Invitación a cuando menos Tres Personas Num IO-012NBR001-N14-2013, Ampliación del área del comedor del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
Anuncio
Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IO-012NBR001-N14-2013 PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL COMEDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA 1 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales CLAUSULA PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA SÉPTIMA OCTAVA NOVENA DÉCIMA DÉCIMA PRIMERA DÉCIMA SEGUNDA DÉCIMA TERCERA DÉCIMA CUARTA DÉCIMA QUINTA DÉCIMA SEXTA DÉCIMA SÉPTIMA DÉCIMA OCTAVA DÉCIMA NOVENA VIGÉSIMA VIGÉSIMA PRIMERA VIGÉSIMA SEGUNDA VIGÉSIMA TERCERA VIGÉSIMA CUARTA VIGÉSIMA QUINTA VIGÉSIMA SEXTA VIGÉSIMA SÉPTIMA VIGÉSIMA OCTAVA VIGÉSIMA NOVENA TRIGÉSIMA DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE ESTA CONVOCATORIA PROEMIO TERMINOLOGÍA DESCRIPCIÓN GENERAL Y LUGAR DE LOS TRABAJOS ORIGEN DE LOS RECURSOS IDIOMA Y MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LA PROPOSICIÓN. RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR. PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR CONVOCANTE. CONSULTA DE CONVOCATORIA. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. JUNTA DE ACLARACIONES. FORMA EN QUE LOS INVITADOS ACREDITARÁN SU EXISTENCIA LEGAL PERSONALIDAD JURÍDICA. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. PREPARACIÓN, REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR EN PROPOSICIÓN. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. MECANISMO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL INVITACIÓN DESIERTA FALLO GARANTÍAS. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. ANTICIPO FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO AJUSTE DE COSTOS Y PAGO DEL MISMO APLICACIÓN DE RETENCIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES. OTRAS RETENCIONES, IMPUESTOS Y DERECHOS. INCONFORMIDADES. CONSIDERACIONES ADICIONALES. DOCUMENTOS, ESCRITOS Y MANIFESTACIONES QUE DEBERÁ ENTREGAR INVITADO GANADOR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DE LOS TESTIGOS SOCIALES LA Y LA Y EL 2 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales CONTENIDO DE ESTA CONVOCATORIA ANEXO NO. A ANEXO NO. B ANEXO NO. C ANEXO NO. D ANEXO NO. E ANEXO NO. F ANEXO NO. G ANEXO NO. H ANEXO NO. I ANEXO NO. K ANEXO NO. L RELACION DE PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO EJECUTIVO MANIFESTACION DEL DOMICILIO MANIFESTACIÓN PARA INTERVENIR EN EL ACTO Y DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE MANIFESTACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES Y NORMAS DE CALIDAD MODELO DE CONTRATO CRITERIOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO PERSONAL CON DISCAPACIDAD CATALOGO DE CONCEPTOS MANIFESTACION DEL CONTENIDO NACIONAL FORMATOS ENTREGADOS EN ESTA INVITACION: FORMATO NO. 1 FORMATO NO. 2 FORMATO NO. 3 FORMATO NO. 4 FORMATO NO. 5 FORMATO NO. 6 FORMATO NO. 7 FORMATO NO. 8 FORMATO NO. 9 FORMATO NO. 10 FORMATO NO. 11 FORMATO NO. 12 FORMATO NO. 13 FORMATO NO. 14 FORMATO NO. 15 FORMATO NO. 16 FORMATO NO. 17 FORMATO NO. 18 FORMATO NO. 19 FORMATO NO. 20 FORMATO NO. 21 FORMATO NO. 22 MANIFESTACION GENERAL DE CONOCER EL SITIO, ETC. RELACION DE CONTRATOS DEL PERSONAL TECNICO PERSONAL MÍNIMO DE PROFESIONALES RELACION DE CONTRATOS DE LA EMPRESA MANIFESTACION DE NO SUBCONTRATAR RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATOS CON ANTECEDENTES VICIOS OCULTOS RELACION DE CONTRATOS NO RESCISIONES RELACION DE CONTRATOS GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA GENERAL PROGRAMA DE MATERIALES Y EQ. INT. PERMANENTE PROGRAMA DE MAQ. Y EQUIPO DE CONTRUCCION PROGRAMA DE LA MANO DE OBRA PROGRAMA DEL PERSONAL PROF. TEC. ADTVO Y SERV. LISTADOS DE INSUMOS FACTOR AL SALARIO TABULADOR DE SALARIOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS ANALISIS DE COSTO DE INDIRECTOS ANALISIS DE COSTO DE FINANCIAMIENTO ANALISIS DE UTILIDAD ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LA CUAL SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-012NBR001-N14-2013 , QUE PUBLICA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, RELATIVA A LA: “AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL COMEDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA” ESTA CONVOCATORIA SE REALIZÓ EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA. TERMINOLOGÍA LOS INVITADOS, PARA LOS EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA, ENTENDERÁN POR: BEOP: LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA QUE, POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN LA QUE SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. COMPRANET: EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, INTEGRADO ENTRE OTRA INFORMACIÓN, POR LOS PROGRAMAS ANUALES EN LA MATERIA, DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS; EL PADRÓN DE TESTIGOS SOCIALES; EL REGISTRO DE CONTRATISTAS SANCIONADOS; LAS CONVOCATORIAS A LA INVITACIÓN Y SUS MODIFICACIONES; LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO; LOS TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES; LOS DATOS DE LOS CONTRATOS Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS; LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS; LAS RESOLUCIONES DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD QUE HAYAN CAUSADO ESTADO, Y LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS CORRESPONDIENTES. DICHO SISTEMA SERÁ DE CONSULTA GRATUITA Y CONSTITUIRÁ UN MEDIO POR EL CUAL SE DESARROLLARÁN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. EL SISTEMA ESTÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. CONTRATISTA: LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 4 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales CONVOCANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIADAD DE OAXACA A TRAVES DE SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: CALLE ALDAMA SIN NUMERO, PARAJE EL TULE, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, OAXACA, MEXICO. C.P. 71256. ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TIENEN ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES. ESTIMACIÓN: LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS REALIZADOS. EN CONTRATOS A PRECIO ALZADO, ES LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CADA ACTIVIDAD DE OBRA CONFORME A LA CÉDULA DE AVANCE Y AL PERIODO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS. LEY: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. INVITADO: LA PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN PÚBLICA, O BIEN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. NORMAS DE CALIDAD: LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTABLECEN PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS. OBRAS: LAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PROYECTO EJECUTIVO: EL CONJUNTO DE PLANOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DE UNA OBRA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO LAS DESCRIPCIONES E INFORMACIÓN SUFICIENTES PARA QUE ÉSTA SE PUEDA LLEVAR A CABO. PROYECTO ARQUITECTÓNICO: EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCIÓN Y EL DISEÑO FUNCIONAL DE UNA OBRA. SE EXPRESARÁ POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTÍSTICOS, ENTRE OTROS; PROYECTO DE INGENIERÍA: EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES APLICABLES, ASÍ COMO PLANTAS, ALZADOS, SECCIONES Y DETALLE, QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD. REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 5 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales RESIDENCIA DE OBRA: EL SERVIDOR PÚBLICO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE ANTE EL CONTRATISTA Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTOR DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS. SERVICIOS: LOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; A CONTINUACIÓN SE ESTABLECEN LAS CLAUSULAS DE ESTA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS Y LINEAMIENTOS QUE LOS INVITADOS DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CORRESPONDIENTES. PRIMERA.- DESCRIPCIÓN GENERAL Y LUGAR DE LOS TRABAJOS LA OBRA MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: CALLE ALDAMA SIN NUMERO, PARAJE EL TULE, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, OAXACA, MEXICO. C.P. 71256. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: REALIZAR AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA ACTUALMENTE EL COMEDOR CON UNA SUPERFICIE DE 66 METROS CUADRADOS, LOS CUALES SE PRETENDEN AMPLIAR CON UN ÁREA DE 69 METROS CUADRADOS MAS, DANDO UN TOTAL DE 113 M2, SE PRETENDE CONSTRUIR CON MUROS DE MANPOSTERÍA, VENTANALES EN CRISTAL Y ALUMINIO, COLUMNAS DE CONCRETO F´C 250 KG/CM2, TECHO DE EXTRUCTURA METALICA CON LAMINA TERMOACUSTICA CON PLAFON DE TABLAROCA Y PISO DE MARMOL Y ACABADOS TEXTURIZADOS. CONSISTENTE EN: “AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL COMEDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA.” DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS. LA PROPOSICIÓN DEBERÁ ESTAR INTEGRADA DE ACUERDO CON LO CONTENIDO EN ESTA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, PRESENTADA COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA, DEBIENDO UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, EN CASO DE QUE EL INVITADO PRESENTE OTROS FORMATOS, ÉSTOS DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR “LA CONVOCANTE”. 6 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales SEGUNDA.- ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE LA PARTIDA PRESUPUESTAL No. 62202, DENOMINADA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES ESTÁ CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN COMUNICADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGPOP/06/000170 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013, EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A FIN DE CUMPLIR CON LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN EMBARGO, LOS MONTOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUJETÁNDOSE AL CALENDARIO DE GASTO CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY TERCERA.- IDIOMA Y MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LA PROPOSICIÓN. LOS INVITADOS DEBERÁN PRESENTAR LA PROPOSICION Y TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTA INVITACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL ES DECIR, EN PESOS MEXICANOS. CUARTA.- RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS INVITADOS, PODRÁN SER NEGOCIADAS. NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO 51 DE LA LEY, Y PRETENDEN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERAN MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS PREVIAMENTE REALIZADOS POR ELLOS, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMES VERIDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASI MISMO, COSIDERAN EN SU PROPOSICION COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO. EN EL CASO, DE QUE ESTA MANIFESTACION SE HAYA REALIZADO CON FALSEDAD SE SANCIONARA AL INVITADO CONFORME AL TITULO SEXTO DE LA LEY. POR SER UNA INVITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL NO PODRAN PARTICIPAR NI ASOCIARSE PARA PARTICIPAR, PERSONAS FISICAS O MORALES QUE NO SEAN DE NACIONALIDAD MEXICANA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 FRACCION I DE LA LEY. LOS INVITADOS SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN ESTA CONVOCATORIA; LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE SE CONSIDERARAN VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA INVITACIÓN HASTA SU CONCLUSIÓN. 7 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales A LOS ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS. QUINTA.- PARTE DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE LA CONVOCANTE ESTABLECE PARA ESTA INVITACIÓN QUE NO SERÁN OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN NINGUNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN. SEXTA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE. LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARÁ NINGÚN MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN. SÉPTIMA.- CONSULTA DE CONVOCATORIA LA COPIA DEL TEXTO DE ESTA CONVOCATORIA ESTARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS, EXCLUSIVAMENTE PARA SU CONSULTA, A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN COMPRANET Y HASTA, INCLUSIVE, EL SEXTO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. LA CONVOCANTE NO ESTA OBLIGADA A ENTREGAR UN EJEMPLAR IMPRESO AL INVITADO. LA CONVOCATORIA DE ESTA INVITACIÓN SE PUEDEN CONSULTAR Y OBTENER EN COMPRANET EN LA DIRECCIÓN http://www.compranet.gob.mx . LA OBTENCIÓN DE ESTA CONVOCATORIA ES GRATUITA. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN RESPECTO A LA CONSULTA DE ESTA CONVOCATORIA, ANTE LA CONVOCANTE PONEMOS A SUS ÓRDENES EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO EL TELÉFONO 01 951 501 80 80, EXT. 1250 EN EL HORARIO SEÑALADO. SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN QUE EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, ESTARÁ A DISPOSICION LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS (PLANOS) RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA, YA QUE ESTA INFORMACIÓN NO ESTARÁ DISPONIBLE EN EL SISTEMA COMPRANET. EL LISTADO DE LOS PLANOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE LICITA, SE ENTREGA CON EL ANEXO N°A LOS PLAZOS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE CONTABILIZAN A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DE ESTA CONVOCATORIA A LA INVITACION EN COMPRANET. OCTAVA.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS 8 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LA CONVOCANTE REALIZARA LA VISITA AL SITIO DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS UNA SOLA VEZ, A LAS 10:00 HRS DEL DIA 16 DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2013, EN EL DOMICILIO DE LA OBRA. SE ACLARA QUE LOS COSTOS EN QUE INCURRAN LOS INVITADOS PARA ATENDER LA VISITA SERÁN POR SU CUENTA Y RESPONSABILIDAD. LOS INVITADOS PODRÁN OPTAR POR NO ASISTIR A LA VISITA AL SITIO DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO, PERO DEBERÁN INCLUIR EN SU PROPOSICIÓN LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO. AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES, ASÍ COMO LOS QUE AUTORICE LA CONVOCANTE. A QUIENES DESEEN CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CON POSTERIORIDAD A LA VISITA PROGRAMADA POR LA CONVOCANTE, SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO AL LUGAR, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y NO ES OBLIGATORIO PARA LA CONVOCANTE DESIGNAR A UN TÉCNICO QUE GUÍE ESTA VISITA. NOVENA.- JUNTA DE ACLARACIONES LA JUNTA DE ACLARACIONES, MISMA QUE SERÁ POSTERIOR A LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA A LAS 10:00 HRS DEL DIA 23 DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2013; Y EL LUGAR DE REUNIÓN PARA ESTE ACTO, SERÁ EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, SIENDO OPTATIVA PARA LOS INVITADOS LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES QUE, ES SU CASO, SE REALICEN. LOS INVITADOS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, DEBERAN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERES EN PARTICIPAR EN ESTA INVITACION, POR SI O EN REPRESENTACION DE UN TERCERO, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE. LOS DATOS DE ESTE ESCRITO DEBERAN SER LOS SOLICITADOS EN LA FRACCION VI DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO. LAS PERSONAS QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN MEDIANTE EL ESCRITO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁN CONSIDERADAS INVITADOS Y TENDRÁN DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS EN RELACIÓN CON ESTA CONVOCATORIA. LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE O ENVIARSE A TRAVÉS DE COMPRANET, SEGÚN CORRESPONDA, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA CITADA JUNTA, ACOMPAÑADAS DEL ESCRITO SEÑALADO, SI DICHO ESCRITO NO SE PRESENTA, SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR, REGISTRANDO SU ASISTENCIA Y ABSTENIENDOSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LA JUNTA. 9 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE, EN SU CASO, DESEEN FORMULAR LOS INVITADOS DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN ESTA FORMA PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE. SE SOLICITA A LOS INVITADOS, QUE PARA AGILIZAR EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES ENVÍEN, VÍA CORREO ELECTRÓNICO LAS PREGUNTAS 24 HORAS ANTES DEL EVENTO A LA DIRECCIÓN [email protected], ACOMPAÑADAS DEL ESCRITO CON LOS DATOS SOLICITADOS EN LA FRACCION VI DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO. LA CONVOCANTE PODRÁ MODIFICAR ASPECTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, A MÁS TARDAR EL SEPTIMO DIA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MODIFICACIONES QUE SE DIFUNDIRÁN EN COMPRANET, A MÁS TARDAR EL DÍA HABIL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE EFECTUEN. CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE ESTA INVITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS INVITADOS EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SUSPENDER LA SESIÓN EN RAZÓN DE LA COMPLEJIDAD Y DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARÍA EN DARLES CONTESTACIÓN, INFORMANDO A LOS INVITADOS LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA QUE SE CONTINUARÁ CON LA JUNTA DE ACLARACIONES. LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, O BIEN, DESPUÉS DEL PLAZO PREVISTO PARA SU ENVÍO A TRAVÉS DE COMPRANET, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DEBIÉNDOSE INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. DE TODA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARÁ UN ACTA QUE CONTENDRÁ LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN; LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS INVITADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE EN FORMA CLARA Y PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; ENTREGANDO COPIA A LOS INTERESADOS PRESENTES Y PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS AUSENTES, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE O POR EL MEDIO DE DIFUSIÓN ELECTRÓNICA COMPRANET. DÉCIMA.- FORMA EN QUE LOS INVITADOS ACREDITARÁN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA. PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, “LOS INVITADOS” DEBERÁN INCLUIR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO DE SU PROPOSICIÓN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: REQUISITOS LEGALES Y JURÍDICOS 1.- DOCUMENTO OPCIONAL: 10 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO, PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO (ANEXO N°B). EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO SERÁ EL LUGAR DONDE ÉSTE RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y SU REGLAMENTO. MIENTRAS NO SE SEÑALE UN DOMICILIO DISTINTO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA CONVOCANTE, EL MANIFESTADO SE TENDRÁ COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA PRACTICAR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES. 2.- DOCUMENTO OBLIGATORIO: COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y, EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN. 3.- DOCUMENTO OBLIGATORIO: MANIFESTACION DEL INVITADOS O SUS REPRESENTANTES DEBERÁN EXHIBIR UN ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA MEDIANTE EL CUAL SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DESEA PARTICIPAR O INTERVENIR EN ESTA INVITACION EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA, QUE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA Y CON EL OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS INVITADOS O SUS REPRESENTANTES DEBERÁN EXHIBIR UN ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA MEDIANTE EL CUAL SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES: (ANEXO N°C) a) DEL INVITADO: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y b) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL INVITADO: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL INVITADO GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 11 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales 4.- DOCUMENTO OPCIONAL: EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FORMATO LIBRE, DONDE MANIFIESTE SU CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN A QUE DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LA INVITACION, LA CONVOCANTE SOLICITE INFORMACIÓN O INVESTIGUEN LOS ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y SOCIOS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO CORROBORAR LAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES QUE HAYA MANIFESTADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE LA INVITACION, TANTO COMO EMPRESA, COMO LA DE SU PERSONAL POR ASIGNAR A LA OBRA. 5.- DOCUMENTO OPCIONAL: ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO PROPORCIONA UNA DIRECCION DE CORREO ELETRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL. 6.- DOCUMENTO OBLIGATORIO: ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY. (ANEXO N° D) 7.- DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRADO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY: LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO 51 DE LA LEY, Y PRETENDEN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERAN MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS PREVIAMENTE REALIZADOS POR ELLOS, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMES VERIDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASI MISMO, COSIDERAN EN SU PROPOSICION COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO. EN EL CASO, DE QUE ESTA MANIFESTACION SE HAYA REALIZADO CON FALSEDAD SE SANCIONARA AL INVITADO CONFORME AL TITULO SEXTO DE LA LEY. 8.- DOCUMENTO OBLIGATORIO: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FORMATO LIBRE MEDIANTE LA CUAL EL INVITADO MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 9.- DOCUMENTO OBLIGATORIO: ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN FORMATO LIBRE MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL INVITADO GANADOR, DEBERÁ PRESENTAR, PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 12 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales a) TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, O b) TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL. 10. DOCUMENTO OPCIONAL: FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA “CONVOCATORIA”, A EFECTO DE FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. ANEXO N° E FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DÉCIMA PRIMERA.- PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES. DOS O MÁS PERSONAS MEXICANAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIÓN SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS, YA SEA AUTOGRAFAMENTE O POR LOS MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRONICA AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, DEBERÁN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL ESCRITO DEL DOCUMENTO NÚMERO 3 DE LA CLAUSULA DECIMA DE ESTA CONVOCATORIA. 2. CELEBRAR ENTRE SÍ UN CONVENIO PRIVADO, EL QUE CONTENDRÁ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE EL REGLAMENTO, DEL CUAL DEBERÁN ENTREGAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA EN EL SOBRE DE LA PROPOSICIÓN, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 2.A) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS; 2.B) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN; 13 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales 2.C) DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN PÚBLICA; 2.D) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA, DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y 2.E) ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO JUNTO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO. 3. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL ANTERIOR SE PRESENTARÁ CON LA PROPOSICIÓN Y, EN CASO DE QUE A LOS INVITADOS QUE LA HUBIEREN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, DICHO CONVENIO FORMARÁ PARTE DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS. 4. PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, SE PODRÁN CONSIDERAR EN CONJUNTO LAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN, TOMANDO EN CUENTA SI LA OBLIGACIÓN QUE ASUMIRÁN ES MANCOMUNADA O SOLIDARIA. 5. DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS ASOCIADOS, LOS REQUISITOS SOLICITADOS CON LOS NUMERALES 6, 7, 8 Y 9 SEÑALADOS EN ÉSTA CLAUSULA DÉCIMA DE ESTA CONVOCATORIA Y LOS DOCUMENTOS NÚMEROS 1 , 5, 8 Y 15, DE SER EL CASO EL DOCUMENTO NÚMERO 6 DE LA CLAUSULA DÉCIMA CUARTA DE ESTA CONVOCATORIA. 6. EN EL SUPUESTO DE QUE RESULTE GANADORA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO A LOS INVITADOS QUE LA PRESENTARON, EL CONVENIO INDICADO EN EL ANTERIOR NUMERAL 2 Y LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL DE LA AGRUPACIÓN QUE FORMALIZARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, SALVO QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULÓ LA PROPOSICIÓN CONJUNTA, ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A LA CONVOCANTE POR DICHAS PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O A MÁS TARDAR EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. DÉCIMA SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 14 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACION, SE EJECUTEN EN UN PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES CON FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DÍA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE Y TÉRMINO EL DÍA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 EL INVITADO DEBERÁ TENER EN CUENTA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES EN FORMA GENERAL, QUE PUEDAN INFLUIR EN EL COSTO Y EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA YA QUE NO SE ADMITIRÁ SOBRE COSTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, NI PRÓRROGAS POR CUALQUIER CAUSA NO IMPUTABLE A LA CONVOCANTE QUE PUDIERA OCASIONAR AUMENTO DE COSTO Y/O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; A MENOS QUE CONSTITUYAN "CAUSAS DE FUERZA MAYOR" EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. DEBERÁ, ADEMÁS, CONSIDERAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE NECESITEN Y DE TODO CUANTO REQUIERAN PARA EFECTUAR DICHOS TRABAJOS. LOS INVITADOS DEBERÁN DE FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACUERDO AL PLAZO QUE CONSIDERE CONVENIENTE, SIN EXCEDER AL FIJADO POR LA CONVOCANTE. Y SERÁN DESECHADAS TODAS AQUELLAS PROPOSICIONES QUE EXCEDAN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O TRABAJOS QUE LA CONVOCANTE ESTABLECE EN ESTA CONVOCATORIA. DÉCIMA TERCERA.