Llamado empresa constructora para futura sede de INALE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EDIFICIO
DE LA AVENIDA 19 DE ABRIL 3482
FUTURA SEDE DEL INALE.
Art. 1.-
OBJETO A COTIZAR
Obras de readecuación de la finca ubicada en la Avenida 19 de Abril 3482 esquina Irigoitía,
Montevideo, descritas en los documentos que forman parte del presente pedido de precios.
Art. 2.




DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PEDIDO DE PRECIOS
El presente Pliego de Bases y Condiciones.
La Memoria Descriptiva Particular.
El Rubrado General de presentación obligatoria.
La Memoria Constructiva General (se tomará como tal,
la Memoria Constructiva para Edificios Públicos del M.T.O.P. edición 2006).
Los Recaudos Gráficos (Plantas, Fachadas y Cortes)
Art. 3.-
FORMA DE COTIZAR
La cotización incluirá mano de obra, materiales, fletes, beneficios, impuestos y monto
imponible para el pago de leyes sociales a cargo del INALE. Los materiales se cotizarán en
todos los trabajos a realizar.
Se deberá presentar la propuesta obligatoriamente utilizando el Rubrado Tipo que se
adjunta, el mismo deberá ser completado en su totalidad .
El INALE se reserva el derecho de suprimir los rubros y/o subrubros que considere
pertinentes.
Será imprescindible concurrir al lugar a los efectos de justipreciar “in situ” todos los
elementos y factores que puedan influir en los trabajos para tenerlos en cuenta en la
cotización. A tales efectos se fija el día 16 de julio de 2012, a las 9 horas para realizar
recorrida conjunta con los responsables técnicos.
Los trabajos deberán comenzar el día 6 de agosto de 2012. Las empresas deberán
presentar un Cronograma de obras, fijando en todo los casos el plazo máximo de ejecución
de las mismas, el cual no podrá sobrepasar en ningún caso los 90 DIAS CALENDARIO.
Art. 4.-
MONEDA DE COTIZACIÓN
La oferta se presentará en Moneda Nacional.
Página 1 de 8
Art. 5.-
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Este plazo no será inferior a 60 días. Se entiende por tal el lapso durante el cual la empresa
se compromete a mantener las condiciones de su oferta.
Art. 6.-
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE PRECIO
Se refiere al plazo durante el cual el precio se mantiene firme sin aplicársele ajuste alguno.
Este plazo no podrá ser inferior a 90 días a partir de la entrega de la propuesta y deberá ser
establecido por el oferente.
Art. 7.-
AJUSTE DE PRECIO
El ajuste de precio se realizará según el ICC parcial (índice del costo de la construcción, sin
considerar leyes sociales) y se aplicará a partir de la finalización del plazo de mantenimiento
de precio.
Se tomará como base el ICC parcial vigente al mes anterior al vencimiento del plazo de
mantenimiento de precio.
El ajuste no se aplicará en los períodos en que la obra se retrase respecto a los plazos fijados
por el oferente.
Art.8.-
PLAZO DE OBRA HASTA SU RECEPCIÓN PROVISORIA
La propuesta incluirá el plazo en el cual el oferente se compromete a ejecutar los trabajos y
un Cronograma de Obra, considerando el plazo MAXIMO DE 90 DIAS CALENDARIO.
Dicho plazo se computará a partir de la fecha en que el oferente recibe la orden de compra y
se hace efectivo el cobro del acopio correspondiente. Se expresará en días corridos.
Art.9.-
MULTAS
Si no se cumpliera con el plazo establecido para la ejecución de la obra, el oferente deberá
abonar una multa de 30 U.R. por cada día de atraso corrido.
El monto se descontará del saldo del precio.
Art. 10.-
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
Sin perjuicio de lo establecido en el Art.9, si el retraso superara los 15 días, la empresa
adjudicataria será pasible de una multa del 15% del monto total de la oferta, considerándose
incumplido el contrato y rescindido de pleno derecho. El INALE tomará la continuación de la
obra ejecutándola a su cargo o contratando una nueva empresa.
