUEZ, a la cual debe realizar limpieza ya que el material utilizado para emboquillar la baldosa instalada quedo esparcido por todo lado, en la alberca del señor IRMO MORALES no ha realizado reparación alguna al igual que en la del señor OSCAR OVIEDO la cual crece del enchape del piso. Contrato 284 de 2011 Obra afectada por calidad Funcionarios adscritos a la Secretaria de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, realizaron visita técnica al lugar de ejecución del contrato de obra No. 284 de 2011, para verificar las obras realizadas en este contrato, según observación realizada por la Contraloría, encontrando que las albercas construidas en las viviendas de los señores Vicencia Morales y Nilda Rodríguez, presentan fugas de agua. 37 El representante legal del CONSORCIO TANQUES PURI 2011, manifiesta que se logró evidenciar que dos de los tanques presentan fuga y solicita un término de Ocho (08) días para dar solución a las fallas encontradas. El secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, realizó visita técnica para verificar los arreglos realizados por el contratista a las Dos (2) albercas, encontrando que el contratista ya realizo las reparaciones correspondiente presentan la correspondiente acta de visita técnica suscrita con el Beneficiario y el secretario de Obras. En esta observación, se evidencia que ya el contratista arregló los inconvenientes que observó la Contraloría General de la República, dando solución definitiva y para ello se anexa certificación que demuestra que ya los trabajos efectivamente se ejecutaron. Contrato 217 de 2012 Obra afectada por calidad y cantidades no evidenciadas El Secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, notificó al Representante Legal de la UNION TEMPORAL CHENCHE ASOLEADOS, con el objeto de informarle sobre los faltantes de obra encontrados por la Contraloría en el contrato en mención. El Representante Legal de la UNION TEMPORAL CHENCHE ASOLEADOS, manifiesta que para rendir un informe se realice una visita al lugar donde se ejecutó el contrato en compañía del interventoría y representante del contratante para constatar en terreno las supuestas irregularidades y se rectifiquen las medidas con relación a las observaciones encontradas por la Contraloría. Con base endicha solicitud se programó visita técnica en compañía del contratista e interventor. Adicionalmente revisada las carpetas del contratos de Obra No. 217 de 2012, que reposan en la oficina Asesora Jurídica y de contratación (Original) y Secretaria de Obras de Infraestructura Regional y Urbana (copia), se encontró el informe de interventoría donde se evidencia las cantidades de obra que no se pudieron evidenciar por parte de la Contraloría. Se realizó visita técnica a la Casa de la Cultura ubicada en la vereda Chenche Asoleados, en compañía del Contratista, interventor y el ingeniero Apoyo técnico a la Secretaria de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, con el objeto de verificar la observación realizada por la Contraloría general al contrato de Obra No. 217 de 2012,encontrando: M v ?if14,1?N' ‘, 2. Resumen de visita: En la inspección visual realizada a la obra en mención se pudieron apreciar las siguientes actividades en cada uno de los capítulos que la componen Ítem 3.1 Alistado piso mortero 1:4 E=0,05 m, incluye esmaltado Se verifico la zona en la cual se ejecutó dicho ítem, tomando medidas del largo y ancho de la superficie que se encuentra ubicada al costado izquierdo de la tarima, así mismo una franja que se encuentra a la entrada del salón, cuyas medidas son: Pisos costado izquierdo tarima: 18,06*11,60 = 209,496 m2 Franja a la entrada: 11,821 ,8 = 21,276 m2 Para un total de alistado de piso mortero, incluye esmaltado es: 230,772 m2 Es de aclarar que el piso que se ejecuto es el del costado izquierdo a la tarima más la franja que se encuentra en la entrada y no el piso que esta frente a la tarima, igualmente las líneas marcadas en el piso construido, son producto de las dilataciones plásticas que se instalaron, con el de prevenir fracturas en el mortero. Columna en concreto de 3000 PSI de 0,40*0,12 incluye acero De acuerdo al comité técnico de obra N° 1 del 1 junio del 2013, se determinó que este Ítem se realizara con el fin de confinar el muro nuevo que se construyó, debido a las regulares condiciones del terreno. Construcción de zapata de 1*1*0,5 incluye acero Así mismo de acuerdo al comité técnico de obra N° 1 del 1 junio del 2013, se determinó que se debía construir para que soportara la columna que confinaría el nuevo muro construido en la tarima. Pañete sobre muro Este ítem se realizó con el fin de pañetar el muro nuevo que se construyó en la tarima. Lechada de cemento Teniendo en cuenta que el alistado en mortero se iba a realizar sobre una placa en concreto existente, se determinó técnicamente realizar esta actividad. El Representante Legal UNION TEMPORAL CHENCHE ASOLEADOS, presenta informe técnico, donde se evidencia la ejecución de las actividades no encontradas en la visita de la contraloría. Como en los puntos anteriores y dando estricto cumplimiento a las directrices impartidas por la Contraloría General de la Republica, ya se dio solución definitiva a los inconvenientes presentados, se hicieron las reparaciones y arreglos que el Grupo Auditor encontró en su momento, por lo que las razones de la observación a la fecha se solucionaron. Contrato 212 de 2012 — Cantidad de obra no evidenciada y obra afectada por daños y hundimientos El Secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, oficio al Representante Legal CONSORCIO ANDENES PURIFICACION, con el objeto de informarle sobre los faltantes de obra encontrados por la Contraloría General de la República en el contrato en mención. 39 El Representante Legal del CONSORCIO ANDENES PURIFICACIÓN, manifiesta que el detrimento patrimonial según la Contraloría General de la República debido a daños o a hundimientos en las baldosas prefabricadas no dan lugar ya que se han venido presentando en todos los tramos intervenidos, los cuales fueron construidos para uso peatonal, y en la actualidad están siendo utilizados para el parqueo de vehículos y para realizar maniobras sobre ellos, lo cual ocasiona alteraciones en la estructura de soporte de los andenes, la cual solo está diseñada para tránsito peatonal. El Representante Legal Consorcio Andenes Purificación, presenta informe sobre las Cantidad de obra no evidenciada y obra afectada por daños y hundimientos, presentando las medidas realizadasen terreno. Funcionarios adscritos a la Secretaria de Obras de Infraestructura Reg. y Urb. Realizaron visita al sitio de la obra desde el inicio del andén en la avenida las palmas sobre la vías Saldaña — purificación, hasta la bomba de gasolina MOBIL, se tomaron medidas de los sardineles y bordillos existentes y se compararon tramo por tramo con la información suministrada por el contratista. Las medidas obtenidas en campo se relacionan a continuación: Tabla No. 25. medidas sardinales y bordillos contrato 212 de 2012 Secretaria de Obras de Infraestructura Regional y Urbana Tramo Descripción Sardinel Bordillo 1 Anden 62,55 59 2 Anden 86,2 92,4 3 Entrada 10,27 17,06 4 Anden 60,25 88,54 5 Entrada 9,1 13,37 6 Anden 35,35 36,3 7 Anden 25,15 37,6 8 Entrada 11,9 20,04 9 Anden 56,2 63,17 10 Entrada 10,9 30,86 11 Anden 19,7 26,76 12 Entrada 6,77 16,73 13 Anden 8,84 16,02 14 Entrada 6,8 10,02 15 Anden 35,34 42,37 16 Anden 6,6 10 17 Anden 46 55,49 18 Anden 36,67 49,64 19 Anden 6,1 13,9 20 Entrada 6,8 16,84 21 Anden 5,4 12,7 22 Entrada 6,9 10,25 23 Anden 32,1 40,5 24 Entrada 4,34 18,15 25 Anden 14,22 18,29 26 Entrada 5,6 7,97 27 Anden 22,23 30,08 28 Entrada 5,62 8 29 Anden 22,17 29,21 30 Entrada 5,54 10,52 31 Anden 20,3 27,03 32 Entrada 6,9 10,1 33 Anden 35,1 41,95 34 Entrada 5,77 8,46 35 Anden 7,1 13,95 36 Entrada 5,55 7,37 41 37 Anden 1 8,06 38 Entrada 7,05 9,94 39 Anden 10,45 17,4 40 Entrada 5,62 8,05 41 Anden 9,7 16,76 42 Entrada 7 11,18 43 Anden 15,04 22,01 44 Entrada 7,4 6,5 45 Anden 4,97 12,05 46 Entrada 10,05 17,05 47 Anden 13,9 20,6 48 Entrada 5,8 8,05 49 Anden 19,27 26,31 50 Entrada 5,03 7,23 51 Anden 9,6 22,89 52 Anden 45,7 53 Anden 4,1 15 54 Entrada 5,23 6,77 55 Anden 15,22 22,38 56 Entrada 4,4 6,03 57 Anden 2,1 9,29 58 Entrada 4,4 4,78 59 Anden 3,06 10,14 60 Entrada 4,4 5,73 61 Anden 8,03 15,17 62 Entrada 4,8 6 63 Anden 6,75 15,75 64 Entrada 8,55 16,43 65 Anden 51,4 61,85 66 Anden 12,23 21,41 67 Entrada 5,2 7,18 68 Anden 1,5 8,16 69 Entrada 4,55 6,25 70 Anden 12,52 20,35 71 Entrada 4 5,42 72 Anden 10,22 17,16 73 Entrada 4,6 5,83 74 Anden 5,39 12,73 75 Entrada 8,15 13,62 76 Anden 29,1 38,22 77 Anden 19,8 33,28 78 Entrada 9,55 15,8 79 Anden 10,3 17,79 80 Entrada 4,8 5,71 81 Anden 10,3 25,17 82 Anden 55,25 66,61 83 Entrada 8,35 13,64 84 Anden 35,78 46,99 1303,94 1801,36 TOTAL Fuente: Secretaria Obras Purificación 43 Tabla No. 26. Comparación cantidades revisadas vs acta de recibo final REVISION DE CANTIDADES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS VS ACTA DE RECIBO FINAL REVISION SECRETARIA DE OBRAS UND DESCRIPCION Suministro instalación sardinales prefabricados e de Suministro instalación bordillos prefabricados e de V. UNIT. CANT V. TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL CANT DIFERENCIA V. TOTAL MI $ 0.739,00 1303,94 $79.200.011,66 1324,03 $80.420.258,17 $(1.220.246,51) MI $ 7.710,00 1801,36 $ 03.956.485,60 1732,76 $99.997.579,60 $ 3.958.906,00 Fuente: Secretaria Obras Purificación CONCLUSIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1. Al comparar tramo por tramo el informe de cantidades que entrega el contratista con las medidas revisadas en campo se encuentran leves diferencias, al totalizar los valores se obtiene que las medidas de la Secretaria están 7.5 ml por debajo de las que suministra el contratista en el ítem de sardinel y 6.95 ml por encima en el ítem de bordillos, sin embargo la Secretaria de Obras presenta y avala como reales las cantidades medidas en campo por parte de funcionarios adscritos a la misma, las cuales se presentan en la tabla 1. y no las presentadas por el contratista. 2. Debido a las diferencias encontradas en las medidas se requerirá al Interventor de la obra quien revisó y avaló las cantidades presentadas en el acta de recibo final de la obra. 3. En cuanto a la observación que se refiere a la calidad de la obra, se revisó que efectivamente se presentan hundimientos y algunas baldosas rotas, y se determinó que este deterioro no es justificable por la realización de maniobras de vehículos en esta zona como lo manifiesta el contratista, por tanto la Secretaria de Obras de Infraestructura Regional y Urbana procederá a oficiar nuevamente al contratista para solicitar las reparaciones pertinentes so pena de hacer efectivas las pólizas de estabilidad de la obra. Contrato 216 de 2012 Obra afectada por funcionamiento y cantidades no evidenciadas El Secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, oficio al Representante Legal Consorcio Obras Purificación, con el objeto de informarle sobre los faltantes de obra encontrados por la contraloría en el contrato en mención. El Representante Legal CONSORCIO OBRAS PURIFICACIÓN, solicito un plazo para contestar en el transcurso de unasemana, debido q que se encontraba fuera delmunicipio de Purificación. El Representante Legal Consorcio Obras Purificación, da respuesta, manifestando que realizó las obras contratadas de acuerdo con el contrato de obra No. 216 de 2012. Funcionarios Adscritos a la secretaria de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, realizaron visita técnica para verificar las cantidades de obras no evidenciadas en la visita realizada por la contraloría, una vez realizadas las respectivas mediciones a los ítems 2.12 y 3.3, se concluye que le asiste razón a la Contraloría por lo tanto: El Secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, oficio al Representante Legal Consorcio Obras Purificación, con el objeto de informarle que realizaron visita técnica para verificar las cantidades de obras no evidenciadas en la visita realizada por la contraloría. El Secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, oficio al Arquitecto Interventor Externo indicado que realizaron visita técnica al contrato de Obra No. 216 de 2012, en cual realizo interventoría, para verificar las cantidades de obras no evidenciadas en la visita realizada por la contraloría, una vez realizadas las respectivas mediciones a los ítems 2.12 y 3.3. Con relación a las instalaciones domiciliarias gas natural por local, se realizaron en el contrato todas las instalaciones internas de cada local, por lo cual el gerente de la empresa de Servicios Públicos "PURIFICA E.S.P." la cual es la encargada de la administración de la plaza de Mercado, solicitó a la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. la ampliación de la red de la domiciliaria para poder llevar el servicio a los locales de la plaza de mercado. La empresa Alcanos de Colombia S.A., manifiesta que realizó la cotización para la ampliación de las redes para los locales de la plaza de mercado, al igual hace la aclaración que el inicio de las obras está sujeto al permiso por parte de la autoridad municipal competente. 