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. LA CONDICIÓN DE PAGO QUE SE PACTARÁ EN EL CONTRATO QUE RESULTE DE ESTA CONVOCATORIA SERÁ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A EL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. SE DEBERÁN PRESENTAR ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN ANALIZARSE, CALCULARSE E INTEGRARSE TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE SEÑALAN DEL ARTÍCULO 185 AL 220 DEL REGLAMENTO. EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA UN TRABAJO DETERMINADO, DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS O LA METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; DEBIENDO CONSIDERAR LOS COSTOS VIGENTES DE LOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS EN EL MOMENTO Y EN LA ZONA DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TODO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD QUE DETERMINA LA CONVOCANTE. DÉCIMA CUARTA.- PREPARACIÓN, REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR EN LA PROPOSICIÓN. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN: 15 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LOS INVITADOS PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, AFECTEN A LAS MISMAS. LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, POR LO QUE NO SERÁN DESECHADAS CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RÚBRICA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA HOJA. .PERO EL INVITADO GANADOR, PREVIO A SU FORMALIZACIÓN, DEBERÁ FIRMAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE SU PROPOSICIÓN EN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL INVITADO. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, LA CONVOCANTE NO DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN. LOS INVITADOS A SU ELECCIÓN PODRÁN PRESENTAR POR ESCRITO SUS PROPOSICIONES EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, O BIEN ENVIARLA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITA PARA TAL FIN LA SFP. NO SE ACEPTARAN ENTREGAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA. EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN UN SOBRE CERRADO, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y NÚMERO DE INVITACIÓN EN LA QUE PARTICIPA. LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PODRA ENTREGARSE, A ELECCION DEL INVITADO, DENTRO O FUERA DE ESTE SOBRE. EN EL CASO DE LAS PROPOSCIONES PRESENTADAS A TRAVES DE COMPRANET, LOS SOBRES SERAN GENERADOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS QUE RESGUARDAN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TAL FORMA QUE SEAN INVIOLABLES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES TECNICAS QUE AL EFECTO ESTABLECIO LA SFP. LOS INVITADOS PREPARARÁN SU PROPOSICIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, AFECTEN A AQUELLAS. LAS PROPOSICIONES QUE LOS INVITADOS OPTEN PRESENTARLAS POR ESCRITO, DEBERA INTEGRARSE EN LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO SE INCLUYEN EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, O REPRODUCIRLOS SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE EL CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LOS MISMOS, SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS. EN CASO DE QUE EL INVITADO ENTREGUE INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL EN SU PROPOSICIÓN, DEBERÁ SEÑALARLO EXPRESAMENTE POR ESCRITO A LA CONVOCANTE, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 16 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR EN LA PROPOSICIÓN: LA PROPOSICIÓN DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTA CLAUSULA, MISMOS QUE SE VERIFICARÁN Y EVALUARAN, CUIDANDO EL ORDEN QUE DEBERÁ LLEVAR Y SE INTEGRARÁ LA PROPOSICIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA LA PROPOSICIÓN TÉCNICA: DOCUMENTO Nº 1. OBLIGATORIO MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE LES PROPORCIONÓ (ANEXO N°F), ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y LOS QUE EN SU CASO LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE, Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE, ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DE CONTRATO (ANEXO N°G) Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA (ANEXO N°A) Y LOS CRITERIOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO (ANEXO N°H). ASÍ MISMO DEBERÁ MANIFESTAR EL DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES CELEBRADAS Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A ESTA CONVOCATORIA; POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTOS MOTIVOS. ESTA MANIFESTACION LA DEBERÁN PRESENTAR CONFORME AL (FORMATO N°1) DEBERÁN ADJUNTAR COPIA FOTOSTÁTICA DE LA(S) ACTA(S) DE LA(S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES DE ESTA INVITACIÓN. DOCUMENTO Nº 2. OBLIGATORIO DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL INVITADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN, MISMO QUE APLICARA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE EJECUCION, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO QUE SEGUIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN, CONSIDERANDO, TODAS LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO QUE ENTREGO LA CONVOCANTE. EN ESTE DOCUMENTO EL INVITADO DEBERÁ: DESCRIBIR LA LOGÍSTICA QUE UTILIZARÁ AL INICIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO OBSERVADO DURANTE LA VISITA AL SITIO, EXPLICANDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE REALIZARÁ COMO SON LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, BODEGAS, ACCESOS, ETC. DESARROLLAR LA FORMA Y MÉTODOS CON QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN Y DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN SU PROPUESTA, DESCRIBIENDO AMPLIAMENTE PARA CADA FASE DE CONSTRUCCIÓN O PARTIDAS CON QUE RECURSOS HUMANOS (CATEGORIAS Y NUMERO DE PERSONAS), MATERIALES (ESPECIFICACIONES, VOLUMENES, ETC) Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN ( 17 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS, HORAS DE UTILIZACIÓN, ETC) LOS LLEVARÁ A CABO, RELATORIA QUE DEBERA SER CONGRUENTE CON LOS PROGRAMAES ESPECÍFICOS CORRESPONDIENTES. DESARROLLAR LA FORMA Y METODOLOGÍA QUE UTILIZARÁN EN SU INTERVENCIÓN Y CONTROL QUE DEBERÁN LLEVAR A CABO EL PERSONAL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA DURANTE TODAS SUS FASES, DESCRIBIENDO AMPLIAMENTE LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE ELLOS Y DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ESPECÍFICO PRESENTADO EN SU PROPUESTA Y DESCRIBIENDO EL ESQUEMA ORGANIZACIONAL ADECUADO PARA ASEGURAR LA BUENA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR Y EN CONGRUENCIA CON EL ORGANIGRAMA PRESENTADO. ENLISTAR Y DESCRIBIR LOS CONTROLES DE TIEMPO DE EJECUCIÓN, DE COSTOS Y DE CALIDAD QUE LLEVARÁ A CABO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO QUE SEGUIRÁ PARA ASEGURAR A LA CONVOCANTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ENLISTAR Y DESCRIBIR CON QUE TIPO DE DOCUMENTOS Y METODOLOGÍA LLEVARÁ A CABO LA COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS NACIONALES O INTERNACIONALES ESPECIFICADAS POR LA CONVOCANTE. DE SER EL CASO, SI LA PROPOSICIÓN ES EN FORMA CONJUNTA, LA LOGÍSTICA QUE APLICARÁN PARA LA INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS PARA CADA ASOCIADO Y DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO PRESENTADO EN SU PROPUESTA, ASÍ COMO, DESCRIBIR AMPLIAMENTE LA FORMA EN QUE LA CONVOCANTE PODRÁ ASEGURARSE LA CONCLUSIÓN DE CADA FASE DE LA OBRA. DOCUMENTO Nº 3. OBLIGATORIO DEBERÁN PRESENTAR RELACIÓN, ORGANIGRAMA CON NOMBRES Y CARGOS Y CURRICULUM CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CÉDULA PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA QUE SE LICITA. IDENTIFICANDO LOS CARGOS QUE OCUPARAN, CÉDULA PROFESIONAL, SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO. DEBERAN PRESENTAR TODOS LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN EL FORMATO N°2 PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROPUESTO CON ESTOS FINES, LOS INVITADOS DEBERÁN INDICAR EN LOS CURRICULUM ANEXADOS LOS TRABAJOS SIMILARES, INDICANDO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL COSTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS, DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL Y DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA, ASÍ MISMO DEBERÁN DICHOS TRABAJOS CORRESPONDER CON LOS ENLISTADOS EN LA RELACIÓN DEL FORMATO N°2 Y CORRESPONDER A OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA REALIZADOS POR EL PROFESIONAL PROPUESTO POR EL INVITADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) AÑOS (CONCLUIDOS Y EN VIGOR) ESTOS PROFESIONALES DEBERÁN SER LOS ENCARGADOS DE LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN REALIZAR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA PERSONA DE NATURALEZA SIMILAR QUE EL INVITADO CONSIDERE QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN. ASÍ MISMO, EN LA RELACIÓN DEL FORMATO N°2, NO DEBERÁN ENLISTAR E INDICAR AQUEL PERSONAL QUE NO NECESARIAMENTE ES PROFESIONAL Y LO OCUPARÁ PARA TAREAS DE APOYO DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, MISMAS QUE EL INVITADO CONSIDERARÁ LOS HONORARIOS EN EL COSTO INDIRECTO, COMO 18 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales PUEDEN SER, ENTRE OTROS, LA DIRECCIÓN DE OFICINAS CENTRALES, SECRETARIA, CONTADOR, BODEGUERO, VELADORES, CHOFERES. PARA ASEGURAR QUE LOS INVITADOS HAYAN CONSIDERADO EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS QUE DARÁN APOYO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INVITADO Y EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA PROPUESTA ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, EL INVITADO DEBERÁ INCLUIR EL PERSONAL QUE COMO MÍNIMO SE ENLISTA EN EL FORMATO N°3, TOMANDO EN CUENTA LA PROFESIÓN SOLICITADA, EL TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES SOLICITADO PARA CADA UNO EN DICHO ANEXO, ANEXANDO ADEMÁS LA CÉDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP PARA CADA UNO DE ELLOS. EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERA INCLUIR EL FORMATO N°3 DEBIDAMENTE REQUISITADO 3.2 ORGANIGRAMA CON NOMBRES Y CARGOS ASÍ COMO CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA QUE SE LICITA. 3.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ACEPTACION DEL PROFESIONAL TÉCNICO QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, MARCANDO EL NOMBRE DEL MISMO, EL CUAL, DEBERÁ CONTAR CON LA CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MANEJO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y DEMUESTRE QUE CUENTA CON SU FIRMA ELECTRÓNICA HABILITADA. DOCUMENTO Nº 4. OBLIGATORIO DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INVITADO EN TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE LICITA, IDENTIFICANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL INVITADO Y SU PERSONAL; EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, QUE HAYA CELEBRADO TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, COMO CON PARTICULARES. DEBERÁN PRESENTAR RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN, CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL INVITADO EN ESTE TIPO DE OBRAS. CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACION DE LA CONTRATANTE, DOMICILIO, NOMBRE Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO, DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO N° 4 LOS INVITADOS PARA COMPROBAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ESPECIALIDAD, DEBERAN PRESENTAR DE LA EMPRESA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CURRICULUM DE LA EMPRESA. COMPROBACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA PERSONAL MORAL O GIRO DE LA ACTIVIDAD DEL INVITADO, MISMO QUE DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN. RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA REALIZADOS POR LA EMPRESA INVITADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) AÑOS (CONCLUIDOS Y EN VIGOR) CONFORME AL FORMATO N°4 Y ACREDITAR HABER EJECUTADO AL MENOS DOS (2) OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA PARA COMPROBAR LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE LOS INVITADOS, DEBERÁN ANEXAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS CONTRATOS, O COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN; O FINIQUITOS, ESTIMACIONES, ETC, O AQUELLOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU 19 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales PARTICIPACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS TRABAJOS SEA SIMILAR A LA OBRA QUE SE LICITA; PARA