NSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA INGRESO EN EL CUERPO

(O.E.P. 2009)
PRUEBAS SELECTIVAS, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE,
PARA INGRESO EN EL CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO,
OPCIÓN ARQUITECTURA TÉCNICA (A2.2001)
ADVERTENCIAS:
1.
2.
3.
4.
No abra este cuestionario hasta que se le indique.
Sólo se calificarán las respuestas marcadas en las Hojas de Examen.
Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
El presente ejercicio está compuesto de dos partes obligatorias y eliminatorias. Cada
parte del ejercicio se valorará de 0 a 75 puntos y para superar cada una de ellas será
preciso obtener, al menos 37,50 puntos.
5. Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la
correcta.
6. Las contestaciones erróneas restarán un cuarto del valor de una respuesta acertada.
7. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
8. El tiempo para la realización total (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE) de este ejercicio es de
180 minutos.
9. La primera parte consta de 100 preguntas que deben ser contestadas en la Hoja de
Examen que indica PRIMERA PARTE.
10. La segunda parte consta de 40 preguntas que deben ser contestadas en la Hoja de
Examen que indica SEGUNDA PARTE.
11. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de
Examen es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
12. No está permitido el uso de calculadoras.
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL
EJERCICIO JUNTO CON LA HOJA DE EXÁMEN.
Si desean un ejemplar del mismo pueden obtenerlo en la siguiente página web
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
ÁBRASE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO,
OPCIÓN ARQUITECTURA TÉCNICA
A2.2001
ACCESO LIBRE
PRIMERA PARTE 100 PREGUNTAS
1) CONFORME AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 7/2002 DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, EL OBJETO DE LA MISMA ES LA
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA Y EL RÉGIMEN DE
UTILIZACIÓN DE…
a) Exclusivamente el suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) El suelo y el vuelo, pero no el subsuelo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
c) El suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
d) El suelo y el subsuelo, pero no el vuelo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
2) ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL REGULADOS
POR LA LEY 7/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA,
AQUELLOS QUE TIENEN POR OBJETO EL CAMBIO DE CATEGORÍA DE
TERRENOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
A SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO U ORDENADO, INNOVANDO LOS PLANES
GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y COMPLEMENTANDO LA
ORDENACIÓN ESTABLECIDA POR ESTOS, RECIBEN EL NOMBRE DE…
a)
b)
c)
d)
Planes de Reordenación.
Planes de Sectorización.
Planes de Ordenación Sectorial.
Planes Parciales.
3) LA LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) ESTABLECE
EN SU ARTÍCULO 17 QUE, SIN PERJUICIO DE SUS RESPONSABILIDADES
CONTRACTUALES, LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE
INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN RESPONDERÁN
FRENTE A LOS PROPIETARIOS Y LOS TERCEROS ADQUIRENTES DE LOS
EDIFICIOS O PARTE DE LOS MISMOS, EN EL CASO DE QUE SEAN OBJETO
DE DIVISIÓN, DE LOS DAÑOS MATERIALES CAUSADOS EN EL EDIFICIO
POR VICIOS O DEFECTOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS O DE
LAS INSTALACIONES QUE OCASIONEN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE HABITABILIDAD DEL APARTADO 1, LETRA C), DEL
ARTÍCULO 3…
a) Durante dos años, contados desde la fecha de recepción
reservas o desde la subsanación de éstas.
b) Durante tres años, contados desde la fecha de recepción
reservas o desde la subsanación de éstas.
c) Durante cinco años, contados desde la fecha de recepción
reservas o desde la subsanación de éstas.
d) Durante diez años, contados desde la fecha de recepción
reservas o desde la subsanación de éstas.
de la obra, sin
de la obra, sin
de la obra, sin
de la obra, sin
4) CONFORME AL ARTÍCULO 167 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978,
APROBADA UNA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN POR LAS
CORTES GENERALES, SERÁ SOMETIDA A REFERÉNDUM PARA SU
RATIFICACIÓN…
a) En cualquier caso, dentro de los quince días siguientes a su aprobación.
b) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación,
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
c) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación,
una quinta parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) No se precisa referéndum para este tipo de reforma constitucional.
5) LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, EL ESTATUTO DE SUS MIEMBROS, EL PROCEDIMIENTO
ANTE EL MISMO Y LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LAS MISMAS
ES…
a)
b)
c)
d)
La Ley Orgánica del Poder Judicial
La Ley Ordinaria del Tribunal Constitucional.
Real Decreto de Organización y Funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
6) CON
EL
FIN
DE
CORREGIR
DESEQUILIBRIOS
ECONÓMICOS
INTERTERRITORIALES Y HACER EFECTIVO EL PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD, SE CONSTITUIRÁ UN FONDO DE COMPENSACIÓN CON
DESTINO A GASTOS DE INVERSIÓN QUE SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS. ESTA DISTRIBUCIÓN SE
HARÁ POR…
a)
b)
c)
d)
El Gobierno, a propuesta de los presidentes de las Comunidades Autónomas.
Las Cortes Generales.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Estado.
Exclusivamente por el Congreso de los Diputados.
7) CONFORME AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 7/1985 DE BASES DE RÉGIMEN
LOCAL, EL MUNICIPIO ES LA ENTIDAD LOCAL BÁSICA DE LA
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. TIENE PERSONALIDAD
JURÍDICA Y PLENA CAPACIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.
SON ELEMENTOS DEL MUNICIPIO…
a)
b)
c)
d)
El territorio, la población y su delimitación funcional.
El territorio, su autonomía y la organización.
La población, su autonomía y su organización.
El territorio, la población y su organización.
8) LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SE ORGANIZA Y ACTÚA CON
PLENO RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE ACUERDO CON LOS
OTROS PRINCIPIOS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO (LOFAGE), DE LOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN
ALGUNOS. ¿CUÁL DE ELLOS SE ENCUADRA DENTRO DE LOS PRINCIPIOS
DE FUNCIONAMIENTO?
a)
b)
c)
d)
Jerarquía
Coordinación
Descentralización funcional
Cooperación y coordinación con las otras Administraciones Públicas.
9) UNO DE LOS RASGOS SIGNIFICATIVOS QUE DIFERENCIA UN ACTO
ADMINISTRATIVO GENERAL DE UN REGLAMENTO ES…
a)
b)
c)
d)
Su consunción.
Su dispersión.
Su desconcentración.
Su generalidad.
10) EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS
ESTATALES ESTÁ REGULADO EN…
a) La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
b) La Ley 50/1997 de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno.
c) La Ley de 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
d) La Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
11) ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES
PÚBLICAS ES ANULABLE?
ACTOS
DE
LAS
ADMINISTRACIONES
a) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicte como consecuencia de
ésta.
b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
c) La desviación de poder.
d) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.
12) EL ARTÍCULO 249 DEL TRATADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA DISPONE:
“PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO CONJUNTAMENTE, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN ADOPTARÁN
REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS, TOMARÁN DECISIONES Y FORMULARÁN
RECOMENDACIONES O EMITIRÁN DICTÁMENES, EN LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN ESTE TRATADO”. ¿QUÉ ACTO NORMATIVO ES AQUEL QUE
TIENE UN ALCANCE GENERAL, ES OBLIGATORIO EN TODOS SUS
ELEMENTOS Y DIRECTAMENTE APLICABLE EN CADA ESTADO MIEMBRO?
a)
b)
c)
d)
La Directiva.
El Dictamen.
La Decisión.
El Reglamento.
13) EL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTATAL ES ELEGIDO POR…
a)
b)
c)
d)
El Gobierno.
El Congreso de los Diputados y el Senado.
El Consejo General del Poder Judicial.
Las Cortes Generales en sesión conjunta.
14) EL PARLAMENTO EUROPEO…
a)
b)
c)
d)
Ejerce la función ejecutiva en la Unión Europea.
Ejerce la función legislativa junto con la Comisión.
Ejerce la función legislativa junto con el Consejo de Ministros.
Ejerce la función judicial junto con el Tribunal de Justicia.
15) LOS ACTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SUJETOS AL
DERECHO ADMINISTRATIVO SE PRESUMEN VÁLIDOS Y PRODUCEN
EFECTOS DESDE LA FECHA EN QUE SE DICTEN. A ESTO SE LE
DENOMINA:
a) Efectividad.
b) Validez.
c) Ejecutividad.
d) Presunción de legitimidad.
16) EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA, EN SU ARTÍCULO 1, PROPUGNA COMO
VALORES SUPERIORES…
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los
andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades
Autónomas de España.
b) La libertad, la solidaridad, la igualdad y el pluralismo político para todos los
andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades
Autónomas de España.
c) La libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad para todos los andaluces, en
un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas de
España.
d) La libertad, la justicia, la independencia y el pluralismo político para todos los
andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades
Autónomas de España.
