Cofi¡co O¡gt¡net** d¡Dc*rofo gPrognso CONVENIO INTERINSTITUC¡ONAL DE COFINANCIAIIi¡ENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS y/o PROYECTOS, CON EL APORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS DEPARTAi'IENTALES DE DESARROLLO CONVENIO No.053-2012 En el municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso el día lunes veintisiete de agosto de dos mil doce, NOSOTROS: RIGOBERTO ANTONIO SALAZAR GARCIA de sesenta y seis años, casado, Guatemalteco, Profesor de enseñanza media, con domicilio en el municipio de Morazán, El Progreso, quien se identifica con documento Personal de ldentificación -DPl- número UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO NOVENTA Y DOS MtL OCHOCTENTOS SESENTA Y OCHO DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO (1865 92868 2204) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad de PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO DEPARTAilIIENTAL DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, que en lo sucesivo del presente Convenio se denominará 'EL GONSEJO DEPARTATENTAL", lo que acredito con: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número veintidós (22) de fecha diez de febrero del año dos mil doce (AtCI2t2012); b) Acta de toma de posesión del cargo número CERO CERO SEIS GUION DOS MtL DOCE (006-2012) (3nA2012) suscrita en de fecha TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE el libro registro número CIENTO TREINTA Y DOS GUION NOVENTA Y S¡ETE (132-97), de Gobernación Departamental por la de de Contraloría General El Progreso autorizado Cuentas; CESAR AUGUSTO RODAS ALVAREZ, cincuenta y cuatro años de edad, casado, Guatemalteco, Maestro primaria, con domicilio en el municipio de Sanarate, El Progreso; cédula de yecindad número de de se educación identifica con ) orden D guion cuatro y registro diecinueve mil trescientos sesenta y cinco (D-4 19,365), extendida por elAlcalde Municipal de Sanarate, Departamento de El Progreso, actúo en mi calidad de ALCALDE MUNIGIPAL Y COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SANARATE, Segundo Niveldel Edificio de Góbemación Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, El progreso (502 ) 7 94sl2453 - info@progreso. scep. gob. gt Cü¡.lo Oegt¡n¡ml dcDcraofo EProgr€¡o DEPARTAIiIENTO DE EL PROGRESO, la Municipalidad que represento en lo sucesivo del presente Convenio se denominará "LA UNIDAD EJEGUTOFIA", lo que acredito con: a) Acuerdo de Junta Electoral Departamental número CERO SIETE GUION DOS MIL ONCE (07-2011) de fecha Veintidós de Septiembre de dos mil once (22109/2011); y b) certificación delActa de toma de posesión del cargo número CERO CERO UNO GUION DOS MIL DOCE (001-2012), de fecha quince de enero de dos mil doce (1510112012), suscrita en el libro de actas del Concejo Municipal de la Municipalidad de Sanarate Departamento de El Progreso y, BLANCA LIDIA ARÉVALO MOLINA, de sesenta y dos años de edad, casada, Guatemalteca, Trabajadora Social, con domicilio en Sanarate, departamento de El Progreso, se identifica con cédula de vecindad número de orden D guion cuatro y registro diecisiete mil doscientos cincuenta y siete (D4 17,257), extendida por elAlcalde Municipal de Sanarate, Departamento de El Progreso, actúo en mi calidad de ALCALDESA COIUUNITARIA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE SECTOR PLAN GRANDE ZONA 2, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAIIIENTO DE EL PROGRESO, que en lo sucesivo del presente Convenio se denominará "EL CONSEJO COltlUNlTARlO", lo que acredito con: a) Certificación del Acta de Asamblea de integración del "CONSEJO COMUNITARIO", de fecha veinte de marzo del año dos mil doce (20/03t2012), inscrita en el Registro de Personas jurídicas a número cero cero nueve guion dos mil doce (009-2012) de la Municipalidad de Sanarate del departamento de El Progreso; b) Certificación del Acuerdo de contenido de Nombramiento fecha veinte de marzo de dos mil doce (2010312012) emitido por la municipalidad de Sanarate. Los comparecientes manifestamos ser de los datos de identificación personales consignados, que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para otorgar el presente INTERINSTITUCIONAL DE COFINANCIAMIENTO, PARA