Informe de Auditoría Verificar el cumplimiento de la aplicación de los fondos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica - Controles ejercidos por la Subsecretaría en la ejecución de las Obras. - Presa Embalse El Bolsón (Catamarca); Sistema de rompeolas Punta Mogotes (Mar del Plata); Reparación – Construcción de Defensas – Encauce y Puente Peatonal, sobre el Río San Antonio (Animaná-Salta); Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado (Buenos Aires). -AGNGerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Departamento de Control Sector Infraestructura Año 2015 1 Índice del Informe de Auditoría - Actuación AGN Nº 151/13 – 1 OBJETO DE AUDITORÍA 3 2 ALCANCE DEL EXAMEN 3 3 ACLARACIONES PREVIAS 4 3.1 ANTECEDENTES 3.1.1 FINALIDAD 3.1.2 RECURSOS DEL FIDEICOMISO 3.2 ENTES INTERVINIENTES 3.2.1 LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA (UCOFIN) 3.2.2 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) 3.2.3 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) 3.2.4 LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS (SSRH) 3.3 MUESTRA 3.4 CUPO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO NACIONAL – LEY N° 25.689 4 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 4 5 5 7 7 8 9 10 18 20 20 5 COMUNICACIÓN DEL INFORME 38 6 RECOMENDACIONES 39 7 CONCLUSIONES 40 8 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 41 9 FIRMA 41 ANEXO I – PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 42 ANEXO II 44 ANEXO III 45 ANEXO IV – DESCARGO DEL ORGANISMO 50 ANEXO V – ANÁLISIS DE LAS CONSIDERACIONES EFECTUADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 70 2 INFORME DE AUDITORÍA Al Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos Ing. Edgardo BORTOLOZZI Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156 la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con el objeto que se detalla en el Apartado 1. 1 Objeto de Auditoría Verificar el cumplimiento de la aplicación de los fondos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (FIH) - Controles ejercidos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) en la ejecución de las Obras. Período Auditado: 2/01/2008 al 31/12/2012. 2 Alcance del examen El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la Resolución N° 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso b) de la Ley N° 24.156, habiéndose practicado los procedimientos que se detallan en el Anexo I. Tareas de campo: Las tareas propias del objeto de examen han sido desarrolladas entre el 15 de mayo de 2013 y el 29 de agosto de 2014. 3 3 Aclaraciones previas 3.1 Antecedentes Norma de Creación del FIH: Decreto N° 1381 del 01-11-2001. Fecha de Contrato de Fideicomiso: 19-03-2002. Plazo: 30 años desde la fecha de Suscripción del Contrato. Fiduciante: Estado Nacional, en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al Fiduciario, con el destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento del contrato de fideicomiso respectivo. Fiduciario: Banco de la Nación Argentina (BNA). El FIH será administrado por el Fiduciario de los bienes que se transfieren en fideicomiso en los términos de la Ley 24.441 y su modificatoria, con el destino único e irrevocable que se establece en el Decreto, de conformidad con las instrucciones que le imparta el Ministerio de Infraestructura y Vivienda (MIV) y/o quien éste designe en su reemplazo1, y con las condiciones que se establezcan en el contrato de fideicomiso. Beneficiarios2: a) Los contratistas y/o encargados del proyecto de obras, mantenimiento y servicios de infraestructura en la medida y con el alcance que le sea comunicado por el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA por los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, comenzando por aquellas regiones que se encuentran en emergencia hídrica. b) Los concesionarios de dragado y mantenimiento de vías navegables por las compensaciones por disminuciones tarifarias. 1 2 Actualmente, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MinPlan). Según el Artículo 12 del Decreto Nº 1381/01. 4 c) Los organismos multilaterales de crédito o entidades financieras que ocurrieren al financiamiento de proyectos de infraestructura hídrica a ser pagados desde el FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA. d) Los tenedores de títulos de deuda y/o certificados de participación por las emisiones que el MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA decida efectuar de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y los prestadores de servicios relacionados con tales emisiones. 3.1.1 Finalidad Con respecto a la finalidad del FIH, los bienes fideicomitidos se destinarán3: a) Al pago de las acreencias que resulten titulares aquellos beneficiarios por la ejecución de obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, comenzando por aquellas regiones que se encuentran en emergencia hídrica. b) Al pago de las compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios de dragado y mantenimiento de vías navegables. c) Al pago de los intereses y amortizaciones de los títulos de deuda y/o certificados de participación emitidos por el fin establecido en el inciso a) precedente. d) Al pago de los intereses y amortizaciones de capital por el financiamiento que hubieren prestado entidades multilaterales de crédito y/o entidades financieras para la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica conforme a lo establecido en el artículo 1° del presente Decreto. e) A la constitución de la reserva de liquidez referida en el artículo 30 del presente Decreto. 3.1.2 Recursos del Fideicomiso El patrimonio del Fideicomiso está constituido por los Bienes fideicomitidos, los cuales son4: 3 Según Artículo 20 del Decreto 1381/01. 5 a) Los recursos provenientes de la Tasa de Infraestructura Hídrica; b) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los Bienes Fideicomitidos; c) Las contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinados al FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA; d) Los recursos que, en su caso, le asignen el ESTADO NACIONAL y/o las Provincias; e) Los ingresos provenientes de intereses y multas aplicadas a los responsables del ingreso de la Tasa de Infraestructura Hídrica. La Tasa de Infraestructura Hídrica Mediante el Decreto citado anteriormente, se establece para su aplicación en todo el Territorio Nacional, una tasa denominada Tasa de Infraestructura Hídrica, con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a las compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de vías navegables, en los términos del artículo 1º, Apartado II, Inciso c) de la Ley Nº 25.414, y de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, cuyo valor será de PESOS CERO COMA CERO CINCO CENTAVOS ($ 0,05), por cada litro transferido a título oneroso o gratuito, o importado, de nafta sin plomo hasta NOVENTA Y DOS (92) RON, nafta sin plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, nafta con plomo hasta NOVENTA Y DOS ( 92) RON y nafta con plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, y por cada metro cúbico de gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores, o cualquier otro combustible líquido que los sustituyan en el futuro. 4 Artículo 17 del Decreto 1381/01. 6 Adicionalmente, el Decreto de constitución del FIH expresa que los bienes fideicomitidos en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice. Posteriormente, y mediante la sanción de la Ley Nº 26.181 del 19 de diciembre de 2006, la Tasa referida precedentemente se transforma en un Impuesto de alcance nacional (Fondo Hídrico de Infraestructura)5. A tales fines, dispone que el impuesto de esta Ley integre los bienes fideicomitidos a que se refiere el Capítulo II del Título II del Decreto Nº 1381/01, en reemplazo de la Tasa de Infraestructura Hídrica la cual queda ratificada en su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.6 En este orden, el Artículo 7 de la misma establece que el Estado nacional garantiza la intangibilidad de los bienes que integran el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, así como la estabilidad e invariabilidad del impuesto, el que no constituye recurso presupuestario alguno, y solamente tendrá el destino que se le fija en el artículo 1º de la presente ley. Asimismo, la Ley incluyó, además, la posibilidad de financiar proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica. 3.2 Entes Intervinientes 3.2.1 La Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) Dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación7, la UCOFIN tiene dependencia directa del titular de dicha cartera, teniendo por objeto asistir al señor Ministro en la aplicación y afectación eficiente de los recursos de los fideicomisos 5 Dispone además que el impuesto establecido por el artículo 1º se calculará aplicando la alícuota del CINCO POR CIENTO (5%) cuando se trate de nafta sin plomo hasta NOVENTA Y DOS (92) RON, nafta sin plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, nafta con plomo hasta NOVENTA Y DOS (92) RON y nafta con plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, y del NUEVE POR CIENTO (9%) en el caso de gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores, sobre las bases imponibles definidas en el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 4º y en el artículo 10º, respectivamente, de la Ley 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. 6 Ratifica los Decretos Nº 1381/01, Nº 2236/02 y Nº 508/04. 7 Creada a través de la Resolución MIV Nº 531/2001. Luego, por Decreto 373/2002 la UCOFIN pasa al ámbito del Ministerio de Economía. 7 creados para promover la participación privada en el desarrollo de la infraestructura y deberá coordinar y supervisar las acciones de los entes intervinientes. Establece la norma, a su vez, que son también funciones de la UCOFIN, entre otras: realizar la planificación financiera del sistema e informar al señor Ministro acerca de los cupos de contratación en función de la disponibilidad de fondos; proponer la contratación de servicios, tareas de asesoramiento, consultorías, auditorías, mediciones de riesgo y demás contratos que sean necesarios para la gestión de la UCOFIN y de los fideicomisos; verificar el cumplimiento de las contraprestaciones; intervenir en la programación de las licitaciones con financiamiento de los fideicomisos; proponer modificaciones a los respectivos contratos de fideicomiso; requerir informes, evaluaciones y dictámenes de los distintos entes contratantes; mantener actualizado el soporte documental de las actividades de la UCOFIN y publicar en forma continua en Internet la información relevante sobre las actividades de la UCOFIN; proponer al señor Ministro modificaciones tendientes a la normalización de los instrumentos legales que intervienen en los procesos de selección y contratación de proyectos. 3.2.2 Banco de la Nación Argentina (BNA) A partir del Contrato de Fideicomiso suscripto entre el Estado Nacional (en calidad de fiduciante) y el BNA (en calidad de fiduciario), este último organismo se constituye como la entidad encargada de la administración del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones que le asigna el MECON (vg. Decretos 1381/01; 355/02; 357/02; y 373/02). Las obligaciones principales del Banco en relación a la operatoria del fideicomiso remiten a la rendición de cuentas al MECON, a través de la elaboración de distintos informes, a saber8: a) Informe mensual sobre la evolución de la inversiones realizadas en Activos Financieros Permitidos; b) Informe mensual sobre el Estado Patrimonial y Financiero del Fideicomiso Origen y Aplicación de los Fondos; c) Informe Anual sobre el Estado Patrimonial y Financiero del Fideicomiso Origen y Aplicación de los Fondos; 8 Contrato de Fideicomiso, artículo 29. 8 d) Detalle mensual de los ingresos y egresos. Adicionalmente, los informes del Fiduciario deberán contemplar un detalle de: a) La aplicación o ejecución de los activos fideicomitidos; b) Los intereses y otras rentas que hubieren devengado la inversión de dichos activos. Cabe aclarar que el Fiduciario limitará su responsabilidad a la percepción de los Activos Fideicomitidos, y a su aplicación conforme a lo previsto en el contrato. En ningún caso el fiduciario estará compelido a cumplir respecto de dichos activos ninguna obligación que no haya asumido expresamente en el contrato9. El Ministerio de Economía, por su parte, pondrá a disposición de los beneficiarios copia de los informes detallados en los párrafos precedentes. Por otra parte, la resolución MECON Nº 6/2008 establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas instruye al Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, para que proceda a la emisión de títulos de deuda y/o valores representativos de deuda y/o certificados de participación hasta un monto del Programa Global de $ 1.835.000.00010. 3.2.3 Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) La Tasa de Infraestructura Hídrica (Actual Fondo Hídrico de Infraestructura) tiene el mismo diseño del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) en cuanto a hecho imponible, sujeto responsable, alcance, etc. y también se rige por las disposiciones de la Ley 11.683 (t.o.1998 y sus modificatorias), estando su aplicación, percepción y fiscalización a cargo de la AFIP. El período fiscal de liquidación de la mencionada Tasa, será mensual y sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los responsables, excepto en el caso de operaciones de importación. Por otra parte, se faculta a la AFIP por medio del Decreto 1381/01, a establecer mecanismos o regímenes de anticipo sobre la mencionada Tasa. 9 Contrato de Fideicomiso, artículo 28. En los registros de la UCOFIN consta la colocación del Val. Rep. De Deuda por el monto mencionado. 10 9 Su recaudación deberá ser depositada en una cuenta creada por la AFIP en el BNA, cuyo único beneficiario será el FIH. La AFIP deberá instruir al BNA, para que diariamente transfiera los fondos depositados a las cuentas fiduciarias. 3.2.4 La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) Dependiente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del MinPlan, la Subsecretaría de Recursos Hídricos es la Autoridad Hídrica Nacional, y entre sus objetivos principales11, se destacan: Intervenir en el circuito operativo de seguimiento de las actividades inherentes al FIH, creado por el Decreto Nº 1381/2001; Evaluar y/o ejecutar los proyectos de infraestructura de obras hídricas, de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y periurbanas y avenamiento y protección de infraestructura en zonas rurales y periurbanas, en el marco de lo establecido en el Decreto Nº 1381/01, y de los convenios firmados con las Provincias; a financiarse mediante el FIH; Evaluar y/o ejecutar los proyectos de las obras de emergencia solicitadas por las Provincias, a financiarse con fondos provenientes de la Tasa de infraestructura hídrica. La SSRH se encuentra a su vez integrada por tres Direcciones Nacionales, según lo establece el mencionado Decreto, en relación a su estructura organizativa dentro de un primer nivel operativo12: - Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal (DNPHyCF); - Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas (DNPyOH) y - Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos (DNCyPRH) 11 12 Los cuales surgen del Decreto Nº 1142 del 28-11-2003. Responsabilidades y Acciones. Ver Anexo III 10 Tiene bajo su coordinación el “Plan Federal de Control de Inundaciones”, con el objetivo de ejecutar diversas obras de infraestructura hídrica en todas las jurisdicciones del país, desempeñando este Plan un rol integrador en las regiones en las que se producen transferencias hídricas interprovinciales. En estos casos el DNPHyCF Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Obras Públicas, celebra convenios para la ejecución de los proyectos que presentan las provincias, los que son evaluados respecto de su factibilidad y urgencia por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En determinadas ocasiones la Subsecretaría supervisa e inspecciona la ejecución de las obras en colaboración con las autoridades provinciales en lo que se denomina Obras por Convenios con Provincias que se llevan a cabo mediante convenios anuales; pero en otras oportunidades es la propia Subsecretaría la que lleva adelante la licitación y supervisión, generalmente de obras de gran envergadura situadas en áreas de emergencia hídrica, que se concretan a través de convenios particulares para cada obra. Todas estas obras se financian a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por Decreto Nº 1381/2001 y ratificado por Ley Nº 26.181, con la finalidad de desarrollar obras de infraestructura hídrica tales como canalizaciones, presas, defensas urbanas y obras de regulación. Interviene en la ejecución de distintos tipos de obras hídricas que en su mayoría tienen relación con el control de inundaciones, obras de saneamiento y grandes acueductos, y consisten en la construcción de protecciones de márgenes, espigones deflectores, aliviadores, presas, terraplenes de defensa, canales y obras de regulación, desagües pluviales rurales, urbanos y periurbanos; pero también ejecuta DNPyOH obras de abastecimiento y de aprovechamientos hidráulicos con destino a la agricultura y la ganadería, tales como la construcción de tomas, canales de riego, sistemas de bombeo y de distribución. Las obras en las que interviene esta Dirección Nacional se ejecutan con fondos provenientes del Presupuesto Nacional. Tiene a su cargo distintas funciones como la Coordinación de cuencas Interjurisdiccionales, Sistema Nacional de Información Hídrica, Calidad del Agua, Gestión de los Recursos Hídricos y Cultura del Agua, y al igual que en la Dirección Nacional citada en el párrafo anterior, los recursos para el desarrollo de sus tareas DNCyPRH provienen de fondos presupuestarios. Las obras y programas de estas dos últimas Direcciones se financian a través del Presupuesto Nacional con fondos asignados al Programa 19. El Programa 19 del Presupuesto Nacional persigue el aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos, siendo sus principales objetivos: asistir en la elaboración y ejecución de la Política Hídrica Nacional; elaborar y ejecutar acciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos internacionales y compartidos; participar en la gestión de cuencas y regiones hídricas interprovinciales; ejecutar la política nacional de prestación de los programas de abastecimiento de agua potable y evacuación de excretas, riego y drenaje y otros usos del recurso; participar en programas nacionales e internacionales de prevención y defensa contra inundaciones, aluviones y erosión hídrica; y coordinar investigaciones científicas y tecnológicas, atendiendo a los requerimientos de las distintas provincias y/o regiones. 11 3.2.4.1 Plan Federal de Control de Inundaciones “El programa que se financia con el FIH es el Plan Federal de Control de Inundaciones (PFCI). Dicho Plan fue planteado con el objetivo de ejecutar diversas obras de infraestructura hídrica en todas las jurisdicciones del país, las que permitieran disminuir la frecuencia de inundaciones, realizar un mejor manejo de los excedentes hídricos, proteger la infraestructura vial y ferroviaria, los centros urbanos y recuperar tierras anegadas para fines productivos”, según lo informara la SSRH13. 3.2.4.2 Modalidad de ejecución del PFCI Mediante dicha Nota la SSRH indica que “Para la ejecución del mencionado Plan se utilizaron 3 modalidades: a) Obras Licitadas por la SSRH (2003 a la actualidad): Las obras involucradas son licitadas y supervisadas por la SSRH, particularmente son obras de gran envergadura situadas en áreas con emergencias hídricas. b) Convenios Específicos con Provincias (2001 a la actualidad): En este caso las Provincias solicitan el financiamiento de obras de distinta envergadura. Se trata de obras cuya licitación es llevada a cabo por cada provincia y la supervisión es realizada por la SSRH. c) Convenios Únicos de Colaboración (CUC) (2009 a la actualidad): Durante el año 2009 se ha incursionado en un nuevo sistema que facilite la gestión de obras a través de Convenios Únicos de Colaboración (C.U.C.). Los C.U.C. tienen como fin agilizar los tiempos que incumben a la contratación previa a la realización de la obra. Por medio de estos Convenios se compromete la realización de obras de corto plazo -menor a un año-, aplicando un precio tope y destinadas a un fin socioeconómico y productivo.” Se puede concluir entonces que las obras se ejecutan mediante dos modalidades: a) Íntegramente dirigidas y controladas por el Estado Nacional a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos; 13 Por Nota SSRH EB Nº 970 de fecha 15-05-13. 12 b) Por Convenios: b.1) Con Provincias b.2) CUC El detalle del total de las Obras llevadas adelante con los fondos del FIH (desde su constitución hasta el cierre de tareas de campo), distinguiendo las dos modalidades, es el siguiente: Total Obras Licitadas por la SSRH Obras por Convenios 47 407 Monto $ $ Monto Promedio por Obra 3.834.890.305 $ 5.210.925.870 $ 81.593.411 12.803.258 Fuente: Listados aportados por la SSRH 3.2.4.3 Procesos de Control Consultada la SSRH para que describa los distintos procesos de control de gestión y financieros implementados por esa Subsecretaría en relación a la inspección, supervisión, fiscalización, control de marcha de obra, certificación y redeterminación de precios, manifiesta14 que “En cuanto a los distintos procesos de control de gestión de las obras financiadas con el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, es necesario realizar una distinción entre las obras licitadas y ejecutadas por la Subsecretaría y las que licitan y ejecutan las jurisdicciones locales, ya sean provincias o municipios mediante la celebración de convenios. En ambos casos se emiten certificados de obra y el Banco de la Nación Argentina por orden de UCOFIN los abona directamente a los Contratistas que son los Beneficiarios del Fideicomiso. En el primer caso de las obras donde el Comitente es la Nación, los certificados los emite la Subsecretaría de Recursos Hídricos, verificados por la Supervisión de la SSRH y provistos por la Inspección de obra, en cabeza de una firma consultora. 14 A través de Memo Nº 975 de fecha 25/07/13. 13 La Inspección deberá estar presente en obra el 100% del tiempo en que se desarrolla la misma. El Inspector se comunica con el Contratista, a través de Órdenes de Servicio y el Contratista con la Inspección, a través de Pedidos de Empresa. La Supervisión se comunica con la Inspección por Órdenes de Servicio y la Inspección con la Supervisión por medio de Pedidos de Empresa, utilizando en todos los casos los libros abiertos a tal efecto. Si la Inspección es un agente propio no será necesario abrir Libros de comunicaciones con la Supervisión. Una vez emitido el certificado, la DNPyOH, a través del agente designado como Supervisor, y que también sigue permanentemente el avance de obra in situ, puede formular observaciones y una vez satisfechas, o si no las hubiere, conformará el certificado de obra. La Supervisión verifica los cálculos, el cumplimiento del cronograma, el Plan de Gestión Ambiental y de Seguridad del Trabajo e Higiene, pero también el cumplimiento del Proyecto desde el punto de vista técnico y realiza los informes correspondientes. Cuando el certificado se halla en condiciones lo conforman, además de la Supervisión, la DNPyOH, la DNPHyCF que hace registro y verificación de existencia de fondos según la planificación financiera de la obra y por último el Señor Subsecretario de Recursos Hídricos. Los mismos fueron firmados anteriormente por la Inspección y el Representante Técnico de la Empresa. A los efectos del pago se abrirá un Expediente que contendrá el Certificado de obra, toda la documentación exigida por UCOFIN que se halla descripta en el Anexo 11 A) del Proyecto de Reglamento y un informe de la Supervisión. Una vez firmado por el Señor Subsecretario de Recursos Hídricos el Expediente deberá pasar por la Dirección de Presupuesto, que anota las retenciones y si hubo cesiones, por UCOFIN que da la orden de pago al BANCO NACION ARGENTINA y finalmente es éste que realiza el pago y devuelve el Expediente informando el pago a la DNPyOH y ésta lo archiva. En el segundo caso donde el Comitente sea la Provincia o el Municipio, existen las siguientes diferencias. La Inspección es local y el Comitente notifica a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, previo el inicio de las obras el equipo que la integrará. Todas las comunicaciones con la Supervisión y de ésta con la Inspección se realizan a través de la Provincia/Municipio con la DNPyOH. La supervisión designada por la Subsecretaría de 14 Recursos Hídricos, que generalmente supervisa un conjunto de obras dentro de una región, revisa los cálculos de los certificados emitidos por el Comitente, el cumplimiento del cronograma y visita periódicamente las obras para llevar un control in situ. Es decir controla el avance de las obras a fin del financiamiento de las mismas, pero como surge de lo expuesto existe una diferencia cualitativa y cuantitativa respecto del caso reseñado anteriormente. Tanto los certificados como la documentación que debe presentar el Contratista para el pago serán remitidas a la DNPyOH a través del Comitente. Los certificados deben estar suscriptos y conformados por las mismas autoridades y agentes personas que las anteriormente descriptas, pero además por la autoridad provincial o municipal correspondiente y los Expedientes de pago seguirán por el mismo circuito. En ambos casos descriptos a los Expedientes se debe agregar un informe del Supervisor respectivo…” 3.2.4.3.1 Reglamento Interno – Manuales Se solicitó al Ente auditado copia de su reglamento interno, copia autenticada de los manuales de Misiones y Funciones elaborados por esa SSRH, descripción de los sistemas de control interno implementados y manuales de procedimientos de la misma (con sus respectivos actos administrativos de aprobación). La SSRH responde 15: “La Subsecretaría elaboró originalmente dos Reglamentos, a saber: Reglamento Particular de Tramitación de Expedientes cuya fuente de financiamiento es el Presupuesto Nacional (Expte. S01:205156/2008) y el Reglamento Particular de Tramitación de expedientes cuya fuente de financiamiento es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Expte. S01: 205202/2008). Posteriormente, a efectos de completar, actualizar, simplificar y optimizar los citados Reglamentos, la Subsecretaría se abocó a la elaboración de un único documento denominado: “Pautas de Gestión Particulares para el Financiamiento y Desarrollo de Obras Hidráulicas” que reemplazó a los mismos, el cual contempló los requisitos básicos que deben contener los expedientes, como así también las diferentes etapas del circuito 15 Mediante Nota SSRH EB Nº 970 del 15/05/13. 