ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014 CONV-1 Convenio Modificatorio de Alcances, Importe y Plazo al Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP022/2014, que celebran por una parte el Gobierno del Distrito Federal a través de la Delegación Tlalpan representado en este acto por la C. Ada Alavez Ruiz, en su carácter de Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, a quien en lo sucesivo se le denominará “La Delegación” y por la otra parte la empresa Drenaje e Infraestructura Urbana, S.A. de C.V., representada por el C. Eduardo Carrillo Ramírez, en su carácter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Contratista”, conforme a lo establecido por el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, ambas partes están de acuerdo en someterse al contenido y alcance de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: ANTECEDENTES 1.- Con fecha 22 de Agosto de 2014, “La Delegación” y “El Contratista” suscribieron el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, en el cual “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos descritos en la Cláusula Primera, consistente en la: “Mantenimiento De Espacios Deportivos, Dentro Del Perímetro Delegacional: Balancan, Acanceh, Chicoasen, Cheyenes, Constitución Alberca Topilejo”. 2.- La adjudicación del citado Contrato se realizó a través del procedimiento de Licitación Pública, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3º apartado "A" fracción I y IV, 5, 23, 24 inciso a), 25 apartado A fracción I, 44 fracción I inciso A) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con clave de licitación o concurso No. 30001134-012-14, con fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de Julio de 2014, y fallo de fecha 21 de Agosto de 2014; asignada a “El Contratista” en virtud de contar con capacidad de respuesta inmediata y recursos técnicos, financieros, humanos necesarios y experiencia en los trabajos a desarrollar. 3.- El objeto del Contrato es la “Mantenimiento De Espacios Deportivos, Dentro Del Perímetro Delegacional: Balancan, Acanceh, Chicoasen, Cheyenes, Constitución Alberca Topilejo”. Los trabajos deberán realizarse en los siguientes frentes: (Balancan, Acanceh, Chicoasen, Cheyenes, Constitución, Alberca Topilejo). 4.- El monto del Contrato es de $6,746,344.12 (Seis millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 12/100 M.N.), más la cantidad de $1,079,415.06 (Un millón setenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos 06/100 M.N.) Que corresponde al impuesto al valor agregado, lo cual suma un importe total de $7,825,759.18 (Siete millones ochocientos veinticinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 18/100 M.N.). 5.- Con un plazo de 90 días calendario, obligándose a iniciarlos el día 25 de Agosto de 2014 y a terminarlos el 22 de Noviembre de 2014, de conformidad con el programa de obra pactado, aprobado previamente por “La Delegación”. 6.- En la Cláusula Décima Cuarta.- Modificación de los alcances, especificaciones y programas, se establece lo siguiente: “La Delegación” podrá modificar los alcances, las especificaciones y los programas materia de este contrato, celebrando para tal efecto convenios en términos y condiciones del artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 026/2014 LOC CONV-1 1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014 CONV-1 Modificatorio de Importe: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del Contrato y estas modificaciones causen una variación en el importe del Contrato hasta por el veinticinco por ciento. Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración. Por lo anterior “La Delegación” podrá modificar dicho Contrato a través de un Convenio Modificatorio de Alcances, Importe y Plazo con "El Contratista". DECLARACIONES Las Partes por conducto de sus representantes declaran: A) Que reconocen haber suscrito el Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, de fecha 22 de Agosto de 2014, relativo a la “Mantenimiento De Espacios Deportivos, Dentro Del Perímetro Delegacional: Balancan, Acanceh, Chicoasen, Cheyenes, Constitución Alberca Topilejo”. B) Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica para celebrar el presente convenio, por su parte la Delegación Tlalpan es un Órgano Político-Administrativo del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 122 apartado C, base tercera fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción I, 87 párrafo tercero, 104 y 117 fracción II y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como en los artículos 1, 2, 3 fracción III, 10 fracción XIV, 11 párrafo XV, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y los artículos 1º, 2º, 3º fracción III, 120, 122, 122 BIS fracción XIV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. C) Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117, fracción IX y X, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 38 y 39, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la C. Ada Alavez Ruiz, con fecha 1° de Octubre del año dos mil doce, fue designada por la Lic. Maricela Contreras Julián, Jefa Delegacional en Tlalpan como Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, y que cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para firmar el presente instrumento, con fundamento en lo dispuesto a los artículos 122 fracción III, 122 Bis fracción XIV inciso c), 123, 126 y 184 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en el Acuerdo Delegacional por el que se delega en los Titulares de la Dirección General de Administración, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, Dirección General de Cultura, Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana, Dirección General de Desarrollo Económico Fomento Cooperativo y Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria las Facultades que se indican, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de enero de 2013. 026/2014 LOC CONV-1 2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014 CONV-1 D) En cuanto al “El Contratista”, acredita su existencia, facultades y atribuciones como se señala en las declaraciones fracción Segunda, del citado Contrato. E) Es una sociedad debidamente constituida conforme a la leyes mexicanas, por lo cual conviene en seguirse considerando mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de algún gobierno extranjero, bajo pena de perder todo el derecho derivado de este Contrato en beneficio de la nación mexicana, en los términos del artículo 27 fracción primera de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. F) Que el presente convenio carece de dolo, error, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que afecte o pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo. G) Que reconoce la certeza y validez de las declaraciones contenidas en el presente convenio y que están conforme con las mismas. H) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen en este acto, por lo cual es su voluntad celebrar el presente convenio. I) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, mediante oficio número SFDF/SE/035/2014, de fecha 06 de Enero de 2014, autorizó los fondos, para la Delegación Tlalpan, a través de la suficiencia con No. de folio 008, con afectación a la(s) partida(s) presupuestal(es) clave(s): 14 2 CD 14 2 4 1 212 5 P 2 0 6221 2 1 00 O2D144164, tal y como se establece en el Artículo 46 fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. HECHOS 1. Cancelación del frente “Alberca Topilejo”. 1.1. Mediante la minuta de trabajo de fecha 28 de agosto del 2014, se realizó el recorrido de obra para la entrega del frente denominado “Alberca Topilejo”, ubicado en la calle Guadalupana entre 8 de mayo y Antiguo Camino a Cuernavaca. Durante este recorrido las partes se percataron que el inmueble en cuestión carece de acabados, equipos y en general ha sido saqueado, por lo cual la dependencia solicitó a la contratista presentar el presupuesto de los trabajos, con base a las nuevas necesidades. 1.2. Mediante oficio de fecha 12 de septiembre del año en curso, la contratista presento el presupuesto para los trabajos referentes a la “Alberca Topilejo” 1.3. Con fecha 19 de septiembre del presente año, la dependencia emite respuesta a la propuesta de la contratista, siendo esta la cancelación del frente de trabajo “Alberca Topilejo”, debido a que el presupuesto asignado a este frente es insuficiente para la total terminación de los trabajos. 2. Suspensión de Actividades por obstrucción del frente de trabajo por bombeo para obras de drenaje. 