LA CONVENIO REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO: ltlEJORAi,llENTO CALLE (TIENDA DE DONA JUANITA Segundo Nivel del Edificio U:9ql.It:ción Departamental, Banio Las Joyas, Guastatoya, El progreso (502) 7945-2453 - [email protected] I cc¡¡o I O¡ntÉn¡md I d¡l¡crrrolo lEPrognlo LARTOS) SECTOR RilTO ZONA 2, CABECERA MUNtCtpAL SANARATE, CóDtcO SNIP NÚMERO 116173 de conformidad con las siguientes cláusulas: PRI il E R A: ANTECEDENTES: Desde hace mucho tiempo ha surgido la necesidad de el mejoramiento de calles a través de la solicitud de el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) al alcalde municipal sobre lo prioritario que es el mejoramiento de dicha calle, el cual en épocas de lluvia se vuelven difícil de transitar, por lo bual el alcalde realiza las ges'tiones necesarias para atender dicha solicitud y dar una solución de apoyo a la necesidad de la población debido a eso se realizaron los estudios respectivos para llevar a cabo dicho proyecto y con ello poder mejorar las condiciones de las calles de acceso y mejoras aldesanollo e infraestructura del municipio de Sanarate.---:--- SE C U N D A:,iUNDAM : El presente Convenio se fundamenta en el artículo 43 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal 20'12, Decreto 33-2011; 10 literal a) y e) de la Ley de los Consejos de Desanollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, ambos dei Congreso de la República y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 461-2002; Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento contenido en Acuerdo Gubernativo número 1056-92; 10 inciso 2) de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, fVA, Decreto número 27-92, delCongreso de la República y sus reformas.----- T E RG E RA: OBJETO DELCONVENIO: Losotorgantesen nombreyque representación de las entidades que cada uno representa, convenimos en cofinanciar la ejecución del Proyecto denominado MEJORAiIIIENTO CALLE (TIENDA DE DOÑA JUANITA LARIOS) SECTOR RilTO ZONA 2, CABECERA MUNtCtpAL SANARATE EL PROGRESO ubicado en CALLE (TIENDA DE DOÑA JUANITA LARTOS) SECTOR RilTO ZONA 2, CABECERA lUlUNlClPAL, municipio de SANARATE, departamento de EL PROGRESO, el cual consiste en:--------UN¡DAD DE No. 7 RENGTONES DE TMBAJO Preliminares lreplanteo toposráfico) Segundo Nivel del Edificio PRECIO MED¡DA CANTIDAD DIA 1.00 UNITARIO Q 2,501.52 PRECIOTOTAL a 2,50L.52 o9-!1ít¡mlción Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, El progreso (502) 7945-2453 - [email protected] Cado D.Fün rtd 4 dcDnrmlo gPrlgn*o Corte, levantado y ret¡ro de empedrado 2 existente M3 s0.00 a 283.7s 3 Corte de caiuela M3 1,33.00 a fl3.40 4 Conformación de sub-rasante Relleno y conformación de base 5 e=0.15 m M2 666.00 M3 6 Colocado de carpeta adoquín 23,062.2A a 51.04 a a a 133.00 a 333.88 44,406.04 M2 666.00 a a $2.L2 Q 101,311.92 ML 188.00 a 89.86 a 15,893.68 ML 334.00 a 101.7s a 33,984.50 14,187.50 40,652.64 Construcción de llaves transversales 7 0.10x0.20 m f c L7ilks.lcm2 Construcción de bordillo de 0.10x0.30 m 8 f cLTSkElcmZ TOTAT Q 277,000.00 DESCRIPCÉN DEL PROYECTO: El proyecto consiste básicamente en 1.00 día de preliminares (replante topográfico), 50.00m3 de corte, levantado y retiro de empedrado existente, 133.00m3 de corte de cajuela, 666.00m2 conformación de sub-rasante, 133.00m3 de relleno y conformación de base e=0.15_m, 666.00m2 de colocado de carpeta adoquín, 188.00m1 de construcción de llaves transversales 0.10x0.20_m 175kglcm2, 334.00m1 de construcción de bordillo de 0.10x0.30_m fc fc 175kglcm2. El diclamen técnico de este proyecto ha sido aprobado por la Unidad Técnica Departamental del CODEDE EL PROGRESO, asentada en el acta número cero cero nueve guión dos mil doce (009-2012) de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil doc,e (2410812012)-------- C U A R T A : DEL COFINANCIAMIENTO DEL PROYEGTO: El costo del proyecto será financiado en forma tripartita en la siguiente forma: a) Con aporte del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal dos mil doce, a través de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL', con la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00/100 (276,000.00) que equivale al NOVENTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y CUATRO por ciento (99.6a%); b) "LA UNIDAD EJECUTOFLA", con la cantidad de QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (500.00), que equivale al CERO PUNTO DIECIOCHO por ciento (0.18olo); y c) la Comunidad, representada a través de "EL CONSEJO COIUUNITARIO", con la cantidad de QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (500.00), que equivale al CERO PUNTO DIECIOCHO por ciento (0.18%). En Segundo Niveldel Edificio d:_9bLt*lción Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, iilprogreso (502) 794S2453 - info@progreso"scep.gob.gt lcmrlo ¡rrbn¡m¡ I I dcDcryrcfo IEP¡ogturo consecuencia el monto del presente Convenio asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y STETE MIL QUETZALES CON 00/100 (277,000.00).----- Q U I N T A: FORiIA DE ENTREGA DE LOS APORTES DEL GONSEJO @UnavezsuscritoelpresenteConvenio,'ELcoNsEJo DEPARTAMENTAL" se compromete a gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas los recursos financieros correspondientes, los que una vez hayan sido recibidos, serán entregados a "LA UNIDAD EJECUTORA", en la siguiente forma : a) De conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y 34 de su Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo 1056-92; 31 literal d) y 43 de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, Decreto 33-2011 del Congreso de la República, en calidad de anticipo, se entregará el equivalente al veinte por ciento (20To\ de la parte que le corresponde, siempre EJECUTORA" haya cumplido con los requisitos legales y cuando "LA UNIDAD del procedimiento de cotización o licitación pública, según el caso, que para el efecto estabtecen los artículos del 9 al 42, del 47 al 49, 64, 66,71,73,74,76 y 78 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como del 5 al 17, 26, 96, 37, 42 y dd 45 al 54 bis de su Reglamento. El referido anticipo deberá ser amortizado o descontado en los porcentajes que se fijen en el contrato suscrito con el contratista, conforme el y cronograma simultáneamente al pago de las estimaciones de trabajo del avance físico del proyecto. b) SUBS¡GUIENTES DESEiiBOLSOS: Al tenor del artículo 40 y 43 de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Físcal dos mil doce, "EL CONSEJO el Ministerio de Finanzas DEPARTAIIIIENTAL" conforme los aportes que le haga Públicas, trasladará a "LA UNIDAD EJECUTORA" conforme al avance físico de la obra registrada en el Sistema Nacional de lnversión Pública- SNIP-, por la Unidad Técnica del Consejo Departamental de Desarrollo, siendo condición indispensable que dicha Unidad cumpla con los requisitos que establece el artículo Contrataciones del Estado; 35, 38 59, 62, 65, de la Ley de y 39 de su Reglamento. c) DESEMBOLSO DEL Segundo Nivel del Edificio de Gébernación Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, El progreso (502) 7945-2453 - [email protected] lcm¡o lOrgtÉngn¡t I dcD¡ruolo lEProgilto SALDO : De conformidad con el artículo 43 literal c) de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, Decreto 33-2011 del Congreso de la República, el último desembolso se hará a 'LA UNIDAD EJECUTORA''contra la entrega de la obra debidamente terminada y el informe favorable de la supervisión por parte de "EL CONSEJO DEPARTAI,IENTAL", siempre y cuando se haya cumplido a cabalidad con lo que para el efecto establecen los artículos 55, 56, 57, 67, 68 y 69 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus reformas; 30, 31, 33 y 39 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 1 056-92.r-c---.--------- S E X T A : IIiODALIDAD DE EJECUCION: "LA UNIDAD EJECUTOFIA" por este acto expresamente se compromete a ejecutar el proyecto-gbjeto del presente mediante la suscripción de contrato de obra o proyecto suscrito con empresas individuales o jurídicas de sólido prestigio, reconocida capacidad acuerdo a y experiencia la naturaleza de proyecto, así como de solvencia económica, previo cumplimiento de lo que para el efecto establecen los artículos del 35, 36; del 38 al42; 47,48,49, 64, 65, 66, 76, 78, 80 de Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República; 5, 6, 16, 16bis, Convenio, 1'7 y.26, la el 9, al26: 28,29,33, Ley de Contrataciones