EL CASO DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, COPIA DE LOS CONTRATOS. ACREDITAR UN TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA DE DOS AÑOS, ACREDITÁNDO EL CUMPLIMIENTO CON LOS CONTRATOS SUSCRITOS SOBRE OBRAS SIMILARES OBJETO DE ESTA INVITACIÓN, PARA LO CUAL SE SUMARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS ORIGINALES PRESENTADOS POR EL INVITADO. DOCUMENTO Nº 5. OPCIONAL MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁN PARTE ALGUNA DE LA OBRA. SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY., MANIFESTANDO QUE DE SER EL CASO, SUBCONTRATARÁ MIPYMES PARA LOS TRABAJOS QUE SOLICITE SUBCONTRATAR. (FORMATO N°5) DOCUMENTO Nº 6. OBLIGATORIO DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL INVITADO, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR LAS DECLARACIONES FISCALES O LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE LOS DOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES (EJERCICIOS 2011 Y 2012). EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON EL CONTENIDO Y ALCANCE QUE SE ESTABLECE EN ESTA CONVOCATORIA. PARA EL CASO QUE PRESENTEN ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS, DEBERÁN ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y DEL REGISTRO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE QUE EMITE DICHOS ESTADOS FINANCIEROS. DOCUMENTO Nº 7. OBLIGATORIO RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁN PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD. EL INVITADO DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SUFICIENTE RESPECTO A LA UBICACIÓN FÍSICA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE SU PROPIEDAD O EN RENTA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, VERIFIQUE FÍSICAMENTE EL ESTADO DEL MISMO EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES. LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SERÁ PRESENTADA CONFORME AL (FORMATO N°6). DOCUMENTO Nº 8. OPCIONAL MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN PARA LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. 20 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales DOCUMENTO Nº 9. OBLIGATORIO PARA DAR CONTROL Y ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA QUE EJECUTARAN, ELABORARÁN Y ENTREGRAN COMO LLEVARÁN A CABO LA EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, EN CONGRUENCIA Y QUE DE CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO ENTREGADAS EN EL ANEXO N°F Y EL PROYECTO EJECUTIVO ENTREGADO EN EL ANEXO N°A, ASÍ MISMO, DEBERÁN ENTREGAR LAS SIGUIENTES RELACIONES: 9. RELACION DE MATERIALES (PARA ESTE DOCUMENTO ENLISTAR LOS MAS SIGNIFICATIVOS EN MONTO DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE LA OBRA), INDICANDO LA ESPECIFICACION Y MARCA PROPUESTA Y ESPECIFICAR CON QUE DOCUMENTO DEMOSTRARAN EL CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES QUE CORRESPONDAN. 9.2 RELACIÓN DETALLADA DEL EQUIPO Y PERSONAL, INDICANDO CARGOS Y CATEGORÍAS QUE PRETENDE EMPLEAR PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. DOCUMENTO Nº 10. OBLIGATORIO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INVITADO NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA CONVOCANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY. EN CASO DE QUE EL INVITADO NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS, SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO PARA ESTABLECER LOS PARÁMETOS CON QUE SE DETERMINARÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS INVITADOS CON LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR: 10.1 10.2 10.3 10.4 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO, QUE EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL INVITADO DE CUALQUIER NATURALEZA, NO CUENTA CON ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS. O EN CASO CONTRARIO RELACIONARLOS CONFOME AL FORMATO N°7 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO, QUE EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL INVITADO DE CUALQUIER NATURALEZA, EN UN LAPSO NO MAYOR A 5 (CINCO) AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE ESTA INVITACION , NO HA SIDO OBJETO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O EN CASO CONTRARIO RELACIONARLOS CONFOME AL FORMATO N°8 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO, QUE EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL INVITADO DE CUALQUIER NATURALEZA, EN UN LAPSO NO MAYOR A 5 (CINCO) AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE ESTA INVITACION, NO HA SIDO OBJETO DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES; EN CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL Y EL MONTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y RELACIONARLOS CONFORME AL FORMATO N°9 RELACIÓN DE CONTRATOS CUMPLIDOS EN TIEMPO Y FORMA Y COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS, CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CADA CONTRATO, MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEBIDAMENTE REQUISITADOS DE LAS OBRAS. SI LOS DOCUMENTOS NO ESTÁN DEBIDAMENTE REQUISITADOS O SON ILEGIBLES, NO SE CONSIDERARÁ(N) PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTAJE. 21 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LOS INVITADOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS TENDRÁN LA OPCIÓN DE NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO LA CONVOCANTE CONSULTARÁ EN COMPRANET EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES O EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS, SEGÚN CORRESPONDA, PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS INVITADOS PARA CUMPLIR CON LO ANTERIORMENTE, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN LA INFORMACIÓN, LA CONVOCANTE NO TOMARÁ EN CUENTA PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL INVITADO QUE CONTENGAN DICHAS DISCREPANCIAS. DOCUMENTO Nº 11. OBLIGATORIO CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, SOLAMENTE ES OBLIGATORIO PARA CUANDO SE PRESENTE UNA PROPOSICION CONJUNTA. LOS INVITADOS QUE PARTICIPEN EN FORMA CONJUNTA, PRESENTARÁN EN ESTE DOCUMENTO EL CONVENIO ÚNICO SUSCRITO CONFORME A LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA DOCUMENTO Nº 12. OBLIGATORIO EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE FIRMADO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO MENSUALMENTE Y CUANTIFICADO, INDICANDO LAS CANTIDADES DE TRABAJO A REALIZAR MENSUALMENTE Y DIVIDIDO EN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, Y EXPRESADO EN CANTIDADES DE OBRA Y PESOS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS. CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y CONFORME AL FORMATO N°10. DOCUMENTO Nº 13. OBLIGATORIO EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUALMENTE, INDICANDO LA FECHA DE INCIACIÓN Y CONCLUSION PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 13.1 DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y CONFORME AL FORMATO N°11. 13.2 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO E IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS. CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y CONFORME AL FORMATO N°12. 13.3 DE LA MANO DE OBRA EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS. CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y CONFORME AL FORMATO N°13. 13.4 DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y CONFORME AL FORMATO N°14. DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS EN DIAGRAMAS DE BARRAS Y CONTEMPLANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN. DOCUMENTO N°14. OBLIGATORIO: ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CUANDO MENOS EN UN CINCO POR CIENTO DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ALTA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE ESTA INVITACIÓN, OBLIGÁNDOSE A COMPROBARLO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA DEL AVISO DE ALTA CORRESPONDIETE (PARA COTEJO), 22 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales MISMO QUE DEBERÁ ANEXAR A ESTE ESCRITO, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA SEÑALANDO AL PERSONAL DISCAPACITADO Y EL PORCENTAJE CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE LA PLANTA LABORAL, CONFORME AL ANEXO N°I DE NO CONTAR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, ASÍ DEBERÁ MANIFESTARLO. DOCUMENTO N°15. OBLIGATORIO: ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN FORMATO LIBRE MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN SE INCORPORARÁN POR LO MENOS CINCUENTA Y CINCO PORCIENTO (55%) DE MANO DE OBRA NACIONAL QUE SE INCLUYA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO DENTRO DE ÉSTA A LOS ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Y QUE SE INCORPORARÁN POR LO MENOS CINCUENTA Y CINCO PORCIENTO (55%) EN CUANTO A MATERIALES, COMPONENTES PREFABRICADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE NACIONALES. CONFORME AL ANEXO N°L A EFECTO DE ACREDITAR LO ANTERIOR, EL INVITADO DEBERÁ ANEXAR EL DOCUMENTO EN EL QUE EL INVITADO PRESENTE UN ANÁLISIS QUE CONTENGA LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL A UTILIZAR Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA CON RESPECTO DEL VALOR DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA NACIONAL QUE UTILIZARÁ PARA EJECUTAR LOS MISMOS. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA: DOCUMENTO Nº 16. OBLIGATORIO CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO SERÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. EL INVITADO DEBERA ANEXAR DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO EL ANEXO N°K. DOCUMENTO Nº 17. OBLIGATORIO EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR EL LISTADO DE INSUMOS A COSTO DIRECTO, QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, COSTOS UNITARIOS E IMPORTES (EXPLOSIÓN DE INSUMOS CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y CONFORME AL FORMATO N°15. DOCUMENTO Nº 18. OBLIGATORIO EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DE EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. CONFORME A LOS FORMATOS N°S 16 Y 17 DEBERÁN INCORPORAR POR LO MENOS TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA NACIONAL. DOCUMENTO Nº 19. OBLIGATORIO EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE EMPLEARÁN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTO DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y 23 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales EQUIPOS NUEVOS,.DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY Y CONFORME AL FORMATO N°18 DOCUMENTO Nº 20. OBLIGATORIO 20.1 EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. CONFORME AL FORMATO N°19, 20.2 EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS (EGRESOS) QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS INGRESOS COMO SON EL ANTICIPO QUE SE OTORGUE, Y LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL ENTENDIDO QUE LAS MISMAS SE CUBRIRÁN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE SE APLICARÁ. DEBERÁ PRESENTAR ESTE ANÁLISIS CONFORME AL FORMATO N°20 20.3 EL INVITADO DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LA UTILIDAD PROPUESTA POR EL INVITADO. CONFORME AL FORMATO N°21 DOCUMENTO Nº 21. OBLIGATORIO RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS (AUXILIARES) DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE SER EL CASO, DE LA MANO DE OBRA. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL INVITADO. DOCUMENTO Nº 22. OBLIGATORIO ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS. DE ACUERDO A EL REGLAMENTO DE LA LEY Y CONFORME AL FORMATO N°22 EN CASO DE QUE LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN INTEGRADAS CON BÁSICOS O AUXILIARES, OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN PRESENTARSE ÉSTOS. DOCUMENTO Nº 23. OPCIONAL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL INVITADO SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN SU OFERTA NO LA CONSIDERE CONFIDENCIAL, DEBERÁ SEÑALARLO EN ESTE ESCRITO, CABE ACLARAR QUE SU OMISIÓN NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. SE SOLICITA A LOS PARTICIPANTES ENTREGAR ARCHIVO EN MEDIO MAGNÉTICO, DISCO COMPACTO EN FORMATOS WORD Y/O EXCELL, DE LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICION ECONÓMICA. EN TODOS LOS CASOS SERÁ PARA UNA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SU OMISIÓN PARCIAL, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. 24 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales SE RECOMIENDA QUE EL CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTE UTILIZANDO SEPARADORES, NO DEBIENDO SER ENGARGOLADO O ENCUADERNADO. DÉCIMA QUINTA.