muniumuynf ' ~^- —— —n- GRANEMOS NUEVA CIUDAD DIRECCIÓN DE OBRAS DECRETO EXENTO GRANEROS, & 6 NflV. LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE VISTOS: 1° La Resolución Exenta N° 0433 de fecha 28 de Junio de 2013, que aprueba Convenio de Transferencia de fecha 13 de Junio de 2013, suscrito entre el Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O"Higgins y la I .Municipalidad de Graneros, en el cual encomienda a la Municipalidad de Graneros ejecutar los proyectos presentados al Fondo Regional de Iniciativa Local, por un monto de $ 160.205.000.- 2° Que el proyecto denominado "Mejoramiento Pilones Patrimoniales y Recuperación de su Entorno, Comuna de Graneros", está dentro de este convenio, y su monto asciende a $34.518.000. 3° El Decreto Exento N° 057 de fecha 19 de Agosto de 2013, que aprueba Proyecto Municipal, Bases Administrativas y Técnicas, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planimetrías de la Licitación Pública denominada "Mejoramiento Pilones Patrimoniales y Recuperación de su Entorno, Comuna de Graneros". 4° El Acta de Revisión y Evaluación Técnica Administrativa y Económica de las Ofertas de fecha 17 de Octubre de 2013 de la Comisión Evaluadora con el V°B° del Sr. Alcalde. 5° El Decreto N° 368 de fecha 22 de Octubre de 2013, que adjudica la adquisición N° 4562-107-LE13 al proveedor Claudio Alberto Gaete Fuentes; Rut. 14.478.714-5. El contrato de fecha 06 de Noviembre de 2013 suscrito entre la I.Municipalidad de Graneros y don Claudio Alberto Gaete Fuentes. El Acta de Entrega de Terreno de fecha 13 de Noviembre de 2013 al proveedor para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento Pilones Patrimoniales y Recuperación de su Entorno, Comuna de Graneros". CONSIDERANDO: 1° Las facultades que me confiere Constitucional de Municipalidades. la ley N°18.695, Orgánica 2° La ley 19.886 y su reglamento, el decreto Supremo N° 250 de fecha 09 de Marzo de 2005. DECRETO. APRUÉBASE, contrato a Suma Alzada de fecha 06 de Noviembre de 2013, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Graneros y don Claudio Alberto Gaete Fuentes, Rut. 14.478.714-5, para la ejecución del proyecto " Mejoramiento Pilones Patrimoniales y Recuperación de su Entorno, Comuna de Graneros", por un monto de $ 34.216.469 Iva Incluido. IMPÚTESE, el gasto siguiente cuenta: - 31 215 • 02 •• 004 •• 001 ordenado • 097 ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE. IGÜEZ AGUILAR IO MUNICIPAL y-j CSC/ORA/jSí/cym. ISTRIBUCION: 1, Dirección 2 3 4 5 6 7 de Control. Dirección de Adm.y Finanzas (2) Of.de Partes. Archivo D.O.M. (3) Delegado Comité T.Asesor. Asesoría Jurídica. Chilecompra. 2 por el presente Decreto la GRANEROS NUEVA CIUDAD DIRECCIÓN DE OBRAS CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA "MEJORAMIENTO PILONES PATRIMONIALES Y RECUPERACIÓN DE SU ENTORNO. COMUNA DE GRANEROS". En Graneros a 06 de Noviembre de 2013, la Municipalidad de Graneros RUN N° 69.080.300-3, representada por su Alcalde Don CLAUDIO SEGOVIA COFRE, Rut. 11.193.279 - 4 y CLAUDIO ALBERTO GAETE FUENTES, Rut N° 14.478.714-5, con domicilio en Av. Quillayquen S/N, Comuna de Coltauco; en adelante "el Contratista", se ha convenido celebrar el siguiente Contrato. PRIMERO: La Municipalidad encarga al Contratista quien acepta la dirección, Administración y ejecución de la obra "Mejoramiento Pilones Patrimoniales y Recuperación de su Entorno, Comuna de Graneros". SEGUNDO: Los antecedentes Técnicos y administrativos que se entregaron como parte del proceso de licitación y que se entienden son parte del presente contrato y que el contratista declara conocer y aceptar, los que se indican a continuación: - Especificaciones Técnicas. Bases Administrativas y Técnicas. Preguntas y Respuestas. Planimetrías. Oferta del contratista y demás antecedentes de su oferta. TERCERO: El contrato que se suscribe se entiende a Suma Alzada, y su valor no será reajustable en el transcurso de la Obra. El plazo de ejecución será de 80 días corridos, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de entrega del terreno y se entenderá sin deducción de días lluvias o festivos. CUARTO: En caso extraordinario o atribuible a fuerza mayor, el contratista podría solicitar aumento de Obras y de Plazo con los antecedentes correspondientes, los cuales serán aprobados por el mandante previo informe favorable de la Unidad Técnica y se regirán por el Art. N° 23 de las Bases Administrativas y Técnicas del proceso de licitación Pública. QUINTO: El Contratista se obliga a ejecutar la totalidad de la obra que se contrata por el precio de $ 34.216.469 Iva Incluido, treinta y cuatro millones doscientos dieciseis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos. SEXTO: El pago de la obra contratada se cursará y pagará según la siguiente forma: 1° Estado de Pago: Con un avance físico mínimo del 20% (Verificado porlal.T.O.) 2°Estado de Pago: Según avance físico presentado por el contratista y en concordancia con la programación de obras propuesta en su oferta técnica. 