INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO "PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" Sr. Administrador del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Av. Leandro N. Alem 628- 11º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires La AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de auditor externo independiente, ha procedido a examinar los Estados Financieros del Proyecto denominado "PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" – Convenio de Préstamo BIRF Nº 4484-AR- por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, detallados en el apartado 1 siguiente. El organismo ejecutor del citado Proyecto es el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA). Tales Estados Financieros constituyen información preparada y emitida por el organismo ejecutor en orden a sus funciones exclusivas y son responsabilidad del mismo. Nuestra responsabilidad consiste en emitir un dictamen sobre dichos Estados Financieros, basado en nuestro examen de auditoría con el alcance que se indica en el apartado 2. 1 - ESTADOS FINANCIEROS OBJETO DE AUDITORÍA 1.1. Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/2006. 1.2. Estado de Inversiones del Proyecto al 31/12/2006. 1.3. Notas 1 a 5, que forman parte integrante de los mismos. 1 2 - ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y con las Guías y Términos de referencia para auditoría de Proyectos con financiamiento del BIRF, incluyendo dicho examen, las pruebas de los registros contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 3 – DICTAMEN En nuestra opinión, los Estados Financieros detallados en el apartado 1. presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre el efectivo recibido y desembolsos efectuados y las inversiones del Proyecto denominado "PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" –Convenio de Préstamo BIRF Nº 4484-AR- al 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BIRF. BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2007 INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” Sr. Administrador del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Av. Leandro N. Alem 628 -11° piso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 La AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el cumplimiento por parte del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), en su carácter de Organismo Ejecutor del "PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” durante el ejercicio 2006, de las cláusulas de carácter contable y financiero contempladas en el Convenio de Préstamo BIRF N° 4484-AR. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y con las Guías y Términos de referencia para auditoría de Proyectos con financiamiento del BIRF, incluyendo dicho examen, las pruebas de los registros contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. El cumplimiento dado por el Organismo Ejecutor a las cláusulas de carácter contablefinanciero, se indica a continuación: Artículo II Inciso El Préstamo Monto original del Préstamo (U$S 30.000.000) 2.01 Hasta el 31-12-2006 el monto desembolsado por el BIRF ascendió a la suma de U$S 20.347.969,87 Inciso Cuenta Especial 3 2.02 (b) Cumplida El ENOHSA mantuvo abierta en el Banco Nación Argentina la Cuenta Especial bajo el N° 286.737/7 para los fines del proyecto. Teniendo en cuenta que a partir del mes de julio de 2006 los pagos con fondos del programa se realizaron en forma directa por el BIRF al contratista, se procedió a cerrar con fecha 29 de setiembre de 2006 la cuenta especial (la fecha de cierre del Programa BIRF 4484-AR operó el 31 de julio de 2006). Al respecto, nos remitimos a nuestro informe sobre dicha cuenta que en forma separada se acompaña al presente. Inciso Fecha de Cierre 2.03 La fecha de cierre prevista originalmente para el 31-07-2002 fue prorrogada en base a sucesivas enmiendas al convenio de préstamo original hasta el 31 de julio de 2006, fecha en que operó el cierre del programa, otorgando el BIRF un período de gracia de hasta cuatro meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2006 para tramitar las solicitudes de desembolsos correspondientes a trabajos ejecutados hasta la fecha de cierre del programa. Mediante NOTA ENOHSA N 550/06 se requirió una prorroga especifica para la cobertura de los