del 7,8,9, de su Reglamento contenido en Acuerdo de 10, 12, 12bis, 14, 15, Gubernativo 1056-92, así como haber cumplido por parte del Contratista la entrega de las fianza respectivas s É p T I M A: CONTRATOS NO PERIUIIT¡DOS. De conformidad con el artículo 29 de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2012, Decreto 33-2A11 del Congreso de la República, le queda terminantemente prohibido a "LA UNIDAD EJECUTORA" suscribir contratos de ejecución de obras con Organizaciones no Gubemamentales ONG's, así como ejecutar bajo la modalidad administrativa directa. Además el contratista adjudicado en el proceso de cotización y licitación no podrá subcontratar la ejecución totalo parcialde la obra o proyecto La obra referida se ejecutará dentro de un plazo de cuatro meses de conformidad con el cronograma de Segundo Niveldel Edificio de Gobemación Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, El progreso (502) 794e2453 - [email protected] ,*ffi, trabajo, computados Cardo DfLn riC dcDcnolo gPrognlo a paÉir de que "LA UNIDAD EJECUTORA" y el contratista suscriban el acta de inicio de los trabajos, los cuales responden a la programación para la ejecución delcontrato suscrito con el contratista. N O V E N A: DE LA ADiIINISTRACION DE LOS RECURSOS. "EL CONSEJO DEPARTAIiIENTAL" trasladará los desembolsos de EJECUTORA"' mediante cheques no negociables, única de la Cuenta Unica del Tesoro Municipal, con cargo a inversión y a "LA UN¡DAD a exclusivamente nombre la cuenta escritural Especifica a nombre del proyecto. La n'LA UNIDAD EJECUTORA" deberá entregar al Consejo Departamental de Desarrollo, copia certificada del Qletín de Caja "Movimiento Diario \ por Cuenta Corriente", de la cuenta escritural especifica del proyecto, al momento de realizar cada transacción. D É C I M A: RESPONSAB¡LIDADES DE LAS PARTES. A) Responsabilidades de "EL CONSEJO DEPARTAiIENTAL" a) Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la materia, especialmente el procedimiento de cotización o licitación pública que establece la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, así como las normas de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, Decreto 33-2011 del Congreso de la República; b) Entregar el ' aporte comprometido en el presente Convenio, conforme las transferencias que le haga el Ministerio de Finanzas Públicas, verificando que los demás entes cofinancistas hayan realizado sus respectivas aportaciones en la forma, proporción y plazo establecidos; c) Que la adjudicación del proyecto u obra se haga a persona individual o jurídica, que haya cumplido con los requisitos legales establecidos, y que sea de sólido prestigio, capacidad y experiencia de acuerdo a la naturaleza del proyecto a ejecutar y de solvencia económica; d) Velar por que "LA UNIDAD EJECUTORA" suscriba con el contratista contrato administrativo o escritura pública, en el que se pacten las obligaciones de las partes de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo transcribirse las especificaciones generales y Segundo Nivel del Edificio O9_lofmgción Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, (502) 794S2453 - [email protected] técnicas, fl progreso lconrlo I ¡rtÉmm¡l I dcbcsrolo lEPlognso incorporando al mismo los planos completos autorizados por profesional de la materia, cronograma de trabajo, costos unitarios y totales de la obra; e) Supervisar la ejecución física, administrativa y financiera del proyecto u obra, para el efecto se deberá mantener en el lugar del proyecto u obra una bitácora en donde se hará constar el avance físico y financiero y otros aspectos relevantes en la ejecución de la misma; f) Asegurarse que la obra se realice en tiempo, conforme al cronograma de ejecución aprobado, los costos previstos y que los desembolsos proporcionados DEPARTAiIENTAL", provenientes del Ministerio por "EL CONSEJO de Finanzas Públicas; g) Rendir informes a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, sobre el avance físico y financiero de las obras, sin necesida{ de requerimiento alguno, dentro de los I prirneros TRES (3) días de cada mes, en los formularios establecidos para el efecto, reportando las anomalías o irregularidades que observe, para