Documento 1746091

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO
No. DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014 CONV-1
Convenio Modificatorio de Plazo al Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de
concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014, que celebran por una parte el
Gobierno del Distrito Federal a través de la Delegación Tlalpan representado en este acto por la C. Ada Alavez
Ruiz, en su carácter de Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, a quien en lo sucesivo se le
denominará “La Delegación” y por la otra parte la empresa Constructora Wouden, S.A. de C.V., representada
por el C. Liliana Valdivia Rodríguez, en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominará “El Contratista”, conforme a lo establecido por el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal, ambas partes están de acuerdo en someterse al contenido y alcance de los siguientes antecedentes,
declaraciones y cláusulas:
ANTECEDENTES
1.-
Con fecha 22 de Agosto de 2014, “La Delegación” y “El Contratista” suscribieron el Contrato de Obra
Pública a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado No.
DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014, en el cual “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos
descritos en la Cláusula Primera, consistente en la: “Mantenimiento a Edificios Públicos, Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano, dentro del perímetro delegacional”.
2.-
La adjudicación del citado Contrato se realizó a través del procedimiento de Licitación Pública, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 3º apartado "A" fracción I y IV, 5, 23, 24 inciso a), 25 apartado A fracción I, 44
fracción I inciso A) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con clave de licitación o
concurso No. 30001134-016-14, con fecha de publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 29 de Julio de 2014, y fallo de fecha 22 de Agosto de 2014; asignada a “El
Contratista” en virtud de contar con capacidad de respuesta inmediata y recursos técnicos, financieros,
humanos necesarios y experiencia en los trabajos a desarrollar.
3.-
El objeto del Contrato es la “Mantenimiento a Edificios Públicos, Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano, dentro del perímetro delegacional”.
4.-
Los trabajos deberán realizarse en los siguientes frentes: (Dirección General De Obras Y Desarrollo
Urbano).
5.-
El monto del Contrato es de $5,498,696.38 (Cinco millones cuatrocientos noventa y ocho mil
seiscientos noventa y seis pesos 38/100 M.N.), más la cantidad de $879,791.42 (Ochocientos
setenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 42/100 M.N.) Que corresponde al impuesto al
valor agregado, lo cual suma un importe total de $6,378,487.80 (Seis millones trescientos setenta y
ocho mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 80/100 M.N.).
6.-
Con un plazo de 98 días calendario, obligándose a iniciarlos el día 25 de Agosto de 2014 y a
terminarlos el 30 de Noviembre de 2014, de conformidad con el programa de obra pactado, aprobado
previamente por “La Delegación”.
7.-
En la Cláusula Décima Cuarta.- Modificación de los alcances, especificaciones y programas, se establece
lo siguiente:
“La Delegación” podrá modificar los alcances, las especificaciones y los programas materia de este contrato,
celebrando para tal efecto convenios en términos y condiciones del artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.
Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
...
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades
autoricen un nuevo programa que modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de los
servicios en un porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración.
026/2014 LOC CONV-1
1
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO
No. DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014 CONV-1
Por lo anterior “La Delegación” podrá modificar dicho Contrato a través de un Convenio Modificatorio de Plazo
con "El Contratista".
DECLARACIONES
Las Partes por conducto de sus representantes declaran:
A) Que reconocen haber suscrito el Contrato de Obra Pública número DTL/LP/MANTTO EDIF PUB026/2014, de fecha 22 de Agosto de 2014, relativo a la “Mantenimiento a Edificios Públicos,
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, dentro del perímetro delegacional”.
B) Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica para celebrar el presente convenio, por su parte la
Delegación Tlalpan es un Órgano Político-Administrativo del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 122 apartado C, base tercera fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción I, 87 párrafo tercero, 104 y 117 fracción II y XI del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, así como en los artículos 1, 2, 3 fracción III, 10 fracción XIV, 11 párrafo XV,
37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y los artículos 1º, 2º, 3º
fracción III, 120, 122, 122 BIS fracción XIV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal.
C) Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117, fracción IX y X, del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, 38 y 39, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la
C. Ada Alavez Ruiz, con fecha 1° de Octubre del año dos mil doce, fue designada por la C. Maricela
Contreras Julián, Jefa Delegacional en Tlalpan como Directora General de Obras y Desarrollo Urbano,
y que cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para firmar el presente instrumento, con
fundamento en lo dispuesto a los artículos 122 fracción III, 122 Bis fracción XIV inciso c), 123, 126 y 184
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en el Acuerdo Delegacional por
el que se delega en los Titulares de la Dirección General de Administración, Dirección General de Obras
y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Social,
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, Dirección General de Cultura, Dirección General
de Participación y Concertación Ciudadana, Dirección General de Desarrollo Económico Fomento
Cooperativo y Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria las Facultades que se indican, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de enero de 2013.
D) En cuanto al “El Contratista”, acredita su existencia, facultades y atribuciones como se señala en las
declaraciones fracción Segunda, del citado Contrato.
E) Es una sociedad debidamente constituida conforme a la leyes mexicanas, por lo cual conviene en
seguirse considerando mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de algún
gobierno extranjero, bajo pena de perder todo el derecho derivado de este Contrato en beneficio de la
nación mexicana, en los términos del artículo 27 fracción primera de la Constitución Política de Los
Estados Unidos Mexicanos.
F) Que el presente convenio carece de dolo, error, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que
afecte o pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo.
G) Que reconoce la certeza y validez de las declaraciones contenidas en el presente convenio y que están
conforme con las mismas.
H) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen en este acto,
por lo cual es su voluntad celebrar el presente convenio.
Los alcances originales del Contrato de Obra Pública detallados en su Cláusula Tercera que comprende el plazo
de 98 días calendario, obligándose a iniciarlos el día 25 de Agosto de 2014 y a terminarlos el 30 de Noviembre
de 2014, aumentando a 15 días naturales, que comprende del 01 de diciembre de 2014 y a terminarlos el 15 de
Diciembre de 2014.
026/2014 LOC CONV-1
2
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO
No. DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014 CONV-1
Cuenta con un Dictamen Técnico, de fecha 20 de Octubre de 2014, suscrito por los CC. Máximo Cesar Romero,
Director de Obras y Operación; Abraham González Rebollo, Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento a
Edificios Públicos; Liliana Valdivia Rodríguez, Representante Legal de la empresa Constructora Wouden S.A. de
C.V. y María Guadalupe Pedraza Benítez, Representante Legal de empresa Arquitectura, Ingeniería, Supervisión
y Asesoría AISA, S.C. en calidad de Supervisión Externa, con el cual se justifica el otorgamiento del presente
convenio.
Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de Plazo,
sujetando su compromiso al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Modificación de Plazo: Las partes convienen en modificar el plazo original estipulado en la Cláusula
Tercera del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No.
DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014, comprendiendo ahora un plazo de ejecución de 15 días calendario,
quedando día 01 de Diciembre de 2014 y a terminarlos el 15 de Diciembre de 2014.
SEGUNDA.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos
de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas que integran el Contrato No. DTL/LP/MANTTO EDIF
PUB-026/2014, de fecha 22 de Agosto de 2014, relativo a la “Mantenimiento a Edificios Públicos, Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano, dentro del perímetro delegacional”.
Leído el presente Convenio Modificatorio de Plazo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firman de conformidad en 4 (cuatro) tantos en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la
Delegación Tlalpan, ubicada Avenida San Fernando no. 84, Colonia Centro de Tlalpan, Delegación Tlalpan,
México, Distrito Federal, C.P. 14000, al 28 días del mes de Noviembre de 2014.
POR “LA DELEGACIÓN”
LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
___________________________________
ARQ. ADA ALAVEZ RUIZ
EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
___________________________________
C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ CASTILLO
POR “EL CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA WOUDEN, S.A. DE C.V.
_______________________________________
C. LILIANA VALDIVIA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
026/2014 LOC CONV-1
3