trabajos destinados a la obra “Reacondicionamiento del Sistema de Colectores Cloacales y el Reacondicionamiento de la Planta Depuradora San Felipe, Tucuman”, otorgando el BIRF un plazo excepcional hasta el 31 de marzo de 2007. Esta ultima obra y las 22 obras menores que el banco acordó reconocer como inversión previa, resultan las únicas que han de ser financiadas con los recursos del préstamo. Inciso Comisión del 1 % del monto del préstamo 2.04 Cumplida 4 Inciso Comisión de compromiso 2.05 Cumplida Las sumas por este concepto fueron giradas en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia Importe en U$S 15/01/06 17/01/06 22.478,22 15/07/06 17/07/06 18.387,24 Inciso Intereses 2.06 Cumplida Las sumas por este concepto fueron giradas en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia Importe en U$S 15/01/06 17/01/06 187.045,10 15/07/06 17/07/06 258.053,25 Inciso Amortización 2.08 Cumplida Las sumas por este concepto fueron giradas en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia Importe en U$S 15/01/06 17/01/06 1.500.000,00 15/07/06 17/07/06 1.500.000,00 Articulo III Ejecución del Proyecto Inciso Manual Operativo 3.03. Cumplida 5 Inciso Unidad de administración del proyecto 3.04 Cumplida Inciso Informes de Avance 3.05 (b) Cumplida Se constató que el ENOHSA presentó al BIRF los informes de avance al 3103-2006 y 30-09-2006. Inciso Acuerdos de Subpréstamo 3.07 Parcialmente Cumplida Con respecto al convenio de implementación con la Provincia de Misiones, cabe destacar los siguientes aspectos: Cláusula tercera: continúa pendiente de resolución el cumplimiento de la cláusula tercera vinculada al pago de las comisiones del aporte por parte de dicha Provincia. En base a la dispensa solicitada por la Provincia y al análisis de los distintos documentos suscriptos por las partes, el ENOHSA ha concedido sucesivas prórrogas a la mencionada Provincia para el pago de las mismas. A la fecha, por Expediente SOE397014/2006, se encuentra en trámite en la Secretaria de Obras Públicas un Acuerdo Marco, que establece entre sus Considerandos la implementación de un ¨Acuerdo Específico¨ que resuelva la modalidad de cumplimiento de los compromisos. El monto estimado de dichas comisiones es de aproximadamente U$S 480.000. Cláusula séptima: con relación a la cláusula séptima del referido convenio (condiciones previas al inicio de cada año económico), cabe 6 señalar que el concesionario no ha podido demostrar fehacientemente que cuente con los recursos financieros para realizar el aporte de contrapartida local, situación originada fundamentalmente en la falta de definición de la actualización tarifaria que se encuentra sujeta a la revisión del contrato de concesión por parte del Gobierno de la Provincia de Misiones. No obstante lo expuesto, las autoridades provinciales han solicitado expresamente la no suspensión de los desembolsos dado la importancia de la obra y el cumplimiento evidenciado por parte de la empresa concesionaria en la integración de la contrapartida local. La Asesoría Jurídica del ENOHSA ha dictaminado que corresponde verificar, antes de cada desembolso que se efectúe, la integración de la contrapartida local por parte del concesionario. No obstante ello, durante el ejercicio 2006 no se tuvo evidencia de la cancelación de la contraparte local, correspondiente al 25% de los certificados de obra desde el mes de febrero hasta el cierre del programa. Con posterioridad al cierre de ejercicio, IECSA S.A.-TECMA S.R.L.-UTE (la contratista) envió los recibos correspondientes a los certificados de febrero hasta julio de 2006 (emitidos entre el 26 de abril y el 3 de mayo de 2007) aplicando los descuentos por multas a la contrapartida local. Asimismo, cabe señalar que, por Nota Nro 0659, Servicios de Agua de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) comunica que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 49.1 Sección 3 Condiciones del Contrato se han aplicado multas a la contratista por incumplimiento de entregas parciales, deduciendo el importe de las mismas de la totalidad de la contrapartida local. El ENOHSA considera que la totalidad de la indemnización por daños y perjuicios debe ser aplicada y debe descontarse proporcionalmente en los porcentajes 75% y 25% de aporte 7 BIRF y local respectivamente. La Coordinación, en