Art. 11.-
FORMA DE PAGO
Se podrá solicitar un porcentaje por adelanto para acopio de materiales cuyo monto
será evaluado por el organismo.
Página 2 de 8
Los certificados de avance se presentarán mensualmente, antes del quinto día hábil
del mes siguiente. La dirección de obra tendrá cinco días hábiles para estudiar el
mismo y se harán efectivos en los últimos días del mes.
Se retendrá un 5% de cada certificado, cuyo monto se entregará con la recepción
definitiva de obra. Dicha recepción será a 120 días de la provisoria.
Art. 12.-
MONTO IMPONIBLE POR MANO DE OBRA
Se deberá indicar exactamente el monto máximo de mano de obra imponible a efectos del
pago de los aportes del B.P.S. por parte del INALE, según ley 14.411.
Por encima de dicho monto los aportes a efectuar serán de cargo de la empresa y los
efectuará el INALE descontándolos de las facturas a pagar.
El monto declarado por el adjudicatario será ajustado de acuerdo a la variación del costo de
la mano de obra, en caso de que se registre algún aumento en el período.
Art.13.-
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA OFERENTE.
1. La oferta se presentará con hojas foliadas, ligadas y firmadas por el representante de
la empresa con 2 copias de papel simple, acompañadas de archivo digital en excel del
rubrado tipo.
2. Nota cuyo modelo se agrega, referida al cumplimiento de los plazos relacionados con
los aportes a efectuar por el INALE frente al B.P.S.
3. Formulario de Identificación del oferente (adjunto)
4. La empresa deberá presentar junto con la propuesta, fotocopia de Certificados
vigentes de BPS, de DGI y frente al BSE por cumplimiento de ley 16.074 de
accidentes de trabajo.
5. El oferente que resulte adjudicatario deberá presentar documento que acredite la
representación de la persona o personas que firmen la oferta o fotocopia
autenticada del mismo y certificado de actos personales por los representantes y/o
titulares de la empresa (art. 6 de la ley 17.957).
Art. 14.-
LEYES SOCIALES
La empresa adjudicataria deberá presentar debidamente completado el formulario Nº2 para
la inscripción de la obra en el B.P.S. por parte del INALE y efectuar los trámites legales
correspondientes ante el MTSS previo al comienzo de la obra.
Página 3 de 8
La empresa adjudicataria deberá presentar las planillas de declaración de personal y
actividad mensual en el plazo que corresponda de acuerdo a la reglamentación del BPS,
previo control de las mismas por parte del INALE.
En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo las multas y recargos
serán de cargo de la empresa.
Asimismo, la empresa deberá informar mensualmente y conjuntamente con la Planilla de
Personal, los obreros por los cuales debe aportarse complemento por cuota mutual así como
el monto de dicho aporte.
No se dará trámite a la última factura hasta tanto no exista acuerdo entre el técnico Director
de Obra y el adjudicatario, sobre el monto de jornales que se deben incluir en el formulario
Nº9 (Formulario de Solicitud de fin de Obra).
Para el caso de empresas que efectúen por sí mismas los aportes al B.P.S. (ATYR), deberán
documentar ante el INALE dichos aportes a fin de proceder a la solicitud de fin de obra.
El adjudicatario aún en el caso de empresas que hacen por sí mismas aportes al B.P.S.
(ATYR), está obligado a presentar en cada instancia, ante el Director de Obra, en su carácter
de representante del INALE, las Planillas de Declaración de Personal y Actividad, para el visto
y conformidad respectivos.
En caso de no cumplir el adjudicatario con este trámite, el INALE se reserva la facultad de
retener el pago de la factura correspondiente, sin que amerite ajuste paramétrico.
Serán de cargo del adjudicatario las multas y/o recargos que devengue el no-cumplimiento
de la exigencia señalada.