45 OS El Gerente de la empresa de servicios públicos PURIFICA, informó que en un plazo máximo de 20 días hábiles, se realizaran las acometidas para el suministro de gas natural a los locales de la plaza de mercado, y con ello se estaría prestando en su totalidad el servicio requerido y la funcionalidad de la obra contratada. Con relación a la Construcción local de Desposte, se informa a la Contraloría General de la República, que el día Veinte (20) de Agosto de 2013, el Gerente de la empresa de Servicios Públicos "PURIFICA E.S.P., recibe a satisfacción las obras ejecutas en el contrato de obra No. 216 de 2012, como administrador de la plaza de mercado del municipio de Purificación Tolima, desde esta fecha la empresa de Servicios Públicos "PURIFICA E.S.P., ha estado a cargo de las instalaciones de la plaza al igual que es la cargada de vigilar que todas las instalaciones de la misma sean utilizadas adecuadamente. Sin embargo en vista de la observación de la Contraloría sobre la no utilización de este local de desposte. En este punto se presenta certificación de la empresa de servicios públicos PURIFICA y material fotográfico, donde el local de Desposte se encuentra funcionando y prestando los servicios para el cual fue construido, de esta forma se da solución definitiva a la observación presentada. Análisis del equipo auditor • Contrato 254 de 2011 Obra con faltante Tabla No. 27. Contrato 254 de 2011 Obra con faltante 2 Suministro e Inst reja seguridad en varilla 1/2" Sardinel corredor en concreto 3 3000 PSI H=0.60 M ancho 0.15 M y base 0.20M incluye excavación M2 5.18 140.000 725.200 7,00 40,68 65.800 2.676.744 44,80 980.000 1,82 254.800 2.947.840 4.12 271.096 Fuente. Ofina de Contratación del Munic bici de Purificación —Tabla' Equipo auditor Lo expuesto por la Admin'stración Municipal no desvirtúa la observación, por el contrario la acepta al recibir el reintegro de recursos efectuado por el contratista quien indicó que se debió a un error involuntario en la medición. ❖ Por el accionar de la Contraloría General de Republica, el Contratista efectuó el reintegro de recursos a la Administración Municipal y aportó el comprobante de consignación por valor de $525.896 constituyéndose como beneficio de auditoria. • Contrato 276 de 2011 Obra afectada por calidad Tabla No. 28 Contrato 276 de 2011 Obra afectada por calidad Mamposteria en ladrillo tolete Relleno seleccionado de tamaño máximo 2" com*actado manualmente Placa maciza lavadero e =10 cms en concreto 3000 PSI incluye acero 0=3/4" c/u 12,5 m Pañete liso 1:4 Enchape blanco 20 * 20 cms 51.688,00 364.400,40 2,00 728.800,80 56.579,00 18.105,28 2,00 36.210,56 106.178,00 86.004,18 2,00 172.008,36 19.008,00 271.054,08 2,00 542.108,16 47.847,00 281.818,83 2,00 563.637,66 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Puñficacion — Tabla. Equipo auditor Lo expuesto por la Administración Municipal no desvirtúa la observación, por el contrario la acepta al indicar que el contratista efectuará las reparaciones, se recibió acta de reparaciones debidamente firmada por el Secretario de Obras y la Comunidad. ❖ Por el accionar de la Contraloría General de Republica, el Contratista efectuó la reparación de los $2.042.765.54 constituyéndose como beneficio de auditoria. • Contrato 284 de 2011 Obra afectada por calidad Tabla No. 29 Contrato 284 de 2011 Obra afectada por calidad Mamposteria en ladrillo tolete Relleno seleccionado de tamaño máximo 2" M3 0,32 cern .actado manualmente Placa maciza lavadero e =10 cms en concreto 3000 PSI incluye acero 13=314" c/u 0,81 12,5 m Pañete liso 1:4 M2 14,26 Enchape blanco 20* 20 cms 6 Válvula para alberca 51.765,00 364.943,25 2,00 729.886,50 56.664,00 18.132,48 2,00 36.264,96 106.337,00 86.132,97 2.00 172.265,94 19.037,00 271.467,62 2.00 542.935,24 47.918,00 282.237,02 2.00 564.474,04 12.394,00 12.394,00 00 12.394,00 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla:Equipo auditor 47 Lo expuesto por la Administración Municipal no desvirtúa la observación, por el contrario la acepta al indicar que el contratista efectuará las reparaciones, se recibió acta de reparaciones debidamente firmada por el Secretario de Obras y la Comunidad. Por el accionar de la Contraloría General de Republica, el Contratista ❖ efectuó la reparación de los $2.058.220.68 constituyéndose como beneficio de auditoria. • Contrato 217 de 2012 Obra afectada por calidad y cantidades no evidenciadas Tabla No. 30. Contrato 217 de 2012 Obra afectada por calidad y cantidades no evidenciadas 3 Piso salón Alistado piso en mortero 1:4 E=0.05 mts 3.1 inclu e esmaltado PISO Lechada de cemento TARIMA Columna en concreto de 3000 PSI de 0.40'0.12 rata incluye acero de refuerzo, inlcuye anclaje a viga de cimentación y de am arre Construcción de zapata de 1*1*0.5, incluye acero de refuerzo de 1/2", rotura de placa, resane excavación Pañete sobre muro m2 228,30 35.662,00 8.141.634,60 M2 228,30 1.000,00 228.300,00 ml 3,42 38.000,00 129.960,00 si 1,00 395.973,00 395.973,00 25,60 18.500,00 473.600,00 m2 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificacion — Tabla: Equipo auditor Lo expuesto por la Administración Municipal desvirtúa la observación pues presenta las pruebas de lo que no fue posible evidenciar en la obra, así mismo hace claridad de la zona intervenida con piso en concreto, teniendo en cuenta que de acuerdo con el informe el piso ejecutado era frente a la Tarima y no al costado izquierdo estado de frente. Por lo anterior y teniendo en cuenta las pruebas aportadas esta observación se desvirtúa. • Contrato 212 de 2012 — Cantidad de obra no evidenciada y obra afectada por daños y hundimientos Tabla No. 31. Contrato 212 de 2012 — Cantidad de obra no evidenciada y obra afectada por daños y hundimientos Suministro e instalación de sardineles .refabricados Suministro e instalación de bordillos •efabricados Suministro e instalación de baldosas prefabricadasque están presentando hundimiento en varios sectores VALOR DE LAOBSERVACION 60.739,00 64.626.296,00 57.710,00 78.102.982,70 50,50 84.575,00 80.420.258,17 15.793.962,17 99.997.579,60 21.894.596,90 4.271.037,50 50,00 4.228.750,00 41.917.309,07 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla:Equipo auditor Lo expuesto por la Administración Municipal no desvirtúa la observación, por el contrario la acepta al indicar que existen unas diferencias con las nuevas revisiones efectuadas, así mismo se están asumiendo bordillos en las rampas como sardineles, por lo anterior el hallazgo se valida en los términos en que fue comunicada con incidencia Administrativa, disciplinaria y fiscal por valor de $41.917.309,07. • Contrato 216 de 2012 Obra afectada por funcionamiento y cantidades no evidenciadas. Tabla No. 32. Contrato 216 de 2012 Obra afectada por funcionamiento y cantidades no evidenciadas Suministro e instalación enchape de piso 0.49'0.40 Incluye alistado en mortero 1:4 Administración Construcción mesón en granito ulido con entre año Cocinas 57.119,00 170.785,81 138.823,00 1.332.700,80 Instalación domiciliaria gas natural por local (Nunca ha funcionando) 894.100,00 10.729.200,00 10.729200,00 9.818.950,40 9.818.950,40 9.818.950,40 Construcción local de Descaste (No se esta utilizando esta estructura, abandonada con uso de bodega de Inservibles) No cumple objeto social para el cual fue construido 285.595,00 4,00 1.943.522,00 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación —Tabla' Equipo auditor 49 114.809,19 4 40 610.821 20 Lo expuesto por la Administración Municipal no desvirtúa la observación, por el contrario la acepta al indicar que no evidenció las cantidades consignadas en los ítems 2.12 y 3.3, presenta una certificación de estar realizando gestiones para la puesta de los medidores a las instalaciones domiciliarias de gas natural. Adicionalmente allega constancia y registro fotográfico de la puesta en marcha del local de Desposte. Por lo anterior se valida la observación en los términos que fue comunicado con incidencia fiscal por valor de $14.891.279.51 como se muestra en la siguiente tabla: Tabla No. 33. Contrato 216 de 2012 Obra afectada por funcionamiento y cantidades no evidenciadas Suministro e instalación enchape de piso 0.40*0.40 incluye alistado en mortero 1:4 Administración Construcción mesón en granito ulido con entre año Cocinas Instalación domiciliaria gas natural por local (Nunca ha funcionando) 2.99 57.119,00 170.785,81 5,00 285.595,00 9.60 138.823,00 1.332.700,80 4.00 1.943.522,00 12.00 894.100,00 10.729.200,00 2.0 114.809,19 4.40 610.821,20 2.00 10.729.200,00 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor La Administración Municipal reconoce el faltante de obra, que ya requirió al contratista para la ejecución de las obras faltantes, así mismo que está haciendo la gestión para la instalación de los medidores del gas natural, con un compromiso de entregar en aproximadamente 20 días. El local de Desposte se encuentra de acuerdo con certificación remitida funcionando. Por lo anterior la observación se valida en los términos que fue comunicado, con incidencia fiscal por la suma de catorce millones ochocientos noventa y un mil doscientos setenta y nueve pesos con 51/100 ($14.891.279.51) Mcte. Debido a deficiencias de seguimiento y control por parte de la Interventoría y supervisión y a incumplimiento del contratista, se genera un detrimento patrimonial en los anteriores contratos por un valor de $56.808.588,58. El hallazgo es administrativo con incidencia fiscal. Por el accionar de la Contraloría General de Republica, los Contratistas reintegraron recursos no ejecutados y efectuó la reparación en las viviendas afectadas, aportaron copia de la consignación y acta de conformidad de los beneficiarios por valor de $4.626.882.22 constituyéndose como beneficio de auditoria. H18. F2. D7 Contratos de Interventoría no ejecutados Ley 80 de 1993 ARTÍCULO 53, Ley 1474 de 2011, Artículo 83 y 84. "Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos". (Numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993). "La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales". (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). Disposiciones que no se evidenciaron en el siguiente hallazgo: El municipio de Purificación, en desarrollo de los contratos No. 294 de 2011 y No. 295 de 2011, pago el total de las interventorías sin que el contratista cumpliera con las obligaciones consignadas en la cláusula segunda: Obligaciones del Interventor. En la carpeta del Contrato no reposan los informes de este, solo se avala su pago con el informe del Supervisor que indica que cumplió a cabalidad el objeto del contrato. Así mismo no acredita el personal que ofrece en la propuesta. No existe soporte que evidencie la ejecución de dichos contratos de interventoría. Tabla No. 34. Relación de contratos sin informes de ejecución Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo Auditor Debido a deficiencias de seguimiento y control por parte de la supervisión y a incumplimiento del contratista, se genera un detrimento patrimonial por un valor de $21.780.000 de estas interventorías no ejecutadas. La observación se valida en 51 los términos que fue comunicada como hallazgo con incidencia Administrativa, disciplinaria y Fiscal. H19. D8 Inadecuada Planeación de Contrato "Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Numeral 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto". (Constitución Política de Colombia, artículos 315 numeral 3). Ley 80 de 1993, artículos 25 numeral 12, Artículo 26 numeral 3, Artículo 29. Disposiciones que no se cumplieron como se muestra en el siguiente hallazgo: El Municipio de Purificación Tolima suscribió el Contrato 309 del 2011 cuyo objeto es "Realizar mejoramiento de vivienda consistente en la construcción de pozos sépticos para familias del sector rural del municipio de Purificación Tolima", una vez suscrito fue iniciado, suspendido, reiniciado y liquidado de mutuo acuerdo por no contar aún con las familias beneficiadas del programa. Tabla No. 35. Tabla de relación de actas Fecha de aecución 11 de noviembre de 2011 Acta de Inicio Acta de Suspención 19 de diciembre de 2011 Acta de Reiniciación 25 de mayo de 2012 26 de mayo de 2012 Acta de Liquidación Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación Tabla: Equipo Auditor Lo anterior debido a ausencia de planeación, seguimiento y control en la ejecución de los contratos por parte de la Administración. La observación se valida y se configura como hallazgo con incidencia Administrativa y disciplinaria. 