15 administrativo por las que atraviesan las actuaciones. Estas pautas fueron implementadas por el Memo SSRH Nº 259/2012, cuya copia autenticada se acompaña. La tramitación corre por Expte. S01: 417969/2011. Se acompaña, asimismo, copia autenticada del Expediente, conteniendo el Reglamento citado”. El citado instrumento contiene: Modelo de Nota solicitando financiamiento; Guía de presentación de proyectos; Instructivo para la evaluación de proyectos a los fines de financiación; Modelo de informe técnico solicitud de financiamiento; Modelo de C.U.C; Controles previos a la aprobación/ratificación del Convenio; Instructivo para certificados de acopio; Modelo de informe técnico supervisor (para ser presentado con cada certificado); Documentación a ser incluida en expedientes de redeterminación de precios; Guía para el proceso del supervisor; Documentación a presentar para viabilizar el pago para financiamiento por fondo hídrico y para transferencias presupuestarias; Modelo de C.U.C complementario. Por otra parte, se requirió el régimen sancionatorio vigente para las obras llevadas adelante con fondos del FIH. La Subsecretaría manifiesta16 que: “El régimen sancionatorio de las obras realizadas por la autoridad nacional y que por dicha razón el Comitente es el Estado Nacional, surge de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 complementada por los Pliegos de Condiciones Legales y Complementarias de cada obra, y se basa en la aplicación de multas por incumplimientos. Se han dispuesto multas en las obras: “CANALIZACIÓN DE CAÑADA DE LAS HORQUETAS SUBREGIÓN A.1ETAPA II-TRAMO II” y “CANALIZACIÓN DE LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS – SUBREGIÓN A.1 ETAPA II –TRAMO III” y además, se han rescindido algunos contratos por culpa del Contratista. En cuanto a las obras en que el Comitente es una Provincia o Municipio, son éstos los que tienen el poder sancionatorio respecto de las empresas contratistas. Por otro lado en este caso, como no se le transfiere suma alguna a dichas jurisdicciones, sino que es el Banco de la Nación Argentina que les paga directamente a los beneficiarios (contratistas), si existiesen multas ya estarían descontadas de los certificados de obra…” 16 Por Nota DNPOH Nº 1285/2014. 16 3.2.4.4 Sistema de Gestión de Obras (GSOP) Según lo informado por el Auditado17: “La Subsecretaría de Recursos Hídricos dispone sectorialmente de un sistema de gestión de obras perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas denominado GSOP. La Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal es la administradora de la base de datos integral donde se registra para cada obra toda la información provista por las Direcciones Nacionales ejecutoras de la Subsecretaría. La misma se refiere a los aportes de los datos básicos, como así de todas las novedades que se van produciendo en el proceso de ejecución de las obras, como ser los indicadores socioeconómico, coordenadas del sistema de información geográfica, los certificados, las actas y resoluciones, sus aprobaciones y actualizaciones. Por último, los sistemas informáticos que la Secretaría de Obras Públicas y sus jurisdicciones dependientes utiliza para funciones de registro y seguimiento de los convenios contraídos con jurisdicciones provinciales, municipales y otros entes, son desarrollados y mantenidos por la Dirección de Informática de MINPLAN y reciben periódicas intervenciones de la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Auditoría de Sistemas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal).” 3.2.4.5 Ingresos y Egresos del FIH El detalle de los ingresos y egresos anuales totales del Fondo Hídrico, durante el período auditado, es el siguiente18: 2008 2009 2010 2011 2012 Totales 17 18 Ingresos 485.167.071,55 547.039.873,61 1.679.482.187,26 1.746.664.067,91 1.178.779.373,56 5.637.132.573,89 Egresos + Gastos 573.849.764,25 694.713.808,10 870.566.076,42 1.450.621.912,22 1.486.492.769,37 5.076.244.330,36 Por Memo conjunto de la DNPOH Nº 1545 y de la DNPHyCF Nº 163 del 13-11-2013. Fuente: Página Web de UCOFIN. 17 3.3 Muestra La Subsecretaría de Recursos Hídricos presentó, a pedido del grupo auditor, el detalle del total de las Obras llevadas adelante con los fondos del FIH (454 Obras –Desde su creación-), representando una inversión de $ 9.045.816.175,39. Es importante distinguir las dos modalidades de ejecución de obras: Obras licitadas y ejecutadas por la Subsecretaría (47 Obras), representando una inversión de $ 3.834.890.305,20 (42,39% del monto total); Obras que licitan y ejecutan las jurisdicciones locales, ya sean provincias o municipios mediante la celebración de convenios (407 Obras), representando una inversión de $ 5.210.925.870,19 (57,6% del monto total). Del total de las obras mencionadas se seleccionaron 15 (2 ejecutadas por la SSRH y 13 por Convenio)19 para el relevamiento y análisis de los expedientes correspondientes 19 Se incluyeron 3 obras cuya etapa de ejecución es “terminada”. 18 (que representan una inversión de $ 1.830.706.742.17, es decir, un 20,24% de la inversión total. A los efectos de la realización de verificaciones “in situ” se priorizaron 5 de las 15 obras analizadas, por un total de inversión de $ 922.526.974,31. Ubicación (Provincia, Nro. Departamento, Localidad) Obra Buenos Aires, General Pueyrredón, Punta Mogotes (MdP) Salta, Animaná Buenos Aires, Berisso Catamarca Buenos Aires, San Miguel del Monte BUE181 SAL094 BUE157 CAT011 BUE195 Nombre Obra Convenio Cudap Sistema de rompeolas aislados al sur de PUNTA MOGOTES. ACU-SO1: Partido de General Pueyrredón (CUC N° 170) 212972/2006 Reparación construcción de defensas encauce y puente ACU-SO1: peatonal sobre río San Antonio (CUC N°92) 72797/2007 Terraplén Costero de Defensa del Casco Urbano de la Ciudad de EXP-S01: Berisso (CUC Nº 176) 383368/2009 Presa embalse El Bolsón sobre el Río Albigasta y Obras ACU-SO1: Complementarias 332769/2007 Adecuación de la sección del cauce del Río Salado – III Tramo – ACU-S01: Sector Inferior – III Etapa, en San Miguel del Monte 372958/2010 Se aplicaron, a su vez, para la selección de la muestra, la combinación de varios criterios, a saber: * Significatividad económica. * Desfasaje entre avance físico y avance financiero. * Grado de avance de la obra. * Zona geográfica del país (Norte – Sur – Este – Oeste). * Modalidad de ejecución de la obra (Subsecretaría/CUC). 19 3.4 Cupo de personal con discapacidad en el Estado Nacional – Ley N° 25.689 Como parte del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados20 se dictó la ley N° 25.689 la que establece en su Art. 1 que “El Estado Nacional – entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”. 4 Comentarios y Observaciones Control - Gestión 4.1 No se evidenció la existencia de criterios y parámetros específicos que permitieran determinar prioridades para la selección y posterior ejecución de las obras. En relación a las finalidades específicas a las que el FIH debe su creación y esencia, cabe señalar que esta Auditoría no pudo constatar que la SSRH haya desarrollado una planificación integral-sustentable de proyectos de infraestructura hídrica, que atiendan de manera ágil, oportuna y eficiente las necesidades y urgencias que acontezcan en materia hídrica. El grupo auditor efectuó dos requerimientos21, consultando acerca de los criterios utilizados por la SSRH para determinar el orden de prioridad/urgencia para la selección de 20 Se entiende por “discapacitado” según la Ley N° 22.431 “a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”. Asimismo se establece que es el Ministerio de Salud el que puede expedir el denominado Certificado único de Discapacidad el cual acreditara la misma en todo el territorio nacional, además de los emitidos por las provincias adheridas a la Ley N° 24901”. 21 Por Nota AGN N° 45/13 CSERyEPSP del 23/04/13, punto 5; y Nota Interna de reiteración N°1, del 15/07/13 punto 2. 20 obras a ejecutar. La respuesta22, para ambos casos, hizo referencia exclusiva al “Plan Estratégico Territorial – Argentina en el Bicentenario” (PET)23. En referencia al citado Plan, la SSRH, afirma que gran parte de los proyectos ejecutados, en ejecución, y en cartera de la SSRH, conforman el listado de las obras estratégicas incluidas en el Plan Estratégico (PET 2011, libro 2 Avance II, pág. 82). Por otra parte, la citada Nota agrega en su párrafo segundo que “…Asimismo, en el punto 4 del Capítulo III, del libro 1, del Avance 2 del referido Plan, se realizan previsiones relacionadas con la articulación entre la reducción del riesgo de desastres y la planificación del territorio, el contexto del riesgo en la Argentina, y la articulación entre la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en la planificación del territorio…”. La respuesta suministrada por la SSRH, además de resultar imprecisa, no evidencia la existencia de un criterio de selección, tendiente a establecer un orden de prioridades, ponderando y jerarquizando las obras en relación a su necesidad, obstaculizando una aplicación eficiente de los recursos. Independientemente de lo expuesto, no se desprende del PET, ni fueron puestos a disposición, otros instrumentos específicos de parte de la SOP o de la SSRH en donde se expongan planes de acción en relación a las obras a ejecutar, y la planificación operativa correspondiente. El citado Documento trata, principalmente, de un diagnóstico integral en materia de infraestructura a nivel nacional, que toma en cuenta las zonas vulnerables y expone la planificación de obras de distinta índole (entre las que se encuentran obras hídricas). No se evidencian instrumentos vinculantes entre dicho Plan y un orden establecido de obras a ejecutar, plazos estipulados máximos, así como cooperación entre las distintas áreas de la SOP. La no especificación de metas mensurables y cuantificables según un cronograma de trabajos del único instrumento de Planificación con el que se cuenta (PET), redunda en un abordaje impreciso y genérico, que necesita profundizarse en vistas de realizar una eficiente erogación de recursos basado en necesidades jerarquizadas. 22 Nota DNPOH N° 544/2013. El PET, confeccionado por el MinPlan durante el año 2011, es una publicación que condensa el trabajo conjunto realizado entre las provincias y la Nación en pos de diseñar el modelo de territorio deseado, equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo. 21 23 Todo ello, además, no es coincidente con una de las principales tareas a desarrollar por la Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal, obrante en el Decreto 1142/03, donde se especifica su responsabilidad primaria24. Si bien la SSRH manifiesta, en las Notas apuntadas, que mantiene reuniones conjuntas con representantes del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (CFPyOT) e intercambia información con la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, no surgen de estos encuentros, iniciativas en pos de dar cumplimiento a lo observado por esta AGN. Más allá de la PET formulada por el MinPlan (a través de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública) la SSRH no cuenta con una Planificación Estratégica específica de su competencia, ni posee planes de acción y herramientas accesorias que garanticen una gestión ordenada, eficiente, bajo criterios explícitos de asignación de prioridades, y atendiendo de manera coherente y ágil a las necesidades y urgencias de la población. A través de numerosas entrevistas desarrolladas por el equipo actuante con diversas autoridades y funcionarios de la SSRH, con el fin de consultar sobre los criterios utilizados para la selección de las obras, el orden de prioridades y relevancia, refirieron que los proyectos se financian a medida que son solicitados por parte de los funcionarios competentes de cada provincia o jurisdicción, sin hacer referencia a planes o programas estratégicos que intervengan en el proceso de selección y autorización de esos proyectos. Por otra parte, la SSRH informa, en relación a la difusión y comunicación para el conocimiento del financiamiento de obras hídricas, de la existencia del “Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, como así también de la elaboración de folletería. No habiendo constancia de otras medidas llevadas a cabo por el organismo para la difusión del FIH, se ve afectado el pie de igualdad de los posibles demandantes de financiamiento para obras hídricas. 24 Ver Anexo III. 22 4.2 Los Informes de Supervisión son deficientes, limitando el control del seguimiento de la ejecución de las obras y el pago de los certificados. 4.2.1 Existían inconsistencias y/o falta de integridad en los informes, los que no reflejaron la real situación del estado de las obras. Independientemente de la modalidad en que se ejecuta la obra (ya sea licitada directamente por la SSRH, o bien mediante la celebración de los CUC), para todos los casos la SSRH se reserva para sí la Supervisión de Obra, para la cual asigna personal idóneo propio. Dicho control está expresamente establecido por el Decreto 1142/2003, que le asigna a la Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas (DNPyOH), la misión de: “Efectuar el seguimiento de las obras licitadas por la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS que se encuentran en ejecución en el área de su competencia, efectuando la supervisión, inspección, control de marcha de obra, certificación y redeterminación de los precios…”. En este orden, los informes de supervisión son el instrumento fundamental de control y seguimiento con que cuenta la SSRH para su tarea de contralor. Pero además, dicho Informe es imprescindible para la gestión del pago y la erogación de los fondos; es decir que es el informe del supervisor el que avala los certificados que son presentados por la contratista y autorizados por el Inspector de obra25 y da conformidad al pago. Vale decir entonces que en caso de no obrar intervención del Supervisor, el correspondiente pago no sigue su trámite. Sobre 349 informes de supervisión no se tuvieron a la vista 39 de ellos (11,17%). Del análisis de los 310 informes restantes, esta auditoría pudo verificar que, el 54,52 % de los casos, presenta algunas de las siguientes anomalías26: Confunden el avance físico de obra con el avance financiero (es decir que, en lo referente al avance físico real de obra, se imputa el mismo porcentaje al certificado en dinero hasta la fecha); No consignan avance físico y/o financiero; 25 26 Ver Punto 3.2.4.3 Ver Anexo II. 23 No coinciden los porcentajes de avance físico de los informes de supervisión con los expresados en los certificados de pago; Se trasladan (arrastran) datos de informes anteriores al informe posterior, ya sea de fechas, porcentajes de avance de obra, porcentajes de certificación; Contienen debilidades de tipo formal, como ser: falta de firma/sello/fecha; En la información contenida referente a criterios técnicos y de control, se adolece, en muchos casos, de una consideración/mirada crítica por parte del Supervisor que produzca las observaciones del caso, lo que redunda, en la simple réplica de las consideraciones y valores vertidos por el Inspector de obra en su Informe previo. Siendo la supervisión una de las principales responsabilidades de la citada Dirección de la SSRH, las falencias expuestas impactan en el arrastre de errores hacia otras áreas, que utilizan dichos datos para sus tareas, por ser éstos el documento habilitante para el cobro del certificado. Al no existir un control consistente sobre el avance de las obras, no sólo se compromete el destino de los fondos públicos, sino que se torna ineficaz el control sobre el cumplimiento en la ejecución de las obras, en tiempo y forma planificados. 4.2.2 Falta de uniformidad y homogeneidad de los informes de Supervisión. Tal lo expresado en Aclaraciones Previas, las “Pautas de Gestión Particulares para el Financiamiento y Desarrollo de Obras Hidráulicas”, si bien no gozan de aprobación formal, fueron implementadas por Memo Nº 259/2012, con lo cual la SSRH reconoce que, en la práctica, se impondría su aplicación. Es en este Documento27 donde consta el formato “Modelo de Informe Técnico Supervisor” a confeccionar por los supervisores, junto a los requisitos mínimos e indispensables que deben contener esos informes. Del relevamiento efectuado se evidencia que los distintos Informes de Supervisión de obra no se condicen con el modelo previamente reseñado. 27 Anexo 8 del Reglamento. 24 4.3 Se verificó la ausencia de documentación, así como la omisión de cumplimiento de requisitos formales en el armado de los expedientes, dificultando un control eficiente del seguimiento de las obras. Para todos los expedientes de obra que conformaron la muestra tomada, se evidenciaron fallas en requisitos fundamentales que hacen a la uniformidad y consistencia relativas a la conformación de los expedientes. En este orden, cabe señalar que el Decreto Reglamentario de la Ley 19.549 (Dto. 1759/72), establece los requisitos esenciales del acto administrativo, entre otros en sus Art. 7, 8, 9 y 13. No obstante lo establecido por la norma citada, del análisis de los expedientes que conforman la muestra, surge que la SSRH incurre en el incumplimiento de esos requisitos, lo que redunda en un complejo y deficiente seguimiento de las obras en cuestión. Se observan fallas en el orden cronológico de los actuados, lo que en muchos casos obstruye el seguimiento de los hechos sucedidos, y el registro de la intervención de los actores pertinentes en tiempo y forma. Siguiendo este criterio, los expedientes relacionados con la ejecución de una misma obra, tales como los que se originan como consecuencia de modificaciones de obra, ampliaciones de plazos, redeterminaciones de precios, pagos de certificados, etc., son registrados con distinta numeración por el sistema de mesa de entradas del organismo, lo que dificulta la identificación de todas las actuaciones que forman parte integrante de una misma obra, a partir de un dato único. Dicha situación genera debilidades en los procedimientos de control y verificación que debe llevar adelante la SSRH como órgano de control pertinente. Del relevamiento realizado por el equipo de auditoría, se constataron las siguientes falencias en la conformación de los expedientes que lleva a cabo la SSRH: Faltante de documentación (Curva de Inversión; Acta de Inicio de Obra; Planilla de Cómputo Métrico; Acto Administrativo de designación de Supervisor; Contrato de Obra; Certificado de Obra; etc. en el 93% de los expedientes de la muestra); 25 Expedientes anexados al expediente principal con un número de identificación diferente; algunos de los cuales además no respetan la foliatura correspondiente, (en el 100% de los expedientes); Cronología (Actuaciones efectuadas en determinada fecha se incorporan al expediente a posteriori de otras formalizadas más tarde; o viceversa, en el 40% de los expedientes); Deficiente foliatura (Se observaron expedientes refoliados, saltos en la misma, hojas no foliadas, etc., en el 80% de los expedientes). Obras 4.4 A la fecha de finalización de tareas de campo el 73,33% de las obras objeto de la muestra, presentaban atrasos significativos en la ejecución. Efectuando una comparación entre las fechas de finalización de las obras (según Plazo Original/Plazo Ampliado) y la fecha de finalización de tareas de campo, surgen demoras significativas. Como se desprende de los siguientes cuadros, se registran atrasos de hasta 4 años entre dichos parámetros: Detalle de Obras sin ampliaciones aprobadas por la SSRH: Animaná (CUC) Desagües Meandro (Convenio Pcia.) Desagües Ameghino (CUC) Desagües Budge – Etapa I (Convenio Pcia.) Plan Director Sta. Fé (Convenio Pcia.) Desgües Huiliches (CUC) Fecha Inicio 20/06/2011 Plazo original s/ Contrato* 150 Fecha Fin s/ Contrato 17/11/2011 Desvío del plazo original 1016 Porcentaje 677, 33 % 23/05/2013 365 23/05/2014 98 26, 85 % 29/04/2011 365 28/04/2012 853 233, 70 % 15/07/2011 365 14/07/2012 776 212, 60 % 12/05/2007 1080 26/04/2010 1586 146, 85 % 01/08/2011 365 31/07/2012 759 207, 95 % En días. 26 Detalle de Obras con ampliaciones aprobadas por la SSRH: Fecha Inicio Presa El Bolsón (SSRH) Defensa Sur Corrientes (Obra Terminada) (Convenio Pcia.)** Saneamiento Arroyo Salguero (CUC) Control de Erosión Tartagal (Obra Terminada) (Convenio Pcia.) Desagües Budge – Etapa II (Convenio Pcia.) Plazo original s/ Contrato* Plazo Ampliado28* Fecha Fin s/ Contrato Fecha Fin Según Plazo Ampliado 22/08/2008 900 1556 08/02/2011 25/11/2012 27/03/2001 360 410 22/03/2002 11/05/2002 13/06/2011 365 605 12/06/2012 07/02/2013 23/06/06 180 250 20/12/2006 05/01/2012 365 545 04/01/2013 Desvío del plazo ampliado* 642 1430 (de fin de plazo ampliado a final de obra 10/04/06-) Porcentaje 41,26 % 348,78 % 93,88 % 28/02/2007 568 34 (de fin de plazo ampliado a final de obra 03/04/07-) 03/07/2013 422 77,43 % 13,60 % En días. ** La Nación toma intervención de la obra y su financiamiento a partir de fecha 06-01-2005. En este orden, es dable destacar que es la propia Subsecretaría29 la que indica que la finalidad de implementar los Convenios Únicos de Colaboración (CUC) es agilizar los tiempos, comprometiéndose a realizar obras en el corto plazo (menor a un año). Dicho propósito no se ve reflejado en los cuadros precedentes. Puede mencionarse el caso de la obra “Rompeolas Pta. Mogotes”, que si bien no figura en el cuadro, se estableció un plazo original de 720 días que luego fue ampliado por más del doble de tiempo. 4.5 Las sucesivas alteraciones del proyecto original produjeron modificaciones sustantivas con respecto a los parámetros licitatorios originales, vulnerando el pie de igualdad. Las obras detalladas en el cuadro a continuación exponen incrementos respecto del monto original de obra. Si bien los contratistas tramitaron y aprobaron las ampliaciones de plazo y redeterminaciones de precios correspondientes, en la mayoría de los casos, las 28 Mediante Acto Administrativo correspondiente. Se debe tener en cuenta que dicho plazo incluye al original estipulado en contrato. 29 Ver Punto 3.2.4 .2 27 obras no se concluyeron dentro de los parámetros planificados originalmente, por lo que la confección del Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones en pocas oportunidades reflejaron la realidad de lo acontecido. Monto original Presa Embalse El Bolsón Sistema Rompeolas Pta. Mogotes Terraplén Costero Berisso Adecuación del Cauce Río Salado, Sector 3 Tramo 3 Desagües Ameghino Desagües Meandro Desagües Budge – Etapa II Redeterminaciones 276.912.782,00 82.085.540,00 40.805.526,00 26.468.360,00 149.984.565,00 135.505.381,00 646.568.285,00 133.957.028,00 12.822.748,00 Readecuaciones 218.559.770,00 Monto Actualizado % incremento 577.558.093,00 109% 67.273.887,00 65% 342.986.587,00 129% - 780.525.313,00 21% 6.258.495,00 - 19.081.243 49% 55.920.121,00 50.119.978,00 - 106.040.100 90% 56.055.674,00 33.249.256,00 - 89.304.036,00 59% 57.496.639,00 Nótese que los valores de las redeterminaciones y/o readecuaciones, en algunos casos, igualan o superan al monto original. Estos sucesivos cambios además de dilatar los plazos de finalización e implicar mayores costos desnaturalizan el espíritu del llamado a Licitación Pública, dado que se modifica no sólo el alcance de la obra sino también el monto previsto inicialmente, con lo cual se parte de un proyecto original básico que se convierte, con las continuas adecuaciones y modificaciones, en un proyecto de mayor envergadura. 4.6 De las obras visitadas, surgen diversas deficiencias: 4.6.1 Animaná: No se encontraba emplazado el puente que debe conectar el Paraje San Antonio con la ciudad de Animaná (Salta), dejando la obra iniciada a mediados de 2011, inconclusa. Los objetivos primordiales de este Proyecto son: Lograr la protección de tierras, cultivos y construcciones existentes en la zona, como también servicios básicos como los de salud, educación, turismo, y abastecimiento de agua potable, que hoy se encuentran en 28 peligro de ser arrasadas por el desborde del río San Antonio y, por otro lado, evitar el aislamiento de la zona. Los beneficiarios totales de la obra se calculan en, aproximadamente, 1.600 personas. En resumen, la obra consta de la reparación y construcción de defensas, encauce (trabajos concluidos) y la construcción del puente peatonal/vehicular (un solo carril) sobre el mismo río San Antonio. Éste último es de especial urgencia, ya que sin su emplazamiento, las eventuales crecidas producen el aislamiento total de la comunidad de San Antonio y zonas de influencia. En este orden se destaca que: 4.6.1.1 Existía un desfasaje entre el avance físico real y el informado por la Supervisión. El 95,46% de avance físico que figura en el expediente y en el último certificado (Nº 4) e informe de supervisión (de fecha 08-06-2012), no se condice con lo confrontado por la AGN, los días 19 y 20 de Febrero de 2014, al constatarse que el Puente en cuestión no estaba emplazado. Posteriormente, pudo verificarse que en un depósito municipal se encontraban almacenadas parte de las piezas a ensamblar para la construcción del mismo, en precario estado de conservación. Camino a Paraje San Antonio 29 Defensa-Gaviones Lugar de emplazamiento del Puente Depósito Municipal en el que se encuentra acopiado el Puente 4.6.1.2 Transcurrido más de la mitad del plazo otorgado a una nueva contratista, no se evidenció trabajo en la zona. Ante la paralización observada en obra y la falta de actuados en el expediente (fecha 16-07-13) se decide mantener entrevistas con la supervisión de obra. De éstas surge la existencia de documentación no anexada al expediente. En virtud de ello, esta Auditoría por Nota Interna de fecha 29-05-14, procede a la devolución del expediente para que la Supervisión de obra incorpore la documentación faltante. En este orden la SSRH anexa al expediente el Convenio de rescisión de Contrato de Obra Pública (del 07-08-13) y un nuevo Contrato de Locación de Obra Pública (del 20-11-13); no constando en el expediente acto administrativo que avale tanto la citada rescisión como la firma del nuevo contrato, como así tampoco un acta de paralización de obra. Este nuevo Contrato establece un plazo de ejecución de 120 días corridos, contados a partir del 01-12-2013; sin embargo, a la fecha de la inspección realizada por el equipo actuante (20-02-14), no se evidenciaron trabajos en obra. 30 4.6.1.3 Existían deficiencias en los controles llevados a cabo por la Subsecretaría sobre la emisión de los certificados Nº 3 y Nº 4. Del análisis del expediente surge que: con fecha 3 y 28 de mayo de 2012 se elevan, para su correspondiente pago, los Certificados Nº 3 y 4, acompañados de sus informes de Supervisión (ambos con fecha 8-06-12), considerando “oportuno darle curso favorable” a la solicitud de pago de los certificados. En octubre de 2013, la Municipalidad de Animaná (Salta) informa que con fecha 7 de agosto de 2013, se rescindió el contrato, motivado por “la imposibilidad de cumplimiento manifestada por el Sr. Barro, debido a problemas económico financieros por él manifestados que derivaron en una demora injustificable en la ejecución de la obra”, dejando expuesto que la Supervisión avaló el pago de los certificados sin la previa constatación fehaciente del avance físico de la obra. 4.6.1.4 La documentación técnica y contable no se encontraba en el Municipio. La documentación técnica y contable (Ordenes de servicio, Pliego, Notas de Pedido, etc.) no fue puesta a disposición dado que no se encontraba en la oficina técnica de la Municipalidad de Animaná. Se nos informó que dicha documentación se localizaba en el estudio de la inspectora a cargo de la obra, situado en la ciudad de Salta, vulnerándose de esta forma uno de los principios generales establecidos en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares (Artículos 21 del General y 9 del Particular). 4.6.1.5 Existían debilidades administrativas. La factura Nº 537 de fecha 03-05-2012 (correspondiente al certificado Nº 3) emitidas por Metalúrgica Barro Construcciones Civiles30 se encuentra anulada y con sus firmas tachadas; la factura Nº 606 de fecha 03-05-2012 (correspondiente también al certificado Nº 3) emitida por el mismo contratista, por igual monto y concepto, no se encuentra anulada, siendo que el pago se suspendió; las firmas de los funcionarios representantes de la SSRH, insertas en la factura Nº 603 de 30 Primer Contratista a cargo de la construcción del Puente, reemplazada luego por GAVINOR S.R.L 31 fecha 30-05-2012 (correspondiente al certificado Nº 4), emitida por Metalúrgica Barro Construcciones Civiles, se encuentran tachadas y sin su correspondiente anulación. Las firmas de los funcionarios representantes de la SSRH, insertas en los certificados Nº 3 y 4, están tachadas. Con relación al certificado Nº 2, el que sí fue abonado, se encuentra respaldado por dos (2) facturas: Nº 536 y 538 (ambas de fecha 29-03-2012) por igual valor (cada una por el total del certificado) y fecha correspondiente a un mismo certificado, implicando una duplicidad de facturas. Asimismo, la factura Nº 537 es de fecha posterior a la Nº 538. 