SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY BASES ADMINISTRATIVAS 2006 RUC: 20136341066 Jr. La Caleta N° 176 y 146 – Chimbote EXONERACION N° 003 – 2006 SEDACHIMBOTE OBJETO DEL PROCESO La presente Exoneración tiene por objeto la contratación de una Empresa Especialista en Perforación de Pozos Tubulares para llevar a cabo la perforación de un (1) pozo tubular de 70 m de profundidad para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Huarmey que sustituirá al Pozo Tubular existente que saldrá fuera de servicio. DESCRIPCIÓN BASICA DEL OBJETO DEL PROCESO Otorgar la Buena Pro a una Empresa Especialista en perforación de pozos tubulares. CODIGO CIIU DEL OBJETO DEL PROCESO N° 7420 VALOR REFERENCIAL S/. 141,833.50 (Ciento cuarenta y un mil ochocientos treinta y tres con 50/100), incluido el impuesto general a las ventas y otros tributos. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Propios de SEDACHIMBOTE S. A. proveniente del Presupuesto de Gasto Operativo del 2006 LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA El pozo proyectado a perforarse estará ubicado a un costado del pozo existente el mismo que saldrá fuera de servicio, geográficamente se ubica en el distrito de Huarmey; Departamento de Ancash. MODALIDAD DE CONTRATACION A SUMA ALZADA BASES Lugar y Entrega de Bases La Entrega de Bases será en la Oficina de Suministros y Servicios Generales de SEDACHIMBOTE S.A., sito en el Jr. La Caleta N° 176 y 146 – Chimbote Telf. N° (043) 341819 Horario: De 8:30 a.m. a 12.00 m y 14:30 a 16.00 horas CALENDARIO 1. Convocatoria : El día 15.05.2006 2. Registro de Participantes : Del 16.05.2006 al 18.05.2006 3. Presentación de Propuestas : 22.05.2006 : El 23.05.2006 hasta las 16:00 horas 4. Evaluación y Otorgamiento De la Buena Pro Chimbote, Marzo del 2006 EL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY BASES ADMINISTRATIVAS 1. GENERALIDADES 1.1 OBJETO La presente Exoneración tiene por objeto la contratación de una Empresa Especialista en Perforación de Pozos Tubulares para llevara a cabo la perforación de un (1) pozo tubular de 70 m de profundidad para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Huarmey que sustituirá al Pozo Tubular existente que saldrá fuera de servicio 1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA De acuerdo a los términos de referencia que forma parte de la presente Base Administrativa. 1.2 BASE LEGAL Y ADMINISTRATIVA a.- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado según Texto Único Ordenado aprobado según D.S. N° 083-2004-PCM. b.- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N° 084-2004-PCM) y sus modificatorias. c.- Ley N° 28405 del 30.11.2004 “Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados”. d.- Acuerdo de Directorio en su Sesión N° 05-2006 del 09.05.2006. 1.3 VALOR REFERERENCIAL DESCRIPCION UND CANT. P/UNITARIO INCLUIDO (IGV) (S/.) TOTAL INCLUIDO (IGV) (S/.) Perforación de 70 m. de profundidad diámetro 15” para un caudal de 70 lps Und 1 141,833.50 141,833.50 El valor referencial total es de S/. 141,833.50 (Ciento cuarenta y un mil ochocientos treinta y tres con 50/100, incluido I.G.V y otros tributos). Dicho valor está vigente al 30 de enero 2006. Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) o que sean inferiores al setenta por ciento (70%) del valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas como no presentadas, en consecuencia, siendo: No mayor al 10% del V.R, o mayor a: S/. 156,016.85 (Ciento cincuenta y seis mil diez y seis con 85/100 nuevos soles) incluido el I.G.V. Ni menor al 70% del V.R. o menor a: S/. 99,283.46 (Noventa y nueve mil doscientos ochenta y tres con 46/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V. De presentar su oferta económica fuera de estos rangos será descalificada. Según Acuerdo N°017/010 del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del estado, de fecha 04.09.2002, para la determinación de los porcentajes mínimos y máximos que resulten con más de dos (02) decimales, éstos deberán ser redondeados, en el caso del límite mínimo hacia el segundo decimal inmediato superior, y en el caso de límite máximo hacia el segundo decimal inmediato inferior. 1.4 OFERTAS Las ofertas deberán ser presentadas por la totalidad de lo requerido, de lo contrario quedará descalificado, la buena pro se otorgará de la misma forma. 1.5 SISTEMA DE CONTRATACION El sistema establecido para la ejecución de la obra es a SUMA ALZADA. 2. DESARROLLO DEL PROCESO 2.1 Presentación de Propuestas 2.1.1 2.1.2 2.1.3 El Postor presentará su Propuesta Técnico Económica en el lugar, fecha y hora, fijados en la Carta remitida por SEDACHIMBOTE S.A., conteniendo la documentación solicitada en las presentes Bases. La propuesta deberá ser preparada en su totalidad en idioma español, siguiendo estrictamente el orden establecido en las presentes Bases y utilizando el modelo de los respectivos anexos y formularios. Las propuestas se presentarán en (01) un Sobre cerrado: a) Propuesta Técnica b) Propuesta Económica Dicho sobre contendrán los documentos que se indican en el anexo N° 04 de las presentes Bases. 