17) DE ACUERDO CON LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, SI POR RESOLUCIÓN MOTIVADA RESULTARE
QUE UN FUNCIONARIO NO DESEMPEÑA EFICAZMENTE SU PUESTO DE
TRABAJO…
a) Deberá ser objeto de traslado a otro puesto para el que reúna los requisitos
exigidos, situado en otra localidad distinta que el que ocupaba anteriormente.
b) Deberá ser objeto de traslado a otro puesto para el que reúna los requisitos
exigidos, situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente.
c) Podrá ser objeto de traslado a otro puesto para el que reúna los requisitos
exigidos, situado en otra localidad distinta que el que ocupaba anteriormente.
d) Podrá ser objeto de traslado a otro puesto para el que reúna los requisitos
exigidos, situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente.
18) DE ACUERDO CON LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CORRESPONDE EN PARTICULAR AL CONSEJO
DE GOBIERNO…
a) Imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio.
b) Proponer al Consejo Consultivo la imposición de sanciones disciplinarias de
separación del servicio.
c) Adoptar, a propuesta del Consejo Consultivo, las resoluciones que procedan
sobre las situaciones administrativas de los funcionarios.
d) Proponer al Consejo Consultivo la aprobación de los acuerdos, tanto normativos
como ejecutivos, que éste haya de aprobar en materia de Función Pública.
19) EN
MATERIA
DE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
DE
LA
ADMINISTRACIÓN, LOS PARTICULARES TENDRÁN DERECHO A SER
INDEMNIZADOS
POR
LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
CORRESPONDIENTES, DE TODA LESIÓN QUE SUFRAN EN CUALQUIERA
DE SUS BIENES Y DERECHOS…
a) Siempre.
b) Salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
c) Solo en lo que se refiere a derechos fundamentales.
d) Exclusivamente en los casos derivados de actuaciones patrimoniales y como
consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
20) DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE
ANDALUCÍA,
SE
INCORPORARÁN
AUTOMÁTICAMENTE AL ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO
INMEDIATAMENTE SIGUIENTE…
a)
b)
c)
d)
Los remanentes de crédito del capítulo VI.
Todos los créditos no consumidos en el ejercicio anterior.
En ningún caso.
Los remanentes de crédito procedentes del Fondo de Compensación
Interterritorial.
21) CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS COMENZARÁ,
a)
b)
c)
d)
Con la firma del contrato.
Con el acta de replanteo.
Con el acta de comprobación del replanteo.
Con la adjudicación del contrato.
22) CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CUANDO
LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRAS SUPONGAN LA
INTRODUCCIÓN DE UNIDADES DE OBRA NO COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO, LOS PRECIOS SERÁN FIJADOS POR,
a)
b)
c)
d)
La Administración previa audiencia del contratista.
La Dirección Facultativa previa audiencia del contratista.
La Oficina de Supervisión en cualquier caso.
La Dirección Facultativa.
23) CUANDO EN EL CONTRATO DE OBRAS SE INTRODUZCAN VARIACIONES
QUE CONSISTAN EN LA ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SOBRE LAS PREVISTA, SIEMPRE QUE NO
REPRESENTEN UN INCREMENTO DEL GASTO SUPERIOR AL 10 POR
CIENTO DEL PRECIO PRIMITIVO DEL CONTRATO, SEGÚN LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
a)
b)
c)
d)
Requerirá la modificación del proyecto.
Requerirá la aprobación previa.
Requerirá la audiencia del contratista.
No requerirá la aprobación previa.
24) CUANDO LA TRAMITACIÓN DE UN MODIFICADO DEL CONTRATO DE
OBRAS, CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
EXIJA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN, Y ELLO OCASIONE
GRAVES PERJUICIOS PARA EL INTERÉS PÚBLICO, LA ADMINISTRACIÓN
PODRÁ,
a) Recabar de la Dirección Facultativa la redacción de un proyecto modificado con
carácter de urgencia.
b) Acordar que continúen provisionalmente las obras tal y como esté previsto en la
propuesta técnica.
c) Resolver el contrato.
d) Aprobar las obras a ejecutar y ser abonadas al contratista en la liquidación del
contrato.
25) EN LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE ELABORE, CUANDO LA
TRAMITACIÓN DE UN MODIFICADO EXIJA LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS,
OCASIONANDO GRAVES PERJUICIOS PARA EL INTERÉS PÚBLICO, DEBE
FIGURAR, CUANTO MENOS, SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO,
a) Un presupuesto de la modificación de las obras a realizar.
b) Una memoria y el acta de precios contradictorios.
c) El importe aproximado de la modificación y la descripción básica de las obras a
realizar.
d) Una memoria con la descripción básica de las obras a realizar.
26) CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PLAZO
DE GARANTÍA DEL CONTRATO DE OBRAS SE ESTABLECERÁ EN,
a)
b)
c)
d)
El pliego de cláusulas administrativas particulares.
El proyecto.
La resolución de adjudicación del órgano de contratación.
El pliego de prescripciones técnicas.
27) DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO
DEL PLAZO DE GARANTÍA, SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO, LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA,
a)
b)
c)
d)
Propondrá el pago de las obligaciones pendientes.
Elaborará la certificación final.
Redactará la liquidación del contrato.
Redactará un informe sobre el estado de las obras.
28) CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL ÓRGANO
DE CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SALVO
EXCEPCIÓN, ESTARÁ ASISTIDO PARA CONTRATAR POR,
a)
b)
c)
d)
Una Comisión Técnica.
La Dirección Facultativa.
Una Mesa de Contratación.
El Jefe del Servicio gestor del contrato.
29) SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LOS
CONTRATOS
PARA
CUYA
CELEBRACIÓN
SEA
EXIGIBLE
LA
CLASIFICACIÓN, SE HARÁ DEFINIENDO NECESARIAMENTE,
a)
b)
c)
d)
El grupo, subgrupos y categorías.
El grupo y subgrupos.
Los niveles y subniveles.
Las categorías.
30) EN LOS CONTRATOS DE OBRA DE CARÁCTER PLURIANUAL, SEGÚN LA
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS
REALIZADOS BAJO LA MODALIDAD DE ABONO TOTAL DEL PRECIO,
a) Se efectuará el reparto del importe de adjudicación en función de la anualidad
media.
b) Se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de
adjudicación, en el momento que ésta se realice.
c) Se establecerán las anualidades del mismo, haciendo un reparto proporcional
del importe de adjudicación entre el plazo en meses.
d) Se efectuará una retención adicional de crédito del 20 por ciento del importe de
adjudicación, en el momento que ésta se realice.
31) CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ES CAUSA
DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS,
a) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de la Administración.
b) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis
meses acordada por la Administración.
c) La alteración sustancial del proyecto inicial siempre.
d) La suspensión de las obras acordada por la Administración a partir de tres
meses.
32) LA REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TENDRÁ LUGAR CUANDO,
DE
LAS
a) Se hubiese ejecutado al menos, en el 20 por ciento de su importe o hubiese
transcurrido un año desde su adjudicación.
b) Se hubiese establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del
contrato.
c) Se hubiese ejecutado al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese
transcurrido un año desde su adjudicación.
d) Se trate de contratos de arrendamiento con opción a compra.
33) EL ACUERDO DE LA OCUPACIÓN EFECTIVA DE UNA OBRA CONTRATADA
POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O SU PUESTA EN SERVICIO PARA
USO PÚBLICO SIN RECEPCIÓN FORMAL REQUERIRÁ,
a)
b)
c)
d)
La aprobación de la Medición General.
Que se haya establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El aviso de terminación por parte del contratista.
El levantamiento de un acta de comprobación de las obras.
34) SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL
ADJUDICATARIO PROVISIONAL DE UN CONTRATO DE OBRA DEBERÁ
CONSTITUIR UNA GARANTÍA DE,
a) Un 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
b) Un 4 por ciento del importe de adjudicación.
c) Un 2 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
d) Un 5 por ciento del importe de adjudicación.
35) CONFORME A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
PREVIAMENTE A LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DE UNA OBRA, SE PROCEDERÁ,
a)
b)
c)
d)
A depositar la garantía provisional.
A efectuar la comprobación del replanteo.
A efectuar el replanteo del proyecto.
A la propuesta de adjudicación.
36) EN UN CONTRATO DE OBRAS, SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO, EL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO SE
REALIZARÁ EN UN PLAZO,
a) No superior a un mes desde la adjudicación del contrato, si no se ha
consignado en éste.
b) De 20 días desde el replanteo del proyecto.
c) No superior a un mes desde la formalización del contrato, si no se ha
consignado en éste.
d) Ninguna de las anteriores.