3°Estado de Pago: Último avance contra la obtención de la recepción provisoria de las obras. En este caso se procederá a devolver las retenciones efectuadas a los estados de pagos anteriores. Para el Estado de Pago, tanto la solicitud de Estado de pago como la factura y todos los antecedentes que a continuación se detallan deberán ser entregados a través de la Oficina de Partes del Municipio. Una vez que el ITO autorice dicho Estado de Pago el contratista deberá entregar 4 copias de todos los documentos que se indican a continuación; En la presentación del Estado de Pago se deberán incluir: 1. Carátula del Estado de Pago.( Se entregará por el Mandante antes de la tramitación del 1° Estado de Pago). 2. Factura Original, con una copia legalizada ante notario y tres fotocopias simples. 3. Desglose de avance por partidas ( Según Anexo N° 8, ppto. Desglosado) 4. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la inspección del trabajo. 5. Fotos de la obra, que representen el avance cobrado. SÉPTIMO: El Contratista deberá presentar para la firma del presente contrato boleta bancaria de "Fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras", a la orden de la I. Municipalidad de Graneros, por una cantidad equivalente al 5% del total ofertado y con una vigencia durante el periodo de ejecución de la obra, más un pazo adicional de 360 días corridos posterior a la recepción provisoria de la obra. La garantía de fiel cumplimiento del contrato quedara en poder de la Municipalidad hasta la recepción definitiva de las obras. OCTAVO: Sin perjuicio de los antecedentes que emanen de la naturaleza del Contrato, corresponde al Contratista lo siguiente: a) Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ordenanza General de Construcción, Ordenanza y Reglamentos Locales Municipales, Leyes y Reglamento de Sanidad y toda otra Ley o Reglamento que rijan las actividades de la construcción y que sean pertinentes. NOVENO: b) Emplear en la ejecución de los trabajos, materiales de primera calidad, a menos que las Especificaciones Técnicas establezcan otro tipo. El Inspector Fiscal de la construcción de la obra podrá rechazar el empleo de aquellos materiales que no cumplan con los especificado y ordenar la reparación o demolición de toda obra defectuosa o que no cumpla con lo indicado en los planos y especificaciones, trabajos que deberá realizar el Contratista sin cargo para la Municipalidad. c) Desarrollar los trabajos colocando en cada faena el personal de empleados y obreros suficientes e idóneos para dar cumplimiento a los plazos y calidades estipuladas. La Municipalidad se reserva ei derecho de exigir la sustitución de cualquier trabajador cuando existan causas graves que lo justifiquen, debiendo en ese caso expresar por escrito el motivo de su decisión. d) Dar cumplimiento a todas las leyes sociales que afecten contractualmente a los trabajadores, asumiendo todas las responsabilidades en caso de accidentes, enfermedades u otro que afecten al trabajador. e) La empresa se hará responsable del resguardo de materiales, herramientas, equipos y otros utilizados en la obra, liberando de cualquier responsabilidad sobre estos al Municipio. f) Obtener a! término de los trabajos, recepción provisoria y recepción definitiva de obra. g) Por ser una contratación a suma alzada, el contratista deberá terminar la obra según lo señalado en los planos y especificaciones, incluyéndose en el contrato todas aquellas faenas necesarias para asegurar el funcionamiento del establecimiento proyectado, estén o no individualizadas en los documentos de la licitación. Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará por escrito al Inspector de la Obra, la recepción provisoria de los trabajos, quien verificará el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y comunicarlo por escrito a la D.O.M. Indicando en él la fecha en que el Contratista puso término a la obra. La recepción provisoria será efectuada por una Comisión designada por el Alcalde, la cual estará integrada por: a) El Director de la D.O.M., siempre que no sea el Inspector Fiscal de la Obra. b) Dos funcionarios profesionales o técnicos del área. Una vez verificado por la Comisión, el cabal cumplimiento del Contrato se dará curso a la Recepción Provisoria y levantará un Acta en que será firmada por todos los miembros, Inspector Fiscal y Contratista o su representante legal. Dicha acta será sancionada mediante Decreto Alcaldicio. El Alcalde consignará como fecha término de las Obras, la fecha que haya indicado el Inspector en el Ordinario dirigido al Director de Obras. Si de la Inspección efectuada a la Obra, resulta que los trabajos no están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la recepción provisional y el Director de Obras deberá elevar un informe detallado a la Autoridad, fijando un plazo para que el Contratista ejecute a su costo los trabajos o reparaciones que éste determine. Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se fije por el Ordinario, la Municipalidad podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a las retenciones del Contrato y al cobro de la boleta de garantía Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión se deberá proceder a ejecutar la Recepción Provisoria, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo, fijándose como fecha de término de las Obras la fecha indicada en el Ord. del Inspector adicionada con el plazo que el Contratista empleó en ejecutar las reparaciones, plazo éste último que deberá ser certificado por el propio Inspector. La recepción definitiva se hará en la misma forma de la provisoria. Después que haya transcurrido en el plazo de garantía y efectuada la calificación de la gestión del Contratista, pero en ésta oportunidad la Comisión podrá participar el Alcalde. El contratista deberá solicitar la Recepción Definitiva con la debida anticipación a la fecha del plazo de garantía contractual a objeto de que la Comisión se constituya en las obras en un plazo anterior no superior a 30 días, a contar de la fecha de término de la garantía. Si transcurrido este plazo y se venciera el plazo de garantía, no se hubiere constituido la Comisión por causas ajenas al Contratista, éste tendrá derecho a que se le restituyan las cantidades que hubiere desembolsado para mantener vigentes, después del transcurso de dicho plazo las garantías del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa en que incurran los funcionarios por este hecho. Hecha sin observación alguna por parte de la Municipalidad la recepción definitiva, se procederá a efectuar la liquidación del contrato mediante Decreto Alcaldicio, cumplido este trámite se devolverá al Contratista la garantía del contrato y el saldo de las retenciones que correspondan si las hubiere, siempre que no existan saldos a favor del Fisco. DÉCIMO: El incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones, dará derecho a la Municipalidad para poner término de inmediato a este Contrato, pudiendo continuar la obra directamente y sin intervención del Contratista procediendo a liquidarlo, abonando a éste sólo los trabajos que hasta ese momento se hayan realizado. . * r DÉCIMO PRIMERO: El Contratista se verá expuesto a las multas de acuerdo al Art. N° 24 de las Bases Administrativas y Técnicas del proceso de licitación pública. DÉCIMO SEGUNDO: Todo el personal que trabaje en la obra encargada al Contratista, dependerá exclusivamente de él y por tanto deberá pagarles sus remuneraciones y hacer las cotizaciones previsionales correspondientes. La Municipalidad no tendrá vínculo de ninguna especie con el personal empleado por el Contratista para la ejecución de la obra encargada. DÉCIMO TERCERO: La personería de Don Claudio Segovia Cofre consta en el Decreto Alcaldicio N°876, del 6 de Diciembre del año 2012, de la I. Municipalidad de Graneros. DÉCIMO CUARTO: DÉCIMO QUINTO: Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Graneros, y acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales de justicia competentes. El presente contrato se firma en 10 copias de igual tenor y fecha, quedando una copia en poder del Contratista, original y copias en poder de la Municipalidad. L/4UDIO SEGDVI ALCAL MÚlNJCIPALIDkD CLAUDIO ALBERTO GAETE FUENTE RUT: 14.478.714-5 )CTAVIO -R&DRIGÜEZ AGUILAR SECRETARIO MUNICIPAL CSC/ORA/jWtW/cym REFRENDACIÓN: Imp. Presup.:'215.31.02.004.001.097 Financiamiento: FRIL-2013 G R A N E R O S - NOVIEMBRE - 2013 5