4.6.2 Presa El Bolsón: Al momento de la inspección no se constataron trabajos en progreso. La presa-embalse El Bolsón, ubicada en la provincia de Catamarca (obra Licitada por la SSRH), que se emplaza sobre el río Albigasta, fue prevista a los fines de crear un embalse de 38.000.000 m3 para ser aprovechados en forma múltiple a través de riego planificado, provisión de agua potable, posible generación de energía, brindando fundamentalmente un importante mejoramiento socio-económico a la zona de influencia. Se calcula que brindará agua potable para una población urbana y rural de 100.000 habitantes, aproximadamente, garantizando una dotación de 250 litros por habitante por día. Asimismo, el Proyecto estima impulsar el desarrollo ganadero integral en un área potencial de 600.000 has., así como desarrollar pasturas bajo riego para la integración con la ganadería en una superficie de 4.000 a 6.000 has., proyectando la producción bovina regional. Al día de la visita no se observó trabajo alguno en la Obra ni la presencia de trabajadores y/o profesionales de la empresa Contratista. La Inspección indicó que debido a las inclemencias climáticas de los días previos, resultaba imposible avanzar con los trabajos por lo que se había decidido prescindir del personal obrero; con lo cual tampoco pudo verificarse la presencia del Representante Técnico. Por otra parte, cabe mencionar que en la misma reunión se comentó que en los últimos meses la obra había aminorado el 32 ritmo de los trabajos, principalmente por la falta de pagos que se venían registrando. Se referenció que dicha demora en la certificación se debía a la ampliación de obra, plazo y redeterminación de montos que se encontraban aún en trámite. En efecto a partir de la información proporcionada por el GSOP, al 09/05/2014 se encontraban pendientes de cobro 17 certificados. 4.6.2.1 Al momento de la inspección efectuada por el grupo de trabajo, las obras complementarias (Acueducto Tramos I - II – III y derivaciones) no se encontraban licitadas. La Memoria Descriptiva31 de obra especifica que: “La obra diagramada consta de los siguientes elementos: presa de gravedad con vertedero incorporado, vertedero auxiliar lateral, obra de toma para riego, descargador de fondo, acueducto complementario desde la presa hasta Vallecito (tramo I), acueducto desde Vallecito a Frías (tramo II) y acueducto desde Vallecito hasta Esquiú (tramo III) con derivaciones de acueductos secundarios desde el acueducto troncal hasta las localidades de Quiroz, San Antonio y Recreo (recreo conexión únicamente)”. El transporte del agua a dichas localidades (Frías – Esquiú – Recreo y derivaciones) es uno de los objetivos primordiales por el cual se construye la Presa; sin embargo dichas obras complementarias no tienen, según lo informado, fecha estimativa de llamado a licitación. Teniendo en cuenta las obras planteadas como complementarias, dentro de la Memoria Descriptiva, la utilidad de la presa El Bolsón (sobre la que se llevan abonados $ 499.079.896,24), se encontraba limitada. 4.6.3 Sistema Rompeolas Punta Mogotes: Existían medidas de seguridad deficientes. La obra (contratada por CUC) se emplaza al sur de Punta Mogotes (Mar del Plata, provincia de Buenos Aires), y comprende una longitud de 2290 metros, extendiéndose desde Playa Serena al norte, hasta el Barrio de los Acantilados al sur. El proyecto consiste en un sistema rompeolas aislados segmentados, cuyo objetivo principal persigue la 31 Tomo III, fojas 494 del expediente Nº S01:0332769/2007. 33 ampliación de playas mediante la formación de salientes y estabilización de las mismas. Si bien en un principio se proyectó la construcción de un sistema de 10 rompeolas rectos aislados y, aproximadamente, paralelos a la línea de costa, de 130 metros de extensión cada uno con separación o boca entre ellos de 110 metros, se adecuó la obra consistiendo en la construcción de otro sistema de rompeolas aislado, conformado por 4 escollerados sumergidos. El objetivo primordial de la obra radica en que la existencia de playa genera actividad turística y ésta a su vez, representa recursos económicos con que se sostienen los pobladores de los barrios comprendidos por ese frente costero. Como se visualiza en la foto siguiente, de las cuatro (4) escolleras se terminaron dos (2), una (1) se encuentra en proceso de finalización y la restante aún no está iniciada. Cabe señalar que, al momento de efectuar la inspección, pudo constatarse que, tomando en cuenta el grado de avance de esta obra, comienzan a percibirse resultados satisfactorios, dado que se habilita un nuevo punto turístico con los beneficios socio-económicos que el mismo implica. De derecha a izquierda: Rompeolas Nº1; Nº2; y Nº 3 (sin terminar) Sin embargo se verificó la falta de medidas precautorias en materia de seguridad al constatarse que la zona en cuestión, no cuenta con la infraestructura básica de accesos seguros a la playa, dado que el ingreso de turistas a la costa se realiza por la zona abierta por donde descienden los camiones. En este orden la escollera que se encuentra en construcción no cuenta con elementos mínimos de seguridad que eviten el acceso de particulares a la misma con el agravante posterior de una fácil y peligrosa accesibilidad al rompeolas, lo cual representa un potencial riesgo para los mismos, como se muestra a continuación: 34 Zona de acceso a la playa Escollera en construcción Sistema Informático: 4.7 El Sistema de Gestión de Obras (GSOP) contenía información que resultaba imprecisa y errónea, dificultando el eficiente uso del recurso para el seguimiento de las obras. Se realizaron cruzamientos entre los datos proporcionados por el BNA; UCOFIN y los propios expedientes de pago que lleva adelante la SSRH, respecto de las cinco (5) obras visitadas. En este orden se constató que: 4.7.1 Existían diferencias entre la información suministrada por el GSOP y la provista por el BNA. 35 Se observa falta de uniformidad de criterios de registración contable entre el GSOP y el BNA, siendo que el primero refleja los pagos por obra sin discriminar el componente impositivo y el segundo los expone por separado, lo que genera divergencias en la información expuesta. Se presentan, a modo de ejemplo, los siguientes casos: Obra / Certificado Rompeolas Anticipo Financiero Rompeolas Cert. 1 Rompeolas Cert. 3 Info GSOP $ 4.051.988,83 $ 54.910,85 $ 320.179,30 Info BNA $ 3.593.316,16 $ 48.892,40 $ 284.120,19 Presa Anticipo Financiero Presa Cert. 1 Presa Cert. 3 $ 27.402.354,38 $ 780.094,55 $ 303.519,82 $ 26.949.522,90 $ 767.300,43 $ 298.602,96 $ 452.831,48 $ 12.794,12 $ 4.916,86 2% 2% 2% Terraplén Berisso Ant. Finan. Terraplén Berisso Cert. 1 Terraplén Berisso Cert. 2 $ 14.998.456,59 $ 5.160.551,89 $ 4.795.311,26 $ 13.216.839,95 $ 4.547.678,34 $ 4.225.828,28 $ 1.781.616,64 $ 612.873,55 $ 569.482,98 12% 12% 12% 4.7.2 El GSOP contenía Diferencia Porcentaje $ 458.672,67 11% $ 6.018,45 11% $ 36.059,11 11% información inconsistente que dificultaba el seguimiento de las obras y el eficiente control del avance real en que se encontraban las mismas. Se cargaba información errónea procedente de los informes de supervisión. En efecto, las inconsistencias vertidas en esos documentos se arrastran a la base de datos, dificultando el seguimiento de los expedientes, lo cual redunda en un control ineficiente por parte de la SSRH. Legales 4.8 La SSRH no ha elaborado su propio digesto normativo ni cuenta con Manuales de Organización debidamente aprobados. Como ya se ha dicho en aclaraciones previas (Punto 3.2.4.3.1) la Subsecretaría se encuentra abocada a la la elaboración de un único documento denominado: “Pautas de 36 Gestión Particulares para el Financiamiento y Desarrollo de Obras Hidráulicas”. Estas pautas, que fueron implementadas por el Memo SSRH Nº 259/2012, tramitan por Expediente S01: 417969/2011. Es decir que es la propia SSRH la que por un lado señala que el Reglamento ha sido implementado en la práctica, pero por otro reconoce que se encuentra abocada a su debida y definitiva aprobación; esta situación hace que el Ente auditado sustente su accionar en un instrumento que es provisional, precario y que no contempla la totalidad de sus responsabilidades y acciones. La falta de aprobación formal provoca el riesgo de que los diferentes niveles jerárquicos de la SSRH realicen las tareas de forma discrecional, sin respaldo normativo y que se dificulten los mecanismos de control. Los manuales de procedimiento formalmente aprobados permitirían reflejar los circuitos administrativos, los sistemas de registros, los procedimientos de control y dar una pauta organizativa de las funciones asignadas a los distintos sectores. 4.9 Debido a no haberse cumplimentado las designaciones formales de dos de las tres Direcciones, su gestión y funciones se llevan adelante dentro de un marco precario y provisorio. El Decreto Nº 1142/2003, aprueba la estructura organizativa de la SSRH, y la formaliza mediante tres Direcciones Nacionales: Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal Los Directores Nacionales deben ser funcionarios de planta permanente y deben estar designados por Concurso. Sin embargo, esta condición sólo es cumplimentada por la Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas. El Director Nacional a cargo de la DNCyPRH fue designado por Decreto 1861/2006 en carácter transitorio y por el término de 180 días hábiles, prorrogado por Decreto 37 2357/2008 en carácter transitorio sin especificar el plazo de la designación. La prórroga que establece este último Decreto se formalizó 2 años después del vencimiento del primer plazo. El Director Nacional al frente de la DNPHyCF fue designado por Decreto 1640/2010 en carácter transitorio por el término de 180 días hábiles. No existe posterior prórroga del plazo por lo que el puesto se encuentra vacante. En la práctica el funcionario nombrado por dicho Decreto sigue en funciones. De esta forma, se genera incertidumbre, por ser cargos cubiertos de manera transitoria y designados discrecionalmente. 4.10 Cumplimiento de Leyes Nº 22.431, 25.689 y 25.785. Incumplimiento de incorporación de personal con discapacidad. En cumplimiento de la Resolución Nº 133/13-AGN se verificó la obligación de la SSRH, según las citadas normas, de emplear a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal, con la única condición de que acrediten las condiciones de idoneidad del cargo. Sobre el particular cuadra exponer lo siguiente: - Total de agentes de la SSRH = 93 (en todas las modalidades de contratación) - Total de agentes con discapacidad certificada ocupados (cumplimiento del cupo laboral) = 1 (uno) en planta permanente - Porcentaje de agentes con discapacidad certificada sobre el total de agentes de la Administración Pública = 0,62% 5 Comunicación del Informe El presente informe fue enviado en vista al organismo auditado, según disposición de la Comisión de Supervisión de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y 38 Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, por Nota Nº 14/15-CSERyEPSP, de fecha 18/03/15. Con fecha 27/04/15 se recepcionó en Mesa de Entradas de la AGN, el descargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Nota SSRH EB Nº 940/2015), incluido como Anexo IV al presente informe. El análisis de las consideraciones efectuadas, se encuentra en el Anexo V. Cabe aclarar que sólo se realizó una adecuación en uno de los cuadros de la observación 4.4, en el desarrollo de la Obs. 4.6.1.3, y en el copete de la Obs. 4.7.1; sin verse modificado el contenido del resto de las observaciones, ni de las recomendaciones. 6 Recomendaciones 6.1 Determinar criterios para la selección y ejecución de las obras, teniendo en cuenta los objetivos del Fideicomiso (Observación 4.1). 6.2 Fortalecer los mecanismos de control interno a fin de permitir una eficiente y oportuna supervisión de la ejecución de las obras y sus respectivos pagos (Observación 4.2, 4.6.1.1, 4.6.1.3, 4.6.1.4, 4.6.1.5). 6.3 Dar cumplimiento a los distintos aspectos normativos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 19.549), generando el sustento documental correspondiente en vistas de un control eficiente (Observación 4.3). 6.4 Instrumentar las medidas necesarias, tendientes a dar cumplimiento a los plazos de ejecución estipulados contractualmente, haciendo efectivo el régimen de penalidades correspondiente, en los casos que lo ameriten (Observación 4.4). 6.5 Adecuar las modificaciones emergentes a la urgencia y necesidad que revisten los proyectos de obra plasmados en los contratos, a fin de cumplir con los plazos estipulados, salvaguardando el patrimonio público de las mayores erogaciones que esto implica (Observación 4.5). 39 6.6. Instrumentar las medidas conducentes a fin de dar efectivo cumplimiento a las obras contratadas, a fin de lograr el objetivo para el que fueron ejecutadas con fondos del FIH (Observación 4.6.1, 4.6.1.2, 4.6.2, 4.6.2.1, 4.6.3). 6.7 Optimizar el uso del Sistema de Gestión de Obras (GSOP) para el seguimiento de las obras, implementando un eficiente proceso de validación y consistencia de los datos ingresados (Observación 4.7). 6.8 Aprobar formalmente los Reglamentos Internos y Manuales de Organización del Organismo (Observación 4.8). 6.9 Instar a la Autoridad competente que disponga la designación de autoridades a cargo de las dos Direcciones Nacionales referidas (Observación 4.9). 6.10 Dar cumplimiento a las Leyes Nº 22.431, 25.689 y 25.785, en lo referente a la incorporación y cupos mínimos de personal con discapacidad (Observación 4.10). 7 Conclusiones La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), como Autoridad Hídrica Nacional, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del MINPLAN, debe intervenir en el circuito operativo de seguimiento de las actividades inherentes al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por el Decreto Nº 1381/2001; evaluar y/o ejecutar los proyectos de infraestructura de obras hídricas, de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y periurbanas y avenamiento y protección de infraestructura en zonas rurales y periurbanas; y los proyectos de las obras de emergencia solicitadas por las Provincias, a financiarse con fondos provenientes de la Tasa de infraestructura hídrica. De acuerdo a la información suministrada al comienzo de las tareas de campo, surge que desde su creación hasta ese momento, el Fondo de Infraestructura Hídrica había iniciado 454 obras, de las cuales 329 se encontraban con un avance físico del 100%, y 35 obras con un avance superior al 95%, cuya incidencia representa al 80% del universo de las obras, magnitud no auditada en esta instancia. 40 Del análisis realizado a lo largo de las tareas de campo y, posteriormente, del descargo presentado por el auditado, se observó con relación a la muestra verificada, que las herramientas de planificación con las que contaba el auditado no resultaron apropiadas, lo que derivó en la falta de criterios y parámetros precisos para la adecuada asignación de recursos. En este orden, la SSRH no contaba con una planificación estratégica específica de su competencia, ni con planes de acción que garanticen una gestión ordenada y eficiente, acorde con la finalidad por la cual fue creado el Fondo Hídrico. Con relación a las tareas de control que debía ejercer la Subsecretaría a través de los informes de supervisión para efectuar el seguimiento de la ejecución de las obras, los mismos tenían inconsistencias, falta de integridad y homogeneidad, lo cual no reflejaba el estado real de avance físico de las obras, situación que se trasladaba a otras áreas de la Subsecretaría al ser tomadas como válidas la información para el cumplimiento de sus acciones. Sobre las obras, se observó que las mismas presentaron atrasos significativos en su ejecución. Además, se llevaron a cabo cambios en los proyectos originales de obra, los que modificaron los parámetros licitatorios originales. Asimismo existían falencias administrativas en el armado de los expedientes, los que no contenían el total de la documentación exigida, generando debilidades en los procedimientos de control que debía realizar la Subsecretaría. 8 Lugar y Fecha de Emisión del Informe Buenos Aires, 16 de julio de 2015. 9 Firma 41 ANEXO I – Procedimientos realizados Relevamiento del marco normativo. Análisis de la normativa dictada sobre la materia bajo análisis. Información procedente de la página Web de la SSRH. Consulta de documentación: Proyecto de Manual “Pautas de Gestión Particulares para el Financiamiento y Desarrollo de Obras Hidráulicas”; diferentes Listados de Obras aportados por la SSRH; Informe del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (en adelante MinPlan); Informes de la Unidad de Auditoría Interna (UAI); Informe AGN 2008, aprobado por Resolución AGN Nº 56/08. Determinación y análisis de las actividades de control que la Subsecretaría lleva a cabo sobre las obras. Examen de una muestra de expedientes de obras confeccionados por la SSRH. Confección de planillas, para analizar los expedientes correspondientes a las obras, discriminadas por tres (3) criterios principales: legal, contable, y técnica. Requerimientos a la SSRH, al BNA, a la UCOFIN y a la AFIP. Análisis cruzado entre los registros de Estado y Origen de aplicación de fondos del FIH, generados por el Banco Nación, y los datos asentados por la UCOFIN. Análisis de disponibilidades y aplicación de recursos para cada uno de los ejercicios del periodo auditado. Consulta al Sistema de Gestión de Obras de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) denominado GSOP. Cabe destacar que en la presente Auditoría no se realizó un análisis de la pertinencia del GSOP. Análisis cruzado entre los datos proporcionados por el GSOP, el BNA, los expedientes “madre” y los expedientes de pago de las 5 obras visitadas. 42 Reuniones con funcionarios de las tres Direcciones (Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal; Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas; Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos) que conforman la Subsecretaría, con los responsables del GSOP, así como con varios supervisores de obras dependientes de la SSRH destinados a diferentes obras. Relevamiento de Informes elaborados por los supervisores de Obra de la Subsecretaría. Relevamientos “in situ” realizados por el grupo de auditoría según el siguiente cronograma: - Presa Embalse El Bolsón, sobre el Río Albigasta y Obras Complementarias (Catamarca), realizada los días 18 y 19 de febrero de 2014; - Reparación, Construcción de Defensas, Encauce y Puente Peatonal, sobre Río San Antonio (Animaná, Salta), efectuada los días 19 y 20 de febrero de 2014; - Sistema de rompeolas aislados al sur de Punta Mogotes, Partido de General Pueyrredón (Buenos Aires), consumada los días 12 al 14 de marzo de 2014; - Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus obras accesorias -III Tramo- Sector 3, efectuada el día 07 de Mayo de 2014 (por tierra y agua) y 26 de mayo del mismo año (en helicóptero); - Proyecto Terraplén de Defensa del Casco Urbano de la Ciudad de Berisso, realizada, por tierra y en helicóptero, el día 26 de Mayo de 2014. Del examen efectuado en los distritos citados se elaboraron los correspondientes reportes de campo. 43 ANEXO II Cuadro de Falencias relevadas en los Informes de SUPERVISIÓN de la MUESTRA OBRA Rio SaladoS3. Tr. 3 ACUS01: 372958/2010 Presa El Bolson ACU-S01: 332769/2007 Terraplén Berisso EXPS01: 383368/2009 Desagues BUDGE ACUS01: 446905/2010 Rompeolas Pta. Mogotes ACU-S01: 212972/2006 Arroyo Salguero ACU-S01: 57891/2008 Desagues Ameghino ACUS01: 92164/2010 Desagues HUILICHES EXPS01: 105504/2009 Animana ACU-S01: 72797/2007 Defensa Sur CORRIENTES EXP-S01: 264724/2004 Desagues MEANDRO EXPS01: 35606/2011 Santa Fe de la Vera CRUZ EXP-S01: 9402/2005 Erosión TARTAGAL EXPS01: 116091/2006 totales Informes Informes Vistos Faltantes Confunde Replica NO SIN NINGUN SIN SIN AVANCE Avance Valores del Sin Firma coincide AVANCE AVANCE FINANCIERO Físico con Mes ni Sello con valores CONSIGNADO FISICO Financiero Anterior del CERT 26 7 0 26 0 0 2 0 0 18 5 9 0 0 5 0 0 0 32 14 4 0 0 26 0 0 0 11 4 3 0 0 7 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4 0 0 2 3 0 0 9 25 1 1 0 0 0 0 2 0 16 0 0 0 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 45 4 0 0 0 0 2 25 0 43 0 6 0 0 0 0 0 0 62 20,00% 4 1,29% 27 8,71% 9 2,90% 310 porcentajes 39 11,17% 23 42 7,42% 13,55% 2 0,65% 44 ANEXO III - Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal (DNPHyCF) RESPONSABILIDAD PRIMARIA Elaborar la planificación estratégica de la gestión de los Recursos Hídricos, desarrollando los programas y planes tendientes a la preservación, el uso y el aprovechamiento del recurso, en coordinación con los organismos de competencia en la materia y jurisdicciones involucradas. Establecer los proyectos que conforman los planes de obras públicas hidráulicas de saneamiento y recuperación de tierras anegadas y control de inundaciones en lo que respecta a la participación de la Subsecretaría durante el proyecto, construcción, operación, mantenimiento y explotación. ACCIONES 1.- Asistir al señor Subsecretario de Recursos Hídricos para elaborar y ejecutar programas y acciones vinculadas a la gestión de Recursos Hídricos compartidos por las provincias, sus cuencas, cursos de agua sucesivos y contiguos y regiones hídricas interprovinciales, en coordinación con los organismos y jurisdicciones involucrados. 2.- Confeccionar el planeamiento estratégico de la gestión de Recursos Hídricos para asegurar su desarrollo sustentable y en forma coordinada con los otros recursos naturales. 3.- Promover la formulación y ejecución de planes y programas orientados al uso, aprovechamiento, conservación y protección de los Recursos Hídricos. 4.- Desarrollar un sistema nacional de información hídrica en coordinación con el Sistema Nacional de Información Ambiental, que permita el diagnóstico sistemático de la situación del recurso y el monitoreo de la eficacia de las acciones adoptadas. 5.- Asistir al señor Subsecretario de Recursos Hídricos en la planificación y distribución en las obras de saneamiento, considerando las necesidades en la materia, en coordinación con los demás Organismos Nacionales y Provinciales con competencia concurrente. 45 6.- Colaborar con el señor Subsecretario de Recursos Hídricos en aquellos casos en que corresponda representar al ESTADO NACIONAL ante organismos interjurisdiccionales o internacionales relativos o vinculados a la materia. 7.- Asistir al señor Subsecretario de Recursos Hídricos en la determinación, redacción e instrumentación de la normativa dirigida a la obra pública hidráulica y de saneamiento, incluidas las relativas a la concesión de las mismas. 8.- Asistir en la evaluación y/o ejecución de los proyectos de infraestructura de obras hídricas, de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y periurbanas y avenamiento y protección de infraestructura en zonas rurales y periurbanas, en el marco de lo establecido en el Decreto Nº 1381/01, y de los convenios firmados con las Provincias; a financiarse mediante el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica o préstamos de Organismos Internacionales. 9.- Participar en todo lo atinente a las obras a ejecutar con los recursos del FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL creado por la Ley N° 24.855. 10.- Asistir en la evaluación y/o ejecución de los proyectos de las obras de emergencia solicitadas por las Provincias, a financiarse con fondos provenientes de la Tasa de Infraestructura Hídrica. 11.- Elaborar los pliegos e intervenir en el proceso de licitación, adjudicación, contratación y concesión de la obra pública hidráulica y de saneamiento, que participa en el circuito operativo de su competencia. 12.- Efectuar el seguimiento, inspección o supervisión de las obras licitadas por la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS que se encuentran en ejecución, realizando las acciones pertinentes para la posterior gestión de los períodos de explotación y mantenimiento de las mismas. 13. - Propender las acciones tendientes a la difusión y comunicación a través de los programas, convenios y acuerdos que correspondan a las distintas actividades que lleva adelante la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, asistiendo y en coordinación con la áreas de competencia específica. 46 - Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas (DNPyOH) RESPONSABILIDAD PRIMARIA Elaborar proyectos vinculados a las Obras Públicas hidráulicas y de saneamiento y de concesión de obras hídricas, realizando la gestión relativa a la participación de la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS en todo el ciclo de vida de la obra pública hidráulica y de saneamiento y de concesión de obras hídricas, comprendiendo sus etapas de proyecto, construcción, operación, mantenimiento y cese de utilidad y asistencia al señor Subsecretario de Recursos Hídricos en todo lo referente a la prestación de los servicios públicos y de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. ACCIONES 1.- Asistir al Subsecretario de Recursos Hídricos en la evaluación y promoción del establecimiento y aplicación de normas de la obra pública hidráulica, de abastecimiento, aprovechamiento y saneamiento básico. 2.- Asistir al señor Subsecretario de Recursos Hídricos en la evaluación y promoción del establecimiento y aplicación de normas relativas a la concesión de la obra hidráulica, de abastecimiento, aprovechamiento y saneamiento básico. 3.- Ejecutar los proyectos orientados al uso, aprovechamiento, conservación y protección de los recursos hídricos, de acuerdo a los planes y programas establecidos por la Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal. 4.- Elaborar los pliegos e intervenir en el proceso de licitación y adjudicación de la obra pública hidráulica y de saneamiento básico, en el área de su competencia, de conformidad con la legislación nacional vigente. 5.- Brindar recomendación a la autoridad superior en aquellos aspectos relativos a la contratación de la obra pública hidráulica, de saneamiento y de concesión de obras hídricas, como también en lo inherente a la elaboración de los términos de la relación contractual. 6.- Asistir al señor Subsecretario de Recursos Hídricos en lo referente a los regímenes tarifarios, cánones, aranceles y tasas de las áreas pertinentes. 47 7.- Proponer el marco jurídico que regule el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos con los distintos estamentos, delimitando los presupuestos mínimos en la materia. 8.- Efectuar el seguimiento de las obras licitadas por la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS que se encuentran en ejecución en el área de su competencia, efectuando la supervisión, inspección, control de marcha de obra, certificación y redeterminación de los precios. - Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos (DNCyPRH) RESPONSABILIDAD PRIMARIA Implementar las propuestas y ejecutar políticas y programas vinculadas a los recursos hídricos destinados a alcanzar un desarrollo sustentable, proponiendo y promoviendo estrategias dirigidas a un manejo integral de las cuencas hídricas. Promover el conocimiento de los recursos hídricos a través de redes y sistemas de medición y evaluar y promover la fijación y aplicación de normas dirigidas a la conservación y protección de los recursos hídricos. ACCIONES 1.- Elaborar las acciones tendientes a establecer la política hídrica nacional en estrecha coordinación con organismos provinciales, entidades interjurisdiccionales y sectores de la sociedad involucrados, promoviendo la participación del sector privado y de la comunidad. 2.