Contrato menor de obras. Septiembre 2012(59 kB.)

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
CONTRATO MENOR DE OBRAS.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Providencia iniciando el expediente.
Informe jurídico.
Modelo de certificado de consignación presupuestaria.
Informe de Secretaría.
Decreto /Acuerdo adjudicando el contrato.
Decreto / Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud.
Decreto / Acuerdo por el que se acepta el Plan de Gestión de Residuos
Contrato.
1
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
1. PROVIDENCIA DE ALCALDÍA.
Teniendo en cuenta la necesidad de proceder a la contratación de las obras de
__________________________________________________________, según proyecto técnico
aprobado al efecto 1, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de __________ (IVA incluido)
correspondiendo a IVA la cantidad de _______ euros, iníciense los trámites necesarios para llevar a
cabo la referida contratación, como contrato menor, si procediese.
En____________________________ a______ de____________ de _____.
EL ALCALDE
Fdo.: ____________________________
1
Los artículos 123.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 126 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
señalan la documentación mínima que han de reunir los proyectos.
2
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
2. INFORME JURÍDICO
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, regula en los artículos 111 y 138.3, el contrato menor.
De acuerdo con estos artículos los contratos menores, que se definen exclusivamente por su
cuantía, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto, y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos.
Además, en el contrato menor de obras es necesario el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la
existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran; en este caso, el proyecto deberá
contener estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni
de revisión de precios. Asimismo, resulta preciso proceder a señalar el plazo de ejecución del
contrato, que será el que se exprese en el correspondiente proyecto.
Los requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
tienen el carácter de mínimos por lo que no existe impedimento en que, por parte del órgano de
contratación, se exijan otros en orden a delimitar los derechos y obligaciones que asumirán las
partes del contrato.
Por lo tanto, dada la naturaleza del contrato de obras, en orden a garantizar la correcta
ejecución de las obras, resulta conveniente exigir que, por parte, del adjudicatario se preste garantía
definitiva del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
La garantía depositada responderá de los conceptos señalados en el art. 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo indicarse vencimiento del plazo de
la misma, de modo que no se producirá su devolución o cancelación hasta que se haya producido
dicho vencimiento y cumplido satisfactoriamente el contrato o se haya resuelto sin culpa del
contratista.
Concretamente, el art. 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
establece que tendrán la consideración de contratos menores de obras aquellos cuya cuantía no
exceda de 50.000 euros, IVA excluido.
La competencia para contratar, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
atribuye al Alcalde, siempre que el importe del contrato no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto. Si se supera el referido porcentaje la competencia corresponderá al
Pleno.
Se emite el presente informe sin perjuicio de otro de mejor criterio fundado en derecho en
__________________________a_____ de __________ de ____.
EL SECRETARIO
Fdo.: ______________________________
3
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
3. MODELO DE CERTIFICADO DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2
D._________________________________________
Secretario-Interventor
Ayuntamiento de__________________________________________________________.
del
CERTIFICO: Que en el presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de dos mil __
figuran consignados en la aplicación presupuestaria que a continuación se indica las siguientes
cantidades:
ESTADO DE GASTOS:
Aplicación presupuestaria:
Programa
Clasificación económica
________
__________________ euros
Y para que conste a efectos del expediente que se tramita para la contratación de las obras de
__________________________________, expido la presente certificación, visada mi firma por el
Sr. Alcalde, en _____________________ a _______de________________ de dos mil ___.
Vº Bº
EL ALCALDE
Fdo:___________________________
2
De acuerdo con el apartado sexto de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes la aprobación del gasto será sustituida
por una certificación de existencia de crédito, que se expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso por el
Interventor de la Corporación.
4
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
4. INFORME DE SECRETARÍA
En orden a la contratación de las obras de __________________________, cuyo presupuesto,
según proyecto aprobado al efecto, asciende a la cantidad de ____________________ euros (IVA
incluido), correspondiendo al IVA ______________€, se informa lo siguiente:
De conformidad con lo previsto en los artículos 111 y 138.3 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:
1º.- Existe proyecto técnico de las obras de referencia, aprobado en fecha_________.
2º.- Existe crédito suficiente en el presupuesto de gastos para ______________________ en
la aplicación presupuestaria ____________________________.
3º.- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero de la Disposición Adicional Segunda,
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar
corresponde al Alcalde-Presidente / Pleno de la Corporación.