37) EN UN CONTRATO DE OBRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL ABONO
A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS DEBERÁ GARANTIZARSE CON
UNA CUANTÍA,
a)
b)
c)
d)
Del 75 por ciento del importe total de los pagos a cuenta efectuados.
Igual al importe total de los pagos a cuenta efectuados.
Del 4 por ciento del importe total de los pagos a cuenta efectuados.
Del 5 por ciento del importe total de los pagos a cuenta efectuados.
38) EN UN EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OBRA POR UNA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES ES,
a) Un documento incluido en el proyecto que regula la relación entre el contratista
y la Administración.
b) Una parte del proyecto donde se describen las obras y se regula su ejecución.
c) Un documento que sirve de base para la elaboración del proyecto.
d) Una parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
39) SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO DE OBRAS SE PRODUCIRÁ,
a)
b)
c)
d)
Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de la obra.
Una vez cumplido el plazo de garantía de la obra.
Dentro del plazo de un mes, contado a partir de la certificación final.
Ninguna de las anteriores.
40) LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESTÁN OBLIGADAS A TENER EN CADA
CENTRO DE TRABAJO A DISPOSICIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO,
a)
b)
c)
d)
Un Libro de Incidencias.
Un Libro de Asistencias.
Un Libro de Inspección.
Un Libro de Visitas.
41) CONFORME A LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, EL
CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ,
COMPRENDERÁ LOS :
a) Bienes de Interés Cultural.
b) Bienes de Catalogación General.
c) Bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio
Histórico Español.
d) Todos los anteriores.
42) LOS PARAJES, ESPACIOS, CONSTRUCCIONES O INSTALACIONES
VINCULADOS A FORMAS DE VIDA, CULTURA, ACTIVIDADES Y MODOS DE
PRODUCCIÓN PROPIOS DEL PUEBLO ANDALUZ, QUE MEREZCAN SER
CONSERVADOS, SE DENOMINAN SEGÚN LA LEY DE PATRIMONIO
HISTÓRICO ANDALUZ:
a)
b)
c)
d)
Conjuntos Históricos.
Lugares de Interés Etnológico.
Zonas patrimoniales.
Sitios Históricos.
43) SEGÚN LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, EN TODA OBRA
PÚBLICA FINANCIADA TOTAL O PARCIALMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, SE INCLUIRÁ UNA PARTIDA EQUIVALENTE
AL 1% DE LA APORTACIÓN AUTONÓMICA DESTINADA A OBRAS DE
CONSERVACIÓN Y ACRECENTAMIENTO DEL PARIMONIO HISTÓRICO
ANDALUZ, CUANDO SU PRESUPUESTO EXCEDA DE:
a)
b)
c)
d)
Quinientos mil euros.
Un millón de euros.
Doscientos cincuenta mil euros.
Dos millones de euros.
44) LOS PROYECTOS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS INCLUIRÁN,
SEGÚN LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, UN PORCENTAJE
DEL PRESUPUESTO DESTINADO A CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LOS BIENES EXPUESTOS O DE LOS MATERIALES Y
ESTRUCTURAS DESCUBIERTOS, DEL…
a)
b)
c)
d)
5%
10%
15%
20%
45) SEGÚN LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, ¿QUÉ PLAZO
MÁXIMO, SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN, PODRÁ MANTENER LA
CONSEJERÍA COMPETENTE LA INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN, EN EL CASO DE HALLAZGOS CASUALES DE OBJETOS Y
RESTOS MATERIALES QUE POSEAN VALORES PROPIOS DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ANDALUZ?
a)
b)
c)
d)
Dos meses.
Tres meses.
Un mes.
Quince días.
46) SEGÚN LA ORDEN DE 21 DE JULIO 2008 SOBRE NORMATIVA TÉCNICA DE
DISEÑO APLICABLE A VIVIENDAS PROTEGIDAS, LA SUPERFICIE ÚTIL
MÍNIMA DE LOS DORMITORIOS EN UNA VIVIENDA PROTEGIDA, SERÁ DE:
a)
b)
c)
d)
15 m2.
12 m2.
10 m2.
8 m2.
47) SEGÚN LA ORDEN DE 21 DE JULIO 2008 SOBRE NORMATIVA TÉCNICA DE
DISEÑO APLICABLE A VIVIENDAS PROTEGIDAS, PARA LOS PATIOS DE
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES SE FIJA UNA DIMENSIÓN MÍNIMA PARA
LUCES RECTAS DE UN DIÁMETRO DE 3 METROS Y UNA SUPERFICIE DE:
a)
b)
c)
d)
10 m2.
12 m2.
15 m2.
17 m2.
48) SEGÚN EL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012 DE
ANDALUCÍA, ¿QUÉ PORCENTAJE DEL LÍMITE DE LA SUPERFICIE ÚTIL
ESTABLECIDO EN CADA PROGRAMA DE VIVIENDA PODRÁN SOBREPASAR
LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS INCLUÍDAS EN LA RESERVA PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA POR CAUSA DE SU MINUSVALÍA?
a)
b)
c)
d)
25%
20%
15%
10%
49) SEGÚN EL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012 DE
ANDALUCÍA, PARA ACCEDER A LA PROPIEDAD DE UNA VIVIENDA
PROTEGIDA, SE DEBERÁN ACREDITAR UNOS INGRESOS, REFERIDOS AL
INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES, SUPERIORES A:
a)
b)
c)
d)
0,50 veces el IPREM.
0,25 veces el IPREM.
1 vez el IPREM.
0,75 veces el IPREM.
50) LA ALTURA LIBRE MÍNIMA DE LOS GIMNASIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
SEGÚN LA ORDEN DE 24 DE ENERO 2003 SOBRE NORMAS DE DISEÑO Y
CONSTRUCTIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SERÁ:
a)
b)
c)
d)
4,50 m.
4,00 m.
5,50 m.
5,00 m.
51) SEGÚN LA ORDEN DE 24 DE ENERO 2003 SOBRE NORMAS DE DISEÑO Y
CONSTRUCTIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LOS
LOCALES DOCENTES, SERÁ COMO MÍNIMO DE:
a)
b)
c)
d)
300 lux.
500 lux.
150 lux.
200 lux.
52) SEGÚN LA ORDEN DE 24 DE ENERO 2003 SOBRE NORMAS DE DISEÑO Y
CONSTRUCTIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, ¿CUÁL DEBE SER LA PENDIENTE MÍNIMA DE
LOS COLECTORES DE SANEAMIENTO ENTERRADOS?
a)
b)
c)
d)
2,5%
2%
1,5%
1%
53) SEGÚN LA LEY 38/1999 DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, LAS
ACCIONES PARA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MATERIALES
DIMANANTES DE VICIOS O DEFECTOS, PRESCRIBIRÁN EN EL PLAZO DE
a)
b)
c)
d)
Un año a partir de la fecha del acta de recepción.
Un año a contar desde que se produzcan los daños.
Dos años a partir de la fecha del certificado final de obra.
Dos años a contar desde que se produzcan los daños.
54) LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LEY 14/2007, DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, PARA LAS
PERSONAS PROPIETARIAS, POSEEDORAS O TITULARES DE DERECHOS
SOBRE BIENES INSCRITOS EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y POR CAUSA DE INTERÉS SOCIAL, FACULTARÁ A LA
ADMINISTRACIÓN PARA:
a)
b)
c)
d)
La expropiación total o parcial.
El derecho de tanteo y retracto.
La ejecución subsidiaria.
La transmisión onerosa.
55) ¿ESTÁN RELACIONADAS, EN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN,
LAS COMPROBACIONES DE LAS HUMEDADES DE CONDENSACIÓN CON LA
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA?
a)
b)
c)
d)
Si, mediante la Sección HE-1.
No.
No, puesto que son dos conceptos distintos.
Si, mediante la tabla de las zonas pluviométricas de promedio.
56) EL FLUJO DE CALOR, EN RÉGIMEN ESTACIONARIO, DIVIDIDO POR EL
ÁREA Y POR LA DIFERENCIA DE TEMPERATURAS DE LOS MEDIOS
SITUADOS A CADA LADO DE UN ELEMENTO ES, SEGÚN LA TERMINOLOGÍA
DEL DOCUMENTO BÁSICO HE-1 DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN:
a)
b)
c)
d)
Absortividad.
Calor específico.
Conductividad térmica.
Transmitancia térmica.
57) CONFORME AL DOCUMENTO BÁSICO HS-1 DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN, PARA CALCULAR EL GRADO DE IMPERMEABILIDAD MÍNIMO
EXIGIDO A MUROS Y SUELOS, LA PRESENCIA DE AGUA SE CONSIDERA
ALTA CUANDO:
a) La cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encina del
nivel freático.
b) La cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma
profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo.
c) La cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más
metros por debajo del nivel freático.
d) Ninguna de las premisas anteriores es correcta.