- Asistir al señor Subsecretario de Recursos Hídricos para llevar a cabo y desarrollar programas y acciones vinculadas a la gestión, conservación y protección de aquellas cuencas o regiones que posean recursos hídricos internacionales compartidos, representando al ESTADO NACIONAL en coordinación con los organismos y jurisdicciones involucrados. 48 3.- Implementar las políticas hídricas nacionales, para lograr el manejo integrado de los recursos hídricos adoptando la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión. 4.- Promover las acciones conducentes a la prevención y disminución de los riesgos hídricos, asistiendo y coordinando su ejecución con las provincias. 5.- Desarrollar y ejecutar estrategias innovadoras relativas a un apropiado manejo de los recursos hídricos y el control y conservación de los mismos. 6.- Propender al desarrollo e implementación de sistemas de redes de información hidrológica, generando bases de datos para el suministro y accesibilidad a los mismos por la comunidad. 7.- Elaborar y adecuar las normas jurídicas que regulen el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos, determinando los presupuestos mínimos en la materia, en el marco normativo pertinente. 8.- Prestar asistencia al señor Subsecretario de Recursos Hídricos en la representación que ejerza el ESTADO NACIONAL, en materia de su competencia, ante Organismos Internacionales. 49 ANEXO IV – Descargo del organismo 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ANEXO V – Análisis de las consideraciones efectuadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos El Organismo en su Nota SSRH EB Nº 940/2015 adjunta, prestando conformidad, el Memorando Conjunto DNPOH Nº 503/2015-DNPHCF Nº 296/2015, del 23/04/2015, en el que remite sus consideraciones al proyecto de informe. En dicho Memorando indica que: “Cabe manifestar, en carácter de aclaración previa, que las observaciones vertidas en los puntos relativos a la ejecución de obras, se refieren a problemas que en muchos casos exceden la competencia del estado Nacional y atañen a las jurisdicciones en cuyo territorio se desarrollan las obras y sobre el que detentan el dominio y/o a las empresas contratistas, respecto de las cuales esas jurisdicciones son los comitentes”. Independientemente a lo manifestado por el auditado cabe resaltar que la SSRH es la Autoridad Hídrica Nacional y entre sus objetivos principales, figuran los de intervenir en el circuito operativo de seguimiento de las actividades inherentes al FIH y evaluar los proyectos de infraestructura de obras hídricas (Punto 3.2.4 del Proyecto de Informe). Posteriormente, la SSRH elabora un análisis exclusivamente sobre las Observaciones formuladas por la AGN. Por consiguiente se transcribirán tanto así observaciones como las respectivas recomendaciones. Observación AGN 4.1 No se evidenció la existencia de criterios y parámetros específicos que permitan determinar prioridades para la selección y posterior ejecución de las obras. Recomendación 6.1 Determinar criterios para la selección y ejecución de las obras, teniendo en cuenta los objetivos del Fideicomiso (Observación 4.1). Descargo SSRH 70 Cuando la SSRH afirma que la mayoría de las obras están consideradas dentro del “Plan Estratégico Territorial - Argentina en el Bicentenario”, (ver www.planificación.gov.ar/contenidos/2605), está cumpliendo el objetivo de dicho Plan que tiene en cuenta variables más amplias e integradoras del ambiente, de los cuales el recurso hídrico es solo uno de los componentes aunque sea de la mayor importancia. Además la Subsecretaría ha intervenido en la elaboración de dicho Plan. En el origen de la creación del Fondo Hídrico de Infraestructura se halla un Acta Acuerdo celebrada el 9 de agosto de 2000 entre el entonces Ministro de Infraestructura y Vivienda de la Nación y el entonces Presidente del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP), que nuclea a los Ministros de Obras Públicas de todo el país, con el fin de elaborar y ejecutar el Plan Federal de Infraestructura. En el Anexo se definió un programa de obras consensuadas que surgieron de la Asamblea Extraordinaria del CIMOP del 9 de agosto de 2000. Muchas de esas obras se incorporaron posteriormente al Plan Estratégico. En materia de obras hidráulicas ese programa se implementó mediante convenios celebrados por la Secretaría de Obras Públicas y las distintas provincias, a través de los cuales se determinaba en cada caso si las obras serían ejecutadas por la Nación o las Provincias y/o Municipios, metodología que por razones de orden constitucional se sigue utilizando. Ahora bien, en primer lugar se consideró que era necesario afrontar obras para impedir o mitigar los efectos de la inundaciones en zonas sensibles a este problema y es por ello que el 1º de noviembre de 2001 se dictó el DNU 1381/2001 que al crear la Tasa de Infraestructura Hídrica posibilitó la ejecución de las mismas. A su vez, la Subsecretaría ha priorizado los siguientes problemas hídricos, y trabajado en los planes correspondientes: -Plan Maestro del Río Salado. Elaborado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires con la intervención de la Consultora Hallcrow. Algunas de las obras fueron financiadas por la propia Provincia, otras licitadas y ejecutadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y otras licitadas y ejecutadas por la Provincia con asistencia financiera de la Nación, sobre todo a través del Fondo Hídrico de Infraestructura, (DNU 1.381/2001) que limitaba el financiamiento a zonas rurales y periurbanas. -Plan Federal de Control de Inundaciones. Cuando se dictó el DNU 1.381/2001, no sólo se financiaron con esta fuente las Obras del Río Salado, sino que también se amplió a 71 otras cuencas que soportaron grandes inundaciones en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa y Mendoza. -Emergencias por Inundaciones: Sin embargo a pesar de la planificación en las regiones donde son esperables las inundaciones, el cambio climático y las lluvias extraordinarias acaecidas en otras zonas hace que se deban disponer fondos y esfuerzos para paliar las emergencias en todo el país. -Control de Erosión: En zonas montañosas del Noroeste y en las barrancas del Río Paraná suelen producirse erosiones y deslizamientos de tierra que se prevén y donde se realizan obras para asegurar su control pero también las copiosas y persistentes lluvias en esos lugares de riesgo han producido enormes daños que no pueden dejar de atenderse. -Emergencias por sequías. Son tan o más peligrosas que las inundaciones. Por este motivo debieron encararse obras para optimizar la eficiencia de las grandes presas hidroeléctricas en las Provincias de Río Negro y Neuquén. También hubo emergencias por sequías en la Rioja y en el Chaco, a pesar de ser una Provincia proclive a las inundaciones. -Inundaciones en zonas urbanas: Es un problema tan acuciante que La Ley Nº 26.181 amplió el financiamiento del Fondo de Infraestructura Hídrica a todas las obras hidráulicas, incluyendo los desagües pluviales urbanos. Se han ejecutado, a pedido de Provincias y Municipios múltiples obras de este tipo. Es necesario hacer dos acotaciones fundamentales sobre este tema, una, que como se dijo más arriba, por cuestiones de raigambre constitucional, los recursos naturales son del dominio provincial. Por lo tanto debe obtenerse el acuerdo de las jurisdicciones locales, tanto si la obra la ejecuta el Estado Nacional como si la ejecuta la jurisdicción local y el Estado Nacional provee su financiamiento. Estas deben solicitar la financiación, acompañando los proyectos debidamente aprobados por las autoridades locales tanto hidráulica como ambientalmente. Este requisito es una variable importante para la selección de los proyectos que, además se encuadran en los temas generales a que nos hemos referido. De todos modos no existe desorden en cuanto a la ejecución de las obras, ya que los proyectos, si bien son elaborados localmente luego son estudiados en este ámbito y se les otorga una No Objeción Técnica (NOT), por parte de la Subsecretaría. Se reafirma también que son muy importantes para este orden las reuniones y la intervención del COHIFE. En 72 un país Federal con dominio de los recursos naturales por parte de las provincias, la planificación no puede ceñirse a cánones tan rígidos como en un orden institucional de carácter unitario. En cuanto a las obras del Plan Más Cerca, el éxito de este Plan se revela en la cantidad de obras que lo implementan en todo el país y esa es la mayor prueba del absoluto conocimiento por parte de todas las autoridades locales. En efecto se presentaron 362 solicitudes, de las cuáles algunas se están tramitando, otras están en ejecución y otras ya finalizaron. Análisis del descargo El auditado manifiesta en su descargo que la mayoría de las obras están consideradas dentro del “Plan Estratégico Territorial – Argentina en el Bicentenario”, así como también que se toman en cuenta variables amplias e integradoras del ambiente priorizándose problemas hídricos como ser: Plan Maestro del Rio Salado, Plan Federal de Control de Inundaciones, Emergencias por Inundaciones, Control de Erosión, Emergencias por Sequías, Inundaciones de Zonas Urbanas, entre otros. De lo expuesto surge simplemente un listado de criterios a tener en cuenta para la realización de obras, sin que el mismo implique un orden de prioridades que pondere y jerarquice las obras en relación a su necesidad. Si bien la SSRH no comparte la falta de orden observada por esta auditoría en cuanto a la ejecución de las obras, no surgen del descargo nuevos elementos que permitan evidenciar un orden establecido de obras a ejecutar, plazos estipulados máximos, así como cooperación entre las distintas áreas de la SOP. Tal como se ha dicho en el Informe, el auditado no cuenta con una Planificación Estratégica específica de su competencia, ni posee planes de acción y herramientas accesorias que garanticen una gestión ordenada, eficiente, bajo criterios explícitos de asignación de prioridades, y atendiendo de manera coherente y ágil a las necesidades y urgencias de la población. Siguiendo este criterio, es la propia Subsecretaría la que aduce en reiteradas oportunidades inconvenientes que obedecen al cambio climático, dando cuenta así de que 73 la planificación efectuada en su momento se encontraba desactualizada y merece ser revisada. Las consideraciones del auditado no modifican la observación efectuada y su recomendación, las que en consecuencia, se mantienen. Observación AGN 4.2 Los Informes de Supervisión son deficientes, limitando el control del seguimiento de la ejecución de las obras y el pago de los certificados. 4.2.1 Existían inconsistencias y/o falta de integridad en los informes, los que no reflejaban la real situación del estado de las obras. 4.2.2 Falta de uniformidad y homogeneidad de los informes de Supervisión Recomendación 6.2 Fortalecer los mecanismos de control interno a fin de permitir una eficiente y oportuna supervisión de la ejecución de las obras y sus respectivos pagos (Observación 4.2, 4.6.1.1, 4.6.1.3, 4.6.1.4, 4.6.1.5). Descargo SSRH Esta observación se considera levantada de conformidad con lo manifestado en cada uno de los subpuntos de este acápite que fueron debidamente contestados y documentados según la normativa vigente. Los Supervisores siguen actualmente un modelo que contribuye a uniformar la información asegurando que incluyan los contenidos necesarios para la consecución del trámite de pago de los certificados. Existe un error en la observación ya que la Supervisión, al conformar los certificados con el informe favorable, acredita que los mismos reflejan el avance físico de la obra y que se corresponden con las especificaciones técnicas. De esa forma se inicia el trámite de pago, pero luego el Expediente respectivo pasa a la DNPHyCF, que controla el avance financiero y también si en el expediente se halla inserta la documentación pertinente. En caso afirmativo, realiza su carga en el GSOP. 74 Corresponde al Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos remitir las actuaciones a la Dirección General de Administración del MINPLAN, Área Liquidaciones para la continuación del trámite. Esta oficina se ocupa de realizar el cálculo de las retenciones, determinando si existen cesiones y/o medidas precautorias. Luego se produce el pase a la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA (UCOFIN), que vuelve a revisar toda la documentación y ordena el pago que finalmente concreta el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 4.2.1. Existen inconsistencias y/o falta de integridad en los informes, los que no reflejan la real situación del estado de las obras. Actualmente esta cuestión ha sido superada, ya que los Informes Técnicos de la Supervisión se realizan de acuerdo a un modelo que deben cumplir inexorablemente los Supervisores para posibilitar la consecución del trámite. También se ha corregido toda confusión entre el avance físico y el financiero, atento que los Supervisores sólo se ocupan del avance físico y la Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal del avance financiero, pero ambas Direcciones han trabajado de consuno para coordinar los datos y evitar el arrastre de errores. También se destaca que existe una fluida interacción de la DNPHyCF con el UCOFIN, a fin de evitar y corregir las inconsistencias. 4.2.2. Falta de uniformidad y homogeneidad de los informes de Supervisión. Como se expresó más arriba se solucionó el problema de los informes de Supervisión. Análisis del descargo: No existe error en lo observado por esta AGN dado que al momento de las tareas de auditoría, fueron constatadas inconsistencias entre lo expuesto en los Informes de Supervisión y la real situación del estado de las obras, por un lado, así como la falta de uniformidad en la confección de los informes, por el otro (con el agravante de aquellos informes faltantes sobre los cuales la SSRH no emite opinión alguna). Asimismo, se señala que el modelo de Informe de Supervisión al que referencia la Subsecretaría en su descargo, no se encontraba aprobado formalmente, ni tampoco se utilizaba de manera uniforme por parte de los supervisores, tal como fue consignado en el Informe de Auditoría. 75 Por lo expuesto, las consideraciones del auditado no modifican las observaciones efectuadas, y su recomendación. No obstante, podrá evaluarse en futuras auditorías, la implementación de las medidas correctivas reseñadas por la SSRH. Observación AGN 4.3 Se verificó la ausencia de documentación, así como la omisión de cumplimiento de requisitos formales en el armado de los expedientes, dificultando un control eficiente del seguimiento de las obras. Recomendación 6.3 Dar cumplimiento a los distintos aspectos normativos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 19.549), generando el sustento documental correspondiente en vistas de un control eficiente (Observación 4.3). Descargo SSRH -Falta de documentación. No existe ausencia de documentación. Cabe aclarar que muchas veces, cuando los expedientes son requeridos o deben enviarse a otras dependencias, quedan en el Despacho de la DNPOH, o en su caso, de los Supervisores, documentación que debe agregarse una vez que se devuelvan los expedientes. Por ejemplo, respecto de los expedientes que se remitieron a los Sres. Auditores para que pudiesen ejercer el contralor establecido en las leyes vigentes, existe una gran cantidad de documentación que se fue generando durante el período en que estuvieron bajo análisis. Sería conveniente, si ello fuese posible, que la Auditoría arbitrase los medios para que ello no ocurra. Se aclara, asimismo, que en los expedientes de pago, si están incompletos no resisten el trámite, pues son devueltos, así que se tiene especial cuidado en completar toda la documentación. -Fallas en el orden cronológico de los expedientes: Es necesario atender al motivo por el cual muchas veces queda alterado el orden cronológico. El más frecuente es que en los expedientes continuamente se tramitan distintos actos administrativos que culminan con Disposiciones, Resoluciones, Dictámenes, o como lo que pasó con los expedientes sujetos 76 a contralor por la Auditoría, se va acumulando documentación en la Dirección Nacional que luego debe agregarse a los expedientes y es verdad que esta situación altera el orden deseable para una fácil lectura. Sin embargo, lo importante es que toda la documentación esté incorporada al expediente. En este mismo Informe aparece en varias oportunidades la acotación que durante el período en que los Expedientes auditados se hallaban en esa área, en la DNPOH se acumuló documentación para agregar y además se debieron abrir nuevos expedientes para tramitar diversos actos administrativos. Es decir que a veces se deben abrir otros expedientes para no retrasar por ejemplo ampliaciones de obra, de plazos, Actas Complementarias, redeterminaciones o alguna otra cuestión importante. Como se han suprimido lo que en épocas anteriores eran los “correspondes”, que conservaban siempre los mismos números, ahora se deben abrir nuevos expedientes. En cuanto es posible se agregan al expediente principal, dejándose constancia de ello (lo que también atenta contra el orden cronológico), y cuando finaliza la obra deben acumularse todos los expedientes. De esta manera quedan registrados en el sistema digital COMDOC III los números de los expedientes agregados. Se cumple con las formalidades establecidas en el Reglamento Interno de Gestión Administrativa (RIGA) del MINPLAN en el armado y demás aspectos formales de los expedientes. -Foliados y refoliados. Se agrega como Anexo 1, la parte pertinente del RIGA, que despeja dudas respecto de los agregados y de la foliatura de los Expedientes. Por ejemplo, como en muchos casos es necesario refoliar, en el RIGA se determina cómo debe hacerse. Se debe poner el sello de refoliado y la firma de quién está realizando el trabajo. Si son varias hojas se deja constancia en el dorso de la última foja refoliada. En cuanto a los saltos del foliado, si bien es difícil que ello ocurra, porque cuando los expedientes salen de la Subsecretaría, las otras dependencias siempre revisan el foliado, igual puede haberse omitido en alguna foja. Pero no debe confundirse el salto del foliado con algunas exigencias de la RIGA. Por ejemplo, al artículo 20, inciso c) expresa: “No debe sellarse ni foliarse la carátula de expediente de otras dependencias de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal…”. En cuanto a la incorporación de Expedientes dice el artículo 26, inciso a): “Cuando se tratase del mismo tema y del mismo causante, el expediente se 77 incorporará al principal (madre) como una única foja en su totalidad…”. Es decir que parecería en esos casos que puede haber saltos de folios pero en realidad no los hay. Análisis del descargo El auditado expresa en su descargo que no existe ausencia de documentación, cuando en el presente Informe se plasmó la falta/ausencia de, por lo menos, algún instrumento, en un 93% de los expedientes analizados. En relación a las dificultades que, en opinión del auditado, se produjeron a causa de la labor de auditoría, cabe aclarar que dicha situación no se condice con la realidad fáctica: en efecto, en diferentes oportunidades personal dependiente de la SSRH solicitó en carácter de préstamo diferentes expedientes a los efectos de incorporar documentación, sin objeción alguna por parte del equipo de auditoría. En resumen, nada obsta al auditado para que agregue toda documentación que se genere en forma concomitante con las tareas de campo. Para el caso de las fallas en el orden cronológico y de foliatura en los expedientes, si bien se toma en consideración lo referido al RIGA y su instrumentación, se deja constancia que existieron hojas no foliadas, mientras que la cronología se refiere a los hechos previos a la labor de auditoría, y no a la información que se va generando a posteriori; situación reconocida por la Subsecretaría al manifestar que la misma altera el orden deseable para una fácil lectura. Las consideraciones del auditado no modifican la observación efectuada y su recomendación, las que, en consecuencia, se mantienen. Observación AGN 4.4 A la fecha de finalización de tareas de campo el 73,33% de las obras objeto de la muestra, presentaban atrasos significativos en la ejecución. Recomendación 6.4 Instrumentar las medidas necesarias, tendientes a dar cumplimiento a los plazos de ejecución estipulados contractualmente, haciendo efectivo el régimen de penalidades correspondiente, en los casos que lo ameriten (Observación 4.4). 78 Descargo SSRH En los ejemplos citados por la Auditoría si bien existieron atrasos están debidamente justificados en razón de ajustes de proyectos, interferencias encontradas en el desarrollo de las obras o causas climatológicas e incluso sociales, como ocurre con las intrusiones u oposiciones a las expropiaciones por parte de los vecinos. Detalle de obras sin ampliaciones aprobadas por la SSRH -Animaná: Los atrasos en esta obra se deben a cuestiones que están detalladas en los puntos 4.6.1.1 y 4.6.1.2, a los que me remito brevitatis causa, por lo que, a nuestro criterio, están debidamente justificados a partir de los fenómenos meteorológicos acaecidos y por las condición fiscal del primer contratista, que constituyen cuestiones ajenas al Estado Nacional. -Desagües Meandro La obra se encuentra neutralizada dentro del plazo, con una ampliación en trámite, dado que en la traza se debía remover un propanoducto de YPF y esta remoción no fue aprobada por el Ente, por el peligro que eso traería aparejado para la población circundante. Por tal motivo en la parte sin sanear en razón de la interferencia, debió cambiarse la desembocadura que ya no será en el Arroyo del Rey como fue planeada para la obra, sino en el Río Matanza. El trámite de ampliación que contempla este cambio de proyecto está aprobado y a la firma del correspondiente contrato ampliatorio en la Municipalidad de Lomas de Zamora. Esta ampliación tiene una adecuación de plazo para su ejecución. Cabe aclarar que esta obra está judicializada y alcanzada por la causa “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUCIOS (DAÑOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION 79 AMBIENTAL DEL RIO MATANZA – RIACHUELO), en trámite por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, siendo su Juez el Dr. Jorge Rodriguez. -Desagües internos de la Ciudad Ameghino-Etapa II El día 20 de mayo de 2012 la obra fue neutralizada de común acuerdo entre el Municipio y la Empresa en espera de la aprobación de la ampliación de la financiación de obra que se hizo necesaria cuando la contratista elaboró el Proyecto Ejecutivo, pues para que la obra cumpliese su fin debió ampliarse el Proyecto Licitatorio. El día 22 de abril de 2013, resueltas las causas de la primera neutralización la obra se desneutralizó, pero ese mismo día se neutralizó nuevamente en razón de que esta obra interfería con otra obra en ejecución correspondiente a desagües cloacales. El 30 de mayo de 2014 en razón de que la obra de desagües cloacales había finalizado se procedió a desneutralizarla nuevamente. El día 1 de agosto de 2014 se labró el Acta de Recepción Provisoria, correspondiendo esos 63 días entre la última desneutralización y la Recepción provisoria a las tareas de terminaciones que surgieron como consecuencia de la interferencia con la obra de desagües cloacales. -Desagües Budge-Etapa I Esta obra ha tenido varios inconvenientes, desde ajustes de proyecto porque los datos con los que la Provincia de Buenos Aires elaboró el Proyecto Licitatorio eran de antigua data y en un lugar donde se multiplicó la población, hasta problemas con vecinos que solicitaban pavimentación de calles por donde se realizaban los ramales pluviales. Esto motivó innumerables atrasos que fueron documentados por la Inspección Municipal y resueltos administrativamente con las correspondientes ampliaciones de plazo. Cabe aclarar que esta obra también está judicializada y alcanzada por la causa “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUCIOS (DAÑOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION 80 AMBIENTAL DEL RIO MATANZA – RIACHUELO), en trámite por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, siendo su Juez el Dr. Jorge Rodríguez. Se reitera que como los expedientes madre se encuentran en poder de la Auditoría, se fueron generando nuevos expedientes para seguir con las obras y tramitar sus respectivas ampliaciones, los cuales se agregarán al expediente madre una vez devueltos por los Sres. Auditores. Por tal motivo la información no está completa en ese ámbito. -Plan Director Desagües Pluviales Ciudad de Santa Fe y Defensa contra inundaciones Cuenca Oeste – Etapa I – Obras en Cuencas: Derqui/Gorostiaga y Entre Ríos. La obra se paralizó por cuestiones vinculadas a Redeterminaciones de precios contractuales. En mayo de 2011 se firmó un CONVENIO MODIFICACIÓN Y REINICIO DE OBRAS celebrado entre la Provincia y el Contratista y aprobado por Decreto 925/2011, que establecía un plazo de 4 meses para concluir los trabajos. Esto no prosperó hasta que en junio de 2012 se firmó un Contrato de Cesión de Obras Públicas entre las firmas U.T.E. Supercemento S.A.I.C. – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., la firma Angel Boscarino Construcciones S.A y la Municipalidad de Santa Fe El Acta de reiniciación de los trabajos es de fecha 26 de junio del año 2012, a partir de la cual comienza a computarse el plazo de ejecución, que se extendería hasta el mes de octubre de 2012. Por Decreto provincial 789 del 07 de mayo de 2013 se amplía uno de los ítem de contrato y se amplía el plazo en 180 días (fines de 2013). Por nota 390 del 29 de noviembre de 2013 se informa que se encuentra pendiente de emisión el Certificado Final de los trabajos realizados, estimando que a finales de ese año se podría extender el Acta de Recepción Provisoria pertinente. Hasta la fecha no pudo concretarse este final de obra, en razón que existen pequeñas interferencias con otros trabajos también parcialmente financiados por el Estado Nacional que obligan a su postergación. Se reiterará el pedido del Acta respectiva. -Desagües Huiliches 81 La Municipalidad del Neuquén por Decreto 1.018 del 22 de octubre de 2012 amplió el plazo de obra en 150 días, quedando establecida como fecha de terminación de la obra el 28 de diciembre de 2012, en la que se elaboró el Acta de Recepción Provisoria. Las causales del atraso están especificadas en el citado Decreto y son principalmente: Demora en la entrega de caños por parte de los proveedores debidamente justificada; Rotura de un caño ajeno a la obra que entorpeció la ejecución de las tareas previstas obligando a reprogramar las mismas; Interferencias que obligaron a la reubicación de la traza al este del trazado existente, como asimismo causas climáticas. Se reitera que la documentación no se halla incorporada al Expediente atento que el mismo radica en la oficina destinada a la Auditoría. Y se está a la espera de la devolución de las actuaciones por parte de los Sres. Auditores para poder hacer los agregados. Detalles de Obras con ampliaciones aprobadas por la SSRRH Presa El Bolsón Las causas del atraso se debieron principalmente a inconvenientes surgidos como consecuencia de la falta de definición del camino de acceso. Estas demoras, unidas al hecho de que la Contratista ha presentado para su aprobación alternativas que mejoran el funcionamiento del proyecto original, que debió aprobar la Provincia de Catamarca, generaron una serie de consultas y análisis de variables, que incidieron en el cronograma previsto para el desarrollo de la obra. Esta situación produjo, por ende, el atraso en la elaboración del Proyecto Ejecutivo, que por el pliego licitatorio debía realizar la Contratista de la obra y que debía aprobar Catamarca. También influyeron las modificaciones de obra debidas a las condiciones geológicas de las fundaciones, no contempladas en el Proyecto. En menor medida puede justificarse parte del atraso en la demora de la Provincia en la liberación de la zona de canteras, necesaria para la obtención de materiales para la construcción del cierre lateral. Defensa Sur de la Ciudad de Corrientes. 