INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE ELEGIBLES UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS SERVICIO AL CLIENTEELECTRICIDAD PROCEDIMIENTO PARA CONFORMACIÓN Y PARA OFERTAR 1 INVITACIÓN PARA CONSTITUIR EL REGISTRO DE ELEGIBLES PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE: A. MARCACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS B. CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS C. CONTROL DE VEGETACIÓN D. INSTALACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS EXISTENTES NUEVOS Y TRASLADOS DE E. CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS F. SERVICIO DE TRANSPORTE FECHA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN A LAS 10:00 HORAS DEL 31 DE MAYO DEL 2007 2 ÍNDICE ÍNDICE ...................................................................................................................................................................3 GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................................................................7 REQUISITOS GENERALES PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO ELEGIBLES ......................................12 1. INVITACIÓN .............................................................................................................................................13 2. PARTICIPANTES .....................................................................................................................................13 3. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ....................................14 4. CONSULTAS Y ACLARACIONES ..........................................................................................................15 5. RECEPCIÓN SOLICITUD(ES) DE INSCRIPCIÓN. .................................................................................16 6. ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN. ..........................................................................17 7. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ...................................................................17 8. DESINSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE ELEGIBLES .............................................................................18 REQUISITOS PARTICULARES PARA INSCRIPCION .....................................................................................19 1. TIPIFICACIÓN DE OBRAS. .....................................................................................................................20 A. MARCACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS: ....................................................................................................20 B. CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS: .....................20 C. CONTROL DE VEGETACIÓN: ................................................................................................................20 D. INSTALACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS Y TRASLADOS DE SERVICIOS EXISTENTES: ................20 E. CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS: ............................................................................................20 F. SERVICIO DE TRANSPORTE:................................................................................................................20 2. REQUISITOS DE ADMISIÓN POR ACTIVIDAD .....................................................................................21 A. MARCACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS .....................................................................................................21 1. ADMISION DE SOLICITUDES.................................................................................................................21 1.1. PARA PERSONAS FÍSICAS: ..................................................................................................................21 1.2. PARA PERSONAS JURÍDICAS (EMPRESAS): .....................................................................................21 B. CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE LINEAS ELECTRICAS ......................23 B 1. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA .........................................23 1. LA EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE: ..............................................................................................23 2. EXPERIENCIA DEL INGENIERO(S) RESPONSABLE(S): ....................................................................23 3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL: ...........................................................................................................23 4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: ...............................................................................................................24 5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: ................................................................................................................24 B 2. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA. ...........................27 1. LA EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE: ..............................................................................................27 2. EXPERIENCIA DEL INGENIERO(S) RESPONSABLE(S): ....................................................................27 3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL: ...........................................................................................................27 4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: ...............................................................................................................29 5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: ................................................................................................................29 B 3. CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. ....................................................................................................................................................31 1. LA EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE: ..............................................................................................31 2. EXPERIENCIA DEL INGENIERO(S) RESPONBLE(S): .........................................................................32 3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL: ...........................................................................................................32 4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: ...............................................................................................................33 5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: ................................................................................................................33 C. CONTROL DE VEGETACION .................................................................................................................35 1. REQUISITOS DE ADMISIÓN...................................................................................................................36 TABLA RESUMEN DE REQUISITOS MINIMOS............................................................................................36 1. REQUISITOS DE ADMISIÓN...................................................................................................................37 CUADRO RESUMEN DE RONDAS A POSTES ............................................................................................37 D. INSTALACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS Y TRASLADOS DE SERVICIOS EXISTENTES .................38 1. EMPRESA ................................................................................................................................................38 2. PERSONAL ..............................................................................................................................................38 3. VEHÍCULOS. ............................................................................................................................................38 3 4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO ..................................................................................................................38 E. CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS .....................................................................39 1. EMPRESA ................................................................................................................................................39 2. PERSONAL ..............................................................................................................................................40 3. VEHÍCULOS. ............................................................................................................................................40 4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO ..................................................................................................................40 F. SERVICIO DE TRANSPORTE .................................................................................................................41 1. REQUISITOS DE ADMISIÓN...................................................................................................................41 FORMULARIOS ..................................................................................................................................................43 CAPITULO II .......................................................................................................................................................55 PLIEGO DE CONDICIONES ...............................................................................................................................55 1. INVITACIÓN A CONCURSAR: ................................................................................................................56 2. PRESUPUESTO : ....................................................................................................................................56 3. FINANCIAMIENTO : ..............................................................................................................................56 4. OFERTAS .................................................................................................................................................56 5. CONSULTAS Y ACLARACIONES ..........................................................................................................57 6. VIGENCIA DE OFERTA...........................................................................................................................57 7. PRECIOS ..................................................................................................................................................57 8. FECHA DE INICIO Y TIEMPO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO ..................................58 9. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO ...........................................................................58 10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ............................................................................................................58 11. MODALIDAD DE PAGO: .........................................................................................................................59 12. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN ..................................................................................................................60 13. CLÁUSULA PENAL O MULTAS .............................................................................................................60 14. REAJUSTE DE PRECIOS .......................................................................................................................61 15. FAMILIARIDAD CON LOS SITIOS OBJETO DE LAS OBRAS O SERVICIOS .....................................62 16. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. ...................................................................................................63 17. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.......................................................64 18. CORRECCIÓN EN OBRAS O SERVICIOS DEFECTUOSOS ................................................................65 19. SEGUROS ................................................................................................................................................65 20. PERSONAL EMPLEADO. .......................................................................................................................66 21. VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR ..............................................................................67 22. OTRAS CONDICIONES ...........................................................................................................................67 23. REFRENDO DEL CONTRATO ................................................................................................................68 24. INFORME FINAL ......................................................................................................................................68 CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA TIPO DE ACTIVIDAD ...........................................................69 A. MARCACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS .....................................................................................................70 1. ALCANCE ................................................................................................................................................70 2. OBJETO ...................................................................................................................................................70 3. PRECIOS ..................................................................................................................................................70 4. PERMISOS Y DAÑOS: ............................................................................................................................70 5. OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .........................................71 6. NORMAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: ...............................................................................72 7. CAMBIOS: ................................................................................................................................................73 8. PREVISION POR VARIACION DE LONGITUD ......................................................................................73 9. NORMAS PARA LA MARCACION TOPOGRÁFICA Y DISEÑO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.....................................................................................................................................................73 B. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ..................................................87 1. OBJETO ...................................................................................................................................................87 2. FAMILIARIDAD CON LAS OBRAS ........................................................................................................87 3. PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN ..................................................................................................87 4. GARANTÍA ESCRITA SOBRE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ....................................88 5. MONTO DE LOS SEGUROS ...................................................................................................................89 6. PLAZOS DE ENTREGA...........................................................................................................................90 7. PRECIOS ..................................................................................................................................................90 4 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. C. 1. 2. 2.1. 2.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERMISOS ...............................................................................................................................................91 DERECHOS DE PASO ............................................................................................................................91 LIMPIEZA DEL DERECHO DE PASO ....................................................................................................92 LIMPIEZA DE DESECHOS ......................................................................................................................93 INCUMPLIMIENTO ..................................................................................................................................94 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA ......................................94 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.......................................................95 NORMAS DE SEGURIDAD. ....................................................................................................................98 PROTECCIÓN DE LA OBRA Y DE TERCEROS ....................................................................................98 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ........................................................................................99 INICIO DE LAS OBRAS .........................................................................................................................101 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJAR EN LÍNEAS EN SERVICIO.....................................................102 CAMBIOS ...............................................................................................................................................103 CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS ................................................................................103 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA .........................................104 MULTAS Y SANCIONES .......................................................................................................................104 NORMATIVA PARA EL DESMANTELAMIENTO. ................................................................................104 PUESTA EN SERVICIO Y ACEPTACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.....................................................105 FORMA DE PAGO .................................................................................................................................106 UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN ..................................................................................107 MONTAJES NORMALIZADOS .............................................................................................................108 CONTROL DE VEGETACIÓN ...............................................................................................................115 ALCANCE ..............................................................................................................................................115 EJECUCIÓN DEL SERVICIO ................................................................................................................115 LIMPIEZA DE DERECHO DE PASO. ....................................................................................................115 RONDAS A POSTES. ............................................................................................................................115 FORMA DE ACEPTACION DEL SERVICIO PARA EFECTOS DE PAGO ..........................................115 FAMILIARIDAD CON LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO ............................................................116 NORMAS DE SEGURIDAD. ..................................................................................................................116 PERMISOS Y DAÑOS ...........................................................................................................................116 DIRECCION Y SUPERVISION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA ....................................119 OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .......................................119 MANEJO DE DESECHOS. ....................................................................................................................119 INSTALACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS Y TRASLADOS DE SERVICIOS EXISTENTES ...............122 ALCANCE ..............................................................................................................................................122 OBJETO .................................................................................................................................................122 PRECIOS ................................................................................................................................................122 FECHA DE INICIO Y TIEMPO PARA EJECUCION DEL SERVICIO ..................................................122 MODALIDAD Y FORMA DE PAGO: .....................................................................................................122 NORMAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: .............................................................................122 MATERIALES ........................................................................................................................................123 DIRECCION Y SUPERVISION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA ....................................126 OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .......................................127 PROCEDIMIENTO .................................................................................................................................128 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO ..............................................................................128 CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS ...................................................................131 ALCANCE ..............................................................................................................................................131 OBJETO .................................................................................................................................................131 PRECIOS ................................................................................................................................................131 FECHA DE INICIO Y TIEMPO PARA EJECUCION DEL SERVICIO ..................................................131 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO ..........................................................................................132 MODALIDAD Y FORMA DE PAGO: .....................................................................................................132 GARANTIA DEL SERVICIO ..................................................................................................................132 NORMAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: .............................................................................133 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA ....................................138 5 10. OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .......................................138 11. PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS Y DE TERCEROS .............................................................................139 12. PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS .......................................140 B. INFORMACIÓN AL CLIENTE. ...............................................................................................................146 C. RECONEXIÓN DESDE EL MEDIDOR CON FUNDAS .........................................................................147 D. RECONEXIÓN DESDE EL MEDIDOR SIN FUNDAS ...........................................................................147 F. SERVICIO DE TRANSPORTE ...............................................................................................................148 1. PROPÓSITO...........................................................................................................................................148 2. OBJETO DEL CONCURSO ...................................................................................................................148 1. PRECIOS ................................................................................................................................................149 2. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN ................................................................................................................149 3. FORMA DE PAGO .................................................................................................................................149 4. OTRAS RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ............................................150 5. SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS ................................................................................152 6. CONTROL DE PÉRDIDAS ....................................................................................................................153 CAPITULO III ....................................................................................................................................................154 FORMATO PARA INVITACION A OFERTAR .................................................................................................154 6 GLOSARIO DE TÉRMINOS Salvo que en otra parte del cartel se indique lo contrario, las definiciones, términos, símbolos y abreviaturas a utilizar en este Procedimiento de contratación, se entenderán de acuerdo a las siguientes definiciones: Accesos: Se entiende como Accesos a una franja de terreno de aproximadamente 5 metros de ancho, que sirve para ingresar desde las vías públicas, hasta donde estén ubicadas las líneas eléctricas, para poder llevar a cabo las actividades de mantenimiento. Adecuación de líneas eléctricas: Acción que permite modificar la estructura de una línea eléctrica en cualquiera de sus componentes, con el fin de que adquiera las características técnicas apropiadas para atender nuevos requerimientos de los clientes finales. Adjudicación: Acto mediante el cual la autoridad competente de la Administración aprueba la contratación con determinado oferente. Adjudicatario: Persona física o jurídica elegida por la Administración para llevara cabo la contratación respectiva. Administrador de Contrato: Es el funcionario del ICE encargado de administrar los contratos que suscriba el ICE, amparados al presente Registro de Elegibles, con el propósito de asegurar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cualitativa como cuantitativamente. Área geográfica: Territorio servido por una o varias subestaciones y sus circuitos asociados. Área Gestión de Redes Eléctricas UENSC: Dependencia de UEN SC, encargada de planificar, diseñar, contratar, ejecutar y supervisar las obras para desarrollar, ampliar o mejorar la red de distribución eléctrica del ICE en todo el territorio nacional con el fin de mejorar, prestar y gestionar el servicio público encomendado por Ley al ICE. Atestados: Documentos requeridos para que una persona física o jurídica sea inscrita en el Registro de Elegibles. Cartel: Documento que contiene las condiciones legales, técnicas y administrativas específicas que rigen cada contratación. C.C.S.S: Caja Costarricense del Seguro Social. Cercas vivas y tapavientos: Se entiende como “cercas vivas y tapavientos” a la vegetación (árboles o arbustos) utilizados para demarcar, dividir terrenos o de barrera. Para efecto de corta o limpieza de estas, la altura mínima debe ser de 1,70 metros, con el fin de prevenir escapes de ganado y mantener viva la vegetación que la conforman. 7 Cuando las mismas son de especies como: Indio Desnudo, Poró, Madero Negro, bambú, se deben conservar a la altura de los rebrotes, para conservarlas en el tiempo Circuito: Infraestructura eléctrica encargada de la distribución de energía con el propósito de atender los requerimientos de los clientes finales. Partiendo de las subestaciones, los circuitos o alimentadores normalmente se construyen a lo largo de las vías públicas o de servidumbres de paso inscritas a favor del ICE, soportados en postes de concreto, metal o madera. Están compuestos por una línea principal, de la cual parten ramales laterales con el propósito de alcanzar la mayor cantidad de clientes en su área de cobertura. Corta de árboles: Eliminación total de árboles o arbustos ubicados dentro del derecho de paso que se conviertan en un obstáculo para el buen funcionamiento de la línea, ya sea a corto o mediano plazo. Cuadrillas: Grupo de funcionarios del ICE (obreros, técnicos, administrativos, asesores y profesionales) o bien contratados por el ICE. Chapia: Se debe entender por chapia, la eliminación de charrales y en general aquella vegetación que invada la franja de terreno denominada “Derecho de Paso”, tales como gramíneas (pastos), tacotales, caña de azúcar, árboles o arbustos y otros, dejando el corte a una altura menor o igual a 20 centímetros del suelo. (Ver esquema en Control de Vegetación). Se exceptúan de ésta actividad los cultivos de café, frutales que no sobrepasen una altura de 3,5 metros, los cultivos anuales tales como: maíz, fríjol, piña, arroz, sandía, melón, tubérculos, entre otros, y todos aquellos que no sobrepasen la altura indicada. Derecho de paso: Debe entenderse, como una franja de terreno de 5 metros de ancho, a cada lado de los postes, por debajo a los lados de las líneas eléctricas, hasta 10 metros más allá del último poste de cada ramal, siguiendo las rutas de las mismas, (para los casos donde se ubiquen Torres o Marcos, el ancho del Derecho de Paso, se cuenta a partir de los postes laterales). El derecho de paso considera además una franja de terreno, desde las vías públicas, que sirva de acceso a las líneas eléctricas para poder llevar a cabo las actividades de mantenimiento. Dirección de Proveeduría: Dependencia encargada de conformar y actualizar el Registro de Elegibles - Transportes para la contratación de servicios de transportes. Elegible: Persona física o jurídica que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Elegibles y que cuenta con los frentes de trabajo disponibles. Flota: Cantidad de vehículos propios o arrendados con que cuenta la institución para el traslado de personal técnico y transporte de materiales. Fórmula: Conjunto de obras o servicios que se agrupan como una unidad de contratación. 8 Frente de trabajo: Se entiende como frente de trabajo o cuadrilla, a la unidad básica de recursos (humano, material, herramientas, equipo y vehículos) que se requiere para la ejecución de una obra o servicio. Frente libre: Corresponde a los frentes de trabajo disponibles con que cuenta la empresa para realizar obras o servicios. ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. Informe de Aceptación o Rechazo: Informe realizado por Transportes, para aceptar o rechazar un automotor, después de realizar la Revisión Técnica ICE. I.N.S: Instituto Nacional de Seguros Interesado: Persona física o Jurídica que presenta su Pliego de Atestados para conformar el Registro de Elegibles. Materiales: Todo tipo de material de tipo civil, eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico, necesario para desarrollar proyectos de infraestructura del SNI, se incluye también cualquier tipo de equipo, herramienta, instrumento, repuestos o documentación relacionados con obras o proyectos. Limpieza del Ancla: Consiste en rodajear la base del ancla, en un radio aproximado de 2 metros y dejando el corte a una altura menor o igual a 0.5 centímetros del suelo, además la eliminación de bejucos que crezcan soportados sobre el ancla. Limpieza del Derecho de Paso: Consiste en la chapia, descuaje, poda, desrame, corta de árboles o arbustos y remoción de la vegetación ubicada dentro del “Derecho de Paso”, incluye además la limpieza de las anclas. Obra: Unidad autónoma que tiene principio y fin. Oferente: Es aquella persona física o jurídica que encontrándose inscrita en el Registro de Elegibles cuenta con capacidad de frentes libres y desea participar en nuevas obras, posee sus atestados actualizados, mantiene vigentes sus pólizas y sus obligaciones obrero patronales, no se encuentra sancionada en firme y además cumple satisfactoriamente con lo solicitado en este Reglamento y el cartel de la contratación de obras o servicios determinada. Oferta: Documento que presenta quien inscrito en el Registro de Elegibles, desea participar en una contratación específica. Pliego de atestados: Documento que contiene los requisitos que deben cumplir las empresas o personas físicas para ingresar y permanecer inscritos en el Registro de Elegibles. 9 Poda , Descuaje o Desrame: Se entiende por poda, descuaje o desrame a la corta de ramas de árboles o arbustos que se encuentren dentro del área definida como “Derecho de Paso”, dentro de un radio de 6.5 metros, tomando como referencia la cúspide del poste. (Ver esquema en Control de Vegetación). Procedimientos de excepción: Aquellas contrataciones que, por la naturaleza de la necesidad que satisfacen y la mayor agilidad que requieren pueden realizarse al amparo de este Reglamento, siempre y cuando no excedan la tercera parte del monto máximo establecido por la Contraloría General de la República para la Licitación Abreviada. Proceso Gestión Servicios de Transportes: Dependencia del ICE especializada y encargada de los aspectos técnicos en materia de transportes y automotores de todo tipo. Precio cotizado: Precio propuesto por el oferente en cada caso en concreto. Registro de Elegibles: Lista oficial de personas jurídicas o personas físicas calificadas para realizar la contratación de servicios y que han cumplido con los requisitos establecidos para la actividad específica. Dicho registro contendrá, datos de las empresas así como: Lugar para recibir notificaciones, giro comercial, dirección, número de teléfono, representantes legales, vehículos inscritos de acuerdo al tipo y otros datos que se soliciten para la inscripción en el Registro de Elegibles. Registro de Proveedores: Lista general de personas físicas o jurídicas inscrito para ofrecer bienes y servicios al ICE. Revisión Técnica Oficial: Es la Revisión que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de la Empresa RITEVE S.A. Rodajear: Se entiende como la eliminación de la vegetación en una circunferencia y altura previamente establecidas. Rondas a postes: Consiste en rodajear alrededor del poste de madera, en un radio de 2,5 metros tomando como centro de la circunferencia el mismo poste, dejando el corte a una altura aproximada de 0,5 cm. del suelo. Los desechos deben removerse a una distancia de aproximadamente 5 metros de la rodaja. Sector: Se entiende como sector a una determinada unidad de servicio que se contrata para la cuál se requiere que el contratista disponga de su respectivo frente libre. Servicio: Conjunto de trabajos orientados a satisfacer un servicio público. Servicio de Transporte: suministro de vehículo con o sin conductor contratado por el ICE para trasladar materiales, equipos, herramientas y/o desechos en todo el territorio nacional. 10 Solicitud de Inscripción: Documento presentado por una persona física o jurídica, interesada en conformar el Registro de Elegibles. Subestación: Infraestructura eléctrica compuesta por diversos equipos ubicados en un mismo lugar, que funciona como centro de abasto y que mediante el uso de trasformadores, permite adecuar el nivel de voltaje para poder ser utilizados por los circuitos alimentadores que parten de las secciones con que disponen las subestaciones para la distribución de energía eléctrica. Supervisores: Personal técnico o profesional calificado, para supervisar, ejecutar y planificar, las diversas labores a realizar por el ICE, en todo el territorio Nacional. Tramo: Se entiende como tramo a la longitud de línea que contiene varios vanos en forma continua. UEN-SC-E: Unidad Estratégica de Negocios Servicio al Cliente Electricidad. Vano: Se entiende como vano, a la longitud de línea comprendida entre dos postes consecutivos. 11 REQUISITOS GENERALES PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO ELEGIBLES 12 1. INVITACIÓN Con base en el “Reglamento General para la Contratación de Servicios y Construcción de Obras en la Unidad Estratégica de Negocios Servicio al Cliente Sector Electricidad del ICE, amparado al Registro de Elegibles”, publicado en La Gaceta Nº 187 del 29 de setiembre del año 2006, se invita a participar en la inscripción de empresas para conformar el Registro de Elegibles para el suministro de cualesquiera de los siguientes tipos de servicios: A. B. C. D. E. F. Marcación y diseño de obras, Construcción, reconstrucción y adecuación de líneas eléctricas, Instalación de servicios nuevos y traslado de servicios existentes, Corta y reconexión de servicios, Control de la vegetación, Servicio de transporte. 