58) ¿QUÉ SIGNIFICA LA CONDICIÓN D2 PARA MUROS DEL DOCUMENTO
BÁSICO DE SALUBRIDAD, EXIGENCIAS BÁSICAS FRENTE A LA HUMEDAD,
DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN?
a) Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y
el
terreno.
b) Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la
hoja interior.
c) Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m. como
máximo.
d) Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida.
59) SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO HS-1(SALUBRIDAD) DEL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
NO SE EXIGE A LOS PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN?
a)
b)
c)
d)
Envejecimiento térmico.
Estanquidad.
Resistencia a la fluencia.
Succión.
60) SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO HS-1(SALUBRIDAD) DEL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
PARA COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LIMPIEZA DE LA RED DE
DRENAJE Y EVACUACIÓN, DEBERÁ HACERSE CADA:
a)
b)
c)
d)
Seis meses.
Doce meses.
Quince meses.
Veinticuatro meses.
61) SEGÚN EL DOCUMENTO HS-2 SOBRE RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE
RESIDUOS DEL CÓDIGO TÉCNICO, EL DIÁMETRO DE LAS BAJANTES DE
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS DEBE SER COMO MÍNIMO
DE:
a)
b)
c)
d)
450 mm.
250 mm.
300 mm.
500 mm.
62) LOS CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES DE CONTRIBUCIÓN
SOLAR MÍNIMA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA, SEGÚN EL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DOCUMENTO BÁSICO HE-4, ESTÁN
BASADOS EN UNA TEMPERATURA EN EL ACUMULADOR FINAL DE:
a)
b)
c)
d)
45 ºC
50 ºC
55 ºC
60 ºC
63) SEGÚN EL DB HE-4 DE CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE
SANITARIA, LA POTENCIA RADIANTE INCIDENTE POR UNIDAD DE
SUPERFICIE SOBRE UN PLANO DADO Y CUYA UNIDAD ES EL kW/m2, es:
a)
b)
c)
d)
Radiación solar.
Irradiación solar.
Irradiancia solar.
Ninguna de las anteriores.
64) EN UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR, PODRÁ INCORPORARSE UN
SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL AUXILIAR, SEGÚN EL DB-HE-4
“CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS” :
a)
b)
c)
d)
Conectado al circuito primario.
Prohibido el uso en el circuito primario.
En ningún caso está permitido su conexión.
Se podrá conectar aleatoriamente en uno de los circuitos del sistema.
65) LA EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR SE REGULARÁ, SALVO EN:
LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS, EL INTERIOR DE LAS MISMAS, LOS
ALMACENES DE RESIDUOS Y LOS TRASTEROS, APARCAMIENTOS Y
GARAJES:
a)
b)
c)
d)
Por el DB-HS3 "Calidad de aire interior".
Por el RITE “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios”.
Por el DB-HE "Ahorro de energía".
Ninguno de los anteriores apartados.
66) SEGÚN ESTABLECE EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN
LOS EDIFICIOS, LAS INSTALACIONES TÉRMICAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO
DE SU APLICACIÓN, REQUERIRÁN LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO:
a) En todos los casos.
b) Cuando el presupuesto de la instalación sea superior al 25% del presupuesto
total de la obra.
c) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de frío o calor sea
inferior a 70 Kw.
d) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de frío o calor sea
mayor a 70 Kw.
67) LA INSTRUCCIÓN EHE-08, RECOGE ÚNICAMENTE COMO ADICIONES DE
LOS HORMIGONES EN EL MOMENTO DE SU FABRICACIÓN:
a)
b)
c)
d)
El ión cloruro.
La componente caliza del cemento.
Los sulfatos.
Las cenizas volantes y el humo de sílice.
68) EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DB-HE-3 “EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN” EXCLUYE:
a) Los edificios de nueva construcción.
b) Las reformas de locales comerciales.
c) La rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil mayor a 1.000
m2, donde se renueva más del 25% de la superficie iluminada.
d) Los edificios independientes con una superficie util total menor a 50 m2.
69) EL DB-HE-1 “LIMITACIÓN
RECINTO NO HABITABLE:
a)
b)
c)
d)
DE
DEMANDA
ENERGÉTICA”
CONSIDERA
Los garajes.
Baños, aseos, pasillos y distribuidores en edificios de cualquier uso.
Zonas comunes de circulación en el interior de edificios.
Todos los anteriores.
70) EN EL DB-SE “SEGURIDAD ESTRUCTURAL” ADMITE, CUANDO SE
CONSIDERE EL CONFORT DE LOS USUARIOS, LA FLECHA RELATIVA
MÁXIMA DE:
a)
b)
c)
d)
1/500.
1/350.
1/375.
1/400.
71) EN UNA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS, SEGÚN EL DB-HS-5
"EVACUACIÓN DE AGUAS", UN SISTEMA DE VENTILACIÓN SECUNDARIA:
a)
b)
c)
d)
Se conectará a cada planta para edificios de 15 plantas o más.
Se conectará en plantas alternas en edificios de más de 15 plantas.
No podrá conectarse, en ningún caso, al bajante.
Lleva implícita la ventilación primaria y terciaria.
72) SEGÚN DEL DB-HS-3 “CALIDAD DEL AIRE INTERIOR”, LAS BOCAS DE
EXPULSIÓN EN LOS CASOS DE VENTILACIÓN HÍBRIDA EN EDIFICIOS DE
VIVIENDAS, DEBEN DISPONER:
a) En cubiertas, una distancia mínima de 2 metros de cualquier elemento de
entrada de aire de ventilación.
b) En fachada, una distancia mínima de 2 m a cualquier elemento de entrada de
aire de ventilación.
c) En todos los casos, una altura mínima de 2 m.
d) En cubiertas transitables, una altura mínima de 2m.
73) SEGÚN DEL DB-HS-3 “CALIDAD DEL AIRE INTERIOR”, LOS CONDUCTOS DE
EXTRACCIÓN, EN CASO DE VENTILACIÓN HÍBRIDA DE LOS EDIFICIOS DE
VIVIENDA:
a)
b)
c)
d)
Deben ser practicables para su registro y limpieza cada 3 plantas.
Los conductos colectivos no pueden servir a más de 10 plantas.
La sección debe ser uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido.
Pueden conectar a distintos sectores de incendio, en algunos casos.
74) SEGÚN EL DB-SE-F "SEGURIDAD ESTRUCTURAL-FÁBRICA", EN EL
CONTROL DE EJECUCIÓN DE MUROS DE FÁBRICA VERTICALES, EL
DESPLOME MÁXIMO PERMITIDO EN LA ALTURA DE UN PISO ES DE:
a)
b)
c)
d)
50 mm.
25 mm.
20 mm.
30 mm.
75) EN EL DB-SE-A "SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACERO", EN BASE A LA
RIGIDEZ, LAS UNIONES EN ESTRUCTURAS METÁLICAS PUEDEN SER:
a)
b)
c)
d)
Totalmente resistentes.
Parcialmente resistentes.
Nominalmente articuladas.
Uniones vigas-pilar.
76) EL DB-SE-A "SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACERO" RECOGE, DENTRO DE
LA CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES VARIABLES EN LA EDIFICACIÓN:
a)
b)
c)
d)
Las acciones sobre barandillas y elementos divisorios.
Incendio.
Sismo.
Todas las anteriores.
77) EL DB-SE-CIMIENTOS "SEGURIDAD ESTRUCTURAL-CIMIENTOS":
a) Establece únicamente el asiento total de la cimentación.
b) Establece únicamente el asiento diferencial entre los distintos puntos de la
cimentación.
c) Establece únicamente la distorsión angular entre los distintos puntos de la
cimentación.
d) Establece los asientos totales de la cimentación y los valores relativos entre los
distintos puntos de la cimentación.
78) EN EL DB-HE “AHORRO DE ENERGÍA” SE DEFINE PERMEABILIDAD AL AIRE
DE UNA VENTANA COMO:
a) La propiedad de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una
presión diferencial.
b) La propiedad de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una
diferencia de temperatura.
c) El cociente entre la diferencia de volumen de aire exterior y el volumen de aire
interior del local.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
79) DENTRO DEL ÁMBITO DEL DB-SE-ACCIONES "SEGURIDAD ESTRUCTURALACCIONES", SE ENCUENTRAN:
a)
b)
c)
d)
Las fuerzas de rozamiento.
Las acciones que actúan sobre los aparatos elevadores.
Las acciones térmicas.
Todas las anteriores son correctas.