82 Se trata de una obra de defensa costera que incluye unos ramales de desagües complementarios a la obra de defensa. La misma está planteada para ser materializada con un terraplén refulado, con ancho de coronamiento de 40 m con una longitud de 927 m. Originalmente la obra estuvo financiada, una parte, por un crédito BIRF (35,54%) y la contraparte, por la provincia (64,46%). La obra se inició en marzo de 2001 y se paralizó por motivos económicos cuando se había ejecutado un 32,9% del presupuesto. Posteriormente se realizó una reformulación de la obra para poder continuar y concluirla, quedando la misma con un déficit de financiación del 64,46% que es la contraparte correspondiente a la Provincia. Finalmente, sobre un monto del remanente de obra no ejecutado de $ 5.027.434,84 los valores correspondientes a estos porcentajes son: BIRF $ 1.786.750,34 y la contraparte de la Provincia $ 3.240.684,50. Este último es el monto que debía financiar la Nación de acuerdo al respectivo Convenio Específico suscripto el 6 de enero de 2005. La fuente de financiación fue el Fondo Hídrico del Decreto Nº 1381/2001. El plazo de obra original, de acuerdo al Pliego en sus Cláusulas de Condiciones del Contrato era de 300 días corridos a partir de la fecha de iniciación de la obra pero debe tenerse únicamente en cuenta el plazo a partir del cual toma intervención la Nación. La Provincia adjuntó un Plan de Trabajos de 7 meses y de acuerdo al Informe de la SUPCE de la obra se terminaría en el mes de julio de 2005. El Certificado Nº 57 correspondiente al mes de noviembre de 2005 fue el certificado final de obra. Por lo que la obra se ejecutó en 11 meses, 4 meses más de lo previsto desde que la obra se reinició con la participación conjunta de la Provincia y la Nación. Se reitera que en el Informe de auditoría se establecen plazos que correspondían a una época de la ejecución de la obra en que todavía no existía un Convenio entre la Provincia y el Estado Nacional. Las modificaciones de obra Nº 1 a la Nº 5, llevaron el monto final de la obra a $ 3.291.879,78. 83 Monto del Contrato Motivo Modificación de obra Nº 1 Modificación de obra Nº 2 Modificación de obra Nº 3 Modificación de obra Nº 4 Adecuar las pautas contractuales al sistema de redeterminación de precios reemplazar el material del conducto del Aº Limitas de caño bóveda de Aº Gº tipo reemplazar el material utilizado en la red pluvial del Bº Arazaty reemplazar el material utilizado en las tablestacas de LARSEN de acero por otras de Hº compensación de economías y demasías Modificación de obra Nº 5 Variación $ 3,481,222.29 -$ 240,081.57 $ 3,241,140.72 $ 0.00 $ 3,241,140.72 -$ 29,401.32 $ 3,211,739.40 $ 0.00 $ 3,211,739.40 $ 80,140.40 $ 3,291,879.80 La Modificación de obra Nº 1 del 25/04/03 tuvo por objeto adecuar las pautas contractuales al sistema de redeterminación de precios. La Modificación de obra Nº 2 del 19/10/04 tuvo por objeto otorgar la no objeción para reemplazar el material de descarga del conducto del Arroyo Limitas previsto en caño bóveda de acero galvanizado tipo ARMCO, por un conducto de Hº Aº. Este cambio no implica un mayor costo de obra. La Modificación de obra Nº 3 del 19/01/05 tuvo por objeto la no objeción para reemplazar el material utilizado en la red pluvial del Bº Arazaty, que arroja una economía de $ 70.504,37 redeterminados a valores de octubre de 2002. La Modificación de obra Nº 4 del 3/03/05 tuvo por objeto la no objeción para reemplazar el material de las tablestacas de acero por Hº, que arroja una economía de $ 70.504,37 redeterminados a valores de octubre de 2002. La Modificación de obra Nº 5 del 7/10/05 tuvo por objeto la no objeción para compensación de economías y demasías, y que da una demasía de $ 80.140,40. Saneamiento Arroyo Salguero Como se informa por la AGN la obra de la referencia dio comenzó el 13/06/2011 y tenía un plazo de ejecución de 365 días, con lo cual la fecha de terminación contractual correspondía al 12/06/2012. 84 Ahora bien, por razones estrictamente técnicas surgió la necesidad de modificar la obra justificando dicho evento en la necesidad de la resolución de las interferencias detectadas en el desarrollo de la obra y en la modificación metodológica de ejecución del cruce bajo vías del ex Ferrocarril Sarmiento. A continuación se señalan las principales razones que fueron base y justificación para la modificación y ampliación de la obra: Al inicio del replanteo definitivo de la obra contratada la contratista procedió a solicitar planos e información a las distintas empresas prestatarias de los servicios públicos. De dicho relevamiento surgió que en todas las bocacalles de la traza se detectaron interferencias con instalaciones de terceros, cuya documentación no coincidía con los cateos realizados; obligando en algunos casos a cambios de sección; obras de transición o remoción del servicio; produciendo además atrasos en el cronograma de los trabajos. La interferencia con la obra de mayor relevancia es la presencia de una colectora cloacal de Ø 315/Ø350 mm, construida recientemente en la calle Mariano Acosta entre Belgrano y Güemes, sector de obra donde se encuentra proyectado el conducto rectangular de HºAº de 3,80m x 1,50m que corresponde a la conducción principal. Adicionalmente, se detectaron servicios de gas natural a remover; instalaciones de electricidad a remover e instalaciones de Agua bajo servicio de A.B.S.A. que interferían con la traza de la obra. Por otra parte, la obra licitada tenía previsto un cruce ferroviario del ex Ferrocarril Sarmiento en calle Dorrego a ejecutar mediante la construcción de un conducto rectangular de sección de hormigón armado de 3,80m x 1,50m. En dicho lugar existe una alcantarilla para desagüe ferroviario que es necesario mantener funcionando a los fines de garantizar que no se produzcan anegamientos en la zona de cruce. Debido a la existencia simultánea de cinco vías en uso (tres de maniobras para talleres y las dos restantes para el servicio de pasajeros), la concesionaria TBA manifestó 85 que la situación se tornaba crítica al afectar las frecuencias de las formaciones, y, que de ser necesario realizar la obra en dicha zona se tendría que prever la construcción de puentes ferroviarios y no afectar a más de una vía por vez, con lo cual los plazos de obra se extenderían. Por los dos motivos citados, mantener el desagüe funcionando y no interferir con el servicio ferroviario, la contratista estudió el cruce de las vías por la calle Mariano Acosta, mediante la metodología de túnel linner, que es muy utilizada en la mayoría de los cruces ferroviarios. La metodología de túnel linner propuesta por el municipio consiste en la construcción de dos (2) túneles de 1,90 metros de diámetro nominal cada uno, de chapa de acero, a los que se aplicará un revestimiento estructural de hormigón de 0,15m de espesor con malla de acero. Luego del revestimiento de hormigón de los túneles linner, cada uno de ellos tendrá un diámetro definitivo de 1,60 metros. Como consecuencia de los aspectos técnicos de la modificación de obra propuesta, fue necesario aprobar una prórroga del plazo de obra de ocho (8) meses a adicionar al plazo vigente, por lo que la finalización de obra se estableció el 12 de setiembre de 2013. El desvío del plazo ampliado reflejado por la AGN en su cuadro de “Detalle de Obras con ampliaciones aprobadas por la SSRH” tiene en cuenta de acuerdo a la documentación oportunamente remitida por el municipio los siguientes aspectos principales: Por una parte, debido a los temas de remociones que justificaron la modificación de obra y fundamentalmente por tratarse de una obra netamente urbana que atraviesa el centro de la ciudad de Merlo, la contratista debió ejecutar las obras de remociones en distintas etapas de modo de no perjudicar el tránsito vehicular ni la circulación peatonal. Como consecuencia del importante volumen de remociones de interferencias se produjeron demoras en reparaciones de calzadas y veredas dada la estratégica ubicación de las mismas. 86 Como segundo aspecto, los períodos de lluvia que afectaron la normal ejecución de la obra provocaron con el anterior ítem analizado, un corrimiento de los plazos previstos y una reprogramación del cronograma de trabajos establecido. Control de Erosión Tartagal Efectivamente el Acta de Recepción Provisoria es de fecha 3 de abril de 2007, aunque en la misma se especifica que el final real de obra fue el 31 de marzo del 2007, por lo que el atraso es de 30 días. La Provincia prometió que iba a justificar la ampliación pero hasta el presente no la remitió, por lo que se le solicitó nuevamente. Sin embargo la Supervisión no tuvo mayor preocupación ya que en diciembre de 2006 y enero de 2007 no hubo certificación pues se trata del período de lluvias en la zona y de hecho siempre se paralizan las obras en ese período en la región del NOA. Análisis del descargo El auditado reconoce importantes dilaciones en los trabajos que han imposibilitado y/o retrasado la finalización de las obras. Independientemente de lo planteado, las consideraciones vertidas no dan cuenta de las acciones tomadas por la SSRH en aras de efectivizar la ejecución de los trabajos en tiempo y forma. Para algunos casos, incluso, la fundamentación de las dilaciones es general como ser aquellos en que el propio auditado aduce: “causas climatológicas/sociales”; “hasta problemas con vecinos que solicitaban pavimentación de calles”; “…pequeñas interferencias con otros trabajos…”; “La Provincia prometió que iba a justificar la ampliación pero hasta el presente no la remitió…”. En otros casos, la fundamentación remite a una falta de previsión, como ser: “desde ajustes de proyecto”; “…datos con los que la Provincia de Buenos Aires elaboró el Proyecto Licitatorio eran de antigua data y en un lugar donde se multiplicó la población…”;; “…inconvenientes surgidos como consecuencia de la falta de definición del camino de acceso”; “…condiciones geológicas de las fundaciones, no contempladas en el Proyecto…”. Todo lo expuesto pone de manifiesto importantes deficiencias en la planificación de los proyectos, así como falta de previsión contemplada en los mismos, lo que 87 naturalmente se traduce en constantes demoras, ampliaciones, modificaciones, redeterminaciones, mayores costos, etc. Lo dicho es aún más relevante para los denominados CUC, ya que se recuerda que la implementación de los mismos fue prevista con el fin de agilizar los tiempos para realizar obras en plazos menores al año. Con relación a la obra Defensa Sur de la Ciudad de Corrientes se toma nota de lo manifestado por la SSRH y se aclara en el informe la fecha en la cual toma intervención la Nación. Por lo tanto, las consideraciones del auditado no modifican la observación efectuada y su recomendación, las que, en consecuencia, se mantienen. Observación AGN 4.5 Las sucesivas alteraciones del proyecto original producen modificaciones sustantivas con respecto a los parámetros licitatorios originales, vulnerando el pie de igualdad. Recomendación 6.5 Adecuar las modificaciones emergentes a la urgencia y necesidad que revisten los proyectos de obra plasmados en los contratos, a fin de cumplir con los plazos estipulados, salvaguardando el patrimonio público de las mayores erogaciones que esto implica (Observación 4.5). Descargo SSRH En carácter de aclaración previa, cabe manifestar la Subsecretaría de Recursos Hídricos cumple en las Licitaciones propias, con las prescripciones de la Ley Nº 13.064, de obras Públicas, el Decreto Nº 1.023/2001 y demás normativa vigente. Respecto de las licitaciones y contrataciones que ejecutan las jurisdicciones locales (Provincias y Municipios), éstas las realizan de acuerdo con su legislación interna. No obstante ello, y sin constituir una intromisión en los ámbitos locales, se trata que éstos aseguren la debida 88 transparencia. Actualmente, en casos de duda o situaciones especiales, se les solicita incluso la presentación de las normas locales que respalden su accionar. En relación con la observación, si bien existen modificaciones en el transcurrir de las obras, éstas se originan en necesidades de las mismas y, en el ámbito de la SSRH, se tiene especial cuidado que de ninguna manera vulneren el pie de igualdad de los presentantes en las licitaciones. En las obras nacionales el Proyecto licitatorio es elaborado por las jurisdicciones locales y tienen un cierto grado de desarrollo, por lo que en los pliegos se pone en cabeza del Contratista la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la experiencia indica que existen cambios cuando se profundizan los estudios de campo. Pero además puede existir aún posteriormente un ius variandi aceptado por la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, ya que toda obra tropieza con muchas dificultades, como terrenos inundados, interferencias desconocidas que deben evitarse, etc. motivo por el cual la misma Ley de Obras Públicas permite ese ius variandi que se presentará sea cual fuere la empresa que hubiera ganado la licitación, por lo que tampoco se vulnera el pie de igualdad. Por otra parte los valores de las redeterminaciones y/o readecuaciones de precios no son caprichosos ya que en el ámbito nacional se realizan de acuerdo al Decreto 1.295/2002 y existe una Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que los controla. En las obras por convenios también esta Comisión revisa los cálculos y las provincias y municipios los elaboran de acuerdo con su legislación interna. Presa Embalse El Bolsón En general en las presas se producen importantes modificaciones de obra, debidas fundamentalmente a que al elaborar los Proyectos licitatorios se desconocen las reales condiciones geológicas del terreno. La adecuación del proyecto a esas condiciones provoca en general modificaciones tanto en su costo como en el plazo de ejecución. En la Presa El Bolsón fue necesario realizar importantes modificaciones para mejorar el proyecto original, como así también, para adecuar el proyecto a las deficiencias geológicas detectadas al excavar las fundaciones de la obra. Esto motivó ampliaciones de obra, de su presupuesto y del plazo de construcción. Sistema Rompeolas-Punta Mogotes. En primer lugar, el 28 de setiembre de 2006 se firma un Convenio Marco entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y la Secretaría de Obras Publicas de la Nación, por el 89 cual esta última se compromete a gestionar los fondos necesarios y la Municipalidad a completar el Proyecto Ejecutivo de la Obra. Con fecha 16 de noviembre de 2007 el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad informa que se adjudicó la obra a la empresa GERÓNIMO RIZZO S.A.-ALPA VIAL S.A. (UTE) por la suma de $ 43.853.210,05. Después de la adjudicación por parte de la Empresa, con fecha 26/2/08, Surfrider Argentina, que es una Asociación de Surfistas de Mar del Plata, realizó una presentación solicitando paralizar las obras y el trámite de aprobación de fondos, hasta tanto se realizasen los estudios de Impacto Ambiental, según la Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y a su vez propuso otra alternativa de rompeolas, consistente en la realización de una Arrecife Sumergido Multipropósito (AMS) con bolsas geotextiles llenas de arena. Esto ocasionó la realización y evaluación de alternativas del proyecto original, dándose intervención a la Universidad Nacional de Córdoba, al INA y a los organismos Provinciales competentes. Finalmente, luego de evaluar distintas alternativas, se consolidó un proyecto de Obra cuyo monto asciende a $ 40.805.526,95. El 25 de agosto de 2009 se firmó un CUC con la Municipalidad de General Pueyrredón para la ejecución de la obra, que es ratificado por la SOP, por ese mismo monto. El 23 de junio de 2010 se firmó el Contrato para la realización de la obra, iniciándose la obra el 22 de julio de 2010, con un plazo de ejecución de 720 días. Con fecha 2 de septiembre de 2010, la Municipalidad de General Pueyrredón remite la documentación referente a la Primera Redeterminación de Precios entre agosto de 2007 y mayo de 2010, que es aprobada por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios. Con fecha 20 de enero de 2012, la Municipalidad de General Pueyrredón ingresa la documentación referente a la Segunda Redeterminación de Precios entre mayo de 2010 y diciembre de 2010, que también es aprobada por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios. 90 De la aplicación de ambas redeterminaciones se eleva valor de la obra a $ 67.273.887,00, con lo cual la ampliación resulta de $ 26.468.360,00 La Municipalidad de General Pueyrredón, mediante Resoluciones del 27 de octubre de 2011 y 28 de mayo de 2012, reconocen la ampliación de plazo para la ejecución de las obras, en 173 días, la primera de ellas y 59 días para la segunda, quedando el plazo total para las mismas en 952 días corridos. Estas ampliaciones se otorgaron por “lluvias y sus consecuencias, marejadas y tormentas de mar”, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones (art. 38), ya que han superado los previstos como normales, incluyendo la recomposición de obra ya ejecutada, producto de tormentas que produjeron la pérdida de material colocado. Terraplén costero de Berisso: El proyecto original tuvo cambios y atrasos por la modificación de la traza del terraplén debido a que en la mayoría de los casos se encontraba con posesión sin título y se tuvo que acordar con esos propietarios en forma personal Sin embargo, una vez resuelto el inconveniente se podía ingresar a la propiedad pero en dos oportunidades se tuvo que modificar la traza por no poder acordar con el propietario. Esta obra es de defensa de las sudestadas del Río de la Plata, pero aunque cuesta creerlo hubo propietarios que querían quedarse afuera de la contención. Otra de las modificaciones que se suscitó fue originada en la mala calidad del suelo, lo que motivó usar una tecnología no incluida en el Pliego de Bases y Condiciones. La mayoría de las ampliaciones se debieron a las redeterminaciones. Adecuación de la Sección del Cauce del Rio Salado y sus Obras Accesorias Tercer Tramo - Sector III “ El Plazo original se la obra era de 24 meses. Por Disposición Nº 8 del 15/05/2014 se prorrogó la obra en 365 días. La fecha de finalización: 24 de enero de 2014. Por Disposición Nº 11 del 26/06/2014 se prorrogó la obra en 344 días. La fecha de finalización: 3 de enero de 2015. Por Disposición Nº 2 del 20/02/2015 se aprobó la neutralización del plazo contractual entre los días 01/08/2014 26/01/2015. La fecha de finalización: 3 de julio de 2015. 91 Por Resolución Nº 1733 del 30/12/2014 se aprobaron los procesos de redeterminación definitiva de los precios de la obra para los meses de febrero de 2011, octubre de 2011 y junio de 2012. El nuevo monto contractual asciende a $ 861.657.954,50. Por Resolución SOP 995/2014 se aprobaron las Adecuaciones Provisorias para los meses de abril de 2013 y noviembre de 2013. El nuevo monto contractual PROVISORIO es de $ 887.135.432,00. -Desagües internos de la Ciudad Ameghino-Etapa II Las causas de las modificaciones se generaron de acuerdo con las razones expuestas en el punto 4.4 respecto de esta obra. Desagües Meandro y Desagües Budge – Etapa II En las dos obras se presentaron las mismas dificultades. Las licitaciones se basaron en un proyecto de 1987, que la DiPSOH aprobara oportunamente. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicto un fallo histórico que determino quienes son los responsables de llevar a cabo las acciones y obras de Saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. Es por ello que se tomó la determinación de licitar con proyectos aprobados por la DiPSOH y acordados con la Municipalidad de Lomas de Zamora y llevar adelante una vez licitadas las obras la ejecución de las mismas con un Proyecto Ejecutivo adecuado a las actuales circunstancias basado en el saneamiento de la cuenca, lo que motivó la adecuación de esos proyectos aprobados en la década del ochenta al real momento de ejecución. Un solo ejemplo, la densidad habitacional desde 1980 a la fecha en donde se ubican esta obras (Budge, Villa Lamadrid), creció un 300%, es por ello que las obras cambiaron en un ciento por ciento, y estando enmarcadas en la causa Mendoza nos vimos obligados a llevar adelante esos cambios para beneficio de la población de ese lugar. Análisis del descargo Si bien el auditado en su descargo manifiesta que “…se tiene especial cuidado que de ninguna manera vulneren el pie de igualdad de los presentantes en las licitaciones…”, esta auditoría ratifica lo expresado en su informe, dado que la operatoria de llamar a 92 licitación por parte de la SSRH sin proyectos licitatorios actualizados, o bien a partir de proyectos originales que no contemplan estudios específicos que determinen un escenario fidedigno, limita la normal competencia de oferentes a la hora de presentarse a licitar. En este sentido, el Art. 4 de la Ley 13.064 define: “En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de anteproyectos y presupuestos globales, los que tendrán el carácter de provisional por el tiempo necesario para que se preparen y aprueben los documentos definitivos.” Teniendo en cuenta que se tuvo a la vista la documentación definitiva del proceso licitatorio de las obras mencionadas en la presente observación, no se comprende cuál sería la excepción o la circunstancia especial referida. Más allá de los causales de las respectivas modificaciones de proyecto y costos , se reitera lo dicho en el informe, “se parte de un proyecto original básico, que se convierte con las continuas adecuaciones y modificaciones en un proyecto de mayor envergadura”. Se recuerda además que la citada Ley expresa “La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen sobre el organismo que los realizó”. No se han observado de parte de la SSRH (que como Autoridad Hídrica Nacional debe, entre otras responsabilidades, “intervenir, evaluar y/o ejecutar los proyectos de infraestructura de obras hídricas”) medidas conducentes a corregir desvíos, debilidades y/o falencias en los proyectos referenciados. Se destaca, incluso, que algunas de estas falencias son reconocidas por el propio auditado, al manifestar, por ejemplo: “Las licitaciones se basaron en un proyecto de 1987…”; “…al elaborar los Proyectos licitatorios se desconocen las reales condiciones geológicas del terreno…”; “El proyecto original tuvo cambios y atrasos por la modificación de la traza del terraplén debido a que en la mayoría de los casos se encontraba con posesión sin título y se tuvo que acordar con esos propietarios”; “otra de las modificaciones que se suscitó fue originada en la mala calidad del suelo…”. Por lo tanto, las consideraciones del auditado no modifican la observación efectuada y su recomendación las que, en consecuencia, se mantienen. Observación AGN 93 4.6 De las obras visitadas, surgen diversas deficiencias: 4.6.1 Animaná: No se encontraba emplazado el puente que debe conectar el Paraje San Antonio con la ciudad de Animaná (Salta), dejando la obra iniciada a mediados de 2011, inconclusa. 4.6.1.1 Existía un desfasaje entre el avance físico real y el informado por la Supervisión. 4.6.1.2 Transcurrido más de la mitad del plazo otorgado a una nueva contratista, no se evidenció trabajo en la zona. 4.6.1.3 Existían deficiencias en los controles llevados a cabo por la Subsecretaría sobre la emisión de los certificados Nº 3 y Nº 4. 4.6.1.4 La documentación técnica y contable no se encontraba en el Municipio. 4.6.1.5 Existían debilidades administrativas Recomendación 6.2 Fortalecer los mecanismos de control interno a fin de permitir una eficiente y oportuna supervisión de la ejecución de las obras y sus respectivos pagos (Observación 4.2, 4.6.1.1, 4.6.1.3, 4.6.1.4, 4.6.1.5). 6.6 Instrumentar las medidas conducentes a fin de dar efectivo cumplimiento a las obras contratadas, a fin de lograr el objetivo para el que fueron ejecutadas con fondos del FIH (Observación 4.6.1, 4.6.1.2, 4.6.2, 4.6.2.1, 4.6.3). Descargo 4.6.1: Animaná: No se encuentra emplazado el puente que debe conectar el Paraje San Antonio con la Ciudad de Animaná (Salta), dejando la obra iniciada a mediados de 2011, inconclusa. 94 Las causas por las que no se halla emplazado el puente se desarrollan en los puntos siguientes. 4.6.1.1 Existe un desfasaje entre el avance físico real y el informado por la Supervisión. Previo al inicio de la Obra, la Empresa tuvo que evaluar nuevamente el proyecto debido a que el río San Antonio es muy torrentoso y transcurrieron tres periodos de lluvias muy intensas y repentinas que exacerbaron el problema. Por tal motivo, hubo una presentación de un pedido de ampliación de la Obra por cambios en la morfología del río, pero la documentación presentada en enero del 2012, fue observada, corregida y, una vez autorizada por la Superioridad; se procedió a tramitar la ampliación de la financiación con informe de la Supervisión de Abril del 2012. Luego del inicio de Obra, el 1 de febrero del 2012, se certificaron los meses de Febrero, Marzo. Abril y Mayo del mismo año, el monto aprobado correspondía a $ 761.435,94 y estaba en trámite la ampliación antes mencionada por $ 682.331,02. Existe una diferencia entre el avance físico informado y el real debido a que hasta que mientras no se firmase el Convenio ampliado, los montos considerados eran los del convenio y contrato original y la Municipalidad, a su vez, no podía ampliar el contrato sin tener asegurada la financiación por parte de Nación. En virtud de ello, para poder seguir trabajando se decidió adelantar la parte del proyecto ejecutable en los talleres y que se encontraba limitada por los montos disponibles y el resto se ejecutaría una vez firmada el Acta Complementaria de ampliación de la financiación de la obra. Entonces los Certificados 1 y 2 fueron pagados y los Certificados 3 y 4 finalmente no se pagaron y se anularon. Pero no porque no se correspondiesen con obra ejecutada sino por problemas impositivos de la Empresa. En efecto, todos estos certificados corresponden a piezas realizadas en los talleres metalúrgicos pero aún no se ha podido realizar el montaje del puente ni los trabajos en las márgenes del río por las razones que se explican más abajo. Debe quedar claro que en los talleres de la Empresa se pudo constatar la ejecución de casi la totalidad de las piezas del puente hasta el 95,46%. (Porcentaje correspondiente al Contrato original). Como la obra había sido ejecutada aunque, por las razones apuntadas, 95 sólo adelantando las piezas del puente, se procedió a tramitar hasta el certificado 4 de los cuales se pagó hasta el 2, pues, cuando el Departamento de Liquidaciones del MINPLAN iba a tramitar los certificados 3 y 4 solicitó documentación impositiva a la Empresa, porque se había vencido. La empresa nunca cumplió con lo requerido en materia fiscal y los expedientes con los certificados estuvieron a la espera desde el 18 de Julio del 2012 hasta que por pedido de la Municipalidad fueron devueltos a esa jurisdicción. Por tal motivo la Municipalidad rescindió el Contrato con la Empresa primigenia, Metalúrgica Barro Construcciones el 7 de Agosto de 2013, de común acuerdo, por el tiempo transcurrido. Previo a la rescisión se firmó un último certificado (correspondiente a un nuevo Certificado 3 debido a que los anteriores 3 y 4 fueron anulados). Se deja constancia que ese certificado 3 tiene un valor de $ 00, ya que se lo compensó con la devolución del anticipo financiero. 