El adjudicatario debe cumplir estrictamente con lo dispuesto por la Ley NC 14.411 de fecha 5
de agosto de 1975 y Decreto Reglamentario NC 951/975 de fecha 11 de diciembre de 1975 y
demás normas vigentes. Será de su responsabilidad todo perjuicio que el INALE sufra por el
incumplimiento de las citadas normas legales y asimismo será responsable de los
incumplimientos en que eventualmente incurrieran los sub-contratistas.
Art.15.-
GARANTÍAS
Todas las garantías se presentarán en las oficinas del INALE sito en la Avenida Burgues
3208, en el horario de 10 a 15 horas.
Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total
de las obligaciones contractuales que ampara.
El INALE se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos
que constituyan garantías.
Las garantías se constituirán a la orden del INALE, y podrán consistir en depósitos en
efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías
personales de especie alguna.
Página 4 de 8
Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas
ellas sean constituidas a nombre del INALE, y que cubran la cantidad exigida en la relación
contractual.
Art.16.-
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que
haya lugar, ya sea por daños y perjuicios, o multas, de acuerdo con las responsabilidades en
que pudiera haber incurrido el adjudicatario.
Art.17.-
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Con la entrega de sobres el oferente deberá justificar la constitución de la garantía de
mantenimiento de oferta, por el 1% del valor total de la oferta.
De presentarse ofertas alternativas, o variantes, la garantía deberá constituirse de manera
de contemplar la propuesta de mayor importe.
Esta garantía se devolverá de oficio o a petición del interesado, cuando la resolución de
adjudicación se haya notificado y haya quedado firme, una vez rechazadas todas las
propuestas presentadas o luego de vencido el plazo de vigencia de la oferta.
El adjudicatario podrá retirar la garantía de mantenimiento de oferta una vez constituida la
garantía de cumplimiento de contrato.
Art.18.-
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación, o su ampliación, el
adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato,
por un mínimo del 5% de la contratación.
Transcurrido el plazo, la falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará
caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo el INALE ejecutar la garantía de
mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el
adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuros llamados este hecho, y reconsiderar el estudio del llamado
con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
Art.19.-
CONSULTAS
Las consultas serán dirigidas al INALE a la dirección de correo [email protected], hasta el
día 25 de julio 2012, siendo contestadas las mismas por escrito y enviadas vía fax o mail a las
empresas oferentes.
Página 5 de 8
Art. 20.
VISITAS A LA OBRA
Se fija el día 16 DE JULIO DE 2012, a las 9.00 hs., la visita del lugar con presencia de los
técnicos a cargo de las obras.
Art.21.-
LUGAR, FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Lugar:
INALE Avda. Burgues 3208 – Tel. (598) 2200 2524
Fecha:
30 DE JULIO DE 2012
Hora:
10.00
Página 6 de 8
Por la presente me/nos comprometemos a remitir al INALE, las planillas de
actividad previamente intervenidas por el B.P.S. dentro del mes siguiente al
período declarado, y en un plazo no mayor a l0 días calendario posterior a la
fecha de vencimiento de su presentación, reconociendo mi/nuestra
responsabilidad por las tardanzas que pudieren producirse. Por ello
autorizamos al INALE a efectuar sobre los haberes que nos correspondan, las
retenciones que fueren menester para cubrir los excesos sobre los aportes
presupuestados, así como las multas y recargos que pudieren generarse.-
Fecha:..............
Firma: Empresa Constructora
Página 7 de 8
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
RAZON SOCIAL..................................................................................................
NOMBRE COMERCIAL......................................................................................
RUT /RUC..........................................................................................................
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE SOLICITUD
CALLE........................................................................................ Nº..................
LOCALIDAD........................................................................................................
CODIGO POSTAL...............................................................................................
TELEFONO............................................................. FAX.....................................
CORREO ELECTRONICO....................................................................................
REFERENCIAS (ESPECIFICAR HOJAS ADJUNTAS) ……........................................
Declaro estar en condiciones de contratar con el INALE
Firma/s.............................................................................(del/los TITULARES Y/O
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA)
Aclaración de firma/s.......................................................................................
Página 8 de 8