80) SEGÚN EL DB-HS-1 “PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD”, EL GRADO DE
IMPERMEABILIDAD DE LAS FACHADAS FRENTE A LA PENETRACIÓN DE
LAS PRECIPITACIONES SE OBTIENE EN FUNCIÓN DE:
a)
b)
c)
d)
Únicamente de la zona pluviométrica de promedios.
Únicamente del grado de exposición al viento.
La zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento.
La zona pluviométrica de promedios y el tiempo de duración de la exposición al
viento.
81) LA CLASIFICACIÓN DE LA MADERA ME-1 RECOGIDA EN EL DB-SE-M
"SEGURIDAD ESTRUCTURAL-MADERA",
PARA USO ESTRUCTURAL,
PERMITE:
a) Diámetro de los nudos sobre el canto mayor de 30 mm.
b) Diámetro de los nudos sobre la cara menor o igual a 1/5 de la anchura de la
pieza.
c) Fendas de heladura o acebolladura.
d) Bolsas de resina.
82) EL DB-SE-CIMIENTOS "SEGURIDAD ESTRUCTURAL-CIMIENTOS", DEFINE
COMO "ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO":
a) Movimientos excesivos de la cimentación.
b) Pérdida de la estabilidad global del terreno en entorno próximo.
c) Pérdida de la capacidad portante del terreno, por hundimiento, vuelco o
deslizamiento.
d) Fallo dependientes del tiempo.
83) EL NÚMERO DE ACCIDENTES REGISTRADOS EN UN PERÍODO LABORAL
DETERMINADO (HORAS TOTALES TRABAJADAS), EN UN COLECTIVO DE
TRABAJADORES EXPUESTOS (EMPRESA, TERRITORIO, ACTIVIDAD...)
MULTIPLICADO POR CIEN MIL, ES CONOCIDO COMO:
a) Índice de frecuencia.
b) Índice de incidencia.
c) Tasa de siniestralidad periódica.
d) Factor de accidentalidad.
84) SEGÚN EL DOCUMENTO BÁSICO, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, DEL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, LAS CARACTERÍSTICAS DE
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS INTERIORES SERÁ:
a) Clase al menos 1 en zonas húmedas y pendiente inferior al 6%.
b) Clase al menos 2 en zonas húmedas y sin pendiente.
c) Clase al menos 3 en zonas húmedas y pendientes mayor del 6%.
d) Clase al menos 1 en zonas secas, con independencia de la pendiente del suelo.
85) DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN,
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, LOS TRAMOS DE
ESCALERA…
a) Tendrán al menos 5 peldaños.
b) Salvarán como máximo una altura de 3,60 m.
c) En establecimientos de uso sanitario, la altura entre dos mesetas será como
máximo 2,50 m.
d) En uso comercial, la anchura mínima será de 1 m.
86) LA ALTURA LIBRE DE PASO MÍNIMA EN ZONAS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN
EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DOCUMENTO BÁSICO DE
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN ES:
a) 2000 mm. en zonas de uso restringido.
b) 2600 mm. en zonas no restringidas.
c) 2100 mm. en zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de Zonas.
d) 2500 mm. en cualquier zona, salvo en las de uso restringido que será al menos
2100 mm.
87) EL NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN DE UNA ESCALERA INTERIOR, DE
ACUERDO CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DOCUMENTO
BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN ES:
a) 10 lux.
b) 50 lux.
c) 75 lux.
d) 100 lux.
88) SEGÚN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DOCUMENTO BÁSICO
DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, SE CONSIDERA ZONA DE RIESGO
ALTO:
a) Un laboratorio clínico de un hospital con un volumen de 400 m3.
b) Un almacén de residuos con una superficie de 20 m2.
c) Un taller de mantenimiento con un volumen de 450 m3.
d) Un almacén de productos farmacéuticos de 300 m2.
89) DE ACUERDO CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICICACIÓN,
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, DEBERÁ
CONTAR CON INSTALACIÓN DE ALARMA:
a) Cualquier edificio comercial que tenga 1000 m2 o más de superficie total
construida.
b) Cualquier edificio docente de 500 m2 o más, de superficie total construida.
c) Todo edificio de pública concurrencia cuya ocupación prevista sea de 200
personas o más.
d) Los edificios administrativos que cumplan lo indicado en c) y tengan al menos
500 m2 de superficie total construida.
90) LAS DIMENSIONES DE LOS LOCALES DE TRABAJO, SEGÚN EL REAL
DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO, DEBERÁN PERMITIR QUE LOS TRABAJADORES REALICEN SU
TRABAJO SIN RIESGOS PARA SU SEGURIDAD Y SALUD Y EN
CONDICIONES ERGONÓMICAS ACEPTABLES. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES
AFIRMACIONES SOBRE LAS DIMENSIONES MÍNIMAS ES INCORRECTA?
a) Debe haber 3 metros de altura desde el piso hasta el techo.
b) Puede reducirse a 2,5 metros de altura en oficinas y despachos.
c) La división entre los metros cuadrados de superficie del local de trabajo y el
número de trabajadores debe ser mayor o igual que 2.
d) Debe haber 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.
91) EL MÉTODO PARA EVALUAR Y PREVENIR LOS RIESGOS RELATIVOS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS EXPLICADO EN LA “GUÍA TÉCNICA
PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS”, HA SIDO DISEÑADO PARA
EVALUAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS TAREAS DE LEVANTAMIENTO
Y DEPÓSITO DE CARGAS:
a) En postura “sentado”.
b) En cualquier postura.
c) En postura "de pie".
d) En postura sentado y de pie.
92) ¿EL MANTENIMIENTO ESTÁ INCLUIDO EN LA “RELACIÓN NO EXHAUSTIVA
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL” DEL ANEXO I
DEL REAL DECRETO 1627/1997 POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN?
a) Si.
b) No.
c) Si, con condiciones.
d) A veces.
93) EL NÚMERO, LA DISTRIBUCIÓN Y LAS DIMENSIONES DE LAS VÍAS Y
SALIDAS DE EMERGENCIA DE UNA OBRA NO DEPENDERÁN, SEGÚN EL
ANEXO IV DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:
a) Del uso.
b) De los equipos.
c) De las dimensiones de la obra y de los locales.
d) Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la
obra.
94) CUANDO EL PROMOTOR CONTRATE DIRECTAMENTE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O DE DETERMINADOS
TRABAJOS DE LA MISMA, TENDRÁ LA CONSIDERACIÓN DE CONTRATISTA
RESPECTO DE AQUÉLLOS A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL REAL
DECRETO1627/1997, EXCEPTO EN EL CASO DE SER:
a) Un cabeza de familia respecto de su vivienda.
b) Una sociedad sin ánimo de lucro.
c) Un trabajador autónomo.
d) Un Organismo autónomo.
95) SI SE PRODUCE UN DAÑO PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
APARECEN INDICIOS DE QUE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN RESULTAN
INSUFICIENTES, ¿QUIÉN DEBE LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN AL
RESPECTO?
a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
b) El empresario.
c) Los Delegados de Prevención.
d) El Servicio de Vigilancia de la Salud.
96) SEGÚN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY 1/99, DE 31 DE
MARZO, DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
ANDALUCÍA, LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DE SUS
COMPETENCIAS, LLEVARÁN A CABO LA ADAPTACIÓN DE SUS
ORDENANZAS SOBRE ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA, URBANÍSTICA,
EN EL TRANSPORTE Y EN LA COMUNICACIÓN, A CUANTO QUEDA
DISPUESTO EN LA PRESENTE LEY Y SUS DISPOSICIONES DE
DESARROLLO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS MISMAS, EN EL
PLAZO DE:
a) Dos años.
b) Un año.
c) Tres años.
d) Diez años.
97) EL ARTÍCULO 50.3 DE LA LEY 1/99, DE 31 DE MARZO, DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA, ESTABLECE QUE SE
PODRÁ ADMITIR LA INSTALACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS, SIEMPRE QUE
ESTÉN
DEBIDAMENTE
HOMOLOGADAS,
EN
EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE CONCURRENCIA PÚBLICA,
SIEMPRE QUE SEA:
a) En obras de nueva planta con una superficie del local menor de 100 m2 donde
no sea posible instalar un tapiz rodante.
b) En obras de nueva planta de locales de superficie menor de 100 m2., en los que
no sea posible ejecutar una rampa.
c) En obras de reforma cuando por imposibilidad física sea inviable la ejecución de
una rampa, ascensor o tapiz rodante.
d) En obras de nueva planta con superficie del local menor de 100 m2, donde no
sea posible ejecutar una rampa.
98) EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 1/99, DE 31 DE MARZO, DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA, ESTABLECE QUE SE
RESERVARÁN PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DE LAS
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y DE CUALQUIER OTRO CARÁCTER
QUE SE CONSTRUYAN, PROMUEVAN, FINANCIEN O SUBVENCIONEN POR
LA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS UN MÍNIMO DEL:
a) 5 %.
b) 1 %.
c) 0,7 %.
d) 3 %.
99) DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN, DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS DE
CAÍDAS, LOS TRAMOS DE LAS RAMPAS DESTINADAS A USUARIOS EN
SILLAS DE RUEDAS TENDRÁN UNA LONGITUD MÁXIMA DE :
a) 15 metros.
b) 10 metros.
c) 9 metros.
d) 6 metros.
100)
DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN, DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO, EN LOS CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN SE INDICA
QUE A LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O ZONAS DE LOS MISMOS
CUYOS OCUPANTES PRECISEN, EN SU MAYORÍA, AYUDA PARA EVACUAR
EL
EDIFICIO
(RESIDENCIAS
GERIÁTRICAS
O
DE
PERSONAS
DISCAPACITADAS, CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, ETC.) SE LES
DEBE APLICAR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL USO:
a) Hospitalario.
b) Residencial.
c) Administrativo.
d) Docente.
CUERPO TÉCNICOS DE GRADO MEDIO,
OPCIÓN ARQUITECTURA TÉCNICA
A2.2001
ACCESO LIBRE
SEGUNDA PARTE 40 PREGUNTAS
SUPUESTO PRÁCTICO - EJERCICIO Nº 1
Se trata de un expediente de contratación pública de obra, de la Junta de Andalucía,
para la “Terminación de un edificio de uso administrativo”.
Datos:
• El importe del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) total incluyendo las
unidades de seguridad y salud es 6.628.319,15 €.
• Los porcentajes de Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (BI) son
respectivamente el 13% y el 6%.
• El importe total de los costes indirectos es de 656.860,46 €.
• Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto.
• El presupuesto de licitación establecido en el Pliego es 9.149.731,76 €. (IVA
incluido)
• La fórmula de revisión de precios de aplicación es la número 23.
• El plazo de ejecución es 23 meses.
• Los plazos parciales establecidos en el Pliego, expresados en meses y
referidos a la fecha de terminación del capítulo son:
Demoliciones y trabajos previos…..
Acondicionamiento del terreno…....
Cimentaciones………….………..…
Saneamiento…………………..……
Estructuras……………………….....
Albañilería…………………………...
Cubiertas…………………………....
Aislamientos...................................
Revestimientos……………………..
Carpintería y seguridad…......…….
Vidriería.…………………………….
Pinturas……………………………..
Decoración y señalización.……….
Climatización..................................
Electricidad.....................................
Fontanería......................................
Instalaciones contraincendios........
Instalaciones electromecánicas.....
Instalaciones antiintrusismo...........
Otras instalaciones.........................
Urbanización………………………..
Seguridad y Salud………………….
17º mes
17º mes
20º mes
20º mes
20º mes
23º mes
23º mes
23º mes
23º mes
23º mes
22º mes
22º mes
23º mes
23º mes
23º mes
22º mes
22º mes
23º mes
23º mes
• La obra se adjudica el 8 de noviembre de 2008 a la empresa VISTA, S.A., al
haber obtenido la mayor puntuación de las empresas admitidas, habiendo
tenido presente los criterios de valoración y el baremo establecido en el Pliego
aplicable al contrato.
• Se constituye la garantía definitiva por importe de 287.426,34 €, firmándose el
contrato el 11 de noviembre de 2008.
• El presupuesto de adjudicación asciende a 8.335.364,00 €. (IVA incluido, por
importe de 1.149.705,38 €)
• Las anualidades son:
2008-
104.119,87 €.
2009- 2.859.628,03 €.
2010- 5.371.616,10 €.
• Con fecha 4 de diciembre de 2008 se levanta el acta de comprobación del
replanteo, iniciándose la ejecución de la obra.
• El contratista presenta el programa de trabajos el 27 de diciembre de 2008. Se
adjunta copia del mismo.
• La Administración aprueba un reajuste de las anualidades iniciales.
• En el mes de diciembre 2010, se presenta la certificación final de la obra.
944.809,99
65.001,54
PINTURAS
FONTANERÍA
42.914,13
URBANIZACIÓN
ANUALIDADES
PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN MATERIAL
84.110,16
5
7
8
2.009
9
10
85.750,37 136.923,34 123.417,83 135.843,92 186.536,60
6
278.396,17
11
837.661,43
12
104.119,87
2.008
2.859.628,03
2.009
104.119,87 105.619,87 108.014,31 177.175,41 261.285,57 347.035,94 483.959,28 607.377,11 743.221,03 929.757,63 1.208.153,80 2.045.815,23
69.161,10
4
AL ORIGEN
2.394,44
3
104.119,87
1.500,00
2
PARCIAL
115.017,91
38.610,90
SEGURIDAD Y SALUD
30.616,29
OTRAS INSTALACIONES
342.059,57
INST. COMUNICACIÓN
INST. INTRUSISMO
INST. ELECTROMECÁNICAS 127.370,92
88.026,87
460.935,14
ELECTRICIDAD
INST. CONTRAINCENDIOS
26.664,03
719.218,94
CLIMATIZACIÓN
DECORACIÓN Y SEÑALIZACIÓN17.180,43
173.818,28
VIDRERÍA
CARPINTERÍA Y ELEM. DE SEG.
1.058.252,78
REVESTIMIENTOS
54.926,08
683.802,01
AISLAMIENTOS
137.168,62
CUBIERTAS
1.482.629,14
ALBAÑILERÍA
ESTRUCTURAS
1
19.295,58
2.008
AÑO
1. TÍTULO: OBRA DE TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO.
IMPORTE
SANEAMIENTO
CAPÍTULOS O HITOS
EN TIEMPOS Y COSTOS
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS
PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1
297.420,53
14
374.641,18
15
423.449,75
16
501.258,26
17
519.836,01
18
534.342,21
19
2.010
527.743,82
20
547.844,98
21
546.278,76
22
544.611,97
23
554.188,63
24
5.371.616,10
2.010
2.963.747,90 3.261.168,43 3.635.809,61 4.059.259,36 4.560.517,62 5.080.353,63 5.614.695,84 6.142.439,66 6.690.284,64 7.236.563,40 7.781.175,37 8.335.364,00
917.932,67
13
1.3. FECHA
1.2. EXPEDIENTE
PREGUNTAS
1.- INDICAR CUAL DE LOS SIGUIENTES ES EL PORCENTAJE DE COSTES
INDIRECTOS APLICADO A LOS PRECIOS DEL PROYECTO.
a) 11,00%.
b) 7,00%.
c) 13,00%.
d) 9,50%.
2.- ¿SE HA FORMULADO EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE FORMA
CORRECTA SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO?
a) Si, ya que se ha considerado el PEM + GG + BI + IVA.
b) No, porque solo se tiene que considerar el PEM.
c) No, ya que hay que indicar como partida independiente el IVA.
d) No, porque no hay que indicar el IVA.
3.- INDICAR SI ES CORRECTO EL IMPORTE EXIGIDO COMO GARANTÍA
DEFINITIVA DEL PRESENTE CONTRATO.
a) Sí, ya que es el 4% del Presupuesto de Ejecución Material.
b) No.
c) Sí, porque el importe a exigir será el 5% del importe de adjudicación, excluido el
I.V.A.
d) No, ya que el importe a exigir en todo caso es el 4% del presupuesto de licitación.
4.- EL COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ES:
a) El 5%.
b) El 1,095.
c) El 0,911.
d) El 8,90%.
5.- SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ¿ES PROCEDENTE
LA FECHA DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO?
a) No, ya que debería de haberse realizado en un plazo máximo de veinte días.
b) Sí, porque está dentro del plazo máximo establecido.
c) No, ya que el plazo máximo para proceder a ella es de quince días hábiles.
d) No, porque se tendría que haber realizado al día siguiente de la firma del contrato.
6.- TENIENDO EN CUENTA LA FECHA EN LA QUE LA CONTRATA PRESENTA EL
PROGRAMA DE TRABAJO, ¿ESTÁ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
a) Sí, ya que se debe presentar durante el mes siguiente al acta de comprobación del
replanteo.
b) Sí, porque se ha presentado dentro de la primera anualidad.
c) No.
d) Ninguna de las anteriores.
7.- ¿EN QUE PLAZO TIENE LA ADMINISTRACIÓN QUE RESOLVER SOBRE EL
PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO, SEGÚN EL REGLAMENTO GENERAL
DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
a) En los quince días siguientes a su presentación.
b) En el plazo de un mes desde su presentación.
c) En el plazo de veinte días hábiles desde su presentación.
d) No se establece plazo a la Administración.