2. PARTICIPANTES 2.1. Podrán participar las personas físicas o jurídicas que presenten Solicitud de Inscripción y atestados para la(s) actividad(es) contemplada(s) en la presente invitación, actuando directamente o por medio de un representante. 2.2. Los participantes deben ajustarse a la Legislación Costarricense según la naturaleza del poder, así: Poder Generalísimo: Artículos 1251 y 1253 del Código Civil, Poder General: Artículos 1251 y 1255 del Código Civil, Poder Especial: Artículo 1256 del Código Civil. 2.3. Los gestionantes deberán indicar en su solicitud de inscripción, cuales equipos serán subcontratados, con el correspondiente detalle de sus características y calidades del propietario de tales equipos. 2.4. Dichos equipos no podrán ser inscritos para una posible subcontratación por más de un solicitante. No se considera subcontratación, la adquisición de suministros. 2.5. Cuando el solicitante oferte en uno de los concursos realizados por la Administración, no podrá subcontratar equipos por más de un cincuenta por ciento (50%) del costo total ofertado. 2.6. Procederá la inscripción de consorcios en el Registro de Elegibles, para lo cual las empresas que conforman el consorcio deberán estar debidamente inscritas en dicho Registro. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con la Administración. Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su participación en los procedimientos de contratación o en su ejecución. Para estos efectos se deberá atender a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 2.7. El participante deberá demostrar mediante documentación idónea lo siguiente: La existencia jurídica de la sociedad, (certificación del Registro Público o notarial con vista del Registro). Las facultades legales de quien firma la Solicitud de Inscripción. 2.8. Cuando el participante fuere una sociedad colectiva, en comandita, anónima o de responsabilidad limitada deberá acompañar con su propuesta una certificación pública sobre la naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones. Si las cuotas o acciones fueren nominativas y éstas pertenecieren a otra sociedad, deberá igualmente aportarse certificación pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán emitidas: En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones: por el Registro Público o por un notario público con vista en los libros del Registro. En cuanto a la propiedad de las cuotas y acciones, con vista en los libros de la sociedad, por un notario público o contador público autorizado. No obstante, en tanto se declare en las Solicitudes de Inscripción que la propiedad de las cuotas o acciones se mantiene invariable, la certificación extendida en determinada fecha o copia certificada de la misma, será admitida hasta seis (6) meses después de la emisión. 2.9. Por el solo hecho de presentar su Solicitud de Inscripción, el participante admite: Conocer completamente los documentos referentes a esta invitación y sus modificaciones, y que acepta todos los términos y condiciones que en ellos constan. Que declara que se somete a los Tribunales y Leyes de Costa Rica en todo lo concerniente a los trámites de la presente invitación. 2.10. Las correcciones o modificaciones que el ICE considere necesario hacer, serán dadas a conocer a los potenciales participantes por el mismo medio utilizado para la invitación. Será obligación de los participantes considerar el contenido de estas aclaraciones o modificaciones y no podrán alegar desconocimiento de las mismas, pues forman parte integral de la misma. Los participantes deben asumir todos los costos por la preparación y entrega de la solicitud de Inscripción, el ICE no es responsable de los costos y riesgos asumidos por el participante. 3. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 3.1. Las Solicitudes de Inscripción deberán ser presentadas, en original y dos copias. La Solicitud de Inscripción deberá ser presentada en documentos originales, con sus páginas debidamente numeradas. En caso de discrepancias, prevalecerá el original sobre las copias. 14 3.2. Las Solicitudes de Inscripción deberán ser redactadas claramente, en idioma español, y presentadas sin manchas, tachaduras, borrones ni otros defectos que las puedan hacer de difícil interpretación. Las correcciones deben hacerse mediante notas que se presentarán junto con el resto de los documentos de la Solicitud de Inscripción. 3.3. Las Solicitudes de Inscripción deberán indicar el nombre de la persona física o jurídica participante, el número de cédula, domicilio, Nº de teléfono, Nº de facsímil, dirección electrónica y dirección postal del representante o solicitante. 3.4. Los participantes deben adjuntar a su(s) Solicitud(es) de Inscripción, lo siguiente: Declaración jurada en la que conste que no le afectan las restricciones impuestas en el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa. Certificación de la C.C.S.S. en la cual haga constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.). 3.5. Los participantes deben, cumplir con todos requisitos que se solicitan en las Requisitos Generales, Requisitos Particulares y los establecidos en la(s) actividad(es) de su interés. Para comprobar la veracidad de la información aportada con la Solicitud de Inscripción, los atestados deben ser idóneos tales como certificados o referencias extendidas por terceras partes. 3.6. Al momento de la inscripción, el modelo de los vehículos no podrá tener una antigüedad superior a los 15 años y debe cumplir con las normas de circulación de vehículos automotores establecidas en el país. Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. 3.7. El ICE se reserva el derecho de efectuar inspección de vehículos y maquinarias a inscribir en el Registro de Elegibles, con el fin de verificar su estado, así como cualquier otra información sobre la descripción de los mismos. En la solicitud de inscripción, se deberá indicar el lugar donde se podrá efectuar dicha inspección, en el momento en que el ICE lo considere necesario. 4. CONSULTAS Y ACLARACIONES Las consultas relativas a la presente invitación, deberán realizarse mediante nota o facsímil (fax) a la siguiente dirección: Área de Ingeniería de Materiales y Contratación Administrativa UEN Servicio al Cliente -Electricidad. Edificio Central Sabana Norte, Piso 5 Fax 220-8076- 220 8067 Teléfono 220-7291- 220 7139. Dicha información deberá enviarse con copia para el expediente de Proveeduría 15 5. RECEPCIÓN SOLICITUD(ES) DE INSCRIPCIÓN. 5.1. El Instituto Costarricense de Electricidad recibirá Solicitudes de Inscripción hasta las --:-- del día –. Las Solicitud(es) de Inscripción serán entregadas en sobre cerrado en Proveeduría del ICE, sita en Sabana Norte, Calle Santo Domingo de Guzmán, 400 metros norte de la esquina sur este del Edificio Central del ICE, antes de la hora señalada para la recepción de las Solicitudes de Inscripción, indicando claramente en el sobre la siguiente leyenda: INVITACIÓN PARA CONSTITUIR EL REGISTRO DE ELEGIBLES PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE: …………………………………………………………………………. (Debe detallarse claramente en cuál(es) categoría(s) de servicio se quiere participar). Los participantes deben entregar los atestados bajo el siguiente orden y de acuerdo a los formatos mostrados en los formularios correspondientes: Por participante Parte I: Solicitud de Inscripción Formulario N o.1 Por cada actividad en que desea ser inscrito Parte II: Experiencia del participante Formulario No.2 Parte III: Experiencia del personal calificado Formulario N o.3 Parte IV…………………………Detalle del personal Parte V: Lista de vehículos y maquinaria Formulario No.4 Parte VI Lista de herramientas y equipos Formulario N o.5 5.2. Una vez entregada(s) la(s) Solicitud(es) de Inscripción al ICE, no podrá ser modificada ni retirada, excepto que el participante haga llegar a Proveeduría del ICE, antes de la fecha de recepción de solicitudes, una notificación por escrito y en sobre cerrado, en que conste su decisión de modificar o retirar su Solicitud de Inscripción. Tal notificación deberá satisfacer los mismos requisitos formales establecidos para la presentación de Solicitudes de Inscripción, y deberá señalar claramente a cuál Solicitud de Inscripción enmienda. Una vez entregada la documentación en la Proveeduría, no podrá ser retirada entendiéndose que la misma pertenece al ICE. 5.3. Una vez recibidas las solicitudes de inscripción, la Administración podrá solicitar al participante las aclaraciones que considere necesarias, otorgando para ello un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la notificación. 5.4. Los participantes así como sus Representantes pueden revisar y fotocopiar el expediente administrativo del Registro, según disposiciones del Reglamento de Expedientes de Proveeduría-ICE. Deberán solicitar y revisar el expediente únicamente en el Área de Garantías y Procedimientos Administrativos. 16 6. ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN. El ICE determinará el resultado del proceso dentro de los 45 días hábiles contados a partir del acto de recepción de las Solicitudes de Inscripción y el mismo será publicado en el diario oficial La Gaceta. 7. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 7.1. De acuerdo a la información y documentación aportada en la Solicitud de Inscripción, el ICE evaluará si el participante cumple con los requisitos mínimos solicitados para la actividad en la que aspira ser inscrito, valorará y determinará las personas físicas o jurídicas que se tendrán como elegibles para cada actividad y que quedan inscritas como tales en el Registro de Elegibles. 7.2. El ICE se reserva el derecho de solicitar a los participantes información adicional, certificaciones o aclaraciones que considere necesarias. No serán admitidas al Registro de Elegibles, los participantes que no presente la información adicional solicitada o que se encuentre inhabilitados para contratar con la Administración. 7.3. El ICE con base en la información presentada, valorará para cada frente de trabajo: la experiencia, cantidad y formación (profesional o técnica) del personal, disponibilidad de equipo (propio), y capacidad en volumen de trabajo de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados para la actividad en que aspira a ser calificado como elegible. La capacidad en volumen de trabajo se establecerá y quedará registrado, a partir del número de frentes de trabajo que la empresa demuestre que está en capacidad de mantener simultáneamente, de acuerdo al tipo de obra específica para la cuál presentó Solicitud de Inscripción. 7.4. Quiénes queden inscritos en el Registro de Elegibles, podrán ampliar o disminuir su capacidad en volumen de trabajo (frentes). La solicitud de modificación deberá cumplir con los mismos requisitos y condiciones establecidos en el presente proceso. 7.5. Posterior a la publicación y firmeza del presente Registro de Elegibles, cualquier persona física o jurídica interesada en formar parte del mismo, podrá presentar en la Proveeduría del ICE, su(s) Solicitud(es) de Inscripción. Esta(s) deberá(n) cumplir con los mismos requisitos y condiciones establecidos en el presente proceso. 7.6. Tomando como base la fecha de firmeza; el ICE publicará cada tres meses por los medios establecidos en el Reglamento amparado al Registro de Elegibles, el resultado del estudio y valoración de las nuevas solicitudes y las modificaciones al Registro de Elegibles, ingresadas en tiempo. 7.7. Toda variación deberá ser informada al ICE, de no cumplir con este último requisito, el ICE podrá eliminar del Registro de Elegibles, el frente de trabajo que resultase afectado. Cuando corresponda a cambio de personal inscrito en el Registro de Elegibles, sea Profesional o técnico, la empresa aportará el currículum de la persona que sustituye a la anterior, el candidato deberá contar con igual o mayor experiencia. De la misma forma cualquier unidad de vehículos, equipos, herramientas inscrita en el 17 Registro de Elegibles que deba sustituirse, deberá cumplir con los requisitos solicitados en la actividad de su interés. 8. DESINSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE ELEGIBLES Perderán su condición de inscritos en el Registro de Elegibles, quienes sean inhabilitados a nivel Institucional. 18 REQUISITOS PARTICULARES PARA INSCRIPCION 19 1. TIPIFICACIÓN DE OBRAS. Las obras y servicios en las que pueden inscribirse son las siguientes: A. MARCACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS: Contratación de mano de obra para el trazado, marcación topográfica, definición de la estructura, elaboración de planos y perfiles, cálculos eléctricos, lista de montajes por postes y materiales para la construcción de redes eléctricas. B. CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS: Corresponde a la construcción de nuevas líneas de distribución eléctrica y a la reconstrucción o adecuación de las existentes, sean éstas primarias (trifásicas y/o monofásicas) y/o secundarias o cualquiera de sus elementos en forma individual. Estas obras podrán ejecutarse por las siguientes dos modalidades: 1) Bajo la modalidad “Llave en Mano”, en la cual, el Contratista aporta la totalidad de los recursos necesarios. 2) Se contratan los servicios de mano de obra y uso de equipos requeridos para la ejecución de obras y el ICE aporta los materiales y equipos a instalar. C. CONTROL DE VEGETACIÓN: Corresponde a la contratación de los servicios de mano de obra y uso de equipos requeridos para la poda de vegetación y limpieza de los derechos de paso de las líneas de distribución eléctrica y accesos a las mismas. D. INSTALACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS Y TRASLADOS DE SERVICIOS EXISTENTES: Corresponde a la contratación de servicios de mano obra y usos de equipos requeridos para la instalación del servicio eléctrico a nuevos clientes, o bien para reubicar servicios solicitados por clientes existentes. En este caso el ICE le aporta al contratista los materiales y el medidor (contador eléctrico) para que realice la conexión entre la línea de distribución eléctrica y el inmueble del cliente. E. CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS: Consiste en la contratación de servicio de mano de obra y uso de equipos requeridos para la desconexión o reconexión del servicio eléctrico. F. SERVICIO DE TRANSPORTE: Corresponde a la contratación de servicios de mano de obra y uso de equipos requeridos para la carga, traslado y descarga de materiales, equipos, herramientas y desechos, relacionados con obras de mantenimiento o construcción de nuevas líneas de distribución eléctrica o sus componentes, asociados con las obras o servicios para Marcación y Diseño de Obras, Construcción, Reconstrucción y Adecuación de Líneas 20 Eléctricas, Control de Vegetación, Instalación de Servicios Nuevos y Traslados de Servicios Existentes, Corta y reconexión de servicios, realizados por administración. 2. REQUISITOS DE ADMISIÓN POR ACTIVIDAD A. MARCACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS 1. ADMISION DE SOLICITUDES Además del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, para ser inscrito en el Registro de Elegibles, el Interesado deberá cumplir con lo siguiente: 1.1. PARA PERSONAS FÍSICAS: Ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en alguna de las siguientes profesiones: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Construcción, Ingeniería Topográfica y Geodésica, Perito Topógrafo. Haber diseñado y marcado topográficamente en los últimos cinco años, un mínimo de 100 kilómetros de líneas de distribución eléctrica aéreas. El profesional o profesionales responsables designados, deben tener una experiencia individual mínima en los últimos cinco años de cinco obras que totalicen al menos 100 kilómetros de obras diseñadas y marcadas bajo su responsabilidad. Si se comprueba que al menos una obra no fue marcada por el Participante, dicha solicitud queda fuera del concurso. Presentar en su solicitud lo siguiente: a) Certificación de membrecía del CFIA, con indicación de la profesión, colegio al que está incorporado, año de incorporación y número de registro. b) Presentar declaración jurada protocolarizada de las obras diseñadas y marcadas como profesional responsable, con indicación de: lugar, nombre del cliente y longitud en kilómetros. Se admitirán obras que hayan sido diseñadas y marcadas como profesional independiente o como empleado de una empresa distribuidora de energía o empresa constructora de líneas, deberá presentar certificación de los trabajos realizados. 1.2. PARA PERSONAS JURÍDICAS (EMPRESAS): Estar inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público y en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), con la misma razón social con que presenta la solicitud. Haber diseñado y marcado topográficamente durante los últimos 5 años, con la misma razón social con que presenta la solicitud, un mínimo de 100 kilómetros de líneas de distribución de energía eléctrica aéreas. El profesional o profesionales responsables que designe la empresa, deben tener una experiencia individual mínima en los últimos cinco años de cinco obras que totalicen al menos 100 kilómetros de obras diseñadas y marcadas bajo su responsabilidad. 21 Presentar en la solicitud lo siguiente: a) Certificación extendida por el CFIA para el (los) profesional(es) responsable(s) con que actúa la empresa, de ser miembros activos, con indicación de la profesión, colegio al que está incorporado, año de incorporación y número de registro. b) Presentar lista de obras diseñadas y marcadas topográficamente, bajo la misma razón social de la empresa, con indicación de: lugar, nombre del cliente y longitud en kilómetros. c) Presentar listas individuales de obras diseñadas y marcadas por el (los) profesional (les) responsable (s), con que actúa la empresa, con indicación de lugar, nombre del cliente y longitud en kilómetros de las obras. Se admitirán obras que hayan sido diseñadas y marcadas como profesional independiente o como empleado de una empresa distribuidora de energía o empresa constructora de líneas, Deberá adjuntar certificación de los trabajos presentados. Si se comprueba que al menos una obra no fue marcada por el Participante, dicha solicitud queda fuera del concurso. TABLA RESUMEN Experiencia del Haber diseñado y marcado topográficamente en los últimos 5 años Participante al menos 100 Km., de líneas de distribución eléctricas aéreas. Formulario No 2-A 1 Profesional puede atender como máximo tres frentes de trabajo en forma simultanea en una misma región 1 encargado Personal por Frente de trabajo 1 asistente Formulario No 3-A 1 ayudante (puede ser contratado en la zona de trabajo y se le debe cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social establecidos para los funcionarios permanentes) 1 estación total, teodolito, o tránsito, (indicar marca, modelo y # de Equipo por Frente de trabajo serie). Equipos, Herramientas por Se especifica en el Formulario 5-A Frente de trabajo Formulario No 5-A Vehículo por 1 vehículo doble tracción, tipo pick up, jeep o similar Frente de Trabajo Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. 22 B. CONSTRUCCION, ELECTRICAS RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE LINEAS B 1. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 1. LA EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE: El Participante debe estar establecido como mínimo con 3 años bajo la misma razón social. Indicar la experiencia en construcción de líneas de distribución eléctrica aérea desde120/240 hasta 19920/34500 voltios, debe ser como mínima de 25 km, para lo cual, bajo fe de juramento, debe incluir lista de obras ejecutadas, con indicación del lugar, nombre del cliente y la longitud en km de cada una de las obras, esta información deberá consignarla en el Formulario No 2 de experiencia del Participante. 2. EXPERIENCIA DEL INGENIERO(S) RESPONSABLE(S): Indicar el o lo(s) nombre(s) del o los Ingeniero(s) Responsable(s) de las obras, con especialidad: Eléctrico, Electromecánico y/o Mantenimiento Industrial, cualquier otro profesional deberá contar con la autorización del CIEMI, capitulo II, cláusula 2,4 del Reglamento para el Trámite de Planos y Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y de otros en Edificios, Publicado el 05/11/06 en La Gaceta No.217. Ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), presentar certificación original del Colegio. Deberá contar con al menos 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión específicamente en construcción de líneas. Deberá presentar el currículum de cada uno de los ingenieros propuestos a inscribir. Anexar lista de obras por cada uno de los ingenieros, con indicación de las diferentes obras construidas como mínimo de 25 km en construcción de líneas de distribución eléctrica aérea desde 120/240 hasta 19920/34500 voltios, bajo su responsabilidad. En caso de que haya construido como funcionario de una Empresa Distribuidora Eléctrica o Constructora de líneas indicar razón social de la misma. esta información deberá consignarla en el Formulario No 3 de experiencia del Personal Calificado. El ingeniero a cargo de la obras(s). Puede ser responsable de varios frentes de trabajo en la misma Región 3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL: El número de integrantes de un frente de trabajo o cuadrilla debe ser como mínimo de compuestas por: 1 Ingeniero 23 1 encargado de cuadrilla o capataz 2 linieros 2 auxiliares de linieros. La experiencia mínima del personal se detalla a continuación: Encargado de cuadrilla o capataz Debe poseer un mínimo de 4 años de experiencia en construcción de líneas de distribución aérea desde 120/240 hasta 19920/34500 voltios. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario N o 3 de experiencia del Personal Calificado. Linieros Debe contar con un mínimo de 2 años en construcción de líneas de distribución desde 120/240 hasta 19920/34500 voltios. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario N o 3 de experiencia del Personal Calificado. El Participante deberá adjuntar en su oferta una declaración jurada que indique el número total de frentes de trabajo con que cuente y que esta en planilla. Presentar planillas de su personal que posea, con una vigencia mínima de tres meses. El personal presentado no puede estar incluido en la lista de otros participantes, en caso de darse esta situación quedarán excluidos ambos participantes del concurso. 4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Aportar lista con los mínimos de equipo y herramientas, para cada tipo de obras por frente de trabajo, con que cuenta el participante para realizar obras de redes de distribución eléctrica, Los requisitos mínimos antes citados se establecen en Formulario No 5. Disponer de copias del Manual de Normas de Construcción - Tomo II "Montajes Normalizados -", del Manual de Especificaciones Básicas de Materiales y Equipos para Contrataciones “Llave en Mano” y Contratos Tripartitos con financiamiento 100% Cliente – Marzo 2001” y del Manual de Procedimientos para Operación y Mantenimiento de Distribución Eléctrica, con el objetivo de que el Contratista interprete y aplique las especificaciones y procedimientos que debe cumplir para la ejecución del Proyecto. 5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: El participante deberá contar con vehículos doble tracción, o aptos para el lugar donde se ejecuta las obras, en buenas condiciones de funcionamiento y apariencia 24 para ingresar a zonas de difícil acceso, acondicionados para el traslado de personal, herramientas y equipos. Para ello debe completar el Formulario No 4 El participante deberá suministrar toda la información referente a la flotilla de vehículos con que cuenta. Para cada vehículo deberá aportar la siguiente información: Nombre y calidades del propietario Tipo de vehículo Marca Modelo Color Año Número de placa Número de motor Copia de tarjeta de circulación al día Copia de la revisión técnica vehicular al día Copia de la póliza de seguros del INS Número de póliza Cobertura (s) de la póliza de seguro. Tener disponibilidad de Maquinaria: Siembra postes o la adecuada para la ejecución de las obras(s). Ver Cuadro No 1. El modelo del vehículo no podrá tener una antigüedad superior a los 15 años, tomando como referencia la fecha en que se requiera su contratación y que cumpla con las normas de circulación de vehículos automotores establecidas en el país. El Participante se compromete a mantener los vehículos, equipos y herramientas en condiciones óptimas de funcionamiento, durante todo el periodo de ejecución del contrato. De ninguna forma se aceptarán vehículos que no cumplan con las disposiciones establecidas de seguridad (cerrados con cajón metálico o madera en donde se proteja el material transportado). Si el vehículo es rechazado, El Participante debe sustituirlo. Este requisito debe llevarse a cabo antes de iniciar la contratación. Los vehículos y maquinaria que utilice El Participante deberán portar rótulos de identificación en ambas puertas laterales y en la parte trasera bien visibles y legibles a una distancia de 10 metros o más; con la siguiente leyenda: “Obras por Contrato ICE”. A continuación se muestra un cuadro resumen de requisitos mínimos de admisión: 25 Cuadro No 1 REQUERIMIENTOS DE ADMISIÓN CONSTRUCCIÓN LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ÁREAS Experiencia del Participante Experiencia del Ingeniero Responsable Personal por Frente de Trabajo Capacidad de Construcción Tener 3 años de establecida bajo la misma razón social. Haber construido como mínimo 25 kilómetros en Líneas de Distribución Eléctrica Aéreas desde 120/240 hasta 19920/34500 V. Aportar lista de obras bajo misma razón social Ingeniero(s) con especialidad: Eléctrico, Electromecánico y/o Mantenimiento. Ser miembro activo del CFIA. Contar como mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Haber construido como mínimo 25 kilómetros en Líneas de Distribución Eléctrica Aéreas desde 120/240 hasta 19920/34500 V. Aportar lista de obras bajo su responsabilidad 1 encargado de cuadrilla o capataz. Experiencia mínima 4 años en Construcción de Línea de Distribución Eléctrica 2 Linieros. Experiencia Mínima 2 años en construcción Líneas de Distribución Eléctrica. 2 Auxiliares de Linieros 1 kilómetro de construcción de Línea de Distribución aérea se requiere como mínimo 1 frente de trabajo, con una duración de 22 días hábiles o 800 horas hombre por kilómetro. Equipos y Herramientas Ver lista en formulario No 5-b-1 por Frente de trabajo Un vehículo doble tracción o en condiciones óptimas para ingresar Vehículo en zonas de difícil acceso, en perfectas condiciones de Frente de funcionamiento y apariencia, acondicionado para el traslados de Trabajo personal, herramientas y/o de desechos. Grúas Siembra postes Maquinaria Back Hoe Vehículo Articulado con Canasta (VAC) Tractor de llantas (Chapulín) Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. 26 B 2. CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA. DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 1. LA EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE: El Participante debe estar establecido como mínimo con 3 años bajo la misma razón social. La experiencia en construcción de líneas de distribución eléctrica subterránea de 120/240 hasta 19920/34500 voltios, debe ser como mínima de 8 obras realizadas cuya sumatoria de longitud sea como mínimo 400 metros y que lleven al menos 5 transformadores de pedestal, para lo cual, bajo fe de juramento, debe incluir lista de obras ejecutadas por la empresa, bajo su misma razón social, con indicación del lugar, nombre del cliente y la longitud en km de cada una de las obras, esta información deberá consignarla en el Formulario de experiencia de la Empresa, en el formulario No 2. 2. EXPERIENCIA DEL INGENIERO(S) RESPONSABLE(S): Indicar el o lo(s) nombre(s) del o los Ingeniero(s) Responsable(s) de las obras, con especialidad: Eléctrico, Electromecánico y/o Mantenimiento Industrial, cualquier otro profesional deberá contar con la autorización del CIEMI, capitulo II, cláusula 2.4 del Reglamento para el Trámite de Planos y Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y de otros en Edificios, Publicado el 05/11/06 en La Gaceta No 217. Ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), presentar certificación original del Colegio. Anexar lista por cada uno de ellos. Contar como mínimo de 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión específicamente en la construcción de líneas de distribución eléctrica subterránea. Haber construido como ingeniero responsable al menos 8 obras cuya sumatoria de longitud sea como mínimo 400 metros en construcción de líneas de distribución eléctrica subterránea de 120/240 hasta 19920/34500 voltios y que lleven al menos 5 transformadores de pedestal, bajo su responsabilidad Deberá presentar el currículum de cada uno de los ingenieros propuestos a inscribir. En caso de que el ingeniero haya construido como funcionario de una Empresa Distribuidora Eléctrica o Constructora de líneas indicar razón de la misma. Ver formulario No 3. El ingeniero a cargo de la obras(s). Puede ser responsable de varios frentes en la misma Región. 3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL: El número de integrantes de un frente de trabajo o cuadrilla para 1 km de obra de construcción debe ser como mínimo: 27 En la actividad eléctrica: 1 Ingeniero 1 encargado de cuadrilla o capataz 3 Linieros 8 Auxiliares de linieros La experiencia mínima del personal calificado se detalla a continuación: Encargado de cuadrilla o capataz, Con una experiencia mínima de 8 años en construcción de líneas de Distribución Eléctrica Subterránea. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario N o 3 de experiencia del Personal Calificado. Linieros Con experiencia mínima de 4 años en construcción Líneas de Distribución Eléctrica. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario N o 3 de experiencia del Personal Calificado. En la actividad civil: 1 ingeniero 1 maestro de obras. 3 operarios 3 peones. Maestro de obras Con experiencia mínima de 5 años en construcción. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario No 3 de experiencia del Personal Calificado. Operarios Con experiencia mínima de 3 años en construcción cada uno. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario No 3 de experiencia del Personal Calificado. 28 El Participante deberá adjuntar en su oferta una declaración jurada que indique el número total de frentes de trabajo con que cuente y que esta en planilla. Presentar planillas del personal que posea, con una vigencia mínima de tres meses. El personal presentado no puede estar incluido en la lista de otros participantes, en caso de darse esta situación quedarán excluidos ambos participantes del concurso. 4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Aportar lista con los mínimos de equipo y herramientas, para cada tipo de obras por frente de trabajo, con que cuenta el Participante para realizar obras de redes de distribución eléctrica, Los requisitos mínimos antes citados se establecen en Formulario No. 5. Disponer de copias del Manual de Normas de Construcción - Tomo II "Montajes Normalizados -", del Manual de Especificaciones Básicas de Materiales y Equipos para Contrataciones “Llave en Mano” y Contratos Tripartitos con financiamiento 100% Cliente – Marzo 2001” y del Manual de Procedimientos para Operación y Mantenimiento de Distribución Eléctrica, con el objetivo de que el Contratista interprete y aplique las especificaciones y procedimientos que debe cumplir para la ejecución del Proyecto. 5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: El participante deberá contar con vehículos doble tracción, o aptos para el lugar donde se ejecuta las obras, en buenas condiciones de funcionamiento y apariencia para ingresar a zonas de difícil acceso, acondicionados para el traslado de personal, herramientas y equipos. Para ello debe completar el Formulario N o 4 El participante deberá suministrar toda la información referente a la flotilla de vehículos con que cuenta la empresa. Para cada vehículo deberá aportar la siguiente información: Nombre y calidades del propietario Tipo de vehículo Marca Modelo Color Año Número de placa Número de motor Copia de tarjeta de circulación al día Copia de la revisión técnica vehicular al día Copia de la póliza de seguros del INS Número de póliza Cobertura (s) de la póliza de seguro. 29 Tener disponibilidad de Maquinaria para transición aéreo / subterráneo: Siembra postes o la adecuada para la ejecución de las obras(s). Ver Cuadro N o 1. El modelo del vehículo no podrá tener una antigüedad superior a los 15 años, tomando como referencia la fecha en que se requiera su contratación y que cumpla con las normas de circulación de vehículos automotores establecidas en el país. El Participante se compromete a mantener los vehículos, equipos y herramientas en condiciones óptimas de funcionamiento, durante todo el periodo de ejecución del contrato. De ninguna forma se aceptarán vehículos que no cumplan con las disposiciones establecidas de seguridad (cerrados con cajón metálico o madera en donde se proteja el material transportado). Si el vehículo es rechazado, el contratista debe sustituirlo. Este requisito debe llevarse a cabo antes de iniciar la contratación. Los vehículos y maquinaria que utilice El Participante deberán portar rótulos de identificación en ambas puertas laterales y en la parte trasera bien visibles y legibles a una distancia de 10 metros o más; con la siguiente leyenda: “Obras por Contrato ICE”. El ICE durante el estudio de las Solicitudes de Inscripción, indicará a los oferentes, mediante nota, el lugar y hora en que deberán presentar los vehículos que pretenden inscribir en el Registro de Elegibles, para comprobar contra la información presentada en las Solicitudes de Inscripción. A continuación se muestra un cuadro resumen de requisitos mínimos de admisión: Cuadro No 2 Requerimientos de Admisión CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEAS Experiencia de la Empresa Tener 3 años de establecida bajo la misma razón social Haber construido como mínimo 8 obras que totalicen al menos 400 metros de Líneas de Distribución Eléctrica Subterránea, de 120/240 hasta 19920/34500 voltios que lleven al menos 5 transformadores de pedestal. Ingeniero(s) con especialidad: Eléctrico, Electromecánico y/o Mantenimiento. Ser miembro activo del CFIA Experiencia Contar como mínimo de 10 años de experiencia en el ejercicio de la del Ingeniero profesión Responsable Haber construido bajo su responsabilidad. mínimo 8 obras que totalicen al menos 400 metros de Líneas de Distribución Eléctrica Subterránea de 120/240 hasta 13500/34500 v. 30 Actividad Eléctrica: Por 1 km construcción (12 per.) 1 Encargado de cuadrilla o capataz (Experiencia mínima 8 años en Construcción de Línea de Distribución Eléctrica Subterránea) 3 Linieros (Experiencia Mínima 4 años en construcción Líneas de Distribución Eléctrica, cada uno) Personal por 8 Auxiliares de linieros Frente de Actividad Civil: Por 1 km de construcción (7 per.) Trabajo 1 Maestro de obras, experiencia mínima de 5 años en construcción de obra civil. 3 operarios, con experiencia mínima de 3 años en construcción de obra civil. 3 peones Capacidad Por 1 kilómetro de construcción de Línea de Distribución Subterránea se de requiere como mínimo 1 frente de trabajo, con una duración de 22 días Construcción hábiles o 800 horas hombre por kilómetro. Equipos y Ver lista en formulario No 5-B-2 Herramientas por Frente de Indicar cantidades, marcas, modelo y número de serie. trabajo Un vehículo doble tracción o en condiciones óptimas para ingresar en Vehículo zonas de difícil acceso, en perfectas condiciones de funcionamiento y Frente de apariencia, acondicionado para el traslados de personal, herramientas y/o Trabajo de desechos. Grúas Siembra postes Back Hoe Maquinaria Vehículo Articulado con Canasta (VAC) Tractor de llantas (Chapulín) Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. B 3. CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 1. LA EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE: El Participante debe estar establecido como mínimo con 3 años bajo la misma razón social. La experiencia en construcción de líneas de distribución eléctrica subterránea de 120/240 hasta 19920/34500 voltios, debe ser como mínima de 30 proyectos de adecuación y/o mejoramiento de Líneas de Distribución realizadas cuya sumatoria de longitud sea como mínimo 20 km, para lo cual, bajo fe de juramento, debe incluir lista de obras ejecutadas por la empresa, bajo su misma razón social, con indicación del lugar, nombre del cliente y la longitud en km de cada una de las 31 obras, esta información deberá consignarla en el Formulario de experiencia del Participante, en el formulario No 2. Los participantes deben suministrar junto con su solicitud de inscripción toda la documentación que permita evaluar los antecedentes y la experiencia en servicios iguales o similares a los establecidos en estas condiciones. 