que se le proporcione la asesoría que corresponda; h) Suspender los desembolsos, así como exigir el reintegro del monlo delanticipo y los desembolsos otorgados a "LA UNIDAD EJECUTORA", en caso que dentro del plazo de dos (2) días, contados a partir de la entrega del anticipo, no presenta a'r'EL CONSEJO DEPARTAiIENTAL", constancia de apertura de la cuenta bancaria del proyecto, así como haber realizado los depósitos respectivos, remitiendo fotocopia de la boleta de depósito; si no se inicia el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) días contados a pertir de la aprobación del contrato, y ya se hubiese entregado el anticipo; cuande se identifiquen anomalías o irregularidades de orden administrativo, técnico planos o financiero, en especial cuando se incumplan los contratos, diseñss, o espqcificaciones generales o técnicas, sin perjuicio de la deducción de las responsa[ilidades legales conespondientes; i) Registrar este convenio en el Sistema de lnversión Pública (SNIP), a más tardar cinco Nacional ,'l después de su firma; i) Remitir copia de este Convenio dentro de los treinta días hábiles siguientes General a su suscripción, a la Unidad de Registro de Contratos de la de Cuentas; k) Reintegrar días Contraloría de oficio a la Cuenta 'Gobierno de la República-Fondo Común" los intereses que se generen por los depósitos de las cuentas segundo Nivel del Edificio d:_9qry*lción Departamental, Banio Las Joyas, Gr;astatoya, El progreso (502) 7S4S-24S3 - [email protected] Cfi¡do O¡ft¡n¡m¿ dcDc¡uolo trPrognso const¡tuidas en el sistema bancario nacional; k) "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" será responsable del reintegro de los intereses generados por los recursos trasladados; l) Nombrar a un representante para integrar a Comisión Receptora y Liquidadora del proyecto u obra; dicha Comisión tendrá como finalidad determinar que la misma ha sido conclu¡da conforme los estándares de calidad y funcionamiento óptimos, y que efectuado de acuerdo con las especificaciones pactadas. A se haya RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJEGUTORA: La Municipalidad constituida en Unidad Ejecutora, asume las siguientes responsabilidades: a) Aportar en forma proporcional el monto acordado en el presente Convenio, debiendo presentar a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" fotocopia de la boleta del depósito en la cuenta especifica del proyecto u obra; b) Acreditar en forma documentalque el inmueble en donde se ejecutará la obra, es propiedad del Estado o de la Municipalidad, caso contrario que tiene la posesión legítima del inmueble, c) Cumplir a cabalidad con el procedimiento de cotización o licitación pública, de conformidad con lo que para el efecto establecen los artículos del 47, 48,49, 04, 65, 66, 76, 78, 80 de la 9, al 26; 28,29,33, 35, 36; del 38 al 42 ; Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 , del Congresó de la República y sus reformas; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12bis, 14, 15,16, 16bis, 17 y 26, del Reglamento; d) Garantizar la operación, mantenimiento, conservación y uso adecuado del proyecto, salvo que por el tipo de obra, corresponda la rectoría de los Ministerios corespondientes; e) velar porque el Contratista cumpla a cabalidad con el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 0 Supervisar la ejecucién de la obra o proyecto, a efecto de que se cumpla con el q'onograma establecido y la calidad de la obra; g) Cumplir con lo regulado por las Normas de Transparencia contenidas en el Acuerdo Ministerial número 24-2010, de fecha veintidós de abril de dos mil diez, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, h) Reintegrar de oficio a la Cuenta "Gobierno de la República-Fondo Común" los intereses que se generen por los depésitos de los recursos financieros que haya recibido; i) Llevar los registros contables y técnicos del proyecto u obra; documentos y comprobantes Segundo Niveldel Edificio de Gobemación Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, El progreso (502) 7$4S24SJ - [email protected] lcm¡o lOsü¡rm¡ 10 I drD¡¡¿mfo IgPrognro que deberá conservar por lo menos durante los diez años posteriores a la finalización de la