2.1.4 El Sobre a presentarse deberá rotularse de la siguiente manera: COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE EXONERACION n° 003-2006--SEDACHIMBOTE S.A. “PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY” Sobre Nº : 01 (Contiene Propuesta tecnica y economica) Postor: ………………………………………………………… Dirección legal y teléfono: La documentación solicitada en el Sobre, deberá ser presentada: 2.1.5 2.2 a) En original y una (01) copia (pueden ser xerográficas) b) Llevarán la rúbrica y sello del postor y serán foliadas correlativamente, empezando por el número uno. La última hoja será firmada por el postor o su representante legal. c) Con un índice numerado y separadores que permitan una rápida ubicación de los documentos Las cartas, compromisos, constancias, y certificaciones, tienen el valor de Declaración Jurada, de acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Recepción de Propuestas La recepción de la propuesta se efectuará en el lugar, día y hora señalada en la Carta emitida por SEDACHIMBOTE S.A. 2.3 Evaluación y Adjudicación 2.3.1. La conformidad de la propuesta técnica-económica se efectuará de acuerdo con lo solicitado en las especificaciones técnicas y se adjudicará de acuerdo con lo establecido en las mismas. 2.3.2. Terminada la conformidad de la propuesta, SEDACHIMBOTE S.A. procederá suscribir el respectivo contrato. 2.3.3. En toda la fase de la presente exoneración se seguirán los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 2.4 Condiciones Comerciales 2.4.1 VALIDEZ DE LA OFERTA La oferta deberá tener vigencia, hasta la fecha de suscripción del contrato. 2.4.2 VIGENCIA DEL PRECIO OFERTADO Se mantendrá fijo e inalterable durante el período de vigencia del contrato. 2.4.3 PRECIOS Y MONEDA El postor deberá presentar su oferta económica en un solo tipo de moneda, la cual será en NUEVOS SOLES, lo que deberá ser indicado en forma obligatoria en el formato de su propuesta técnica. a) La propuesta económica deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. b) El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con 02 decimales. c) Los precios unitarios y totales deberán indicar por separado el Impuesto General a las Ventas (IGV). 2.4.5 LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA La ejecución de la Obra se llevara a cabo en la Ciudad de Huarmey adyacente al pozo existente el mismo que saldrá fuera de servicio. EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY TERMINOS DE REFERENCIA PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE 70 m. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY 1.0 OBJETO El objetivo de la presente Obra es la perforación de un (1) pozo tubular de 70 m de profundidad para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Huarmey que sustituirá al Pozo Tubular existente que saldrá fuera de servicio. 2.0 UBICACIÓN El pozo proyectado a perforarse estará ubicado a un costado del pozo existente el mismo que saldrá fuera de servicio, geográficamente se ubica en el distrito de Huarmey; Departamento de Ancash. 3.0 CARACTERISTICAS GENERALES El pozo tubular a perforarse deberá tener las siguientes características generales: - 4.0 Longitud Estimada de Perforación Diámetro de Perforación Diámetro de Tubería de Producción Longitud Filtrante Nivel Estático Espesor del Empaque de Grava Caudal de Diseño : : : : : : : 70 m de profundidad 21” 15 “ 30.00 m 1.55 m. aprox. 3” 70 l/s. DISEÑO TECNICO Se muestra el diseño técnico tentativo adjunto, del pozo proyectado. Este diseño debe considerarse como preliminar y deberá ser ajustado durante la Perforación. El diseño definitivo se ajustará, en lo que se refiere especialmente a establecer profundidad final que alcanzarán en la Perforación y a precisar la ubicación de los filtros. a) Perforación Para la Perforación del Pozo se podrá usar el método de percusión. De 0 a 70 m. Perforación con diámetro de 21” que permitirá colocar el Empaque de Grava de 3 pulgadas, la profundidad puede variar de acuerdo a las características del material acuífero, a encontrar durante la Perforación. La perforación puede iniciarse con un antepozo de 1.20 m de diámetro hasta la profundidad autorizada por la Inspección de la obra y siempre y cuando, el Contratista cuente con los medios adecuados de protección para los trabajadores. En caso que el Contratista perfore con diámetros superiores a lo especificado, sin previa justificación técnica ni orden expresa del Inspector de Obra, se tendrá en cuenta lo siguiente: b) No se le reconocerá los mayores metrados en la excavación ni en el engravado. En caso que el Inspector de la Obra, determine que por un diámetro superior a lo especificado, es necesario realizar Desarrollos especiales para lograr la efectividad esperada, el Contratista no reclamará por los mayores costos. Entubado Provisional En el caso de perforación a percusión se deberá emplear necesariamente Tubería Herramienta, la cual será extraída hasta los 55 m. después de Instalar los filtros y entubaciones definitivas, en forma simultánea a la colocación del empaque de grava. c) Entubación La longitud total de la entubación del pozo, que incluye la tubería ciega y los filtros será