2. EXPERIENCIA DEL INGENIERO(S) RESPONBLE(S): Indicar el (los) nombre(s) del o los Ingeniero(s) Responsable(s) de las obras, con especialidad: Eléctrico, Electromecánico y/o Mantenimiento Industrial, cualquier otro profesional deberá contar con la autorización del CIEMI, capitulo II, cláusula 2,4 del Reglamento para el Trámite de Planos y Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y de otros en Edificios, Publicado el 05/11/06 en La Gaceta No 217. Ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), presentar certificación original del Colegio. Deberá contar con al menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesional específicamente en el diseño, construcción y mejoramiento de líneas de distribución eléctrica. Deberá presentar el currículum de cada uno de los ingenieros propuestos a inscribir. Anexar lista de obras por cada uno de los ingenieros, con indicación de las diferentes obras diseñadas, construidas y/o mejoradas de líneas de distribución eléctrica aérea desde 120/240 hasta 19920/34500 voltios, bajo su responsabilidad. En caso de que haya construido como funcionario de una Empresa Distribuidora Eléctrica o Constructora de líneas indicar razón de la misma, esta información deberá consignarla en el Formulario No 3 de experiencia del Personal Calificado. El ingeniero a cargo de la obras(s). Puede ser responsable de varios frentes de trabajo en la misma Región. 3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL: El participante debe considerar en su organización que el número de integrantes de un frente de trabajo o cuadrilla debe estar compuesta como mínimo por: 1 Ingeniero Residente 1 encargado de cuadrilla o capataz 2 linieros 2 auxiliares de linieros La experiencia mínima del personal calificado se detalla a continuación: Encargado de cuadrilla o capataz, Con experiencia mínima de 6 años en la ejecución de obras de adecuación y/o mejoramiento líneas de distribución desde 120/240 hasta 19920/34500 voltios y 2 años mínimo como encargado de cuadrilla. 32 Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario No 3 de experiencia del Personal Calificado. Linieros Con experiencia mínima de 4 años en construcción de líneas de distribución desde 120/240 hasta 19920/34500 voltios. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario No 3 de experiencia del Personal Calificado. Auxiliares de linieros Con experiencia mínima de 1 año en construcción de líneas de distribución desde 120/240 hasta 19920/34500 voltios. Deben estar incluidos en la planilla del Participante. Se debe desglosar la experiencia laboral e individual del personal especializado, esta información deberá consignarla en el Formulario No 3 de experiencia del Personal Calificado. El Participante deberá adjuntar en su oferta una declaración jurada que indique el número total de frentes de trabajo con que cuente y que esta en planilla. Presentar planillas del personal que posea, con una vigencia mínima de tres meses. El personal presentado no puede estar incluido en la lista de otros participantes, en caso de darse esta situación quedarán excluidos ambos participantes del concurso. 4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Aportar lista con los mínimos de equipo y herramientas, para cada tipo de obras por frente de trabajo, con que cuenta El Participante para realizar obras de redes de distribución eléctrica, Los requisitos mínimos antes citados se establecen en Formulario No 5. Disponer de copias del Manual de Normas de Construcción - Tomo II "Montajes Normalizados -", del Manual de Especificaciones Básicas de Materiales y Equipos para Contrataciones “Llave en Mano” y Contratos Tripartitos con financiamiento 100% Cliente – Marzo 2001” y del Manual de Procedimientos para Operación y Mantenimiento de Distribución Eléctrica, con el objetivo de que el Contratista interprete y aplique las especificaciones y procedimientos que debe cumplir para la ejecución del Proyecto. 5. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA: El Participante deberá contar con vehículos doble tracción, o aptos para el lugar donde se ejecuta las obras, en buenas condiciones de funcionamiento y apariencia 33 para ingresar a zonas de difícil acceso, acondicionados para el traslado de personal, herramientas y equipos. Para ello debe completar el Formulario N o 4 El Participante deberá suministrar toda la información referente a la flotilla de vehículos con que cuenta. Para cada vehículo deberá aportar la siguiente información: Nombre y calidades del propietario Tipo de vehículo Marca Modelo Color Año Número de placa Número de motor Copia de tarjeta de circulación al día Copia de la revisión técnica vehicular al día Copia de la póliza de seguros del INS Número de póliza Cobertura (s) de la póliza de seguro. Tener disponibilidad de Maquinaria: Siembra postes o la adecuada para la ejecución de las obras(s). Ver Cuadro No 1. El modelo del vehículo no podrá tener una antigüedad superior a los 15 años, tomando como referencia la fecha en que se requiera su contratación y que cumpla con las normas de circulación de vehículos automotores establecidas en el país. El Participante se compromete a mantener los vehículos, equipos y herramientas en condiciones óptimas de funcionamiento, durante todo el periodo de ejecución del contrato. De ninguna forma se aceptarán vehículos que no cumplan con las disposiciones establecidas de seguridad (cerrados con cajón metálico o madera en donde se proteja el material transportado). Si el vehículo es rechazado, El Participante debe sustituirlo. Este requisito debe llevarse a cabo antes de iniciar la contratación. Los vehículos y maquinaria que se utilicen deberán portar rótulos de identificación en ambas puertas laterales y en la parte trasera bien visibles y legibles a una distancia de 10 metros o más; con la siguiente leyenda: “Obras por Contrato ICE”. A continuación se muestra un cuadro resumen de requisitos mínimos de admisión: 34 Cuadro No 3 REQUERIMIENTOS DE ADMISIÓN RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Estar establecido como mínimo con 3 años bajo la misma razón social. Experiencia Debe ser como mínima de 30 proyectos de adecuación y/o del mejoramiento en Líneas de Distribución Eléctrica Aéreas desde participante 120/240 hasta 19920/34500 V. realizadas cuya sumatoria de longitud sea como mínimo 20 km. Ingeniero(s) con especialidad: Eléctrico, Electromecánico y/o Experiencia Mantenimiento. Ser miembro activo del CFIA. del Ingeniero Contar como mínimo de 5 años de experiencia en el ejercicio de la Responsable profesión en el diseño, construcción y mejoramiento en Líneas de Distribución Eléctrica Aéreas desde 120/240 hasta 19920/34500 V. 1 encargado de cuadrilla o capataz. Experiencia mínima 6 años en Construcción de Línea de Distribución Eléctrica desde 120/240 hasta 19920/34500 V. y 2 años mínimo como encargado de Personal por cuadrilla. Frente de 2 Linieros. Experiencia Mínima 4 años en construcción Líneas de Trabajo Distribución Eléctrica desde 120/240 hasta 19920/34500 V. 2 auxiliares de linieros de distribución desde 120/240 hasta 19920/34500 v. Equipos y Ver lista en formulario No 5-B-3 Herramientas por Frente de Indicar cantidades, marcas, modelo y # de serie. trabajo Un vehículo doble tracción o en condiciones óptimas para ingresar Vehículo en zonas de difícil acceso, en perfectas condiciones de Frente de funcionamiento y apariencia, acondicionado para el traslados de Trabajo personal, herramientas y/o de desechos. Grúas Siembra postes Back Hoe Vehículo Articulado con Canasta (VAC) Tractor de llantas (Chapulín) Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. Maquinaria C. CONTROL DE VEGETACION Las actividades a realizar son: C 1. LIMPIEZA DE DERECHO DE PASO. 35 Consiste en la poda, descuaje o desrame y la chapia de la vegetación ubicada dentro del “Derecho de Paso”, incluye la limpieza de anclas y la remoción de los desechos producto de esta actividad; se anexa esquema del corte y las longitudes que aplican para la ejecución del servicio. 1. REQUISITOS DE ADMISIÓN Además del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, para ser admitida la solicitud de inscripción el oferente deberá cumplir con los puntos siguientes: a) El Oferente debe tener como mínimo dos (2) años de actividad empresarial bajo la misma razón social con que está ofertando. b) El Oferente debe al menos tener dos (2) años, consecutivos o alternos, de estar laborando en cualquiera de las siguientes actividades: Descuaje en líneas energizadas, ó en la construcción de líneas de distribución, puede ser una sola actividad o combinadas. c) Para participar en el Registro de Elegibles se requerirá que el participante disponga de al menos un frente de trabajo (cuadrilla. TABLA RESUMEN DE REQUISITOS MINIMOS Experiencia del Participante Formulario No 2-C-1 Personal por Frente de Trabajo (5 personas) Formulario No 3-C-1 Equipos, Herramientas y de Seguridad por Frente de Trabajo Formulario No 5-C-1 Debe tener como mínimo dos años de actividad empresarial bajo la misma razón social con que está ofertando. Haber desempeñado al menos dos años consecutivos o alternos en actividades como: Descuaje en líneas energizadas ó en la construcción de líneas de distribución, en una sola actividad o combinadas. 1 Técnico encargado de cuadrilla (capacitado con Experiencia mínima de 2 años en Descuaje de Líneas energizadas o en Construcción de L.D.E), en una sola actividad o combinadas. 4 Auxiliares (al menos dos fijos y dos pueden ser contratados en la zona). Indispensable. Según formulario No.5- C -a Recomendables. Motosierra de extensión como mínimo de 4 metros de altura de corte y longitud de corte de de 30 cm. Una motoguadaña de combustible para trabajo pesado. Una Grúa con Canasta por “Área Geográfica”. 1 vehículo doble tracción en condiciones óptimas para ingresar en zonas de difícil acceso, en perfectas condiciones de funcionamiento y apariencia, acondicionado para el traslados de personal, herramientas y/o de desechos Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. Vehículo por Frente de Trabajo 36 C 2. RONDAS A POSTES. Consiste en la eliminación de la vegetación que crezca alrededor del los postes de madera. La limpieza consiste en la rodajeada alrededor del poste en un radio de 2,5 metros, con una altura de 0,5 cm. del suelo y la remoción de los desechos producto de esta actividad. 1. REQUISITOS DE ADMISIÓN Además del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, para ser admitida la solicitud de inscripción el oferente deberá cumplir con los puntos siguientes: a) El Oferente debe tener como mínimo un (1) años de actividad empresarial bajo la misma razón social con que está ofertando b) El Oferente debe al menos tener un (1) año, de experiencia en labores de mantenimiento de zonas verdes, o que haya ejecutado al menos 500. c) Para participar en el Registro de Elegibles se requerirá que el participante disponga de al menos un frente de trabajo (cuadrilla). la cual debe estar constituida por lo siguiente: 1. Un funcionario el cual deberá fungir como encargado por cada “Área Geográfica” en que le interese participar, que cuente con experiencia de al menos un año en labores de mantenimiento de zonas verde, o que haya ejecutado al menos 500 rondas. 2. Dos funcionarios auxiliares (pueden ser contratados en la zona). CUADRO RESUMEN DE RONDAS A POSTES Experiencia del Participante Formulario No 2-C-b Debe tener como mínimo un año de actividad empresarial bajo la misma razón social con que está ofertando. Personal por Frente de Trabajo (3 personas) Formulario No 3-C-b Equipos, Herramientas y de Seguridad por Frente de Trabajo Formulario No 5-C-b 1 Técnico encargado por “Área geográfica” con experiencia de un año en labores de mantenimiento en zonas verdes o haber ejecutado al menos 500 rondas. Un año de experiencia en labores de mantenimiento en zonas verdes o haber ejecutado al menos 500 rondas. 2 Auxiliares (pueden ser fijos o a contratar en la zona). Indispensable. Según formulario No.5 –C-b Recomendables. Una motoguadaña de combustible para trabajo pesado. 37 Un vehículo doble tracción o en condiciones óptimas para ingresar en zonas de difícil acceso, en perfectas condiciones de funcionamiento y apariencia, acondicionado para el traslados de personal, herramientas y/o de desechos. Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. Vehículo (por “Área Geográfica”) D. INSTALACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS Y TRASLADOS DE SERVICIOS EXISTENTES 1. EMPRESA Los Participantes podrán ser personas físicas o jurídicas, deben tener como mínimo tres años de actividad empresarial bajo la misma razón social con que está ofertando con experiencia mínima de dos años en labores de instalación de servicios eléctricos monofásicos – acometidas, bases para medidores, medidores y equipos complementarios- con voltajes de operación de baja tensión (120 /240 voltios). Deben documentar y suministrar la información solicitada en el formulario No. 2. “EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE”. 2. PERSONAL Cada frente de trabajo debe estar constituido por 2 técnicos, capacitados para realizar instalaciones de servicios eléctricos monofásicos, para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos: a. Poseer Bachiller en Educación Media y graduado de un Colegio Vocacional, INA, o centros reconocidos oficialmente por el MEP, con especialidad en Electricidad, Electrónica, Electrotecnia. b. Contar con al menos 2 años de experiencia en la instalación de servicios eléctricos monofásicos – acometidas, instalación de bases para medidores, medidores, y artículos complementarios-. El personal no debe haber dejado transcurrir más de 5 años sin estar familiarizado con la actividad. La información debe ser consignada en el formulario No.-3-D. “EXPERIENCIA DE PERSONAL CALIFICADO”. 3. VEHÍCULOS. El participante debe contar con al menos un vehículo por frente de trabajo; debe ser de doble tracción, con condiciones optimas para ingresar a zonas de difícil acceso. El participante debe suministrar toda la información referente a la flotilla de vehículos con que cuenta la empresa, llenando el formulario No.4. 4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO Para cada frente de trabajo, debe contar con al menos la lista de herramientas y equipo de seguridad indicada en el formulario 5-D. “LISTA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS”. 38 RESUMEN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN POR FRENTE DE TRABAJO PARA INSTALACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Experiencia del Participante Deben tener como mínimo tres años de actividad empresarial bajo la misma razón social .Con una experiencia mínima de dos años en labores de instalación de servicios eléctricos monofásicos – acometidas, bases para medidores, medidores y equipos complementarios - con voltajes de operación de baja tensión (120 /240 voltios) Personal por frente de 2 técnicos con los siguientes requisitos: trabajo Poseer Bachiller en Educación Media y graduado de un Colegio Vocacional, INA, o centros reconocidos oficialmente por el MEP, con especialidad en Electricidad, Electrónica, Electrotecnia. Contar con al menos 2 años de experiencia en la instalación de servicios eléctricos monofásicos – acometidas, instalación de bases para medidores, medidores, y artículos complementarios-. El personal no debe haber dejado transcurrir más de 5 años sin estar familiarizado con la actividad. Equipo No aplica Vehículos 1 Pick up doble tracción acondicionado para trasportar debidamente los materiales y herramientas descritas para esta actividad Herramientas y equipo Según la indicada en la Lista de (Indicar cantidades) herramientas y equipo Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. E. CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 1. EMPRESA Los Participantes podrán ser personas físicas o jurídicas, deben tener como mínimo dos años de actividad empresarial bajo la misma razón social, con experiencia mínima de dos años en instalaciones eléctricas - con voltajes de operación de baja tensión (120 /240 voltios). Deben documentar y suministrar la información solicitada en el formulario No 2- E.-. “EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE”. 39 2. PERSONAL Cada frente de trabajo debe estar constituido por 1 técnico y un asistente, capacitados para realizar suspensiones o reconexiones de servicios eléctricos monofásicos y trifásicos, para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos: Para el técnico y asistente a. Poseer Bachiller en Educación Media y graduado de un Colegio Vocacional, INA, o centros reconocidos oficialmente por el MEP, con especialidad en Electricidad, Electrónica, Electrotecnia. Para el técnico: a. Contar con al menos 2 años de experiencia en instalaciones eléctricas - con voltajes de operación de baja tensión (120 /240 voltios)-. El personal no deberá haber dejado transcurrir más de 5 años sin estar familiarizado con la actividad. La información solicitada debe consignarse en el formulario No 3-E. “EXPERIENCIA DE PERSONAL CALIFICADO”. 3. VEHÍCULOS. Debe contar con al menos una moto por frente de trabajo y un vehículo por zona geográfica; la moto debe ser al menos de 175 cc y el vehículo debe ser de doble tracción, con condiciones optimas para ingresar a zonas de difícil acceso, con compartimiento adecuado para transportar herramientas y equipo de trabajo, todos en correctas condiciones de funcionamiento y apariencia. El participante debe suministrar toda la información referente a la flotilla de vehículos y motos con que cuenta la empresa, para cada uno debe aportar la siguiente información: nombre del propietario, tipo de vehículo, marca, modelo, color, año, número de placa, número de motor, copia de tarjeta de circulación al día, copia de la revisión técnica vehicular, copia de la póliza de seguros del INS, que indique numero y cobertura (s) de la póliza de seguro. Deben documentar y suministrar la información solicitada en el formulario No.4. “DETALLE DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA”. 4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO Para cada frente de trabajo, debe contar con al menos la lista de herramientas y equipos de seguridad indicada en el formulario No 5-E. “LISTA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS”. RESUMEN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN POR FRENTE DE TRABAJO PARA CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Deben tener como mínimo dos años de actividad empresarial Experiencia del bajo la misma razón social con que está ofertando con Participante experiencia mínima de dos años en instalaciones eléctricas con voltajes de operación de baja tensión (120 /240 voltios) 40 1 técnico y un asistente con los siguientes requisitos Técnico y asistente Poseer Bachiller en Educación Media y graduado de un Colegio Vocacional, INA, o centros reconocidos oficialmente por el MEP, con especialidad en Electricidad, Electrónica, Personal por Electrotecnia. frente de trabajo Técnico Contar con al menos 2 años de experiencia en instalaciones eléctricas - con voltajes de operación de baja tensión (120 /240 voltios)-. El personal no debe haber dejado transcurrir más de 5 años sin estar familiarizado con la actividad. Equipo No aplica 1-Motocicleta 175 cc por frente de trabajo Vehículos 1 vehículo debe ser de doble tracción, con compartimiento adecuado para transportar herramientas y equipo de trabajo... Herramientas y Según la indicada en la Lista de herramientas y equipo equipo Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No chasis y lugar para inspección. F. SERVICIO DE TRANSPORTE 1. REQUISITOS DE ADMISIÓN Además del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, para ser admitida la oferta, el oferente debe cumplir con los siguientes puntos: a. El Participante para cada automotor debe presentar copia de la tarjeta de circulación. b. El Participante debe declarar bajo fe de juramento, en su Pliego de Atestados, que todos los datos y las respuestas a las preguntas que se incluyan, son ciertos y exactos, y por este medio autoriza a los funcionarios del ICE a verificar esta información, cuando la Institución lo considere pertinente. c. El interesado debe presentar al menos cinco (5) cartas de recomendación de clientes a los que haya prestado o esté prestando este tipo de servicios. Dichas cartas deben ser presentadas en original, por escrito y firmadas por el representante legal de la empresa en donde brinda o brindó el servicio y deben tener un máximo de seis meses de emitidas, tiempo que se tomará en cuenta a partir de la recepción de ofertas. En caso de presentarse fotocopias de las respectivas cartas, deben ser debidamente autenticadas por un notario público. Estas cartas deben contener como mínimo la siguiente información: Nombre completo del cliente al que prestó o presta el servicio Número de teléfono Calidad de servicio Calidad del equipo utilizado Período del servicio 41 Si se presentaran varias cartas extendidas por una misma empresa, incluyendo el ICE se tomará en cuenta para el cumplimiento de esta condición únicamente una referencia. d. Se prefiere que el conductor o el vehículo posean un medio de comunicación de fácil acceso como celular o frecuencia de radio. e. El Participante debe presentar certificación actualizada del título de propiedad (un mes máximo de vigencia) de los títulos de propiedad de los vehículos. f. El Participante debe presentar copia de la Revisión Técnica (RITEVE) de los vehículos, las cuales deben estar vigentes. g. El Participante debe presentar copia del derecho de circulación (INS) vigente de cada uno de los vehículos propuestos. h. El Participante debe presentar copia, cuando corresponda, copia del permiso de pesos y medidas. i. Los vehículos propuestos para conformar el presente Registro de Elegibles – Transportes, no pueden ser unidades vehiculares con más de 10 años de antigüedad de acuerdo al año de referencia. (Ej. P/ el año 2006 se permitirán ingresar unidades con una antigüedad máxima del año 1996 y así sucesivamente). En caso de tener vehículos cuyo modelo está al límite establecido, al año siguiente de vigencia del Registro será excluido del mismo. j. El vehículo no debe estar sujeto a ningún régimen especial de exoneración del pago de impuestos, prendas, hipotecas o gravamen. k. El Participante debe declarar bajo fe de juramento que el vehículo sujeto a inscripción cumple con todas las disposiciones de la Ley de Tránsito para circular por las carreteras y caminos nacionales. TABLA RESUMEN 5 Cartas de Recomendación Declaraciones Juradas Del Participante De datos incluidos son ciertos y exactos Vehículo cumple con las disposiciones de la Ley de Tránsito. Tarjeta de Circulación Certificación de Título (s) de Propiedad Medio de comunicación como celular o radio de comunicación Copia Certificación actualizada del Título de Propiedad Copia de RITEVE al día Del vehículo Copia de Derecho de Circulación Vigente Copia del permiso de pesos y medidas ( cuando corresponda) Antigüedad del vehículo, no mayor a 15 años Libre régimen especial de exoneración del pago de impuestos, prendas, hipotecas o gravámenes. Se solicita tener RTV al día, derechos de circulación, datos del vehículo: placa, motor, No. chasis y lugar para inspección. 42 FORMULARIOS 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 CAPITULO II PLIEGO DE CONDICIONES 55 Las contrataciones que promueva el ICE, amparados al presente Registro de Elegibles, se regirán bajo las condiciones establecidas en el siguiente cartel: 1. INVITACIÓN A CONCURSAR: Se hará conforme a las necesidades establecidas por la UEN Servicio al Cliente Sector Electricidad, con el propósito de atender los programas de desarrollo, mantenimiento y comercialización de los servicio eléctricos. Solo podrán participar las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro de Elegibles de la UEN Servicio al Cliente Electricidad, que demuestren tener la capacidad constructiva y frentes libres a la fecha que se especifique en la “Invitación a Ofertar”. 2. PRESUPUESTO : Se indicará en cada “Invitación a Ofertar”. La validez y la ejecución de toda contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. 3. FINANCIAMIENTO : ICE u otros. 4. OFERTAS 4.1 La fecha de apertura se indicará en cada “Invitación a Ofertar”. El acto de apertura de las ofertas se realizará en la Proveeduría del ICE, salvo disposición en contrario indicado en la “Invitación a Ofertar”, en la fecha y hora estipuladas, en presencia de los funcionarios que designe el ICE, así como los interesados que tengan a bien asistir 4.2 Las ofertas deben presentarse en original y dos copias, se debe incluir un timbre de veinte colones, de la Asociación Ciudad de Las Niñas y un timbre de doscientos colones del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. En caso de discrepancia prevalecerá el original sobre las copias. 4.3 La oferta será entregada en sobre cerrado en el lugar indicado en cada invitación a ofertar, antes de la hora señalada para el acto de apertura de ofertas con la siguiente leyenda: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE ELEGIBLES SECTOR ELECTRICIDAD No.____ (Descripción de la obra o servicio) _____________________ 4.4 No se recibirán ofertas después de la fecha y hora fijadas para el acto de la apertura de ofertas. Para estos efectos regirá la hora del reloj de la “Sala de Aperturas” o en su defecto del recinto fijado para el acto. 56 4.5 Una vez entregada la oferta al ICE, no podrá ser modificada ni retirada, excepto que el oferente haga llegar a Proveeduría del ICE, antes del momento de apertura del Concurso, una notificación por escrito y en sobre cerrado, en que conste su decisión de modificar o retirar su oferta. Tal notificación deberá satisfacer los mismos requisitos formales establecidos para la presentación de ofertas. Una vez entregada la documentación en la Proveeduría, no podrá ser retirada entendiéndose que la misma pertenece al ICE. 5. CONSULTAS Y ACLARACIONES 5.1 Las consultas y aclaraciones relativas a los concursos deberán realizarse por carta o facsímil (FAX), a la siguiente dirección, con copia a las dependencias usuarias. CARTA: Área de Ingeniería de Materiales y Contratación Administrativa UEN Servicio al Cliente -Electricidad. Edificio Central Sabana Norte, Piso 5 Registro de Elegibles Sector Electricidad Concurso No______________ Atención: Área Ingeniería de Materiales y Contratación Administrativa. FAX Fax 220-8076- 220 8067 Teléfono 220-7291- 220 7139 Edificio Central Sabana Norte, Piso 5 Registro de Elegibles Sector Electricidad Concurso No______________ Atención: Área Ingeniería de Materiales y Contratación Administrativa 5.2 DEPENDENCIA USUARIA UEN SERVICIO AL CLIENTE ENERGÍA Se indicará en cada “Invitación a Ofertar”. 6. VIGENCIA DE OFERTA La vigencia mínima de las oferta se indicará en cada “Invitación a Ofertar”. 7. PRECIOS El oferente deberá suministrar los precios unitarios y totales, firmes y definitivos, según lo indicado en cada “Invitación a Ofertar”. Además el oferente deberá indicar por separado, los impuestos que la afecten, de no hacerlo se le aplicará lo estipulado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Los precios deben detallarse en números y letras coincidentes. En caso de discrepancia entre ambas formas prevalecerá lo indicado en letras. 57 8. FECHA DE INICIO Y TIEMPO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO 8.1 El tiempo requerido para la ejecución de la obra o servicio a contratar, se indicará en cada “Invitación a Ofertar”. 8.2 Una vez emitida la orden de servicio, el Administrador de Contrato podrá comunicarle por escrito al Contratista, con una anticipación mínima de 4 días hábiles, la fecha de inicio de la obra o servicio contratado. 8.3 Interrupción del plazo de entrega Si el Contratista se encontrase imposibilitado para ejecutar las obras o servicios, por causas atribuibles a Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberá comunicarlo por escrito al Administrador del Contrato, dentro de los 2 días hábiles, siguientes al conocimiento del hecho causal del impedimento, en la comunicación debe indicar la causa y justificar los impedimentos, así como especificar el plazo en que afectará el tiempo de entrega. Si omitiere notificar el atraso y la causa del mismo, dentro del plazo establecido, ello constituirá una renuncia a todo reclamo y justificación en relación con dicho atraso. Una vez recibida la comunicación del Contratista, sobre la imposibilidad de ejecutar la obra o el servicio, el Administrador del Contrato efectuará una evaluación de la causa y del grado de atraso que ocasionaría, determinando si el plazo de interrupción solicitado, es procedente o debe ser variado, lo cual comunicará por escrito al Contratista, en un plazo máximo de 2 días hábiles, siguientes a la fecha de recibida la solicitud 9. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO Se indicará en cada “Invitación a Ofertar”. 10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 10.1 Para cada concurso donde se solicite Garantía de Cumplimiento, el adjudicatario deberá rendirla dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación. 10.2 La garantía de cumplimiento debe ser por un monto equivalente a un 5 % del valor total adjudicado, con la vigencia que se indique en cada “Invitación a Ofertar”. 10.3 La Garantía de Cumplimiento será rendida en cualquiera de las formas establecidas en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 10.4 Para el caso de dinero en efectivo, deberá depositarse en la cuenta corriente del Banco de Costa Rica, presentando el comprobante del depósito respectivo a la Proveeduría del ICE, antes de los 5 días hábiles después de la solicitud por parte del ICE. 58 SECTOR US $ DÓLARES ENERGÍA 164475-0 COLONES COSTARRICENSES 58166-6 10.5 La Garantía de Cumplimiento será devuelta al Contratista, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que el ICE tenga por cumplido el contrato a su satisfacción y firmado el Informe Final correspondiente. 10.6 Si el adjudicatario no presentara la Garantía de Cumplimiento dentro del plazo estipulado, el ICE podrá revocar la adjudicación sin responsabilidad de su parte y podrá re-adjudicar el concurso o declararlo desierto, según convenga a sus intereses. . 10.7 En el caso de que el ICE se viera obligado a ejecutar la garantía antes del vencimiento del contrato, el adjudicatario rendirá una nueva, de manera que el contrato en todo momento quede garantizado hasta su ejecución total. 11. MODALIDAD DE PAGO: 11.1 Los pagos se realizarán por las obras o servicios ejecutados y recibidos a satisfacción por el Administrador del Contrato, al precio unitario contratado. Para ello, el Contratista presentará facturas en español, en original y dos copias. El Administrador del Contrato dispondrá de un plazo máximo de 4 días hábiles para aprobar o rechazar la factura. Si la factura contiene errores u omisiones y es rechazada, el Contratista presentará una nueva, corrigiendo las causas que hayan motivado el rechazo. Las facturas que sean rechazadas, perderán su fecha inicial de presentación. 11.2 La modalidad de pago será mediante depósito bancario en transferencia electrónica de fondos, a más tardar a los 30 días naturales a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de lo indicado en el contrato por parte del contratista, para lo cual el participante deberá indicar en su oferta el nombre del banco y la cuenta cliente a acreditar. 11.3 Los pagos se harán en la moneda en que el adjudicatario haya presentado su oferta. En el caso de oferentes que coticen en dólares de los Estados Unidos de América, el ICE se reserva el derecho de realizar los pagos en colones costarricenses, utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta del Banco Central de Costa Rica, al momento de efectuar el Pago. 11.4 La forma en que se aceptarán las obras y servicios para trámite de pago, se establecerá en cada “Invitación a Ofertar”. 59 12. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN 12.1 El ICE resolverá cada concurso dentro de los 25 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. El ICE se reserva el derecho de prorrogar éste plazo en caso de considerarlo necesario. 12.2 La oferta que cotice el menor precio, para cada Fórmula, partida o artículo, que cumpla con los aspectos legales, especificaciones técnicas y que demuestre que tiene la capacidad para ejecutar la obra o servicio en el tiempo requerido, será la adjudicataria. 12.3 En caso de empate de ofertas, como mecanismo de desempate se efectuará un sorteo, al mismo se invitará a los oferentes involucrados. Para el sorteo se tomarán igual cantidad de papeles que oferentes, solo uno de ellos indicará “Adjudicatario”, y se depositarán en un recipiente. Corresponderá a cada uno de los oferentes extraer un papel, y el que obtenga el papel con “adjudicatario”, será a quien se le recomendará la obra. El resultado de este proceso será respetado por los demás oferentes, aunque no hayan podido asistir al acto. De todo lo anterior se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento. 12.4 La capacidad de ejecución debe ser suministrada por el oferente mediante una declaración jurada, donde especifique la cantidad de unidades mínimas de trabajo disponibles, a la fecha que se indique en cada “Invitación a Ofertar”. 12.5 Se aceptan ofertas que coticen en colones o en dólares de los Estados Unidos de América. En caso de presentarse ofertas en diferente moneda, para efectos del estudio comparativo de cada concurso a contratar, los precios cotizados se convertirán en su equivalente a US dólares, para lo cual se utilizarán los siguientes tipos de cambio: a. En caso de recibirse todas las cotizaciones en una misma moneda, el análisis se realizara con base a esa moneda. b. Cambio colones costarricenses a US dólares: se utilizará el tipo de cambio venta vigente según el Banco Central al día anterior a la apertura de ofertas. 12.6 El ICE se reserva el derecho de adjudicar o no adjudicar o adjudicar parcialmente si considera que las ofertas recibidas no son convenientes a sus intereses. El acuerdo de adjudicación, se notificará a cada uno de los participantes. La decisión del ICE con respecto a la selección, no tendrá en vía administrativa más recurso que el de revocatoria 13. CLÁUSULA PENAL O MULTAS 13.1 Si existiera atraso en la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, el adjudicatario deberá pagar al ICE por 60 concepto de cláusula penal la suma del 0,4% del valor adjudicado por cada día natural de atraso. 13.2 Igualmente si existiera una defectuosa ejecución del objeto contratado, el adjudicatario deberá pagar al ICE por concepto de multa la suma de 0,4% del valor adjudicado por cada día natural en que persista esta condición. En ambos casos el máximo será el 25% del valor del contrato. 13.3 Lo anterior de conformidad con lo que establece el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y demás legislación aplicable. 13.4 En las condiciones establecida para algunas actividades contempladas en el Registro de Elegibles, se determina la forma en que el Contratista queda obligado a indemnizar al ICE, por incumplimientos que no califican en los puntos anteriores. 13.5 En caso de se den cobros por cláusula penal o multas, estos podrán ser deducidos de las facturas pendientes en trámite. Si quedare saldo al descubierto el ICE procederá al cobro por las vías legales aplicables. 14. REAJUSTE DE PRECIOS 14.1 El ICE sólo reconocerá reajuste de precios para las cotizaciones en colones costarricenses. Podrán reconocerse variaciones en cualquier elemento de costo en el tanto se acredite en forma fehaciente la información y/o modelo matemático que demuestre la variación. La solicitud de revisión de precios debe presentarse en forma independiente de la factura correspondiente al servicio prestado. 14.2 Los reajustes se harán considerando las obras o servicios realizados. No se reconocerán reajustes por ejecuciones con retraso respecto al tiempo de entrega pactado, salvo que el ICE hubiera solicitado una extensión de plazo para la ejecución del mismo. 14.3 El ajuste de precios para ofertas en moneda costarricense, se llevará a cabo según la siguiente fórmula: (REVISAR CON GUSTAVO) FORMULA DE VARIACIÓN DE PRECIO Donde: Pv = Precio Variado 61 Pc= MO I= GA U= = = Precio de Cotización ó ultimo precio reajustado Porcentaje Costo de Mano de Obra del precio de cotización. Porcentaje de Insumos del Precio Cotizado Porcentaje de Gastos Administrativos del Precio de Cotización Porcentaje de Utilidad del Precio de Cotización. i MO = tm Índice del Costo de la Mano de Obra en el momento considerado para la variación. i MO= tc Índice del Costo de la Mano de Obra en el momento de la cotización. iI ti = Índice del Costo de Insumos en el momento considerado para la Variación. iI tc i GA tg = Índice del Costo de Insumos en el momento de la Cotización. Índice del Costo de Gastos Administrativos en el momento considerado para la Variación. = I GA = tc Índice del Costo de Gastos Administrativos en el momento de la Cotización. 