misma, para efectos de su fiscalización; j) Elaborar y colocar en el lugar físico en que se realice la obra, un rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, monto, Gobierno de la República y Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, de conformidad con las especificaciones técnicas que proporcione "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"; obra o l) No realizar ningún cambio de la proyecto, sin la previa autorización de los entes cofinancistas, emitiendo las órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra, como lo establecen los artículos 52 de la Ley de Contrataciones del Estado; y 28 de Reglamento; su ml Presentar a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" informes de avance físico y financiero del proyecto u obra, dentro de los primeros dos (02) días de cada mes; y, cuando se finalice la obra, remitir informe a "EL CONSEJO", a la Contraloría General de Cuentas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; n) Permitil. en cualquier momento el control, seguimiento y administrativa y financiera DEPARTAITIENTAL'; ñ) evaluación, física, que para el efecto practique "EL Nombrar a un representante para integrar CONSEJO la Comisión Receptora y Liquidadora del proyecto u obra; o) Remitir a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, en un período de no mayor de quince (15) días hábiles después de concluida y recibida la obra, copias de las actas de recepción y liquidación de la misma; p) Remitir fotocopias de las actas relacionadas en la literal anterior a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para que formen parte del expediente de las obras registradas en el Sistema Nacional de lnversión Pública (SNIP). GOiIUNITAFIO:'. Son Cl RESPONSABILIDADES responsabilidades de "EL DE "EL CONSEJO CONSEJO COi,IUNITARIO' RESPONSABILIPADE.$ DE "EL CONSEJO GOtlllUNlTARlO": Son responsabilidades de la comunidad legalmente organizada a través de "EL CONSEJO GOMUNITARIO", Segundo Niveldel Edificio de Gobemación Depañamental, Banio Las Joyas, Guastatoya, Elprogreso (502) 7945-2453 - [email protected] lcm¡lo 11 l¡ptLnrt* dcDwrolo I lEPrcgrooo además de cumplir con las leyes y reglamentos respectivos: a) Aportar en forma proporcional el monto acordado en el presente Convenio, remitiendo a "EL CONSEJO DEPARTAIIIENTAL", en un plazo que no exceda de diez (10) días, contados a partir de la firma del convenio, copia de la boleta del depósito en la cuenta específica del proyecto, así como de los subsiguientes desembolsos; b) Si el aporte establecido se traduce en mano de obra, materiales, terrenos, instalaciones, éste se proporcionará de forma inmediata, asignándole un valor monetario; c) Constituirse en un órgano o comisión de vigilancia a efecto de que la obra se realice en el plazo, cantidad y calidad contenidos en los documentos técnicos y legales; d) Con apoyo de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- velar porque en la ejecución del proyecto u obra se respeten los planos y especificaciones técnicas convenidas; e) lnformar a "EL CONSEJO DEPARIAT$ENTAL" de cualquier anomalía o inegularidad en la ejecución del proyecto u obra; e) Participar en la recepción y liquidación del proyecto u obra, nombrando para el efecto a un representante para integrar la Comisión Receptora y Liquidadora; f) Hacer constar cualquier modificación o circunstancia no prevista que afecte la ejecución del proyecto u obra, suscribiendo el acta respectiva en el libro autorizado para el efecto. En cuanto a la recepcién y liquidación y finiquito de la obra o proyecto, las partes cada una en la calidad con que actuarnos, expresamente nos comprometemos a cumplir a cabalidad y en lo que sea aplicable, lo que para el efecto establecen los artículos 55, 56, 57,67 y de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de reformas; 30, 31 y 39 literal b) la 68 de la Ley República y sus del Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo 1056-92.