2.1. En fechas 06 a 20 de octubre de 2014, se hizo constar que no es posible llevar a cabo actividad alguna en el Deportivo Cheyenes, debido a que se están llevando a cabo 026/2014 LOC CONV-1 3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014 CONV-1 trabajos de bombeo sobre el área de trabajo de este frente. Por tal motivo, no es posible suministrar material de construcción puesto que estos se verían perjudicados por las aguas negras producto del bombeo. De igual forma no es posible llevar a cabo los trabajos preliminares de trazo, demolición y excavación para dar inicio a las actividades programadas en este deportivo. Por tal motivo fue necesario suspender temporalmente las actividades en este frente de trabajo. 3. Trabajos Extraordinarios al Alcance Original del Contrato. 3.1. Mediante la minuta de trabajo de fecha 12 de septiembre del año en curso, se solicitó a la contratista por parte del C. Lorenzo Pérez Méndez, entonces Jefe de Unidad Departamental de Edificios Públicos en la Delegación Tlalpan, la reubicación de un poste de alumbrado público debido a que interfería con los trabajos del andador central en el Deportivo Acanceh, así como la continuación del muro perimetral en la parte posterior de dicho deportivo con el fin de alcanzar un nivel constante en esa zona, y la reubicación de las porterías de futbol existentes. Asimismo se acordó la reubicación de los postes que sostienen los tableros de la cancha de basquetbol del Deportivo Balancán, lo anterior con la finalidad de solucionar las problemáticas presentadas durante la ejecución de los trabajos. 3.2. Mediante la minuta de trabajo de fecha 29 de septiembre del presente, se solicitó a la contratista por parte del C. Lorenzo Pérez Méndez, entonces Jefe de Unidad Departamental de Edificios Públicos en la Delegación Tlalpan, la construcción de zapatas aisladas de cimentación y reforzar los castillos existentes en la barda perimetral de la cancha de futbol del Deportivo Chicoasen, debido a que el muro existente carecía de cimentación alguna, lo anterior con la finalidad de dar mayor rigidez y soporte al muro que sostendrá la tubería de la barda perimetral. 3.3. Mediante minuta de trabajo de fecha 16 de octubre de 2014, se solicitó a la contratista por parte del C. Abraham González Rebollo, Jefe de Unidad Departamental de Edificios Públicos en la Delegación Tlalpan, la construcción de banquetas de concreto, debajo de las gradas existentes y en el cuerpo sur-oeste de la cancha de basquetbol en el Deportivo Balancan, lo anterior con la finalidad de solucionar las problemáticas presentadas durante la ejecución de los trabajos. 3.4. Mediante minuta de trabajo de fecha 20 de octubre de 2014, se solicitó a la contratista por parte del C. Abraham González Rebollo, Jefe de Unidad Departamental de Edificios Públicos en la Delegación Tlalpan, la colocación de luminarias tipo punta de poste de 175 watts y sus respectivos postes, la instalación de reflectores para lámparas de 250 watts y la colocación de lámparas de aditivos metálicos de 1000 watts, en el Deportivo Constitución, lo anterior con la finalidad de iluminar los andadores y el área de Gimnasio durante la noche. 3.5. Mediante la minuta de trabajo de fecha 21 de octubre de este año, se solicitó a la contratista por parte del C. Abraham González Rebollo, Jefe de Unidad Departamental de Edificios Públicos en la Delegación Tlalpan, la instalación de luminarias consistentes en reflector circular de aluminio con lámparas de aditivos metálicos de 1000 watts en las canchas de los Deportivos Balancan y Acanceh. Asimismo se solicitó la aplicación de un impregnante sobre el pavimento de concreto ecológico permeable, así como la resina de color, en las canchas de los deportivos donde se lleve a cabo la construcción de este pavimento, lo anterior con la finalidad de solucionar las problemáticas presentadas durante la ejecución de los trabajos. 026/2014 LOC CONV-1 4 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014 CONV-1 3.6. Mediante minuta de trabajo de fecha 22 de octubre del presente, se solicitó a la contratista por parte del C. Abraham González Rebollo, Jefe de Unidad Departamental de Edificios Públicos en la Delegación Tlalpan, la colocación de 5 gimnasios al aire libre y la continuación de la construcción de la barda perimetral con tubería de 3” cedula 30, en el Deportivo Cheyenes, ya que esta originalmente solo se considero en el área de la multicancha y por necesidades reales de sitio, lo anterior debido a las economías obtenidas en el Deportivo Constitución y con base a las necesidades existentes en el Deportivo Cheyenes. CONCLUSIONES I. Los alcances originales del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, detallados en su