de 70 m y con un diámetro interior de 15”. El material para la entubación ciega será de acero dulce, tipo ASTM A-120 ó ASTM A-53, Grado “C”. Los tramos de tubería ciega de espesor de 6.00 mm, tendrá uniones que irán reforzadas con un anillo exterior del mismo material. d) El filtro debe ser acero inoxidable (AISI 304), tipo puente trapezoidal de 1.5 mm de abertura y 15” x 4.5 mm. Se instalará 30 m de filtros. Su posición en el Pozo se determinara de acuerdo a la litología del terreno a obtenerse durante la etapa de Perforación. Cada tramo de 15 m de entubación deberá estar provista de centradores separados entre sí a 120 grados. El antepozo no debe ser sellado hasta cuando se haya concluido con las pruebas de bombeo, del tal manera que pueda adicionarse grava cuando las circunstancias lo requieran, especialmente durante las etapas de Desarrollo y Bombeo. Empaque de Grava Una vez instalada la columna de producción (filtros y tubería definitiva) y simultáneamente a la extracción de la Tubería Herramienta, se aplicará la Grava seleccionada de 3 – 5 mm. De diametro, la grava se ubicará alrededor del filtro, es decir, en el espacio anular entre la pared interior de 21” y la exterior de los filtros y tubería definitiva. La Grava deberá ser batolítico, cuarzosa, debidamente tamizada, libre de sedimentos y la granulometría de la grava, quedará definida en base a la granulometría del acuífero y del tamaño de la abertura del filtro. e) Utilización de tripolifosfato de Sodio Queda entendido que en la Planilla de Metrados, se considera la cantidad de Tripolifosfatos de Sodio que se utilizará durante el Desarrollo del Pozo. f) Prueba Para la Prueba de Aforo se utilizará Bomba, preferentemente con Impulsores semi-axiales accionado por un motor diesel. El pozo se someterá a bombeo durante 48 horas, tiempo que deberá distribuirse de la siguiente manera: 10 horas, desarrollo por bombeo iniciándose con el mínimo caudal e incrementándose progresivamente hasta llegar al máximo caudal al término de 24 horas. Cada régimen de bombeo se cambiará cuando el agua salga limpia y libre de sedimentos finos. 14 horas, prueba de bombeo escalonado a cuatro regímenes de bombeo de 3 horas cada régimen. 24 horas, prueba de acuífero a caudal constante, caudal que debe corresponder a caudal óptimo de explotación. El inicio de las pruebas de 10 y 14 horas se hará después de 12 horas de recuperación del nivel estático. Una vez terminada la prueba de acuífero (24 horas), observar el comportamiento de la recuperación por un tiempo de 24 horas como mínimo. Los resultados de las pruebas (descenso y recuperación) deberán presentarse en cuadros gráficos y con la determinación de los parámetros hidráulicos del acuífero. El equipo de bombeo para prueba del pozo, con sus accesorios, deberá tener una capacidad de bombeo de 10 a 80 l/s. La bomba debe ser instalada a unos 5 a 15 m del fondo del pozo. “ANEXOS” EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY ANEXO N° 01 NOTA : PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS LOS POSTORES DEBEN TENER EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS SOBRE Nº01 : PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 1- Declaración Jurada de Presentación (Formato 01). 2- Declaración Jurada (Según Artículo 76° del Reglamento) (Formato 02). 3- Declaración Jurada del Postor de no tener sanción vigente para contratar con el Estado (Formato 03). 4- Pacto de Integridad (Formato N°04). 5- Propuesta Técnica, detallando los Equipos mínimos solicitados (Formato N°05). NOTA: El postores que no cumplan con presentar alguno de estos “Documentos de Presentación Obligatoria”, serán descalificados automáticamente, sin evaluar los demás documentos. SOBRE Nº 02 : PROPUESTA ECONÓMICA 6- Propuesta de oferta Económica de los bienes a ofertar debidamente llenado, considerando precios unitarios y valor total incluidos los impuestos de Ley (Anexo N°02) EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY ANEXO N° 02 PROFORMA DE OFERTA ECONÓMICA PARTIDA DESCRIPCIÓN UNID METRADO P.UNIT. 01 Transporte, instalación y retiro del equipo de perforación y Campamento provisional para la obra Glb 1.00 02 Perforación del pozo de diámetro DN 533 incluye tubería herramienta m 70.00 03 Und 10.00 Und 1.00 m 38.60 m 31.70 07 Análisis Granulométrico del estrato Registro de diagrafia del pozo: resistividad y rayos gamma Suministro e instalación de tubería para columna de acero ASTM A-53 Di=381 mm. (15”) e=6.00 mm. Suministro e instalación de filtro acero inoxidable tipo puente trapezoidal Di= 385 mm. (15”) e=4.5 mm. Suministro e instalación de Grava seleccionada para el pozo tubular m3 10.00 08 Desarrollo del pozo por pistoneo y/o aire comprimido Hr. 48.00 09 100.00 10 Provisión y colocación de trípoli fosfato sódico Kg Transporte, instalación, retiro del equipo y columna de bombeo del pozo tubular Glb 11 12 13 Prueba de bombeo del Pozo Tubular Análisis físico-químico y bacteriológico del pozo. Evacuación del agua por prueba de bombeo Hr Und Glb 48.00 2.00 1.00 14 1.00 16 Prueba de verticalidad y alineación del pozo Und Suministro e instalación de tubería de f° g° DN 100 para columna de Grava m Sello sanitario en espacio anular Di=1.20 m. y De=381 mm. m 17 18 19 Sellado con cemento en fondo del pozo Desinfección del pozo tubular Sello metálico de la boca del pozo tubular 1.00 1.00 1.00 04 05 06 15 Und Und Und 1.00 2.00 2.00 TOTAL COSTO DIRECTO Gasto Generales 10% Utilidades 5% Total parcial I.G.V. (19%) TOTAL GENERAL MONTO TOTAL DE LA PARTIDA: (llenar la presente cifra en letras indicando el tipo de moneda ofertado EN NUEVOS SOLES) La presente propuesta económica se mantendrá vigente hasta la firma del contrato. Forma de Pago: RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR............................................................................................ Atentamente, .................................................................... FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL Anexo N° 03 PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE 70 m. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY PROFORMA DE CONTRATO Conste por el presente documento, el Contrato de Obra a Precios Unitarios denominado "PERFORACION DE UN POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HUARMEY ubicada en el Distrito de Huarmey de la Provincia de Santa del Departamento de Ancash, celebra el presente contrato, de una parte por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Santa, Casma y Huarmey Sociedad AnónimaSEDACHIMBOTE S.A., identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20136341066, domiciliado en el Jr. La Caleta 146-176, debidamente representada por su Gerente General ………………………………… D.N.I. N° …………….., a quien en adelante se le denominara SEDACHIMBOTE S.A. y por otra parte la EMPRESA ……………. con RUC. N° ………………… D.N.I. N° ……………………… , domiciliado en ………………………….., quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominara EL PROVEEDOR en los términos y condiciones siguientes. CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES SEDACHIMBOTE, es una Empresa Estatal de Derecho Privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, cuyo objeto social es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están constituidos por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial ; y disposición sanitaria de excretas. EL CONTRATISTA, es una persona jurídica, cuyo objeto social es ...................... SEDACHIMBOTE, con fecha ….. de ………. Del .... Convocó la Adjudicación Directa Selectiva por Exoneración N° 002-2006-SEDACHIMBOTE S.A. para la ejecución de la Obra "PERFORACION DE UN POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HUARMEY, otorgando el Comité Especial Permente la Buena Pró a favor del CONTRATISTA por el monto de su Propuesta ascendente a: S/. ........... con precios vigentes al............................ . , autorizándose la suscripción del presente Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la Obra: "PERFORACION DE UN POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HUARMEY, con estricta sujeción a las Bases y a su Propuesta Técnica Económica presentada, que forman parte del presente documento, así como a los términos previstos y condiciones de este Contrato. CLÁUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. Se deja constancia que, el CONTRATISTA ha cumplido con entregar los siguientes Documentos: a) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por S/. ….......... (10% del monto del Contrato) b) Garantía Adicional por el monto diferencial de la Propuesta Económica respecto al Valor Referencial, equivalente a S/. ….......... . c) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y tener capacidad libre de Contratación. d) Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil. e) Registro de Inscripción como entidad que desarrolla actividad de alto riesgo, otorgada por el Ministerio de Trabajo. f) Plan de Trabajo. CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.El "CONTRATISTA se compromete a entregar la Obra terminada en el plazo de....................... . . (......) días calendario. El plazo de la obra se computará a partir del día siguiente de cumplidas las condiciones señaladas en el Art. 240 del Reglamento del TUO de la Ley 26850 y sólo podrá ser prorrogado en los casos contemplados en dicho Reglamento y cumpliendo las condiciones y requisitos señalados en el mismo, CLÁUSULA QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO El "CONTRATISTA se compromete a ejecutar la Obra por el monto de su Propuesta Ascendente a . .. . . En esta Propuesta se considera comprendidos: la Mano de Obra - Régimen de Construcción Civil, Leyes Sociales, Bonificaciones, Materiales, Equipos y Repuestos, Herramientas, Seguros, Impuestos, Intereses, Derechos, Indemnizaciones por daños a terceros, Guardianía, Prevención de accidentes, Medidas de Seguridad, Protección de la obra, Gastos Generales de Administración y Dirección, Utilidad, Imprevistos y todos los demás gastos que sean necesarios Para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación; inclusive la entrega de la Memoria Descriptiva Valorizada y Planos de Replanteo. Lo establecido en el párrafo precedente no libera al CONTRATISTA de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el art. 210° y 212° del Reglamento del TUO de la Ley No. 26850. CLAUSULA SEXTA.