111 41111°4\----9A. rirt" H20. F3. Cambios en Propuesta presentada "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". (Artículo 3°. Ley 80 de 1993, de los fines de la contratación Estatal). Ley 80 de 1993. Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías" y acorde al mismo artículo a la Jurisprudencia vigente "Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa" o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. (Ley 610 de 2000 Artículos 3 y 6). La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). Así mismo cumplirá la Cláusulas Segunda de los Contratos 231 en la cual se especifican las Obligaciones de las partes, Obligaciones del Interventor. Disposiciones que no se cumplieron en el siguiente hallazgo: El municipio de Purificación en la vigencia 2011 suscribió los contratos No. 231, cuyo objeto es Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera al convenio de interés público No. 015 de fecha 1 de marzo de 2011, que tiene por objeto: Aunar esfuerzos para realizar la construcción de la última fase de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Vereda Chenche l y obras complementarias para la puesta en funcionamientos, en el cual se evidenció que no se cumplió durante la ejecución con la oferta y el personal propuesto, haciendo modificaciones que el supervisor avala en los pagos ejecutados sin la debida verificación, como se evidencia en las siguientes tablas: 53 OS Tabla No. 36. Verificación del contrato No. 231 de 2011 CONTRATO 231 DE 2011 VALOR CONTRATO INICIAL 67.001.646 VALOR ADICIONAL 32.610.117 VALOR TOTAL 99.611.763 PLAZO INICIAL 4,5 PLAZO ADICIONAL 2,0 PLAZO TOTAL 4,50 INGENIERO 5.520.000,00 4.5 24.840.000 2.300.000 2,00 4.600.000 29.440.000 TRABAJADORA SOCIAL 1.080.000,00 4,50 4.860.000 1.500.000 0,60 900.000 2.400.000 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor De acuerdo con el análisis realizado, se pudo evidenciar un cambio en las condiciones iniciales pactadas, sin que el Supervisor de dicho contrato efectuara aclaración al respecto. Lo anterior debido a una inadecuada supervisión por parte de la Administración, así como del contratista al cambiar las condiciones pactadas inicialmente. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de de $31.840.000 Respuesta de la entidad ❖ Contrato de interventoría No. 231 de 2011 Como lo manifiesta la Contraloría General de la República, el supervisor del contrato autorizó unos cambios, que en las cuentas de cobro y en la liquidación se consideraron, además que en la propuesta el personal ofrecido es de un (1) Ingeniero y una Trabajadora Social, que difiere al persona que en su momento se encontraba en los estudios previos, ahora bien, se está a la espera de la respuesta que dé el contratista. Así mismo el Secretario de Obras de Infraestructuras Regional y Urbana, oficia al Contratista Interventor, quien solicita plazo para emitir respuesta. El ente territorial continuará con el proceso de que se haga entrega de toda la información en cuanto al correcto manejo del anticipo, de lo cual se enviará la información a la Contraloría General de la República si así fuere requerida, en cuanto a las actuaciones adelantadas por la administración municipal. Revisada las carpetas de la oficina Asesora Jurídica y de contratación (Original) y Secretaria de Obras de Infraestructura Regional y Urbana (copia), relacionadas con el contrato de interventoría No. 231 de 2011, de acuerdo con las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República, evidenciándose que en la propuesta presentada por el contratista en el punto costos para personal mínimo para seguimiento e interventoría se relacionan los siguientes profesionales: El Ingeniero Civil LUIS ALBERTO PAREDES DUQUE, como Residente de Interventoría, con una dedicación del Cien Porcientos (100%) mensual, el cual inicialmente es de Cuatro meses y medio (4.5), posteriormente se realiza una prórroga de Dos (2) meses, para un total de Seis meses y medio (6.5), por un valor mensual de Dos Millones Trescientos Mil pesos ($ 2.300,000,00), equivalentes a Catorce Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos ($14.950.000,00). MARCELA BERMUDEZ LOPEZ, como Trabajadora Social, con una dedicación del Treinta Porcientos (30%) mensual, el cual inicialmente es de Cuatro meses y medio (4.5), posteriormente se realiza una prórroga de Dos (2) meses, para un total de Seis meses y medio (6.5), por un valor mensual de Un Millón quinientos Mil pesos ($ 1.500,000,00), equivalentes a Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Pesos ($2.925.000,00). Como lo manifiesta la Contraloría General de la República, el supervisor del contrato autorizo unos cambios, que en las cuentas de cobro y en la liquidación se consideraron, además que en la propuesta el personal ofrecido es de un (1) Ingeniero y una Trabajadora Social, que difiere al personal que en su momento se encontraba en los estudios previos, ahora bien, se está a la espera de la respuesta que dé el contratista, y al respecto es del caso citar la ley 1474 de 2011 establece: Artículo 82: "Responsabilidad de los interventores, el cual quedará así: Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 55 Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría...". Artículo 84: "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente....". Se continuará con los trámites administrativos y agotar el procedimiento regulado en el C. C. A., para que el interventor y el supervisor del contrato, presenten los soportes de pago y se buscará en las diferentes dependencias y cuentas pagadas, para recopilar los pagos a la seguridad social y si estos corresponden a los porcentajes exigidos por la ley, para lo cual si la Contraloría General de la República lo requiere se hará llegar la información correspondiente. Análisis del equipo auditor La respuesta de la Administración Municipal no desvirtúa la observación, por lo que se valida en los términos que fue comunicada con incidencia Administrativa y Fiscal por valor de de $31.840.000. H21. D9. Estudios Previos Convenio 012 DE 2012 "Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes". "Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto". (Constitución Política de Colombia, artículos 315 numeral 3 y 9). Ley 80 de 1993, artículos 25 numeral 12, Artículo 26 numeral 3, Artículo 29. Situación que no se cumplió, como se muestra en el siguiente hallazgo: Analizado el Convenio No. 012-2012 firmado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Purificación "Purifica" y la Alcaldía Municipal se determinó: • El Convenio No. 012 de 2012 es un convenio de mantenimiento del alumbrado público, firmado por el municipio de Purificación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado "Purifica" dicho convenio se realiza con base en un acuerdo del Concejo Municipal en donde se autoriza a "Purifica" para que ampliara su razón social y pudiese entrar a firmar dicho convenio; finalmente purifica terceriza (contrata a un tercero) las actividades que debe desarrollar y por medio de subcontratos ejecuta solo una de las actividades establecidas en el objeto del convenio. (mantenimiento de la redes). • Según los estudios previos, en el inventario de luminarias en mal estado del alumbrado público del municipio se encontraban más de 350 lámparas (folio 23). Sin embargo, finalmente no las cambian y solo se realiza el mantenimiento del alumbrado público en donde invirtieron $118'299.288,00 de los $ 821' millones del contrato inicial. En dicho contrato se presupuestó cambiar 554 luminarias por un valor de $ 675' millones aproximadamente. • Según el acta No. 01 de Comité Técnico del Convenio Interadministrativo No. 012 de 2012 Suscrito entre el Municipio de Purificación Tolima y la Empresa de Servicios Públicos "Purifica" E.S.P., el 15 de agosto del 2012 se indica "Que dada la cantidad de luminarias en mal estado se hace necesario modificar la cantidad de materiales eléctricos y postes a adquirir. Sin embargo, el contrato se liquida por mutuo acuerdo. Se evidencia la deficiente planeación, con muy poco control a la gestión al no ejecutar la totalidad del convenio, y en el acta de liquidación no se deja estipulado claramente las motivaciones de la liquidación de mutuo acuerdo sin cumplimiento del objeto contractual en su totalidad. Lo anterior debido a ausencia de planeación, seguimiento y control en la ejecución del convenio por parte de la Administración, e incumplimiento de las siguientes normas: Constitución Política de Colombia, artículos 51y 315; Ley 80 de 1993, artículos 25 numeral 12, Artículo 26 numeral 3, Artículo 29. Se valida el hallazgo con incidencia Administrativa y disciplinaria. 57 I122. F4. D10. Informes de Interventoría y Supervisión Ley 80 de 1993 artículo 53, Ley 1474 de 2011, Artículo 83. La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). SUPERVISOR "Debe velar por el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones del contrato" MANUAL DE CONTRATACION DE PURIFICACIONTOLIMA- Decreto 0-217 de 2008 vigente para la época del convenio. Convenio 077 de 2011- contratista. Centro de Bienestar del Anciano San Vicente de Paul. (Purificación —Tolima) Objeto del convenio. "Aunar esfuerzos para prestar los servicios en atención integral a cincuenta (50) adultos mayores institucionalizados en el hogar del anciano san Vicente de Paul del municipio de Purificación - Tolima". Disposiciones que no se cumplieron, como se muestra en el siguiente hallazgo: En el acta de recibo final de actividades (folio 77-80) de fecha 24 de enero ade 2012, donde se anexaron dos (2) informes de actividades correspondientes a los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, solo se evidencia el informe final de actividades ( folios 47-49) de fecha 25 de enero de 2012. El Centro de Bienestar del Anciano — San Vicente de Paul- relaciona unos blistados de adultos mayores institucionalizados y subsidiados por la Alcaldía municipal (folios 50-54), correspondientes a los meses de octubre y diciembre de 2011, en donde se evidencia que un total de seis (6) ancianos fallecieron durante la ejecución del convenio. En el informe de supervisión elaborado por la Secretaría de Salud y cProtección (sin fecha) evidenciado en los folios 79-80 del expediente, se presenta el siguiente cuadro: Tabla No. 37. Actividades pagadas en el contrato ACTIVIDADES LUDICAS 50 30 12.803 DESAYUNO 50 30 2.000 3.000.000 3.000.000 ALMUERZO 50 30 3.000 4.500.000 4.500.000 CENA 50 30 3.000 4.500.000 4.500.000 REFRIGERIO 50 30 1.000 1.500.000 1.500.000 HOTELERIA 50 30 3.000 4.500.000 4.500.000 $384.114 ADMINISTRACION $1.615.886 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla Equipo Auditor La CGR hace la relación para los 45 días de ejecución con la totalidad de los Adultos mayores y el costo sería como se muestra en la siguiente tabla: Tabla No. 38. Valor calculado por la CGR para 45 días ACTIVIDADES LUDICAS 50 45 12.803 DESAYUNO 50 45 2.000 4.500.000 4.500.000 ALMUERZO 50 45 3.000 6.750.000 6.750.000 CENA 50 45 3.000 6.750.000 6.750.000 REFRIGERIO 50 45 1.000 2.250.000 2.250.000 HOTELERIA 50 45 3.000 6.750.000 6.750.000 $384.114 ADMINISTRACION $2.423.829 Fuente: Oficina de Contratació del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo Auditor Tabla No. 39. Diferencia Valor calculado por la CGR Pagado según 00 n1 000 --,_ Revision de la CGR 29.807.943 en 57 uen e. Oficina de Contratación deI Municipio de Purificación — Tabla: Equipo Auditor 59 De acuerdo con el análisis realizado, se pudo evidenciar una incorrecta inversión de los recursos, según lo consignado por el supervisor en su informe final quien indica que el mes de atención de los adultos es de $20.000.000 y para 45 días emplea la suma de $40.000.000. Por lo que el Contratista invirtió los recursos a su criterio sin el debido control de la Administración a través del Supervisor, dejando un recurso aplicado sin debida justificación. Lo anterior debido a una inadecuada supervisión por parte de la Administración. En el informe final se evidencia planilla de Adultos del mes de Octubre cuando para esa época aún no existía el convenio. Respuesta de la entidad Respuesta Literal a.: La Administración Municipal encuentra que conforme convinieron las partes en el Convenio 077 de 2011 se presentaron los correspondientes informes para el pago solo que por parte de la Contraloría General de la Republica al revisar la carpeta contentiva del convenio solo se evidencio el Informe Final, sin embargo revisadas las cuentas de pago derivadas del Convenio se encontró que en la primera de ellas y como anexo y soporte de