8.- INDICAR CUAL DE LOS SIGUIENTES DATOS NO ES OBLIGATORIO INCLUIR
EN EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE PRESENTA EL CONTRATISTA, SEGÚN EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresión de sus mediciones.
b) La licencia municipal de las obras, con justificante del abono correspondiente.
c) Valoración mensual y acumulada de la obra programada.
d) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
9.- INDICAR SI LA TERMINACIÓN DE LA OBRA QUE SE DEDUCE DEL DIAGRAMA
DEL PROGRAMA DE TRABAJO ES CORRECTA.
a) Sí.
b) No, porque no coincide con la fecha de terminación que se ha acordado
contractualmente.
c) No, porque del diagrama se deduce un plazo de ejecución de veinticuatro meses.
d) Sí, siempre que el contratista solicite una prórroga de un mes y se conceda por la
Administración.
10.- INDICAR SI EL PLAZO DE TERMINACIÓN DEL CAPÍTULO DE ALBAÑILERÍA
QUE FIGURA EN EL DIAGRAMA DE TRABAJO ES CORRECTO.
a) Sí, porque es inferior al máximo admisible según su plazo parcial contractual.
b) Sí, pero solo si el contratista solicita un reajuste del plazo parcial del capítulo y es
aprobado por la Dirección Facultativa.
c) Sí, pero solo si el contratista solicita un reajuste del plazo parcial del capítulo y es
aprobado por la Administración.
d) No, porque es obligatorio que coincida con el plazo parcial contractual.
11.- UNA VEZ APROBADO EL PROGRAMA PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA, INDICAR SI ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR UN NUEVO
PROGRAMA EN EL CASO DE QUE SE CONCEDA, POR LA ADMINISTRACIÓN,
UNA PRÓRROGA DE UN MES DEBIDO AL RETRASO EN LA OBRA A CAUSA DE
LAS ABUNDANTES LLUVIAS PRODUCIDAS.
a) No, ya que seguirá vigente el programa que está aprobado.
b) Sí, con el aumento de los plazos contractuales que sean necesarios.
c) Sí, con el aumento, solamente, de los plazos parciales contractuales que se hayan
retrasado y siempre que no se altere el plazo total.
d) Sí, siempre que se aumenten proporcionalmente todos los plazos parciales
contractuales.
12.- UNA VEZ APROBADO EL PROGRAMA PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA, INDICAR SI ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR UN NUEVO
PROGRAMA EN EL CASO DE QUE SE APRUEBE, POR LA ADMINISTRACIÓN, UN
REAJUSTE DE ANUALIDADES.
a) No, ya que seguirá vigente el programa que está aprobado.
b) Sí, ajustándose a las nuevas anualidades.
c) Sí, ajustándose a las nuevas anualidades, solo cuando el reajuste sea
adelantando parte de la anualidad.
d) No, ya que solo es obligatorio en el inicio de las obras.
13.- UNA VEZ APROBADO EL PROGRAMA PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA, ESTARÁ OBLIGADO A PRESENTAR UN NUEVO PROGRAMA
CUANDO SE APRUEBE, POR LA ADMINISTRACIÓN, UN AUMENTO DEL
IMPORTE DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL POR:
a) Un adicional de revisión de precios.
b) Una modificación del proyecto.
c) Un proyecto complementario.
d) Las tres opciones anteriores son válidas.
14.- SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, UNA VEZ
ESTABLECIDA LA PROCEDENCIA EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE OBRA, LA REVISIÓN
DE PRECIOS TENDRÁ LUGAR:
a) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y
haya transcurrido seis meses desde su adjudicación.
b) Cuando el contrato se hubiese ejecutado en un plazo inferior al establecido en el
programa de trabajo aprobado.
c) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y
haya transcurrido un año desde su adjudicación.
d) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y
haya transcurrido un año desde el inicio de la obra.
15.- EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE OBRA, DEBERÁ DETALLAR LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE
PRECIOS APLICABLE Y QUE SERÁ PROPUESTA POR:
a) El órgano de contratación.
b) La Oficina de Supervisión.
c) El autor del proyecto.
d) El Servicio gestor del que dependa la obra.
16.- LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
APRUEBA LOS ÍNDICES DE PRECIOS A APLICAR A LA FÓRMULA DE REVISIÓN:
a) Trimestralmente.
b) Anualmente.
c) Semestralmente.
d) Mensualmente.
17.- EL COEFICIENTE DE
CERTIFICACIÓN FINAL SERÁ:
REVISIÓN
DE
PRECIOS
APLICABLE
A
LA
a) El correspondiente a la fecha de la recepción de la obra.
b) La media ponderada de los coeficientes de revisión de precios obtenidos para
cada uno de los meses de ejecución.
c) La media aritmética de los coeficientes de revisión de precios obtenidos para cada
uno de los meses de ejecución.
d) El de los últimos índices de precios publicados, si los correspondientes al mes de
la certificación final, no se hubieran publicado.
18.- EL PARÁMETRO PARA ESTABLECER LA CATEGORÍA DEL CONTRATO DE
LA OBRA A ESPECIFICAR EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, SE CALCULARÁ,
a) A partir de la anualidad inicial establecida en el programa de trabajo aprobado.
b) Dividiendo el presupuesto entre el plazo de ejecución y multiplicándolo por doce.
c) En base a la tipología de la obra.
d) Dividiendo la anualidad media entre plazo de ejecución de la obra.
19.- AL ACTO DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA DEBEN
ASISTIR, SEGÚN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,
a) El contratista y la Dirección Facultativa.
b) La Administración y el contratista.
c) La Administración y la Dirección Facultativa.
d) La Administración, el contratista, la Dirección Facultativa y la Intervención General.
SUPUESTO PRACTICO - EJERCICIO Nº2
La Junta de Andalucía ha convocado la licitación de un contrato público de obras para
la construcción de un edificio de uso sanitario.
FASE DE LICITACIÓN
El anuncio de licitación ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
(D.O.U.E.) con fecha 23 de junio de 2008 y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía con fecha 1 de julio de 2008. En los respectivos anuncios figuran, entre
otros, los siguientes datos:
A. Objeto del Contrato
Perfil de Contratante: Consejería AAA
Órgano Convocante: Dirección General de BBB
Tipo de contrato: Obras
Denominación del contrato: Construcción del Centro de Salud en el T.M. de CCC
Número de expediente: 23/AABBCC-014
División por lotes: No
Cantidad de lotes: 0
B. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tipo de licitación: Abierto
De otra parte, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondiente
figura, entre otros datos:
Tramitación del Expediente: Ordinaria
Tramitación del Gasto: Ordinaria
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional (art. 145.2 LCSP): 2
Meses
Valor estimado del contrato (conforme art. 76 de LCSP): 5.250.000,00 €
Garantía Provisional: 157.500,00 €
Garantía Definitiva: 5 % del Presupuesto de Adjudicación
Plazo de Garantía: 2 Años
Criterios de Adjudicación: Sólo el precio.
Plazo de ejecución: 24 meses
Sujeto a regulación armonizada: SI
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, en el certificado del Registro se
relacionan 12 empresas que han presentado solicitud de participación.
FASE DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Producida la apertura de proposición de ofertas, la Mesa de Contratación constata
que
la empresa 12 ha presentado una oferta con valores anormales o
desproporcionados.
Mediante Resolución del órgano de contratación, de fecha 8 de septiembre de 2008,
se adjudica el contrato a la empresa 12, y es notificada al adjudicatario con fecha 12
de septiembre de 2008.
Con fecha 15 de septiembre de 2008 se constituye la garantía definitiva por parte de
la empresa adjudicataria por un importe de 236.250,00 €.
Formalizado el contrato con fecha 22 de septiembre de 2008, el contratista es
convocado el día 27 de octubre de 2008 para que asista al acto de comprobación del
replanteo conforme al art. 212 de la LCSP, siendo autorizado para el inicio de las
obras en ese mismo acto.
FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Durante las excavaciones de cimentación se detecta la existencia de elementos
imprevistos en el subsuelo que obligan a una modificación del proyecto inicialmente
aprobado que supone un incremento en el precio del contrato de un 18,80 %, y
provoca a su vez el acuerdo de suspensión temporal total de las obras por parte de la
Administración, con fecha 12 de noviembre de 2008.
Con fecha 15 de julio de 2009 se reinician las obras.
El contratista ha recibido en concepto de acopios de materiales determinadas
cantidades.
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
El contratista comunica por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
El director de la obra, conforme con dicha comunicación, la eleva con su informe al
órgano de contratación.
El órgano de contratación adopta la resolución pertinente y procede a designar un
representante para la recepción y a comunicar dicho acto a la Intervención de la
Administración, fijando la fecha para el acta de recepción de las obras.