- IMPEDIMENTO DE TRANSFERENCIA DE CONTRATO. El "CONTRATISTA no podrá transferir parcial o totalmente su Contrato, salvo autorización expresa y escrita de SEDACHIMBOTE CLAUSULA SETIMA.- SUBCONTRATACION El "CONTRATISTA podrá Subcontratar, con autorización escrita de SEDACHIMBOTE y con sujeción a lo establecido en el art. 208 del Reglamento del T.U.O de la Ley No. 26850. SEDACHIMBOTE no tendrá trato directo con los Sub CONTRATISTAS, a quienes considera como personal dependiente del "CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA En armonía con lo establecido en el Art. 210 del Reglamento del TUO de la Ley 26850, EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLAUSULA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la construcción. El plazo de Responsabilidad Civil no podrá ser inferior a siete (7) años. En consecuencia, la garantía en el presente caso se extiende por el lapso de tiempo indicado. CLÁUSULA DECIMA.- INGENIERO RESIDENTE. Para todos los efectos propios de la ejecución de la Obra materia de éste Contrato, el "CONTRATISTA nombra a su Residente de Obra, el Ingeniero: . .......... . ........................... ......................... . de especialidad .. . . con registro N° ............... . en el Colegio de Ingenieros del Perú, quien tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de la Obra, En consecuencia tendrán plena validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad propia del "CONTRATISTA. El reemplazo del citado Ingeniero será comunicado mediante aviso notarial cursado por el "CONTRATISTA a SEDACHIMBOTE La sustitución del residente solo procederá previa autorización escrita de SEDACHIMBOTE, y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- DEL INSPECTOR O SUPERVISOR SEDACHIMBOTE, controlará los trabajos efectuados por el CONTRATISTA, a través del Inspector o Supervisor, según corresponda, quien será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del Contrato, teniendo como función: controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que formule el CONTRATISTA; está facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-CONTRATISTA o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificado CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- CUADERNO DE OBRA.En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, con las características previstas en el art. 253 del Reglamento del T.U.O de la Ley N°. 26850, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Su uso se encuentra descrito en los artículos 254 del Reglamento del T.U.O de la Ley N°. 26850. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- DEL ADELANTO A solicitud del CONTRATISTA y siempre que se haya solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato y previa presentación de la garantía correspondiente conforme al Art. 341° enciso 1) del Reglamento, SEDACHIMBOTE entregará en calidad de adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato, dentro de los siete días siguientes de recibida la correspondiente garantía. CLAUSULA DECIMO CUARTA.- DEL ADELANTO PARA MATERIALES A solicitud del CONTRATISTA, SEDACHIMBOTE otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato, conforme al inciso "2 del Art. 243 del Reglamento, debiendo presentar el CONTRATISTA la garantía correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el Art. 243 del Reglamento. SEDACHIMBOTE, procederá a su cancelación dentro de los 30 días. CLAUSULA DECIMO INSTITUCIONES. QUINTA.- VERIFICACION DE PAGOS A OTRAS La Supervisión dará su conformidad al cumplimiento de las obligaciones de pago a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, etc., como condición previa para la tramitación y pago de las valorizaciones. La supervisión actuará en nombre y representación de SEDACHIMBOTE en la obra, verificando la concordancia entre el número de trabajadores en la obra y los trabajadores que figuran en la planilla, el pago de jornales y de Beneficios Sociales de los trabajadores del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMO INSTITUCIONES. QUINTA.- VERIFICACION DE PAGOS A OTRAS La Supervisión dará su conformidad al cumplimiento de las obligaciones de pago a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, etc., como condición previa para la tramitación y pago de las valorizaciones. La supervisión actuará en nombre y representación de SEDACHIMBOTE en la obra, verificando la concordancia entre el número de trabajadores en la obra y los trabajadores que figuran en la planilla, el pago de jornales y de Beneficios Sociales de los trabajadores de¡ CONTRATISTA. El CONTRATISTA, al alcanzar los 2/3 de¡ avance de la obra, presentará una Carta Fianza en garantía de pago de los Beneficios Sociales de los trabajadores, por un monto equivalente al 2.5% del monto del contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal de retención del pago de la valorización, sin derecho a reconocimiento de intereses o a ampliaciones de Plazo. CLAUSULA DECIMO SEXTA .