la misma, se allego el informe de actividades fechado el 20 de diciembre del año referido, el cual se acompaña en esta oportunidad para la debida valoración por parte de la Contraloría General de la República y adicionalmente se han tomado las medidas pertinentes para que los soportes de Convenios y Contratos reposen de manera integra en cada una de las carpetas que lo contienen. Respuesta Literal b.: Revisada la ultima cuenta presentada por el Centro del Bienestar del Anciano San Vicente de Paul obra la certificación expedida por su representante legal de la cual se advierte que las seis (6) personas que fallecieron fueron reemplazadas por un número igual de adultos mayores cuyos nombres y documentos de identificación se relacionan en las referida certificación, la cual se acompaña para la debida valoración por parte de la Contraloría General de la República. No obstante lo anterior, como medida correctiva se han impartido instrucciones precisas para que todos los documentos sin excepción alguna derivada de los contratos y convenios en sus diferentes etapas, reposen en la carpeta contentiva de cada uno de ellos. Respuesta Literal c.: Examinado el texto del convenio No.077 de 2011, objeto de observación, la Administración encuentra que las partes pactaron como valor total en cuanto a aportes del Municipio la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, para la atención de cincuenta (50) adultos mayores durante cuarenta y cinco (45) días calendario, sin hacer la tasación o discriminación prolija que hizo el interventor y que por lo tanto no se acompasa con las condiciones que previeron las partes. Si se toma el valor total del aporte del Municipio y se divide por el numero de adultos mayores a atender y durante el lapso pactado, esto es, cuarenta y cinco (45) días se encuentra que la suma pagada por adulto corresponde a diez y siete mil setecientos setenta y siete pesos ($17.777,00) moneda corriente, suma esta que corresponde para el año 2011, si se tiene en cuenta que además de las meras raciones alimentarias, implicaba para el Centro de Bienestar del Anciano una atención integral para los CINCUENTA (50) adultos mayores. Esta atención integral comprendía: Alimentación balanceada, espacios de participación lúdica tres veces por semana, talleres de manualidades, la contratación de tres personas que coadyuvaran a una atención integral a los adultos mayores, adicionalmente los gastos de legalización del convenio estuvieron a cargo del cooperante. Los gastos antes relacionados, deben tenerse en cuenta para los efectos aquí indicados, esto es para una estimación real del costo final del Convenio. De acuerdo con lo anterior se precisa, que los recursos efectivamente si fueron invertidos, por lo que solicito de la manera más respetuosa que se revise esta observación, conforme a los documentos que se están aportando y que demuestran la ejecución de los recursos conforme al objeto y destinación de los mismos. Análisis del equipo auditor. La respuesta de la Administración Municipal desvirtúa parcialmente la observación, en lo referente a la sustitución de adultos mayores fallecidos por adultos mayores necesitados de atención. Sin embargo la explicación dada por la Administración en lo relacionado con el sobredimensionamiento de los cuarenta y cinco (45) días no es aceptable, si tenemos en cuenta que desde el mismo informe de Supervisión, se han establecido estos valores y no se encuentra la justificación para el cambio y pago de mayores valores en actividades no ejecutadas o adultos mayores atendidos. Por lo anterior existe un daño patrimonial de $10.192.057, teniendo en cuenta el tiempo de atención de los adultos mayores entre el 25 de noviembre de 2011 y el 9 de enero de 2012, cuando se completan los 45 días de ejecución. Por tanto, la observación se ajusta y se valida como hallazgo en los términos en que fue comunicada con incidencia Administrativa, disciplinaria y fiscal por valor de $10.192.057. 61 H23. Calidad de obra y procesos constructivos. La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 35 y 51. La Ley 80 de 1993 en su artículos 32 y 53. Ley 1474 DE 201 en sus artículos 82, 83 y 84. La Ley 734 de 2002 — Código Único Disciplinario. Ley 42 de 1993, artículo 8. La Norma NSR-10 título I (Supervisión Técnica) establece los requisitos que debe cumplir la Interventoría. La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). Disposiciones que no se cumplieron como se muestra en el siguiente hallazgo: El Municipio de Purificación en la vigencia 2011, suscribió los contratos No. 302 y 303, cuyo objeto fue 302 de 2011 para realizar el mejoramiento de vivienda consistente en habitaciones, en el municipio de purificación Tolima" por valor de $166.695.750 y contrato 303 del 2011 cuyo objeto es "realizar la construcción de unidades higiénicas para manejo y preparación de alimentos con sistema de tratamientos y disposición de aguas grises en la zona rural del municipio de Purificación Tolima" por valor de $ 212.682.482. 1. La Interventoría de la obra no cumplió con los requisitos que establece la Norma (Supervisión Técnica). Esto se evidencia en la calidad de los materiales y los terminados de la obra y una deficiencia en las especificaciones técnicas en el momento constructivo. 2. Después de la visita técnica del 22 de abril del 2014, donde se revisaron las habitaciones del contrato 302 del 2011 y las unidades higiénicas del contrato 303 del 2011, se pudo constatar mala calidad de obra ya que se presenta malos acabados en la mampostería se observó que el mortero de pega presentaba áreas entre 4, 5, 6, y 7 centímetros de ancho,y se presentan agrietamientos en las habitaciones y cocinas. Se evidencó en la visita, deficiencias en los acabados y en las columnas y vigas en concreto, también se observó exposición del acero de refuerzo que debe tener como mínimo un recubrimiento de 4cm para la mayoría de las estructuras. Se constató que se fundieron vigas y columnas aplicando inicialmente una mezcla de concreto y dejando un largo tiempo para la fundir el resto de la estructura. Lo cual, debilita este elemento estructural y en el momento de someterla a una carga la posibilidad de falla es alta. Las Normas Sismoresistentes tienen como finalidad diseñar y construir edificaciones que deben ser capaces de resistir temblores de POCA intensidad SIN DAÑO ALGUNO, temblores de MEDIANA intensidad SIN DAÑO ESTRUCTURAL y un temblor FUERTE SIN COLAPSO EN LA ESTRUCTURA, salvaguardando como primera instancia la vida humana y luego los bienes materiales. Así mismo podemos indicar que los acabados están constituidos por aquellos elementos constructivos que se realizan para proporcionar la terminación de la vivienda y para que pueda ser puesta al servicio de quienes la van a habitar, proporcionándoles satisfacción en cuanto a la comodidad y apariencia visual, así como protección a las mismas partes constitutivas de la edificación. Para este fin se utilizan diferentes tipos de materiales, aún para una misma función; pero que tienen diferencia en cuanto a calidad y precio. Situación que se evidenció en las viviendas inspeccionadas, que teniendo algún tipo de acabado, no era lo ideal para proporcionar satisfacción por su terminación rústica, desplome de muros y en general acabados poco estéticos para una vivienda. No se contó con un control efectivo real y suficiente en la ejecución del contrato, ya que se destinaron los recursos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas en construcción y calidad de obra establecida en el nuevo código colombiano de construcción y sismo resistencia. 3. La ausencia de planeación, seguimiento y control en la ejecución del Convenio por parte de la Administración y a falta de Interventoría durante su ejecución; generó incumplimiento del Convenio, incertidumbre en la calidad, cantidad y tiempo de ejecución de la obra. 63 Tabla No. 40. Habitaciones de mala calidad en el contrato 302 del 2011 B Modelo UrbSanata Isabel Chenche Asoleados Chenche Asoleados Chenche Asoleados Chenche Asoleados Chenche Asoleados Beatriz Alape Tigue Gustavo Peñuela Rodríguez Martha Yaneth Cifuentes Jaime Lozano Morales Luis Antonio Morales Circuncisión Vargas Orlando Tafur 6.667.830 6.667.830 6.667.830 6.667 830 6.667.830 6.667.830 6.667.830 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación — Tabla: Equipo auditor Tabla No 41 unidades higienicas de mala calidad en el contrato 303 del 2011 Chenche Asoleados Chenche Asoleados Chenche Asoleados Chenche Asoleados Chenche Asoleados Chenche Asoleados Daniel Ávila Alarcón Julia María Silva Ferne Os ina 7.877.129 7.877.129 7.877.129 Martha Cecilia Medina Ortiz 7.877.129 Alicia Morales Sánchez Sofía Castañeda meló 7.877.129 7.877.129 Fuente: Oficina de Contratación del Municipio de Purificación —Tabla: Equipo auditor 4. No se evidencian las Actas de modificación, tampoco presenta justificación de la liquidación de la interventoría antes de la liquidación del contratos de obras 302 y 303 del 2011. Las viviendas se encuentra en uso desde hace aproximadamente dos años. Por lo anterior se presenta un presunto detrimento patrimonial en los contratos 302 del 2011 y 303 del 2011 por un valor $ 93.937.584,00. .> Por el accionar de la Contraloría General de Republica, el Contratista efectuó la reparación de las viviendas y aportó el acta de conformidad de los beneficiarios por valor de $93.937.584,00 constituyéndose como beneficio de auditoria. H24. D11. Calidad de Obra y falta de planeación. La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 35 y 51. La Ley 80 de 1993 en su artículos 32 y 53. Ley 1474 DE 201 en sus artículos 82, 83 y 84. La Ley 734 de 2002 — Código Único Disciplinario. Ley 42 de 1993, artículo 8. La Norma NSR-10 título l (Supervisión Técnica) establece los requisitos que debe cumplir la Interventoría. La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000). Disposiciones que no se cumplieron como se muestra en el siguiente hallazgo: El Municipio de Purificación en la vigencia 2011, suscribió el contrato No.349 cuyo objeto fue realizar la rehabilitación de la vía Purificación -vereda Chenche Asoleado del kilómetro 8+200 al kilómetro 10+200 del municipio de Purificación Tolima. Se evidenció falta de cunetas que permita recoger las aguas lluvias y su ausencia está produciendo un agrietamiento en la vía en los Kilómetros 8+800, 9+800 y 10+100, en la vía que de Purificación conduce a la Vereda Chenche Asoleado. Se presenta un detrimento patrimonial por un valor $1.234.000 debido a las grietas que se presentan. ❖ Por el accionar de la Contraloría General de Republica, el Contratista efectuó la reparación del pavimento y aportó el acta de conformidad por valor de $1.234.000 constituyéndose como beneficio de auditoria 5. SEGUIMIENTO A FUNCIONES DE ADVERTENCIA Durante el proceso se revisaron cinco (5) funciones de Advertencia provenientes de la Auditoria realizada en la vigencia 2012 a los recursos de regalías del año 2011, entre las cuales están: 65 o. Hallazgo No. '11: Gravamen a los movimientos financieros "Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros: (...) 9. El manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales." (Artículo 1 de la Ley 633 de 2000). "Para todos los efectos legales, la empresa de servicios públicos Municipal, o quien haga sus veces, ejercerá funciones de secretaría de despacho en relación con los servicios públicos del Municipio." (Acuerdo Municipal 006 de 2008, adoptado mediante Decreto 080 de 2008, artículo 1°, parágrafo 2°). Disposiciones que no se cumplieron según la siguiente observación: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, pagó en forma indebida $18.628.393, con cargo a los recursos de Regalías, porque en la ejecución de los convenios suscritos con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Purificación "PURIFICA E.S.P." entidad pública descentralizada que forma parte de la entidad territorial (Municipio), reconoció el gravamen a los movimientos financieros efectuado por las entidades financieras, cuando por tratarse de recursos públicos manejados por la entidad territorial, se encontraba exento de éste gravamen, pese a lo cual se pagó, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla No. 42. Relación de Gastos financieros OBJETO CONVENIO CONV 22 24 30 35 38 50 52 53 61 64 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES AUNAR ESFUERZOS PARA EL ADELANTO DE PARTE DEL PROYECTO PLAN DE CLAUSURA Y POSTCLAUSURA DEL 51710 DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA (FINCA LA ARIZONA). AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DEL CAMBIO DE TUBERIA DE PRESION DE LA RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION DE 8" UBICADA EN EL SECTOR DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 4 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIONTOLIMA AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO EN LA VIA (DIJE CONDUCE AL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES SECTORES DE ALCANTARILLADO. AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE UNA PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANTA DE SACRIFICIO DE BOVINOS Y PORCINOS. AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE AUNAR ESFUERZOS PARA LA RECUPERACION, PRESERVACION, DESCONTAMINACION, AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA VEREDA VILLA COLOMBIA FECHA SIJSCRIP. CORVE!