PREGUNTAS
20.- LA PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN EN EL D.O.U.E. SEGÚN LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:
a) Es obligatoria en los contratos cuyo valor estimado del contrato es superior a
601.012,10 €.
b) Es obligatoria en los contratos de regularización armonizada.
c) Permite que se sustituya la publicación en el B.O.E. por la publicación en los
boletines oficiales autonómicos o provinciales.
d) Puede coincidir con la remisión a cualquier otra publicidad.
21.- EN EL SUPUESTO QUE NOS OCUPA ¿RESULTA CORRECTA LA
ADJUDICACIÓN A LA OFERTA Nº 12 CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS?
a) No podrá admitirse en ningún caso para contratos de regulación armonizada.
b) Tan solo podrá justificarse debido a que el licitador ha recibido una ayuda del
Estado.
c) Solo podrá rechazar la oferta si el licitador no puede acreditar que tal ayuda se ha
concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas
públicas.
d) No podrá rechazarse en ningún caso.
22.- LA GARANTÍA PROVISIONAL DEL CONTRATO, SEGÚN LA L.C.S.P.:
a) Se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la firma del contrato.
b) Responde al mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación definitiva del
contrato.
c) Responde al mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación provisional del
contrato.
d) Responde al mantenimiento de las ofertas hasta la firma del contrato.
23.- DE LAS EMPRESAS PRESENTADAS A LA LICITACIÓN, SE COMPRUEBA
QUE EXISTE VINCULACIÓN ENTRE LA EMPRESA Nº 1 Y LA EMPRESA Nº 5:
a) Quedarían ambas excluidas inmediatamente del procedimiento de adjudicación.
b) Quedan ambas excluidas del procedimiento de adjudicación si ha concluido el
plazo de presentación de ofertas.
c) En los contratos de obras, podrá subsistir la oferta que determinen de común
acuerdo las citadas empresas si sobreviniera la vinculación antes de que concluya
el plazo de presentación de ofertas.
d) La ley, en los supuestos de regulación armonizada, permite que cada licitador
pueda presentar más de una proposición.
24.- LA EMPRESA ADJUDICATARIA, HA PRESENTADO UNA OFERTA CON UN
PORCENTAJE DE BAJA CORRESPONDIENTE AL:
a) 8 %
b) 7 %
c) 10 %
d) 9 %
25.- LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA:
a) Deberá remitirse al D.O.U.E ó al B.O.E.
b) Deberá remitirse al B.O.E. ó a los boletines oficiales autonómicos o provinciales.
c) Será suficiente que se publique en el perfil del contratante del órgano de
contratación.
d) Deberá remitirse al D.O.U.E. y al B.O.E.
26.- LA FECHA DE CONVOCATORIA PARA LA FIRMA DEL ACTA DE
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DEL ENUNCIADO DEL PRESENTE CASO
PRÁCTICO,
a) Es conforme con la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Es conforme al contrato.
c) No se ajusta a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
27.- ¿CUÁL SERÁ LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE
TRABAJO, POR PARTE DEL CONTRATISTA?
a) 15 de octubre 2008
b) 16 de octubre 2008
c) 22 de octubre 2008
d) 23 de octubre 2008
28.- EN ESTE SUPUESTO PRÁCTICO, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS,
¿CUÁL NO ES NECESARIO INCORPORAR AL EXPEDIENTE DE MODIFICADO?
a) Certificado de existencia de crédito.
b) Propuesta técnica motivada.
c) Nuevo programa de trabajo.
d) Audiencia del contratista.
29.- DURANTE LOS MESES NATURALES DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA ¿SERÁ
NECESARIO EMITIR CERTIFICACIONES?
a) Sólo en los meses de Noviembre 2008 y Julio 2009
b) No, en ningún caso.
c) Si, todos los meses, con importe cero.
d) No, puesto que no se ejecuta obra.
30.- A QUÉ CONCEPTO SE ASOCIA EL “PLAN DE DEVOLUCIÓN” AL QUE SE
REFIERE EL ART. 155.1.D DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
a) Al I.V.A.
b) A la garantía definitiva
c) A la certificación por acopios
d) A la garantía provisional
31.- EL CONTRATISTA TENDRÁ DERECHO A PERCIBIR ABONOS A CUENTA DE
LOS MATERIALES ACOPIADOS NECESARIOS PARA LA OBRA, PREVIA
AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, DE HASTA EL SIGUIENTE
PORCENTAJE DE SU VALOR:
a) 50%
b) 30%
c) 20%
d) 75%
32.- SEGÚN EL ART. 87 DE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO, DEBERÁ REAJUSTARSE LA GARANTÍA CUANDO EL CONTRATO
EXPERIMENTE VARIACIÓN DEL PRECIO, EN NUESTRO CASO, ¿CUÁL SERÁ EL
IMPORTE TOTAL DE LA NUEVA GARANTÍA?
a) 280.665,00 €
b) 291.750,00 €
c) 311.850,00 €
d) No es necesario actualizar la garantía al no superar la modificación el 20%.
33.- CONFORME AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO, APROBADA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y TRANSCURRIDO EL
PLAZO DE GARANTÍA, SI NO RESULTAREN RESPONSABILIDADES SE
DEVOLVERÁ LA GARANTÍA CONSTITUIDA O SE CANCELARÁ EL AVAL O
SEGURO DE CAUCIÓN. EL ACUERDO DE DEVOLUCIÓN DEBERÁ ADOPTARSE Y
NOTIFICARSE AL INTERESADO EN EL PLAZO…
a) De tres meses desde la finalización del plazo de garantía.
b) De cuarenta y cinco días desde la finalización del plazo de garantía.
c) De dos meses desde la finalización del plazo de garantía.
d) De un mes desde la finalización del plazo de garantía.
34.- ¿A QUIÉN CORRESPONDE DAR POR RECIBIDAS LAS OBRAS?
a) Al representante de la Intervención.
b) Al Director de Ejecución de la obra.
c) Al funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante
de esta.
d) Al Gabinete de control y recepción de obras de la Administración contratante.
35.- ¿DENTRO DE QUÉ PLAZO, ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE
GARANTÍA, EL DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA, DE OFICIO O A
INSTANCIA DEL CONTRATISTA, REDACTARÁ UN INFORME SOBRE EL ESTADO
DE LAS OBRAS?
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Veinte días.
d) Treinta días.
36.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HALLEN EN ESTADO DE SER RECIBIDAS SE
HARÁ CONSTAR ASÍ EN EL ACTA Y EL DIRECTOR DE LAS MISMAS SEÑALARÁ
LOS DEFECTOS OBSERVADOS Y DETALLARÁ LAS INSTRUCCIONES PRECISAS
FIJANDO UN PLAZO PARA REMEDIAR AQUÉLLOS. LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO FIJA ESTE PLAZO…
a) Como máximo en un mes.
b) Como máximo en dos meses.
c) Como máximo en tres meses.
d) No establece límite de plazo.
37.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA CUIDARÁ EL CONTRATISTA EN TODO
CASO DE LA CONSERVACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS CON ARREGLO A LO
PREVISTO EN LOS PLIEGOS Y A LAS INSTRUCCIONES QUE DIERE EL
DIRECTOR DE LA OBRA. SI DESCUIDASE LA CONSERVACIÓN Y DIERE LUGAR
A QUE PELIGRE LA OBRA…
a) Se ejecutarán por la Administración y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el daño.
b) Se resolverá el contrato y las obras se efectuarán mediante la formalización de
otro contrato diferente.
c) Se ejecutarán por la Administración y se iniciará un procedimiento sancionador al
contratista quedando inhabilitado para contratar con la Administración.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
38.- ¿CON QUÉ ANTELACIÓN MÍNIMA SE COMUNICARÁ A LA INTERVENCIÓN LA
FECHA FIJADA PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS?
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Veinte días.
d) Treinta días.
39.- ¿A QUIÉN CORRESPONDE FIJAR LA FECHA PARA EL ACTO DE
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS?
a) Al Director de las obras.
b) Al representante de la Intervención de la Administración.
c) Al representante del órgano de contratación.
d) Al contratista, previo informe del Director de la obra y conforme la Administración.
40.- TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GARANTÍA, SI EL INFORME DEL DIRECTOR
DE LA OBRA SOBRE EL ESTADO DE LAS MISMAS FUERA FAVORABLE O, EN
CASO CONTRARIO, UNA VEZ REPARADO LO CONSTRUIDO, SE FORMULARÁ
POR EL DIRECTOR LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE LAS REALMENTE
EJECUTADAS, TOMANDO COMO BASE PARA SU VALORACIÓN LAS
CONDICIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. ¿QUÉ PLAZO
TIENE EL DIRECTOR DE LA OBRA PARA EFECTUAR DICHA PROPUESTA?
a) Quince días.
b) Un mes.
c) Cuarenta y cinco días.
d) Dos meses.