Cláusula Tercera que comprende el plazo de 90 días calendario, obligándose a iniciarlos el día 25 de agosto de 2014 y a terminarlos el 22 de noviembre de 2014, se aumentan el 16.67%, que corresponde a 15 días naturales, que comprende del 23 de noviembre de 2014 y a terminarlos el 07 de diciembre de 2014, debido a la cancelación del frente de trabajo “Alberca Topilejo”, ya que el presupuesto asignado a este frente es insuficiente para la total terminación de los trabajos, toda vez que el inmueble en cuestión carece de acabados y equipos. II. Se suspenden temporalmente las actividades previstas a realizar en el Deportivo Cheyenes, toda vez que se están llevando a cabo trabajos de bombeo sobre el área de trabajo de este frente, por lo que no es posible suministrar material de construcción ya que estos se verían perjudicados por las aguas negras producto del bombeo. III. Se permutan trabajos originales del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, debido a las necesidades, que fueron prioritarias de atender para el debido cumplimiento al mantenimiento de los Deportivos y su optimo funcionamiento. Para lo anterior, se cuenta con un Dictamen Técnico, de fecha 14 de Noviembre de 2014, suscrito por los CC. Máximo Cesar Romero, Director de Obras y Operación; María Guadalupe Ávila Díaz, Subdirectora de Obras; Abraham González Rebollo, Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos; Eduardo Carrillo Ramírez, Representante Legal de la empresa Drenaje e Infraestructura Urbana, S.A. de C.V. y Mario René Ríos Castillo, Administrador de la empresa BAME Construcción y Supervisión de Obras, S.A. de C.V.. en calidad de Supervisión Externa, con el cual se justifica el otorgamiento del presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de Alcances, Importe y Plazo, sujetando su compromiso al tenor de las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- Modificación de Importe.- Las partes convienen en modificar el importe total pactado en la cláusula segunda del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, por lo que el monto total resulta de $4,419,726.27 (Cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos veintiséis Pesos 27/100 M.N.), más la cantidad de $707,156.20 (Setecientos siete mil ciento cincuenta y seis Pesos 00/100 026/2014 LOC CONV-1 5 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN TLALPAN DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014 CONV-1 M.N.) Que corresponde al impuesto al valor agregado, lo cual suma un importe total de $5,126,882.47 (Cinco millones ciento veintiséis mil ochocientos ochenta y dos Pesos 47/100 M.N.), I.V.A. incluido. SEGUNDA.- Modificación de Plazo: Las partes convienen en modificar el plazo original estipulado en la Cláusula Tercera del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, comprendiendo ahora un plazo de ejecución de 15 días calendario, quedando día 23 de noviembre de 2014 y a terminarlos el 07 de diciembre de 2014. TERCERA.- Modificación de Alcances: Las partes convienen en modificar los alcances de los frentes originales del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, especificados en su Cláusula Primera, comprendiendo ahora lo señalado en el numeral 3. del apartado HECHOS del presente Convenio. CUARTA.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas que integran el Contrato No. DTL/LP/MANTTO ESP DEP-022/2014, de fecha 22 de Agosto de 2014, relativo a la “Mantenimiento De Espacios Deportivos, Dentro Del Perímetro Delegacional: Balancan, Acanceh, Chicoasen, Cheyenes, Constitución Alberca Topilejo”. Leído el presente Convenio Modificatorio de Alcances, Importe y Plazo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad en 4 (cuatro) tantos en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, ubicada A venida San Fernando no. 84, Colonia Centro de Tlalpan, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal, C.P. 14000, al 17 días del mes de Noviembre de 2014. POR “LA DELEGACIÓN” LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ___________________________________ ARQ. ADA ALAVEZ RUIZ EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL ___________________________________ C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ CASTILLO POR “EL CONTRATISTA” DRENAJE E INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. _______________________________________ C. EDUARDO CARRILLO RAMÍREZ APODERADO LEGAL 026/2014 LOC CONV-1 6