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE. PARA INTERVENIR EN ESTE ACTO, BASTARA QUE EL INVITADO PRESENTE EL DOCUMENTO 3 DE LA CLAUSULA DECIMA DE ESTA CONVOCATORIA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XII DEL ARTICULO 31 DE LA LEY, NO ES NECESARIO LA IDENTIFICACION O ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE UNICAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICION, PERO SOLO PODRA PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DE ESTE ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR. LOS INVITADOS SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. A PARTIR DE LA HORA SEÑALADA EN ESTA CLAUSULA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO PRESIDA NO PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN INVITADO NI OBSERVADOR, O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ INICIADO EL ACTO, SE PROCEDERÁ A REGISTRAR A LOS ASISTENTES, Y SE PASARÁ LISTA A LOS MISMOS. LOS INVITADOS PRESENTES EN ESTE ACTO, DEBERÁN ENTREGAR SU PROPOSICIÓN EN SOBRE CERRADO AL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL MISMO. LOS INVITADOS QUE PARTICIPEN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, ENTREGARÁN SU PROPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET. LOS INVITADOS QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN PREVIAMENTE HABER CERTIFICADO SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LA SFP. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TOMARÁ LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA RECIBIR SIMULTÁNEAMENTE LAS PROPOSICIONES DE LOS INVITADOS QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN EN EL PROPIO ACTO Y DE LAS ENTREGADAS A TRAVÉS DE COMPRANET; ASIMISMO, DETERMINARÁ SI LA APERTURA DE LOS SOBRES INICIARÁ CON LOS QUE FUERON RECIBIDOS EN EL ACTO O POR LOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE COMPRANET. EL ACTO NO PODRÁ CONCLUIR HASTA EN TANTO SE HAYAN ABIERTO TODOS LOS SOBRES RECIBIDOS. MEDIANTE EL ANEXO N°E, FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION, DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE TOMARA NOTA DE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL INVITADO EN SU PROPUESTA PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, SEÑALANDO EN DICHO LISTADO LA OMISION, DE SER EL CASO, DE DOCUMENTOS ENTREGADOS. LAS PROPOSICIONES QUE SE RECIBAN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS MISMAS SERÁN REVISADAS SÓLO PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS INVITADOS, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO. 25 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO RECIBIRÁ LAS PROPOSICIONES PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, POR LO QUE NO PODRÁ DESECHAR NINGUNA DE ELLAS DURANTE DICHO ACTO. EL EVENTO SE INICIARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVITADOS PRESENTES, LA CONVOCANTE SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR CUALQUIER PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN ESTA CONVOCATORIA. UNA VEZ RECIBIDAS TODAS LAS PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN. EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES SE EFECTUARÁ POSTERIORMENTE POR LA CONVOCANTE. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ÉSTAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN HASTA SU CONCLUSIÓN; DE TODAS LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS SE RUBRICARÁ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DOCUMENTO N°16 Y EL PROGRAMA GENERAL DOCUMENTO N°12 DE LA PROPOSICIÓN. POR LO MENOS UN INVITADO Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE LA CONVOCANTE, RUBRICARÁN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTEN DOCUMENTALMENTE; Y EN SEGUIDA DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS PARA SU EVALUACION INTEGRAL POSTERIOR. LA CONVOCANTE IMPRIMIRÁ LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES QUE RECIBA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SFP O DE LA CONVOCANTE, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE PODRÁ ANTICIPAR O DIFERIR LA FECHA DEL FALLO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, LO CUAL QUEDARÁ ASENTADO EN EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTE ACTO. TAMBIÉN PODRÁ HACERLO DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O DE SER NECESARIO, EN CUALQUIER OTRO MOMENTO, DENTRO DE LOS PLAZOS INDICADOS, NOTIFICANDO A LOS INVITADOS LA NUEVA FECHA A TRAVÉS DE COMPRANET. AL CONCLUIR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU REVISIÓN Y EVALUACION Y EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, SE SEÑALARÁ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTA INVITACIÓN-. EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS INVITADOS. ASÍ MISMO SE ASENTARÁN LAS MANIFESTACIONES QUE, EN SU CASO, EMITAN LOS INVITADOS CON RELACIÓN A DICHO ACTO. DÉCIMA SEXTA.- MECANISMO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 26 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 38 DE LA LEY Y 63 FRACCION I INCISO b) DEL REGLAMENTO, ES DECIR POR EL MECANISMO BINARIO, EL CUAL CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIONES SE CONSIDERARÁ QUE CUANDO EN ESTA CONVOCATORIA SE ASIENTA OBRA O TRABAJOS U OBRAS EJECUTADAS DE LA MISMA NATURALEZA A LA QUE SE LICITA O SIMILARES A LA QUE SE LICITA O TRABAJOS SIMILARES U OBRAS DE LA MISMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A LA QUE SE LICITA, OBRAS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES U OBRAS SIMILARES, ETC., SE REFIERE A DEMOSTRAR CON DOCUMENTOS (CURRICULUM, CONTRATOS, ETC), QUE EL INVITADO O EL PERSONAL PROPUESTO HA EJECUTADO LA CONSTRUCCIÓN DE: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES: REHABILITACIÓN O CONSTRUCCION DE HOSPITALES O CLINICAS O CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION, CON UN MINIMO DE 500 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE NO DEMUESTRE ESTE PARÁMETRO DE MEDIDA DE SIMILITUD CON LA OBRA QUE SE LICITA, NO SE TOMARÁ EN CUENTA PARA LA EVALUCIÓN DE LA PROPUESTA. EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ESTABLECE LA CONDICIÓN DE QUE ES OBLIGATORIO, LA OMISION PARCIAL O TOTAL DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS A EVALUAR (VERIFICAR), SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, YA QUE SE CONSIDERA QUE AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA MISMA. EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ESTABLECE LA CONDICIÓN DE QUE ES OPCIONAL, LA OMISION PARCIAL O TOTAL DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS A EVALUAR (VERIFICAR), NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, YA QUE SE CONSIDERA QUE NO AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA MISMA Y NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. DE RESULTAR GANADOR DE ESTA INVITACIÓN, DEBERÁ EL INVITADO GANADOR ENTREGAR EL DOCUMENTO REQUERIDO EN ESTA CONVOCATORIA, ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA, EN CASO CONTRARIO SERA SANCIONADO EN TERMINOS DE LA LEY CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 38 DE LA LEY Y 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE VERIFICARÁ QUE LA PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, PARA LO CUAL SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA REALIZAR DICHA VERIFICACIÓN: CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS: PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA; 2. QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS INVITADOS SE CONSIDERARÁN, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, 27 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 3. QUE LOS INVITADOS CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN. 4. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL INVITADO PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS. 5. QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO POR EL INVITADO DEMUESTRE QUE ÉSTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN. 6. SE VERIFICARÁN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INVITADOS, QUE: 6.1. QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL INVITADO CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO. 6.2. QUE EL INVITADO TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES. 6.3 EL GRADO EN QUE EL INVITADO DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. 7.- EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL INVITADO CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA. 8. DE LOS PROGRAMAS: 8.1. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE EN ESTA INVITACIÓN. 8.2. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 8.3. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL INVITADO Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR. 8.4. QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 8.5. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL INVITADO CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS. 9. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO: 9.1. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL INVITADO. 28 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales 9.2. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR EL INVITADO SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. 9.3. QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS. 10. DE LOS MATERIALES: 10.1. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL INVITADO PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE. 10.2. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN ESTA INVITACIÓN. 11. DE LA MANO DE OBRA: 11.1. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS. 11.2. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL INVITADO, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS. 11.3. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 12. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 13. QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL INVITADO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR LA CONVOCANTE COMO PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS O, EN SU CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O CÓMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 14. DEL PRESUPUESTO DE OBRA: 14.1. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO. 29 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales 14.2. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBERÁN SER COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS. 14.3. QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE. EL MONTO CORRECTO SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES. 15. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO REVISAR: 15.1. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. 15.2. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 15.3. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO. 15.4. QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO. 15.5. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE. 15.6. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS. 16. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR: 16.1. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL INVITADO SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN ESTA CONVOCATORIA. 16.2. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL INVITADO SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS. 16.3. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS. 30 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales 17. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR: 17.1. QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO. 17.2. QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INVITADO, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. 17.3. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A ESTA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN PÚBLICA, DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO. 18. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 18.1. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS AL CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO, DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS. 18.2. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 18.3. QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO. 18.4 QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES. 18.5. QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL INVITADO SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN ESTA CONVOCATORIA. 19. QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL INVITADO SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO. 20. QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN. 21. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. ÉSTA EVALUACIÓN TENDRÁ POR OBJETO DETERMINAR CUÁLES PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE REÚNEN, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS INVITADOS NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR A LOS 31 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales INVITADOS ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA O ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN, EN SU CASO, LA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ DE LA FORMA SIGUIENTE: A).- ESCRITO DIRIGIDO A EL INVITADO, EL CUAL SE NOTIFICARÁ EN EL DOMICILIO QUE ESTE HAYA SEÑALADO O BIEN, A TRAVÉS DE COMPRANET, CASO EN EL QUE LA CONVOCANTE ENVIARÁ UN AVISO A EL INVITADO EN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE HAYA PROPORCIONADO EN SU PROPOSICIÓN, INFORMÁNDOLE QUE EXISTE UN REQUERIMIENTO EN DICHO SISTEMA. LO CUAL SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE FALLO. B).