-:-r---;--ruE oÉclul Sec,ur,¡ol: snnclÓru pon lrRnso e¡¡ u erurReel: "LA UNIDAD EJECUTORA" :advertirá al Contratista sobre sanción a que se hará acreedor por cualquier atraso en la entrega de la obra o proyecto que le sea imputable, el cual consiste en una multa por cada día de atraso, descontando el equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 0/00) deltotal del contrato, así mismo si se contraviene total o parcialmente las Segundo Nivel del Edificio de Gobemación Departamental, Barrio Las.loyas, Guastatoya, El progreso (502) 794S2453 - [email protected] I2 lcm¿o IDrp'Én rf¡t I doDo¡¡ofo o lEhogn especificaciones contenidas en el convenio, perjudicando los intereses del Estado y por variaciones de calidad, cantidad del objeto del mismo y no subsana el incumplimiento dentro del plazo que para el efecto le fije, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la conformidad con lo que para el efecto establecen los artículos 85 negociación, de y 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. oÉc¡mn rERcrRn: pRoHlelcloNes. Queda prohibido a "LA UNIDAD EJECUTORA": a) Ceder los derechos provenientes del presente convenio o utilizar de forma unilateral los fondos para fines distintos para los que fueron convenidos; b) Utilizar los recursos financieros recibidos, en una obra distinta para la que están asignados, lo cual será objeto de acciones penales; c) Delegar la ejecución y/o administración del proyecto u obra a otra Unidad/ Ejecutora, en caso de incumplimiento, será causal de rescisión unilateral del convenio, y en consecuencia del reintegro total a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" de los recursos transferidos. d) Transferir los recursos financieros a fideicomisos o cualquier otra figura financiera o de cualquier índole incompatible con el presente convenio. DÉcluA cunntn: cnso oe lncumpumlento. La ,,uNtDAD EJEcuroRA,' se compromete a reintegrar a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL", el monto total resultante de lo recibido que se establecerá mediante la evaluación y justiprecio físico, administrativo y financiero, real¡zado en el momento de detectar dicho incumplimiento por causas que le sean imputables, o bien por incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente convenio y leyes aplicables al mismo, sin perjuicio de la deducción de responsabilidades legales que otras el caso amerite, lo que faculta a "EL CONSEJO DEPARTAiIENTAL" a ejecutar las fianzas conespondientes.--DEGIffiA QUINTA: RESOLUCION DE GONTROVERSIAS; Las partes convienen que en caso de controversia relacionada con el presente forma conciliatoria, caso confrario se someterá convenio, las mismas se resolverán de a la vía jurisdiccional correspondiente, mediante la aplicación de la Ley de lo Contencioso Administrativo, renunciando desde ya cada uno en la calidad con que actúa al fuero de su domicilio y sometiéndose a los Segundo Niveldel Edificio de Gobemación Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, Élprogreso (502) 7945-2453 ¡ [email protected] c*do 13 ¡rtm*¿ dcD¡¡uofo gPrcgn$ tribunales de justicia que para el efecto elija "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL". Este Convenio podrá ser modificado únicamente a través de un documento de similar naturaleza jurídica, por las causas determinadas en la ley ó por acuerdo entre las partes. El plazo de ejecución pactado, sólo podrá prorrogarse a través de la suscripción de una adenda, siempre y cuando exista causa justificada y ocurra cualquiera de las siguientes causales: 1) Por caso fortuito o fueza mayor debidamente justificado y comprobado, hechos naturales, antropogénicos o disposiciones legales, que afecten el desarrollo de la ejecución del proyecto u obra; 2) Por la ejecución de nuevos trabajos en la obra. En ningún caso se concederá prónoga del plazo convenido, si el retraso en la obra se debe a circunstancias que reflejen imprudencia, negligencia "UNIDAD EJECUTORA" yla al Departamento de Supervisión de convenio se podrá ampliar, de especificaciones generates o incapacidad imputables a la contratista, situación que será calificada por el "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL". El la misma manera, por cambios y presente adiciones en las y técnicas que durante la ejecución del proyecto u obra resulten necesarios y que se encuentren técnicamente justificados y aprobados por la Unidad Técnica Departamental y por los entes conespondientes. En dicho caso es responsabilidad,de "LA UNIDAD EJECUTORA", cubrir los gastos que representen dichas adiciones o modificaciones. Por ningún motivo se podrá suscribir un convenio ampliatorio cuyo objeto sea el cambio de Unidad Responsable de la Ejecución o de la modalidad de ejecución.