~ GMF 4XMIL 22/03/2011 $ 527-584.050.00 $ 4.863.543 29/03/2011 $ 142 539.612,00 $ 851.272 07/04/2011 $ 28.410.772,00 $ 323.194 05/05/2011 5 118.811_000,00 $ 949.193 20/05/2011 $ 111.403200,00 $ 9E19.153 16/06/2011 $ 1.067.189.611,00 $ 8.350.129 17/06/2011 $ 51 952_000,00 17/06/2011 $ 38.500.000,00 $ 278.870 28/06/2011 $ 32.200.000,00 $ 249.590 28/06/2011 $ 161.106_115,00 TOTAL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fuente: Equipo Auditor VALOR DUCAL CONVENIO 405.952 $ 1.367.497 $ 18.628.393 Lo anterior, debido a falta de gestión de la administración, para solicitar a las entidades financieras la aplicación de la exención, lo que generó disminución de los recursos del Municipio, afectados por el gravamen. Con fundamento en esta observación se formulará función de advertencia. Mediante oficio No.2014EE68079, de fecha 11 de abril de 2014, se solicitó información a la Alcaldía de Purificación de la función de advertencia realizada en la auditoría realizada en la vigencia 2012 a las regalías de la vigencia 2011, seguimiento y acciones y estado actual de la función de advertencia, anexando los soportes correspondientes de acuerdo con el avance a la fecha. Analizada la información remitia, así como la normativad vigente y aplicable como: la Constitución Política de Colombia: Articulo 286. "Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas". Y la Ley 633 del 29 de Diciembre de 2000 — Artículo 879. Exenciones del GMF. "Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros:3. Las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional, directamente o a través de los órganos ejecutores, incluyendo las operaciones de reporto que se celebren con esta entidad y el traslado de impuestos a dicha Dirección por parte de las entidades recaudadoras". NO tiene razón legal esta función de advertencia teniendo en cuenta que PURIFICA E.S.P, es una empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de purificación "PURIFICA E.S.P.", señalando que es una empresa industrial y comercial del orden municipal, con personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa de conformidad con el Decreto de creación No. 0081 de Noviembre 14 de 1997, que no tiene la calidad de órgano ejecutor del Presupuesto Municipal por no ser Entidad Territorial, como lo establece la Constitución Política en su Artículo 286. Por lo tanto, los recursos que son trasladados a una entidad que no es órgano ejecutor del Presupuesto General de la Nación, Departamento o Municipio se convierten automáticamente en recursos gravados por el movimiento financiero. Conforme a lo anterior, se demuestra que no existió ningún indebido manejo generado por el descuento realizado por el banco por concepto del gravamen a los movimientos financieros en la cuenta corriente No. 652048125 que pertenece a PURIFICA E.S.P y no cuenta maestra donde maneja los recursos de regalías el Municipio de Purificación, por lo tanto la función de advertencia no es procedente. Hallazgo No.17. Convenio ECOPETROL. "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 67 los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato". "En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo" (Ley 80 de 1993, art 26 y 60). El Municipio de Purificación, el 30 de marzo de 2009, suscribió acta de terminación y liquidación del Convenio DRI No. 169 de 2007, comprometiéndose a devoler a Ecopetrol 380 toneladas de asfalto, valoradas en $282.204.720, en un término no mayor a 90 días calendario; no obstante, hasta la fecha no ha cumplido con ese compromiso, dando lugar al proferimiento de mandamiento ejecutivo, emitido el 25 de marzo de 2010, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo radicado con el No. 73001-33-31-004-2009-00072-00, en donde se ordena al Municipio la devolución de los bienes o su equivalente en dinero, así como el pago de intereses moratorios desde el 1 de julio de 2009 y hasta la fecha del pago efectivo. Lo anterior, debido a falta de gestión de la Administración al no ejecutar el convenio e incorrecta decisión al incumplir los compromisos post contractuales, lo que genera detrimento patrimonial al Estado, en cuantía aproximada de $484.291.520, que corresponden a $282.204.720 valor del asfalto no utilizado que se debe reintegrar, y $202.086.800 del valor de los intereses moratorios adeudados desde el 1 de julio de 2009 hasta el 1 de abril de 2012, calculado a una tasa promedio del 2,17% mensual. Mediante oficio No. OAJC — 102 — 079 de fecha 21 de abril de 2014, la Alcaldía Municipal de Purificación da respuesta a las acciones adelantadas, se efectuó el pago y se esta adelantando un proceso contra los intervenientes. Se mantiene la función de advertencia, con el propósito de recuperar los recursos pagados. Hallazgo No. 18. Obras Muelle Turístico. "La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autoridades y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. (Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 7°). "La finalidad del principio de planeación es garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de contratos no sea producto de la improvisación. Luego, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica...cuando la entidad no analiza alguno de dichos aspectos, o lo hace de forma insuficiente, es claro que se desconoce la planeación de la contratación estatal, y, en consecuencia, el principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. (Procuraduría General de la Nación. Comisión Especial Disciplinaria. Fallo de primera instancia Radicación No. 156-128650-05). Disposiciones que no se atendieron en el siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, adjudicó en forma directa, a una entidad sin ánimo de lucro, el convenio No. 082 de 26 de noviembre de 2011, cuyo objeto fue realizar en un plazo de 45 días, la construcción de obras de estabilización de un sector del muelle turístico y realizar la construcción del salón de eventos agropecuarios del Municipio, por $1.060.966.556; convenio que se suscribió, se pagó un anticipo del 50% e inició ejecución sin contar previamente con los persermisos y licencias requeridos por la autoridad ambiental CORTOLIMA; debido a falta de planeación de la actividad contractual por parte de la administración, lo que ha generado suspensión de las obras hasta la obtención de los permisos, inobservancia de la norma referida y puede generar mayores costos para terminación de las mismas. ❖ Con fundamento en lo anteriores dos hallazgos 17 y 18, se formulará función de advertencia. Mediante oficio No. OAJC — 102 — 079 de fecha 21 de abril de 2014, la Alcaldía Municipal de Purificación da respuesta a las acciones adelantadas, donde indica que acató la advertencia realizada por la Contraloría Delegada, sin embargo continúa suspendido y en proceso de consecución del permiso de aprovechamiento forestal y ocupación del cauce. Por lo anterior la función de advetencia realizada por la Contraloria General de la Republica desde el año 2012 se mantiene. Hallazgo No.22. Diseños Megacolegio El legislador pone en cabeza de la entidad contratante la obligación expresa de escoger, definir y delimitar el objeto a contratar, para lo cual exige estudios, proyectos, diseños y demás análisis necesarios para el correcto planteamiento de la necesidad de la Administración al momento de dar a conocer a los particulares u otras entidades estatales su deseo de contratar. La ley lo que pretende es que se tenga toda la información como si la misma entidad fuera a ejecutar el objeto del contrato estatal; todo esto porque no solo se compromete el buen funcionamiento de la Administración, sino que además se ve implicado el 69 patrimonio público, y en últimas la consecución del fin principal del Estado, cual es el interés general, todo por medio de la contratación pública. (Procuraduría General de la Nación. Comisión Especial Disciplinaria. Fallo de primera instancia. Radicación N° 156-128650-05). Disposición que no se cumplió, de acuerdo a la siguiente información: El Municipio de Purificación, el 22 de enero de 2011, liquidó el convenio No. 036 de 2009, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, por $383.316.862, para realizar el diseño y formulación técnico metodológica del proyecto para la construcción del Megacolegio y el centro de tecnología informática y comunicación de Purificación, el cual fue ejecutado bajo la interventoría de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, y que presentó las siguientes deficiencias que afectaron la construcción de las obras, así: El edificio de primaria, fue diseñada su ubicación sobre un lago natural y no se previó el tipo de manejo que se debía hacer para el relleno, cimentación y estructura, como tampoco se contemplaron los costos; lo que implica modificar su ubicación. Con la modificación de la localización, fue necesario reajustar los diseños hidráulicos, sanitarios, eléctricos, estructural, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios y programación de obra. No se tuvo en cuenta el crecimiento del lago existente en el predio, en época de lluvias, obligando a reubicar la construcción. No se tuvo en cuenta la existencia de un caudal de agua que recorre por el subsuelo del lote, debiendo adecuarse las estructuras ante este fenómeno que era previsible. La localización de estructuras de dos pisos genera cortes en terreno que implican aumentar excavaciones, rellenos, muros de contención y disminuye la ventilación e iluminación de las aulas del primer piso, ya que quedan como sótanos. El alcantarillado está diseñado mediante un sistema que requiere la construcción de un pozo de succión, el cual almacena temporalmente las aguas negras para ser bombeadas a la red de alcantarillado principal, generando altísimos costos de operación. La mayoría de estructuras, así como el acceso, involucra la tala de gran parte del bosque natural. El contratista de obra tuvo que proponer la reacomodación de las estructuras. El diseño presenta inconsistencias como, la profundidad de cimentación de zapatas que se fija en 0.63 mts., cuando el estudio de suelos indicaba que se debía realizar a no menos de 1 metro. En el presupuesto de obra no se contempló el uso de geotextil, conforme lo estipula el estudio de suelos. La placa de contrapiso se fijó de 12 cms, pero se presupuestó de 10 cms. El diseño contempla material de relleno subbase B400 pero se presupuestó recebo B200. La mampostería no presenta la especificación de estructural. La estructura metálica para la cubierta duplica los kg/m2 señalados en el presupuesto. El formato de la mampostería fijada en el diseño, no se consigue en el mercado. Los planos eléctricos entregados, no contaban con aprobación de Enertolima. El modulo de servicios generales se proyectó en un lugar muy bajo, sin acceso a la red de alcantarillado, siendo necesaria su reubicación. No se tuvo en cuenta el caudal de lluvias que recorre por el lote y por ende no se presupuestó las obras de encausamiento. No se contemplaron las obras para estabilización de taludes. En los planos estructurales se habla de un relleno de 20 centímetros; sin embargo el estudio de suelos indica que el relleno debe ser de 40 centímetros. El diseño eléctrico presenta costos elevados de consumo, que sería un problema económico considerable durante la fase de operación. Por la deficiencia de los diseños, se improvisaron decisiones de obra, como la construcción de filtros, "esperando la forma como se evacuan las aguas y se comporta el terreno y ahí si entrar a determinar la mejor solución". Los tanques de almacenamiento de agua se diseñaron al nivel de la cota 322, cuando la cota de la red de acueducto municipal es de 309, sin que cuente con la presión suficiente para subir el agua hasta el tanque, lo que implicó el cambio del diseño. Que a la postre, tampoco funcionó porque la presión de la red de acueducto era nula. No se elaboró diseño de la alameda de acceso, conforme a la nueva implantación del colegio. Fue necesario cambiar los niveles de los bloques de primaria, secundaria y preescolar y se aumentó en 20 cms la altura de las columnas. Con las modificaciones y reimplantación de los módulos, resultó innecesaria la construcción de la plazoleta de administración. 