- A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ESCRITO, EL INVITADO CONTARÁ CON UN PLAZO DE 2 DÍAS HÁBILES PARA HACER LAS ACLARACIONES O ENTREGAR LOS DOCUMENTOS O INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE Y DEBERÁ SER ENTREGADA, EN SU CASO, EN HORAS Y DÍAS HÁBILES. EN CASO DE QUE EL INVITADO NO ATIENDA, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, O BIEN, LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE NO ACLARE LA DUDA O MOTIVO DE LA SOLICITUD, LA CONVOCANTE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINALMENTE ENTREGADA EN SU PROPOSICIÓN. C).- LA CONVOCANTE DIFUNDIRÁ EN COMPRANET LAS RESPUESTAS DE EL INVITADO, EL MISMO DÍA EN QUE SEAN RECIBIDAS. SI LA CONVOCANTE DETECTA EN LA PROPOSICIÓN UN ERROR MECANOGRÁFICO, ARITMÉTICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, PODRÁ LLEVAR A CABO SU RECTIFICACIÓN SIEMPRE QUE LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCRITAS CON LETRA Y NÚMERO PREVALECERÁ LA PRIMERA. EN ESTOS CASOS, LA CONVOCANTE NO DEBERÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN Y DEJARÁ CONSTANCIA DE LA CORRECCIÓN EFECTUADA EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE UTILIZADA PARA EMITIR EL FALLO QUE SE INTEGRARÁ AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO, ASENTANDO LOS DATOS QUE PARA EL EFECTO PROPORCIONE EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN. LAS CORRECCIONES SE HARÁN CONSTAR EN EL FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY. SI LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL INVITADO A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO FUE OBJETO DE CORRECCIONES Y ÉSTE NO ACEPTA LAS MISMAS, SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY, SIN QUE POR ELLO SEA PROCEDENTE IMPONER LA SANCIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LA CONVOCANTE APLICARÁ LO AQUÍ ASENTADO PARA SUBSANAR INCUMPLIMIENTOS EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS O ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES DE LOS INVITADOS. DÉCIMA SÉPTIMA.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ, DE ENTRE LOS INVITADOS A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, 32 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SERÁ LA PROPOSICIÓN QUE OFERTE EL PRECIO MAS BAJO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE SE LE OTORGARÁ EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA INVITACION. DÉCIMA OCTAVA.- DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL E INVITACIÓN DESIERTA A. SEÑALAMIENTO DE LAS CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. LA CONVOCANTE DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN SI DE LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ENCUENTRA QUE INCUMPLE EN UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES CAUSALES: 1.- LA FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTA CONVOCATORIA QUE IMPOSIBILITE DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 2.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA COMO OBLIGATORIO EN LAS CLAUSULAS DÉCIMA, DECIMA CUARTA Y DECIMA SEXTA DE ESTA CONVOCATORIA. 3.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LA CONVOCATORIA QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 4.- SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL INVITADO ES FALSA. 5.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS, SEÑALADOS “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 34 DEL “REGLAMENTO”. 6.- LA UBICACIÓN DE EL INVITADO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS 31, FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY; ARTÍCULOS 7.- SE COMPRUEBE QUE ALGÚN INVITADO HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS INVITADOS. 8.- CUANDO A JUICIO DE LA CONVOCANTE POR SER ESTRICTAMENTE NECESARIO Y AFECTA LA SOLVENCIA, LA PROPOSICIÓN INCUMPLA EN UNO O VARIOS DE LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN MARCADOS EN LA CLAUSULA DÉCIMA SEXTA DE ESTA CONVOCATORIA. 9.- CUANDO OMITA ASENTAR CON NÚMERO Y/O LETRA, UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 10.- CUANDO EXCEDAN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O TRABAJOS QUE LA CONVOCANTE ESTABLECE EN ESTA CONVOCATORIA. 11.- PROPONGAN ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. 33 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas 12.- Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales CUANDO LOS PRECIOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS INVITADOS NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDEN SER PAGADOS POR LA CONVOCANTE. 13.- CUANDO EL “INVITADO” O SU REPRESENTANTE NO FIRMEN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN SU TOTALIDAD. 14.- EL NO INDICAR EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA LAS PARTES QUE CADA ASOCIADO SE COMPROMETE A REALIZAR Y LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA CADA ASOCIADO, SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN CONJUNTA. 15.- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN NO SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN; CUANDO SU INCUMPLIMIENTO AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. B.- LA CONVOCANTE CANCELARÁ ESTA INVITACIÓN: 1. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 2. CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA CONVOCANTE. 3. CUANDO SE RESUELVA LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, POR LA SFP, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. C.- NULIDAD TOTAL DE ESTA INVITACIÓN: 1. CUANDO ASÍ LO DETERMINE LA SFP EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY. D.-LA CONVOCANTE DECLARARÁ DESIERTA ESTA INVITACIÓN: 1. CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES. 2. CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPOSICIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. DÉCIMA NOVENA.- FALLO EL ACTO DE FALLO DE ESTA INVITACIÓN SE HARÁ EN JUNTA PÚBLICA, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS INVITADOS QUE HUBIERNE PRESENTADO PROPOSICIONES, EN LAS MISMAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE EN LAS QUE SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN PRESENCIA DE LOS INVITADOS QUE ASISTAN Y LEVANTANDO ACTA CORRESPONDIENTE, ESTE ACTO SE LLEVARÁ A CABO EL 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 A LAS 16:00 HORAS, CUALQUIER MODIFICACION A ESTA FECHA Y HORA, SE DARÁ A CONOCER EN EL ACTO DE APERTURA, QUEDANDO ASENTADA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS INVITADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. ADICIONALMENTE A LOS INVITADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO 34 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales AL ACTO SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET. EN CASO DE QUE EL INVITADO NO HAYA PROPORCIONADO UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, LA CONVOCANTE QUEDA EXIMIDA DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL AVISO ANTERIORMENTE REFERIDO. CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY. CUANDO SEA NOTIFICADO EL FALLO, EL INVITADO GANADOR PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA, INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS, TALES COMO EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, PERSONAL Y DEMÁS INSUMOS QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS INVITADOS SERÁN CONSERVADAS POR LA DEPENDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 74 DE LA LEY Y DEL ARTÍCULO 264 DEL REGLAMENTO. VIGÉSIMA.- GARANTÍAS EL INVITADO AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO RESPECTIVO DEBE OTORGAR CONFORME A LA LEY, LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES, LAS CUALES SE CONSITUTIRÁN A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, DEBIENDO GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO Y POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL INVITADO ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA CONVOCANTE, EN LA MISMA DIRECCIÓN EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 O EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, ORIGINAL DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR UN MONTO IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), OBSERVANDO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO. ESTA CONVOCATORIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO, NO TIENE PREVISTA LA REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR. DE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN Y/O APLICACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, EL INVITADO AL QUE SE LE ASIGNE EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA CONVOCANTE, EN LA MISMA DIRECCIÓN EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 O EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, FIANZA POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN 35 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales AFIANZADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EN LA CUAL SE DEBERÁ DECLARAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS SE APLICARÁN DEBIDAMENTE, SE EFECTUARÁ LA EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS. ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO. POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA. CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LOS TRABAJOS DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTARON EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. PARA GARANTIZAR POR UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, A SU ELECCIÓN DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO; PRESENTAR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO, O BIEN APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. LOS INVITADOS QUE DESEEN CONOCER LOS FORMATOS DE ESTAS GARANTÍAS PODRAN SOLICITARLO EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE. SEGUROS O GARANTÍAS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL:. EL INVITADO DEBERÁ CONSIDERAR EN EL IMPORTE DE SU PROPUESTA, EL COSTO DEL OTORGAMIENTO DE SEGUROS O GARANTÍAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN CASO DE QUE DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, PUEDAN PRODUCIRSE DAÑOS GRAVES A LOS ECOSISTEMAS O AL AMBIENTE. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DEL REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO DEL DISTRITO FEDERAL. POR RESPONSABILIDAD CIVIL: EL INVITADO GANADOR SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR LOS POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A TRABAJADORES, BIENES, INSTALACIONES Y A TERCEROS EN SUS PERSONAS, DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE LA CONVOCANTE OTORGUE EL FINIQUITO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA. PARA TAL EFECTO, EL INVITADO GANADOR DEBERÁ CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACIÓN MEXICANA, PARA CUBRIR LOS POSIBLES DAÑOS, SEÑALANDO COMO BENEFICIARIO A LA CONVOCANTE Y OBLIGÁNDOSE A MANTENERLA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 36 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales INCLUYENDO EL CORRESPONDIENTE A LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE LA CONVOCANTE LE OTORGUE EL FINIQUITO. EN EL CASO DE CONTRATO DERIVADO DE LA PROPOSICIÓN CONJUNTA, Y PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS GARANTÍAS QUE SE ESTABLEZCAN EN ESTA “CONVOCATORIA”, SE DEBERÁ PRESENTAR UNA SOLA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES, PARA CADA UNA DE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS. EL INVITADO AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DE OBRA, DEBERÁ RENOVAR O ACTUALIZAR LOS MONTOS DE LOS SEGUROS O GARANTÍAS QUE HAYA OTORGADO. VIGÉSIMA PRIMERA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ESTA LA INVITACIÓN INICIA CON LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL FALLO Y LA FIRMA DEL CONTRATO O, EN SU CASO, CON LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERÁ REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY, LA CUAL SERÁ A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 O BIEN LA QUE SE INDIQUE EN EL ACTA DE FALLO DE ESTA INVITACIÓN, EN EL ENTENDIDO QUE NO PODRÁ FORMALIZARSE EL CONTRATO, SI EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DEL FALLO QUE RECIBIO. EL INVITADO GANADOR Y LA CONVOCANTE, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, ESTÁN OBLIGADOS A FORMALIZAR EL CONTRATO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN EL ACTA DE FALLO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN EL ENTENDIDO QUE NO PODRÁ FORMALIZARSE CONTRATO ALGUNO QUE NO SE ENCUENTRE GARANTIZADO. SI EL INVITADO GANADOR NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR PREVISTO EN EL FALLO Y EN DEFECTO DE TAL PREVISIÓN, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SE INFORMARÁ A LA SFP PARA QUE ÉSTA DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA DETERMINE LO CONDUCENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY, Y LA DEPENDENCIA PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO A EL INVITADO QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE LE SIGA EN CALIFICACIÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE INICIALMENTE HAYA RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR DE DIEZ POR CIENTO (10%), EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 47 DE LA LEY Y 74, FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO. SI LA CONVOCANTE NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO O CAMBIA LAS CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA DE INVITACION QUE MOTIVARON EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL INVITADO GANADOR, SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, LA CONVOCANTE, A SOLICITUD ESCRITA DEL INVITADO GANADOR, CUBRIRÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HUBIERE INCURRIDO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPOSICION, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTA INVITACIÓN, LO QUE SE SUJETARÁ, CUANDO PROCEDA, A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 82 DE EL REGLAMENTO. 