14.4 Requisitos para la aplicación de la fórmula de Reajuste de Precios: a) El Oferente deberá detallar la estructura de costos (porcentaje de mano de obra, porcentaje de gastos administrativos, porcentaje de insumos y porcentaje de utilidad), que respalde el precio de su oferta. b) Para cada uno de los elementos componentes del costo, deberá indicar el índice oficial y su origen, con que se vinculará cada uno de ellos. c) Especificar la actividad o grupo de actividades de cada índice, que relacionará para la aplicación del reajuste de precio. En los casos en que se combinen actividades, deberá indicar el porcentaje a aplicar a cada uno de ellas. Los índices y actividades a que haga referencia, deberán ser los más estrechamente vinculados con la actividad objeto de esta contratación. d) La estructura de costos que especifique el Oferente en su oferta, en el caso de resultar adjudicado deberá permanecer invariable durante la ejecución del contrato. 15. FAMILIARIDAD CON LOS SITIOS OBJETO DE LAS OBRAS O SERVICIOS Es responsabilidad del oferente el prever en su oferta todas las condiciones inherentes a la obra o servicio a ofertar, tales como la naturaleza del mismo, condiciones geográficas y climáticas, característica topográficas de la zona, vías de acceso, y demás condiciones a considerar. Los oferentes podrán hacer por su cuenta un recorrido a los lugares de su interés con el fin de evaluar los aspectos señalados. 62 16. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 16.1 El ICE, a través del Director Regional de la Dependencia Usuaria respectiva, comunicará al Contratista, el nombre del funcionario que haya sido asignado por la UEN Servicio al Cliente como Administrador del Contrato. 16.2 La inspección del trabajo queda delegada en el Administrador del Contrato y/o sus representantes debidamente autorizados. 16.3 El ICE se reserva el derecho de realizar las inspecciones que considere necesarias para asegurarse que la ejecución de la obra o servicio, se efectúe en forma correcta. 16.4 El Contratista deberá darle al Administrador del Contrato y/o su representante, la atención necesaria para llevar a cabo la inspección que este considere necesaria. 16.5 El Administrador del Contrato será el responsable de verificar y determinar si la ejecución se está realizando con la calidad y demás requisitos solicitados y resolverá los asuntos relacionados con el fiel cumplimiento de las condiciones pactadas. 16.6 Si el Administrador del Contrato considera que el trabajo se está llevando a cabo en forma insatisfactoria, que no corresponde a lo solicitado en el objeto de este contrato, o si existe alguna situación que él considere anormal, deberá solicitar al Contratista corregir las anomalías, y si sus órdenes o instrucciones no son acatadas, podrá suspender la ejecución de la obra o servicio y solicitar aplicar al Contratista las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamar paga o indemnización por las suspensiones producto de su responsabilidad y el tiempo que los trabajos permanezcan interrumpidos, no modificará el tiempo de entrega. 16.7 El Administrador del Contrato podrá exigir que se remueva de la ejecución del servicio a cualquier persona empleada por el Contratista, que en la ejecución de la obra o servicio, no se conduzca debidamente ante los funcionarios del ICE o con los clientes, por ser incompetentes o por incurrir en faltas a la moral o al deber respecto a las cláusulas del contrato, se presente bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas, incumpla las normas de seguridad vigentes, actúe con negligencia o cometa faltas que atenten contra el interés representado por el ICE. 16.8 Todas las comunicaciones oficiales entre el Contratista y el Administrador del Contrato y/o sus representantes o viceversa, serán por escrito, por medio de carta, fax o telegramas, debidamente fechados numerados y firmados. Si la urgencia de un asunto es de tal naturaleza que requiera acción inmediata, a 63 criterio del Administrador del Contrato, las órdenes necesarias podrán ser impartidas verbalmente al Contratista y confirmadas por escrito a la brevedad posible. 17. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 17.1 Todas las obligaciones derivadas de la realización del trabajo, tales como cuotas del Seguro Social, Riesgos del trabajo, relaciones obrero-patronales, etc., estarán a cargo del Contratista. El transporte del personal, equipos y materiales del Contratista, estarán totalmente bajo su responsabilidad, debiendo ajustarse a las regulaciones y trámites establecidos por los entes públicos respectivos. Por el hecho de haber presentado su oferta, el Contratista exonera al ICE de toda responsabilidad civil, laboral, etc. 17.2 El Contratista, por el hecho de presentar su oferta, acepta y declara que toda la información derivada de la presente contratación es propiedad exclusiva del ICE y que la manejará de manera estrictamente confidencial, absteniéndose de hacer uso de la misma o de divulgarla a terceros. El ICE se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias en caso que el Contratista incumpla con esta condición. 17.3 Se entiende que, dentro de los precios cotizados están incluidos, todos los costos directos e indirectos asociados a la presentación de la oferta, así como los que deba incurrir como Contratista, para realizar y entregar la obra o el servicio contratado a satisfacción del ICE. 17.4 El Contratista empleará únicamente personal que sea responsable e idóneo, deberá velar de que se mantenga la disciplina y el orden por parte de los mismos en el lugar de trabajo, todo en estricto apego a las condiciones estipuladas en el presento pliego. 17.5 El Contratista deberá acatar las disposiciones que para efectos de control establezca el ICE y emitidas por el Administrador del Contrato, para garantizar la calidad en la ejecución de la obra o servicio. 17.6 El Contratista tendrá la responsabilidad de la prevención de accidentes y de la seguridad en la ejecución del servicio. Tomará o hará que se tomen todas las medidas que sean necesarias para la prevención de accidentes y deberá imponer Normas de seguridad a todos sus empleados y velar por su aplicación incluyendo las observaciones que emita el Administrador de Contrato o Ingeniero Inspector. 17.7 El Contratista deberá garantizar la satisfacción del ICE, de sus clientes y terceros afectados con la ejecución de la obra o el servicio y con capacidad de brindar información relacionada con el objeto del mismo. 64 17.8 En caso de remoción de personal, como consecuencia de denuncias del Administrador del Contrato, el Contratista asume, como patrono, las responsabilidades laborales correspondientes. Si el Contratista mantiene al infractor en el puesto de trabajo, o lo reinstala sin el consentimiento del Administrador del Contrato, éste puede ordenar la suspensión del trabajo hasta que el Contratista proceda según se le haya solicitado, sin que el plazo de suspensión pueda computarse como caso fortuito o responsabilidad del ICE. 17.9 El Contratista será responsable por los daños ambientales que llegare a causar por imprudencia, negligencia o impericia de su parte, en la ejecución de los servicios contratados. 17.10 El contratista velará que los funcionarios encargados de conducir vehículos, cumplen y con las regulación que para tal efecto emite el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que sus licencias estén vigentes durante el periodo de contratación y que corresponden al tipo de vehículo a conducir. 18. CORRECCIÓN EN OBRAS O SERVICIOS DEFECTUOSOS 18.1 Si se determina que la obra o servicio ha sido ejecutado en forma defectuosa, el Administrador del Contrato comunicará al Contratista para que corrija dichos defectos inmediatamente y de una manera satisfactoria. La factura será aprobada y pagada una vez recibido el servicio a satisfacción por el ICE. 18.2 La inspección y aceptación de la obra o servicio no libera al Contratista de su obligación de cumplir con las condiciones contractuales. Los mismos deben ser corregidos aunque hayan pasado desapercibidos y recibidos a satisfacción y pagados. Si el Contratista se niega a corregirlo, el ICE procederá a corregirlo, utilizando cualquier otro medio. El costo de tal corrección, incluyendo el monto pagado por las unidades de servicio cuestionadas, le será deducido de las facturas pendientes de cancelar, sin perjuicio de interponer otras acciones compensatorias aplicables al efecto. 18.3 El tiempo para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no modifica el plazo de entrega contractual. 19. SEGUROS 19.1 El Contratista debe tener y mantener, por la duración de la contratación las siguientes pólizas emitidas por el Instituto Nacional de Seguros. a) Una póliza de Seguro Riesgos del Trabajo que cubra a todo el personal empleado en la realización del servicio contratado, para cubrir posibles accidentes de sus empleados. b) Los vehículos y maquinaria que sean utilizados en la ejecución del presente servicio, deberán contar con las coberturas mínimas de responsabilidad civil: Cobertura A: Lesión o muerte de personas 65 ¢45 Millones por persona ¢100 Millones por accidente c) Póliza de responsabilidad civil para contratistas ¢45 Millones. La fijación de los montos anteriores, no implica la limitación de la responsabilidad el Contratista y el ICE no asume ninguna responsabilidad por sugerir dichos montos. 19.2 El Contratista deberá revalorizar el monto del seguro en la misma proporción que aumente el índice de precios que fije el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 19.3 En caso de ocurrir daño o pérdida al patrimonio del ICE impugnable al contratista, por su falta, dolo, negligencia, imprudencia o impericia, o bien por no acatar las recomendaciones dadas en materia de seguridad y protección, el Contratista deberá en su totalidad y a satisfacción del ICE resarcir el daño o la pérdida ocasionada, a la vez deberá mediante manifestación escrita aceptar el pago de cualquier deducible si el ICE tuviese que hacer uso de alguna de sus pólizas. Asimismo, el Contratista debe asumir la responsabilidad en caso de cualquier acto cometido por sus empleados en perjuicio de la Institución. 20. PERSONAL EMPLEADO. 20.1 El personal empleado por el contratista deberá: ser mayor de edad, su horario de servicio no podrá ser mayor a 12 horas diarias y no provenir de otro centro de trabajo para evitar riesgos por fatiga o cansancio. 20.2 El Contratista deberá aportar previo al inicio de ejecución del contrato, una lista del personal que ejecutará el servicio indicando el puesto que ocupará y con los datos siguientes: nombre y apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad, conforme a los funcionarios reportados en el Registro de Elegibles. Cualquier modificación del personal reportado para ejecutar el trabajo, deberá ser comunicada al administrador con 24 horas de anticipación 20.3 El Contratista está obligado, a que sus funcionarios al ejecutar la obra o el servicio deben estar uniformados e identificados ante los clientes y funcionarios del ICE. Previo al inicio de ejecución del contrato, deberá indicar el tipo de uniforme que usarán y el documento de identificación que portarán sus empleados. 20.4 El personal del Contratista, durante su permanencia en las instalaciones del ICE, estará sujeto a las normas disciplinarias que el ICE mantiene en sus dependencias. 66 21. VEHÍCULO, MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR 21.1 La cantidad de vehículos, su tipo y capacidad, para cada una de las actividades deberá estar incorporado en el Registro de Elegibles. 21.2 Para toda la flotilla vehicular, que se encuentre registrado en el Registro de Elegibles, previo a su uso en la ejecución de una obra o servicio, el Contratista deberá suministrarle al Administrador del Contrato, lo siguiente: Tipo de vehículo, marca, modelo, color, año, número de motor, cilindrada, Nº de placa y nombre, tarjeta de circulación al día, copia de la revisión técnica vehicular, número de póliza de seguros del INS, cobertura (s) de la póliza de seguro indicando la vigencia de las mismas, etc. 21.3 Todos los vehículos que el Contratista utilice en la ejecución de estos contratos, deberán ser rotulados en forma visible en las partes laterales y/o trasera con la leyenda de: ICE OBRAS POR CONTRATO y el nombre o logotipo que identifique al Contratista. 21.4 El Contratista se compromete a mantener durante la ejecución del contrato, los vehículos, maquinaria, equipos y herramientas en condiciones que aseguren su correcto funcionamiento. 22. OTRAS CONDICIONES 22.1 Los participantes deberán manifestar expresamente que conocen y en caso de resultar adjudicatarios se obligan a cumplir con: a) Las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como incumplimiento del contrato y causal de resolución contractual. Para ello, durante la ejecución del contrato, el Administrador de la contratación le solicitará periódicamente y en cualquier momento, la constancia de estar al día con dichas obligaciones (Directriz N o. 34 de la Presidencia de la República, La Gaceta No 9 de febrero de 2002). b) Las políticas ambientales vigentes, aprobadas por el Consejo Directivo del ICE en sesión No 5388 del 19 de marzo de 2002. c) El Contratista deberá cumplir las Normas de Seguridad aplicables en la Institución, de manera que no se ponga en peligro la seguridad, tanto personal como material, de quienes lo ejecutan, de funcionarios del ICE, de clientes o de terceras personas. En todo caso, el Contratista será responsable por los daños que llegue a causarle a personas, activos del ICE o a propiedad de terceros, como consecuencia de las actividades que deba realizar en virtud de este Contrato. 22.2 De acuerdo al artículo 24 del Reglamento de Acoso Sexual del ICE, publicado en la Gaceta No 22 de 26 de junio de 2003, cuando una persona interponga una denuncia por acoso sexual y se verifique que la o el trabajador (a) acusado (a) forma parte de una empresa contratada por el ICE, la Institución canalizará dicha 67 denuncia ante los entes y órganos competentes a fin de que el patrono o el órgano competente aplique el procedimiento establecido en la Ley contra Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. 22.3 Las empresas inscritas en el Registro de Elegibles, posterior a la firmeza de cada adjudicación, deberán presentar certificación de la C.C.S.S. en la que conste que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la misma. 22.4 El Contratista deberá indicar un lugar para notificaciones en cada sitio o región donde vaya a ejecutar las obras o servicios adjudicados. 23. REFRENDO DEL CONTRATO La eficacia de las contrataciones y la emisión de las respectivas órdenes de servicio, quedarán sujetas a la aprobación de los contratos por parte de la Dirección Jurídica Institucional. La inexistencia o denegación de la aprobación o refrendo, impedirá la eficacia jurídica del contrato y su ejecución quedará prohibida sin perjuicio ni responsabilidad para ninguna de las partes. 24. INFORME FINAL Una vez finalizada la contratación del Servicio u obra, el contratista en conjunto con el Administrador del Contrato deberán firmar el Informe Final de la obra de acuerdo con el Reglamento General para la Contratación de Servicios y Construcción de Obras en la Unidad Estratégica de Negocios Servicios al Cliente Sector Electricidad del ICE, Amparado al Registro de Elegibles. 68 CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA TIPO DE ACTIVIDAD 69 En esta sección se describen las actividades constructivas y de servicio objeto del presente “Procedimiento para Ofertar”. El propósito básico es que el Participante posea una dimensión total y con ella logre definir sus responsabilidades y una adecuada incorporación al Registro; eventualmente la dinámica de los contratos facultará al ICE a introducir modificaciones a las mismas pudiendo para ello, incorporarlas en los respectivos carteles. A. MARCACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS 1. ALCANCE Cada vez que el ICE, requiera contratar los servicios para el diseño y marcación topográfica de obras de distribución eléctrica aéreas, mediante el sistema Registro de Elegibles, valorara si las necesidades y características del requerimiento como: zona geográfica y presupuesto, permiten a la institución, emplear esta modalidad de contratación. 2. OBJETO La contratación de este tipo de servicio reconstituye en un elemento de apoyo que permite al personal técnico del ICE, dedicarse a labores directas y complementarias relacionadas con el planeamiento, diseño e inspección de obras. 3. PRECIOS Para cada Fórmula cotizada, el Oferente deberá suministrar los precios en forma unitaria (por Km) correspondiente a cada Fórmula (que podrá constar de una o varias obras), así como el precio total de la misma, incluyendo la previsión por variación de longitud. 4. PERMISOS Y DAÑOS: En caso de que la línea tenga que atravesar propiedades privadas y se requiere la ubicación de postes o anclajes dentro de esos predios, el Contratista gestionará con el propietario el permiso para realizar la marcación topográfica correspondiente, indicará en el plano cuáles propiedades van a ser afectadas. El ICE gestionará con el propietario, el permiso para la instalación de postes y/o anclajes en su propiedad. Al entregar los planos y listas de montajes por postes, de cualquier línea o sector de línea, el Contratista deberá adjuntar, el listado de permisos e inventario de daños, según detalle contenido en cuadro “CONTROL DE PERMISOS E INVENTARIO DE DAÑOS” (Fórmula No 61-0168) conteniendo el detalle de todos los postes y anclajes que quedarán ubicados en propiedad privada con sus respectivos permisos. El Administrador del Contrato, comunicará al Contratista en forma escrita, toda solicitud que por reclamos y daños a terceros les sea presentada. El Contratista será responsable por pérdidas o daños a la propiedad, edificaciones, cultivos, huertas, animales. Si el ICE lo considera conveniente colaborará con el Contratista en la determinación de los avalúos de esos daños. 70 Al realizar la marcación topográfica de cada tramo de línea, el Contratista deberá evitar al máximo la apertura de trochas, la corta o descuaje de árboles, por lo cual deberá utilizar métodos de trabajo que eviten causar dichos daños. En casos indispensables deberá coordinar con el Regente Forestal del ICE, la existencia de los permisos respectivos del propietario y del MINAE. Así mismo, deberá asegurarse con el Ingeniero Inspector del ICE, que la ruta de la línea respete las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente y los permisos otorgados. Los desechos producto de la limpieza de derecho de paso o poda deben ser recogidos por el contratista máximo un día después de realizados las operaciones de corta o chapea. 5. OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista tendrá la obligación de realizar la totalidad de la contratación bajo su entera responsabilidad. Una vez adjudicado, a partir de la entrega de la Orden de Servicio, el adjudicatario dispondrá de un lapso de 4 días hábiles, para aportar un Cronograma de la Ejecución del trabajo. Es deber del Contratista, al realizar el trazado en el sitio de un tramo, conocer y respetar en todos sus extremos las leyes, decretos y reglamentos existentes en cuanto a conservación de recursos naturales, reservas biológicas y parques nacionales, así como la Ley Forestal. El Contratista deberá considerar, en adición a estipulado en las presentes Condiciones y sus Anexos, todo lo que estipula el Manual de Normas de Construcción del ICE Tomo II - Montajes Normalizados, el Manual de Especificaciones Básicas de Materiales y Equipos para Contrataciones Llave en Mano y Contratos Tripartitos con Financiamiento 100% Cliente, de la UEN Servicio al Cliente. Dichos manuales se pueden adquirir en la Proveeduría del ICE. El Contratista debe asegurar que el diseño cumple con las regulaciones existentes sobre claro, alturas y distancias mínimas de los conductores eléctricos emitidos por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) con respecto a todo tipo de estructuras, paredones, cruces ferroviarios, calles, líneas de transmisión eléctrica etc. Ver tablas 14.a y 14.b del Manual de Normas de Construcción - Tomo II - Montajes Normalizados. El Contratista deberá presentar en formato digital los planos (con las dimensiones que establece el ICE), lista de montajes y cualquier otra información relativa al diseño. Deberá usar la herramienta Auto CAD 14 o versiones siguientes, esto debido a que el ICE tiene la licencia para Auto CAD 2000, por lo tanto, los archivos deben ser con la extensión .dwg. La información se ordenara en carpetas de la siguiente manera: la raíz contendrá la Fórmula, esta a su vez se desglosará en carpetas para cada una de las obras, y en estas subcarpetas se instalará toda la información del caso. 71 Los materiales, accesorios y equipos a utilizar en la ejecución del servicio, los suplirá en su totalidad el Contratista. 6. NORMAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: Los lineamientos a considerar para la ejecución del servicio son los siguientes: a) El Contratista presentará al ICE, una copia del plano original y lista de montajes para revisión. Los mismos serán devuelto con la aprobación, o las indicaciones de las correcciones necesarias. Después de corregido y que haya sido revisado, verificado y aprobado por el ICE, el Contratista presentará un original y dos copias de los planos de construcción por cada sector u obra refrendado por el profesional responsable, perfil del terreno según lo requiera las condiciones del lugar, y una lista de montajes por poste de cada Sector, el plano, para obras con longitudes menores o iguales a 2 km, se presentará el dibujo en hojas de 214 mm X 277 mm ( 8 ½" X 11") y para longitudes mayores, de acuerdo con lo estipulado en el dibujo Nº 4. de las “Normas para la marcación topográfica y diseño de líneas de distribución eléctrica”. Los planos deberán contener la respectiva ubicación geográfica ( La misma puede incluirse en forma reducida y únicamente en la primer lámina ), norte, número de localización de poste de inicio (interconexión con la línea existente), simbología normalizada por el ICE ( dibujo No 5), notas, cajetín y derrotero con rumbos, longitud de primario solo, secundario solo, primario con secundario, longitud total, ubicación de edificaciones existentes, líneas de transmisión, férreas, distribución, modificaciones que requieran hacerse a líneas existentes (cambio de postes, reubicación de transformadores y equipos de protección, instalación de anclajes, montajes de línea etc.), ríos y quebradas, zonas protegidas, sectores donde se recomienda la ejecución de trocha y descuaje y retiros (cercas, edificios, humedales y nacientes, reservas naturales etc.). Ver tablas 14.a y 14.b del Manual de Normas de Construcción Tomo ll Montajes Normalizados. El modelo del plano de la línea o tramo a diseñar se encuentra en el Manual de Normas para la Marcación Topográfica y Diseño de Líneas de Distribución Eléctrica (Ver dibujo No 1). b) En cuanto a la inspección de obras: Cuando el Contratista entrega los planos con las correcciones solicitadas, se hace necesaria una segunda visita de campo para comprobación. Si producto de esa segunda visita se verifica que no se atendió alguna de las correcciones solicitadas, y solo por ello se debe hacer una o más visitas, los planos y listas asociadas serán devueltos sin aprobación. Ello implica al menos una visita adicional que tiene un costo para el ICE, el mismo se establece en US $50, y será deducido de la factura respectiva. Los inspectores del ICE, pueden indicar situaciones anormales no observadas en inspecciones anteriores, de darse tal situación no procede el cobro por visita adicional. El plazo para que el ICE haga las inspecciones y responda al Contratista es de 5 días hábiles a partir de la entrega de los planos por parte del Contratista. De igual 72 manera, el Contratista cuenta con 5 días hábiles a partir de la notificación por parte del ICE respecto al resultado de la inspección, para atender las correcciones solicitadas. El Contratista podrá solicitar (por escrito) en forma justificada y de previo al vencimiento de los 5 días hábiles que posee, la ampliación de dicho plazo para ejecutar correcciones. c) El Contratista deberá utilizar todos los instrumentos y técnicas adecuadas, garantizando la medida exacta de ángulos, distancias y alturas. d) El diseño y los alcances del mismo, se regirán por las cláusulas establecidas en este documento y los términos incluidos en el Manual de Normas de Construcción Tomo II - Montajes Normalizados y las Normas para la Marcación Topográfica y Diseño de Líneas de Distribución Eléctrica. 7. CAMBIOS: El ICE, entregará al Contratista una libreta debidamente foliada. La misma se entregará por Fórmula, la cual servirá como bitácora de uso exclusivo para la inspección y revisión de cada Fórmula. El Ingeniero Inspector, sujetándose a la longitud de marcación adjudicada, podrá autorizar los cambios que por condiciones imprevistas fuere necesario realizar para terminar debidamente el trabajo. Todas las órdenes de cambio serán dadas por escrito y autorizadas por el Ingeniero Inspector. El Contratista deberá cumplirlas y llevarlas a cabo en forma oportuna. 8. PREVISION POR VARIACION DE LONGITUD Las longitudes indicadas para cada sector y Fórmula son aproximadas, ya que el objeto de esta contratación es el Diseño y Marcación Topográfica de las obras contempladas en el requerimiento, la longitud real será la indicada en el plano que diseñará el Contratista. Por tal motivo podrá existir diferencia entre la longitud aproximada y la real. En previsión de dichas variaciones, en el Formulario de Cotización, para cada Fórmula se incluirá un renglón denominado previsión por variación de longitud, que tiene por objeto cubrir dichas variaciones hasta por un 10%. La cancelación de los rubros originados por el concepto indicado anteriormente, se harán al precio unitario cotizado para el sector respectivo. 9. NORMAS PARA LA MARCACION TOPOGRÁFICA Y DISEÑO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Los elementos a considerar para la marcación y diseño de Líneas de Distribución Eléctrica se regirán por lo siguiente: 1. Para la marcación de la línea y ubicación de sitios para postes y anclajes se utilizarán estacas de madera semidura y pines de varilla corrugada, pintados en color rojo fosforescente. Ver Dibujos No 2 y No 3 de estas normas. 73 2. Se instalarán pines de varilla corrugada en inicios o remates de línea, así como en ángulos o cambios de rumbo. Si la longitud del Sector es mayor de 500 metros, se intercalarán pines de manera que la separación entre los mismos no sea mayor de 300 metros. En el caso de pines de cambio de dirección, se ubicarán pines auxiliares en la bisectriz del ángulo, a una distancia de 5 y 10 metros, según lo permitan las condiciones del lugar (presencia de edificaciones, cercas, ríos, etc.) 3. Formarán parte del diseño: los planos de construcción, las listas de montajes por poste, los permisos de constitución de derechos de paso, los dibujos de perfiles del terreno y del tendido de conductores y cuando se requiera las memorias de cálculo y los datos de campo. 4. Se prepararán planos de construcción, individuales por Sector, a escala 1:2000, conforme al ejemplo indicado en el Dibujo No 1, hasta longitudes de 0,5 Km., con su respectiva ubicación geográfica (La misma puede incluirse en forma reducida y únicamente en la primer lámina), indicación del norte, número de localización de poste de inicio (interconexión con la línea existente), simbología normalizada por el ICE (ver Dibujo No. 5), notas, cajetín y derrotero con rumbos, longitud de primario solo, secundario solo, primario con secundario, longitud total, ubicación de viviendas existentes, líneas de transmisión, líneas férreas, líneas de distribución, modificación de líneas existentes (cambio de postes, reubicación de transformadores y equipos de protección, instalación de anclajes, montajes de línea y equipos, etc.), ríos y quebradas, zonas protegidas, sectores donde se recomienda la ejecución de trocha y descuaje, claros mínimos (cercas, edificios etc. según Tablas No. 14.a y No. 14.b del Manual de Normas de Construcción - Tomo ll Montajes Normalizados. En casos especiales y para longitudes mayores de 0.5 Km., a criterio del Ingeniero Inspector, se podrán usar planos del tamaño indicado en el Dibujo No. 4. 5. Además de lo indicado en estas normas, todo diseño deberá estar de acuerdo con lo especificado en el Manual de Normas de Construcción - Tomo II - Montajes Normalizados y el Manual de Especificaciones Básicas de Materiales y Equipos para Contrataciones “Llave en Mano “ y “Contratos Tripartitos con Financiamiento 100 % CLIENTE “. 6. Todos los diseños se elaborarán considerando postes de concreto con alturas de 9, 11. 13 y 15 metros, con 13 centímetros en la cúspide, y de 15 metros con 16 centímetros en la cúspide para casos especiales. Los postes de 9 metros serán para uso restringido a soportes de retenidas aéreas (stubs) y líneas secundarias a instalar bajo líneas primarias existentes con vanos largos (mayores de 100 metros). Otros casos se analizarán con el Ingeniero Inspector. 7. El diseñador procurará que la mayor cantidad de postes queden ubicados en línea recta y fuera de propiedad privada, minimizando los cambios de dirección a los estrictamente indispensables, en función de las edificaciones existentes y para la 74 conservación de la flora y fauna. En terrenos dedicados a la agricultura se minimizará el uso de anclajes. 8. Los postes y anclajes se ubicarán en sitios seguros y firmes, retirándolos al máximo de taludes (bordes de barrancos o paredones), terrenos de relleno mal compactado, sitios a orillas de ríos, quebradas, terrenos pantanosos, sitios costeros donde el efecto de la marea (nivel alto, oleaje fuerte) pueda provocar daños a las estructuras, etc. En caso de duda la distancia mínima a la cual se deberán ubicar los postes y anclajes, será definida por el Ingeniero Inspector, quien evaluará las condiciones del sitio. 9. No se instalarán pines, estacas, anclajes y postes, en puntos donde existan tuberías, alcantarillas, desagües, canalizaciones telefónicas, oleoductos, cajas de registro, etc. 10. Los postes y anclajes deberán ubicarse de forma que no obstruyan entradas de casas, cocheras, corrales, servidumbres, etc. Al realizar la marcación de redes de distribución, sobre todo en cuadrantes o urbanizaciones, los postes deberán ubicarse, siempre que sea posible, en dirección de los linderos entre lotes, especialmente si requieren anclajes perpendiculares a la línea. En líneas monofásicas se permitirán anclajes en bandera para ángulos que dependerán del calibre de los conductores y del tamaño de los vanos adyacentes, satisfactoriamente justificados por cálculos mecánicos, o bien debidamente aprobados por el Ingeniero Inspector. Para líneas trifásicas no se aceptarán anclajes en bandera, a menos que se justifique su presencia y se demuestre su comportamiento satisfactorio. 11. En zonas urbanas (cuadrantes), la postería se deberá ubicar en las aceras junto al cordón y caño. En caso de duda, se deberá solicitar a la Municipalidad el ancho de vía y el centro de calle. 12. Los anclajes primarios y secundarios se ubicarán a 45 grados entre la vertical del poste y el eje del ancla. Para anclajes en bandera la distancia horizontal del poste al ancla se mantendrá entre 1,5 y 2 metros, aunque para casos especiales, se podrán valorar otras separaciones. 13. En puntos de remate se marcarán los anclajes respectivos (primario y neutro), para estos puntos no se permiten anclajes en bandera. En cambios de dirección hasta 45 grados, se permite un anclaje completo en la bisectriz; ángulos superiores se complementarán con anclajes y retenidas longitudinales (primario y neutro). En líneas con hilo guarda deberá utilizarse varilla epóxica. 14. En sitios donde la línea cambie de dirección, de manera tal que el anclaje deba pasar sobre una vía pública (camino, etc.), se utilizarán anclajes con “stub”; la altura del mismo se definirá de acuerdo con las condiciones del perfil del terreno, a 75 fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos correspondientes a claros mínimos. 15. Los ”tiros flojos” para montaje primario se realizarán de poste a poste, utilizando aisladores Tipo Remate y Tipo Poste, con una distancia no mayor de 20 metros entre postes; los de línea a poste no tendrán longitudes mayores de 8 metros. En tiros flojos para secundario se utilizará, como mínimo, cable triplex 123.3 M.C.M. (1/0 AWG) o cable de un calibre mayor, según sea la carga eléctrica (demanda) del sector. Cuando la derivación secundaria no se realice desde los postes que soportan la línea principal, se utilizará un separador para líneas secundarias en el punto de unión de la derivación con la línea secundaria. 16. En inicios o derivaciones de líneas se debe especificar un cortacircuito con pararrayos y pararrayos en el remate. En caso de que la longitud sea mayor de 1000 metros, se indicarán pararrayos cada 500 metros de extensión. 17. En todas las líneas secundarias y transformadores se deben incluir luminarias de 100 vatios, 120 voltios, de sodio de alta presión. 18. Para diseñar los circuitos secundarios y definir la capacidad de los transformadores a instalar, se deberán realizar los cálculos eléctricos respectivos, los cuáles dependerán de la demanda presente y proyectada del sector a construir. 19. Todos los diseños deben indicar las características de las líneas existentes que se afectarán (primario monofásico o trifásico con 2 o 3 conductores, secundario, calibres de los conductores, postes, equipos de protección, localización, etc.). 20. Se instalarán varillas para tierra en inicios y remates de línea, aberturas primarias, y secundarias, sitios de instalación de transformadores y equipos de protección. 21. La separación entre postes (vanos), se fijará de acuerdo con el tipo de líneas que soporten, conforme a lo siguiente: a) Cuando se trate de líneas primarias con secundario o líneas secundarias solas, la separación entre postes, se mantendrá entre los 50 y 60 metros en áreas urbanas, y entre los 50 y 65 metros en áreas rurales, los postes cercanos a las esquinas se ubicarán a no menos de 10 metros de éstas. En casos excepcionales, con la aprobación del Ingeniero Inspector de la obra, podrán variarse dichas distancias. b) Los postes que soportan únicamente líneas primarias, podrán ubicarse a separaciones entre los 90 y 110 metros en terreno plano. Separaciones mayores, son admisibles y necesarias muchas veces cuando la topografía del terreno lo permita o lo obligue, siempre que se utilicen postes y montajes adecuados y que se cuente con los cálculos de tensiones mecánicas que respalden tales casos. 76 c) Cuando el Ingeniero Inspector lo considere necesario, sobre todo cuando se trate de vanos largos que introduzcan dudas con respecto a la separación que en algún punto crítico podría llegar a existir entre los conductores y el suelo u otros obstáculos, se deberá preparar un perfil del terreno e indicar la posición del conductor con respecto a éste, de manera tal que sea posible verificar el cumplimiento de los claros y distancias mínimas establecidas en las tablas No. 14a y No. 14b del Tomo II del Manual de Normas de Construcción, Montajes Normalizados. 22. La ubicación de la línea con respecto a la línea de centro de calles y caminos públicos, se regirá por las siguientes condiciones: a) Al realizar la marcación de la línea, deberán respetarse los anchos de vía fijados por el MOPT y/o la Municipalidad respectiva. En caso de dudas se debe solicitar la alineación oficial correspondiente ante el organismo estatal competente. Además deberán respetarse las distancias mínimas que para la ubicación de postes disponga el INCOFER con respecto a vías férreas, la DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL para campos de aterrizaje y el MINAE para zonas protegidas. Dicha información deberá gestionarse de previo al diseño y marcación de la obra, y como respaldo se deberá obtener un documento oficial extendido por el ente gubernamental correspondiente. b) A lo largo de caminos o carreteras, la postería deberá ubicarse respetando los anchos de vía y retiros mínimos establecidos, teniendo el cuidado de que la línea cumpla con todas las regulaciones en lo relativo a separaciones mínimas de edificaciones existentes, todo de acuerdo con la normativa vigente. Además, deberá procurarse hasta donde sea posible, que los postes y retenidas queden ubicados fuera de las propiedades siempre que las condiciones del sitio lo permitan, tanto para servir con mayor facilidad las casas ubicadas a ambos lados de las carreteras, así como facilitar las labores de operación y mantenimiento, que en el futuro deban realizarse en la línea. c) Cuando la separación entre las cercas, que bordean una calle o camino, sea inferior al ancho de vía oficialmente definido, siempre y cuando se tenga el permiso del propietario, los postes y anclajes podrán colocarse dentro de las propiedades, respetando el citado ancho de vía. d) Cuando no existan otras alternativas y la línea tuviere que ubicarse dentro de propiedades privadas, previo a su marcación se deberá obtener el permiso o derecho de paso de parte del dueño de la propiedad afectada, para lo cual se utilizará el documento denominado "Constitución de Derecho de Paso de Líneas Eléctricas a favor del ICE con autorización para Construcción, Mantenimiento y Operación de Líneas de Distribución Eléctrica" el cuál será debidamente protocolizado. e) Todos los permisos de derecho de paso para ubicación de postes y anclajes en propiedad privada, así como de corta o descuaje de árboles, serán tramitados y obtenidos directamente por personal del ICE. 77 23. Se deberá indicar en los planos, los puntos o sectores donde se requiera realizar cortes a taludes, rellenos, excavaciones, substitución de material, obras de contención y canalización u otras. 