Plazo ejecución contrato

“OBRAS GENERALES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LAS PARTES ALTAS DE HUAYCAN –
DISTRITO DE ATE”
RESUMEN EJECUTIVO
Fecha: 31.03.2014
Proceso de selección
Licitación Pública N° 0007-2008-CO-SEDAPAL
Contrato
Contrato N° 165-2009-SEDAPAL
Nombre
Obras Generales de la Primera Etapa del Proyecto: “Instalación del Sistema
de Alcantarillado para las Partes Altas de Huaycan – Distrito de Ate”.
Modalidad
Concurso Oferta
Ubicación
Distrito de Ate Vitarte
Contratista
Monto Contratado
Avance Acumulado
Consorcio ATE (Corporación San Francisco S.A. –Roberto RibeyroConstructora G+G SAC y Consorcio Mantaro) – Representante Legal: Manuel
Ordóñez
Monto Elaboración del Estudio:
S/.
74 590.97 Inc. I.G.V.
Monto Elaboración de la Obra:
S/. 2 840 837.79 Inc. I.G.V.
Monto Total del Contrato:
S/. 3 015 428.76 Inc. I.G.V.
Monto de Liquidación:
S/. 3 959 050.19 Inc. I.G.V.
 Expediente Técnico:
Programado: 100.00 %
Ejecutado: 100 %
 Ejecución de Obra:
Programado
100.00%
 Total del Contrato:
Programado : 100.00%
Población beneficiada
Asentamientos
Humanos Beneficiados
1
Ejecutado: 91%
Ejecutado: 91%
Situación de la Obra: CONTRATO RESUELTO
24,000 población estimada.
Toda la población conformada por las UCV (Unidad Comunal Vecinal)
establecidas en Huaycán.
Fecha Inicio

Obra: 13 de marzo del 2010.
Plazo ejecución
contrato
Fecha término
contractual
Adicionales
Ampliaciones de plazo
Objetivo



Expediente técnico: 60 días
Ejecución de obra : 140 días
Ejecución de obra : 30.07.2010
Descripción
Inspección
Financiamiento
Expediente Técnico
2
 Ninguno
 Ninguno
La ejecución de Obras Generales
- Mejorar el tratamiento de los desagües de las partes altas de Huaycán en la
PTAR Carapongo.
- Ejecución del colector principal de 700mm. de diámetro de ingreso a la
PTAR de Carapongo.
- Equipamiento de Equipos de Aereadores con sus tableros electrónicos.
- Construcción de una sub estación de trasformación de 10,000 a 220 voltios.
- Suministro e instalación de 02 equipos de bombeo de desagüe.
- Suministro e instalación de un grupo electrógeno de 125kw-220.
Ing. Winder Alarcón Saravia – Supervisor del Estudio
Ing. Hilario Primo Santillan – Obra
Recursos Propios
 Mediante Carta N° 057-2010-CA, de fecha el 27.01.2010, el Consorcio
ATE, hace entrega del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto “Obras
Generales de la Primera Etapa del Proyecto: “Obras Generales de la
Primera Etapa del Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado para
las Partes Altas de Huaycán – Distrito de Ate Vitarte” en 01 original, 02
copias y 03 CDs.
 Mediante Informe N° 007-2010-WAS-EGP-C de fecha 10.02.2010 el
supervisor del estudio da su Conformidad Técnica del Expediente Técnico
a nivel de Obra.
 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 17-2010-GPO,
de fecha 18.02.2010 se aprueba el expediente técnico definitivo de las
obras materia del Contrato N° 165-2009-SEDAPAL, derivado de la LP. N°
0007-2008-CO-SEDAPAL.
Situación Actual
Ejecución de Obras:
 Se denegó al contratista el presupuesto adicional de obra N° 01 y
deductivo vinculante con Resolución de Gerencia General N° 0451-2010GG del 02.06.2010.
 Se denegó al contratista la ampliación de plazo N° 02 con Resolución N°
617-2010-GG del 26.07.2010.
 La ejecución de obra a esa fecha se encontraba atrasada con respecto a
lo programado, debido a que el contratista se negaba a la ejecución de
las partidas, que según él correspondía al presupuesto adicional.
 Con carta notarial N° 110-2010-CA del 29.11.2010 el contratista
comunicó que la reducción de personal en obra será hasta la solución de
la controversia.
 Con Resolución de Gerencia General N° 0086-2011-GG del 20.01.2011,
se resolvió el contrato de obra.
 Con fecha 26.01.2011 se realizó la constatación física e inventario de la
obra con presencia del notario de Lima César Loayza Bellido, habiéndose
levantado la respectiva Acta de Constatación Física e Inventario de obra
con fecha 21.02.2011. en esa oportunidad no se presentó el Contratista.
OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO
 Instalaciones electromecánicas de bombas, aereadores, compuerta
motorizada y grupo electrógeno para la PTAR CARAPONGO, según Acta
de Verificación Notarial del 21.02.2011
PROCESO ARBITRAL. Las instalaciones electromecánicas pendientes de
ejecución, han sido implementadas por el EOM-PTAR para el
funcionamiento del sistema.
 Mediante carta s/n de fecha 22.05.2013 el Centro de Arbitraje, remitió al
CONSORCIO ATE una copia del Laudo Arbitral del Caso Arbitral N° 2014041-2011 con copia a SEDAPAL.
 Mediante Memorando N° 396-2013-EAL, del 06.11.2013, el Equipo de
Asuntos Legales comunicó al EGP-C que, tanto el Laudo Arbitral de fecha
14.05.2013 y la Resolución N° 12 del 22.07.2013 han quedado
consentidas. De igual manera se verificó que durante el proceso arbitral
no se configuraron causales de anulación de Laudo Arbitral, enmarcados
en el Articulo N° 63 de la Ley de Arbitraje, por tanto, corresponde al
Equipo encargado del contrato, ejecutar el Laudo Arbitral del presente
proceso, al haber quedado consentido.
 El Laudo Arbitral determinó en su artículo primero que la Resolución de
Contrato N° 165-2009-SEDAPAL efectuada por el Consorcio ATE ha
quedado consentido en aplicación del artículo 267° del RCLE, ratificando
su validez y eficacia; en su artículo tercero el Tribunal declaro la validez y
la eficacia del Acta de constatación notarial a través de la que se realizo
la constatación física e inventario de la obra, de fecha 13.01.2011
realizado a solicitud del Consorcio ATE, y en su artículo cuarto el Tribunal
declaró declaro la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia
General N° 0086-2011, así como del Acta de Constatación Notarial de la
obra de fecha 26.01.2011 realizado por la Entidad.
 Mediante Carta s/n del 18.12.2013, el Contratista Consorcio ATE remitió
a SEDAPAL la Liquidación de Obra para su revisión y aprobación
correspondiente.
LIQUIDACIÓN DE OBRA
 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 006-2014-GPO
del 24.01.2014, se aprobó la liquidación final del contrato de obra N°
165-2009-SEDAPAL, derivado de la LP N° 0007-2008-SEDAPAL por el
monto de S/. 3 959 050,19 incluido IGV.
3
Elaborado por: J Casanova
________
GPOFO052
Rev. 03 30.11.2013
4