-----------.. El presente convenio podrá rescindirse por acuerdo entre las partes; sin embargo "EL CONSEJO DEPARTAIIIIENTAL" se reserva el derecho de rescindirto de forma unilateral sin necesidad de declaración judicial, por las causas siguientes: a) Si "LA UNIDAD EJECUTORA" incumple con cualquiera de las obligaciones del presente convenio; b) Si "LA UNIDAD EJECUTORA", administra el objeto del presente convenio de forma negligente; c) Por cualquier variación que "LA UNIDAD EJECUTORA" realice a las especificaciones generales que forman parte del Segundo Niveldel Edificio d.t_9qU:Inlción Departamental, Bario Las Joyas, Guastatoya, El progreso (502) 7945-2453 - [email protected] l4 Cü$lo fÉHrd dcD¡rrrolo EProgrcro presente convenio, sin la autorizaciín del "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"; d) Por la negativa de n'LA UNIDAD EJECUTOFIA" DEPARTAIIIIENTAL" especialmente ylo la a las fiscalizaciones que "EL CONSEJO Contraloría General si no presenta los registros y de Cuentas pretendan realizar, documentos relacionados con la administración del presente convenio.-- : Damos lectura a todas y cada una de las cláusulas del presente convenio y bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en catorce (14) hojas de papel bond tamaño oficio, con el membrete de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL", e impresas únicamente en su anverso. /,o\R\hn'''"al¿Ot1 f___q-\ sroEr,rrr Él í pne ;.......-Ri -t fu'rrrrrn.,,.-9Y EL PROGRESO. tr{^ ¿ñ5;\ ""uqr}i {*otlu"',,,' s" co,{U i i t T¿ to*f,u"{*.}, r¡¡¡.sil- Plo ¿;&Ail {i,{ ""i¡ od&'"f.ifi,ffI cÉsAR RODAS It,IUN /r SANARA i|oLtNA SECTOR PLAN GRANDE, SANARATE, EL PROGRESO. ACTA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS. En et municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso el día lunes veintisiete de agosto del dos mil doce, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden SON AUTENflCAS por haber sido puestas en mi presencia por lo señores RIGOBERTO ANTONIO SALAZAR GARCIA quien se identifica con documento Personal de ldentificación -DPF número UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO NOVENTA Y Segundo Niveldel Edificio de Gobernación Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, Ll progreso (502) 794S2453 - [email protected] 15 CGdo O¡psmr¡¡l dcMo EPrognso DOS MtL OCHOCTENTOS SESENTA Y OCHO DOS MrL DOSCTENTOS CUATRO (1865 92868 2204) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; quien ac1úa en su calidad de Presidente y Coordinador del Consejo Departamental de Desanollo, de este departamento; señor CÉSAR AUGUSTO RODAS ALVAREZ, se identifica con la cédula de vecindad número de orden D guíon cuatro y registro diecinueve mil trescientos sesenta y cinco (D-4 19,365), extendida por el Alcalde Municipal de Sanarate, Departamento de El Progreso; quien actúa en su calidad de Alcalde Municipal y Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo de Sanarate, departamento de El Progreso; y de la señora BLANCA LIDIA ARÉVALO MOLINA, se identifica con cédula de vecindad número de orden D guion cuatro y registro diecisiete mil doscientos cincuenta y siete (D417,257), extendida por elAlcalde Municipal de Sanarate, Departamento de El Progreso, quien actúa en su calidad de Alcaldesa Comunitaria y Presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo de Sector Plan Grande, municipio de Sanarate departamento de El Progreso, quienes vuelven a firmar con el e infrascrito {oXX\l\ENI/t4'. .. 9\, PRESIDENTE lcrA F o/ ^o I / f4rcn¡ro.o.*):)'' -.4\ EL PROGRESO. - CESAR AUG ffiro*u"nÉR,oor,'EpR upf_rf Lr *:' .4 ue'ffi#ñ. s"l¡uns n.^Á r,. I rri AREV " MUNIC ;.'r4, EL MOLINA SECTOR PLAN GRANDE, SANARATE, EL PROGRESO. ANTE oO IIIII: 6t gO eo e{ r¡ñ .Ctce¡ct¡dp. 9,orcing 9.o¡ío 9rhs ,%¡évalo ,%bogoáo g 9{olorio rr) @ Edificio de (s02) o tsi t\) N CY) co o -1 Segundo Nivel r\? 2qtz Departamental, Barrio Las Joyas, Guastatoya, El progreso 453 - [email protected]