Por todo ello no hay inconveniente legal en que se adjudique a ____________________ como
contrato menor las obras de __________________________ en el precio de __________________
euros (IVA incluido), correspondiendo al IVA la cantidad de _______ euros, de acuerdo a las
siguientes condiciones:
Las obras habrán de ejecutarse con estricta sujeción al proyecto técnico.
El plazo de ejecución de las obras será de _________ días / meses, que comenzará a contarse
desde __________________.
El contratista adjudicatario estará obligado a cumplir lo establecido en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, así como de todas las determinaciones de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación y demás normativa que la desarrolle, en la medida en
que sean aplicables al presente contrato. Igualmente, el contratista estará obligado a cumplir, en
relación con las obras objeto de contratación, todas las obligaciones que se le impongan en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
El contratista deberá, una vez notificada la resolución de adjudicación, aportar una garantía
del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato que asciende a la cantidad de _____________
euros, en el plazo de quince días a contar desde la notificación, y el Plan de Seguridad y Salud 3 que
será aprobado por el órgano de contratación antes del comienzo de la obra.
El plazo de garantía será de ____________ a partir de la recepción total o parcial.
3
Solamente será necesario plan de seguridad y salud cuando para la realización de la obra sea necesario proyecto
técnico, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).
5
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
En ______________________ a ________de ____________ de _____.
EL SECRETARIO
Fdo:___________________________
6
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
5. DECRETO DE ALCALDÍA / ACUERDO DE PLENO
En relación a expediente para contratación de las obras de __________________________,
y visto el informe de Secretaría emitido al respecto, RESUELVO / ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el gasto correspondiente,
presupuestaria__________, por importe de________4.
con
cargo
a
la
aplicación
SEGUNDO: Adjudicar, por “contrato menor”, la contratación de las obras de
___________________________ a ___________________, con C.I.F Nº _____________, en el
precio de _________________ euros, (IVA incluido), correspondiendo al IVA la cantidad de
_______euros, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del vigente presupuesto
de gastos.
La ejecución de las obras se ajustará a las siguientes condiciones:
-
Se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto técnico elaborado por
______________
-
El plazo de ejecución de las referidas obras es de ______ días / meses, y
comenzará a contarse desde __________________.
-
El contratista adjudicatario estará obligado a cumplir lo establecido en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, así como de todas las determinaciones de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación y demás normativa que la
desarrolle, en la medida en que sean aplicables al presente contrato. Igualmente,
el contratista estará obligado a cumplir, en relación con las obras objeto de
contratación, todas las obligaciones que se le impongan en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
TERCERO: El contratista deberá ingresar, en el plazo de quince días a contar desde el
siguiente a la notificación de la presente, garantía por importe de _______________ euros. 5
El plazo de garantía será de _________ a partir de la recepción, ya sea total o parcial.
CUARTO: Notifíquese esta resolución al interesado.
QUINTA: Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía administrativa
4
De acuerdo con la Disposición adicional segunda, apartado 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes la aprobación del gasto será sustituida por una
certificación de existencia de crédito.
5
Si fuera necesario plan de seguridad y salud, se añadirá: “En el mismo plazo se presentará Plan de Seguridad y
Salud referido a la ejecución de la obra que será aprobado por el órgano de contratación antes del comienzo de la
misma”.
7
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
pueden los interesados interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo sito en Valladolid en el plazo de dos meses, computándose los
plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, y todo
ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recuso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso interpuesto.
En ______________ a ______ de ________________ de ______.
EL ALCALDE
Fdo.: ______________
Ante mí,
EL SECRETARIO
Fdo.:______________
8
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
7. DECRETO/ ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD 6
Presentado por la empresa __________, adjudicataria de las obras de __________, el PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO al que se refiere el Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción, el cual ha sido informado favorablemente por D. ____________ Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de referencia, de acuerdo con el art. 7 del Real
Decreto 1627/1997, y en uso de las atribuciones conferidas, RESUELVO:
Aprobar el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de las obras de
_____________________ presentado por la empresa _____________.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 89.3 de la Ley 30/1992, contra este acto
resolutorio procede recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el
plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, computándose tales plazos a partir del día
siguiente al de la notificación o publicación procedentes, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
6
Será necesario plan de seguridad y salud cuando para la realización de la obra sea necesario proyecto técnico de
acuerdo con el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
9
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
8. DECRETO /ACUERDO POR EL QUE SE ACEPTA EL PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.7
Presentado por la empresa __________, adjudicataria de las obras de __________, el PLAN
DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, al que se refiere el
artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, el cual ha sido aprobado por el Director Facultativo
de las obras D.___________________________, y en uso de las atribuciones conferidas,
RESUELVO/ SE ACUERDA:
Aceptar el PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
presentado por la empresa _____________ y aprobado por el Director Facultativo de las obras de
___________________________________.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 89-3 de la Ley 30/1992, contra este acto resolutorio procede
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes o,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, computándose tales plazos a partir del día siguiente al de la notificación o
publicación procedentes, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
7
El Plan de Gestión de los residuos de construcción y demolición, sólo será obligatorio cuando se trate de una obra
mayor, puesto que la Disposición adicional primera del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece que esta
obligación, entre otras, no es de aplicación a los productores o poseedores de residuos de construcción y demolición en
obras menores o reparación domiciliaria. En el caso de que sea obligatoria su exigencia, es necesario tenerlo
aprobado con anterioridad al inicio de las obras
10
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
6. CONTRATO DE OBRA
En Valladolid a _______________
COMPARECEN
De una parte _________________________, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
_________________ provincia de Valladolid, exceptuado de reseñar sus circunstancias personales
por comparecer por razón del cargo que ocupa y facultado para este acto en virtud de las
competencias que la vigente legislación le atribuye.