24. En lugares donde exista la actividad de fumigación aérea, se deberá indicar en el plano el área afectada, e incluir en el diseño la instalación de esferas de señalización aérea. Asimismo, se contemplará la instalación de esferas de señalización aérea en las cercanías de aeropuertos. 25. Para vanos mayores a 180 metros se deberán incluir amortiguadores de vibración en el diseño. 26. En zonas afectadas por vientos fuertes, sitios altos, y vanos mayores a 180 metros se incluirán anclajes adicionales en el diseño y se presentarán los detalles correspondientes en los planos. De igual manera se incorporarán los herrajes, montajes, aisladores y amarras previstas para este propósito en el Manual de Normas de Construcción, Montajes Normalizados, Tomo II. 27. En cruces con líneas de transmisión, líneas férreas, etc., donde no fuera posible cumplir con las alturas mínimas establecidas. Se diseñará un paso subterráneo. En caso de obras por contrato el contratista deberá indicar y justificar en el diseño la necesidad del mismo. 28. Las referencias de campo (señales con pintura) se realizarán, siempre que sea posible, sobre el cordón y caño, troncos de árbol, calzadas. En caso que no existan éstas, se deberán utilizar otras referencias (estacas, baliza, etc.) No se permite señalizar en paredes, tapias, muros, cercas, postes de concreto, madera, barandas, etc., que afecten bienes particulares o puedan causar molestias a sus propietarios. 29. Los postes de remate de todas las líneas, exceptuando las que finalizan en rotondas, serán previstos para extender la línea cuando se requiera. 30. Todas las líneas primarias, monofásicas o trifásicas, se diseñarán con conductor de aluminio desnudo AAAC. El calibre dependerá de la carga y longitud de la línea a construir, así como de su proyección en lo que respecta a la operación de la red (alimentadores de respaldo, anillos etc.). Para lo cuál se deberán realizar los cálculos electromecánicos requeridos. Casos especiales, según se requiera se diseñarán con otros tipos de conductor (cable semiaislado, subterráneo o submarino). En todos estos casos, cuando el diseño sea por contrato, el diseñador someterá a consideración del ICE el tipo y capacidad de los conductores que pretende utilizar, previo a la iniciación del diseño físico de las líneas. 31. Para efectos de tendido y tensado de líneas, se suministrará en el diseño de cada Sector, y dependiendo del calibre y tipo de conductor que se trate, las curvas de 78 tendido que se utilizarán, es decir, la variación en tensión y flecha que se utilizará para el tendido en función de la temperatura a que se encuentre el conductor en el momento de tensarlo. Para efectos de seguridad, se indicará la tensión máxima a que se estima llegará el conductor durante condiciones ambientales de mayor exigencia, asegurándose de que la tensión a temperatura mínima no superará el 22 % de la tensión de ruptura del conductor, a menos que de acuerdo con el Ingeniero Inspector, sea permisible superar dicho valor. Asimismo deberá verificar que tanto los cruceros como los postes y sus anclajes, serán capaces de soportar las tensiones de los conductores y la carga de viento que pueda darse. 32. A partir de conductor calibre 195.7 MCM se diseñará la línea con anclajes para conductores pesados. Bloque pesado para ancla y cable de acero calibre 11,11 mm. 33. En terrenos fangosos, se utilizarán anclas helicoidales, previa coordinación con el Ingeniero inspector. 79 DIBUJO Nº 1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PLANOS 80 DIBUJO No 2 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACA DE MADERA DIMENSIONES EN CENTIMETROS 81 DIBUJO No 3 CARACTERÍSTICAS DEL PIN PARA MARCACIÓN TOPOGRÁFICA 82 DIBUJO No 4 DIMENSIONES DE PLANOS 83 DIBUJO No 5 SIMBOLOGÍA NORMALIZADA 84 B. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 1. OBJETO La contratación de servicios para la construcción de líneas de distribución eléctrica área o subterránea la cual puede realizarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades: Primera modalidad: Servicio de mano de obra, uso de maquinaria, equipos e insumos requeridos en las obras en donde el ICE aporta los materiales y equipos que conforman la red de Distribución Eléctrica. Segunda modalidad: “Llave en Mano” en la cual el contratista aporta la mano de obra, materiales, equipos e insumos necesarios para dejar en operación las obras contratadas. La modalidad y las obras a cotizar se indican en cada invitación a cotizar (cartel), los servicios se regirán por lo establecido en estas condiciones; en caso de ser necesario hacer adiciones se realizarán en cada cartel. 2. FAMILIARIDAD CON LAS OBRAS Es deber del oferente hacer un examen cuidadoso de los sitios donde se construirán las obras contempladas para la presente Contratación por excepción, para evaluar la naturaleza y localización, de las disposiciones legales que lo afecten, como por ejemplo: la Ley Forestal, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, riesgos, características y calidad del terreno, características y especificaciones de los materiales y equipos a suministrar e instalar, clase de equipo e instalaciones que se requieren para la realización del trabajo y en general, de todas las condiciones de los sitios que pudieran en alguna forma afectar la ejecución de las obras requeridas. Posteriormente el Contratista no podrá argumentar que no puede ejecutar la(s) obra(s) por desconocimiento de condiciones del lugar, por ejemplo: calles angostas, en mal estado, lejanía del sitio, difícil acceso, condiciones climáticas adversas. 3. PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN Para efectos de la cotización el requerimiento está estructurado en fórmulas según sus características y ubicación geográfica. Para cada Fórmula a cotizar, el oferente deberá presentar el desglose de su oferta económica, según el detalle indicado en los correspondientes Formularios de Cotización, adjuntos a cada cartel. Se denomina “FORMULA” al conjunto de Sectores o partes de líneas de distribución, que se agrupan, para efectos de contratación, como una unidad integral. Los Formularios de Cotización contienen el conjunto de Unidades Genéricas de Construcción y Montajes de Diseño Específico requeridos para la cotización y facturación de las obras comprendidas en cada Fórmula. Se define como una Unidad Genérica de Construcción a la agrupación o conjunto de Unidades de Construcción o Montajes Normalizados, que por sus características, aplicación y similitud se consideran equivalentes y con un mismo precio unitario de mano de obra. En los planos de construcción y listas de montajes, se indicarán los Montajes Normalizados, así como los Montajes de Diseño Específico que se requieran, para la ejecución de las obras. Los oferentes deben cotizar por Fórmula completa, por lo tanto no se admitirán ofertas que coticen parcialmente el requerimiento de cada Fórmula. Los oferentes deberán llenar completamente y entregar los Formularios de Cotización correspondientes a las Fórmulas cotizadas. Las Unidades de Construcción o Montajes Normalizados están descritas en el folleto: Manual de Normas de Construcción, Tomo II – Montajes Normalizados - editado por el ICE. Las Unidades Genéricas de Construcción que agrupan sus respectivos Montajes Equivalentes, se encuentran en la tabla adjunta al final de esta sección. Los Montajes de Diseño Específico que se requieren para casos especiales, se describirán en cada solicitud de cotización. No se considerarán como Fórmulas cotizadas, aquellas que omitan obras contenidos en la Fórmula, actividades complementarias a cotizar, se presenten con Formularios de Cotización parcialmente llenos, ilegibles, con alteraciones, borrones, cifras o términos ambiguos. Cotizaciones en esa condición no serán tomadas en consideración para una posible adjudicación. El objetivo principal es la ejecución total de las obras requeridas entre sus puntos de inicio y finalización. Las cantidades de Montajes indicados para cada Fórmula son basadas en diseños preliminares, por lo que podrían resultar diferencias entre éstos y los que deberán instalarse con base en los diseños finales. Las cantidades definitivas a instalar serán indicadas en las listas de montajes y planos de las obras, que se le suministrarán al Contratista. 4. GARANTÍA ESCRITA SOBRE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA a. Para la modalidad servicios de mano de obra, maquinaria y otros. Para servicios de construcción el oferente deberá presentar, junto con la oferta, Garantía Escrita, en documento redactado específicamente para tal propósito, de que la mano de obra empleada como Contratista en la instalación de los materiales y equipos suministrados por el ICE para la ejecución de las obras que se le contraten, así como las actividades complementarias realizadas para la ejecución de las obras que se le contraten tendrá una garantía de 12 meses, contados a partir de la fecha de aceptación de la(s) obra(s) por parte del ICE, y que se obliga a sustituir, por su cuenta y sin costo alguno para el ICE, cualquier material o equipo que llegare a fallar por causas imputables a él. b. Para la modalidad “Llave en mano” Para servicios de construcción de líneas bajo la modalidad “llave en mano”, el oferente debe presentar junto a la oferta garantía escrita en documento redactado específicamente garantizando que todos los materiales y equipos instalados, tendrán una garantía de 12 meses, contados a partir de la fecha de aceptación de la (s) obra (s) por parte del ICE, y que se obliga a sustituir, por su cuenta y sin costo alguno para el ICE, cualquier material o equipo que llegara a fallar por defectos atribuibles a los mismos durante dicho lapso. De la misma manera, por el mismo plazo, debe garantizar la calidad de la mano de obra, empleada en la ejecución de la (s) obra (s). Con respecto a los transformadores, la modalidad de garantía se indica en el “Manual de Especificaciones Básicas de Materiales y Equipos para Contrataciones “LLAVE EN MANO” y “Contratos Tripartitos con Financiamiento 100% Cliente, Editado por el ICE en Enero 2007”. 5. MONTO DE LOS SEGUROS El Contratista deberá mantener, por la duración de la contratación, las siguientes pólizas del Instituto Nacional de Seguros: a) Póliza de responsabilidad civil para contratistas ¢45 Millones. La fijación de los montos anteriores, no implica la limitación de la responsabilidad el Contratista y el ICE no asume ninguna responsabilidad por sugerir dichos montos. Cobertura A: Lesión o muerte de personas: cuarenta y cinco millones de colones (¢45 000 000,00) por persona y cien millones de colones (¢100 000 000,00) por accidente. Cobertura C: Daños a la propiedad de terceros: cuarenta y cinco millones de colones (¢45 000 000,00) b) Póliza de Responsabilidad Civil para el Contratista por un monto de cien millones de colones (¢100.000.000). El Contratista deberá revalorizar el monto del seguro en la misma proporción que aumente el índice de precios que fije el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. La fijación de los límites mínimos anteriores, no implica la limitación de la responsabilidad del Contratista y el ICE no asume ninguna responsabilidad por señalar dichos montos. El Contratista deberá entregar copia de las pólizas antes citadas, con vista del original, a la Dirección de Proveeduría, al menos ocho días naturales antes de dar inicio a las obras. En caso de ocurrir algún daño o pérdida de patrimonio Institucional, que sea imputable al Contratista por su falta, dolo, negligencia, imprudencia o impericia, o bien, por no acatar las recomendaciones que el ICE en materia de seguridad y protección le haya dado, deberá mediante manifestación escrita aceptar el pago de cualquier deducible de aquellas pólizas con que cuente el ICE para protección de sus actividades y propiedades. Asimismo deberá asumir la responsabilidad en caso de algún acto cometido por sus empleados en perjuicio del ICE. El ICE se reserva la potestad de ejecutar la Garantía de Cumplimiento, si alguna de las pólizas deja de tener vigencia mientras se concluya el Contrato, o por incumplimiento de alguno de los puntos señalados anteriormente. 6. PLAZOS DE ENTREGA EI ICE requiere que el tiempo de ejecución para cada Fórmula, no supere el plazo máximo estipulado en cada “Solicitud de Cotización”. Por consiguiente, el Oferente deberá indicar claramente en su oferta, la duración ofrecida para cada Fórmula cotizada y adjuntar un Programa de Trabajo preliminar que contemple las prioridades, plazos de ejecución y frentes de trabajo que prevea para la ejecución de las obras cotizadas. Ofertas con plazos de entrega mayores a las requeridas, no serán consideradas como sujetos de adjudicación para las Fórmulas en que incumpla este requisito. El plazo de entrega será contado individualmente para cada Fórmula a partir de la Fecha de Inicio que se le indique al Contratista, en nota de Orden de Inicio emitida, por el Ingeniero Inspector. La Orden de Inicio le será entregada al Contratista con una anticipación mínima de 5 días hábiles a la fecha en mención. 7. PRECIOS Para cada Fórmula cotizada, el oferente deberá indicar los precios por mano de obra unitarios y totales, de todas las Unidades Genéricas de Construcción o Montajes de Diseño Específico contemplados en el Formulario de Cotización respectivo, así como por la Fórmula completa. Los precios cotizados deben ser firmes y definitivos. El ICE se reserva de adjudicar parcialmente una o más fórmulas. El oferente deberá indicar el monto total de cada Fórmula cotizada en números y letras coincidentes. En todos los casos prevalecerá lo indicado en letras sobre los números. Se entiende que, dentro de los precios cotizados están incluidos, además de la mano de obra requerida para la ejecución de la obra, todos los costos directos e indirectos asociados a la presentación de la oferta, la suscripción y refrendo del Contrato, así como los que deba incurrir como Contratista para realizar y entregar las obras a satisfacción del ICE. A manera de ejemplo se citan los siguientes: certificaciones, gastos de viaje, timbres, obtención y uso del Cuaderno de Bitácora, el desrame asociado con líneas primarias y/o secundarias, la limpieza de malezas, la poda o remoción de árboles a ambos lados de la línea de postes (Limpieza de Derecho de Paso tal como se describe en la sección de Control de, vegetación), la construcción de instalaciones temporales, los materiales individuales para el punto de interconexión, la adquisición y utilización de herramientas y equipos, el transporte de materiales desde los Almacenes Regionales respectivos del ICE al sitio de ejecución, así como el embalaje y transporte desde el sitio de trabajo al Almacén de todos los materiales y equipos retirados de la red o sujetos de devolución, el transporte de equipo de construcción, la operación y mantenimiento de la flotilla automotor, los derechos de circulación, los gastos de alojamiento, alimentación, herramientas, equipos de construcción, seguros, impuestos, cargas sociales, utilidades y cualquier otro gasto necesario por parte del Contratista para la realización de la obra. Sin perjuicio de la mayor información requerida en el Cartel, la oferta debe contener un desglose del monto total cotizado que contemple, cuando menos, los siguientes rubros, cada uno con el detalle posible y con los precios ajustados al valor real al momento de la sumisión: Dirección Mano de obra especializada Mano de obra no especializada Subcontratos previstos Materiales nacionales Materiales de importación con impuestos Arrendamiento de equipo Arrendamiento de servicios Otros gastos previstos (Desglosados) Imprevistos Utilidad estimada Para los casos de “Llave en Mano” el oferente debe indicar la marca y modelo de los bienes ofrecidos. 8. PERMISOS Todos aquellos permisos que sean necesarios para almacenar y manipular explosivos que pudieran requerirse para la ejecución de las obras, deberán ser obtenidos por el Contratista. En caso de que la línea tenga que ubicarse dentro de propiedad privada y se requiera la colocación de postes o anclas dentro de esos predios así como las canalizaciones o cajas de registro para red subterránea, el ICE por medio de su Ingeniero Inspector gestionará con el propietario el permiso correspondiente. 9. DERECHOS DE PASO El derecho de paso como es entendido en este Registro, consiste en una franja de terreno, por debajo y a los lados de las líneas eléctricas, siguiendo la ruta de las mismas, más una faja de terreno desde las vías públicas, que permita el acceso a éstas para poder llevar a cabo las actividades de construcción y mantenimiento de las líneas eléctricas. En caso de líneas en zona montañosa, la franja será de veinte metros de ancho (diez metros a cada lado de la línea donde se ubica la postería). Cuando la franja esté localizada a lo largo de vías públicas (caminos, carreteras, o líneas férreas), la misma tendrá cinco metros en el lado de la línea opuesto a dichas vías, mientras que del lado de las mismas tendrá el ancho necesario, hasta un máximo de cinco metros. El corte será realizado conforme se indica en las figuras 15,1 y 16,1 del Manual de Normas de Construcción, Tomo II, Montajes Normalizados. Para la construcción de líneas subterráneas se deberá realizar una servidumbre a favor del ICE, por una franja de terreno de 3 metros de ancho por la longitud de la red subterránea. Cuando el derecho de paso atraviese tierras cultivadas, el Contratista deberá limitar el movimiento de sus cuadrillas, equipo y maquinarias, de manera que cause el menor daño posible a la propiedad: edificaciones, cultivos, huertos y al terreno en general. Todas las cercas que sean necesariamente abiertas o removidas durante la ejecución del Programa, deberán ser restauradas, por cuenta del Contratista, a la misma condición en que se encontraban; también por su cuenta, deberá tomar las medidas necesarias para prevenir el escape de ganado u otros animales. El Contratista será responsable por pérdidas o daños a la propiedad, edificaciones, cultivos, huertas, animales, etc. El Contratista será responsable por pérdidas o daños originados por la ejecución de las obras. También correrán por cuenta del Contratista los gastos que ocasionen los avalúos que fuera necesario realizar por dicho motivo, así como los honorarios o viáticos a los delegados de la Dirección General de Tributación Directa, si fuese necesaria su participación. Si el ICE lo considera conveniente, colaborará con el Contratista en la determinación de los avalúos de esos daños. 10. LIMPIEZA DEL DERECHO DE PASO El trámite de los estudios de impacto ambiental y permisos de corta de árboles requeridos para la ejecución de las obras será realizado por el ICE. Copia de los documentos respectivos le serán entregados al Contratista junto con la Orden de Inicio. La limpieza del derecho de paso será la mínima indispensable y deberá ser previamente autorizada por el ICE. En caso de requerirse indemnizar a algún propietario por corta de árboles aprobada y tramitada por el ICE, el acuerdo con el propietario, su trámite y pago será realizado por el ICE. El ICE no asumirá responsabilidad alguna sobre indemnizaciones por daños ocasionados por negligencia del Contratista al realizar la corta de árboles, o por la corta de árboles fuera del área del derecho de paso o de la servidumbre, sin las autorizaciones y trámites de permisos correspondientes. El Contratista no empezará la corta, poda de árboles o limpieza del derecho de paso, sin haber recibido del ICE la confirmación de que dispone de las autorizaciones escritas del dueño o dueños de la propiedad, así como del MINAE o de la Municipalidad y deberá notificar al ICE cuando cualquier propietario objete la poda o corta de cualquier árbol o árboles o la ejecución de cualquier otro trabajo en su propiedad. En caso de que el ICE lo requiera, para cada una de las propiedades afectadas, el Contratista deberá efectuar un inventario, en el que se especifique el número de árboles cortados o podados, clases y dimensiones de dichos árboles, nombre de los respectivos propietarios, localización de cada una de las propiedades y cualquier otra información que, a juicio del Ingeniero Inspector, se requiera para una evaluación de los daños causados en las propiedades. Este inventario debe incluir la firma aprobatoria y el número de cédula de identidad del propietario respectivo. Los árboles que hayan sido volteados serán cortados en longitudes comerciales, estibados ordenadamente y dejados a un lado del derecho de paso de la propiedad respectiva. Las longitudes comerciales de madera significan las longitudes designadas por el Ingeniero Inspector, pero en ningún caso serán menores de tres metros. Los desechos, ramas y basura deberán ser manejados, conforme se vayan produciendo, por cualquiera de los siguientes métodos, según lo indique el Ingeniero Inspector: Removidos de la vecindad del derecho de paso y trasladados a un botadero autorizado. Retirados a un lado del derecho de paso, de tal manera que no obstruyan caminos, presas, drenajes, etc. Removidos de los lados de la vía pública para evitar los impactos visuales negativos que estos desechos, ramas y basuras producirían. Esta remoción de desechos, ramas y basura deberá ser ejecutada como máximo un día después de haberse producido. El Contratista deberá contar con los permisos correspondientes para el depósito de este tipo de material de desecho. 11. LIMPIEZA DE DESECHOS Cualquier parte o todo el exceso de tierra, roca, materiales de desecho y cualquier otro material excedente serán removidos por el Contratista del sitio de la obra, tan rápidamente como avance el trabajo. 12. INCUMPLIMIENTO En caso de violación de lo estipulado en la Cláusula “Permiso y Daños” de estas Condiciones, después de que haya recibido aviso por escrito del Ingeniero Inspector, el Contratista deberá corregir inmediatamente tal violación. En caso de que no lo haga así, el ICE podrá corregir dicha violación a cuenta del Contratista. 13. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA El Contratista deberá suministrar supervisión eficiente y capacitada para la ejecución de las obras. El Contratista deberá designar, como Profesional Responsable de los trabajos de ejecución de las obras, a un Ingeniero, miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quien será su delegado responsable de la ejecución de las obras, conforme a los planos, las especificaciones e indicaciones del Administrador del Contrato. Asimismo deberá asignar los Supervisores o Capataces requeridos según los frentes de trabajo que tenga establecidos. Dichos técnicos deberán apersonarse a los sitios de trabajo y permanecer allí en sus funciones el tiempo necesario y suficiente para hacer que sus labores de dirección y supervisión técnica sean cabales y eficaces. El Contratista deberá adquirir un Cuaderno de Bitácora de obras, el cual deberá mantener permanentemente en un sitio adecuado y seguro donde se ejecutará el Programa, objeto de esta contratación. En dicha Bitácora deberá indicarse en primera instancia la Fecha de Inicio, el nombre, el cargo y la firma de los profesionales que participarán en la obra, incluyendo al Administrador del Contrato. Si durante el proceso hay algún cambio de profesional, deberá constar en la Bitácora. Siempre que algún profesional autorizado vaya a hacer una anotación en el Cuaderno de Bitácora, deberá iniciarla con la fecha y terminarla con su firma y número de registro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Es obligación del Profesional Responsable, dejar constancia de los principales aspectos de la Obra y referencias a los documentos que contienen la información técnica detallada del mismo. Al concluir la obra o fórmula se anotará en el Cuaderno de Bitácora la fecha de finalización, las pruebas realizadas y sus resultados, la liquidación de materiales y equipos entregados, así como cualquier aspecto de relevancia presente en la ejecución de la obra o fórmula, la cual deberá ser firmado también por el Ingeniero Inspector del ICE. 14. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El tiempo de entrega para corregir el trabajo deficientemente ejecutado no modifica el plazo de entrega estipulado en la oferta respectiva. Todas las obligaciones derivadas de la realización de las obras contratadas, tales como afiliación y pago de cuotas del Seguro Social, Seguro de Riesgos Profesionales, etc., estarán a cargo del Contratista. Asimismo, el transporte del personal, equipo y materiales por parte del Contratista estarán totalmente bajo su responsabilidad y deberá ajustarse a las regulaciones y trámites establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por el hecho de haber presentado su oferta, el Contratista exonera al ICE de toda responsabilidad civil, laboral, etc. Siendo el objeto de las contrataciones la ejecución de las obras contratadas, por medio de las empresas inscritas en el Registro de Elegibles y el precio más conveniente, y con ello satisfacer el interés público de la mejor manera, el Contratista tendrá la obligación de realizar la totalidad de la(s) Fórmula(s) adjudicada(s), bajo su entera responsabilidad, y no podrá subcontratarla parcial o totalmente. Lo anterior no inhibe al Contratista de subcontratar servicios de maquinaría y transporte, vehículos, uso de edificaciones y terrenos y otros insumos complementarios para la ejecución de las obras. Para tal efecto, en su oferta deberá presentar un listado de subcontratación en el cual indicará los nombres de todas las empresas con las cuales va a subcontratar, y aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellos. El Contratista empleará únicamente personal que sea cuidadoso y competente. El Ingeniero Inspector puede exigir que se remueva de la ejecución de la obra a cualquier persona empleada por el Contratista que no se conduzca debidamente, se presente bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas, incumpla las normas de seguridad vigentes, actúe con negligencia o cometa faltas que atenten contra el interés representado por el ICE. Estas personas no podrán ser reinstaladas en la obra por el Contratista. En caso de remoción de personal como consecuencia de denuncias del Ingeniero Inspector, el Contratista asume, como patrono, las responsabilidades laborales correspondientes. Si el Contratista mantiene al infractor en la obra, o lo reinstala sin el consentimiento del Ingeniero Inspector, éste puede ordenar la suspensión del trabajo hasta que el Contratista proceda según se le haya solicitado, sin que el plazo de suspensión pueda computarse como causa de fuerza mayor o responsabilidad del ICE. El personal del Contratista, durante su permanencia en las instalaciones del ICE, estará sujeto a las normas disciplinarias que el ICE mantiene en sus dependencias. El Contratista deberá cumplir con todo lo estipulado por el Ministerio de Energía y Minas (MINAE), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Código Urbano, y las Municipalidades en los permisos otorgados (corta de árboles, manejo de desechos, confección de huecos, etc.) para la ejecución de las obras contratadas. El Contratista será responsable por los daños ambientales que llegare a causar por imprudencia, negligencia o impericia de su parte, en la ejecución de las obras contratadas. Todos los vehículos y maquinaria que el Contratista utilice en la ejecución de este contrato deberán ser rotulados en forma visible en las puertas laterales y trasera con la siguiente leyenda: “Contrato de obras para el ICE” así como el logotipo de la empresa contratada. El adjudicatario se compromete a suministrar el recurso humano necesario para cumplir con las actividades de cada una de las obras en las que prestará sus servicios, establecida en los carteles de contratación con la lista con los nombres completos y números de cédula o residencia de quienes laborarán en los trabajos y nota indicando quién estará a cargo del grupo del trabajo y quién será el liniero encargado de la inspección de los trabajos. Antes de iniciar la obra, el contratista deberá indicar el nombre del profesional responsable de la adecuación y/o construcción de la (s) obra (s). Además deberá presentar un cronograma con la priorización de las obras a ejecutar. De ninguna forma se aceptarán vehículos que no cumplan con las disposiciones establecidas de seguridad (abiertos con cajón metálico o madera en donde no se proteja el material transportado) o se encuentre inscrito en el Registro de Elegibles. Si el vehículo es rechazado, el contratista debe sustituirlo. Este requisito debe llevarse a cabo antes de iniciar la contratación. El contratista deberá acatar las Normas y Procedimientos de Construcción de líneas de distribución eléctrica, o cualquier otra comunicación adicional que haya cursado el Administrador del Contrato o que planifique, organice, dirija y controle el trabajo asignado a los grupos de técnicos al respecto, para lo cual un inspector del ICE supervisará el trabajo del contratista y evaluará el servicio contratado según las normas existentes. Dentro de su función tendrá el poder de aceptar o rechazar el trabajo realizado. Además, en caso de incumplimiento en cuanto a los requisitos del vehículo, herramientas de seguridad del personal contratado, podrá retirar de la obra en forma momentánea a la cuadrilla que incumpla. Para casos complejos o de difícil interpretación, cualquier determinación que tome el contratista sin contar con la aprobación del Administrador del Contrato, será por su propia cuenta y riesgo. Ante consulta del contratista sobre estos casos u otros particulares, el tiempo de respuesta del Administrador del Contrato será de dos (2) días. Todos estos casos deberán ser anotados en bitácora. La ausencia de fiscalización por parte del ICE no exime al contratista de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se derive. El contratista no podrá emplear ni subcontratar con empleados del ICE. Para la modalidad “Llave en Mano” debe adicionalmente cumplirse con lo siguiente: Antes de iniciar los trabajos de construcción de la obra deben de coordinarse la revisión de los materiales que deben de cumplir según las normas establecidas de Materiales y Equipos, en cuanto a: medidas de longitud, galvanizado, aislamiento, compactación de estructuras de cemento con los postes de concreto, bloques de anclas y fondos de postes, entre otros que considere necesario el supervisor por el Manual de Especificaciones Básicas para contrataciones “Llave en mano” y Contratos Tripartitos con financiamiento 100% cliente o el Manual de Normas para Redes Subterráneas para 34,5 kv de julio del 2006. Deben entregar las copias de los originales de las facturas timbradas de los materiales y equipo no suministrados por el ICE, emitidas por proveedores debidamente registrados, de los comprobantes por nacionalización de mercancías en caso de que los haya importado, así como cualquier otro documento que demuestre fehacientemente el origen de los mismos, copias de facturas timbradas o de recibos por dinero por pago de servicios u otros que el CONTRATISTA efectúe en relación con la construcción de las obras contratadas. En caso de presentar copias de facturas dispensadas de timbraje, deberán indicar el Número de Oficio que lo autoriza. EL CONTRATISTA se compromete solidariamente a no utilizar en la obra material o equipo usado o de dudosa procedencia, ni con el logo del ICE ni de otras Empresas Distribuidoras Eléctricas (JASEC, ESPH, etc.) y a denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier oferta que se les haga en tal sentido. Para el inventario de la red, el Contratista deberá presentar detalle de los transformadores instalados por poste o de pedestal, con indicación de: Marca, Capacidad (kva), Tipo (convencional o auto protegido), Voltaje primario (kv), Voltaje secundario (v), Número de Catálogo, Número de Serie, Proveedor, Número del ICE. El contratista deberá acatar las Normas y Procedimientos de Construcción de Líneas de Distribución Eléctrica, el Manual de Normas para Redes Subterráneas para 34,5 Kv de julio 2006 o cualquier otra comunicación adicional que haya cursado el Administrador del Contrato para lo cual el Ingeniero Inspector del ICE o su delegado inspeccionará y evaluará el servicio contratado según las normas existentes. 15. NORMAS DE SEGURIDAD. Sin menoscabo de lo indicado en el Manual de Procedimientos para Operación y Mantenimiento de Distribución Eléctrica, la normativa de seguridad vigente, y las señaladas en estas Condiciones, el Contratista deberá cumplir las normas de seguridad que se indican. En todo caso, el Contratista será responsable por los daños que llegue a causarle a personas, activos del ICE o a propiedad de terceros, como consecuencia de las actividades que deba realizar en virtud de este Contrato. Debe suministrar al personal empleado en la obra, todo el material y equipo de protección personal necesario para garantizar la seguridad de los empleados. Debe señalizar con avisos de fácil visibilidad los postes que delimitan sectores de líneas energizadas cuando se vaya a trabajar en sus cercanías, indicando con letras grandes que en los mismos hay presencia de voltaje. Debe asegurarse que en el sector des-energizado no existan líneas con presencia de voltaje, como podría ser el caso de líneas primarias de otro circuito que rematen en uno de los postes del área de trabajo o de líneas secundarias alimentadas por un transformador ubicado fuera de dicha área. Al respecto el Contratista, deberá realizar pruebas que demuestren que las líneas están sin tensión eléctrica, antes de iniciar cualquier trabajo. Debe colocar mangas aislantes en conductores energizados cercanos al área de trabajo, en cruces de líneas vivas con líneas des-energizadas, o en líneas que rematen en postes ubicados en los extremos del sector des-energizado, de tal forma que, tanto las personas que estén trabajando, como los equipos o maquinaria que se estén utilizando, no estén en riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Debe instalar sistemas de puesta a tierra de seguridad, antes de iniciar los trabajos, en todos los conductores des-energizados que rematan en los postes ubicados en los extremos del sector que va a ser intervenido. Deberá también asegurarse de retirar dichos sistemas de puesta a tierra, antes de restablecer el servicio eléctrico al terminar los trabajos. 16. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y DE TERCEROS El Contratista tendrá la responsabilidad de la prevención de accidentes y de la seguridad en la ejecución de las obras. Deberá exigir a todos sus empleados el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que sean necesarias. El Contratista deberá suplir, construir y mantener las cercas, barreras, luces y señales que se requieran y proveer los señaladores y guardas que sean necesarios para advertir a sus empleados y al público sobre cualquier condición peligrosa que resulte del trabajo, así como para prevenir lesiones o daños a las personas, animales o a la propiedad. Si el Contratista recibe notificación escrita del Ingeniero Inspector de que no está cumpliendo los requisitos estipulados, deberá tomar la acción que sea necesaria para corregir el incumplimiento dentro del tiempo especificado en la notificación. La falta o negativa a tomar acción correctiva dentro del tiempo especificado, será causal de suspensión del trabajo sin que el período de suspensión pueda considerarse como causa de fuerza mayor o responsabilidad del ICE. 17. SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS a) Modalidad servicio de mano de obra: Materiales y equipos suministrados por el ICE En cada cartel se indicará el Almacén ICE de donde se retiran por el contratista, los equipos y materiales aportados por el ICE. El ICE entregará al Contratista la lista de los materiales y equipos requeridos para la ejecución de cada Fórmula, junto con los planos de construcción, la lista de montajes, y la nota de inicio de la Fórmula. El Contratista debe revisar dicha lista y si tiene alguna observación sobre diferencias u otros, deberá formularla al Ingeniero Inspector antes de formalizar el recibo de los mismos. Para cada Fórmula, el ICE entregará la cantidad total de materiales y equipos que se indican en la lista de materiales. Esa cantidad total, con excepción de postes, bloques para ancla y fondos para poste, será entregada en un solo acto y mediante una sola entrega, siendo responsabilidad del Contratista, la verificación y recibido conforme de las cantidades entregadas por el ICE. En casos especiales el ICE podrá variar la cantidad de entregas. El ICE confeccionará las requisiciones necesarias, las cuales deberán ser firmadas por el supervisor o capataz que el Contratista autorice, quien deberá ser empleado regular del Contratista, cuya firma deberá haber sido previamente presentada al ICE y aprobada por el Ingeniero Inspector, para su registro en el Almacén correspondiente. Con las requisiciones correspondientes, el Contratista retirará el material y equipo en el Almacén que corresponda a la Fórmula por ejecutar. El Contratista será responsable de los materiales y equipos entregados por el ICE para la ejecución de las obras y cuidará de que su transporte, manejo, custodia e instalación, sean llevados a cabo por sus trabajadores siguiendo las mejores prácticas y cuidados; por consiguiente, cualquier material que se extravíe, dañe o deteriore, estando en su poder, deberá reponerlo por otro de idénticas características al suministrado por el ICE. Si el Contratista no pudiese reponer el material faltante o dañado y esta situación pusiese en riesgo la conclusión oportuna de la obra, el Ingeniero Inspector podrá autorizar su entrega en calidad de préstamo al Contratista, condicionado a que su devolución se efectúe al concluir la construcción de la Fórmula afectada. En caso de no efectuar dicha devolución en el plazo estipulado, el ICE le deducirá su valor de las facturas siguientes que deba pagarle. Si el monto deducido no alcanza a cubrir su valor, ejecutará la Garantía de Cumplimiento por el monto correspondiente, debiendo el Contratista reponerla a su valor inicial, dentro de los cinco días naturales siguientes. Para tal efecto, el valor del material a cobrarle al Contratista será su costo actualizado indicado por el ICE, incluyendo impuestos aduanales, gastos de internamiento y gastos administrativos... No obstante lo indicado en la Cláusula anterior, por razones propias del proceso de ejecución de las obras y ocasionales deficiencias de fabricación, el ICE no considerará imputables al Contratista, diferencias de hasta un 3 % de longitud, que se llegaren a determinar, entre las cantidades de conductor y cable entregadas al Contratista y las instaladas por éste. Aquellos materiales suministrados al Contratista y no utilizados en la Fórmula para la cual fueron entregados, así como los carretes desocupados, deberán ser devueltos al ICE en el mismo estado y Almacén en que fueron entregados a más tardar 30 días después de finalizada la Fórmula. Si no se hiciere así, el valor de todos los materiales y carretes no devueltos, le serán cobrados al Contratista. b) Modalidad llave en mano: Materiales y equipos suministrados por el Contratista Una vez que la Proveeduría del ICE entregue la Orden de Servicio al Contratista, en un plazo de 10 días hábiles, éste deberá coordinar con el Ingeniero Inspector del ICE la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, indicando el lugar donde tendrá en depósito los materiales y los equipos que instalará en la obra. Para estos efectos se aceptará que el lugar de depósito esté ubicado en algún sitio en las cercanías del lugar donde se construirá el Proyecto, de la Dirección Regional administradora de esta Contratación. El Contratista deberá presentar muestras de los materiales para su aprobación, para ello el Ingeniero Inspector del ICE le indicará el tipo y cantidad del material requerido para proceder con las pruebas de calidad previstas en el Manual de Especificaciones Básicas de Materiales y Equipos para Contrataciones “LLAVE EN MANO”, Contratos Tripartitos con Financiamiento 100% Cliente y el Manual de Normas para Redes Subterráneas para 34,5 Kv de julio del 2006. Los materiales y equipos aprobados serán marcados por un inspector del ICE en el depósito. El Contratista debe instalar exclusivamente materiales y equipos que hayan sido aprobados por el ICE. Con respecto a los transformadores de distribución, el Contratista deberá presentarlos par las pruebas de aceptación correspondientes según se indica en el citado Manual, por lo cual no debe considerar en su oferta el costo de las pruebas. Los transformadores y copia de los resultados de las pruebas correspondientes (aceptación o rechazo), serán entregados al Contratista, en el mismo Laboratorio, en un máximo de 3 días hábiles después de su recibo. No se aceptarán materiales o equipos que tengan marcas o identificaciones de ninguna empresa distribuidora de energía, incluyendo el ICE. En todo caso el Ingeniero Inspector del ICE dará la orden de inicio de la ejecución de las obras, una vez que el Contratista cuente con la totalidad de los materiales y hayan sido aprobados por el Ingeniero del ICE. 18. INICIO DE LAS OBRAS Una vez que la Proveeduría del ICE entregue la Orden de Servicio al Contratista, en un plazo de 5 días hábiles, este deberá coordinar con el Administrador del Contrato del ICE, en los siguientes 5 días hábiles el Administrador del Contrato del ICE coordinara la fecha de reunión para la presentación de la documentación (copia de planilla, certificación de la CCSS, pólizas y garantía). En dicha reunión el Administrador del Contrato del ICE, le comunicará al Contratista la fecha de inspección de los materiales y las prioridades definitivas con que desea se realicen las obras. El Contratista dentro de los siguientes 3 días hábiles, presentará al el Administrador del Contrato del ICE, el Programa de Trabajo con los plazos de entrega ofertados, las prioridades indicadas por el ICE y las muestras de materiales para su revisión. Este Programa de trabajo será aprobado o rechazado por escrito, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación. El Contratista deberá corregir o realizar inmediatamente las aclaraciones correspondientes. Dicho Programa de Trabajo deberá incluir un Cronograma de Ejecución de las obras y un Organigrama que muestre el personal clave que se ocupará de la dirección y de la supervisión de todas las Fórmulas que se le hayan adjudicado. Este Programa de Trabajo formará parte del Contrato entre las partes. Una vez revisados los materiales y aceptado el Programa de Trabajo, el Administrador del Contrato del ICE entregará nota de inicio de las obras e indicaciones a seguir. La(s) obra(s) debe iniciarse en la fecha oficial establecida por el Administrador del Contrato. Con cinco días naturales de anticipación como mínimo, a la fecha de inicio de cada Fórmula, el Administrador del Contrato del ICE entregará al Contratista tres juegos de planos detallados de las obras, las listas de materiales y equipos correspondientes, así como los detalles de montajes y cualquier otra información pertinente. Si el Contratista solicita juegos adicionales, tanto de las especificaciones como de los planos, le serán proporcionados al costo de la impresión. Si el Contratista se atrasa en el inicio de la(s) obra(s), ya sea por falta de algunos materiales, con una justificación satisfactoria para el Administrador del Contrato y debidamente documentada en la bitácora, el Administrador del Contrato del ICE podrá definir una nueva fecha, la cual no podrá exceder a 10 días hábiles a la anterior, si al vencimiento del plazo no se inicia la misma, el Administrador del Contrato del ICE podrá solicitar la nulidad del contrato. 19. PROCEDIMIENTO PARA TRABAJAR EN LÍNEAS EN SERVICIO. Todas las acciones que involucren des-energización de líneas con o sin interrupción del servicio al cliente, se regirán por el Manual de Procedimientos para Operación y Mantenimiento del ICE – Distribución Eléctrica”. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos en postes existentes que soporten líneas eléctricas, telefónicas o de televisión por cable, deberá tomar las medidas necesarias para evitar que las instalaciones sufran deterioro como consecuencia de los trabajos. El Contratista no debe permitir que sus empleados realicen trabajos en postes que soporten líneas energizadas, excepto en casos especiales, recurriendo a técnicos debidamente capacitados y con previa autorización del Ingeniero Inspector del ICE. El Contratista debe acatar las instrucciones que al respecto emita el Ingeniero Inspector del ICE. Cuando haya que realizar trabajos donde hay circuitos secundarios en operación, el Contratista deberá solicitar al Ingeniero Inspector la interrupción del servicio con un mínimo de cinco días naturales de anticipación. Cuando sea necesaria la interrupción del servicio en líneas primarias o en sectores de la red de importancia, según se lo indique el Ingeniero Inspector del ICE, el Contratista deberá solicitarla con no menos de quince días naturales de anticipación. Las horas en que se harán las suspensiones de servicio estarán comprendidas entre las 5 a.m. y las 10 a.m. y entre la 1 p.m. y las 5 p.m. El ICE no aceptará solicitudes de interrupciones para dos días consecutivos en el mismo sector. La conexión eléctrica de las líneas objeto de este Contrato con las instalaciones del ICE en operación, será ejecutada por personal del ICE, una vez que hayan sido aprobadas y recibidas de conformidad por el Ingeniero Inspector. El Contratista deberá aprovisionarse de todos los aditamentos, herramientas y equipos, necesarios para realizar los trabajos con seguridad, tanto para sus empleados como para las instalaciones afectadas, tales como: detectores de voltaje, mangas aislantes, sistemas de puesta a tierra, pértigas aisladas, etc. Las acciones de desconexión y posterior reconexión de los sectores de líneas en que se va a trabajar, deberá efectuarse únicamente por personal del ICE. Al respecto, El Contratista deberá presentar, por escrito, al Ingeniero Inspector, un “Programa de Interrupciones” del servicio eléctrico en los sectores donde se van a efectuar los trabajos. El Ingeniero Inspector, una vez aceptado el “Programa de Interrupciones”, deberá tomar las medidas pertinentes para que en el sitio donde se realicen los trabajos, tanto al iniciar como al finalizar las interrupciones del servicio eléctrico, esté presente personal del ICE, para que efectúe las maniobras de desconexión y reconexión del servicio eléctrico y a la vez se cerciore de que, al finalizar los trabajos de ese día, a todos los usuarios se les haya restablecido el servicio y las líneas de distribución eléctrica en general queden en perfectas condiciones para su normal operación. 20. CAMBIOS El Ingeniero Inspector, sujetándose a las Unidades de Construcción contempladas en el Formulario de Cotización, podrá autorizar los cambios que sean necesarios para terminar debidamente las obras, incluyendo la modificación del diseño para adecuarlo a las condiciones del lugar o a condiciones imprevistas y la correspondiente prórroga del plazo para la terminación de los trabajos. Todas las órdenes de cambio serán dadas por escrito y firmadas por el Ingeniero Inspector. Al recibir una orden de cambio, el Contratista deberá cumplirla y llevar a cabo todas las partes del trabajo ordenado o afectado por dicha Orden, con la misma diligencia y de la misma manera como si los cambios hubieran sido incluidos originalmente en el Contrato. 21. CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS La inspección y recibo de las obras no libera al Contratista de su obligación de cumplir con el Contrato en todos sus extremos. Los trabajos defectuosos deben ser corregidos, aunque hayan sido desapercibidos durante la inspección de la obra y la factura haya sido aprobada y pagada por el ICE. Si el trabajo o cualquier parte del mismo presentan defectos en cualquier momento antes de la aceptación, el Contratista deberá corregir dichos defectos, inmediatamente, sin compensación y de una manera satisfactoria. Si el Contratista se niega a corregir los defectos, el ICE podrá proceder a corregirlos, utilizando cualquier otro medio; los costos de la corrección le serán cobrados al Contratista, sin perjuicio de interponer otras acciones compensatorias aplicables al efecto. Si se descubre el trabajo defectuoso después de la aceptación final del Programa y el Contratista se niega a corregirlo, el ICE procederá a corregirlo, utilizando cualquier otro medio y el costo de tal corrección le serán cobrados al Contratista sin perjuicio de interponer otras acciones compensatorias aplicables al efecto. 22. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA En el caso de que hubiera incumplimiento por parte del Contratista, de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato, el ICE sin limitar sus recursos legales y justos, puede enviar al Contratista un aviso por escrito, solicitándole que corrija tal incumplimiento. Si dentro de los 30 días naturales después de avisarle por escrito al Contratista, no ha corregido el incumplimiento o llegado a un acuerdo sobre la respectiva corrección que satisfaga al ICE, el ICE podrá proseguir la ejecución de la obra, con los medios que considere convenientes, quedando el Contratista obligado con el ICE por cualquier costo o gasto en exceso de lo estipulado en el Contrato, que se origine por tal razón. En tal contingencia, el ICE puede hacer valer cualquier derecho, reclamo o demanda que el Contratista pueda tener contra terceros en relación con este Contrato. Con ese fin el Contratista transfiere y cede al ICE todos los derechos, reclamos y demandas. 23. MULTAS Y SANCIONES Si el adjudicatario se atrasa injustificadamente en la entrega de alguna Fórmula, respecto a los plazos y condiciones establecidos en el Cartel y en la oferta, por el sólo hecho del atraso deberá pagar al ICE, por concepto de multas, la suma del 0,4% del valor adjudicado, por cada día hábil de atraso, hasta un máximo del 25%. Si el trabajo entregado no cumple con las especificaciones establecidas en el Cartel y lo ofrecido en su oferta, y el 5% rendido como Garantía de Cumplimiento fuese insuficiente o se encontrase agotado, el Contratista deberá cancelar al ICE el monto restante. Si no hubiese acuerdo entre las partes sobre el pago de éstos, el ICE podrá accionar judicialmente contra el Contratista el cobro de las multas pendientes. Si el Contratista incumpliera sus obligaciones por causas imputables a él, el ICE podrá ejecutar la Garantía de Cumplimiento aportada y solicitar una nueva, sin menoscabo de hacer valer la cláusula penal, si tal fuera el caso. 24. NORMATIVA PARA EL DESMANTELAMIENTO. Para realizar trabajos de adición de fases, conversiones o reconstrucciones de líneas existentes, los materiales que el Contratista remueva o desmantele, deberá entregarlos al Almacén Regional correspondiente, para lo cual deberá de cumplir los siguientes lineamientos: Deberá realizar la labor de desmantelamiento con el mayor cuidado para no dañar los materiales o equipos que se retiran de la red. Cualquier material o equipo que llegue a deteriorarse a causa de mal manejo o descuido por parte del Contratista le será cobrado conforme la cláusula “Suministro de Materiales de estas condiciones. Todos los materiales o equipos que sean retirados deberán ser devueltos por el Contratista en el Almacén Regional que el Ingeniero Inspector le indique. Al respecto, deberá cumplir con lo siguiente: Los conductores y cables deberán ser devueltos en rollos de aproximadamente un metro de diámetro, debidamente amarrados para evitar que se desenrollen. Los aisladores y equipos livianos, (cortacircuitos, pararrayos, luminarias, etc.) deberán devolverse empacados en cajas de madera que al respecto deberá suplir el Contratista. En forma similar deberá entregar los herrajes menores, (pernos, tuercas, ménsulas, abrazaderas, gazas, cruceros, varillas para ancla o para tierra, bloques etc.) Los postes y equipo eléctrico, (transformadores, reconectadores, capacitores, etc.), deberán ubicarse en las bodegas o patios del Almacén respectivo en la forma en que los funcionarios del Almacén o el Ingeniero Inspector le indiquen. Las devoluciones de materiales y equipos al Almacén Regional, deberá efectuarlas el Contratista, previa notificación al Ingeniero Inspector, cumpliendo con lo siguiente: Que no queden materiales o equipos tirados en las vías o en terrenos particulares, en donde puedan ser sustraídos o llegar a deteriorarse. Escoger horario en días hábiles para efectuar la devolución, de tal forma que no presenten problemas con las actividades y horarios del Almacén respectivo. El Contratista deberá presentar al Ingeniero Inspector, por escrito, un inventario de todos los materiales y equipos retirados de la red, indicando el estado de los mismos. El Ingeniero Inspector deberá comprobar la veracidad del inventario y que lo entregado al Almacén corresponde a los materiales y equipos retirados de la red. En caso de que existan faltantes, el Ingeniero Inspector levantará un acta en que así se haga constar y solicitará al Contratista la devolución de los faltantes. En caso de negación del Contratista a la devolución, aplicará lo estipulado en la Cláusula “Suministro de Materiales”. Dado que el retiro, el embalaje, traslado y descarga de los materiales y equipos desde la red de distribución eléctrica al Almacén Regional, corre por cuenta y riesgo del Contratista, este deberá considerar dichos costos al llenar el Formulario de Cotización correspondiente. 25. PUESTA EN SERVICIO Y ACEPTACIÓN FINAL DE LAS OBRAS El ICE por medio de su Ingeniero Inspector, realizará la inspección final de cada obra o sector dentro de los 3 días hábiles siguientes a la comunicación de su finalización por parte del Contratista. Después de que el Ingeniero Inspector haya hecho la inspección y determine que los trabajos, los materiales y equipos instalados, incluyendo la limpieza final, están terminados en todos los aspectos, de conformidad con los planos y las especificaciones, procederá a la energización de prueba por un período de 24 horas. Una vez que la obra en cuestión haya cumplido a satisfacción las pruebas de aceptación, el ICE tomará posesión de la misma. Aunque el Ingeniero Inspector, una vez realizada la inspección final, acepte la obra, esta aceptación no exime al Contratista de futuros reclamos por parte del ICE, de indemnización por daños o vicios ocultos, originados por el incumplimiento de sus obligaciones. De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, el ICE, tendrá un período de 10 años, a partir del recibo o aceptación de las obras, para realizar eventuales reclamos por vicios ocultos. Se entenderá por vicio oculto una deficiencia comprobada en las cantidades y calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna parte de las obras, que implique destrucción parcial o total, o riesgo inminente de que ocurra tal destrucción, respecto a lo establecido en los planos y especificaciones de las obras. 26. FORMA DE PAGO 26.1. A los contratistas que coticen en dólares de Estados Unidos el ICE se reserva el derecho de pagarles en colones costarricenses. Cuando el ICE realice el pago en colones lo hará al tipo de cambio referencia venta del Banco Central de Costa Rica, vigente al día de recibo de conformidad por el ICE, de la Obra o Sector de línea que factura, siempre que dicha fecha no esté vencida, en cuyo caso se aplicará el tipo de cambio de la fecha máxima de entrega. 26.2. Los pagos para cada una de las modalidades de servicios, previstos en estas condiciones, se realizan conforme lo indicado en este punto, en caso de ser necesario, vía cartel, se establecerán otras opciones de pago: a) Modalidad servicio de mano de obra, equipo, etc. Los pagos se harán por obra terminada, basados en la cantidad de Unidades de Construcción instaladas y facturadas, de acuerdo con los precios unitarios cotizados en la Fórmula que la contempla. Con respecto al conductor a instalar, se considerara como longitud real, lo indicado en los planos de construcción. En caso de discrepancia entre el Contratista y el ICE, respecto a la longitud real del conductor a pagar, se realizarán mediciones de verificación, directamente en la obra, asumiendo cada parte los costos en que se incurra por tal efecto. b) Modalidad “LLAVE EN MANO” Los pagos se harán en dos tractos por avance de obras: a) El primer tracto cuando la totalidad de la postería y anclajes correspondientes estén debidamente instalados, aplomados y recibidos por el Ingeniero Inspector del ICE y b) Una vez finalizada la(s) obra(s), basados en la cantidad y los precios unitarios cotizados en los Montajes Normalizados de Construcción facturados e instalados de acuerdo por cada obra. Con respecto al conductor a instalar, se considerará como longitud real, lo indicado en los planos de construcción. En caso de discrepancia entre el Contratista y el ICE, respecto a la longitud real del conductor a pagar, se realizarán mediciones de verificación, directamente en la obra, asumiendo cada parte los costos en que se incurra por tal efecto. 26.3. Una vez concluida la obra y habiendo satisfecho los requisitos de aceptación y prueba, el Contratista presentará al Administrador del Contrato, para su revisión y aprobación, la factura por las Unidades de Construcción que haya instalado. Dicha factura deberá ser presentada en español, en original y 4 copias. El Ingeniero Inspector dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles para aprobar o rechazar cualquier factura. Si la factura es rechazada, el Contratista preparará una nueva, corrigiendo los errores que hayan motivado su rechazo. Junto con la factura, el Contratista deberá presentar para los casos en que el Administrador del Contrato le haya solicitado: a) Inventario de los daños que haya ocasionado a cada una de las propiedades afectadas. El incumplimiento de estos requisitos será motivo de rechazo de dicha factura por parte del Administrador del Contrato y b) Detalle de los transformadores por poste, con indicación de: marca, capacidad (Kva.), tipo (convencional o auto protegido), voltaje primario (Kv), voltaje secundario (V), número de catálogo, número de serie, proveedor, número ICE. El incumplimiento de estos requisitos será motivo de rechazo de la factura. La factura que sea rechazada perderá su fecha inicial de presentación para efectos de pago. El pago se hará mediante cheque o transferencia electrónica, a juicio del ICE, a más tardar a los 30 días, de haber sido aprobada la factura por parte del Administrador del Contrato. Los servicios que el ICE le prestare al Contratista, le serán deducidos de la factura. 27. UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN Se define como Unidad de Construcción o Montaje al ensamble e instalación de un grupo de materiales o equipos, en una configuración prediseñada, la que en asocio con otras Unidades complementarias, conforman una línea de distribución. Estos Montajes están previstos en varias configuraciones normalizadas, siendo su escogencia, así como la de los materiales que las conforman, de acuerdo a la función y condiciones en que se deben desempeñar. Una Unidad Genérica de Construcción agrupa un conjunto de Montajes cuyas características, similitud y grado de complejidad se considerarán equivalentes e intercambiables entre sí. Las Tablas Nos. 1 a 5, que se presentan en las páginas siguientes, contienen las Unidades Genéricas de Construcción y los Montajes equivalentes respectivos. Además de las condiciones y requisitos indicados en las cláusulas precedentes, se deberá considerar lo siguiente: En algunas Unidades de Construcción Normalizadas Equivalentes (Montajes) se indica una suma (+), lo que implica que el Montaje del primer paréntesis debe sumarse con el Montaje del segundo paréntesis, para formar el conjunto a cotizar. Los Montajes Normalizados se adaptan según las características de sus componentes. Ejemplos: Calibre de conductores, capacidad de transformador, altura de postes, etc. En algunos Montajes Normalizados se indica la referencia base y entre paréntesis sus variaciones. Para las Fórmulas que se coticen desmantelamiento o modificaciones, se utilizarán las mismas Unidades de Construcción o Montajes. En los Montajes que se indica crucero y arriostre de madera, el ICE se reserva el derecho de utilizar indistintamente cruceros y arriostres de madera o de metal. De igual manera se reserva el derecho de utilizar indistintamente, aisladores tipo poste de 35 Kv ó 45 Kv, con perno largo o corto, sin que esto implique variación al precio cotizado y a las condiciones del contrato, por lo que el Oferente debe considerar esta condición al realizar su oferta. La instalación de empates se considera asociada al precio cotizado de tendido y tensado del conductor. Las distancias de los conductores respecto al nivel del suelo, de las edificaciones, así como de la vegetación cercana, tanto en voltaje primario como secundario, están indicados en el Manual de Normas de Construcción – Tomo II – Montajes Normalizados. La instalación de puestas a tierra, indicada en el Manual de Normas de Construcción – Tomo II – Montajes Normalizados debe cumplir con la norma emitida por la ARESEP respecto al valor de su resistencia. 28. MONTAJES NORMALIZADOS Se define como Montajes Normalizados al ensamble e instalación de un grupo de materiales o equipos, en una configuración prediseñada, la que en asocio con otros montajes complementarios, conforman una línea de distribución. Estos montajes están previstos en varias configuraciones normalizadas, siendo su escogencia así como la de los materiales que las conforman, de acuerdo a la función y condiciones en que se deben desempeñar, para lo cual deberá cumplirse con lo indicado en el Manual de Normas de Construcción – Tomo II – Montajes Normalizados y el Manual de Construcción de Redes Subterráneas a 34,5 kv de julio del 2006. La instalación de empates se considera asociada al precio cotizado de tendido y tensado del conductor. Las distancias de los conductores respecto al nivel del suelo o de edificaciones, tanto en voltaje primario como secundario están indicadas en el Manual de Normas de Construcción – Tomo II – Montajes Normalizados. La instalación puestas a tierra, están indicados en el Manual de Normas de Construcción – Tomo II – Montajes Normalizados. El contratista debe garantizar el valor mínimo requerido por la normativa de ARESEP vigente, considerando en los puntos donde no se alcance con una hasta tres varillas debidamente instaladas. En los montajes F1C (Acometidas monofásica con cohete) no se considerarán los medidores y sockets, porque éstos serán suministrados por el ICE. Además de las condiciones y requisitos indicados en las cláusulas precedentes y para la modalidad Llave en Mano deberá considerar lo siguiente: Todos los materiales y equipos que el Contratista utilice en la ejecución de la obra, deben de cumplir con las especificaciones indicadas en el “Manual de Especificaciones Básicas para Licitaciones “LLAVE EN MANO” y Contratos Tripartitos con Financiamiento 100% Cliente” y el Manual de Construcción de Redes Subterráneas a 34,5 kv de julio del 2006. El oferente deberá adjuntar a su oferta una lista de materiales y de equipos, con indicación de marca, modelo y número de catálogo, con los que ofrece ejecutar la obra. TABLA 1 UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN A: MONTAJE DE LÍNEAS PRIMARIAS UNIDADES DE NOMBRE DE LAS UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN SIGLAS CONSTRUCCIÓN NORMALIZADAS EQUIVALENTES SOPORTE TRIFÁSICO CON TRES A-8-P, A-9-P, J-8-P, JSSTT3P-GA CONDUCTORES, TRIANGULAR, SIMPLE 9-P SOPORTE TRIFÁSICO CON TRES A-10-P, A-11-P, J-10-P, SDTT3P-GA CONDUCTORES, TRIANGULAR, DOBLE J-11-P CRUCERO SOPORTE TRIFÁSICO CON TRES CONDUCTORES, A-21-P, HORIZONTAL, A-22-P, J-21-P, SSHT3P-GA CON HILO GUARDA J-22-P SOPORTE TRIFÁSICO CON TRES A-23-P, A-24-P, J-23SDHT3P-GA CONDUCTORES, HORIZONTAL, DOBLE P,J-24-P CRUCERO CON HILO GUARDA SOPORTE, REMATE TRIFÁSICO CON TRES A-32-S, A-35-S, J-32-S, SSVT3S-GA CONDUCTORES, VERTICAL, CON AISLADOR DE J-35-S SUSPENSIÓN SOPORTE, REMATE TRIFÁSICO CON TRES A-32-R, A-35-R, J-32-R, SSVT3R-GA CONDUCTORES, VERTICAL, CON AISLADOR DE J-35-R REMATE A-59 (A-59-X, A-59-Y, ASOPORTE TRIFÁSICO CON TRES 59-Z) SSVT3P-GA CONDUCTORES, VERTICAL, CON AISLADOR J-59 (J-59-X, J-59-Y, JTIPO POSTE HORIZONTAL 59-Z) ABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES ASTT3LSCONDUCTORES, TANGENCIAL, LIVIANA, CON A-12-PS, J-12-PS GA AISLADOR DE SUSPENSIÓN ABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES A-13-PS, A-38-PS, A-66ASTT3PSCONDUCTORES, TRIANGULAR, PESADA, CON S, A-68-S J-13-PS, J-38GA AISLADOR DE SUSPENSIÓN PS, J-66-S, J-68-S ABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES ASTT3LRCONDUCTORES, TANGENCIAL, LIVIANA, CON A-12-PR, J-12-PR GA AISLADOR DE REMATE A-13-PR, A-38-PR, AABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES ASTT3PR66-R, A-68-R CONDUCTORES, TRIANGULAR, PESADA, CON GA J-13-PR, J-38-PR, J-66AISLADOR DE REMATE R, J-68-R ABERTURA DOBLE TRIFÁSICA CON TRES A-14-PS, A-28-PS, J-14ADT3LS-GA CONDUCTORES, LIVIANA, CON AISLADOR DE PS, J-28-PS SUSPENSIÓN ABERTURA DOBLE TRIFÁSICA CON TRES A-15-PS, A-29-PS, J-15ADT3PS-GA CONDUCTORES, PESADA, CON AISLADOR DE PS, J-29-PS SUSPENSIÓN ABERTURA DOBLE TRIFÁSICA CON TRES A-14-PR, A-28-PR, J-14ADT3LR-GA CONDUCTORES, LIVIANA, CON AISLADOR DE PR, J-28-PR REMATE ABERTURA DOBLE TRIFÁSICA CON TRES A-15-PR, A-29-PR, J-15ADT3PR-GA CONDUCTORES, PESADA, CON AISLADOR DE PR, J-29-PR REMATE ABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES ASHT3LSCONDUCTORES, HORIZONTAL, LIVIANA, A-26-PS, J-26-PS GA TANGENCIAL, CON AISLADOR DE SUSPENSIÓN ABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES ASHT3PSCONDUCTORES, HORIZONTAL, PESADA, CON A-27-PS, J-27-PS GA AISLADOR DE SUSPENSIÓN ABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES ASHT3LRCONDUCTORES, HORIZONTAL, LIVIANA, A-26-PR, J-26-PR GA TANGENCIAL, CON AISLADOR DE REMATE ABERTURA SIMPLE TRIFÁSICA CON TRES ASHT3PRCONDUCTORES, HORIZONTAL, PESADA, CON A-27-PR, J-27-PR GA AISLADOR DE REMATE ASVT3S-GA ABERTURA TRIFÁSICA CON TRES A-33-S, A-34-S, J-33-S, CONDUCTORES, VERTICAL, CON AISLADOR DE SUSPENSIÓN ABERTURA TRIFÁSICA CON TRES ASVT3R-GA CONDUCTORES, VERTICAL, CON AISLADOR DE REMATE ABERTURA TRIFÁSICA CON TRES APVT3S-GA CONDUCTORES, VERTICAL, TANGENCIAL, CON AISLADOR DE SUSPENSIÓN Y TIPO POSTE ABERTURA TRIFÁSICA CON TRES APVT3R-GA CONDUCTORES, VERTICAL, TANGENCIAL, CON AISLADOR DE REMATE Y TIPO POSTE REMATE TRIFÁSICO CON TRES CONDUCTORES, RST3LS-GA LIVIANO, CON AISLADOR DE SUSPENSIÓN REMATE TRIFÁSICO CON TRES CONDUCTORES, RST3PS-GA PESADO, CON AISLADOR DE SUSPENSIÓN REMATE TRIFÁSICO CON TRES CONDUCTORES, RST3LR-GA LIVIANO, CON AISLADOR DE REMATE REMATE TRIFÁSICO CON TRES CONDUCTORES, RST3PR-GA PESADO, CON AISLADOR DE REMATE J-34-S A-33-R, A-34-R, J-33-R, J-34-R A-72-S, J-72-S A-72-R, J-72-R A-16-S, A-30-S, J-16-S, J-30-S A-17-S, A-31-S, J-17-S, J-31-S A-16-R, A-30-R, J-16-R, J-30-R A-17-R, A-31-R, J-17-R, J-31-R SECCIÓN A: MONTAJE DE LÍNEAS PRIMARIAS (CONTINUACIÓN TABLA 1) UNIDADES DE NOMBRE DE LAS UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN SIGLAS CONSTRUCCIÓN NORMALIZADAS EQUIVALENTES SSHT2P-GA SOPORTE TRIFÁSICO CON DOS CONDUCTORES K-8-P, K-9-P SOPORTE TRIFÁSICO DOBLE CON DOS SDHT2P-GA K-10-P, K-11-P CONDUCTORES ABERTURA TRIFÁSICA LIVIANA CON DOS ASHT2LSCONDUCTORES, CON AISLADOR DE K-12-S GA SUSPENSIÓN ABERTURA TRIFÁSICA PESADA CON DOS ASHT2PSCONDUCTORES, CON AISLADOR DE K-13-S GA SUSPENSIÓN ASHT2LR- ABERTURA TRIFÁSICA LIVIANA CON DOS K-12-R GA CONDUCTORES, CON AISLADOR DE REMATE ASHT2PR- ABERTURA TRIFÁSICA PESADA CON DOS K-13-R GA CONDUCTORES, CON AISLADOR DE REMATE ABERTURA TRIFÁSICA DOBLE LIVIANA CON ADHT2LSDOS CONDUCTORES, CON AISLADOR DE K-14-PS GA SUSPENSIÓN ABERTURA TRIFÁSICA DOBLE PESADA CON ADHT2PSDOS CONDUCTORES, CON AISLADOR DE K-15-PS GA SUSPENSIÓN ABERTURA TRIFÁSICA DOBLE LIVIANA CON ADHT2LRDOS CONDUCTORES, CON AISLADOR DE GA REMATE ABERTURA TRIFÁSICA DOBLE PESADA CON ADHT2PRDOS CONDUCTORES, CON AISLADOR DE GA REMATE REMATE TRIFÁSICO LIVIANO CON DOS RSHT2LSCONDUCTORES, CON AISLADOR DE GA SUSPENSIÓN REMATE TRIFÁSICO PESADO CON DOS RSHT2PSCONDUCTORES, CON AISLADOR DE GA SUSPENSIÓN RSHT2LR- REMATE TRIFÁSICO LIVIANO CON DOS GA CONDUCTORES, CON AISLADOR DE REMATE RSHT2PR- REMATE TRIFÁSICO PESADO CON DOS GA CONDUCTORES, CON AISLADOR DE REMATE SSMP-GA SDMP-GA SSMR-GA SSMS-GA APMS-GA APMR-GA ASMR-GA ASMS-GA RSMR-GA RSMS-GA K-14-PR K-15-PR K-16-S K-17-S K-16-R K-17-R A-1-P, A-60 (A-60-X, A60-Y, A-60-Z) A-73, J-1SOPORTE MONOBÁSICO CON UN AISLADOR P, J-73 J-60 (J-60-X, J-60-Y, J60-Z) SOPORTE MONOBÁSICO CON DOBLE AISLADOR A-2-P, J-2-P SOPORTE MONOFÁSICO CON AISLADOR DE A-3-R , J-3-R REMATE SOPORTE MONOFÁSICO CON AISLADOR DE A-3-S, J-3-S SUSPENSIÓN ABERTURA MONOFÁSICA CON AISLADOR DE A-4-PS, J-4-PS, A-71-S, SUSPENSIÓN Y DE TIPO POSTE J-71-S ABERTURA MONOFÁSICA CON AISLADOR DE A-4-PR, J-4-PR, A-71-R, REMATE Y DE TIPO POSTE J-71-R A-5-R, A-6-R, A-64-R, AABERTURA MONOFÁSICA CON AISLADOR DE 70-R REMATE J-5-R, J-6-R, J-64-R, J70-R A-5-S, A-6-S, A-64-S, AABERTURA MONOFÁSICA CON AISLADOR DE 70-S, SUSPENSIÓN J-5-S, J-6-S,J-64-S, J70-S REMATE MONOFÁSICO CON AISLADOR DE A-7-R, J-7-R REMATE REMATE MONOFÁSICO CON AISLADOR DE A-7-S, J-7-S SUSPENSIÓN SIGLAS SSLP-GB SSA-GB ASLA-GB ASPA-GB RTPA-GB TABLA 2 SECCIÓN B: MONTAJE DE LÍNEAS SECUNDARIAS UNIDADES DE NOMBRE DE LAS UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN NORMALIZADAS EQUIVALENTES SOPORTE CON PERNO TIPO SOPORTE B-5 SOPORTE, REMATE CON ABRAZADERA B-6, B9, B-11 ABERTURA CON ABRAZADERA B-7, B8 ABERTURA EN ESCUADRA CON ABRAZADERA B-13 REMATE TRIPLE CON ABRAZADERA B-12 TABLA 3 SECCIÓN C: MONTAJE DE HILO GUARDA Y NEUTRO UNIDADES DE NOMBRE DE LAS UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN SIGLAS CONSTRUCCIÓN NORMALIZADAS EQUIVALENTES SOPORTE HILO NEUTRO CON PERNO TIPO SSLP-GC B-1 SOPORTE SS-GC SOPORTE, REMATE HILO GUARDA O NEUTRO B-2, B4, B-23, B-26 AST-GC ABERTURA DE HILO GUARDA B-25, B-29 ATLT-GC ABERTURA TRIPLE HILO GUARDA B-28 ASL-GC ABERTURA HILO GUARDA O NEUTRO B-3, B-24 ASP-GC ABERTURA GUARDA O NEUTRO EN ESCUADRA B-14, B-27 TABLA 4 SECCIÓN D: POSTES, ANCLAJES, CONDUCTORES Y ACCESORIOS UNIDADES DE NOMBRE DE LAS UNIDADES GENÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN SIGLAS CONSTRUCCIÓN NORMALIZADAS EQUIVALENTES PM1-GD POSTE DE MADERA DE 7.92, 10.67 METROS C-1ª, C-1b, C-1c PM2-GD POSTE DE MADERA DE 12.19 METROS C-1d, C-1e PM3-GD POSTE DE MADERA DE 13.71 METROS C-1f, C-1g C80813, C80913, PC1-GD POSTE DE CONCRETO DE 8, 9, 10 METROS C81013 PC2-GD POSTE DE CONCRETO DE 11 MTS C81113, C81116 PC3-GD POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS C81213 PC4-GD POSTE DE CONCRETO DE 13 MTS C81313, C81316 PC5-GD POSTE DE CONCRETO DE 15 MTS C81513, C81516 C-4, C-6, R6, R7, R8, RS1-GD RETENIDAS SENCILLAS R13 RD1-GD RS2-GD RD2-GD RS3-GD RD3-GD ABL-GD ABP-GD AHE-GD CA1-GD CA2-GD CA3-GD CA4-GD CA5-GD AS1-GD AD1-GD RETENIDAS DOBLES C-5, C-7 RETENIDAS SENCILLAS EN STUB C-9, R9 RETENIDAS DOBLE EN STUB C-10, R10 RETENIDA SENCILLA EN BANDERA C-11, R11 RETENIDA DOBLE EN BANDERA C-12, R12 ANCLAS CON BLOQUE LIVIANO C-2a, C13 ANCLA CON BLOQUE PESADO C-2b ANCLA HELICOIDAL C-3, C3E CONDUCTOR ALUMINIO #2 AWG ACSR, 77.4 MCM TU-2, TS-2, TV, TG AAAC, O DE COBRE O DE ACERO CONDUCTOR ALUMINIO 1/0 AWG ACSR, 123.3 TU-3, TS-3 MCM AAAC CONDUCTOR ALUMINIO 3/0 AWG ACSR, 195.7 TU-5, TS-5 MCM AAAC CONDUCTOR ALUMINIO 4/0 AWG ACSR, 246.9 TU-6, TS-6 MCM AAAC CONDUCTOR ALUMINIO 336 MCM ACSR, 394.5 TU-7, TS-7 MCM AAAC AMORTIGUADORES SENCILLOS E-4a, E-4b, E-4c, E4d AMORTIGUADORES DOBLES E-5a, E-5b, E-5c, E-5d TABLA 5 SECCIÓN E: EQUIPO DE TRANSFORMACION, PROTECCION, ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN NOMBRE DE LAS UNIDADES GENÉRICAS DE NORMALIZADAS SIGLAS CONSTRUCCIÓN EQUIVALENTES (D1, D1C)+ ( TQ1 ó TL1, TK1,TP1 - TQ2 ó TD1P-GE UN TRANSFORMADOR DE 10, 15 Kva TL2,TK2,TP2) (D1, D1C) + (TQ3 ó TL3, TM3,TP3, TK3 TD2P-GE UN TRANSFORMADOR DE 25, 37.5, 50 Kva TQ4 ó TL4, TM4,TP4,TK4 -TQ5 ó TL5,TM5,TP5,TK5) (D1, D1C) +(TQ 6 ó TL6, TM6,TP6, TK6 - TQ7 ó TD3P-GE UN TRANSFORMADOR DE 75, 100 Kva TL7,TM7,TP7,TK7) TRES CUCHILLAS SECCIONALIZADORAS (TIPO CS3L-GE D-9, D9C EN LINEA) TRES CUCHILLAS SECCIONALIZADORAS (TIPO CS3C-GE LINEA) D-24, D-24C PR1P-GE UN PARARRAYOS D5, D5C PR3C-GE PC1C-GE PC2C-GE PC3C-GE LS1P-GE SS1L-GE AT1L-GE VT1P-GE BT1P-GE TRES PARARRAYOS UN PARARRAYOS Y UN CORTACIRCUITOS DOS PARARRAYOS Y DOS CORTACIRCUITOS TRES PARARRAYOS Y TRES CORTACIRCUITOS UNA LAMPARA COMPLETA DE VAPOR DE SODIO UN SEPARADOR UNA ACOMETIDA TRIFILAR UNA VARILLA PARA TIERRA UN BAJANTE A TIERRA EN POSTE DE MADERA CA1P-GE UN CUERNO DE ARQUEO D6, D6C D7, D7C D23, D23C D22, D22C LSV (LSVG, LSVB) E-11 F1C D-10, D10C D-11 D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-20, D20C, D-21 C. CONTROL DE VEGETACIÓN 1. ALCANCE Corresponde a la contratación de mano de obra y uso de equipo necesarios para efectuar la eliminación de la vegetación que invada las rutas seguidas por las líneas de distribución existentes en calle pública, en servidumbres de paso o los corredores que sirvan de acceso a las mismas. El objetivo es evitar que la vegetación o acciones a través de ella, provoquen disturbios que afecte la calidad del servicio al cliente final. Las actividades a realizar son: A. Limpieza de Derecho de Paso. B. Rondas a postes de madera. 2. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 2.1. LIMPIEZA DE DERECHO DE PASO. Consiste en la poda, descuaje o desrame y la chapia de la vegetación ubicada dentro del “Derecho de Paso”, incluye la limpieza de anclas y la remoción de los desechos producto de esta actividad; se anexa esquema del corte y las longitudes que aplican para la ejecución del servicio. 2.2. RONDAS A POSTES. Consiste en la eliminación de la vegetación que crezca alrededor del los postes de madera. La limpieza consiste en la rodajeada alrededor del poste en un radio de 2.5 metros, con una altura de 0.5 cm. del suelo y la remoción de los desechos producto de esta actividad. 3. FORMA DE ACEPTACION DEL SERVICIO PARA EFECTOS DE PAGO 3.1. El pago de los servicios de Limpieza del derecho de paso, se realizará conforme a la longitud en kilómetros de cada tramo ejecutado y según el precio unitario de contratación. Cuando la labor se realice en un solo vano, se reconocerá como mínimo 100 metros de longitud. 3.2. El pago de los servicios de Rondas a postes, se realizará conforme a la cantidad de rodajas ejecutadas, al precio unitario de contratación. 4. FAMILIARIDAD CON LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO 4.1. Es deber del oferente, hacer por su cuenta un recorrido de las zonas donde se realizarán los servicios, para evaluar su naturaleza, tipos de vegetación, condiciones geográficas y climáticas, característica del terreno, vías de acceso, líneas eléctricas existentes, edificaciones, las disposiciones legales que lo afecten (ejemplo: ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, etc.), equipos y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos, así como los riesgos y demás condiciones que pudiesen en alguna forma afectar la ejecución de los servicios requeridos. Es responsabilidad del oferente prever en su oferta, todas las circunstancias y costos previsibles. 5. NORMAS DE SEGURIDAD. 5.1. Sin menoscabo de lo indicado en el Manual de Procedimientos para Operación y Mantenimiento de Distribución Eléctrica, y las señaladas en el presente concurso, el Contratista deberá cumplir las Normas de Seguridad aplicables en la Institución. En todo caso, el Contratista será responsable por los daños que llegue a causarle a personas, activos del ICE o a propiedad de terceros, como consecuencia de las actividades que deba realizar en virtud de este Contrato. 5.2. El Contratista debe señalizar con avisos de fácil visibilidad los postes que delimitan sectores de líneas energizadas cuando se vaya a trabajar en sus cercanías, indicando con letras grandes que en los mismos hay presencia de voltaje. El Contratista debe asegurarse que en el sector desenergizado, no existan líneas con presencia de voltaje, como podría ser el caso de líneas primarias de otro circuito que rematen en uno de los postes del área de trabajo o de líneas secundarias alimentadas por un transformador ubicado fuera de dicha área. Al respecto el Contratista, deberá realizar pruebas que demuestren que las líneas están sin tensión eléctrica, antes de iniciar cualquier trabajo. 5.3. El Contratista deberá suplir, construir y mantener las cercas, barreras, luces y señales que se requieran y proveer los señaladores y guardas que sean necesarios para advertir a sus empleados y al público sobre cualquier condición peligrosa que resulte del trabajo, así como para prevenir lesiones o daños a las personas, animales o a la propiedad del ICE. 6. PERMISOS Y DAÑOS 6.1. Permisos y daños aplicables a Control de Vegetación: 6.1.1. Cuando para la ejecución de los servicios, se tenga que atravesar tierras cultivadas, el Contratista deberá limitar el movimiento de sus cuadrillas, equipo y maquinarias, de manera que cause el menor daño posible a la propiedad: edificaciones, cultivos, huertos y al terreno en general. 6.1.2. Todas las cercas que sean necesariamente abiertas o removidas durante la ejecución del servicio, deberán ser restauradas, por el Contratista, a la misma condición en que se encontraban; también deberá tomar las medidas necesarias para prevenir el escape de ganado u otros animales. 6.1.3. El Contratista será responsable directo, sin perjuicio para él ICE, por pérdidas o daños a la propiedad, edificaciones, cultivos, huertas, animales, etc. ocasionados en la ejecución del servicio, además será responsable por los daños ambientales que llegare a causar por imprudencia, negligencia o impericia de su parte, en la ejecución de los servicios contratados. 6.1.4. También correrán por cuenta del Contratista los gastos que ocasionen los avalúos que fuera necesario realizar por dicho motivo, así como los honorarios o viáticos a los delegados de la Dirección General de Tributación Directa, si fuese necesaria su participación. Si él ICE lo considera conveniente, colaborará con el Contratista en la determinación de los avalúos de esos daños. 6.2. Permisos y daños aplicables en la ejecución de la limpieza del derecho 6.2.1. La limpieza del derecho de paso, será la mínima indispensable como se muestra en el esquema incluido en él (Anexo) y deberá ser previamente autorizada por el Administrador del Contrato. Si el propietario restringe el área de poda, el Contratista le debe informar al Administrador del Contrato quien será el único que puede autorizar dicha condición. En caso de requerirse indemnizar a algún propietario por corta de árboles que el Administrador del Contrato especifique, previamente deberá solicitar al Departamento de Avalúo del ICE para el trámite respectivo. 6.2.2. Él ICE no asumirá responsabilidad alguna sobre indemnizaciones por daños ocasionados por negligencia del Contratista al realizar la corta de árboles, o por la corta de árboles fuera del área del derecho de paso o de la servidumbre, sin las autorizaciones y trámites de permisos correspondientes. El Contratista deberá presentar en su oferta, el mecanismo por medio del cual cubrirá los posibles daños que se le podrían llegar a ocasionar a terceros. 6.2.3. En caso de requerirse permisos para la corta de árboles ante la Administración Forestal del Estado (AFE) El Administrador del Contrato en coordinación con el Responsable Ambiental Regional del ICE, aportará la marcación e identificación de los árboles a ser retirados (Inventario Forestal) y la documentación necesaria para el trámite. Esta solicitud será firmada por el Contratista quien será la responsable ante la AFE. La resolución que emita la AFE deberá ser retirada por el Contratista y deberá entregar copia de la misma al Administrador del Contrato antes de ejecutar las labores de corta. 6.2.4. En caso de presentarse incumplimiento del Contratista, respecto a la resolución de permisos emitidas por la AFE, este asumirá la responsabilidad civil y penal que la legislación ambiental establezca 6.2.5. El Administrador del contrato si considera necesario podrá supervisar las labores de corta en aquellos casos en donde se haya tramitado permisos de corta ante la AFE. 6.2.6. El Contratista deberá obtener los permisos de los propietarios para el ingreso a la propiedad, así como haber recibido la debida autorización escrita del dueño o dueños de la propiedad, para la poda de árboles que se encuentran dentro del área donde se ejecutará el servicio, lo anterior será requisito indispensable para poder iniciar la ejecución del servicio. El Contratista deberá notificar al Administrador del Contrato cuando algún (os) propietario (s) objete la poda o corta de cualquier árbol o árboles o la ejecución en su propiedad de cualquier otro trabajo relacionado con ejecución del presente servicio, en dichos sitios, se suspenderá la ejecución del servicio, hasta que el Administrador del Contrato, comunique al Contratista que puede ejecutarlo. 6.2.7. En el caso de que algún propietario manifieste interés de aprovechar los árboles cortados en su propiedad, el Contratista deberá cortarlos en longitudes de común acuerdo con el propietario (en ningún caso serán menores de tres metros), Estibarlos ordenadamente y dejarlos a un lado del derecho de paso de la propiedad respectiva. El propietario deberá tramitar ante la AFE, las autorizaciones correspondientes para su aprovechamiento. 6.2.8. El contratista no efectuará la poda, (por ningún motivo) de arbustos o árboles, en contacto con la red primaria o que sobrepase ésta, salvo que haya coordinado de previo con el Administrador del Contrato, quien será el responsable de comunicar el momento en que la línea esté desenergizada, para que el Contratista pueda efectuar el trabajo, para lo cual se seguirá lo establecido en el Manual de Procedimientos para efectuar interrupciones de servicio en las líneas de distribución del ICE. 7. DIRECCION Y SUPERVISION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA 7.1. El Contratista deberá garantizar, que del técnico capacitado designado, dará capacitación permanente a los funcionarios que ejecutarán el servicio. 7.2. El Contratista deberá suministrar en forma permanente supervisión eficiente y capacitada para la ejecución del servicio. 7.3. El Contratista deberá verificar que el técnico o supervisor capacitado, ejerza supervisión eficiente, oportuna y eficaz en la ejecución del servicio, tome medidas necesarias para la prevención de accidentes, garantice la seguridad en la ejecución de los trabajos, y vele que los funcionarios a su cargo cumplan con las normas de seguridad establecidas. 8. OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A partir de la entrega de la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato, el Contratista dispondrá de un lapso de 3 días hábiles para aportar un programa de trabajo para la ejecución del servicio y deberá entregar el detalle de la conformación de cada frente de trabajo (cuadrilla), a ejecutar el servicio, con nombres, apellidos y numero de cédula de identidad del personal destinado a su ejecución, inclusive el personal que se ha considerado, puede contratarse en la zona. Además debe entregar copia del reporte a la C.C.S.S y al I.N.S. El ICE, por medio del Administrador del Contrato designado, se reserva el derecho de priorizar los sitios donde se deben ejecutar las labores. 9. MANEJO DE DESECHOS. 9.1. Manejo de desechos producto de la Limpieza del derecho de paso: 9.1.1. Los desechos producto de la limpieza de derecho de paso o poda deberán ser recogidos por el Contratista el mismo día en que se ejecutó el servicio, las ramas deberán ser despuntadas y cortadas en secciones de aproximadamente 0,50 metros y retirados de las vías públicas. 9.1.2. En áreas rurales, los deshechos se podrán depositar dentro de propiedades privadas cuyos dueños estén dispuestos a recibir este material. Normalmente serán las mismas propiedades en las que se ejecutó la limpieza del derecho de paso. No debe quedar material de desecho, (ramas, hojas o basuras) frentes de casas o edificaciones u obstruyendo vías de acceso, drenajes, desagües, acequias. 9.1.3. 9.1.4. En áreas urbanas, los desechos deberán ser trasladados a los botaderos de basura municipal, previa gestión por parte del contratista, de los permisos correspondientes; o en su defecto en propiedades privadas cuyos dueños hayan emitido su autorización por escrito. 9.1.5. 9.1.6. Los costos en que incurra el contratista por el uso de los botaderos, deben estar contemplados en el precio cotizado. El Contratista al presentar la factura para cobro de los servicios ejecutados, deberá adjuntar los comprobantes emitidos por el pago del uso del botadero, o copia de la autorización emitida por el propietario del inmueble receptor de los desechos. 9.2. Manejo de desechos producto de las Rondas: 9.2.1. Los desechos producto de las rondas, deberán se removidos del área rodajeada el mismo día que se ejecuten y deben retirarse a una distancia mínima de 5 metros de la misma. ESQUEMA DE LIMPIEZA DE DERECHO DE PASO PARA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Alt ura del Post e 5m 5m Según alt ura del Post e R6 , 5m D. INSTALACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS EXISTENTES NUEVOS Y TRASLADOS DE 1. ALCANCE Cada vez que el ICE, requiera contratar los servicios de mano de obra para la instalación de servicios eléctricos monofásicos y traslados de servicios existentes, mediante el sistema Registro de Elegibles, valorará si las necesidades y características del requerimiento como: zona geográfica y presupuesto, permiten a la institución, emplear esta modalidad de contratación. 2. OBJETO La contratación de este servicio, permite a la institución que personal técnico del ICE, se dedique a labores especializadas como: atención de quejas por alto consumo, asesoramiento para optimizar el uso de la energía eléctrica, labores de operación y mantenimiento del sistema de distribución eléctrica y alumbrado público, entre otras. 3. PRECIOS El Oferente debe suministrar los precios en forma unitaria para cada instalación de servicio eléctrico o para cada traslado de servicio existente, así como por el total anual requerido que se pretenda contratar. Se entiende que, dentro de los precios cotizados están incluidos, además del servicio de mano de obra para la instalación de servicios eléctricos o traslado de servicios existentes, todos los costos directos e indirectos asociados a la presentación de la oferta, así como los que deba incurrir como Contratista, para realizar y entregar el servicio contratado a satisfacción del ICE. A manera de ejemplo se citan los siguientes: alimentación, transporte, seguros, impuestos, cargas sociales, utilidad, imprevistos y cualquier otro gasto. 4. FECHA DE INICIO Y TIEMPO PARA EJECUCION DEL SERVICIO El tiempo requerido por el ICE para la instalación o traslado de cada servicio, será de dos días hábiles a partir de la entrega al Contratista, del formulario denominado SOLICITUD DE SERVICIO ELÉCTRICO (Formulario F-61-0044). 5. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO: Los pagos de los bienes o servicios se llevarán a cabo de la siguiente manera: El pago de los servicios se realizará conforme al precio unitario contratado y a la cantidad de instalaciones y/o traslados de servicios eléctricos realizados. Los servicios realizados por el Contratista serán acordes con lo indicado por el ICE, en los Programas de Trabajo. 6. NORMAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: La empresa adjudicataria, debe garantizar calidad en la ejecución de los trabajos. Por lo anterior deben cumplir con lo siguiente: La instalación y/o traslado de servicios eléctricos para uso residencial y general objeto de este tipo de contratación, deben ajustarse a las Especificaciones Técnicas, detalladas en este Concurso y a las Normas vigentes establecidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en las siguientes notas técnicas. AR-NTACO. Instalación y equipamiento de acometidas eléctricas. AR-NTCON. Uso, funcionamiento y control de contadores de energía eléctrica. AR-NTCVS. Calidad de voltaje de suministro. AR-NTSDC. Prestación del servicio de distribución y comercialización. Las anteriores normas debe obtenerlas en las oficinas de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Sin menoscabo de lo indicado en las Normas AR-NTACO y las señaladas en este Concurso, el Contratista, debe cumplir con las normas de seguridad aplicables a la institución, y suministrar al personal empleado el equipo de seguridad necesario, de manera que no se ponga en peligro la vida de operarios, de los clientes del ICE, ni de terceras personas. El contratista no podrá sacar de servicio transformadores, cortacircuitos o líneas eléctricas propiedad del ICE. Si así lo requiriera, debe coordinar con el Administrador de Contrato para establecer la programación de tareas. El Contratista recibirá por parte del ICE, las ordenes de Solicitud de Servicios aprobadas para su instalación. El Contratista realizará la instalación de la acometida estando las líneas de media tensión (34.5 kv) y baja tensión (por lo general 240v) del ICE, energizadas, por lo que su trabajo debe ejecutarse aplicando las Normas de Seguridad para evitar accidentes, tanto a su personal como a terceras personas. La instalación de la acometida se debe realizar en la secuencia siguiente: Instalación de la base (socket) del contador. Instalación en el poste de servicio o a la conduleta. Conexión de la acometida a las líneas secundarias energizadas o sea el lado de la fuente de la energía. 7. MATERIALES Para la instalación de los servicios eléctricos, el ICE suplirá al contratista los materiales correspondientes, los cuales están estimadas en una acometida típica. A continuación se detalla la lista: LISTA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Basados en una cometida típica REFERENCIA MB AD ME CC-3 AB BH-1 RS-1 RS-2 TY-1 TY-2 TY-3 TY-4 DESCRIPCIÓN Alambre Galvanizado No. 12 Aislador de ojo Socket para medidor I-70-S Tipo R-2 Conector de compresión Aislador de carrete de 57,1x 53,9mm Gaza galvanizada conduit de 12,7mm Aro sellador Remate preformado para acometida No. 6 ó Remate preformado para acometida No. 4 Conductor de acometida de aleación Aluminio (triplex) 30,58 (No.6) ó Conductor de acometida de aleación Aluminio (triplex) 48,69 (No.4) ó Conductor de acometida de aleación Aluminio (triplex) 77,47 (No.2) ó Conductor de acometida de aleación Aluminio (triplex) 123,3 (No.1/0) CANTIDAD 3m 1 1 3 2 4 1 2 2 15m 15m 15m 15m Para las instalaciones de acometidas desde el secundario, se le entregará lo siguiente SQ Separador de líneas 1 MA-1 Alambre de atar No. 6 1m Nota: Los tipos y cantidades reales de materiales a suministrar según el tipo de acometida y la cantidad proyectada a ejecutar en el mes, las definirá el Administrador del Contrato. Las cantidades definitivas de materiales a suministrar, las fijarán y autorizará el Administrador del Contrato, por periodos mensuales, con base en los tipos de servicios y las cantidades estimadas para ejecutar en el mes. El Administrador de Contrato entregará al Contratista, los materiales por medio de requisición de materiales (Formulario F-10-0046), en la bodega regional del ICE; dicho documento debe ser firmado por el Contratista como constancia de dicha entrega. El Contratista será responsable, del manejo y custodia de todo el material que le sea entregado por el ICE. El Contratista debe presentar, (en los primeros cinco días hábiles de cada mes) al Administrador del Contrato, informe de la cantidad total de material utilizado en el mes y efectuar una liquidación respecto a los materiales recibidos en dicho mes, similar al formato indicado a continuación: Lista de materiales entregados al Contratista por el ICE para la instalación de Servicios Eléctricos Basados en una acometida típica Refer encia Descripción Unid ad Entrega de material Saldo Entre Total inicial ga Material instalad o MB AD ME Difere ncia Alambre Galvanizado No. 12 m Aislador de ojo c/u Socket para medidor I-70-S c/u Tipo R-2 CC-3 Conector de compresión c/u AB Aislador de carrete de 57,1x c/u 53,9mm BH-1 Gaza galvanizada conduit de c/u 12,7mm Aro sellador c/u RS-1 Remate preformado para c/u acometida No. 6 ó RS-2 Remate preformado para c/u acometida No. TY-1 Conductor de acometida de m. aleación aluminio (triplex) 30,58 (No.6) ó TY-2 Conductor de acometida de m. aleación aluminio (triplex) 48,69 (No.4) ó TY-3 Conductor de acometida de m. aleación aluminio (triplex) 77,47 (No.2) ó TY-4 Conductor de acometida de m. aleación aluminio (triplex) 123,3 (No.1/0) Para las instalaciones de acometidas desde el secundario, se le entregará lo siguiente SQ Separador de madera c/u MA-1 Alambre de atar No. 6 m. Entrega de Material __ / __ / __ Fecha ________________________ Nombre y firma del funcionario ICE que entrega ________________________ Nombre del Contratista o Representante que recibe Recibo Conforme Resumen Liquidación de Material __ / __ / __ Fecha ________________________ Nombre del Contratista o Representante que Entrega ________________________ Nombre del funcionario ICE que recibe Recibo Conforme Requisiciones Cantidad Número Instalaciones del mes Fecha Del ___/___/___ al ___/___/____ Período _________ Cantidad de instalaciones en ese período Para tal efecto se tomarán en cuenta la cantidad de material necesarios por tipo de instalación, conforme lo indicado en la lista: “Lista de Materiales Para Instalación de Acometidas”, por la cantidad de servicios ejecutados, con excepción del conductor de aluminio triplex, ACSR, cuya liquidación debe efectuarse en base a la cantidad real en metros de cada instalación de acometida, el cual debe ser verificado por el ICE, al efectuar la inspección para aprobación del servicio. Dicho informe debe hacer referencia como mínimo a lo siguiente: Cantidad de solicitudes de servicios eléctricos recibidas. Cantidad de solicitudes de servicios ejecutadas. Cantidad de solicitudes de servicios devueltas y justificaciones de devolución. Cantidad de solicitudes de servicios pendientes de ejecución a la fecha de corte del informe (último día trabajado de cada mes). Informe de la utilización de los materiales recibidos. Detalle de materiales no utilizados. El material excedente de la liquidación, se contabilizará como entregado para el mes siguiente. Al finalizar un periodo de contratación, se debe efectuar una liquidación total de materiales, por ese período, todo material faltante en dicha liquidación debe ser cobrado por el ICE al Contratista, a su precio de mercado a la fecha de liquidación. El Contratista debe disponer de tapas para medidor debidamente identificadas como de su propiedad, las cuales serán devueltas al Contratista a través del Administrador del Contrato, una vez aceptado el servicio. Se entiende que en el precio cotizado para la prestación del servicio, el Contratista debe considera en sus costos cualquier otro material que no esté contemplado en la “Lista de materiales entregados al Contratista por el ICE para la instalación acometidas”. 8. DIRECCION Y SUPERVISION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA El Contratista debe garantizar, que el técnico capacitado designado, dará capacitación permanente a los funcionarios que ejecutarán el servicio. El Contratista debe suministrar en forma permanente supervisión eficiente y capacitada para la ejecución del servicio. El Contratista debe asignar para cada frente de trabajo un supervisor capacitado, que de forma continua ejerza supervisión eficiente, oportuna y eficaz en la ejecución del servicio, tome medidas necesarias para la prevención de accidentes, garantice la seguridad en la ejecución de los trabajos, y vele que los funcionarios a su cargo cumplan con las normas de seguridad establecidas. 9. OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista debe disponer en el área geográfica en la que se esté prestando el servicio, de una Sede en la cual reciba las comunicaciones y documentación requerida para la prestación del servicio, así como para el almacenamiento y custodia de materiales; como mínimo debe disponer de Una persona encargada de enlace entre las Agencia del ICE y el Contratista. Área física donde permanezca la persona de enlace, con teléfono y fax disponible para una rápida comunicación. Sistema de comunicación entre la persona de enlace y las cuadrillas de ejecución del servicio. El Contratista, declara que toda la información derivada de las contrataciones es propiedad exclusiva del ICE y que la manejará de manera estrictamente confidencial, absteniéndose de hacer uso de la misma o de divulgarla a terceros. El ICE se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias en caso que el Contratista incumpla con esta condición. El Contratista debe retirar diariamente en la Agencia Eléctrica del ICE, las “Solicitudes de Servicio Eléctrico”, para su ejecución. El Contratista al final de la jornada diaria debe entregar en la Agencia Eléctrica del ICE, las “Solicitudes de Servicio Eléctrico” ejecutadas y aquellas que no se hayan podido ejecutar durante el día, detallando los inconvenientes para su no ejecución. Una vez realizada la instalación de la acometida, el Contratista, debe cubrir la base para la instalación del contador con una tapa plástica debidamente identificada como de su propiedad, la cual debe quedar asegurada mediante el aro sellador. El Contratista será el responsable directo, sin perjuicio para el ICE, por todos aquellos daños que por su causa, se produzcan a los bienes de los clientes ICE o a terceros, debido a instalaciones de acometidas de servicios eléctricos defectuosas o por la ejecución de trabajos en forma incorrecta. Si se ejecutan instalaciones de acometidas en forma defectuosa, ocasionando reclamos por deficiente suministro eléctrico o daños a los artefactos o equipos de los clientes, el Contratista debe indemnizar al cliente del ICE, por dichos daños ya sea con recursos propios o mediante la póliza de responsabilidad civil. En caso de trabajos deficientemente ejecutados, el Contratista tendrá la obligación de corregirlo el mismo día en que le sea comunicado por el Administrador el Contrato. El Contratista deberá garantizar un eficiente servicio al cliente del ICE, con capacidad de brindar información veraz relacionada con el objeto del servicio. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO 1. PROCEDIMIENTO 1.1. El ICE, mediante las Agencias de Servicios Eléctricos que se ubican en la zona, recibirán del cliente las solicitudes de servicio, estas solicitudes se recogerán en el formulario: “Solicitudes de Servicio Eléctrico” (formulario F-61-0044). El ICE procede a realizar la inspección a las instalaciones acondicionadas por los clientes, para el suministro del servicio respectivo y verificará que las mismas cumplan las normativa vigente por el ICE, así como los requisitos exigidos por ARESEP en sus normativa técnica. 1.2. Las solicitudes aprobadas que requieran la instalación de acometidas para servicios nuevos o traslado de servicios existentes, el ICE las entregará diariamente al Contratista en la Agencia de Servicios Eléctricos del lugar, o en caso de acuerdo conjunto por escrito, las remitirá diariamente al Contratista vía fax, el cual debe estar a disposición del ICE. las 24 horas del día. 1.3. Una vez remitidas las Solicitudes de Servicio Eléctrico al Contratista, éste tendrá el deber de ejecutar las instalaciones de las acometidas en un tiempo no mayor a dos días hábiles. El Contratista debe entregar al ICE, las Solicitudes de Servicio Eléctrico, a más tardar el día hábil siguiente al vencimiento de su periodo para ejecución. Para cada servicio el Contratista debe indicar la leyenda “instalado”, En caso de que no haya podido ejecutar el servicio por causas ajenas a él, debe indicar los inconvenientes encontrados en el sitio que le impidieron su ejecución. En este caso el ICE designará un inspector que efectuará una visita al sitio para evaluar los inconvenientes para su aceptación o rechazo. 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 2.1. Detalles técnicos. Los servicios a ejecutar mediante el presente concurso, deben cumplir con la normativa técnica vigente emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), contempladas en las normas siguientes: AR-NTACO. Instalación y equipamiento de acometidas eléctricas. AR-NTCON. Uso, funcionamiento y control de contadores de energía eléctrica. AR-NTCVS. Calidad de voltaje de suministro. AR-NTSDC. Prestación del servicio de distribución y comercialización. Además de la normativa interna detallada a continuación. 2.2. INSTALACIÓN DE LA BASE DEL MEDIDOR La base del medidor debe quedar instalada a una altura entre 1.75 a 2.00 metros del suelo. Debe quedar instalada al límite de la propiedad (casos especiales serán aprobados por excepción por el Administrador del Contrato). Las bases para contadores deben instalarse de manera que al colocarse el medidor, este quede bien aplomado y nivelado. En los postes del ICE no se instalarán mediciones a menos que sean de Máxima demanda o mediciones primarias. La instalación del medidor consiste básicamente en instalar el socket del medidor sujetándolo con dos tornillos tipo Philips, al fondo que es de madera. En el socket se conectarán los cables que el cliente ha instalado en la cuchilla y que alimentarán la misma, esta conexión se realizará en los bordes de la acometida, los cuales denominaremos como fases. El cable desnudo o neutro se compresionará con el neutro del cliente y con el bajante de la varilla para tierra. 2.3. CONEXIÓN DE ACOMETIDA AL INMUEBLE Se tienen tres maneras de sujetar la acometida en el inmueble: 2.3.1. Instalación al techo Para la instalación de una acometida al techo del inmueble, se utiliza un cohete, el cual está formado por un aislador de carrete y alambre galvanizado, los que permiten sujetar en la parte más alta del techo la acometida, por medio de un aislador de ojo con tornillo o por medio de un clavo de zinc. Este caso es cuando se requiere dar altura a la acometida, la cual debe tener un mínimo de 5,5 metros en el centro de la calle. Al conductor de la acometida no se le deben hacer quiebres o dobleces en escuadra, para evitar que los hilos del conductor se dañen. Para fijar la acometida en la pared del edificio o inmueble, si está expuesta, debe de hacerse con aislador de ojo, para fijar la acometida se toma únicamente el hilo neutro. 2.3.2. Instalación a través de una conduleta Para el presente caso se denomina conduleta a la estructura constituida por un tubo de metal, que sobresale por el techo del inmueble y tiene en el extremo superior la conduleta propiamente dicha. El tubo del bajante debe ser metálico, galvanizado (EMT) de una pieza, rígido con un diámetro de 32mm como mínimo. En el caso de que la conduleta sea instalada sobre el techo, la altura mínima sobre el mismo será de 1,5 metros Los cables que pasan por dentro de la conduleta deben ser instalados por el cliente, deben quedar libres para que el inspector o instalador pueda comprobar, que no se dará uso ilícito al servicio eléctrico. Las puntas que salen para conectar la acometida y el medidor deben ser de un largo de 30 cm mínimo en cada extremo, y tener como mínimo un calibre AWG No. 06 (cobre). 2.3.3. Instalación por medio de un poste de servicio El poste de servicio tiene como función principal dar la altura requerida a la acometida a conectar a los conductores de la red secundaria; como norma esta altura en cruce de calle no podrá ser menor a los 5,5 metros. Se colocará un alambre galvanizado con un aislador de carrete de manera tal que permita sujetar la acometida al poste de servicio. 2.4. CONEXIÓN DE ACOMETIDAS A LAS LINEAS ENERGIZADAS DEL ICE Una vez instaladas las conexiones al medidor y sujeta la acometida en el inmueble o poste de servicio, el Contratista debe conectar la acometida a las líneas energizadas de la Institución, para lo cual se presentan los casos siguientes: Conexión de acometida desde el secundario Conexión de acometida desde el poste 2.4.1. Conexión de acometidas desde el secundario Para conectar una acometida desde las líneas secundarias es necesario colocar un separador de líneas al cual se remata la acometida con el fin de que la tensión ejercida por los cables de la acometida no vaya a contraer peligrosamente las líneas del secundario. La amarra se debe realizar con cabos o retazos de conductor para acometida. 2.4.2. Conexión de acometidas desde el poste Para realizar la conexión del cable de acometida a un poste de distribución, debe colocarse un aislador de carrete aproximadamente a 15 centímetros por encima del neutro, el cual se utilizará para formar la amarra (cohete) al poste. El material para hacer la amarra debe ser preferiblemente retazos o cabos de conductor para acometida, en caso de no contar con dicho material, podrá utilizarse otro tipo de amarra con características similares al antes descrito. El conductor neutro de la acometida será el único sujetado por el remate preformado. E. CORTA Y RECONEXIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 1. ALCANCE Cada vez que el ICE, requiera contratar los servicios de mano de obra para la suspensión y reconexión de servicios eléctricos monofásicos y trifásicos, mediante el sistema Registro de Elegibles, valorará entre otras, si las necesidades y características del requerimiento como: zona geográfica y presupuesto, permiten a la institución, emplear esta modalidad de contratación. 2. OBJETO La contratación de este servicio, permite a la institución que personal técnico del ICE, se dedique a labores especializadas como: atención de quejas por alto consumo, asesoramiento para optimizar el uso de la energía eléctrica, labores de operación y mantenimiento del sistema de distribución eléctrica y alumbrado público, entre otras. 3. PRECIOS El Oferente debe suministrar los precios en forma unitaria para cada suspensión y para cada reconexión del servicio eléctrico que se pretenda contratar. Se entiende que, dentro de los precios cotizados están incluidos, además del servicio de mano de obra para la suspensión y reconexión del servicio a contratar, todos los costos directos e indirectos asociados a la presentación de la oferta, así como los que deba incurrir como Contratista, para realizar y entregar el servicio contratado a satisfacción del ICE. A manera de ejemplo se citan los siguientes: alimentación, transporte, seguros, impuestos, cargas sociales, utilidad, imprevistos y cualquier otro gasto. 4. FECHA DE INICIO Y TIEMPO PARA EJECUCION DEL SERVICIO 4.1. SUSPENSIONES El tiempo requerido por el ICE para la suspensión de cada servicio eléctrico, será el mismo día a partir de la entrega al Contratista, de la lista Lista de Suspensiones de Servicios Eléctricos” Notas: No 1: Las suspensiones del suministro eléctrico no se deben realizar los viernes ni los días que anteceden a un día feriado, ni antes de asueto. No 2: Las suspensiones del suministro eléctrico no se deben realizar en lugares dónde habite una persona enferma que requiera para su atención la continuidad del suministro de energía eléctrica, ejemplo: personas oxígeno-dependientes. En estos lugares, por lo general, los medidores mantienen un sello de seguridad color azul o verde. En estos casos el Contratista debe informar inmediatamente a la Agencia. No 3: Las suspensiones del suministro eléctrico no se deben realizar cuando el cliente demuestre que ha cancelado el recibo posterior al vencido. No 4: Los paquetes que contienen sellos de seguridad están numerados consecutivamente y agrupados por rangos, por tanto el Contratista debe agotar las existencias de un paquete antes de iniciar otro. 4.2. RECONEXIONES El tiempo requerido por el ICE para la reconexión de cada servicio eléctrico, será el mismo día a partir de la entrega al Contratista de la lista: Lista de Reconexiones de Servicios Eléctricos”. Nota: El tiempo disponible para reconectar un servicio eléctrico es de 24 horas a partir de que el cliente lo solicita. 5. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO Los concursos que promueva el ICE, para la suspensión y reconexión de los servicios eléctricos, indicarán los requerimientos por área geográfica. 6. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO: El pago de los servicios se realizará conforme al precio unitario contratado y a la cantidad de suspensiones y reconexiones de servicios eléctricos realizados. Los servicios realizados por el Contratista deben ser acordes con lo indicado por el ICE, en los Programas de Trabajo. 7. GARANTIA DEL SERVICIO El oferente por el hecho de presentar su oferta, garantiza que, de resultar adjudicatario, los servicios los brindará con personal capacitado y en estricto apego a las condiciones estipuladas en este concurso. Además, se compromete a cumplir con lo siguiente: a) Acatar las instrucciones emitidas por el Administrador del Contrato para garantizar la calidad en la ejecución del servicio objeto del contrato. b) Anotar en la lista de suspensiones y reconexiones, información clara y veraz de la situación con que queda cada uno de los servicios realizados, de manera que permita a la Administración conocer el estado de éstos. c) Acatar las normas de seguridad vigentes en el ICE; de manera que no se ponga en peligro la seguridad, tanto personal como material, de quienes lo ejecutan, de funcionarios del ICE, de clientes o de terceras personas. d) Asegurar al ICE que los Técnicos encargados de conducir los vehículos y/o motos que la empresa dispone para este tipo de actividad, cuenten con su respectiva Licencia de Conducir, la cuál debe ser otorgada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes – República de Costa Rica. Las licencias deben estar vigentes durante el periodo de Contratación y deben corresponder al tipo de vehículo a conducir. 8. NORMAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO: La empresa adjudicataria, debe garantizar calidad en la ejecución de los trabajos. Por lo anterior deben cumplir con lo siguiente: La suspensión y reconexión de servicios eléctricos para uso residencial y comercial objeto de este tipo de contratación, deben ajustarse a las Especificaciones Técnicas, detalladas en este Concurso y a las Normas vigentes establecidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en las siguientes notas técnicas. AR-NTACO. Instalación y equipamiento de acometidas eléctricas. AR-NTCON. Uso, funcionamiento y control de contadores de energía eléctrica. AR-NTCVS. Calidad de voltaje de suministro. AR-NTSDC. Prestación del servicio de distribución y comercialización. Las anteriores normas debe obtenerlas en las oficinas de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Sin menoscabo de lo indicado en las Normas y las señaladas en este Concurso, el Contratista, debe cumplir con las normas de seguridad aplicables a la institución, y suministrar al personal empleado el equipo de seguridad necesario, de manera que no se ponga en peligro la vida de operarios, de los clientes del ICE, ni de terceras personas. El contratista no podrá sacar de servicio transformadores, cortacircuitos o líneas eléctricas propiedad del ICE. El Contratista recibirá por parte del ICE: a) Listas de suspensiones aprobadas para su ejecución. b) Listas de reconexiones aprobadas para su ejecución. 8.1. SUSPENSIONES El Contratista debe realizar la suspensión del servicio eléctrico estando las líneas de media tensión (34.5 Kv) y baja tensión (por lo general 240v) del ICE energizadas, por lo que su trabajo debe ejecutarse aplicando las Normas de Seguridad para evitar accidentes, tanto a su personal como a terceras personas. La suspensión del servicio eléctrico se debe realizar Directamente desde el medidor, utilizando fundas aislantes. Nota: Cuando no haya fundas. El Contratista debe realizar la suspensión del servicio eléctrico retirando del medidor las líneas que van hacia la cuchilla. MATERIALES Para las suspensiones del servicio eléctrico, el ICE suplirá al contratista de los materiales, los cuales están estimadas en una suspensión típica. A continuación se detalla la lista: LISTA DE MATERIALES PARA SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Basados en una suspensión típica REFERENCIA MRO Nota: DESCRIPCION Funda aislante para desconexión de medidores Marchamo plástico con aro inoxidable, tipo candado para medición, color rojo CANTIDAD 2 1 Los tipos y cantidades reales de materiales a suministrar por suspensión y la cantidad proyectada a ejecutar en la semana, las definirá el Administrador del Contrato. 8.2. RECONEXIONES El Contratista debe realizar la reconexión del servicio eléctrico estando las líneas de media tensión (34.5 kv) y baja tensión (por lo general 240v) del ICE energizadas, por lo que su trabajo debe ejecutarse aplicando las Normas de Seguridad para evitar accidentes, tanto a su personal como a terceras personas. La reconexión del servicio eléctrico se debe realizar Directamente desde el medidor. Nota: La reconexión debe realizarse retirando las fundas aislantes del medidor o reinstalando las líneas que van de la cuchilla hacia el medidor. MATERIALES Para las reconexiones del servicio eléctrico el ICE suplirá al contratista de los materiales, los cuales están estimadas en una reconexión típica. A continuación se detalla la lista: LISTA DE MATERIALES PARA RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Basados en una reconexión típica REFERENCIA MAM Nota: DESCRIPCION Marchamo plástico con aro inoxidable, tipo candado para medición, color amarillo CANTIDAD 1 Los tipos y cantidades reales de materiales a suministrar por reconexión y la cantidad proyectada a ejecutar en la semana, las definirá el Administrador del Contrato. Las cantidades definitivas de materiales a suministrar, las determinarán y autorizará el Administrador del Contrato, por periodos semanales, con base a las cantidades de suspensiones y reconexiones a ejecutar en la semana. El Administrador de Contrato entregará al Contratista, los materiales, en la Agencia Eléctrica del ICE del lugar, mediante un formulario similar al: “Informe de materiales entregados al Contratista por el ICE para suspensiones y reconexiones de Servicios Eléctricos“, el cuál debe ser firmado por el Contratista como constancia de dicha entrega. En el mismo formulario debe firmar el Contratista la liquidación semanal del material. Para los sellos de seguridad, el Administrador de Contrato debe llevar un control ordenado de los paquetes entregados, por rangos de numeración. El Contratista será responsable, del manejo y custodia de todo el material que le sea entregado por el ICE. El Contratista debe presentar, (en los primeros dos días hábiles de cada semana) al Administrador del Contrato, un informe de la cantidad total de material recibido, instalado y recuperado (fundas) de esa semana, similar al formulario indicado a continuación: Informe de materiales entregados al Contratista por el ICE para suspensiones y reconexiones de Servicios Eléctricos Basados en una suspensión típica Referenc Descripción Unidades ia requerida s Fundas aislantes 2 nuevas para desconexión de medidores Fundas aislantes recuperadas para desconexión de medidores MRO Marchamo plástico con 1 aro inoxidable, tipo candado para medición, color rojo Basados en una reconexión típica Referenc Descripción Unidades ia requerida s MAM Marchamo plástico con 1 aro inoxidable, tipo candado para medición, color amarillo Suspensione s estimadas Entrega de material Saldo Entrega Total Inicial Suspensione s realizadas Material emplead o Diferenci a Reconexione s estimadas Entrega de material Saldo Entrega Total Inicial Reconexione s realizadas Material emplead o Diferenci a Control de sellos Paquete No. 1 2 3 Color Rango Fecha de entrega Material recuperado o desecho. Referenci Descripción Unidades a requeridas Fundas aislantes para desconexión de medidores 2 MRO Marchamo plástico con aro inoxidable, tipo candado 1 para medición, color rojo Reconexione s realizadas Referenci Descripción Unidades Suspensiones a requeridas realizadas MAM Marchamo plástico con aro inoxidable, tipo candado 1 para medición, color amarillo SEMANA DEL ____________________ AL__________________________ Entrega de Material __ / __ / __ Fecha ________________________ Nombre y firma del funcionario ICE que entrega ________________________ Nombre del Contratista o Representante que recibe Recibo Conforme Liquidación de Material __ / __ / __ Fecha ________________________ Nombre del Contratista o Representante que Entrega ________________________ Nombre del funcionario ICE que recibe Recibo Conforme Material recuperado En buen estado En mal estado - Material recuperado En buen estado - En mal estado Para tal efecto se tomará en cuenta la cantidad de material necesario por suspensión y por reconexión, conforme a lo indicado en las listas: “LISTA DE MATERIALES PARA SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS” y “LISTA DE MATERIALES PARA RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”, por la cantidad de servicios ejecutados. Dicho informe debe hacer referencia como mínimo a lo siguiente: Cantidad de suspensiones recibidas y realizadas Cantidad de suspensiones devueltas y justificaciones de devolución. Cantidad de reconexiones recibidas y realizadas. Cantidad de reconexiones devueltas y justificaciones de devolución. Informe de la utilización de los materiales recibidos. Detalle de materiales no utilizados. El Contratista debe presentar al Administrador de Contrato el material en mal estado, producto de las suspensiones y reconexiones realizadas en la semana, tales como sellos y fundas. El material excedente de la liquidación, se contabilizará como entregado semana siguiente. para la Todo material faltante en dicha liquidación debe ser cobrado por el ICE al Contratista, de conformidad con el precio de mercado a la fecha de liquidación. Se entiende que en el precio cotizado para la prestación del servicio, el Contratista debe considerar, cualquier otro material que no esté contemplado en las listas: “LISTA DE MATERIALES PARA SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS” y “LISTA DE MATERIALES PARA RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”. 9. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA El Contratista debe dar capacitación permanente a los funcionarios que efectuarán el servicio. El Contratista debe suministrar en forma permanente supervisión eficiente y capacitada para la ejecución del servicio. El Contratista debe asignar para cada zona Geográfica un supervisor capacitado, que de forma continua ejerza supervisión eficiente, oportuna y eficaz en la ejecución del servicio, tome medidas necesarias para la prevención de accidentes, garantice la seguridad en la ejecución de los trabajos, y vele para que los funcionarios a su cargo cumplan con las normas de seguridad establecidas. 10. OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista debe disponer en la zona en la que se esté prestando el servicio, de una Sede en la cual reciba las comunicaciones y documentación requerida para la 138 prestación del servicio, así como para el almacenamiento y custodia de materiales, como mínimo debe disponer de : Una persona encargada de enlace entre las Agencia del ICE y el Contratista. Área física donde permanezca la persona de enlace, con teléfono y fax disponible para una rápida comunicación. Sistema de comunicación entre la persona de enlace y las cuadrillas de ejecución del servicio. El Contratista, declara que toda la información derivada de las contrataciones es propiedad exclusiva del ICE y que la manejará de manera estrictamente confidencial, absteniéndose de hacer uso de la misma o de divulgarla a terceros. El ICE se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias en caso que el Contratista incumpla con esta condición. El Contratista debe retirar diariamente en el lugar designado por el Administrador del Contrato, la “Lista de suspensiones de servicios eléctricos” y la “Lista de reconexiones de servicios eléctricos”, para su ejecución. El contratista al final de la jornada diaria debe entregar al ICE: La “Lista de suspensiones de servicios eléctricos” indicando para cada servicio su estado: “suspensión” o detallar los inconvenientes para aquellos que no se hayan podido efectuar durante el día, y La “Lista de reconexiones de servicios eléctricos” indicando para cada servicio su estado: “reconexión”. El Contratista será el responsable directo, sin perjuicio para el ICE, por todos aquellos daños que por su causa se produzcan a los bienes de los clientes ICE o a terceros, debido a suspensiones o reconexiones de servicios eléctricos defectuosas o por la ejecución de trabajos en forma incorrecta. En caso de trabajos deficientemente ejecutados, el Contratista tendrá la obligación de corregirlo el mismo día en que le sea comunicado por el Administrador el Contrato. 11. PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS Y DE TERCEROS El Contratista tendrá la responsabilidad de la prevención de accidentes y de la seguridad en la ejecución del servicio. Debe exigir a todos sus empleados el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Si se ejecutan suspensiones y/o reconexiones de servicios eléctricos en forma defectuosa, ocasionando reclamos por deficiente suministro eléctrico o daños a los artefactos o equipos de los clientes, el Contratista debe indemnizar al cliente del ICE, por dichos daños ya sea con recursos propios o mediante la póliza de responsabilidad civil. 139 12. PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Para ubicar los servicios eléctricos del ICE, se emplean códigos numéricos; cada código se compone de doce dígitos y describe la ubicación geográfica del servicio eléctrico. Las dos modalidades de interpretación del código o número de localización, son las siguientes: 1Localización por cuadrante Se realiza de la siguiente manera: 1.1 Los primeros cuatro dígitos representan o corresponden al número de pueblo. Ejemplo: El número 0103, corresponde a Limón centro 1.2 Los siguientes tres dígitos corresponden al número de cuadrante o “manzana”. Se ordena de acuerdo con la ruta de recorrido para la toma de lecturas. Esta enumeración esta comprendida entre los dígitos: 001 hasta 699. Ubicación de los cuadrantes de un pueblo. CUADRANTE No. 001 CUADRANTE No. 002 CUADRANTE No. 003 1.3 Los siguientes tres números corresponden al número de cuenta: para interpretar este número se procede de la siguiente forma: 1.3.1 Cada uno de los costados del cuadrante se divide en 100 partes, el costado sur inicia en la esquina sureste y finaliza en la esquina suroeste: se enumera de 0 a 100 partes, el costado oeste inicia en la esquina suroeste y finaliza en la esquina noroeste: se enumera de 100 a 200 partes, el costado norte inicia en la esquina noroeste y finaliza en el esquina noreste, se enumera de 200 a 300 partes y el costado este inicia en la esquina noreste y finaliza en la esquina sureste: se enumera de 300 a 400 partes. División de las partes de un cuadrante. 200m 300m N O CUADRANTE045 E S 140 100m 0m -400m 1.4 Los últimos dígitos son ceros, son adicionales y no requieren interpretación. Ejemplo ilustrativo de una localización por cuadrante: LOCALIZACIÓN Nº 010304505000 Nº DE PUEBLO Nº DE CUADRANTE 0103 045 Nº DE CUENTA 050 DÍGITOS ADICIONALES 00 LOCALIZACIÓN: 010304505000 Pueblo: 0103 N 200 300 Cuadrante 045 100 000 - 400: Cuenta UBICACIÓN: 050 metros 2- Localización por línea de suministro eléctrico o por calle. El código o número de localización por línea de suministro eléctrico o por calle, se interpretan de la siguiente manera: 2.1 Los primeros cuatro dígitos corresponden al número de pueblo. 2.2 Los siguientes tres dígitos corresponden al número de línea de suministro eléctrico, el cual está asignado desde el número 700 hasta el 999. 2.3 Los siguientes tres dígitos corresponden al número de poste. 2.3.1 Si el servicio de energía eléctrica se suministra enfrente de un poste, se le asigna el número de dicho poste. 2.3.2 Si el servicio de energía eléctrica se suministra entre dos postes, el número que se asigna en la localización corresponde al poste con menor numeración. 141 2.4 Los últimos dos dígitos corresponden a la distancia entre el poste y la acometida del servicio eléctrico. Si el último dígito es par, el servicio eléctrico se encuentra a la derecha de la línea eléctrica. Si el número es impar el servicio eléctrico se encuentra a la izquierda de la línea eléctrica. A continuación se presentan dos ejemplos de localización, mediante esta metodología: Localización: 002374200122. Servicio eléctrico a la derecha de la línea Nº pueblo 0023 Nº línea eléctrica 742 Nº de poste 001 Distancia al último poste 22 Localización: 002374200101. Servicio eléctrico a la izquierda de la línea. Nº pueblo 0023 Nº línea eléctrica 742 Nº de poste 001 Distancia al último poste 01 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO 1- PROCEDIMIENTO PARA SUSPENSIONES 1.1 El ICE, mediante las Agencias de Servicios Eléctricos que se ubican en la zona, emitirán solicitudes de suspensión; las suspensiones se registrarán en una lista llamada: LISTA DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, o similar a la siguiente: 142 Las solicitudes aprobadas que requieran la suspensión del servicio eléctrico, el ICE las entregará diariamente al Contratista en la Agencia de Servicios Eléctricos del lugar, o en caso de acuerdo conjunto por escrito, las remitirá diariamente al Contratista, vía fax, el cual debe estar a disposición del ICE las 24 horas del día. 1.2 Una vez remitida la lista: “LISTA DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS" al Contratista, éste tendrá el compromiso de realizar las suspensiones antes del mediodía. El Contratista debe devolver al ICE, antes de las 2 p.m. del mismo día, la lista: “LISTA DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”, indicando para cada servicio realizado la leyenda: “suspendido” y para todas aquellas órdenes de servicio que por causas ajenas al él no se hayan podido ejecutar, los inconvenientes encontrados en el sitio que le impidieron su ejecución. En este caso el ICE designará un inspector que efectuará una visita al sitio para evaluar los inconvenientes para su aceptación o rechazo. 143 1.3 El Contratista no debe suspender los servicios eléctricos en lugares dónde habite una persona enferma que requiera para su atención la continuidad del suministro de energía eléctrica, ejemplo: personas oxígeno-dependientes. En estos lugares, por lo general, los medidores mantienen un sello de seguridad color azul o verde. En estos casos, el Contratista debe informar inmediatamente a la Agencia y anotar los inconvenientes en la lista: “LISTA DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”. El ICE designará un inspector que efectuará una visita al sitio para evaluar los inconvenientes para su aceptación o rechazo. 2- INFORMACIÓN AL CLIENTE. Antes de realizar la suspensión del servicio eléctrico, el Contratista debe informarle al cliente que el suministro de energía eléctrica se le suspenderá por morosidad, en la cancelación de sus recibos eléctricos. Si el cliente demuestra con documentos la cancelación del último recibo facturado el Contratista debe: Comprobar que la cancelación se haya realizado en uno de los recaudadores autorizados por el ICE, revisar fecha de cancelación, fecha de vencimiento, cantidad y monto. Anotar en la lista: “LISTA DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS” el nombre del Recaudador Autorizado, el número de recibo, fecha de cancelación, fecha de vencimiento y monto. Si el cliente no se encuentra en el lugar o no demuestra la cancelación del recibo el Contratista debe realizar la suspensión del servicio eléctrico. 3- SUSPENSIONES A. SUSPENSIÓN DESDE EL MEDIDOR CON FUNDAS. El Contratista debe realizar la suspensión del suministro eléctrico, de la siguiente manera: Desconectar interruptor del abonado Cortar el sello de seguridad color amarillo, anotar el número y recoger para su posterior entrega. Retirar aro de protección Retirar el medidor de la caja o base de conexión Colocar fundas aislantes sobre las patillas del medidor Colocar nuevamente el medidor Colocar aro de protección Colocar sello de seguridad de color rojo. Conectar interruptor del abonado 144 Anotar lectura de suspensión y número de consecutivo de sello instalado en la lista: “LISTA DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”. B. SUSPENSIÓN DESDE EL MEDIDOR SIN FUNDAS. En caso de que se agoten existencias de fundas aislantes, el Administrador de Contrato podrá autorizar al Contratista realizar suspensiones del servicio eléctrico, sin ellas, de la siguiente manera: Desconectar interruptor del abonado Cortar sello de seguridad color amarillo, anotar el número y recoger para su posterior entrega. Retirar aro de protección Retirar el medidor de la caja o base de conexión Retirar las líneas (brías) que van del medidor a la cuchilla del abonado Colocar nuevamente el medidor Colocar aro de protección Colocar sello de seguridad de color rojo Conectar interruptor del abonado Anotar lectura de suspensión y número de consecutivo de sello instalado en la lista “LISTA DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”. 4- RECONEXIONES. A. PROCEDIMIENTO PARA RECONEXIONES El ICE, mediante las Agencias de Servicios Eléctricos que se ubican en la zona, emitirán solicitudes de reconexión; las reconexiones se registrarán en una lista llamada: “LISTA DE RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”, similar a la que se presenta a continuación: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 145 Las solicitudes aprobadas que requieran la reconexión del servicio eléctrico, el ICE las remitirá diariamente al Contratista, o vía fax, el cual debe estar a disposición del ICE las 24 horas del día. Una vez remitida la “LISTA DE RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS” al Contratista, éste tendrá el compromiso de ejecutarlas el mismo día, después de la 1:00 p.m. o antes si no hay suspensiones pendientes de realizar. El Contratista debe devolver al ICE, antes de las 8:00 a.m. del día siguiente, la lista: “LISTA DE RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”, indicando para cada servicio realizado la leyenda: “reconectado”. B. INFORMACIÓN AL CLIENTE. Antes de realizar la reconexión del servicio eléctrico, el Contratista debe informar al cliente que el suministro de energía eléctrica se le reconectará. Si el cliente no se encuentra en el lugar el Contratista procederá a reconectar el servicio eléctrico. 146 Antes de proceder con la reconexión del servicio eléctrico, el Contratista debe verificar que el sello de seguridad se encuentra en buen estado y que la lectura que indica el medidor coincide con la lectura de suspensión. Si el sello de seguridad esta dañado o la lectura del medidor no coincide con la lectura de suspensión, el Contratista debe comunicar inmediatamente a la agencia la anomalía y no reconectará el servicio eléctrico. Si el sello de seguridad está en buen estado y la lectura coincide con la lectura de suspensión el Contratista procederá a la reconexión del servicio eléctrico, como se indica a continuación: C. RECONEXIÓN DESDE EL MEDIDOR CON FUNDAS El Contratista debe realizar la reconexión del suministro eléctrico, de la siguiente manera: Desconectar interruptor del abonado Corta el sello de seguridad color rojo, anotar el número y recoger para su posterior entrega. Retirar aro de protección Retirar el medidor de la caja o base de conexión Quitar fundas aislantes sobre las patillas del medidor para reutilizar o desechar, en este último caso, recoger para su posterior entrega. Colocar nuevamente el medidor Colocar aro de protección Colocar sello de seguridad de color amarillo Conectar interruptor del abonado Comprobar que el abonado queda reconectado Anotar lectura de reconexión y número de consecutivo de sello instalado en la lista: “LISTA DE RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”. D. RECONEXIÓN DESDE EL MEDIDOR SIN FUNDAS El Contratista debe realizar la reconexión del suministro eléctrico, de la siguiente manera: Desconectar interruptor del abonado Cortar sello de seguridad color rojo, anotar el número y recoger para su posterior entrega. Retirar aro de protección Retirar el medidor de la caja o base de conexión Instalar las líneas (brías) que van del medidor a la cuchilla del abonado Colocar nuevamente el medidor Colocar aro de protección Colocar sello de seguridad de color amarillo Conectar interruptor del abonado Comprobar que el abonado queda reconectado 147 Anotar lectura de reconexión y número de consecutivo de sello instalado en la lista:”LISTA DE RECONEXIONES DE SERVICIOS ELÉCTRICOS”. F. SERVICIO DE TRANSPORTE 1. PROPÓSITO Contratar servicios de transporte con o sin chofer, para el traslado de materiales, equipos, desechos y herramientas. 2. OBJETO DEL CONCURSO El objeto de este concurso es establecer los requisitos y condiciones especiales para la conformación y actualización de un Registro de Elegibles – Transportes, para la contratación de servicios de transporte en la UENSC, en forma complementaria a los recursos de transporte que tiene el ICE, Para los efectos de este Registro, a continuación se definen 16 tipos de automotores los cuales pueden ser referenciados por su número: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. TIPO ___________ ___ MODALIDAD Cuadraciclos, sextaciclos, cuadraciclos especiales 4x4 Rural 4x4 Rural 4x2 o tracción continua Pick-up con cajón Adrales cabina sencilla 4x2 Pick-up con cajón Adrales cabina sencilla 4x4 Camión de 2,5 toneladas con furgón y con sub-cabina Camión de 2,5 toneladas con furgón y pantógrafo Camión de 3.5 toneladas con furgón y pantógrafo Camión de 10 toneladas con furgón y pantógrafo Camión de 8 toneladas con plataforma y brazo hidráulico Tracto camión con quinta rueda y con semi-remolque tipo plataforma Camión 4 x 4 tipo “UNIMOQ” con brazo hidráulico Camión 4x4 con plataforma Tracto-camión con tráiler tipo plataforma y grúa para 10 toneladas Tracto-camión con Cowboy Camión de 3,5 toneladas con cajón tipo Adrales con capacidad de 24 m 3 CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO Se requiere contratar el servicio de transporte (incluye acarreo, carga y descarga) de materiales, equipos, herramientas y la recolección de desechos, producto del desrame de árboles en los circuitos de las Líneas de Distribución Eléctrica del ICE. Los servicios requeridos pueden clasificarse como: Tipo 1: Por viaje; corresponde a los servicios de entrega de bienes en un lugar definido o recolección de desechos. 148 Tipo 2: Temporal, corresponde a los servicios de traslado y permanencia del vehículo en el sitio de la obra durante el período de construcción de la obra o la recolección de desechos durante ese periodo. El contratista deberá cotizar el costo por viaje desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Los lugares, el tipo de carga, la cantidad y un kilometraje aproximado se indicarán en cada Invitación a cotizar. Para efectos de cotizar el servicio de recolección de desechos rigen complementariamente las especificaciones establecidas para el Registro de Elegibles, Control de Vegetación. 1. PRECIOS Debe cotizar por servicio completo indicando el costo por viaje para los servicios tipo 1 o por día para los servicios tipo 2 y, el costo total. En forma alternativa y dependiendo de la carga el ICE podrá solicitar cotizar en cualquiera de las siguientes modalidades: por kilómetro recorrido, peso transportado, horas de trabajo, pudiendo también solicitar una combinación de modalidades. 2. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN El ICE se reserva el derecho de entregar una cantidad menor de viajes que los descritos en la oferta de servicios, cuando por motivo de emergencia haya tenido que realizarlas por algún medio diferente a la contratación, sin que ello faculte al adjudicatario a cobrarlos. Asimismo, el ICE podrá adjudicar una cantidad mayor o menor de viajes que los establecidos en el cartel respectivo. 3. FORMA DE PAGO El pago del servicio será efectivo mediante depósito en cuenta bancaria (cuenta corriente o de ahorros), que deberá ser proporcionada al Área de Apoyo Administrativo de la Región donde se está ejecutando el servicio en el momento que se le notifique la adjudicación. Durante la ejecución de los contratos el ICE no reconocerá ningún pago adicional al precio pactado. Es requisito indispensable para la ejecución del servicio, la presentación de los siguientes documentos: a- Fotocopia de la póliza de Seguro de Riesgos del trabajo, del Instituto Nacional de Seguros (INS). b- Fotocopia de la planilla mensual presentada al INS, conteniendo los nombres de los empleados incluidos en la póliza de Riesgos del trabajo. 149 c- Fotocopia del recibo de pago al INS, por la respectiva póliza de Seguro de Riesgos Profesionales, donde indique el periodo cancelado para la vigencia de la misma. d- Fotocopia actualizada al mes en curso, de la planilla presentada a la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), donde aparezca el o los nombres de los empleados que realizan el servicio. e- Fotocopia del Recibo de cancelación a la C.C.S.S., que respalde la planilla presentada al ICE, solicitante en el punto “d” anterior. f- Fotocopia de la Orden Patronal extendida por la C.C.S.S., actualizada al mes vigente de los empleados que utilice el adjudicatario para cumplir con los servicios solicitados en el contrato. g- Fotocopia mensual de la colilla de pago que el adjudicatario debe entregar a cada empleado que utilice para realizar este servicio, donde claramente indique el salario total y los montos rebajados por las cargas sociales que debe cubrir el empleado, con el fin de de que el ICE pueda supervisar y exigir que el adjudicatario pague a sus empleados como mínimo, el salario mínimo por la ley fijado semestralmente por el Ministerio de Trabajo. La no-presentación de cualquiera de los documentos mencionados, faculta al ICE a retener los pagos en trámite y/o para dar por finalizado el contrato, previa comunicación al adjudicatario. 4. OTRAS RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El contratista debe reemplazar en un tiempo no mayor a una hora, el personal que por alguna razón justificada no se presente a laborar, o que por alguna emergencia personal tenga que hacer abandono de su labor. Solo se aceptarán cambios de personal asignado previa solicitud del ICE o por justificación del contratista. El contratista debe reemplazar en un tiempo no mayor a una hora el vehículo que sufra una avería o accidente durante el servicio. El vehículo de reemplazo debe tener iguales o mejores características al sustituido. La carga debe ser trasladada de un vehículo a otro de una forma segura; todos los gastos generados por estas operaciones deben ser asumidos por el contratista. El personal del contratista durante la permanencia en las instalaciones del ICE, estará sujeto a las normas disciplinarias que la institución mantiene dentro de sus instalaciones. El irrespeto de tales normas faculta al ICE para solicitar el retiro de dichas personas sin responsabilidad alguna para el Instituto. Las personas sustituidas por las razones expresadas no podrán ser reinstaladas por el contratista sin el consentimiento del Administrador del Contrato. Todos los gastos que genere la operación de los vehículos mientras estén en servicio de la Institución tales como: lubricantes, combustibles, llantas, reparaciones mecánicas, baterías, reparaciones para uso normal o averías causadas por 150 accidentes, seguros, derechos de circulación, multas por infracciones, peajes correrán por cuenta del transportista. Es responsabilidad del contratista cumplir con todas las disposiciones en materia de tránsito, entre ellas las de transporte de carga, condiciones de operación de los vehículos, márgenes de velocidad, etc. Dos (2) días hábiles antes de iniciar el servicio, el adjudicatario deberá presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos: a) b) c) d) e) Copia del derecho de circulación vigente Copia del título de propiedad del vehículo Copia de la revisión técnica vehicular Lista con los nombres de los conductores y número de cédula Copia de licencia de los conductores El contratista empleará únicamente personal que sea cuidadoso y competente. El personal empleado (conductor) debe contar con la licencia requerida y al día para el tipo de vehículo, así como cualquier otro documento exigido por Ley para la operación de los vehículos utilizados en el servicio contratado. El transportista no podrá ceder, negociar, vender en todo o en parte el contrato que se llegue a establecer. El ICE se reserva el derecho de realizar inspecciones en los automotores y suspender temporalmente el contrato de servicio a aquellas unidades que no se encuentren en óptima condición de operación; hasta tanto no se efectúen las correcciones que correspondan de manera que el servicio se brinde de una manera confiable y segura en apego a la reglamentación de tránsito vigente. El Contratista será responsable de los materiales, equipos y herramientas entregados por el ICE para ser transportados a los lugares convenidos y cuidará de que su transporte, manejo, y custodia sean llevados a cabo por él o sus trabajadores siguiendo las mejores prácticas y cuidados; por consiguiente, cualquier material, equipo o herramienta que se extravíe, dañe o deteriore, estando en su poder, deberá reponerlo por otro de idénticas características al suministrado por el ICE. Si el Contratista no pudiese reponer el material, equipo o herramienta faltante o dañada y esta situación pusiese en riesgo la conclusión oportuna de la obra, el Administrador de Contrato podrá autorizar su entrega en calidad de préstamo al Contratista, condicionado a que su devolución se efectúe a más tardar 5 días hábiles del préstamo. En caso de no efectuar dicha devolución en el plazo estipulado, el ICE le deducirá su valor de las facturas siguientes que deba pagarle. Si el monto deducido no alcanza a cubrir su valor, se le ejecutará la Garantía de Cumplimiento por el monto correspondiente, debiendo el Contratista reponerla a su valor inicial, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Para tal efecto, el valor del material a cobrarle al 151 Contratista será su costo actualizado indicado por el ICE, incluyendo impuestos aduanales, gastos de internamiento y gastos administrativos. En caso de pérdida o daño de los bienes ICE durante el período en que se brinda el servicio, el contratista debe indemnizar por el costo de reposición al ICE. El resarcimiento económico o reposición del bien debe hacerse efectivo en un plazo no mayor de 22 días hábiles a partir de la comunicación oficial del ICE. 5. SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS El contratista sujeto a la aprobación del ICE y en pleno cumplimiento de la ley aplicable, deberá por su cuenta obtener y mantener en vigencia durante la prestación del servicio las pólizas, emitidas por el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica (INS). Seguros durante la prestación del servicio. Para la prestación de los servicios el contratista deberá contar con las siguientes pólizas: a. Póliza de riesgos del trabajado que cubra a todo el personal empleado en la prestación del servicio. b. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: La póliza en cuestión debe cubrir los siguientes riesgos mínimos: COBERTURA A: Responsabilidad Civil por lesión o muerte de personas. Por persona: ¢45 000 000,00 Por accidente ¢100 000 000,00 COBERTURA C: Responsabilidad Civil por daños a la propiedad de terceros ¢45 000 000.00 Cuando el transporte corresponda a bienes propiedad del ICE, el contratista deberá tomar una Póliza de transporte de carga interno abierta por el monto y el periodo que se indicará en la invitación a ofertar. El contratista deberá entregar copia de las pólizas antes citadas, con vista del original, al Administrador del Contrato como mínimo, un día hábil antes de iniciar la ejecución del contrato. La primera quincena del año que inicie, el contratista deberá revalorizar el monto del seguro en la misma proporción que aumente el índice de precios que fije el Ministerio de Economía Industria y Comercio. No obstante, el ICE podrá fijar un monto distinto al que resulte del cálculo anterior. 152 Los seguros solicitados no son una limitación de la responsabilidad del contratista, ni el ICE asume responsabilidad alguna por señalar los montos. El ICE no reconocerá ningún pago adicional por el otorgamiento de estos seguros. 6. CONTROL DE PÉRDIDAS El contratista deberá acatar todas aquellas recomendaciones que el ICE le indique dirigidas a la reducción y control de riesgos, durante las labores desarrolladas. El ICE se reserva el derecho de revisar, cuando lo considere conveniente, a los empleados del contratista a la entrada o salida de las instalaciones. El acceso a las instalaciones de la Institución será definido por el ICE de acuerdo a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 153 CAPITULO III FORMATO PARA INVITACION A OFERTAR 154 CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICOS AMPARADOS AL REGISTRO DE ELEGIBLES PUBLICADO EN GACETA No ____ DE ____________ INVITACION A OFERTAR El Instituto Costarricense de Electricidad, que en lo sucesivo se denominará ICE, ente descentralizado y autónomo de la República de Costa Rica, domiciliado en San José y con cédula jurídica No. 4-000-042139-02, invita a participar en el concurso No_____________, par la adjudicación de : OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (ver especificaciones en documento adjunto)FINANCIAMIENTO: COMPROMISO PRESUPUESTARIO: APERTURA DE OFERTAS: El ICE recibirá ofertas a las _____ horas del día ____ de ________ de 20_ LUGAR DE RECEPCION DE OFERTAS: ________________________________ DEPENDENCIA USUARIA: ___________________________________________ VIGENCIA DE OFERTA: _____________________________________________ UNIDAD DE CONTRATACION: __________ CANTIDAD UNITARIA _________ PRECIO UNITARIO: __________ (_________________________________) PRECIO TOTAL: ____________ (______________________________________) IMPUESTOS QUE LE AFECTAN: _____________________________________ RENDIMIENTO ESTIMADO POR FRENTE DE TRABAJO_______________ CAPACIDAD DE TRABAJO: Para efectos de esta cotización el oferente deberá contar con _________ frentes de trabajo disponibles al ___ de ____________ LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: TIEMPO DE ENTREGA: _____________________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________________________ 155 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: si______ no_________ Vigencia ____________________ EL ICE RESOLVERA ESTE CONCURSO COMO MAXIMO EL_____________________ REQUISITOS OBLIGATORIOS: 1. DECLARACION JURADA DE QUE A LA FECHA DE LA APERTURA, LA INFORMACION QUE CONSTA EN EL REGISTRO DE ELEGIBLES NO HA SUFRIDO MODIFICACIONES. 2. DECLARACION JURADA DE FRENTES DE TRABAJO DISPONIBLES A LA FECHA INDICADA EN ESTA INVITACION. 3. CERTIFICACION DE LA C.C.S.S., DE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES. Las ofertas deben ser suscritas por la personal legalmente autorizada para hacerlo, indicando claramente la condición en que actúa. Los oferentes podrán ofrecer descuentos, que deberán ser considerados para la comparación de precios. 156