reiteradas oportunidades, solicitó a la Gerencia Técnica y Asesoria Jurídica emitir opinión urgente al respecto en virtud de que el programa cerraba el 31 de julio de 2006, no habiéndose obtenido respuesta alguna a la fecha. Ejecución de la obra: se verificaron atrasos en el ritmo de la obra con respecto al plan de trabajos vigente que imposibilitaron terminar la obra en la fecha acordada entre las partes (25-06-2006). Cabe señalar que el inicio de obra fue el 25 de abril de 2003, siendo el plazo original de 18 meses, ampliado posteriormente a 21, 30 y 38 meses, con final de obra previsto el 25 de junio de 2006. En consecuencia, no se llegó a utilizar el total de los fondos disponibles del Programa, cuya fecha de cierre era el 31-07-2006. Con fecha 10 de octubre de 2006 se firmó un acuerdo complementario entre ENOHSA y la SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de la provincia de Misiones a través del cual el ENOHSA, con fondos bajo su administración, financiará la ejecución de los trabajos faltantes correspondientes a la Obra “Expansión de los Servicios de Agua Potable y Cloacales de la Ciudad de Posadas” hasta la suma de pesos veintiún millones ($ 21.000.000,00). Devolución del Fondo de Reparo: con fecha 9 de junio 2006, por nota ENOHSA Nro 2119/06, se solicitó al Banco Mundial la autorización para que SAMSA pueda proceder a la devolución de las retenciones previstas en la Cláusula 48 de las Condiciones Generales del Contrato en forma fraccionada, conforme a cada una de las secciones en que han sido divididas las obras y en correspondencia con las recepciones provisorias y definitiva de cada una de dichas secciones, toda vez que 8 se encuentren en operación por parte de SAMSA. El Banco Mundial, con fecha 15 de junio de 2006, confirma la no objeción a lo solicitado por ENOHSA. Cabe señalar que la citada Cláusula 48 de las Condiciones Generales del Contrato establece la devolución de la mitad del fondo de reparo al contratista al terminarse la totalidad de las obras y la otra mitad al vencimiento del período de responsabilidad por defectos, como así también la posibilidad de sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista” al terminarse la totalidad de las obras, de la cual no se tuvo evidencia de su integración. Con fecha 20 de Octubre de 2006, la Provincia de Misiones, en lugar de SAMSA, remitió a ENOHSA Acta de Recepción Definitiva de las obras correspondientes al Sistema Cloacal y de Agua Potables ejecutadas hasta el 31 de julio y el 24 de octubre de 2006. En función de ello, el ENOHSA solicitó a la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones confeccionar los certificados de devolución de Fondo de Reparo retenidos hasta el 30 de noviembre de 2006 para ser presentados al Banco. Mediante recibo Nro 0001-00000181, se procedió a la devolución de la totalidad del fondo de reparo correspondiente al 75% del financiamiento BIRF y en mayo de 2007 IECSA S.A.-TECMA S.R.L. UTE, remitió el recibo Nro 0001-00000201 correspondiente a la cancelación del 25 % restante del fondo de reparo aplicando el descuento por multa. Redeterminaciones de Precios: el 27 de julio de 2006, se incorporó una nueva modificación al contrato, que tiene por objeto practicar una redeterminación de precios de los certificados correspondientes a enerojulio 2006 que surge de aplicar el factor de redeterminación de acuerdo con los índices para el periodo marzo 2005 a enero 2006 emitidos por el 9 Instituto Provincial de Estadísticas y Censos –IPEC- . En virtud de las actuaciones que constan en el expediente respecto a los atrasos de la obra y a las aplicaciones de las respectivas multas, se deberá tener en cuenta lo establecido en la “Metodología para la redeterminación de precios de Obras en contratos financiados por el BIRF, que expresa que no se practicarán redeterminaciones con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales. Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables a la Contratista, las obras que se construyan después de los plazos establecidos se pagarán sobre la base de precios correspondientes al mes en que deberían haberse ejecutado. Con respecto al convenio de implementación con la Provincia de Tucumán, cabe destacar los siguientes aspectos: Acuerdo Marco: con fecha 9 de julio de 2004 se subscribió entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios y la Provincia de Tucumán un acuerdo marco a través del cual la Nación se compromete a otorgar, a través del ENOHSA y mediante los programas PROMES y BIRF, fondos para la ejecución de obras de mejoramiento, optimización y rehabilitación en los servicios de agua potable y desagües cloacales en diversas localidades de la provincia. Enmienda al contrato de Préstamo: con fecha 5 de Octubre de 2005, (previa aprobación por Decreto Presidencial Nro. 633 del 14 de julio de 2005 que aprueba la Cuarta Enmienda al contrato de Préstamo BIRF 4484-AR, la cual autorizó el otorgamiento de Aportes no reintegrable a una empresa de Servicios Públicos de Agua Provincial o Municipal, una cooperativa y/o una empresa de servicio publico de agua), se firma el convenio de 10 implementación entre ENOHSA y la Sociedad Aguas de Tucumán, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, (SAT-SAPEM) a través del cual se otorga un aporte no reintegrable de hasta el equivalente al sesenta y cinco por ciento del costo total de las obras y hasta un máximo de once millones de dólares estadounidenses. Por Dictamen de la Asesoria Jurídica se ha indicado que dicho convenio cumple con las condiciones legales necesarias para su debida implementación. Cláusula tercera: se encuentra incumplida la cláusula tercera del convenio de implementación ENOHSA-SAT relacionado con el aporte de comisiones por parte del SAT–SAPEM, ya que en virtud de dicha cláusula corresponde que la SAT se haga cargo -con sus recursos- de la comisión inicial del préstamo y de la comisión para gastos administrativos y de supervisión de ENOHSA y comisión de compromiso. Se pudo constatar que se han efectuado los descuentos de comisión de compromiso correspondientes a las transferencias efectuadas para las 22 obras de Etapas I y II y para la obra de Colectores Cloacales y Planta San Felipe. La SAT adeuda la suma de u$s 110.000 en concepto de comisión inicial y u$s 40.000, aproximadamente, en concepto de gastos administrativos y de supervisón del ENOHSA por las transferencia efectuadas. Cláusula décimo tercera: la Coordinación ha solicitado en reiteradas notas a la SAT remitir el informe semestral de avance del proyecto al 30/09/06 (el cual debe contener un análisis de avance de los subproyectos) y de rendimiento conforme a las mediciones efectuadas según los indicadores de monitoreo que conforman los Requisitos de Elegibilidad listados en el Anexo B del presente convenio. La falta de envío de informes impide remitir documentación al BIRF en cumplimiento de las cláusulas contractuales del Acuerdo de Préstamo Nación-BIRF. Con fecha 8 de enero 11 de 2007 fue remitido al ENOHSA la documentación referente a los indicadores de monitoreo que conforman el mencionado Anexo. Al cierre del ejercicio, el último informe de Avance de Obra que ha sido remitido al ENOHSA es el correspondiente al mes de agosto, recibido el 17 de octubre de 2006. Cabe mencionar que la Coordinación ha solicitado en reiteradas notas que se enviaran los informes mensuales de Avance de Obra dentro de los 10 días siguientes al mes que correspondan los trabajos, sin haber obtenido respuesta acorde a lo solicitado. Con fecha 1° de marzo de 2007, se han recibidos los informes efectuados por la inspección de obra de la SAT correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2006. A la fecha, dicha documentación se encuentra desactualizada, por lo que se considera conveniente que se efectúen visitas e informes técnicos a efectos de contar con el estado de situación real. Según informe de la Coordinación e informes técnicos, al ritmo actual y teniendo en cuenta los significativos retrasos de la obra con respecto al plan de trabajos, la misma no podrá ser finalizada con los fondos del programa, (la fecha del cierre de la prorroga especial otorgada por el Banco para el financiamiento de la obra es el 31 de marzo de 2007), estimando que a la fecha de cierre solo se alcanzaría un 56% de avance de obra, siendo al mes de diciembre de 2006 del 39,43% cuando según el plan de trabajo debió haber alcanzado el 65.39%. Asimismo, por reiteradas notas, se ha solicitado a la SAT informar cuáles fueron los motivos que ocasionaron la importante disminución con respecto a la certificación prevista, cuáles han