- VALORIZACIONES Y PAGOS. El CONTRATISTA presentará a SEDACHIMBOTE las facturas correspondientes al avance de la obra mediante Valorizaciones Mensuales y aprobadas por la Supervisión ó Inspección de SEDACHIMBOTE según sea el caso, en concordancia con el Art. 255 del Reglamento del TUO de la Ley 26850. CLAUSULA DECIMO SETIMA.- DOCUMENTACION DE OBRA El " CONTRATISTA se obliga a presentar y facilitar a SEDACHIMBOTE a través del Supervisor o Inspector, cuando así se lo solicite, toda la documentación e información técnica, contable, administrativa, planillas de pago de todos los trabajadores de la obra, etc., relacionada con la Obra cuya ejecución se contrata con este Documento. El incumplimiento de presentados en el plazo establecido por la Supervisión, dará lugar a un requerimiento escrito y el incumplimiento de esta obligación por dos ó más veces puede dar lugar a la resolución del Contrato de Obra. CLÁUSULA DECIMO OCTAVA.- CARTELES DE OBRA.El "CONTRATISTA a al inicio de la obra, se obliga por el presente Contrato a suministrar, instalar y mantener en óptimas condiciones, en la misma y por el mismo tiempo que demande la ejecución de la obra, por su cuenta y cargo, los Carteles de Identificación de la Obra en número, tamaño y condiciones que se indican en las Disposiciones Especificas y Presupuesto de Obra del Expediente Técnico. En dichos Carteles, así como en cualquier otro medio en que se publicite el Proyecto, deberá señalarse la participación de SEDACHIMBOTE, quien se reserva el derecho de disponer el retiro o rectificación de toda propaganda, publicidad o promoción inadecuada. CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACION DE TRANSITO Y DESVIOS. El "CONTRATISTA está obligado a garantizar la no interrupción de¡ tránsito por la vía pública, aplicando la Cartilla de Señalizaciones para el Control de Tránsito, entregada con las Bases y solicitar ante las autoridades Municipales la aprobación del desvío del tránsito vehicular en las zonas de trabajo. CLÁUSULA VIGESIMA.- FACILIDADES A OTROS CONTRATISTAS De ser necesario, el "CONTRATISTA dará facilidades a los CONTRATISTAS de otras obras, para la pronta y mejor ejecución de los trabajos; estas facilidades serán coordinadas por el personal de SEDACHIMBOTE a cargo de la Supervisión. El "CONTRATISTA está obligado a proporcionar todas las facilidades inherentes a las obras, que soliciten los Ingenieros Inspectores de SEDACHIMBOTE CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.- PREVISION DE ACCIDENTES El CONTRATISTA adoptará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes, daños a la obra, como también a las personas o a las propiedades de terceros, cumpliendo las condiciones indicadas en las Bases de Adjudicación Directa Selectiva. El resarcimiento de los perjuicios que pudieran ocasionarse, será de exclusiva cuenta del CONTRATISTA. SEDACHIMBOTE podrá retener de las valorizaciones u otros, la suma o las sumas que adeudara el CONTRATISTA, hasta que las reclamaciones o acciones interpuestas hayan sido levantadas o canceladas. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- PENALIDADES. Si por causas imputables al "CONTRATISTA, este no entregase la Obra en el plazo estipulado en la Cláusula Cuarta, sufrirá la aplicación de las penalidades fijadas en el Art. 222 del Reglamento del TUO de la Ley 26850. El monto total de la penalidad no excederá del cinco por ciento (5%) del monto contractual y no será de aplicación en caso de resolución del Contrato. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- REPLANTEO FINAL DE LA OBRA Previamente a la Recepción de las Obras, el "CONTRATISTA deberá entregar a SEDACHIMBOTE dos (2) copias ozalid de los planos y/o croquis de replanteo, para dar inicio a su verificación; el incumplimiento de esta obligación será motivo para no recepcionar ni liquidar la obra, ni devolver las Garantías. Aprobados por SEDACHIMBOTE los planos de replanteo, el "CONTRATISTA entregará toda la documentación de Recepción de Obras indicadas en el Expediente Técnico. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- RECEPCION DE LA OBRA.El CONTRATISTA mediante comunicación escrita solicitará a SEDACHIMBOTE la recepción de la obra, indicando la fecha de culminación. De acuerdo a lo prescrito en el Art. 268 del Reglamento del TUO de la Ley 26850, SEDACHIMBOTE designará el Comité de Recepción de Obra, el que procederá a su posterior proceso de recepción. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de la obra, como máximo, el CONTRATISTA entregará a SEDACHIMBOTE la copia autenticada del libro de planillas de la obra y las copias de las boletas de pago. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO. La Liquidación del presente Contrato se llevará a cabo de conformidad con el Art. 269 del Reglamento del TUO de la Ley 26850. El CONTRATISTA deberá alcanzar a SEDACHIMBOTE la Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada según sea el caso, para que esta sea elevada a Escritura Pública y Registro. Si no cumple con esta obligación SEDACHIMBOTE la elaborará por cuenta y costo del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- MULTAS Y PAGOS. El CONTRATISTA es responsable y asume el pago de todas aquellas multas y/o pagos que se generen por causas atribuidas a él, las mismas que serán descontadas automáticamente de la valorización inmediata siguiente a la fecha de imposición CLAUSULA VIGESIMO SETIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de algunas de sus obligaciones, que hayan sido previamente observadas por SEDACHIMBOTE, esta podrá resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión por vía notarial de la Resolución en la que se le manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicha resolución será emitida por la Gerencia General. Consecuentemente, el contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el CONTRATISTA. Igual derecho le asiste al CONTRATISTA ante el incumplimiento por la entidad de sus obligaciones esenciales, siempre que el CONTRATISTA la haya emplazado mediante Carta Notarial y esta no haya subsanado el incumplimiento. En ambos casos el procedimiento a seguir debe ser el previsto en el Art. 224 del Reglamento CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA.- CONTROVERSIAS.Por la presente Cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, será resuelta por el mecanismo de la Conciliación previsto en el Artículo 273 del Reglamento o mediante Arbitraje de Derecho, conforme a las disposiciones establecidas en el TUO de la Ley No 26850 y su Reglamento, según lo convengan las partes. En caso de optarse por el Arbitraje, la controversia será resuelta en armonía con lo establecido en los Artículo 272 y siguientes, por un arbitro (pueden ser tres) según lo dispuesto en el Artículo 189 del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley N°26850. A falta de acuerdo en la designación de (l) (los) mismo(s) o del Presidente del Tribunal o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el poder judicial o ante cualquier instancia administrativa. Las partes renuncian expresamente al fuero de su domicilio y se someten a la jurisdicción arbitral del Colegio de Abogados del Santa. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA.- DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Presupuesto del Sector Público vigente, la validez de este Contrato, en la parte cuya ejecución exceda al presente ejercicio Presupuestal, queda condicionado a la autorización de la Asignación Presupuestal para el siguiente ejercicio. CLAUSULA TRIGESIMA.- DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS La garantía de fiel cumplimiento y garantía adicional tendrán vigencia hasta la aprobación de la liquidación final. CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.El presente Contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes intervinientes tal como lo indica el Articulo 197° del Reglamento. Sin embargo, sin perjuicio de su plena validez y vigencia, cualesquiera de las partes podrá elevado a Escritura Pública asumiendo los gastos correspondientes. Estando de acuerdo en todas y en cada una de las Cláusulas del presente Contrato, las partes lo firman, en original y copia del mismo valor en .........................., a los días del mes de ............ . del . . Por el CONTRATISTA: Por SEDACHIMBOTE GERENTE GENERAL “MODELOS DE FORMATOS” EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY FORMATO N° 01 DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN Chimbote, de del 2006 SEÑORES: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SEDACHIMBOTE S.A. Presente.De mi consideración: Declaro bajo juramento que, acorde con las exigencias contenidas en las bases de la Exoneración N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A., consignamos la siguiente información: - Nombre o Razón Social de la Empresa - R.U.C. de la Empresa - Domicilio Legal de la Empresa. "Los postores deben tener domicilio legal en el país, y de lo contrario, deberán constituirlo en un plazo perentorio a partir del otorgamiento de la buena pro y antes de la firma de contrato". - Identificación y cargo del Representante Legal, L.E., D.N.I., R.U.C. y Domicilio. ................................................................... FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL Nota: En caso de que el postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deberá proporcionar la información solicitada, mediante este formato. EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY FORMATO N° 02 DECLARACIÓN JURADA (Según Artículo 76º del Reglamento) Chimbote, de del 2006 SEÑORES SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SEDACHIMBOTE S.A. Presente.Ref.- Exoneración N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. “Perforación de pozo tubular para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Huarmey " En mi calidad de representante legal de la firma ......................................................, declaro bajo juramento que: 1º 2º 3º. 4° 5º No estamos impedidos para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme con el artículo 9º de la Ley Nº 28267. Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que se presente para efectos del proceso de selección. Nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecidos con la Buena Pro. Conocemos las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias. Atentamente, .............................................................. Firma y Sello del Representante Legal EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY FORMATO N° 03 DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR DE NO TENER SANCIÓN VIGENTE PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Chimbote, de del 2006 SEÑORES SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SEDACHIMBOTE S.A. Presente.Ref.- Exoneración N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. “Perforación de pozo tubular para el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Huarmey " De mi consideración: ..................................................................................... en mi calidad de Representante Legal de la firma ........................................................................................, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada no tiene sanción vigente para contratar con el Estado. Atentamente, .............................................................. Firma y Sello del Representante Legal EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY FORMATO Nº 04 PACTO DE INTEGRIDAD Conste por el presente, el Pacto de Integridad que celebran, de una parte la Empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY – SEDACHIMBOTE S.A., con RUC: 20136341066 Jr. La Caleta N° 176-146, Chimbote, a quien en adelante se denominará SEDACHIMBOTE S.A., debidamente representada por su Gerente General , identificado con y, de la otra parte, ..........................................………., con R.U.C. .......................con domicilio en ................................., a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, debidamente representado por el Sr. ................................, identificado con DNI N° .................,según poder inscrito en la Partida Electrónica N° del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral del Santa, en los términos y bajo las condiciones siguientes: ANTECEDENTES: Mediante Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG se modifican diversas normas técnicas de control interno para el Sector, en cuyo numeral 700-06 se precisa que la dirección de las entidades, deben implantar mecanismos para asegurar que los procesos de contratación y adquisición se ajusten a la normativa de la materia y a los principios de transparencia y de integridad. En este sentido, las partes convienen en suscribir el presente Pacto de Integridad. Cláusula Primera.- Por el presente Pacto EL CONTRATISTA : 1. Reconoce la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación. 2. Confirma que no se ha ofrecido u otorgado, ni se ofrecerán u otorgarán ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la Adjudicación Directa Selectiva. 3. Manifiesta no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. Cláusula Segunda.- Por el presente Pacto SEDACHIMBOTE S.A.: Se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios. Estando las partes de acuerdo en el contenido, se suscribe en la ciudad de Chimbote, a los ...... días del mes de ...................del 2006. POR SEDACHIMBOTE S.A. POR EL CONTRATISTA _____________________________________ Gerente General Nota Importante: En caso de presentarse como Consorcio deberá presentar este formulario, adjuntando la copia de la Licencia de Funcionamiento ambos consorciados o el que tenga mayor participación según lo indicado en la promesa formal de consorcio. EXONERACION N° 003-2006-SEDACHIMBOTE S.A. PERFORACION DE POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HUARMEY FORMATO N° 05 PROPUESTA TÉCNICA PROYECTO: PERFORACION DE UN POZO TUBULAR DE 70 m EN HUARMEY FECHA DE PRESUPUESTO: PARTI DA DESCRIPCIÓN UNI D METRADO P.UNIT. TOTAL 01 Transporte, instalación y retiro del equipo de perforación y Campamento provisional para la obra Glb 02 Perforación del pozo de diámetro DN 533 incluye tubería herramienta 03 04 1.00 m 70.00 Análisis Granulométrico del estrato Und 10.00 Und 1.00 m 38.60 m 31.70 07 Registro de diagrafia del pozo: resistividad y rayos gamma Suministro e instalación de tubería para columna de acero ASTM A-53 Di=381 mm. (15”) e=6.00 mm. Suministro e instalación de filtro acero inoxidable tipo puente trapezoidal Di= 385 mm. (15”) e=4.5 mm. Suministro e instalación de Grava seleccionada para el pozo tubular m3 10.00 08 Desarrollo del pozo por pistoneo y/o aire comprimido Hr. 48.00 09 100.00 10 Provisión y colocación de tripolifosfato sódico Kg Transporte, instalación, retiro del equipo y columna de bombeo del pozo tubular Glb 11 12 13 Prueba de bombeo del Pozo Tubular Análisis físico-químico y bacteriológico del pozo. Evacuación del agua por prueba de bombeo Hr Und Glb 48.00 2.00 1.00 14 1.00 16 Prueba de verticalidad y alineación del pozo Und Suministro e instalación de tubería de f° g° DN 100 para columna de Grava m Sello sanitario en espacio anular Di=1.20 m. y De=381 mm. m 17 18 19 Sellado con cemento en fondo del pozo Desinfección del pozo tubular Sello metálico de la boca del pozo tubular 1.00 1.00 1.00 05 06 15 COSTO DIRECTO Und Und Und 1.00 2.00 2.00