71. - Al implantar el modulo de preescolar y ludoteca sobre el terreno, se evidenció que se requiere un relleno de 2 metros para llegar a la misma altura de los módulos de primaria y bachillerato, obligando a su reubicación. Debido a que la implantación arquitectónica de todo el proyecto, tanto de la primera fase como de la segunda, se replanteo y se localizó en tres oportunidades, se incrementaron notoriamente los costos de los ítems respectivos. No se presupuestó ni diseñó los planos de arborización. No se detallaron los planos de acabados de la alameda y en consecuencia tampoco se previó estos costos. Teniendo en cuenta los ajustes de diseño que tuvo el módulo de TIC y laboratorio, se ve la necesidad de construir una viga de cimentación perimetral adicional. Se encontró una diferencia en la distribución de los elementos entre los planos arquitectónicos y los hidrosanitarios, teniendo que reformular planos. Fue necesario extender la teja en los balcones de aulas, ya que como fue diseñado, ingresa agua lluvia hacia los salones. Las obras han presentado un retraso en la ejecución, como consecuencia de las actividades que siendo necesarias no fueron previstas por el diseñador. Finalmente, los diseños presentados por la Universidad Nacional, fueron recibidos por la administración municipal el 22 de enero de 2010, pero la interventoría, Sociedad Colombiana de Arquitectos, sólo los aceptó hasta el 18 de noviembre de 2010, es decir, en la reformulación, ajustes y revisión, los contratistas tardaron más de diez meses, pese a lo cual, presentaron las deficiencias ya referenciadas, e implicando un aumento en los precios unitarios, como consecuencia de la mora. Lo anterior, debido a inoportunidad e incorrecta formulación de los diseños por parte de la Universidad Nacional y deficiente seguimiento por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, lo que generó retraso en la ejecución de las obras y puede generar detrimento patrimonial al Estado, por el incremento en los precios unitarios, el cual sólo podrá determinarse una vez se liquide el contrato de obra del Megacolegio (Convenio 053 de 2010). Con fundamento en esta observación se formuló función de advertencia. Mediante oficio No. OAJC — 102 — 079 de fecha 21 de abril de 2014, la Alcaldía Municipal de Purificación da respuesta a las acciones adelantadas así mismo después de revisado el megacolegio se observó, que cumplió con las normas de contrucción y se encuentra terminado, liquidado y funcionando actualmente brindándole una buena calidad de vida a los estudiantes del municipio.Se entregó a la alcaldía municipal el 2 de Noviembre del 2012, y la alcaldía lo entregó a la Gobernación del Tolima — Secretaria de Educación como comodato el 25 de Mayo del 2013. Fue objeto de revisión esta función de advertencia según radicado No. 2013IN01346 del 29 de mayo de 2013 por parte del Ingeniero Lisímaco Gonzalez Salinas y por hacer parte de esta actuación especial se verificó lo actuado, y a la fecha no han cambiado las condiciones, por lo anterior se retira la función de advertencia. Hallazgo No. 54 Convenio Urbanismo Brisas del Magdalena Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato, a proteger los derechos de la Entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (Ley 80 de 1993, artículo 26). Disposición que no se advierte en la siguiente observación: El Municipio de Purificación, el 3 de octubre de 2006, suscribió con la Fundación Tolima Presente, "Funtolima", convenio de asociación (sin número), cuyo objeto fue aunar esfuerzos, para ejecutar la construcción de las obras de urbanismo, del Conjunto Residencial Brisas del Magdalena del municipio de Purificación, por $772.307.861; convenio en cuya ejecución se han presentado las siguientes situaciones e irregularidades y en donde se evidencia un posible detrimento patrimonial al Estado, por $298.598.247. El convenio se adjudicó en forma directa, a una entidad privada que no contaba con la experiencia e idoneidad requerida, porque de conformidad con la declaración de ingresos y patrimonio rendido ante la DIAN el 24 de marzo de 2006, el balance financiero, el estado de pérdidas y ganancias y las notas a los estados financieros, Funtolima no reporta ningún ingreso y desde su creación no había desarrollado actividad alguna. Sin suscribir acta de inicio del convenio, el 20 de octubre de 2006, se paga al contratista un anticipo del 50% ($386.153.930). El 14 de noviembre de 2006, el contratista y el supervisor, suscriben acta de modificación de cantidades No. 01, mediante la cual sin ningún análisis técnico de cantidades, ni estudio de precios de mercado, incluyen 3 ítems no previstos (excavación mecánica, conformación de cajeo de vías y cargue y transporte de material de excavación) por valor de $277.758.580. Hay que destacar que esta modificación fue totalmente irregular porque implícitamente conllevaba una adición al precio del contrato por $141.214.882, acto para el cual no se contaba con disponibilidad presupuestal y además fue suscrito por el supervisor del convenio, quien no tenía competencia para comprometer recursos del Municipio, en consecuencia dicho documento no tiene validez. La diferencia se calcula así: 73 tt C9InetitCle Tabla No 43 Diferencia con los ítem no Previstos Descripción CONDICIONES INICIALES $ 67.157.166,91 $ 33.578.583,46 VALOR TOTAL $ 772.307.419,49 $ 79.436.721,91 $ 39.718.360,96 $ 913.522.302,01 COSTOS DIRECTOS ADMINISTRACION 10% IMPREVISTOS 5% $ 671.571.669,12 MODIFICACION 01 Cantidades Iniciales $ 552.838.019,14 'tenis no previstos $ su btotal 241.529.200 $ 794.367.219,14 DIFERENCIA / ADICION IRREGULAR $ 141.214.882,52 Fuente: Equipo Auditor El 1° de diciembre de 2006, se suscribe acta de suspensión No. 01, dando cumplimiento a la medida cautelar de suspensión de la ejecución del convenio, ordenada por el Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Ibagué; no obstante, el 7 de diciembre de 2007, estando el convenio suspendido por la orden judicial, se suscribe acta de recibo parcial No. 01 y se ordena pagar teniendo como sustento esta acta, $193.076.965, lo que efectivamente se realizó el 7 de marzo de 2007. La orden de pago del acta parcial 01, fue irregular, porque además de estar suspendido el convenio, de acuerdo al parágrafo de la cláusula segunda del mismo, el pago parcial sólo procedía cuando se hubiera ejecutado el 60% de las obras y según la misma acta de recibo parcial, la obra ejecutada ascendía a $387.895.272, es decir, el 50,22%, por lo que no se reunía el requisito pactado. El convenio se reinicia el 19 de febrero de 2007 y se suspende nuevamente por orden judicial, el 9 de mayo de 2007, periodo durante el cual no se reporta ningún avance en la ejecución de la obra; pese a que para esa fecha ya habían transcurrido 4 de los 5 meses de duración del convenio. La administración municipal suscribió válidamente el contrato No. 124 de 2007, cuyo objeto fue realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al convenio suscrito con Funtolima; interventoría que fue rechazada por esta fundación, argumentando erróneamente que el Juzgado 8° Administrativo de Ibagué, había ordenado la suspensión del proyecto y por ende se negó a presentar información y a rendir cuentas; cuando la medida cautelar consistía en la suspensión de la ejecución del convenio, lo cual no implicaba que el Municipio no pudiera ejercer interventoría sobre lo ya ejecutado. El 13 de abril de 2007, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, ordena como medida cautelar, la suspensión total de la ejecución del convenio; medida que es levantada el 9 de diciembre de 2009, mediante sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que ordenó continuar ejecutando el convenio. Pese a la orden emanada del Tribunal Administrativo del Tolima, el contratista no continuó la ejecución de la obra y habiendo transcurrido ampliamente el plazo de cinco meses de ejecución pactado en el convenio, se configura el incumplimiento grave por parte del contratista, pese a lo cual la administración municipal no ha hecho uso de las cláusulas excepcionales. El Municipio ha pagado al contratista $579.230.895 ($386.153.930 de anticipo y $193.076.965 de pago parcial) que representan el 75% del valor total del convenio, los cuales no se encuentran actualmente amparados por garantía alguna, porque la póliza constituida, perdió su vigencia el 31 de julio de 2007, sin que se haya exigido su actualización o renovación. De conformidad con los estudios topográficos y revisiones en campo, efectuadas por la interventora contratada por el Municipio, sólo existe obra ejecutada por $280.632.648, cuando el Municipio ha pagado $579.230.895, lo que implica un saldo a favor del municipio por $298.598.247. El 16 de octubre de 2007, la interventoría solicitó a la oficina jurídica del Municipio, proceder a la liquidación del convenio y ordenar el reintegro del mayor valor pagado, solicitud que hasta la fecha (marzo de 2012) no fué atendida, porque la administración municipal no ha iniciado actuación administrativa alguna con relación a este convenio, máxime que se encuentra próximo a perder la competencia para liquidar, por vencimiento de los términos que le otorga la ley 1150 de 2007 para tal efecto. Lo anterior, debido a incorrecta selección del contratista, deficiente seguimiento a la actividad contractual y omisión administrativa por parte del municipio, así como incorrecta decisión del contratista; lo que generó, vulneración del deber de selección objetiva, incumplimiento del objeto contractual y puede generar detrimento patrimonial por $298.598.247, en el evento que la administración municipal no tome las medidas suficientes para lograr el reintegro del mayor valor pagado, con los respectivos rendimientos financieros generados desde el 20 de octubre de 2006, fecha de pago del anticipo. Mediante oficio No. OAJC — 102 — 079 de fecha 21 de abril de 2014, la Alcaldía Municipal de Purificación da respuesta a las acciones adelantadas donde indica que se está adelantando un proceso por el presunto punible de peculado por apropiación en contra del Alcalde de la época doctor FRANCISCO CORDOBA 75 OS ZARTHA, el cual se tramita ante el juzgado penal del circuito de Purificación, con radicado 2012-0009 donde nos hicimos presentes mediante la constitución de parte civil y actualmente se encuentra en estado de determinación de audiencia pública. La Función de advertencia se mantiene en los términos en que fue comunicada. 6. CONCLUSIONES Y RESULTADOS En la Actuacion Especial se establecieron 24 hallazgos administrativos, cuatro (4) con presunto alcance fiscal por valor de $120.6 millones y once (11) con presunto alcance disciplinario. Igualmente se proferirán 1 funciones de advertencia por $15.8 millones; se reportan siete (7) beneficios de auditoría por $102.943 millones; adicionalmente se solicitará a la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima iniciar un Proceso Administrativo Sancionatorio, por inconsistencias en el reporte de información en el SIRECI. La Contraloría General de la República como resultado de la actuación especial adelantada, conceptuó que la gestión del Municipio de Purificación, en la línea auditada y relacionadas con los recursos de regalías, para las vigencias 2011 No cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economía como se indica en el Informe de auditoría realizada a dichos recursos en el año 2012, para los años 2012 y 2013 esta situación cambio y cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economía. Plan de Mejoramiento "Con relación a los hallazgos detectados, la entidad debe formular o ajustar su plan de mejoramiento consolidado, según el caso, en el Sistema de Rendición de Cuentas e Informes "SIRECI", dentro de los 15 días siguientes al recibo de este informe, con el fin de incluir las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes, de acuerdo con la resolución Orgánica No. 7530 de 2013 expedida por la Contraloria General de la Republica. Para efectos de habilitar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes "SIRECI" es necesario que se remita el oficio de radicación a los correo [email protected]; [email protected]. Sobre dicho plan la Contraloria General de la República no emitirá pronunciamiento, sino que durante la siguiente actuación de vigilancia y control fiscal se evaluara la efectividad de las acciones emprendidas por la entidad para eliminar la causa de los hallazgos detectados. Este órgano de control en posteriores actuaciones continuara evaluando la contratación y las gestiones fiscales de las vigencias auditadas. a ffrI4 LEONARDO A RB I. MUS Contralor Delegado para l Sector de Minas y Energía Elaboró: Equipo Auditor Simón