4.6.1.2 Transcurrido más de la mitad del plazo otorgado a una nueva contratista, no se evidenció trabajo alguno en la zona. La nueva Empresa que se hizo cargo de la obra, GAVINOR SRL, presentó su primer Certificado en Noviembre del 2013. Para ese entonces ya se contaba con la ampliación de convenio y de contrato por lo cual el avance físico se puede actualizar al 65,72%. Luego se produjo una temporada de lluvias importantes que hicieron imposibles los trabajos en la ubicación definitiva del puente. Por tal motivo la Empresa sólo realiza trabajos en talleres los cuales son de clasificación, montaje y verificación de las piezas fabricadas por la otra empresa sumado a la fabricación de otras complementarias. Esta Empresa para poder continuar su trabajo necesita que se realicen unas protecciones sobre el Río San Antonio porque las crecidas extraordinarias dañaron las márgenes. Los trabajos de restablecimiento de márgenes (que constituye otra obra) han sido contratados por la Municipalidad por el sistema de financiación del Plan Más Cerca y cuando tenga determinado grado de avance, recién se podrá proceder a implantar el puente. Por ende, los tiempos y plazos de la Obra están concatenados con la obra de restablecimiento de márgenes nombrada anteriormente. Se solicitó a la Municipalidad la entrega de la documentación correspondiente a las ampliaciones de plazo y paralizaciones. 96 4.6.1.3 Existen deficiencias en los controles llevados a cabo por la Subsecretaría sobre la emisión de los Certificados Nº 3 y Nº 4. Como quedó explicado que el punto 4.6.1.1. no hubo deficiencias ya que los materiales ejecutados y sobre los que daban cuenta los certificados 3 y 4 existían pero no pudieron ser pagados por cuestiones impositivas de la Empresa. Tal es así que cuando el Municipio rescindió el Contrato con Metalúrgica Barro Construcciones se elaboró un nuevo Certificado 3 valor de $ 00 y el monto que debía pagársele a ese empresa se compensó con el anticipo financiero. El Supervisor constató en los talleres de la Empresa Metalúrgica Barro Construcciones la ejecución de casi la totalidad de las piezas del puente hasta el 95,46% teniendo en cuenta el contrato original. Sin embargo hay que aclarar que como los Certificados 3 y 4 no se les pagaba, en principio la Empresa no entregó esa parte del material que tenía ya fabricado en el taller, pero luego al rescindir el Contrato, entregó a la Municipalidad una parte de ese material para poder compensarlo con el porcentaje faltante de devolución del anticipo financiero. 4.6.1.4 La documentación técnica y contable no se encuentra en el Municipio Esto se halla fuera de la competencia de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, sin embargo, como se pudo constatar de hecho, la obra se encontraba paralizada en el momento de la visita y la Inspección al no poseer una oficina estable en el Municipio, alega que con intención de salvaguardar la documentación, la misma radica en oficinas en la Ciudad de Salta Capital donde también tiene sede el área legal y donde están las oficinas y talleres de la nueva Empresa Contratista, lugar en donde se realizan la tareas actualmente las cuales son como se expreso ut supra de clasificación, montaje y verificación de las piezas fabricadas por la otra empresa sumado a la fabricación de otras complementarias. 4.6.1.5 Existen debilidades administrativas Se aclara que la documentación a la que hace referencia dicho numeral, fue incorporada a los Expedientes S01:0166632/2012 y S01:0201362/2012 correspondientes a 97 los certificados de obra 3 y 4 respectivamente, los cuales nunca fueron pagados y se encuentran archivados según surge de la consulta realizada en el Sistema de COMDOC III (cuyas constancias se agregan) por los motivos explicados en los puntos 4.6.1.2 y 4.6.1.3. Análisis del Descargo Lo manifestado por el auditado en cuanto a la imposibilidad de colocación del puente, el cambio de la empresa contratista, las inclemencias climáticas, debilidades administrativas y de control, etc., ya ha sido objeto de análisis del equipo de auditoría, dando origen a las pertinentes observaciones. Se reitera que cuando esta Auditoría remite al avance físico, no se refiere al avance financiero, sino al avance real en que se encontraba la obra al momento de la visita. Vale decir, no existió correspondencia entre el avance consignado en el expediente y el avance constatado por la comisión de servicio al día 20/02/2014, cuando no sólo no se verificó el emplazamiento del puente, sino que tampoco se evidenciaron trabajos en curso en la zona. Adicionalmente, se recuerda que no pudo verificarse obrador, ni documentación in situ, y que las piezas a ensamblar para la posterior construcción del puente se encontraban en un depósito municipal en precario estado de conservación. El auditado, por su parte, argumenta que “en los talleres de la Empresa se pudo constatar la ejecución de casi la totalidad de las piezas del puente hasta el 95,46%. (Porcentaje correspondiente al Contrato original)”, sin tener en cuenta que en los mismos certificados 3 y 4 (luego devueltos) consta que el porcentaje de avance de obra es de un 49,30% y del 50,37% respectivamente. Cabe aclarar que en el expediente puesto a disposición y analizado por el equipo actuante, no consta la solicitud de documentación impositiva a la empresa. En este sentido, corresponde modificar el desarrollo de la observación 4.6.1.3, a saber: “Del análisis del expediente surge que: con fecha 3 y 28 de mayo de 2012 se elevan, para su correspondiente pago, los Certificados Nº 3 y 4, acompañados de sus informes de 98 Supervisión (ambos con fecha 8-06-12), considerando “oportuno darle curso favorable” a la solicitud de pago de los certificados. En octubre de 2013, la Municipalidad de Animaná (Salta) informa que con fecha 7 de agosto de 2013, se rescindió el contrato, motivado por “la imposibilidad de cumplimiento manifestada por el Sr. Barro, debido a problemas económico financieros por él manifestados que derivaron en una demora injustificable en la ejecución de la obra”, dejando expuesto que la Supervisión avaló el pago de los certificados sin la previa constatación fehaciente del avance físico de la obra”. El resto de las observaciones efectuadas y sus recomendaciones, se mantienen. Observación AGN 4.6.2 Presa El Bolsón: Al momento de la inspección no se constataron trabajos en progreso. 4.6.2.1 Al momento de la inspección efectuada por el grupo de trabajo, las obras complementarias (Acueducto Tramos I - II – III y derivaciones) no se encontraban licitadas. Recomendación 6.6 Instrumentar las medidas conducentes a fin de dar efectivo cumplimiento a las obras contratadas, a fin de lograr el objetivo para el que fueron ejecutadas con fondos del FIH (Observación 4.6.1, 4.6.1.2, 4.6.2, 4.6.2.1, 4.6.3). Descargo 4.6.2: Presa El Bolsón: Al momento de la Inspección no se constataron trabajos en progreso. 99 Se reiteran los conceptos de la Inspección vertidos en el Informe de la AGN, cuando expresa: “La Inspección indicó que debido a las inclemencias climáticas de los días previos, resultaba imposible avanzar con los trabajos por lo que se había decidido prescindir del personal obrero, con lo cual tampoco pudo verificarse la presencia del Representante Técnico…” 4.6.2.1: Al momento de la Inspección efectuada por el grupo de trabajo, las obras complementarias (Acueducto Tramo I-II-III y derivaciones) no se encontraban licitadas. Cabe aclarar que la obra: “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PRESA EL BOLSÓN” no está incluida en el contrato de la construcción de la Presa El Bolsón. La Provincia de Catamarca solicitó financiación para dichas obras, por un monto de $ 1.317.774.300,00, por Nota del 18 de junio de 2014. El proyecto lo debe elaborar la Provincia de CATAMARCA. Respecto de la documentación presentada una vez analizada se realizaron observaciones. Como resultado de ello, a la fecha la Provincia está elaborando un nuevo Proyecto para licitar la obra. El objeto de la obra es la construcción de la conducciones entubadas entre la presa El Bolsón, sobre el río Albigasta, provincia de Catamarca y las localidades de Frías, Esquiú, Quirós, San Antonio, Recreo y la zona agrícola ganadera de esta región de la provincia de Catamarca. La longitud total de las tuberías es de 111 Km aproximadamente. La conducción captará hasta 2,130 m3/s del embalse El Bolsón. Análisis del Descargo 4.6.2: Cuando el equipo auditor refiere a que no se constataron trabajos en la obra, no sólo tiene en consideración las inclemencias climáticas aducidas por la Inspección, sino que también incorpora como elemento de juicio el hecho de que existían dilaciones importantes en los pagos, hecho que generaba el estancamiento de la misma en los últimos meses. El auditado no emite consideración alguna sobre este último hecho, así como tampoco respecto a la ausencia del Representante Técnico. 100 Se confirma lo expuesto en el Informe, y como consecuencia, se mantiene la observación y su respectiva recomendación. 4.6.2.1: Lo expresado por la SSRH en relación al hecho de que el “Acueducto Complementario” no forma parte del contrato de la construcción de la Presa El Bolsón, ya ha sido objeto de análisis por parte del equipo auditor, dando origen a la pertinente observación. Aún tratándose de obras diferentes, se reitera que la construcción del mencionado acueducto resulta indispensable para que la obra principal (Presa) cumpla con uno de sus objetivos primordiales (transporte de agua a las localidades de FríasEsquiú-Recreo y derivaciones). Sin perjuicio de ello, y dado que la SSRH informa acerca de la solicitud de financiación para las obras mencionadas, se mantiene la observación y su recomendación, dejando sentado que podrán verificarse en futuras auditorías. Observación AGN 4.6.3 Sistema Rompeolas Punta Mogotes: Existían medidas de seguridad deficientes. Recomendación 6.6 Instrumentar las medidas conducentes a fin de dar efectivo cumplimiento a las obras contratadas, a fin de lograr el objetivo para el que fueron ejecutadas con fondos del FIH (Observación 4.6.1, 4.6.1.2, 4.6.2, 4.6.2.1, 4.6.3). Descargo SSRH 4.6.3: Sistema Rompeolas Punta Mogotes. Existen medidas de seguridad deficientes. Con referencia a lo expresado por la Auditoria que indica: “Se verificó la falta de medidas precautorias en materia de seguridad” dado que el ingreso de los turistas a la costa 101 (playa) se realiza por la zona abierta por donde descienden los camiones, se aclara lo siguiente: En la temporada estival, desde el 15 de diciembre hasta Semana Santa el Municipio suspende la construcción de las obras, para permitir la afluencia de personas a la playa. Durante ese periodo el Municipio designa bañeros para asistir a los turistas que concurren a las partes de estas playas recuperadas e indicar las zonas que pueden utilizar. A pesar de la existencia del Cartel puesto por el Contratista prohibiendo bajar por el lugar destinado a los camiones de la obra, los turistas lo utilizan para acceder a la playa pues esa bajada Cabe mencionar que en situaciones previas y durante los trabajos normales se exige que la documentación se encuentre en el lugar que corresponde se encuentra bloqueada para vehículos, pero además hay que destacar que en las proximidades no hay ninguna bajada alternativa. Análisis del descargo Al momento de efectuarse la comisión de servicio no existía el cartel referido por el auditado. La única señalización verificada consistía en una roca pintada con aerosol, como fue evidenciado en el Informe a partir del registro fotográfico. Respecto al rompeolas en construcción, que motivó la observación en materia de seguridad deficiente, la SSRH no emite descargo alguno. En consecuencia, se mantiene la observación y su recomendación. Observación AGN 4.7 El Sistema de Gestión de Obras (GSOP) contenía información que resultaba imprecisa y errónea, dificultando el eficiente uso del recurso para el seguimiento de las obras. 4.7.1 Existían diferencias entre la información suministrada por el GSOP y la provista por el BNA, situación que impedía verificar con exactitud los desembolsos efectuados. 102 4.7.2 El GSOP contenía información inconsistente que dificultaba el seguimiento de las obras y el eficiente control del avance real en que se encontraban las mismas. Recomendación 6.7 Optimizar el uso del Sistema de Gestión de Obras (GSOP) para el seguimiento de las obras, implementando un eficiente proceso de validación y consistencia de los datos ingresados (Observación 4.7). Descargo SSRH 4.7 El Sistema de Gestión de Obras (GSOP) contiene información que resulta imprecisa y errónea, dificultando el eficiente uso del recurso para el seguimiento de las obras. Se considera que debe levantarse esta observación de acuerdo a lo manifestado en los subpuntos. 4.7.1. Existen diferencias entre la información suministrada por el GSOP y la provista por el BNA, situación que impide verificar con exactitud los desembolsos efectuados. En primer lugar cabe afirmar que no existen tales diferencias. En efecto, el importe que figura en el GSOP corresponde al pago total que debe realizar la Subsecretaría y es el que se halla también publicado por el UCOFIN en su página web. La diferencia con el monto que efectivamente paga el Banco de la Nación Argentina va a depender de las retenciones que correspondan a cada beneficiario, según su situación fiscal, de las medidas precautorias que se le apliquen, entre otras circunstancias. En definitiva, se asevera que tanto la información proporcionada por el GSOP como la información que publica el UCOFIN en su página web, no tienen en cuenta las retenciones que se le aplican a las empresas, sino el 100% del valor del certificado. 103 4.7.2. El GSOP contiene información inconsistente que dificulta el seguimiento de las obras y el eficiente control del avance real en que se encuentran las mismas. En la actualidad todos los datos volcados al GSOP han sido corregidos de acuerdo a la información proporcionada por los expedientes de los certificados de obra y por los nuevos informes de los supervisores, mencionados en el punto 4.2. Por lo tanto correspondería que se actualicen las observaciones sobre este punto. Análisis del descargo 4.7.1: El auditado en su descargo afirma que “La diferencia con el monto que efectivamente paga el Banco de la Nación Argentina va a depender de las retenciones que correspondan a cada beneficiario, según su situación fiscal, de las medidas precautorias que se le apliquen, entre otras circunstancias”. Ante el reconocimiento de las diferencias, si bien explicado su origen, esta auditoría mantiene la observación y su recomendación, dejando constancia que se modifica el copete de la misma, quedando redactado de la siguiente manera: “Existen diferencias entre la información suministrada por el GSOP y la provista por el BNA”. 4.7.2: El auditado manifiesta la regularización de los aspectos observados, con posterioridad a las tareas de campo, lo que podrá verificarse en futuras auditorías, razón por lo cual se mantiene la observación y su respectiva recomendación. Observación AGN 4.8 La SSRH no ha elaborado su propio digesto normativo ni cuenta con Manuales de Organización debidamente aprobados. 4.9 Debido a no haberse cumplimentado las designaciones formales de dos de las tres Direcciones, su gestión y funciones se llevan adelante dentro de un marco precario y provisorio. 4.10 Cumplimiento de Leyes Nº 22.431, 25.689 y 25.785. Incumplimiento de incorporación de personal con discapacidad. 104 Recomendación 6.8 Aprobar formalmente los Reglamentos Internos y Manuales de Organización del Organismo (Observación 4.8). 6.9 Instar a la Autoridad competente que disponga la designación de autoridades a cargo de las dos Direcciones Nacionales referidas (Observación 4.9). 6.10 Dar cumplimiento a las Leyes Nº 22.431, 25.689 y 25.785, en lo referente a la incorporación y cupos mínimos de personal con discapacidad (Observación 4.10). Descargo SSRH: el auditado no formuló descargo. Análisis del descargo No habiendo opinión alguna respecto de estas observaciones, corresponde mantener las mismas, con sus respectivas recomendaciones. 105 Observación 4.1 No se evidenció la existencia de criterios y parámetros específicos que permitan determinar prioridades para la selección y posterior ejecución de las obras. Recomendación asociada 6.1. Determinar criterios para la selección y ejecución de las obras, teniendo en cuenta los objetivos del Fideicomiso (Observación 4.1). Descargo del Organismo Cuando la SSRH afirma que la mayoría de las obras están consideradas dentro del “Plan Estratégico Territorial - Argentina en el Bicentenario”, (ver www.planificación.gov.ar/contenidos/2605), está cumpliendo el objetivo de dicho Plan que tiene en cuenta variables más amplias e integradoras del ambiente, de los cuales el recurso hídrico es solo uno de los componentes aunque sea de la mayor importancia. Además la Subsecretaría ha intervenido en la elaboración de dicho Plan. En el origen de la creación del Fondo Hídrico de Infraestructura se halla un Acta Acuerdo celebrada el 9 de agosto de 2000 entre el entonces Ministro de Infraestructura y Vivienda de la Nación y el entonces Presidente del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP), que nuclea a los Ministros de Obras Públicas de todo el país, con el fin de elaborar y ejecutar el Plan Federal de Infraestructura. En el Anexo se definió un programa de obras consensuadas que surgieron de la Asamblea Extraordinaria del CIMOP del 9 de agosto de 2000. Muchas de esas obras se incorporaron posteriormente al Plan Estratégico. En materia de obras hidráulicas ese programa se implementó mediante convenios celebrados por la Secretaría de Obras Públicas y las distintas provincias, Análisis del descargo El auditado manifiesta en su descargo que la mayoría de las obras están consideradas dentro del “Plan Estratégico Territorial – Argentina en el Bicentenario”, así como también que se toman en cuenta variables amplias e integradoras del ambiente priorizándose problemas hídricos como ser: Plan Maestro del Rio Salado, Plan Federal de Control de Inundaciones, Emergencias por Inundaciones, Control de Erosión, Emergencias por Sequías, Inundaciones de Zonas Urbanas, entre otros. De lo expuesto surge simplemente un listado de criterios a tener en cuenta para la realización de obras, sin que el mismo implique un orden de prioridades que pondere y jerarquice las obras en relación a su necesidad. Si bien la SSRH no comparte la falta de orden observada por esta auditoría en cuanto a la ejecución de las obras, no surgen del descargo nuevos elementos que permitan evidenciar un 1 a través de los cuales se determinaba en cada caso si las obras serían ejecutadas por la Nación o las Provincias y/o Municipios, metodología que por razones de orden constitucional se sigue utilizando. Ahora bien, en primer lugar se consideró que era necesario afrontar obras para impedir o mitigar los efectos de la inundaciones en zonas sensibles a este problema y es por ello que el 1º de noviembre de 2001 se dictó el DNU 1381/2001 que al crear la Tasa de Infraestructura Hídrica posibilitó la ejecución de las mismas. A su vez, la Subsecretaría ha priorizado los siguientes problemas hídricos, y trabajado en los planes correspondientes: -Plan Maestro del Río Salado. Elaborado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires con la intervención de la Consultora Hallcrow. Algunas de las obras fueron financiadas por la propia Provincia, otras licitadas y ejecutadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y otras licitadas y ejecutadas por la Provincia con asistencia financiera de la Nación, sobre todo a través del Fondo Hídrico de Infraestructura, (DNU 1.381/2001) que limitaba el financiamiento a zonas rurales y periurbanas. -Plan Federal de Control de Inundaciones. Cuando se dictó el DNU 1.381/2001, no sólo se financiaron con esta fuente las Obras del Río Salado, sino que también se amplió a otras cuencas que soportaron grandes orden establecido de obras a ejecutar, plazos estipulados máximos, así como cooperación entre las distintas áreas de la SOP. Tal como se ha dicho en el Informe, el auditado no cuenta con una Planificación Estratégica específica de su competencia, ni posee planes de acción y herramientas accesorias que garanticen una gestión ordenada, eficiente, bajo criterios explícitos de asignación de prioridades, y atendiendo de manera coherente y ágil a las necesidades y urgencias de la población. Siguiendo este criterio, es la propia Subsecretaría la que aduce en reiteradas oportunidades inconvenientes que obedecen al cambio climático, dando cuenta así de que la planificación efectuada en su momento se encontraba desactualizada y merece ser revisada. Las consideraciones del auditado no modifican la observación efectuada y su recomendación, las que en consecuencia, se mantienen. 2 inundaciones en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa y Mendoza. -Emergencias por Inundaciones: Sin embargo a pesar de la planificación en las regiones donde son esperables las inundaciones, el cambio climático y las lluvias extraordinarias acaecidas en otras zonas hace que se deban disponer fondos y esfuerzos para paliar las emergencias en todo el país. -Control de Erosión: En zonas montañosas del Noroeste y en las barrancas del Río Paraná suelen producirse erosiones y deslizamientos de tierra que se prevén y donde se realizan obras para asegurar su control pero también las copiosas y persistentes lluvias en esos lugares de riesgo han producido enormes daños que no pueden dejar de atenderse. -Emergencias por sequías. Son tan o más peligrosas que las inundaciones. Por este motivo debieron encararse obras para optimizar la eficiencia de las grandes presas hidroeléctricas en las Provincias de Río Negro y Neuquén. También hubo emergencias por sequías en la Rioja y en el Chaco, a pesar de ser una Provincia proclive a las inundaciones. -Inundaciones en zonas urbanas: Es un problema tan acuciante que La Ley Nº 26.181 amplió el financiamiento del Fondo de Infraestructura Hídrica a todas las obras hidráulicas, incluyendo los desagües pluviales urbanos. Se han ejecutado, a pedido de 3 Provincias y Municipios múltiples obras de este tipo. Es necesario hacer dos acotaciones fundamentales sobre este tema, una, que como se dijo más arriba, por cuestiones de raigambre constitucional, los recursos naturales son del dominio provincial. Por lo tanto debe obtenerse el acuerdo de las jurisdicciones locales, tanto si la obra la ejecuta el Estado Nacional como si la ejecuta la jurisdicción local y el Estado Nacional provee su financiamiento. Estas deben solicitar la financiación, acompañando los proyectos debidamente aprobados por las autoridades locales tanto hidráulica como ambientalmente. Este requisito es una variable importante para la selección de los proyectos que, además se encuadran en los temas generales a que nos hemos referido. De todos modos no existe desorden en cuanto a la ejecución de las obras, ya que los proyectos, si bien son elaborados localmente luego son estudiados en este ámbito y se les otorga una No Objeción Técnica (NOT), por parte de la Subsecretaría. Se reafirma también que son muy importantes para este orden las reuniones y la intervención del COHIFE. En un país Federal con dominio de los recursos naturales por parte de las provincias, la planificación no puede ceñirse a cánones tan rígidos como en un orden institucional de carácter unitario. En cuanto a las obras del Plan Más Cerca, el éxito de 4 4.2 Los Informes de Supervisión son deficientes, limitando el control del seguimiento de la ejecución de las obras y el pago de los certificados. 4.2.1 Existían inconsistencias y/o falta de integridad en los informes, los que no reflejaban la real situación del estado de las obras. 4.2.2 Falta de uniformidad y homogeneidad de los informes de Supervisión Recomendación asociada 6.2. Fortalecer los mecanismos de control interno a fin de permitir una eficiente y este Plan se revela en la cantidad de obras que lo implementan en todo el país y esa es la mayor prueba del absoluto conocimiento por parte de todas las autoridades locales. En efecto se presentaron 362 solicitudes, de las cuáles algunas se están tramitando, otras están en ejecución y otras ya finalizaron. Esta observación se considera levantada de conformidad con lo manifestado en cada uno de los subpuntos de este acápite que fueron debidamente contestados y documentados según la normativa vigente. Los Supervisores siguen actualmente un modelo que contribuye a uniformar la información asegurando que incluyan los contenidos necesarios para la consecución del trámite de pago de los certificados. Existe un error en la observación ya que la Supervisión, al conformar los certificados con el informe favorable, acredita que los mismos reflejan el avance físico de la obra y que se corresponden con las especificaciones técnicas. De esa forma se inicia el trámite de pago, pero luego el Expediente respectivo pasa a la DNPHyCF, que controla el avance financiero y también si en el expediente se halla inserta la documentación pertinente. En caso afirmativo, realiza su carga en el GSOP. Corresponde al Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos remitir las actuaciones a la Dirección General de Administración del MINPLAN, Área Liquidaciones No existe error en lo observado por esta AGN dado que al momento de las tareas de auditoría, fueron constatadas inconsistencias entre lo expuesto en los Informes de Supervisión y la real situación del estado de las obras, por un lado, así como la falta de uniformidad en la confección de los informes, por el otro (con el agravante de aquellos informes faltantes sobre los cuales la SSRH no emite opinión alguna). Asimismo, se señala que el modelo de Informe de Supervisión al que referencia la Subsecretaría en su descargo, no se encontraba aprobado formalmente, ni tampoco se utilizaba de manera uniforme por parte de los supervisores, tal como fue consignado en el Informe de Auditoría. Por lo expuesto, las consideraciones del auditado no modifican las 5 oportuna supervisión de la ejecución de las obras y sus respectivos pagos (Observación 4.2, 4.6.1.1, 4.6.1.3, 4.6.1.4, 4.6.1.5). para la continuación del trámite. Esta oficina se ocupa de realizar el cálculo de las retenciones, determinando si existen cesiones y/o medidas precautorias. Luego se produce el pase a la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA (UCOFIN), que vuelve a revisar toda la documentación y ordena el pago que finalmente concreta el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 4.2.1. Existen inconsistencias y/o falta de integridad en los informes, los que no reflejan la real situación del estado de las obras. Actualmente esta cuestión ha sido superada, ya que los Informes Técnicos de la Supervisión se realizan de acuerdo a un modelo que deben cumplir inexorablemente los Supervisores para posibilitar la consecución del trámite. También se ha corregido toda confusión entre el avance físico y el financiero, atento que los Supervisores sólo se ocupan del avance físico y la Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal del avance financiero, pero ambas Direcciones han trabajado de consuno para coordinar los datos y evitar el arrastre de errores. También se destaca que existe una fluida interacción de la DNPHyCF con el UCOFIN, a fin de evitar y corregir las inconsistencias. 