De otra parte _______________ con N.I.F./C.I.F., domiciliado en ____________, actuando
en representación de la empresa _________________ conforme poder suficiente.
Ambas partes se reconocen plena capacidad y competencia para formalizar el presente
contrato, dando fe pública de ello, el Secretario del Ayuntamiento.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
PRIMERO: Por Decreto / Acuerdo de fecha _______ se iniciaron los trámites y se aprobó
el gasto para la realización de la obra de _________________ siendo el presupuesto de la obra
_______ euros (______ €), (IVA. incluido), correspondiendo al IVA la cantidad de _______ euros.
SEGUNDO: El gasto está fiscalizado por la Intervención de esta Entidad con fecha _______
existiendo al respecto documento de R.C. de fecha ________, con cargo a la aplicación
presupuestaria ________, habiendo sido aprobado el gasto al iniciar el expediente 8 / existe
certificado de la existencia de crédito.
TERCERO: La adjudicación de este contrato fue acordada por Decreto / Acuerdo de Pleno
de fecha _______ cuya copia se une a este contrato.
CUARTO: Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida en la
Tesorería de este Ayuntamiento, una garantía definitiva por importe de ______ (____ €), uniéndose
copia del resguardo.
CLÁUSULAS DEL CONTRATO
PRIMERA: El contratista se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato consistente
en la ejecución de las obras de _______ en ________________ con estricta sujeción al proyecto
aprobado por el Ayuntamiento.
Así mismo la empresa ________, se somete a la regulación establecida en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
8
De acuerdo con la Disposición adicional segunda, apartado 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes la aprobación del gasto será sustituida por una
certificación de existencia de crédito.
11
DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Servicio de Asesoramiento Local
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas en cuanto esté vigente, y se compromete expresamente a cumplir
lo dispuesto en la vigente Legislación Laboral y de Seguridad Social y de forma especial todo lo
referente a la prevención de riesgos laborales en los términos previstos en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción; en concreto, en cumplimiento del artículo 19.1 de este Real Decreto
1627/1997, el contratista deberá comunicar a la autoridad laboral la apertura del centro de trabajo,
antes de comenzar los trabajos, incluyendo el plan de seguridad y salud en dicha comunicación 9.
Igualmente el contratista se compromete a cumplir, en relación con las obras objeto de contratación
todas las obligaciones que el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los Residuos de construcción y demolición, le impone en cuanto poseedor
de residuos de construcción y demolición
SEGUNDA: El precio del contrato es de _______ (______ €) (IVA. incluido),
correspondiendo a IVA la cantidad de ________ euros, que serán abonados una vez realizada la
obra y presentada la factura. El pago del precio se efectuará en el plazo establecido en el artículo
216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con la
Disposición Transitoria Sexta de dicho Texto Refundido.10
TERCERA: El plazo de ejecución de las obras es de _______, que comenzará a contarse
desde ________________________.
CUARTA: El plazo de garantía será de _________ a partir de la recepción, ya sea total o
parcial.
Leído el presente contrato y los documentos a él unidos, se firma por las partes en duplicado
ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.
Por el Ayuntamiento de ________________
Por el CONTRATISTA,
Fdo. ________
Fdo.: _______________
EL SECRETARIO,
Fdo.: __________________
9
En caso de que se haya exigido Plan de Seguridad y Salud
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012: 40 días
A partir del 1 de enero de 2013: 30 días
10
12