Alejandro Guzmán G. - ContralorDele Dele do Intersectorial Aprobó. Alberto Ruiz Poveda — Ejecutivo de auditori 77 7. Tabla de Hallazgos Anexo 1. Resumen de hallazgos VALOR HALLAZGOS CANTIDAD (millones de $) ADMINISTRATIVOS 24 FISCALES 4 DISCIPLINARIOS 11 FUNCIÓN DE ADVERTENCIA 1 $15,8 BENEFICIOS DE AUDITORIA 7 $102,9 $120,6 Anexo 2. Matriz codificación de Hallazgos TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN Código Hallazgo Cuantía $ Adm Fiscal Discip Penal Ejecución de recursos Sistema General de Regalías: La Alcaldía de Purificación en la vigencia 2012 dejo de ejecutar recursos del Sistema General de Regalías por valor de $6.508.943.950, lo que equivale a un nivel de ejecución de solo 23% del total de los recursos recaudados, así: 1 x Hl. Al. Lo anterior, debido a deficiente planeación de la inversión lo que generó ineficacia en la gestión social del Estado y limitó los beneficios a favor de la población destinataria 2 H2.A2 3 113. A3 Ejecución Presupuestal 1 Compromisos: Verificada las ejecuciones presupuestales que presento la Alcaldía de Purificación el equipo auditor encontró que el total comprometido para la vigencia 2012 fue $16.092.543.361, pero según lo verificado por el área de presupuesto de la Administración Municipal los compromisos para esta vigencia fueron de $16.193.452.897, con una diferencia de $100.909.536 correspondientes a Deuda Pública que en la ejecución presupuestal se refleja pagado con otro recurso ( con SGP libre inversión sectores sociales pobreza), Lo anterior a falta de diligencia profesional en el manejo presupuestal y de seguimiento y control que coadyuven al logro de los objetivos de gestión lo que genera incertidumbre en la información reportada. Información Reportada área de Presupuesto y Contratación. Analizada la información suministrada por el área de contratación y cruzada con las ejecuciones presupuestales de la Alcaldía Municipal de Purificación en las vigencias 2012 y 2013, se observa que la información reportada al grupo auditor, presenta diferencias X x DESCRIPCIÓN Código TIPO DE HALLAZGO Hallazgo Cuantía $ Adm Formatos SIRECI y FUT: Evaluada la información que la Alcaldía de Purificación reporta en el SIRECI formulario F23.41 Inversiones y contratos 4 5 H4. A4. H5.A.5. pagados con Regalías con fecha a 31 de diciembre de 2012 y la reportada en el FUT Relación de Inversiones con fecha a 10 de diciembre de 2012 y a 10 de diciembre de 2013 y cruzada con la información suministrada al equipo auditor por la administración municipal se evidencia que no adate coherencia entre la información, lo que puede ocasionar interpretaciones erróneas por parte de los usuarios e incertidumbre en los registros por diferencia en las cifras reportadas como se detalla a continuación: Lo anterior, debido a falta de verificación, control y seguimiento a los informes presentados con recursos de Regalías. Cuenta única del Sistema General de Regalías: Verificados los estrados bancarios de la cuenta de ahorros No. 426-807829-67 de BANCOLOMBIA, donde el Municipio de Purificación maneja los recursos del Sistema General de Regalías, se evidencio que efectuaron un pago el día 8 de junio de 2013 por valor de $162.289.520,49 y los reintegraron a la cuenta el día 10 de julio de 2013, periodo en el cual se dejó de percibir los rendimientos correspondientes, el pago pertenecí a e un compromiso adquirido con recursos de Margen de Comercialización perteneciente a la cuenta de ahorro Na.42682934764 de BANCOLOMBIA. X X Lo anterior, debido a falta de cuidado y control de los recursos del Sistema General de Regalas, lo que generó subestimación de los ingresos e incumplimiento a la normatividad citada. e H6. A6. Gastos financieros cuenta bancaria recursos de regalías: Se evidencia que en la cuenta corriente No42639838459 de BANCOLOMBIA, destinada al manejo de los recursos de regalías (FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIOUIDACION) en el Municipio de Purificación, desde el año 2010 se ha Visto afectada según partidas conciliatorias por valores que el banco descontó y a la fecha no ha reintegrado el valor de $ 1.902.081,4 por concepto de intereses por sobregiro, costo de chequera, IVA venta de cheques, timbre venta de cheques, afectando disponibilidad de estos recursos. x Situación originada por debiGclades en los mecanismos de control y seguimiento generando un posible detrimento por pérdida de los mismos. Conciliaciones Bancarias. Las conciliaciones realizadas a las cuentas bancarias donde se administraron los recursos del Sistema General de Regalías y Regalías Directas (Fondo Nacional de Regalías en Liquidación) presentaron durante la vigencia 2012 y 2013 las siguientes deficiencias: No hay oportunidad en el registro, en la cuenta de ahorros del Sistema General de Regalías, como se detalla a continuación: lguaknente, en la cuenta de ahorros No. 426-398390-06 de BANCOLOMBIA donde manejan los recursos de Regalías directas (Fondo Nacional de 7 H7. A7. Regalías) se evidencia que a 31 de diciembre de 2013, aún se encuentran sin contabilizar en el libro de bancos partidas conciliatorias registradas en los extractos bancarios Así mismo en la cuenta corriente No. 42639838459 de Bancolombia en la cual se manejan los recursos de regalías directas (Fondo Nacional de Regalías en Liquidación), se evidencia dos (2) valores registrados en los extractos bancarios y aún no han sido registrados en libro de bancos así: Lo anterior, por falta de mecanismos de verificación y seguimiento oportuno a las conciliaciones bancarias por parte de los funcionarios responsables, dificultando la depuración de las partidas conciliatorias y subestimando el valor real en el libro de bancos. 79 X Fiscal Discip Penal TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN Hallazgo Código Cuantía $ Adm Fiscal Discip Penal Rendimientos Financieros : La Alcaldía de Purificación no reflejo el valor real obtenida de rendimientos generados en la cuenta donde manejan los recursos del Sistema General de Regalías, cuenta de ahorras No. 42680782967 del Banco Bancobmbia, por cuanto el recaudo efectivamente obtenido por este concepto alcanzo durante las vigencias 2012 y 2013 un total de $333.226.595,63 y según ejecución presupuestal se recaudó en la vigencia 2013 el valor de $40.338.340, presentándose una diferencia total por recaudar en el presupuesto de $292.888.255,37, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 8 Hl A8. Dl. Así mismo, en la cuenta donde manejan los recursos de regalías directas (FONDO NACIONAL DE RESALTAS EN LIQUIDACIÓN) cuenta de ahorros No. 42639839006 de Banco Bancobmbia, según extractos bancarios se generaron rendimientos financieros en las vigencias de 2012 y 2013 por un total de $453.292.425,10 y según ejecución presupuestal en la vigencia 2012 se recaudó el valor de $169.218.524, presentando una diferencia total sin X X incorporar en el presupuesto por $284.073.901,10. Lo anterior, debida a falta de cantal y comunicación entre las áreas responsables generando subestimación del presupuesto de ingresos y imitando los beneficios a faya de la población destinataria ingresos del Sistema General de Regalías: Al cierre de la vigencia 2013 la Alcaldía de Purificación reflejo en el presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías un recaudo detallado de la siguiente manera:De acuerdo a lo anterior se evidercia las siguientes deficiencias:• Que en el recaudo del presupuesto de ingresos del SGR de la vigencia 2013, refleja como recursos de M vigencia 2013 un valor por $5.647.009.063, cuando los ingresos efectivamente recaudados por asignaciones directas según extractos bancarios en la vigencia 2013 alcanzaron la suma de $14.394.072.475,01, presentando une diferencia por $8.747.063.412. 9 Hl A9. • Adicionalmente al interior de los recursos del Sistema General de Regabas se encuentra el Fondo de Compensación Regional que verificados los extractos bancarios registro un recaudo de $1.460.157.446 y en el presupuesto de ingresos refleja un recaudo por $637.184.923. presentando una diferencia X por $822.972.523 Lo anterior, debido a falta control, gestión y omisión de los funcionarios responsables del adecuado registro de los giros realizados al ente territorial, lo que generó subestimación en los ingresos presupuestales en cuantía de $9.570.035.935 e ine>actud en la distribución de cada uno de los rubros que conforman el presupuesto e incumplimiento a la normatividad citada. 10 H10. A10. D2. Estudios de Mercado y Presupuesto. Revisado el contrato No. 206- 2012 por un valor de Veintiún millones doscientos mil pesos Mate. ($ 21200.000.00), firmado entre el Municipio de Purificación y el INSTITUTO PURIFICENSE PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE "IPRID°: Se evidencio que la Secretaria de Educación Municipal elaboro un formato de estudios previas casi que a todo costo, pues dentro del documento NO se determinó a que correspondían casi $ 14 millones de INSUMOS Y MATERIALES; En consecuencia dichos valores carecen del estudio de mercado y de presupuesto que haya servido para establecer los montos correspondientes, determinando que por deficiencias en planeación contractual, se incurre en que se contrate sin el llena de los requisitos legales, ocasionando incertidumbre en los costos del material suministrado. Igual situación se presenta con el informe presentado por el Secretario de Educación en su calidad de SUPERVISOR del contrato; ya que en el mismo no se especifica ni se aclara a que corresponden cada uno de los asma contratados, solo se menciona que se cumplió con el objeto. X X DESCRIPCIÓN Código TIPO DE HALLAZGO Hallazgo Cuantía $ Adm Fiscal Discip Penal Compromisos contractuales Se analizó el contrato Interadministrativo 19812012 cuyo objeto era:" la formulación de acciones para la garantía de derechos de los niños con discapacidad auditiva del municipio"; en el que se evidencio que se suscribió el ACTA DE INICIO del contrato el día 30 de noviembre de 2012 sin el lleno de los requisitos legales (tal y corno lo estipula la cláusula 21 del contrato), ya que el REGISTRO PRESUPUESTAL requisito previo para iniciar la ejecución fue realizado el 05 diciembre de 2012. 11 H11. M 1. D3 Así mismo, en este contrato se observó otro factor determinante del desorden administrativo; consistente en una falta de planeación y control en la ejecución del contrato, al evidenciarse que a pesar de haberse definido en un informe da supervisión del dla 15 de diciembre de 2012 que el contrato debla suspenderse por ser temporada de fin de año y esa situación complicaba la X X X X consecución de los productos a ser suministrados dentro de la ejecución; ese mismo día se autorizó por parte del supervisor del contrato el giro del 50% del ANTICIPO. Estudios y Diseños Previos en la planeación de obras: El municipio de Purificación Tolima suscribió entre otros el convenio 076 del 2011 cuyo objeto es 'aunar esfuerzos para realizar la construcción estación de bombeo y emisario de aguas negras, rehabilitación sistema de evacuación de agua lluvias y terminación de red de acueducto urbanización el triunfo del municipio de Purificación Tolima' El municipio de Purificación para la ejecución de los proyectos que a continuación se relacionan: 12 Presentó las siguientes deficiencias: H12. Al2. D4 1] No realizó los diseños II No contar con las licencia de construcción ti No presento especificaciones técnicas de las obras a ejecutar, dejando a Nom potestad de Contratista la ejecución de las obras. Lo anterior, debido a falta de planeación de la Administración, b que genero incertidumbre en la adecuada ejecución de la obra e inobservancia de la Ley 80 de 1993 en su artículo 25 e incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 8° del Decreto 2170 de 2002. Por lo anterior esta observación tiene una incidencia disciplinaria Legalización de obras: El municipio de Purificación, en desarrollo del contrato No. 299 de 2011, cuyo objeto fue Realizar la ejecución del proyecto de redes de media y baja tensión, Subestación. Alumbrado Público Urbanización "Villa del Carmen" por un valor inicial de $51.520.000, ejecutó a 28 de julio de 2012, ítems no previstos por $ 17.384.200, sin que eréstiera un acuerdo previo entre las panes que permitiera su realización y sin que estas obras adicionales se encontraran amparadas por un certificado de H13. 13 Al 3 disponibilidad presupuestal, a la fecha el Contrato se encuentra liquidado y el contrafista se reservó el derecho a reclamaciones. Debido a deficiencias de seguimiento y control por parte de la Interventoría y supervisión y a incumplimiento del contratista lo cual podrá general un detrimento patrimonial por un valor da $17.384.200 de obras ejecutada sin disponibilidad presupuestal. 