4.2.2. Falta de uniformidad y homogeneidad de los observaciones efectuadas, y su recomendación. No obstante, podrá evaluarse en futuras auditorías, la implementación de las medidas correctivas reseñadas por la SSRH. 6 4.3 Se verificó la ausencia de documentación, así como la omisión de cumplimiento de requisitos formales en el armado de los expedientes, dificultando un control eficiente del seguimiento de las obras. Recomendación asociada 6.3. Dar cumplimiento a los distintos aspectos normativos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 19.549), generando el sustento documental correspondiente en vistas de un control eficiente (Observación 4.3). informes de Supervisión. Como se expresó más arriba se solucionó el problema de los informes de Supervisión. -Falta de documentación. No existe ausencia de documentación. Cabe aclarar que muchas veces, cuando los expedientes son requeridos o deben enviarse a otras dependencias, quedan en el Despacho de la DNPOH, o en su caso, de los Supervisores, documentación que debe agregarse una vez que se devuelvan los expedientes. Por ejemplo, respecto de los expedientes que se remitieron a los Sres. Auditores para que pudiesen ejercer el contralor establecido en las leyes vigentes, existe una gran cantidad de documentación que se fue generando durante el período en que estuvieron bajo análisis. Sería conveniente, si ello fuese posible, que la Auditoría arbitrase los medios para que ello no ocurra. Se aclara, asimismo, que en los expedientes de pago, si están incompletos no resisten el trámite, pues son devueltos, así que se tiene especial cuidado en completar toda la documentación. -Fallas en el orden cronológico de los expedientes: Es necesario atender al motivo por el cual muchas veces queda alterado el orden cronológico. El más frecuente es que en los expedientes continuamente se tramitan distintos actos administrativos que culminan con Disposiciones, Resoluciones, Dictámenes, o como El auditado expresa en su descargo que no existe ausencia de documentación, cuando en el presente Informe se plasmó la falta/ausencia de, por lo menos, algún instrumento, en un 93% de los expedientes analizados. En relación a las dificultades que, en opinión del auditado, se produjeron a causa de la labor de auditoría, cabe aclarar que dicha situación no se condice con la realidad fáctica: en efecto, en diferentes oportunidades personal dependiente de la SSRH solicitó en carácter de préstamo diferentes expedientes a los efectos de incorporar documentación, sin objeción alguna por parte del equipo de auditoría. En resumen, nada obsta al auditado para que agregue toda documentación que se genere en forma concomitante con las tareas de campo. Para el caso de las fallas en el orden cronológico y de foliatura en los expedientes, si bien se toma en 7 lo que pasó con los expedientes sujetos a contralor por la Auditoría, se va acumulando documentación en la Dirección Nacional que luego debe agregarse a los expedientes y es verdad que esta situación altera el orden deseable para una fácil lectura. Sin embargo, lo importante es que toda la documentación esté incorporada al expediente. En este mismo Informe aparece en varias oportunidades la acotación que durante el período en que los Expedientes auditados se hallaban en esa área, en la DNPOH se acumuló documentación para agregar y además se debieron abrir nuevos expedientes para tramitar diversos actos administrativos. Es decir que a veces se deben abrir otros expedientes para no retrasar por ejemplo ampliaciones de obra, de plazos, Actas Complementarias, redeterminaciones o alguna otra cuestión importante. Como se han suprimido lo que en épocas anteriores eran los “correspondes”, que conservaban siempre los mismos números, ahora se deben abrir nuevos expedientes. En cuanto es posible se agregan al expediente principal, dejándose constancia de ello (lo que también atenta contra el orden cronológico), y cuando finaliza la obra deben acumularse todos los expedientes. De esta manera quedan registrados en el sistema digital COMDOC III los números de los expedientes agregados. Se cumple con las formalidades consideración lo referido al RIGA y su instrumentación, se deja constancia que existieron hojas no foliadas, mientras que la cronología se refiere a los hechos previos a la labor de auditoría, y no a la información que se va generando a posteriori; situación reconocida por la Subsecretaría al manifestar que la misma altera el orden deseable para una fácil lectura. Las consideraciones del auditado no modifican la observación efectuada y su recomendación, las que, en consecuencia, se mantienen. 8 establecidas en el Reglamento Interno de Gestión Administrativa (RIGA) del MINPLAN en el armado y demás aspectos formales de los expedientes. -Foliados y refoliados. Se agrega como Anexo 1, la parte pertinente del RIGA, que despeja dudas respecto de los agregados y de la foliatura de los Expedientes. Por ejemplo, como en muchos casos es necesario refoliar, en el RIGA se determina cómo debe hacerse. Se debe poner el sello de refoliado y la firma de quién está realizando el trabajo. Si son varias hojas se deja constancia en el dorso de la última foja refoliada. En cuanto a los saltos del foliado, si bien es difícil que ello ocurra, porque cuando los expedientes salen de la Subsecretaría, las otras dependencias siempre revisan el foliado, igual puede haberse omitido en alguna foja. Pero no debe confundirse el salto del foliado con algunas exigencias de la RIGA. Por ejemplo, al artículo 20, inciso c) expresa: “No debe sellarse ni foliarse la carátula de expediente de otras dependencias de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal…”. En cuanto a la incorporación de Expedientes dice el artículo 26, inciso a): “Cuando se tratase del mismo tema y del mismo causante, el expediente se incorporará al principal (madre) como una única foja en su totalidad…”. Es decir que parecería en esos casos que puede haber saltos de folios pero en realidad no los 9 4.4 A la fecha de finalización de tareas de campo el 73,33% de las obras objeto de la muestra, presentaban atrasos significativos en la ejecución. Recomendación asociada 6.4 Instrumentar las medidas necesarias, tendientes a dar cumplimiento a los plazos de ejecución estipulados contractualmente, haciendo efectivo el régimen de penalidades correspondiente, en los casos que lo ameriten (Observación 4.4). hay. En los ejemplos citados por la Auditoría si bien existieron atrasos están debidamente justificados en razón de ajustes de proyectos, interferencias encontradas en el desarrollo de las obras o causas climatológicas e incluso sociales, como ocurre con las intrusiones u oposiciones a las expropiaciones por parte de los vecinos. Detalle de obras sin ampliaciones aprobadas por la SSRH -Animaná: Los atrasos en esta obra se deben a cuestiones que están detalladas en los puntos 4.6.1.1 y 4.6.1.2, a los que me remito brevitatis causa, por lo que, a nuestro criterio, están debidamente justificados a partir de los fenómenos meteorológicos acaecidos y por las condición fiscal del primer contratista, que constituyen cuestiones ajenas al Estado Nacional. -Desagües Meandro La obra se encuentra neutralizada dentro del plazo, con una ampliación en trámite, dado que en la traza se debía remover un propanoducto de YPF y esta remoción no fue aprobada por el Ente, por el peligro que eso traería aparejado para la población circundante. Por tal motivo en la parte sin sanear en razón de la interferencia, debió cambiarse la desembocadura que ya no será en el Arroyo del Rey El auditado reconoce importantes dilaciones en los trabajos que han imposibilitado y/o retrasado la finalización de las obras. Independientemente de lo planteado, las consideraciones vertidas no dan cuenta de las acciones tomadas por la SSRH en aras de efectivizar la ejecución de los trabajos en tiempo y forma. Para algunos casos, incluso, la fundamentación de las dilaciones es general como ser aquellos en que el propio auditado aduce: “causas climatológicas/sociales”; “hasta problemas con vecinos que solicitaban pavimentación de calles”; “…pequeñas interferencias con otros trabajos…”; “La Provincia prometió que iba a justificar la ampliación pero hasta el presente no la remitió…”. En otros casos, la fundamentación remite a una falta de previsión, como ser: “desde ajustes de proyecto”; “…datos con los que la Provincia de Buenos Aires elaboró el Proyecto Licitatorio eran de antigua data y en un lugar donde se 10 como fue planeada para la obra, sino en el Río Matanza. El trámite de ampliación que contempla este cambio de proyecto está aprobado y a la firma del correspondiente contrato ampliatorio en la Municipalidad de Lomas de Zamora. Esta ampliación tiene una adecuación de plazo para su ejecución. Cabe aclarar que esta obra está judicializada y alcanzada por la causa “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUCIOS (DAÑOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO MATANZA – RIACHUELO), en trámite por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, siendo su Juez el Dr. Jorge Rodriguez. -Desagües internos de la Ciudad Ameghino-Etapa II El día 20 de mayo de 2012 la obra fue neutralizada de común acuerdo entre el Municipio y la Empresa en espera de la aprobación de la ampliación de la financiación de obra que se hizo necesaria cuando la contratista elaboró el Proyecto Ejecutivo, pues para que la obra cumpliese su fin debió ampliarse el Proyecto Licitatorio. El día 22 de abril de 2013, resueltas las causas de la primera neutralización la obra se desneutralizó, pero ese mismo día se neutralizó nuevamente en razón de que esta obra interfería con otra obra en ejecución multiplicó la población…”;; “…inconvenientes surgidos como consecuencia de la falta de definición del camino de acceso”; “…condiciones geológicas de las fundaciones, no contempladas en el Proyecto…”. Todo lo expuesto pone de manifiesto importantes deficiencias en la planificación de los proyectos, así como falta de previsión contemplada en los mismos, lo que naturalmente se traduce en constantes demoras, ampliaciones, modificaciones, redeterminaciones, mayores costos, etc. Lo dicho es aún más relevante para los denominados CUC, ya que se recuerda que la implementación de los mismos fue prevista con el fin de agilizar los tiempos para realizar obras en plazos menores al año. Con relación a la obra Defensa Sur de la Ciudad de Corrientes se toma nota de lo manifestado por la SSRH y se aclara en el informe la fecha en la cual toma intervención la Nación. Por lo tanto, las consideraciones del 11 correspondiente a desagües cloacales. auditado no modifican la observación El 30 de mayo de 2014 en razón de que la obra de efectuada y su recomendación, las que, desagües cloacales había finalizado se procedió a en consecuencia, se mantienen. desneutralizarla nuevamente. El día 1 de agosto de 2014 se labró el Acta de Recepción Provisoria, correspondiendo esos 63 días entre la última desneutralización y la Recepción provisoria a las tareas de terminaciones que surgieron como consecuencia de la interferencia con la obra de desagües cloacales. -Desagües Budge-Etapa I Esta obra ha tenido varios inconvenientes, desde ajustes de proyecto porque los datos con los que la Provincia de Buenos Aires elaboró el Proyecto Licitatorio eran de antigua data y en un lugar donde se multiplicó la población, hasta problemas con vecinos que solicitaban pavimentación de calles por donde se realizaban los ramales pluviales. Esto motivó innumerables atrasos que fueron documentados por la Inspección Municipal y resueltos administrativamente con las correspondientes ampliaciones de plazo. Cabe aclarar que esta obra también está judicializada y alcanzada por la causa “MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUCIOS (DAÑOS DERIVADOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RIO MATANZA – 12 RIACHUELO), en trámite por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, siendo su Juez el Dr. Jorge Rodríguez. Se reitera que como los expedientes madre se encuentran en poder de la Auditoría, se fueron generando nuevos expedientes para seguir con las obras y tramitar sus respectivas ampliaciones, los cuales se agregarán al expediente madre una vez devueltos por los Sres. Auditores. Por tal motivo la información no está completa en ese ámbito. -Plan Director Desagües Pluviales Ciudad de Santa Fe y Defensa contra inundaciones Cuenca Oeste – Etapa I – Obras en Cuencas: Derqui/Gorostiaga y Entre Ríos. La obra se paralizó por cuestiones vinculadas a Redeterminaciones de precios contractuales. En mayo de 2011 se firmó un CONVENIO MODIFICACIÓN Y REINICIO DE OBRAS celebrado entre la Provincia y el Contratista y aprobado por Decreto 925/2011, que establecía un plazo de 4 meses para concluir los trabajos. Esto no prosperó hasta que en junio de 2012 se firmó un Contrato de Cesión de Obras Públicas entre las firmas U.T.E. Supercemento S.A.I.C. – MUNDO CONSTRUCCIONES S.A., la firma Angel Boscarino Construcciones S.A y la Municipalidad de Santa Fe. El Acta de reiniciación de los trabajos es de fecha 26 de junio del año 2012, a partir de la cual comienza a 13 computarse el plazo de ejecución, que se extendería hasta el mes de octubre de 2012. Por Decreto provincial 789 del 07 de mayo de 2013 se amplía uno de los ítem de contrato y se amplía el plazo en 180 días (fines de 2013). Por nota 390 del 29 de noviembre de 2013 se informa que se encuentra pendiente de emisión el Certificado Final de los trabajos realizados, estimando que a finales de ese año se podría extender el Acta de Recepción Provisoria pertinente. Hasta la fecha no pudo concretarse este final de obra, en razón que existen pequeñas interferencias con otros trabajos también parcialmente financiados por el Estado Nacional que obligan a su postergación. Se reiterará el pedido del Acta respectiva. -Desagües Huiliches La Municipalidad del Neuquén por Decreto 1.018 del 22 de octubre de 2012 amplió el plazo de obra en 150 días, quedando establecida como fecha de terminación de la obra el 28 de diciembre de 2012, en la que se elaboró el Acta de Recepción Provisoria. Las causales del atraso están especificadas en el citado Decreto y son principalmente: Demora en la entrega de caños por parte de los proveedores debidamente justificada; Rotura de un caño ajeno a la obra que entorpeció la ejecución de las tareas previstas obligando a reprogramar las mismas; Interferencias que obligaron a 14 la reubicación de la traza al este del trazado existente, como asimismo causas climáticas. Se reitera que la documentación no se halla incorporada al Expediente atento que el mismo radica en la oficina destinada a la Auditoría. Y se está a la espera de la devolución de las actuaciones por parte de los Sres. Auditores para poder hacer los agregados. Detalles de Obras con ampliaciones aprobadas por la SSRRH Presa El Bolsón Las causas del atraso se debieron principalmente a inconvenientes surgidos como consecuencia de la falta de definición del camino de acceso. Estas demoras, unidas al hecho de que la Contratista ha presentado para su aprobación alternativas que mejoran el funcionamiento del proyecto original, que debió aprobar la Provincia de Catamarca, generaron una serie de consultas y análisis de variables, que incidieron en el cronograma previsto para el desarrollo de la obra. Esta situación produjo, por ende, el atraso en la elaboración del Proyecto Ejecutivo, que por el pliego licitatorio debía realizar la Contratista de la obra y que debía aprobar Catamarca. También influyeron las modificaciones de obra debidas a las condiciones geológicas de las fundaciones, no contempladas en el Proyecto. 15 En menor medida puede justificarse parte del atraso en la demora de la Provincia en la liberación de la zona de canteras, necesaria para la obtención de materiales para la construcción del cierre lateral. Defensa Sur de la Ciudad de Corrientes. Se trata de una obra de defensa costera que incluye unos ramales de desagües complementarios a la obra de defensa. La misma está planteada para ser materializada con un terraplén refulado, con ancho de coronamiento de 40 m con una longitud de 927 m. Originalmente la obra estuvo financiada, una parte, por un crédito BIRF (35,54%) y la contraparte, por la provincia (64,46%). La obra se inició en marzo de 2001 y se paralizó por motivos económicos cuando se había ejecutado un 32,9% del presupuesto. Posteriormente se realizó una reformulación de la obra para poder continuar y concluirla, quedando la misma con un déficit de financiación del 64,46% que es la contraparte correspondiente a la Provincia. Finalmente, sobre un monto del remanente de obra no ejecutado de $ 5.027.434,84 los valores correspondientes a estos porcentajes son: BIRF $ 1.786.750,34 y la contraparte de la Provincia $ 3.240.684,50. Este último es el monto que debía financiar la Nación de acuerdo al respectivo Convenio Específico suscripto el 6 de enero de 2005. La fuente de financiación fue el Fondo 16 Hídrico del Decreto Nº 1381/2001. El plazo de obra original, de acuerdo al Pliego en sus Cláusulas de Condiciones del Contrato era de 300 días corridos a partir de la fecha de iniciación de la obra pero debe tenerse únicamente en cuenta el plazo a partir del cual toma intervención la Nación. La Provincia adjuntó un Plan de Trabajos de 7 meses y de acuerdo al Informe de la SUPCE de la obra se terminaría en el mes de julio de 2005. El Certificado Nº 57 correspondiente al mes de noviembre de 2005 fue el certificado final de obra. Por lo que la obra se ejecutó en 11 meses, 4 meses más de lo previsto desde que la obra se reinició con la participación conjunta de la Provincia y la Nación. Se reitera que en el Informe de auditoría se establecen plazos que correspondían a una época de la ejecución de la obra en que todavía no existía un Convenio entre la Provincia y el Estado Nacional. Las modificaciones de obra Nº 1 a la Nº 5, llevaron el monto final de la obra a $ 3.291.879,78. (…) La Modificación de obra Nº 1 del 25/04/03 tuvo por objeto adecuar las pautas contractuales al sistema de redeterminación de precios. La Modificación de obra Nº 2 del 19/10/04 tuvo por objeto otorgar la no objeción para reemplazar el material de descarga del conducto del Arroyo Limitas previsto en caño bóveda de acero galvanizado tipo 17 ARMCO, por un conducto de Hº Aº. Este cambio no implica un mayor costo de obra. La Modificación de obra Nº 3 del 19/01/05 tuvo por objeto la no objeción para reemplazar el material utilizado en la red pluvial del Bº Arazaty, que arroja una economía de $ 70.504,37 redeterminados a valores de octubre de 2002. La Modificación de obra Nº 4 del 3/03/05 tuvo por objeto la no objeción para reemplazar el material de las tablestacas de acero por Hº, que arroja una economía de $ 70.504,37 redeterminados a valores de octubre de 2002. La Modificación de obra Nº 5 del 7/10/05 tuvo por objeto la no objeción para compensación de economías y demasías, y que da una demasía de $ 80.140,40. Saneamiento Arroyo Salguero Como se informa por la AGN la obra de la referencia dio comenzó el 13/06/2011 y tenía un plazo de ejecución de 365 días, con lo cual la fecha de terminación contractual correspondía al 12/06/2012. Ahora bien, por razones estrictamente técnicas surgió la necesidad de modificar la obra justificando dicho evento en la necesidad de la resolución de las interferencias detectadas en el desarrollo de la obra y en la modificación metodológica de ejecución del cruce bajo vías del ex Ferrocarril Sarmiento. A continuación se señalan las principales razones que 18 fueron base y justificación para la modificación y ampliación de la obra: Al inicio del replanteo definitivo de la obra contratada la contratista procedió a solicitar planos e información a las distintas empresas prestatarias de los servicios públicos. De dicho relevamiento surgió que en todas las bocacalles de la traza se detectaron interferencias con instalaciones de terceros, cuya documentación no coincidía con los cateos realizados; obligando en algunos casos a cambios de sección; obras de transición o remoción del servicio; produciendo además atrasos en el cronograma de los trabajos. La interferencia con la obra de mayor relevancia es la presencia de una colectora cloacal de Ø 315/Ø350 mm, construida recientemente en la calle Mariano Acosta entre Belgrano y Güemes, sector de obra donde se encuentra proyectado el conducto rectangular de HºAº de 3,80m x 1,50m que corresponde a la conducción principal. Adicionalmente, se detectaron servicios de gas natural a remover; instalaciones de electricidad a remover e instalaciones de Agua bajo servicio de A.B.S.A. que interferían con la traza de la obra. Por otra parte, la obra licitada tenía previsto un cruce ferroviario del ex Ferrocarril Sarmiento en calle Dorrego a ejecutar mediante la construcción de un 19 conducto rectangular de sección de hormigón armado de 3,80m x 1,50m. En dicho lugar existe una alcantarilla para desagüe ferroviario que es necesario mantener funcionando a los fines de garantizar que no se produzcan anegamientos en la zona de cruce. Debido a la existencia simultánea de cinco vías en uso (tres de maniobras para talleres y las dos restantes para el servicio de pasajeros), la concesionaria TBA manifestó que la situación se tornaba crítica al afectar las frecuencias de las formaciones, y, que de ser necesario realizar la obra en dicha zona se tendría que prever la construcción de puentes ferroviarios y no afectar a más de una vía por vez, con lo cual los plazos de obra se extenderían. Por los dos motivos citados, mantener el desagüe funcionando y no interferir con el servicio ferroviario, la contratista estudió el cruce de las vías por la calle Mariano Acosta, mediante la metodología de túnel linner, que es muy utilizada en la mayoría de los cruces ferroviarios. La metodología de túnel linner propuesta por el municipio consiste en la construcción de dos (2) túneles de 1,90 metros de diámetro nominal cada uno, de chapa de acero, a los que se aplicará un revestimiento estructural de hormigón de 0,15m de espesor con malla de acero. Luego del revestimiento de hormigón de los túneles linner, cada uno de ellos tendrá un diámetro definitivo de 1,60 metros. 20 Como consecuencia de los aspectos técnicos de la modificación de obra propuesta, fue necesario aprobar una prórroga del plazo de obra de ocho (8) meses a adicionar al plazo vigente, por lo que la finalización de obra se estableció el 12 de setiembre de 2013. El desvío del plazo ampliado reflejado por la AGN en su cuadro de “Detalle de Obras con ampliaciones aprobadas por la SSRH” tiene en cuenta de acuerdo a la documentación oportunamente remitida por el municipio los siguientes aspectos principales: Por una parte, debido a los temas de remociones que justificaron la modificación de obra y fundamentalmente por tratarse de una obra netamente urbana que atraviesa el centro de la ciudad de Merlo, la contratista debió ejecutar las obras de remociones en distintas etapas de modo de no perjudicar el tránsito vehicular ni la circulación peatonal. Como consecuencia del importante volumen de remociones de interferencias se produjeron demoras en reparaciones de calzadas y veredas dada la estratégica ubicación de las mismas. Como segundo aspecto, los períodos de lluvia que afectaron la normal ejecución de la obra provocaron con el anterior ítem analizado, un corrimiento de los plazos previstos y una reprogramación del cronograma de trabajos establecido. Control de Erosión Tartagal 21 4.5 Las sucesivas alteraciones del proyecto original producen modificaciones sustantivas con respecto a los parámetros licitatorios originales, vulnerando el pie de igualdad. Recomendación asociada 6.5 Adecuar las modificaciones emergentes a la urgencia y necesidad que revisten los proyectos de obra plasmados en los contratos, a fin de cumplir con los plazos estipulados, salvaguardando el Efectivamente el Acta de Recepción Provisoria es de fecha 3 de abril de 2007, aunque en la misma se especifica que el final real de obra fue el 31 de marzo del 2007, por lo que el atraso es de 30 días. La Provincia prometió que iba a justificar la ampliación pero hasta el presente no la remitió, por lo que se le solicitó nuevamente. Sin embargo la Supervisión no tuvo mayor preocupación ya que en diciembre de 2006 y enero de 2007 no hubo certificación pues se trata del período de lluvias en la zona y de hecho siempre se paralizan las obras en ese período en la región del NOA. En carácter de aclaración previa, cabe manifestar la Subsecretaría de Recursos Hídricos cumple en las Licitaciones propias, con las prescripciones de la Ley Nº 13.064, de obras Públicas, el Decreto Nº 1.023/2001 y demás normativa vigente. Respecto de las licitaciones y contrataciones que ejecutan las jurisdicciones locales (Provincias y Municipios), éstas las realizan de acuerdo con su legislación interna. No obstante ello, y sin constituir una intromisión en los ámbitos locales, se trata que éstos aseguren la debida transparencia. Actualmente, en casos de duda o situaciones especiales, se les solicita incluso la presentación de las normas locales que respalden su accionar. En relación con la observación, si bien existen Si bien el auditado en su descargo manifiesta que “…se tiene especial cuidado que de ninguna manera vulneren el pie de igualdad de los presentantes en las licitaciones…”, esta auditoría ratifica lo expresado en su informe, dado que la operatoria de llamar a licitación por parte de la SSRH sin proyectos licitatorios actualizados, o bien a partir de proyectos originales que no contemplan estudios específicos que determinen un escenario fidedigno, limita la normal competencia de oferentes a la hora de presentarse a 22 patrimonio público de las modificaciones en el transcurrir de las obras, éstas se mayores erogaciones que esto originan en necesidades de las mismas y, en el ámbito implica (Observación 4.5). de la SSRH, se tiene especial cuidado que de ninguna manera vulneren el pie de igualdad de los presentantes en las licitaciones. En las obras nacionales el Proyecto licitatorio es elaborado por las jurisdicciones locales y tienen un cierto grado de desarrollo, por lo que en los pliegos se pone en cabeza del Contratista la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la experiencia indica que existen cambios cuando se profundizan los estudios de campo. Pero además puede existir aún posteriormente un ius variandi aceptado por la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, ya que toda obra tropieza con muchas dificultades, como terrenos inundados, interferencias desconocidas que deben evitarse, etc. motivo por el cual la misma Ley de Obras Públicas permite ese ius variandi que se presentará sea cual fuere la empresa que hubiera ganado la licitación, por lo que tampoco se vulnera el pie de igualdad. Por otra parte los valores de las redeterminaciones y/o readecuaciones de precios no son caprichosos ya que en el ámbito nacional se realizan de acuerdo al Decreto 1.295/2002 y existe una Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios que los controla. En las obras por convenios también esta Comisión revisa los cálculos y las provincias y municipios los elaboran de acuerdo con licitar. En este sentido, el Art. 4 de la Ley 13.064 define: “En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de anteproyectos y presupuestos globales, los que tendrán el carácter de provisional por el tiempo necesario para que se preparen y aprueben los documentos definitivos.” Teniendo en cuenta que se tuvo a la vista la documentación definitiva del proceso licitatorio de las obras mencionadas en la presente observación, no se comprende cuál sería la excepción o la circunstancia especial referida. Más allá de los causales de las respectivas modificaciones de proyecto y costos, se reitera lo dicho en el informe, “se parte de un proyecto original básico, que se convierte con las continuas adecuaciones y modificaciones en un proyecto de mayor envergadura”. Se recuerda además que la citada Ley expresa “La responsabilidad del 23 su legislación interna. Presa Embalse El Bolsón En general en las presas se producen importantes modificaciones de obra, debidas fundamentalmente a que al elaborar los Proyectos licitatorios se desconocen las reales condiciones geológicas del terreno. La adecuación del proyecto a esas condiciones provoca en general modificaciones tanto en su costo como en el plazo de ejecución. En la Presa El Bolsón fue necesario realizar importantes modificaciones para mejorar el proyecto original, como así también, para adecuar el proyecto a las deficiencias geológicas detectadas al excavar las fundaciones de la obra. Esto motivó ampliaciones de obra, de su presupuesto y del plazo de construcción. Sistema Rompeolas-Punta Mogotes. En primer lugar, el 28 de setiembre de 2006 se firma un Convenio Marco entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredón y la Secretaría de Obras Publicas de la Nación, por el cual esta última se compromete a gestionar los fondos necesarios y la Municipalidad a completar el Proyecto Ejecutivo de la Obra. Con fecha 16 de noviembre de 2007 el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad informa que se adjudicó la obra a la empresa GERÓNIMO RIZZO S.A.