37 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN SER TRANSFERIDOS POR EL CONTRATISTA EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE LA CONVOCANTE. SI EL INVITADO QUE RECIBA FALLO FAVORABLE NO FIRMA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. LA CONVOCANTE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. EL FORMATO DEL MODELO DE CONTRATO AL QUE SE SUJETARAN LAS PARTES, SE ANEXA A ESTA CONVOCATORIA EN EL ANEXO G VIGÉSIMA SEGUNDA.- ANTICIPO TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN Y CON EL OBJETO DE APOYAR LA DEBIDA EJECUCIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS MISMOS, LA CONVOCANTE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I DE LA LEY. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE RECIBA, PARA QUE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, E INSTALACIONES, Y, EN SU CASO, LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR Y NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LICITAN. PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL INVITADO GANADOR (CONTRATISTA) DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO. EL ÁREA MENCIONADA DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y ACREDITADAS ANTE EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DICHO PROGRAMA DEBERÁ SER MODIFICADO CONFORME A LAS NUEVAS CONDICIONES QUE SE HUBIEREN PRESENTADO. LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y EN MONEDA NACIONAL, EL CUAL SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL INVITADO GANADOR EL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, UNA VEZ ENTREGADA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE Y LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL COBRO DEL ANTICIPO, EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, EL CUAL SE CUBRIRÁ A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CUENTA QUE PARA TAL FIN DETERMINE EL INVITADO GANADOR. 38 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LA CONVOCANTE NO OTORGARÁ ANTICIPO(S) PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y EL REGLAMENTO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 50 DE LA LEY Y 143 DEL REGLAMENTO. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A LA CONVOCANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY. EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR EL INVITADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE PRESENTEN EN SU PROPOSICIÓN. VIGÉSIMA TERCERA.- FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO EL CONTRATO QUE SE CELEBRE CON MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN SE AJUSTARÁ A LAS CONDICIONES DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNICAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. LA FORMA DE PAGO SERÁ LA MARCADA EN LA LEY Y EL REGLAMENTO, EN EL ENTENDIDO QUE TODO EL TRÁMITE DE FIRMAS Y COBRO SE LLEVARÁ A EFECTO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE. PARA EFECTOS DE PAGO LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, SE ACOMPAÑARÁN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO, CORRESPONDERAN A TRABAJOS EJECUTADOS Y CUYA FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SE PREVE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE FORMA PARTE DE ESTA INVITACIÓN; LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL INVITADO GANADOR, A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES QUE SERÁ EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 39 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE CONSIDERARÁN COMO INSTRUMENTO AUTÓNOMO QUE PODRÁ SER NEGOCIADO PARA EFECTOS DE SU PAGO. LAS ESTIMACIONES SERÁN PAGADAS POR LA DEPENDENCIA, POR TRABAJOS EJECUTADOS, A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN LA CUENTA QUE PARA TAL FIN DETERMINE EL INVITADO GANADOR, DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA QUE PRESENTE PARA SU PAGO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA PARA SU PAGO PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A EL CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE EL CONTRATISTA NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY. LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA Y FACTURA DEBERÁN EN LA COORDINACIÓN DE RESIDENCIA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., Y DEBERÁN ELABORARSE CONFORME A LOS FORMATOS QUE PARA TAL FIN LE ENTREGUE LA RESIDENCIA DE OBRA. EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE EL CONTRATISTA. QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 130 DE EL REGLAMENTO, LOS ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SERÁN POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY Y DE LOS AJUSTES DE COSTOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LA CONVOCANTE, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA CONVOCANTE. 40 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127 DE EL REGLAMENTO EL ATRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA LA DEPENDENCIA DIFERIRÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO; NO PROCEDERÁ DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL ATRASO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN ESTA CLAUSULA DEBERÁN TOMARLAS EN CUENTA PARA EL DIFERIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIONES EN EL ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE PRESENTEN EN SU PROPOSICIÓN. VIGÉSIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS Y PAGO DEL MISMO LOS PRECIOS UNITARIOS DE ESTE CONTRATO SERÁN FIJOS Y EN MONEDA NACIONAL, SÓLO SE RECONOCERÁ REVISIÓN DE LOS MISMOS ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIÓN II Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 136, Y DEL 173 AL 184 DE SU REGLAMENTO Y A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”. POR TRATARSE DE UN CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PROCEDE EL AJUSTES DE LOS COSTOS DIRECTOS. EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS, A EFECTO DE QUE LA CONVOCANTE LOS REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS MISMOS, Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. ESTO SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA REALIZAR LOS ESTUDIOS PERIÓDICOS NECESARIOS. EL PAGO POR AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO DE IGUAL FORMA QUE LO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. VIGÉSIMA QUINTA.- APLICACIONES DE RETENCIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES LA CONVOCANTE TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE ESTÁN REALIZANDO POR EL INVITADO GANADOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, Y SUS ANEXOS, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO. LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA. SE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y SE DETERMINARAN UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LA 41 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE SE OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. LA CONVOCANTE, EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, APLICARÁN RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE FÍSICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR LOS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EL RESIDENTE DE LA OBRA SERÁ EL RESPONSABLE DE CALCULAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN AL CONTRATISTA, DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN Y EN SU CASO, A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCIÓN ECONÓMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO. EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE LA CONVOCANTE. LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS, LA CONVOCANTE DEVOLVERÁ DICHO SALDO AL CONTRATISTA, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, PARA DETERMINARLO, LA CONVOCANTE, REVISARA EL PROGRAMA DE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EL RESIDENTE DETERMINA QUE EL INVITADO GANADOR LLEVA UN AVANCE MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, APLICARÁ COMO RETENCIÓN LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL 3% (TRES POR CIENTO) AL IMPORTE QUE RESULTE DEL VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA MENOS EL VALOR DE LA OBRA REAL EJECUTADA. 42 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales SI EL CONTRATISTA CONCLUYE LA OBRA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, EL RESIDENTE DE LA OBRA DE LA CONVOCANTE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 1.0 (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, POR CADA DÍA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN REAL. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL INVITADO GANADOR EXPRESA SU CONFORMIDAD QUE LAS CANTIDADES QUE RESULTEN POR CONCEPTO DE RETENCIONES SE APLIQUEN ADMINISTRATIVAMENTE EN LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁ SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A EL Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA OBRA NO SE ATRIBUYE A EL INVITADO GANADOR. VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS RETENCIONES, IMPUESTOS Y DERECHOS EL INVITADO AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARÁ QUE LE SEA RETENIDO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SFP, ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, Y EN SU CASO LOS CONVENIOS EXISTENTES O QUE LLEGUEN A ESTABLECERSE. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REFLEJAR EL IMPORTE DE DICHO PORCENTAJE EN LA ESTIMACIÓN QUE PRESENTE A “LA SECRETARÍA”, Y ÉSTA SE OBLIGA A RETENERLOS Y ENTERARLOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁN PAGADOS POR EL CONTRATISTA, DE IGUAL FORMA AQUELLOS GASTOS DERIVADOS, EN SU CASO, DE LAS PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. EL INVITADO ADJUDICADO AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE, AL EJECUTAR LOS TRABAJOS PACTADOS, HAGA USO INDEBIDO DE PATENTES O MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHO DE AUTOR. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INCONFORMIDADES LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN ESTA INVITACIÓN PODRÁN PRESENTAR INCONFORMIDADES EN COMPRANET O ANTE LA SFP EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: SITO EN INSURGENTES SUR 1735, COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020 MÉXICO D.F., DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TITULO SEPTIMO, CAPITULO PRIMERO DE LA LEY. VIGÉSIMA OCTAVA.- CONSIDERACIONES ADICIONALES 43 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN EL INVITADO TOMARÁ EN CUENTA: 1. USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA. EL USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA INVITACION. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE CORRESPONDA. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUBLICÓ EN EL DOF, EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL CUAL ENTRÓ EN VIGOR EL 9 DE DICIEMBRE DE 2009, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIO PARA TODOS AQUELLOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSCRITOS A PARTIR DE ÉSTA FECHA. POR LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO ALUDIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, IMPLEMENTARÁ EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (BEOP), CONJUNTAMENTE CON EL INVITADO QUE RESULTE GANADOR RELATIVO A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN. 2).-QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUIEN DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA ELECTRONICA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ ESTAR FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE AQUELLAS QUE LA DEPENDENCIA PUEDA HACER EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTA LA CONVOCATORIA. LA DEPENDENCIA EN EL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. LA DEPENDENCIA EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL INVITADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER ASÍ, DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA INVITACIÓN O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES. 3).-QUE DEBE CUMPLIR CON EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN EN OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR CONSIDERADO EN SUS INDIRECTOS DE OBRA. 4).