81 X TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN Hallazgo Código 14 H14. A14 Cuantía $ Pago de aportes: El municipio de Purificación , en desarrollo de los contratos No. 294 de 2011 y No. 295 de 2011, no ejerció control al pago de aportes al sistema de seguridad social. porque el Ingeniero contratista para la Intenentoría de las obras, entre octubre de 2011 y diciembre de 2011, pagó aportes en salud en una cooperativa coma empleado independiente cuando mensual debió pagar $1.264.198 liquidado sobre un Ingreso Base de Cotización -10C- que para los dos contratos que se especifica debió ser la suma total de $2528.397 cono se puede observar en la siguiente tabla: Adrn Fiscal Discip Penal x Debido a consciente decisión del contratista y falta de diligencia de la Administración en la verificación del pago de aportes a seguridad social, b que generó evasión al pago de aportes en cuantía indeterminada pues la planas aportada no ind ca cual fue su cotización e incumplimiento del mandato de la Ley 789 de 2002. Manejo de anticipos y devolución de rendimientos financieros. El municipio de Purificación en la Vigencia 2012, suscribió el Convenio No. 020 con Purifica para aunar esfuerzos para la reposición de un tramo de alcantarillado de aguas negras en el barrio camilo torres desde el semen frente a la casa de la familia Bermúdez hasta la carretera segunda frente al antiguo hospital, de los recursos entregados al contratista (Purifica) en calidad de anticipo, se giró la totalidad de los recursos asignados por el Municipio para dicho convenio, es decir el valor de $199.855.718 millones, se presentan 15 H15. A15. D5 algunas de las siguientes irregularidades: fue girado el 28 de diciembre el monta total del convenio, Purifica contrata y ejecuta la obra y al final del ejercicio hace la devolución de los recursos no ejecutadas sin los debidos rendimientos generados como se muestra en la siguiente tabla de cálculo, que X X son aprox Lo anterior, debido a deficiente control de la Administración y de la interventor- fa e incorrecta decisión del Cooperante, lo que generó manejo irregular del anticipo, afectación de los recursos del ente territorial al no percibir los rendimientos financieros a que tenía derecho en cuantía de $1.242.241,99 16 H16. A16 Falencias en la Aplicación de la ley de Archivo Se evidencia la falta de unidad documental de acuerdo con lo establecido en la ley de archivo de 59c de 2000, por cuanto, aunque be wedientes de los convenios y contratos se encuentran en el Oficina de Contratación debidamente archivaca, ePste información importante sobre los citados eqsedientes que se archiva por parte de otros responsables en las diversas x dependencias de la Alcaldía H17. 17 A17. F1. D6 Faltantes y calidad de obras encontrados en contratos: Debido a deficiencias de seguimiento y control por parte de la Interventoría y supervisión y a incumplimiento del contratista b cual podrá general un detrimentotrimonial en el contrato No. 212 de 2012 obra latentes y dañas 56.80158E1,58 X X X O„ Lk1" ru DESCRIPCIÓN Código 18 H18. A18. E2.p7 TIPO DE HALLAZGO Hallazgo Cuantía $ Contratos de Interventorla no ejecutados. El municipio de Purificación, en desarrollo de los contratos No. 294 de 2011 y No. 295 de 2011, pago el total de las interventorías sin que el contratista cumpliera con las obligaciones consignadas en la cláusula segunda: Obligaciones del Interventor. En la carpeta del Contrato no reposan los informes de este, solo se avala su pago con el informe del Supervisor que indica que cumplió a cabalidad el objeto del contrato. Así mismo no acredita el personal que ofrece en la propuesta. No existe soporte que evidencie la ejecución de dichos contratos. 21.780.000,00 Adm Fiscal X X Discip Penal X Debido a deficiencias de seguimiento y control por parte de la supervisión y a incumplimiento del contratista lo cual general un presunto detrimento patrimonial por un valor de $21.780.000 de estas interventorías no ejecutadas. Inadecuada Planeación de Contrato: El Municipio de Purificación Tolima suscribió el Contrato 309 del 2011 cuyo objeto es "Realizar mejoramiento de vivienda consistente en la construcción de pozos sépticos para familias del sector rural del municipio de Purificación Tolima° una vez suscrito fue iniciado, suspendido, reiniciado y liquidado de mutuo acuerdo por no contar aún con las tantas beneficiadas del programa. 19 H19. A19. D8 Lo anterior debido a ausencia de planeación, seguimiento y control en la ejecución de los contratos por parte de la Administración. El Municipio de Purificación Tolima suscribió el Contrato 309 del 2011 cuyo objeto es x X °Realiza' mejoramiento de vivienda consistente en la construcción de pozos sépticos para familias del sector rural del municipio de Purificación Taima" una vez suscrito fue iniciado, suspendido, reiniciado y liquidado de mutuo acuerdo por no contar aún con las familias beneficiadas del programa. Cambios en Propuesta presentada. El municipio de Purificación en la vigencia 2011 suscribió los contratos No. 231, cuyo objeto es Realizar la Interventoria técnica, administrativa y financiera al convenio de interés publico No. 015 de 20 H20. A20. F3' fecha 1 de marzo de 2011, que tiene por objeto: Aunar esfuerzos para realizar la construcción de la última fase de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Vereda Chencha I y obras complementarias para la puesta en funcionamientos, en el cual se evidenció que no se cumplió durante la ejecución con la oferta y el personal propuesto, haciendo modificaciones que el supervisor avala en los pagos ejecutados sin la debida verificación. De acuerdo con el análisis realizado, se pudo evidenciar un cambio en las condiciones iniciales pactadas, sin que el Supervisor de dicho contrato efectuara aclaración al respecto. Lo anterior debido a una inadecuada supervisión por parte de la Administración, asi como del contratista al cambiar las condiciones pactadas inicialmente. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de de $31,840,000 83 31.840.000,00 X X TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN Hallazgo Código Cuantía $ Adm Fiscal Discip Penal Estudios Previos Convenio 022 DE 2012. AnaFizado el Convenio No. 0122012 firmado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Purificación "Purifica" y la Alcaldía Municipal se determinó: • Consiste en un contrato de mantenimiento del alumbrado público, firmado por el municipio de Purificación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 'Purifica". dicho convenio se realiza con base a un acuerdo del concejo municipal en donde se autoriza a "Purifica: para que an-pfiara su razón social y pudiese entrar a firmar dicho convenio. finalmente purifica terceriza (contrata a un tercero) las actividades que debe desarrollar y por medio de subcontratos ejecuta solo una de las actividades establecidas en el objeto del contrato. (mantenimiento de la redes). 21 H21. • Según los estudios pedos, en el inventario de luminarias en mal estado del A21. D9 alumbrado público del municipio se encontraban más de 350 lámparas (folio X X 23.). sin embargo, finalmente no las cambian y solo se realiza el mantenimiento del alumbrado público en donde invirtieron ($118299.288,0o) de los $ 821' millones del contrato inicial. En dicho contrato se presupuestó cambiar 554 luminarias por un valor de $ 679 millones aproximadamente. • Según el acta No. 01 del 15 de agosto del 2012 'dada la cantidad de luminarias en mal estado se hace necesario modificar la cantidad de materiales eléctricos y postes a adquirir. sin embargo, el contrato se liquida por mutuo acuerdo. Se evidencia la deficiente planeación, con muy poco control a la gestión al no ejecutar La totalidad del convenio, y en el acta de liquidación no se deja estipulado claramente las motivaciones de la liquidación de mutuo acuerdo sin cumplimiento del objeto contractual en su totalidad. 1111UIRICS líe intervenuala y zopa' Vlb1011, e- =I an dUel ue leder., (Keil ue actividades (folio 77-80) de fecha 24 de enero de 2012, que se anexaron dos (2) informes de actividades correspondientes a los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, solo se evidencia el informe final de actividades ( folios 47-49) de fecha 25 de enero de 2012. b- El Centro de Bienestar del Anciano — San Vicente de Paul- relaciona unos listados de adultos mayores institucionalizados y subsidiados por la Alcaldía municipal (folios 50-54), correspondientes a los meses de octubre y diciembre de 2011, en donde se evidencia que un total de seis (6) ancianos fallecieron durante la ejecución del convenio. ahora bien, en el informe de supenAsión elaborado por la secretaria de salud y protección (sin fecha) evidenciado en los folios 79-80 del spediente, se H22. A 22 22. F4. D10. presenta el siguiente cuadro. De acuerdo con el análisis realizado, se pudo evidenciar une incorrecta i nvers ón de los recursos, según lo consignado por el supervisor en su informe final quien indica que el mes de atención de los adultos es de $20000000 y para 45 días emplea la suma de $40.000.000. Por lo que el Contratista invirtió los recursos a su crite'io sin el debido control de la Administración a través del Supervisor, dejando un recurso aplicado sin debida justificación. Lo anterior debido a una inadecuada supervisión por parte de la Administración. En el informe final se evidencia planilla de Adultos del mes de Octubre cuando para esa época aún no Salía el convenio. i Por lo anterior easte un posible daño patrimonial de $10.709.010, teniendo en cuenta el tiempo de atención de los adultos mayores entre el 25 de nmitennbre de 2011 y el 9 de enero de 2012, cuando se completan los 45 días de ejecución, así mismo se descuenta la inversión de desayunos, almuerzos, cena, refrigerio y hotelería de los cinco (5) Adultos fallecidos entre el 24 de diciembre y el 3 de enero. 10.192.057,00 X X X DESCRIPCIÓN Código TIPO DE HALLAZGO Hallazgo Cuantía $ Adm Fiscal Discip Penal Calidad de obra y procesos constructivos: El Municipio de Purificación en la vigencia 2011, suscribió los contrato No. 302,303 cuyo objeto fue 302 de 2011 para realizar el mejoramiento da vivienda consistente en habitaciones, en el municipio de purificación Toffma" y contrato 303 del 2011 cuyo objeto es 'realizar la construcción de unidades higiénicas para manejo y preparación de alimentos con sistema de tratamientos y disposición de aguas grises en le zona rural del municipio de Purificación Tolimar 1. La Interventoría de la obra no cumplió con los requisitos que establece la Norma (Supervisión Técnica). 2. Después de revisada las habitaciones del contrato 302 del 2011 y las unidades higiénicas del contrato 303 del 2011 se pudo constatar que presenta malos acabados en la mampostería se observó que el mortero de pega presentaba áreas entre 4, 5, 6, y 7 centlmetros de ancho, Las 23 H23 A23 marrposterla son de muy mala calidad. Se presentan agrietamientos en las habitaciones y cocinas. Se evidencia en la visita deficiencia en los acabados y de las columnas y vigas en concreto, también se observó exposición del acero de refuerzo que debe tener como mínimo un recubrimiento de 4cm para la mayoría de las estructuras. Se constató que se fundieron vigas y columnas aplicando inicialmente una X mezcla de concreto y dejando un largo tiempo para la fundir el resto de la estructura. Lo cual debilita este elemento estructural y en el momento de someterla a una carga la posibilidad de falla es alta. No se contó con un control efectivo real y suficiente en la ejecución del contrato ya que se destinaron los recursos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas en construcción y calidad de obra establecida en el nuevo código colombiano de construcción y sismo resistencia. 3. Lo anterior debido e ausencia da planeación, seguimiento y control en la ejecución del Convenio por parle de la Administración y a falta de Interventoría durante su ejecución; b que generó incumplimiento del Convenio, incertidumbre en la calidad cantidad y tempo de la obra. Calidad de Obra y falta de planeación: El Municipio de Purificación en la vigencia 2011, suscribió los contrato No. 349 cuyo objeto fue realizar la rehabilitación de la vía Purificación -vereda cheche asoleado del kilómetro 8+200 al kilómetro 10+200 del municipio de Purificación Tofima H24 24 A24. D11. Se evidencio lata de cunetas que permita recoger las aguas lluvias y su ausencia está produciendo un agrietamiento en la vía en los Kilómetros 8+800, 9+800 y 10+100 en la vía que de Purificación conduce a la Vereda Chencha Asoleado. Se presenta un presunto detrimento patrimonial por un valor $1.234.000 debido a las grietas que se presentan. Lo anterior debido a ausencia de planeación, seguimiento y control en la ejecución del Contrato por parte de la Administración 85 x X