sido las medidas adoptadas al respecto y cuáles son las acciones tomadas a efectos de poder cumplir con 12 el ritmo necesario de la obra. Según los informes de las auditorias técnicas llevadas a cabo durante el mes de agosto de 2006, se recomendó a la Contratista realizar la ejecución de pruebas hidráulicas correspondientes, según consta en las Condiciones del Pliego Licitatorio, y la aplicación de multas por dicho incumplimiento en las certificaciones presentadas. A la fecha del presente informe no se tuvo evidencia de la aplicación de multas ni tampoco medidas que tiendan a normalizar la situación. Cláusula primera: con relación al aporte de Contrapartida local, cláusula primera, cabe mencionar que el recibo de pago a la contratista por el 25 %, correspondiente al Anticipo Financiero, fue cancelado el 23 de abril de 2007. Inciso 3.09 Plan para la futura Operación del Proyecto Dado que el programa operó hasta el 31 de julio de 2006 (excepto la prorroga especifica otorgada para las obras en la provincia de Tucumán), el Plan para la Futura Operación del Proyecto ETAPA 2 (APL2), que se debería remitir al Banco según consta en la preparación del proyecto, no fue implementado ya que no está prevista la continuidad del Programa a través de dicha etapa. Por lo tanto, no correspondería la elaboración del informe mencionado, según lo informado por ENOHSA. . Artículo IV Acuerdos financieros Inciso 4.01(a) y (b) (i) Cuentas y registros Cumplida 13 La información para la confección de estados financieros procede de un sistema contable que permite la identificación de las operaciones del Proyecto. Con respecto a la Cuenta Especial, nos remitimos a los comentarios vertidos en el Inciso 2.02 (b) del presente informe. Inciso Presentación de Estados financieros auditados. 4.01 (b) (ii) Cumplida Los estados financieros del Proyecto al 31-12-2005 fueron aprobados por el BIRF mediante Nota del 4 de octubre de 2006. Los estados financieros del ENOHSA fueron remitidos al Banco mediante Nota Nº 003/07 del 2 de Enero de 2007. Inciso Cuentas y Registros que reflejan los gastos 4.01 (c) (i) (iv) Nos remitimos a lo expresado en el inciso 4.01 (a) y (b) del presente artículo. Con respecto a las declaraciones de gastos, nos remitimos a nuestro informe sobre solicitudes de desembolsos, que en forma separada se acompaña al presente. Artículo VI Fecha de entrada en vigencia Inciso 6.01 Condiciones adicionales. 14 (a) Nos remitimos a los comentarios formulados en el inciso 3.03 del presente informe. (b) Cabe remitirse a los comentarios vertidos en el inciso 3.04 del presente informe. (c) y (d) La entidad cuenta con un registro de los marcos regulatorios de las provincias y de las empresas que cumplen con los requisitos de la presente cláusula. BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2007. INFORME DE AUDITORÍA SOBRE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO "PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" Sr. Administrador del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Av. Leandro N. Alem 628- 11° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires La AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el Estado de Solicitudes de Desembolsos correspondiente al Proyecto denominado "PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” -Convenio de Préstamo BIRF Nº 4484-AR- por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. El organismo ejecutor del citado Proyecto es el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA). El mencionado Estado constituye información preparada y emitida por el organismo ejecutor en orden a sus funciones exclusivas y es responsabilidad del mismo. 15 Nuestra responsabilidad consiste en emitir un dictamen sobre dicho Estado, basado en nuestro examen de auditoria con el alcance que se indica en el apartado 1 siguiente. 1- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria externa aprobadas por la Auditoria General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y con las Guías y Términos de referencia para auditoria de Proyectos con financiamiento del BIRF, incluyendo dicho examen, las pruebas de los registros contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 2- DICTAMEN En nuestra opinión, el Estado de Solicitudes de Desembolsos correspondiente al Proyecto denominado "PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” -Convenio de Préstamo BIRF Nº 4484-AR-, presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre las solicitudes de desembolsos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BIRF. BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2007 INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA CUENTA ESPECIAL DEL PROYECTO 16 “PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” Sr. Administrador del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Leandro N. Alem 628- 11º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires La AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el Estado de la Cuenta Especial abierta en el Banco Nación Argentina bajo el N° 286.737/7 correspondiente al Proyecto denominado “PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”Convenio de Préstamo BIRF Nº 4484-AR- al 31 de diciembre de 2006, de conformidad con lo establecido en el inciso 2.02 (b) de dicho convenio. El organismo ejecutor del citado Proyecto es el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA). El mencionado Estado constituye información preparada y emitida por el organismo ejecutor en orden a sus funciones exclusivas y es responsabilidad del mismo. Nuestra responsabilidad consiste en emitir un dictamen sobre dicho Estado, basado en nuestro examen de auditoría con el alcance que se indica en el apartado 1 siguiente. 1- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y con las Guías y Términos de referencia para auditoría de Proyectos con financiamiento del BIRF, incluyendo dicho examen, las pruebas de los 17 registros contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 2 – DICTAMEN En nuestra opinión, el Estado de la Cuenta Especial abierta en el Banco Nación Argentina bajo el N° 286.737/7 correspondiente al Convenio de Préstamo BIRF N° 4484-AR, presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la información sobre la Cuenta Especial del “PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” al 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con las políticas contables y los términos del convenio con el BIRF. BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2007 DECLARACION DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 4484/-AR BIRF (Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006) En virtud de los requerimientos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y las Guías y Términos de referencia para auditoría de Proyectos con financiamiento del BIRF, se detallan a 18 continuación los principales procedimientos de auditoría aplicados sobre bases selectivas. • Cotejo de las cifras expuestas en los estados financieros con los registros contables y documentación relacionada. • Revisión de los movimientos de la Cuenta Especial del Programa. • Test o pruebas de transacciones y comprobantes. • Verificaciones aritméticas. • Análisis de la naturaleza y elegibilidad de los desembolsos. • Otros procedimientos de control, en la medida que se los consideró necesarios de acuerdo con las circunstancias, adaptándolos a la naturaleza específica de la actividad auditada. El alcance de nuestro examen comprendió el 100 % de los fondos recibidos del BIRF durante el período comprendido entre el l-01-2006 y el 31-12-2006 y el 59,20 % de los pagos directos efectuados por el BIRF y las justificaciones presentadas durante dicho período: Cifras expresadas en dólares % Correspondiente Categoría de Inversión Justificado 2006 Muestra A.G.N. Incidencia del (1) Muestra Rubro analizada 4- Obra Posadas 4.841.891,75 2.381.336,51 49,42 % 49,18 % 4- Obras Tucumán 4.772.290,72 3.362.942,36 48,70 % 70,47 % 83.087,53 31.939,09 0,85% 38,44% 5-Obra Olavarría 19 6-Convenio AFERAS TOTALES 100.802,62 24.155,41 1,03% 23,96% 9.798.072,62 5.800.373,37 100,00% 59,20% (1) Incluye $ 4.803.914,16 de pagos directos efectuados por el BIRF. Debe destacarse que el examen practicado no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos referidos a irregularidades, desfalcos u otras anomalías similares. BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2007 INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLOACAL” Sr. Administrador del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Avda. Leandro N. Alem 628 –Piso 11° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20 La AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el cumplimiento por parte del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), en su carácter de Organismo Ejecutor del “PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CLOACAL” durante el ejercicio 2006, de las cláusulas de carácter contable y financiero contempladas en las distintas secciones de los Convenios de Préstamos BID N° 621/0C-AR y 855/SF-AR-BID y BIRF N° 3.281/AR. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y los requerimientos en materia de Políticas sobre Auditoría de Proyectos y Entidades (Documento AF-100) y Guía para la Preparación de Estados Financieros y Requisitos de Auditoría (Documento AF-300) del BID y las Guías y Términos de referencia para auditoría de Proyectos con financiamiento del BIRF, incluyendo dicho examen las pruebas de los registros contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. El cumplimiento dado por el Organismo Ejecutor a las cláusulas de carácter contablefinanciero se indica a continuación: 1) Con relación al Convenio de Préstamo N° 621/OC-AR-BID: Cláusula 3.01. Amortización Los pagos por este concepto fueron transferidos en las siguientes fechas: 21 Vencimiento Transferencia Moneda Cláusula 3.02 Importe 06/01/06 06/01/06 EUR 1.624.453,76 06/07/06 07/07/06 U$S 2.072.431,85 Intereses Los pagos por este concepto fueron transferidos en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia Moneda Importe 06/01/06 06/01/06 EUR 765.807,94 06/07/06 07/07/06 U$S 862.109,00 Cláusula En función a que la presente cláusula no exige la presentación al Banco de 6.11 informes anuales sobre seguimiento de tarifas, cabe destacar que el ejecutor sólo se limita a la verificación de la presentación de los estados contables – financieros por parte de los Subprestatarios. Con respecto a los ejercicios 2004 y 2005 hemos obtenido constancia de documentación presentada por los Subprestatarios hasta la fecha del presente informe según el siguiente detalle (10 sobre un total de 13, según informado): Subprestatario Memoria y Balance -Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Ltda Córdoba 30/06/04 y 30/06/05 -Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda Trelew 30/06/2005 -Cooperativa de Serv., Públicos Consumo y Vivienda Rawson Ltda. 30/05/05 y 30/05/06 -Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda 31/08/04 y 31/08/05 -Cooperativa. de Agua Potable y otros Serv. Públicos Rawson Ltda 31/12/2005 -Agua de los Andes Sociedad Anónima Jujuy 31/12/2005 -Servicios Municipal de Agua y Saneamiento 31/12/04 y 31/12/05 -Obras Sanitarias del Estado (OSSE) San Juan 31/12/04 y 31/12/05 -Aguas de Corrientes 30/06/04 y 30/06/05 22 -Municipalidad de San Martín de Los Andes Neuquen 31/12/04 y 31/12/05 2) Con relación al Convenio de Préstamo N° 855/SF-AR-BID: Cláusula 3.01 Amortización Los montos por este concepto fueron transferidos en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia Cláusula 3.02. 15/02/06 15/02/06 843.205,48 15/08/06 15/08/06 843.205,48 Intereses Los montos por este concepto fueron transferidos en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia Cláusula 6.11 $ Equivalentes U$S $ Equivalentes U$S 15/02/06 15/02/06 265.297.86 15/08/06 15/08/06 252.961.65 Tarifas Nos remitimos a los comentarios vertidos en la cláusula 6.11 del presente informe relativa al Contrato de Préstamo N° 621/OC-AR. 3) Con relación al Convenio de Préstamo BIRF N° 3.281/AR: Secciones Intereses 2.05, 2.06 Las sumas por este concepto fueron transferidas en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia 23 Importe U$S Secciones 2.07 15/05/06 15/05/06 151.982,31 15/11/06 15/11/06 129.478,37 Amortización Las sumas por este concepto fueron transferidas en las siguientes fechas: Vencimiento Transferencia En U$S 15/05/06 15/05/06 1.608.729,08 15/11/06 15/11/06 1.608.729,08 BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2007 INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES AL “PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ETAPAS III, IV, V y VI” Sr. Administrador del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO Avda. Leandro N. Alem 628-Piso 11° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires La AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en su carácter de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el cumplimiento por parte del ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA), en su carácter de Organismo Ejecutor del “PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ETAPAS III, IV, V y VI”, durante el ejercicio 2006, de las cláusulas de carácter contable y financiero contempladas en las distintas secciones de los Convenios de Préstamos BID Nros. 661/SF-AR, 83/IC-AR, 545/0C-AR y 857/OC-AR. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante Resolución N° 145/93, las cuales, en su conjunto, son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la 24 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y los requerimientos en materia de Políticas sobre Auditoría de Proyectos y Entidades (Documento AF-100) y Guía para la Preparación de Estados Financieros y Requisitos de Auditoría (Documento AF-300) del BID, incluyendo dicho examen las pruebas de los registros contables, documentación sustentatoria y demás procedimientos de auditoría que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. El cumplimiento dado por el Organismo Ejecutor a las cláusulas de carácter contable-financiero se indica a continuación: A) Préstamo 661/SF-AR Sección 2.01- Amortización Por dicho concepto se abonaron las siguientes cuotas: Cuota Vencimiento Moneda Importe Transferencia 33 16/03/06 $ Equivalentes a U$S 415.057,36 16/03/2006 34 16/09/06 $ Equivalentes a U$S 415.057,36 21/09/2006 Sección 2.02 - Intereses Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas: Cuota Vencimiento Moneda Importe Transferencia 33 16/03/06 $ Equivalentes a U$S 24.903,44 16/03/2006 34 16/09/06 $ Equivalentes a U$S 18.677,58 21/09/2006 Cláusula 6.05 - Tarifas Con relación al ejercicio 2005, no hemos obtenido constancia de presentación de información al BID relativa a la presente cláusula. No obstante, del relevamiento efectuado se destaca que el ENOHSA ha recolectado información parcial sobre tarifas y cobranzas de dicho ejercicio, que alcanzó al 22 % de las obras financiadas bajo las distintas operatorias surgiendo que, sobre el total de casos informados, el 32 % satisface la relación positiva de ingresos por tarifas sobre costos-gastos, de acuerdo al siguiente detalle: 25 Préstamo Nro. Total Obras a Informar Informadas Cumplen cláusula 545/OC-AR 88 17 6 661/SF-AR y 83/IC-AR 145 38 9 857/OC-AR 101 18 8 TOTALES 334 73 23 Con referencia al ejercicio 2006, cabe señalar que a la fecha del presente informe no se encuentra vencido el plazo de presentación de la información anual, que es el 30 de junio de 2007. B) Préstamo 83/IC-AR Cláusula 6.05 - Tarifas Nos remitimos a los comentarios vertidos en la cláusula 6.05 del Contrato de Préstamo 661/SF -AR del presente apartado. C) Préstamo 545/OC-AR Cláusula 3.01- Amortización Por dicho concepto se abonaron las siguientes cuotas: Cuota Vencimiento Moneda Importe Transferencia 22 18/05/06 JPY 191.962.234,00 18/05/2006 22 18/05/06 U$S 378.378,38 18/05/2006 23 18/11/06 EUR 1.202.938,40 20/11/2006 23 18/11/06 U$S 378.378,38 20/11/2006 Cláusula 3.02 - Intereses Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas: 26 Cuota Vencimiento Moneda 22 18/05/06 JPY U$S 120.085,89 626.267,60 20/11/2006 23 18/11/06 Importe Transferencia 96.733.944,00 18/05/2006 U$S 22 18/05/2006 23 114.446,50 18/11/06 18/05/06 EUR 20/11/2006 Cláusula 6.06 (b) y (c) - Tarifas Nos remitimos a los comentarios vertidos en la cláusula 6.05 del Contrato de Préstamo 661/SF-AR del presente apartado. D) Préstamo 857/OC-AR Cláusula 3.01- Amortización Por dicho concepto se abonaron las siguientes cuotas: Cuota Vencimiento Moneda Importe Transferencia 6 05/06/06 ARP 2.514.247,24 05/06/2006 6 05/06/06 U$S 5.110.235,92 05/06/2006 7 05/12/06 ARP 2.514.247,24 05/12/2006 7 05/12/06 CHF 6.791.534,01 05/12/2006 Cláusula 3.02 - Intereses Durante el período auditado se abonaron las siguientes cuotas: Cuota Vencimiento Moneda Importe Transferencia 6 05/06/06 ARP 952.796,38 05/06/2006 6 05/06/06 U$S 2.154.514,43 05/06/2006 7 05/12/06 ARP 907.608,81 05/12/2006 7 05/12/06 CHF 2.490.234,44 05/12/2006 27 Cláusula 6.06 (b) y (c) - Tarifas Nos remitimos a los comentarios vertidos en la cláusula 6.05 del Contrato de Préstamo 661/SF-AR del presente apartado. BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2007 28