-ALPA VIAL S.A. (UTE) proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen sobre el organismo que los realizó”. No se han observado de parte de la SSRH (que como Autoridad Hídrica Nacional debe, entre otras responsabilidades, “intervenir, evaluar y/o ejecutar los proyectos de infraestructura de obras hídricas”) medidas conducentes a corregir desvíos, debilidades y/o falencias en los proyectos referenciados. Se destaca, incluso, que algunas de estas falencias son reconocidas por el propio auditado, al manifestar, por ejemplo: “Las licitaciones se basaron en un proyecto de 1987…”; “…al elaborar los Proyectos licitatorios se desconocen las reales condiciones geológicas del terreno…”; “El proyecto original tuvo cambios y atrasos por la modificación de la traza del terraplén debido a que en la mayoría de los casos se encontraba con posesión sin título y se tuvo que acordar con esos propietarios”; “otra de las modificaciones que se suscitó fue 24 por la suma de $ 43.853.210,05. Después de la adjudicación por parte de la Empresa, con fecha 26/2/08, Surfrider Argentina, que es una Asociación de Surfistas de Mar del Plata, realizó una presentación solicitando paralizar las obras y el trámite de aprobación de fondos, hasta tanto se realizasen los estudios de Impacto Ambiental, según la Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y a su vez propuso otra alternativa de rompeolas, consistente en la realización de una Arrecife Sumergido Multipropósito (AMS) con bolsas geotextiles llenas de arena. Esto ocasionó la realización y evaluación de alternativas del proyecto original, dándose intervención a la Universidad Nacional de Córdoba, al INA y a los organismos Provinciales competentes. Finalmente, luego de evaluar distintas alternativas, se consolidó un proyecto de Obra cuyo monto asciende a $ 40.805.526,95. El 25 de agosto de 2009 se firmó un CUC con la Municipalidad de General Pueyrredón para la ejecución de la obra, que es ratificado por la SOP, por ese mismo monto. El 23 de junio de 2010 se firmó el Contrato para la realización de la obra, iniciándose la obra el 22 de julio de 2010, con un plazo de ejecución de 720 días. Con fecha 2 de septiembre de 2010, la Municipalidad originada en la mala calidad del suelo…”. Por lo tanto, las consideraciones del auditado no modifican la observación efectuada y su recomendación las que, en consecuencia, se mantienen. 25 de General Pueyrredón remite la documentación referente a la Primera Redeterminación de Precios entre agosto de 2007 y mayo de 2010, que es aprobada por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios. Con fecha 20 de enero de 2012, la Municipalidad de General Pueyrredón ingresa la documentación referente a la Segunda Redeterminación de Precios entre mayo de 2010 y diciembre de 2010, que también es aprobada por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios. De la aplicación de ambas redeterminaciones se eleva valor de la obra a $ 67.273.887,00, con lo cual la ampliación resulta de $ 26.468.360,00 La Municipalidad de General Pueyrredón, mediante Resoluciones del 27 de octubre de 2011 y 28 de mayo de 2012, reconocen la ampliación de plazo para la ejecución de las obras, en 173 días, la primera de ellas y 59 días para la segunda, quedando el plazo total para las mismas en 952 días corridos. Estas ampliaciones se otorgaron por “lluvias y sus consecuencias, marejadas y tormentas de mar”, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones (art. 38), ya que han superado los previstos como normales, incluyendo la recomposición de obra ya ejecutada, producto de tormentas que 26 produjeron la pérdida de material colocado. Terraplén costero de Berisso: El proyecto original tuvo cambios y atrasos por la modificación de la traza del terraplén debido a que en la mayoría de los casos se encontraba con posesión sin título y se tuvo que acordar con esos propietarios en forma personal Sin embargo, una vez resuelto el inconveniente se podía ingresar a la propiedad pero en dos oportunidades se tuvo que modificar la traza por no poder acordar con el propietario. Esta obra es de defensa de las sudestadas del Río de la Plata, pero aunque cuesta creerlo hubo propietarios que querían quedarse afuera de la contención. Otra de las modificaciones que se suscitó fue originada en la mala calidad del suelo, lo que motivó usar una tecnología no incluida en el Pliego de Bases y Condiciones. La mayoría de las ampliaciones se debieron a las redeterminaciones. Adecuación de la Sección del Cauce del Rio Salado y sus Obras Accesorias Tercer Tramo - Sector III “ El Plazo original se la obra era de 24 meses. Por Disposición Nº 8 del 15/05/2014 se prorrogó la obra en 365 días. La fecha de finalización: 24 de enero de 2014. Por Disposición Nº 11 del 26/06/2014 se prorrogó la obra en 344 días. La fecha de finalización: 3 de enero de 2015. 27 Por Disposición Nº 2 del 20/02/2015 se aprobó la neutralización del plazo contractual entre los días 01/08/2014 26/01/2015. La fecha de finalización: 3 de julio de 2015. Por Resolución Nº 1733 del 30/12/2014 se aprobaron los procesos de redeterminación definitiva de los precios de la obra para los meses de febrero de 2011, octubre de 2011 y junio de 2012. El nuevo monto contractual asciende a $ 861.657.954,50. Por Resolución SOP 995/2014 se aprobaron las Adecuaciones Provisorias para los meses de abril de 2013 y noviembre de 2013. El nuevo monto contractual PROVISORIO es de $ 887.135.432,00. -Desagües internos de la Ciudad Ameghino-Etapa II Las causas de las modificaciones se generaron de acuerdo con las razones expuestas en el punto 4.4 respecto de esta obra. Desagües Meandro y Desagües Budge – Etapa II En las dos obras se presentaron las mismas dificultades. Las licitaciones se basaron en un proyecto de 1987, que la DiPSOH aprobara oportunamente. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicto un fallo histórico que determino quienes son los responsables de llevar a cabo las acciones y obras de Saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. Es por 28 4.6 De las obras visitadas, surgen diversas deficiencias: 4.6.1 Animaná: No se encontraba emplazado el puente que debe conectar el Paraje San Antonio con la ciudad de Animaná (Salta), dejando la obra iniciada a mediados de 2011, inconclusa. 4.6.1.1 Existía un desfasaje entre el avance físico real y el ello que se tomó la determinación de licitar con proyectos aprobados por la DiPSOH y acordados con la Municipalidad de Lomas de Zamora y llevar adelante una vez licitadas las obras la ejecución de las mismas con un Proyecto Ejecutivo adecuado a las actuales circunstancias basado en el saneamiento de la cuenca, lo que motivó la adecuación de esos proyectos aprobados en la década del ochenta al real momento de ejecución. Un solo ejemplo, la densidad habitacional desde 1980 a la fecha en donde se ubican esta obras (Budge, Villa Lamadrid), creció un 300%, es por ello que las obras cambiaron en un ciento por ciento, y estando enmarcadas en la causa Mendoza nos vimos obligados a llevar adelante esos cambios para beneficio de la población de ese lugar. 4.6.1: Animaná: No se encuentra emplazado el puente que debe conectar el Paraje San Antonio con la ciudad de Animaná (Salta), dejando la obra iniciada a mediados de 2011, inconclusa. Las causas por las que no se halla emplazado el puente se desarrollan en los puntos siguientes. 4.6.1.1 Existe un desfasaje entre el avance físico real y el informado por la Supervisión. Previo al inicio de la Obra, la Empresa tuvo que evaluar nuevamente el proyecto debido a que el río San Antonio es muy torrentoso y transcurrieron tres periodos de lluvias muy intensas y repentinas que Lo manifestado por el auditado en cuanto a la imposibilidad de colocación del puente, el cambio de la empresa contratista, las inclemencias climáticas, debilidades administrativas y de control, etc., ya ha sido objeto de análisis del equipo de auditoría, dando origen a las pertinentes observaciones. Se reitera que cuando esta Auditoría remite al avance físico, no se refiere al avance financiero, sino al avance real en que se encontraba la obra al 29 informado por la Supervisión. 4.6.1.2 Transcurrido más de la mitad del plazo otorgado a una nueva contratista, no se evidenció trabajo en la zona. 4.6.1.3 Existían deficiencias en los controles llevados a cabo por la Subsecretaría sobre la emisión de los certificados Nº 3 y Nº 4. 4.6.1.4 La documentación técnica y contable no se encontraba en el Municipio. 4.6.1.5 Existían administrativas debilidades 4.6.2 Presa El Bolsón: Al momento de la inspección no se constataron trabajos en progreso. 4.6.2.1 Al momento de la inspección efectuada por el grupo de trabajo, las obras complementarias (Acueducto Tramos I - II – III y exacerbaron el problema. Por tal motivo, hubo una presentación de un pedido de ampliación de la Obra por cambios en la morfología del río, pero la documentación presentada en enero del 2012, fue observada, corregida y, una vez autorizada por la Superioridad; se procedió a tramitar la ampliación de la financiación con informe de la Supervisión de Abril del 2012. Luego del inicio de Obra, el 1 de febrero del 2012, se certificaron los meses de Febrero, Marzo. Abril y Mayo del mismo año, el monto aprobado correspondía a $ 761.435,94 y estaba en trámite la ampliación antes mencionada por $ 682.331,02. Existe una diferencia entre el avance físico informado y el real debido a que hasta que mientras no se firmase el Convenio ampliado, los montos considerados eran los del convenio y contrato original y la Municipalidad, a su vez, no podía ampliar el contrato sin tener asegurada la financiación por parte de Nación. En virtud de ello, para poder seguir trabajando se decidió adelantar la parte del proyecto ejecutable en los talleres y que se encontraba limitada por los montos disponibles y el resto se ejecutaría una vez firmada el Acta Complementaria de ampliación de la financiación de la obra. Entonces los Certificados 1 y 2 fueron pagados y los Certificados 3 y 4 finalmente no se pagaron y se momento de la visita. Vale decir, no existió correspondencia entre el avance consignado en el expediente y el avance constatado por la comisión de servicio al día 20/02/2014, cuando no sólo no se verificó el emplazamiento del puente, sino que tampoco se evidenciaron trabajos en curso en la zona. Adicionalmente, se recuerda que no pudo verificarse obrador, ni documentación in situ, y que las piezas a ensamblar para la posterior construcción del puente se encontraban en un depósito municipal en precario estado de conservación. El auditado, por su parte, argumenta que “en los talleres de la Empresa se pudo constatar la ejecución de casi la totalidad de las piezas del puente hasta el 95,46%. (Porcentaje correspondiente al Contrato original)”, sin tener en cuenta que en los mismos certificados 3 y 4 (luego devueltos) consta que el porcentaje de avance de obra es de un 49,30% y del 50,37% respectivamente. Cabe aclarar que en el expediente puesto a disposición y analizado por el 30 derivaciones) no encontraban licitadas. se anularon. Pero no porque no se correspondiesen con obra ejecutada sino por problemas impositivos de la Empresa. En efecto, todos estos certificados corresponden a piezas realizadas en los talleres 4.6.3 Sistema Rompeolas metalúrgicos pero aún no se ha podido realizar el Punta Mogotes: Existían montaje del puente ni los trabajos en las márgenes del medidas de seguridad río por las razones que se explican más abajo. deficientes. Debe quedar claro que en los talleres de la Empresa se pudo constatar la ejecución de casi la totalidad de las piezas del puente hasta el 95,46%. (Porcentaje correspondiente al Contrato original). Como la obra Recomendación asociada había sido ejecutada aunque, por las razones 6.2 Fortalecer los mecanismos apuntadas, sólo adelantando las piezas del puente, se de control interno a fin de procedió a tramitar hasta el certificado 4 de los cuales permitir una eficiente y se pagó hasta el 2, pues, cuando el Departamento de oportuna supervisión de la Liquidaciones del MINPLAN iba a tramitar los ejecución de las obras y sus certificados 3 y 4 solicitó documentación impositiva a respectivos pagos la Empresa, porque se había vencido. (Observación 4.2, 4.6.1.1, La empresa nunca cumplió con lo requerido en materia fiscal y los expedientes con los certificados estuvieron 4.6.1.3, 4.6.1.4, 4.6.1.5). a la espera desde el 18 de Julio del 2012 hasta que por 6.6 Instrumentar las medidas pedido de la Municipalidad fueron devueltos a esa conducentes a fin de dar jurisdicción. Por tal motivo la Municipalidad rescindió efectivo cumplimiento a las el Contrato con la Empresa primigenia, Metalúrgica obras contratadas, a fin de Barro Construcciones el 7 de Agosto de 2013, de lograr el objetivo para el que común acuerdo, por el tiempo transcurrido. Previo a la fueron ejecutadas con fondos rescisión se firmó un último certificado del FIH (Observación 4.6.1, equipo actuante, no consta la solicitud de documentación impositiva a la empresa. En este sentido, corresponde modificar el desarrollo de la observación 4.6.1.3, a saber: “Del análisis del expediente surge que: con fecha 3 y 28 de mayo de 2012 se elevan, para su correspondiente pago, los Certificados Nº 3 y 4, acompañados de sus informes de Supervisión (ambos con fecha 8-0612), considerando “oportuno darle curso favorable” a la solicitud de pago de los certificados. En octubre de 2013, la Municipalidad de Animaná (Salta) informa que con fecha 7 de agosto de 2013, se rescindió el contrato, motivado por “la imposibilidad de cumplimiento manifestada por el Sr. Barro, debido a problemas económico financieros por él manifestados que derivaron en una demora injustificable en la ejecución de la obra”, dejando expuesto que la Supervisión avaló el pago de los certificados sin la previa constatación fehaciente del avance físico de la 31 4.6.1.2, 4.6.2, 4.6.2.1, 4.6.3). (correspondiente a un nuevo Certificado 3 debido a que los anteriores 3 y 4 fueron anulados). Se deja constancia que ese certificado 3 tiene un valor de $ 00, ya que se lo compensó con la devolución del anticipo financiero. 4.6.1.2 Transcurrido más de la mitad del plazo otorgado a una nueva contratista, no se evidenció trabajo alguno en la zona. La nueva Empresa que se hizo cargo de la obra, GAVINOR SRL, presentó su primer Certificado en Noviembre del 2013. Para ese entonces ya se contaba con la ampliación de convenio y de contrato por lo cual el avance físico se puede actualizar al 65,72%. Luego se produjo una temporada de lluvias importantes que hicieron imposibles los trabajos en la ubicación definitiva del puente. Por tal motivo la Empresa sólo realiza trabajos en talleres los cuales son de clasificación, montaje y verificación de las piezas fabricadas por la otra empresa sumado a la fabricación de otras complementarias. Esta Empresa para poder continuar su trabajo necesita que se realicen unas protecciones sobre el Río San Antonio porque las crecidas extraordinarias dañaron las márgenes. Los trabajos de restablecimiento de márgenes (que constituye otra obra) han sido contratados por la Municipalidad por el sistema de financiación del Plan Más Cerca y cuando tenga determinado grado de obra”. El resto de las observaciones efectuadas y sus recomendaciones, se mantienen. 4.6.2: Cuando el equipo auditor refiere a que no se constataron trabajos en la obra, no sólo tiene en consideración las inclemencias climáticas aducidas por la Inspección, sino que también incorpora como elemento de juicio el hecho de que existían dilaciones importantes en los pagos, hecho que generaba el estancamiento de la misma en los últimos meses. El auditado no emite consideración alguna sobre este último hecho, así como tampoco respecto a la ausencia del Representante Técnico. Se confirma lo expuesto en el Informe, y como consecuencia, se mantiene la observación y su respectiva recomendación. 4.6.2.1: Lo expresado por la SSRH en relación al hecho de que el “Acueducto Complementario” no forma parte del contrato de la construcción de la Presa El Bolsón, ya ha sido objeto de análisis 32 avance, recién se podrá proceder a implantar el puente. Por ende, los tiempos y plazos de la Obra están concatenados con la obra de restablecimiento de márgenes nombrada anteriormente. Se solicitó a la Municipalidad la entrega de la documentación correspondiente a las ampliaciones de plazo y paralizaciones. 4.6.1.3 Existen deficiencias en los controles llevados a cabo por la Subsecretaría sobre la emisión de los Certificados Nº 3 y Nº 4. Como quedó explicado que el punto 4.6.1.1. no hubo deficiencias ya que los materiales ejecutados y sobre los que daban cuenta los certificados 3 y 4 existían pero no pudieron ser pagados por cuestiones impositivas de la Empresa. Tal es así que cuando el Municipio rescindió el Contrato con Metalúrgica Barro Construcciones se elaboró un nuevo Certificado 3 valor de $ 00 y el monto que debía pagársele a ese empresa se compensó con el anticipo financiero. El Supervisor constató en los talleres de la Empresa Metalúrgica Barro Construcciones la ejecución de casi la totalidad de las piezas del puente hasta el 95,46% teniendo en cuenta el contrato original. Sin embargo hay que aclarar que como los Certificados 3 y 4 no se les pagaba, en principio la Empresa no entregó esa parte del material que tenía ya fabricado en el taller, pero luego al rescindir el Contrato, entregó a la por parte del equipo auditor, dando origen a la pertinente observación. Aún tratándose de obras diferentes, se reitera que la construcción del mencionado acueducto resulta indispensable para que la obra principal (Presa) cumpla con uno de sus objetivos primordiales (transporte de agua a las localidades de Frías-EsquiúRecreo y derivaciones). Sin perjuicio de ello, y dado que la SSRH informa acerca de la solicitud de financiación para las obras mencionadas, se mantiene la observación y su recomendación, dejando sentado que podrán verificarse en futuras auditorías. 4.6.3 Al momento de efectuarse la comisión de servicio no existía el cartel referido por el auditado. La única señalización verificada consistía en una roca pintada con aerosol, como fue evidenciado en el Informe a partir del registro fotográfico. 33 Municipalidad una parte de ese material para poder compensarlo con el porcentaje faltante de devolución del anticipo financiero. 4.6.1.4 La documentación técnica y contable no se encuentra en el Municipio Esto se halla fuera de la competencia de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, sin embargo, como se pudo constatar de hecho, la obra se encontraba paralizada en el momento de la visita y la Inspección al no poseer una oficina estable en el Municipio, alega que con intención de salvaguardar la documentación, la misma radica en oficinas en la Ciudad de Salta Capital donde también tiene sede el área legal y donde están las oficinas y talleres de la nueva Empresa Contratista, lugar en donde se realizan la tareas actualmente las cuales son como se expreso ut supra de clasificación, montaje y verificación de las piezas fabricadas por la otra empresa sumado a la fabricación de otras complementarias. 4.6.1.5 Existen debilidades administrativas Se aclara que la documentación a la que hace referencia dicho numeral, fue incorporada a los Expedientes S01:0166632/2012 y S01:0201362/2012 correspondientes a los certificados de obra 3 y 4 respectivamente, los cuales nunca fueron pagados y se encuentran archivados según surge de la consulta realizada en el Sistema de COMDOC III (cuyas Respecto al rompeolas en construcción, que motivó la observación en materia de seguridad deficiente, la SSRH no emite descargo alguno. En consecuencia, se mantiene la observación y su recomendación. 34 constancias se agregan) por los motivos explicados en los puntos 4.6.1.2 y 4.6.1.3. 4.6.2: Presa El Bolsón: Al momento de la Inspección no se constataron trabajos en progreso. Se reiteran los conceptos de la Inspección vertidos en el Informe de la AGN, cuando expresa: “La Inspección indicó que debido a las inclemencias climáticas de los días previos, resultaba imposible avanzar con los trabajos por lo que se había decidido prescindir del personal obrero, con lo cual tampoco pudo verificarse la presencia del Representante Técnico…” 4.6.2.1: Al momento de la Inspección efectuada por el grupo de trabajo, las obras complementarias (Acueducto Tramo I-II-III y derivaciones) no se encontraban licitadas. Cabe aclarar que la obra: “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO PRESA EL BOLSÓN” no está incluida en el contrato de la construcción de la Presa El Bolsón. La Provincia de Catamarca solicitó financiación para dichas obras, por un monto de $ 1.317.774.300,00, por Nota del 18 de junio de 2014. El proyecto lo debe elaborar la Provincia de CATAMARCA. Respecto de la documentación presentada una vez analizada se realizaron observaciones. Como resultado de ello, a la fecha la Provincia está elaborando un nuevo Proyecto para licitar la obra. 35 El objeto de la obra es la construcción de la conducciones entubadas entre la presa El Bolsón, sobre el río Albigasta, provincia de Catamarca y las localidades de Frías, Esquiú, Quirós, San Antonio, Recreo y la zona agrícola ganadera de esta región de la provincia de Catamarca. La longitud total de las tuberías es de 111 Km aproximadamente. La conducción captará hasta 2,130 m3/s del embalse El Bolsón. 4.6.3: Sistema Rompeolas Punta Mogotes. Existían medidas de seguridad deficientes. Con referencia a lo expresado por la Auditoria que indica: “Se verificó la falta de medidas precautorias en materia de seguridad” dado que el ingreso de los turistas a la costa (playa) se realiza por la zona abierta por donde descienden los camiones, se aclara lo siguiente: En la temporada estival, desde el 15 de diciembre hasta Semana Santa el Municipio suspende la construcción de las obras, para permitir la afluencia de personas a la playa. Durante ese periodo el Municipio designa bañeros para asistir a los turistas que concurren a las partes de estas playas recuperadas e indicar las zonas que pueden utilizar. A pesar de la existencia del Cartel puesto por el Contratista prohibiendo bajar por el lugar destinado a 36 4.7 El Sistema de Gestión de Obras (GSOP) contenía información que resultaba imprecisa y errónea, dificultando el eficiente uso del recurso para el seguimiento de las obras. 4.7.1 Existían diferencias entre la información suministrada por el GSOP y la provista por el BNA, situación que impedía verificar con exactitud los desembolsos efectuados. 4.7.2 El GSOP contenía información inconsistente que dificultaba el seguimiento de las obras y el eficiente control del avance real en que se encontraban las mismas. los camiones de la obra, los turistas lo utilizan para acceder a la playa pues esa bajada Cabe mencionar que en situaciones previas y durante los trabajos normales se exige que la documentación se encuentre en el lugar que corresponde se encuentra bloqueada para vehículos, pero además hay que destacar que en las proximidades no hay ninguna bajada alternativa. 4.7 El Sistema de Gestión de Obras (GSOP) contiene información que resulta imprecisa y errónea, dificultando el eficiente uso del recurso para el seguimiento de las obras. Se considera que debe levantarse esta observación de acuerdo a lo manifestado en los subpuntos. 4.7.1. Existen diferencias entre la información suministrada por el GSOP y la provista por el BNA, situación que impide verificar con exactitud los desembolsos efectuados. En primer lugar cabe afirmar que no existen tales diferencias. En efecto, el importe que figura en el GSOP corresponde al pago total que debe realizar la Subsecretaría y es el que se halla también publicado por el UCOFIN en su página web. La diferencia con el monto que efectivamente paga el Banco de la Nación Argentina va a depender de las retenciones que correspondan a cada beneficiario, según su situación fiscal, de las medidas precautorias que se le apliquen, entre otras circunstancias. En definitiva, se asevera que 4.7.1: El auditado en su descargo afirma que “La diferencia con el monto que efectivamente paga el Banco de la Nación Argentina va a depender de las retenciones que correspondan a cada beneficiario, según su situación fiscal, de las medidas precautorias que se le apliquen, entre otras circunstancias”. Ante el reconocimiento de las diferencias, si bien explicado su origen, esta auditoría mantiene la observación y su recomendación, dejando constancia que se modifica el copete de la misma, quedando redactado de la siguiente manera: “Existen diferencias entre la información suministrada por el GSOP y la provista por el BNA”. 4.7.2: El auditado manifiesta la regularización de los aspectos observados, con posterioridad a las 37 Recomendación asociada 6.7 Optimizar el uso del Sistema de Gestión de Obras (GSOP) para el seguimiento de las obras, implementando un eficiente proceso de validación y consistencia de los datos ingresados (Observación 4.7). 4.8 La SSRH no ha elaborado su propio digesto normativo ni cuenta con Manuales de Organización debidamente aprobados. tanto la información proporcionada por el GSOP como la información que publica el UCOFIN en su página web, no tienen en cuenta las retenciones que se le aplican a las empresas, sino el 100% del valor del certificado. 4.7.2. El GSOP contiene información inconsistente que dificulta el seguimiento de las obras y el eficiente control del avance real en que se encuentran las mismas. En la actualidad todos los datos volcados al GSOP han sido corregidos de acuerdo a la información proporcionada por los expedientes de los certificados de obra y por los nuevos informes de los supervisores, mencionados en el punto 4.2. Por lo tanto correspondería que se actualicen las observaciones sobre este punto. El auditado no formuló descargo. tareas de campo, lo que podrá verificarse en futuras auditorías, razón por lo cual se mantiene la observación y su respectiva recomendación. No habiendo opinión alguna respecto de estas observaciones, corresponde mantener las mismas, con sus respectivas recomendaciones. Recomendación asociada 6.8 Aprobar formalmente los Reglamentos Internos y Manuales de Organización del Organismo (Observación 4.8). 38 4.9 Debido a no haberse El auditado no formuló descargo. cumplimentado las designaciones formales de dos de las tres Direcciones, su gestión y funciones se llevan adelante dentro de un marco precario y provisorio. Recomendación asociada 6.9 Instar a la Autoridad competente que disponga la designación de autoridades a cargo de las dos Direcciones Nacionales referidas (Observación 4.9). 4.10 Cumplimiento de Leyes El auditado no formuló descargo. Nº 22.431, 25.689 y 25.785. Incumplimiento de incorporación de personal con discapacidad. No habiendo opinión alguna respecto de estas observaciones, corresponde mantener las mismas, con sus respectivas recomendaciones. No habiendo opinión alguna respecto de estas observaciones, corresponde mantener las mismas, con sus respectivas recomendaciones. Recomendación asociada 6.10 Dar cumplimiento a las Leyes Nº 22.431, 25.689 y 25.785, en lo referente a la incorporación y cupos mínimos de personal con discapacidad (Observación 4.10). 39 40