-QUE DE SER EL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ FORMALMENTE LA EXISTENCIA DE LA(S) UNIDAD(ES) DE CONTROL DE CALIDAD A LA DEPENDENCIA, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL FALLO CORRESPONDIENTE. 44 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales 5).-QUE CUANDO SE ESTIPULE QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO MATERIALES, MARCAS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA PROPORCIONADO LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN Y A TÍTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERÓ EL PROPONENTE, LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE EL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS. 6).-QUE EL CAMBIO DE MARCA PARA LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA CONSTRUCCIÓN SERÁ EL SELECCIONADO POR EL CONTRATISTA Y DEBERÁ SER EL ADECUADO PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PREVISTOS, SALVO QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA NO SEA FACTIBLE PARA SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES. POR LO TANTO, CUANDO EN LA CONVOCATORIA SE INDIQUE ALGUNA MARCA, ÉSTE DEBERÁ USARSE COMO GUÍA DE LA CALIDAD REQUERIDA Y NO AL QUE NECESARIAMENTE DEBAN SOMETERSE LOS RESPECTIVOS MATERIALES. 7).-QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL QUE REALIZA LA SFP, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 220 DE EL REGLAMENTO. 8).-QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ANOTADAS POR LA CONVOCANTE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE EL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS. 9).-QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO POR LA CONVOCANTE PARA ESTA INVITACION Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA. 10).-QUE HA PROPUESTO PRECIOS OFICIALES, VIGENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, PUESTOS EN OBRA POR LOS CONTRATISTAS, EN CASO QUE CONFORME A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS INSUMOS. 11) QUE HA CONSIDERADO LA UTILIZACIÓN DE HASTA TRES TURNOS CONSECUTIVOS DE OCHO HORAS DE TRABAJO, SIN AFECTAR EL PRECIO UNITARIO PROPUESTO, POR LO TANTO NO PRESENTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA A LA CONVOCANTE, CUANDO LE SEA SOLICITADO DE CONFORMIDAD COMO LO REQUIERA LA OBRA. 12) QUE HA CONSIDERADO QUE DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTA DEBERÁ PERMANECER LIMPIA, SITUACIÓN QUE HE CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, POR LO QUE NO SE ME PAGARÁ NINGÚN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE OBRA GRUESA DURANTE LA EJECUCION DE LA MISMA. 13) QUE HA CONSIDERADO EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE AL ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y LIMPIEZA, EFECTUARLOS A UN TIRO OFICIAL AUTORIZADO, Y DONDE HE CONSIDERADO LA CARGAS HORIZONTALES, VERTICALES, MANUALES O EN CAMION, ASI COMO LOS KILOMETROS NECESARIOS HA DICHO TIRO, POR LO QUE NO SE COBRARÁ CARGO ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS, ASÍ MISMO ACEPTA QUE EL CONCEPTO DE ACARREO SEA PAGADO POR METRO CÚBICO Y MEDIDO EN BANCO, Y HA CONSIDERADO EL ABUNDAMIENTO EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE Y ENTREGAR LAS BOLETAS QUE LE ENTREGUE EL TIRO OFICIAL. 45 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales 14).-DE SER EL CASO QUE SE TRATE DE UNA OBRA QUE COMPRENDA MÁS DE UN EJERCICIO FISCAL, SÓLO SE FORMULARÁ UN CONTRATO POR EL COSTO TOTAL Y LA VIGENCIA QUE RESULTE NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUJETO A LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY. 15).-QUE LOS AJUSTES A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y A LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS, MOTIVADOS POR LAS ASIGNACIONES ANUALES, NO IMPLICARÁN CAMBIO EN LOS COSTOS E IMPORTES SEÑALADOS EN LA PROPUESTA. VIGÉSIMA NOVENA.-DOCUMENTOS, ESCRITOS Y MANIFESTACIONES QUE DEBERA ENTREGAR EL INVITADO GANADOR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO; ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN OTRAS CLAUSULAS DE ESTA CONVOCATORIA, EL INVITADO GANADOR DEBERÁ PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, CON COPIA SIMPLE DE: DOCUMENTOS IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN Y EL CONTRATO. ACTA CONSTITUTIVA Y/O SUS MODIFICACIONES, CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA(S) EMPRESA(S), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, CON EL QUE SE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, EXPEDIDO POR LA SHCP. CONSTANCIA DE DOMICILIO FISCAL (RECIBO TELEFÓNICO, AGUA O LUZ) ALTA ANTE SHCP (R-1) PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE PERSONAS MORALES PRESENTAR DE FORMA IMPRESA A LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (GENERALES, PARTICULARES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN), COMO EL DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FIRMADOS LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE SU PROPOSICIÓN. ESCRITOS Y MANIFESTACIONES 1. DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. POR ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EL INVITADO GANADOR, PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PRESENTARÁ LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO QUE INDIQUE EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE: 46 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales “MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ANTE LA CONVOCANTE, QUE TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE SEA CONTRATADO POR LA EMPRESA QUE REPRESENTA O POR LOS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES INVOLUCRADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE OBRA, PARA EFECTOS DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS, CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO. EL INVITADO GANADOR DEBERÁ INDICAR ADEMÁS, QUE TANTO ÉL COMO SUS CORRESPONDIENTES SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES, SE COMPROMETEN, A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LAS CONDICIONES MIGRATORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LOS GASTOS QUE ORIGINAN LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.” 2. DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, (CFF), SEGÚN LO ESTABLECE LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 03 DE DICIEMBRE DE 2010: I.2.1.15. PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CFF, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES, CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00 SIN INCLUIR EL IVA, DEBERÁN EXIGIR DE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, LES PRESENTEN DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, DEBERÁN SOLICITAR A LAS AUTORIDADES FISCALES LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA REGLA II.2.1.13. EN LOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TENGA CRÉDITOS FISCALES Y QUIERA CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGAR CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, LA OPINIÓN LA EMITIRÁ LA ALSC QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, ENVIÁNDOLA AL PORTAL DE ÉSTE HASTA QUE SE HAYA CELEBRADO EL CONVENIO DE PAGO. PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LAS AUTORIDADES FISCALES EMITIRÁN OFICIO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN, A FIN DE QUE ESTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, MEDIANTE OFICIO, RATIFIQUE O RECTIFIQUE LOS DATOS MANIFESTADOS POR EL CONTRIBUYENTE. UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN ANTES SEÑALADA, LA AUTORIDAD FISCAL LE OTORGARÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS AL CONTRIBUYENTE PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO. 47 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC, NI LOS AVISOS AL MENCIONADO REGISTRO Y QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASENTARÁN ESTAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESCRITO LIBRE QUE ENTREGARÁN A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, LA QUE GESTIONARÁ LA EMISIÓN DE LA OPINIÓN ANTE LA ALSC MÁS CERCANA A SU DOMICILIO PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, DEBERÁN SOLICITAR PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE, LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, INCLUYENDO EN SU SOLICITUD EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVITACIONES DE ESTA CONVOCANTE [email protected], A FIN DE QUE EL SAT ENVÍE TAMBIÉN A ÉSTA EL “ACUSE DE RESPUESTA” EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE OPINIÓN, CONFORME A LO SIGUIENTE: 1.- PRESENTAR SOLICITUD DE OPINIÓN POR INTERNET EN LA PÁGINA DEL SAT, EN LA OPCIÓN “MI PORTAL” 2.- CONTAR CON CLAVE CEDULA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICADA (CIEC) 3.- EN LA SOLICITUD DEBERÁN INCLUIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A).- NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE LICITA. B).- MONTO TOTAL DEL CONTRATO. C).- SEÑALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA. D).- NÚMERO DE INVITACIÓN O CONCURSO. 4.- EL CONTRIBUYENTE O INVITADO CON EL ACTO DE REGISTRAR SU SOLICITUD EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CFF, MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: A).-HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), A QUE SE REFIEREN EL CFF Y SU REGLAMENTO, QUE EL RFC ESTÁ ACTIVO Y EL DOMICILIO FISCAL LOCALIZADO. B).-SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL POR EL QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO DEL ISR E IETU Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR, IETU Y RETENCIONES DEL ISR POR SALARIOS, ASÍ COMO PAGOS DEFINITIVOS DEL IVA Y DEL IEPS; DEL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SOLICITA LA OPINIÓN. ).-SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLI C).- NO TIENE CRÉDITOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A ISAN E ISTUV, ENTENDIÉNDOSE POR IMPUESTOS FEDERALES, EL ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN Y SUS ACCESORIOS. ASÍ COMO CRÉDITOS FISCALES FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS 48 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS, INFORMACIONES O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COMPROBANTES FISCALES. D).- TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO AUTORIZACIÓN PARA PAGAR A PLAZOS O HUBIERAN INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CRÉDITOS FISCALES A SU CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL ARTÍCULO 141 DEL CFF. E).-EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, QUE NO HAN INCURRIDO EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66-A, FRACCIÓN IV DEL CFF. 5.-EN CASO QUE EXISTAN CRÉDITOS FISCALES FIRMES MANIFESTARÁ QUE SE COMPROMETEN A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGARLOS CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDAN CONTRATAR, EN LA FECHA EN QUE LAS CITADAS AUTORIDADES SEÑALEN, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 11.2.1.11 DE LA CITADA RESOLUCIÓN. EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INVITADO RESULTE FALSA TOTAL O PARCIALMENTE SE PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA. POR LO ANTERIOR, SE RECOMIENDA A LOS INVITADOS REALIZAR LA OPINIÓN DE CONSULTA ANTE EL SAT, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. SE PROPORCIONA DESDE ESTE MOMENTO, A QUIEN EN SU CASO RESULTE ADJUDICADO, EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO [email protected] A FIN DE QUE EN EL MISMO SE ENVÍE EL ACUSE DE RESPUESTA DEL SAT. EL INVITADO GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 47 SEGUNDO PÁRRAFO Y 78 DE LA LOPSRM. EL ATRASO EN EL QUE INCURRA EL HRAEO EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE LA DGDIF. SI EL INTERESADO NO FIRMA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO ESTABLECIDO PARA ELLO, LA CONVOCANTE PODRÁ, SIN NECESIDAD UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL INVITADO QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL 10% (DIEZ POR CIENTO). TRIGÉSIMA.-DE LOS TESTIGOS SOCIALES SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS INVITADOS QUE SE PERMITIRÁ LA INTERVENCIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES, SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE CUANDO SEA EL TESTIGO SOCIAL QUIEN SOLICITE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE LEGÍTIMO E IMPARCIAL DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CUANTO A LA EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ, FORTALECIENDO CON ELLO LA TRANSPARENCIA DE LA INVITACIÓN. 49 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales LOS TESTIGOS SOCIALES TENDRÁN DERECHO A VOZ EN LA FORMULACIÓN Y REVISIÓN PREVIA DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EN LA EMISIÓN DEL FALLO Y EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, EN CUMPLIMIENTO AL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES EN LAS CONTRATACIONES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2004, LA LEY Y SU REGLAMENTO. 50 Calle Aldama sin número. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. Tel. 019515018080 | www.hraeoaxaca.gob.mx
