CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL- GOLFO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 OBRA PÚBLICA QUE CONSISTE EN: “AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN EN LA UNIDAD GOLFO” Nota: La presente Convocatoria es gratuita. 1 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. ÍNDICE GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESENTACIÓN CALENDARIO DE EVENTOS 1. OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 2. UBICACIÓN DE LA OBRA. 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 4. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS. 5. INFORMACIÓN NECESARIA PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN. 6. ORIGEN DE LOS RECURSOS. 7. ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 8. DIFUSIÓN DE LA INVITACIÓN. 9. RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR. 10. MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 11. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE CONVOCATORIA. 12. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN. 13. TIPO DE MONEDA EN LA QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN. 14. NACIONALIDAD DE LOS PARTICIPANTES. 15. SUBCONTRATACIÓN. 16. LEGISLACIÓN SUPLETORIA. 17. INFORMACIÓN, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN. 18. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN. 19. ETAPAS DE LA INVITACIÓN: 19.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 19.2 JUNTA DE ACLARACIONES 19.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 19.4 FALLO 20. ENTREGA DE PROPOSICIONES. 20.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁ PRESENTARSE: 21. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 21.1 PROPUESTA TÉCNICA 21. 2 PROPUESTA ECONÓMICA. 22. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 23. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 24. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 25. PAGO DE ESTIMACIONES 26. LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES 26.1 FACTURACIÓN 26.2 RECEPCIÓN DE ESTIMACIONES. 27. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS 28. DIVISIBILIDAD E INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 29. CARGOS ADICIONALES 30. PAGOS EN EXCESO 31. ANTICIPOS 2 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. 32. DE LAS PROPUESTAS DESECHADAS Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 33. FALTA DE FIRMAS EN ACTAS 34. DEL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y APLICACIÓN DEL I.V.A. 35. CADENAS PRODUCTIVAS 36. REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 37. FIRMA DEL CONTRATO 38. GARANTÍAS 38.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 38.2 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 38.3 GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 38.4 MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA. 39. BITÁCORA 40. IMPUESTOS Y DERECHOS 41. RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE. 42. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 43. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA INVITACIÓN 44. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN 45. CAUSAS PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 46. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y SANCIONES: 46.1 INCONFORMIDADES. 46.2 CONTROVERSIAS. 46.3 SANCIONES 47. PENAS CONVENCIONALES 48. TERMINACIÓN ANTICIPADA 49. IMPREVISTOS 50. NO NEGOCIACIÓN 51. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 52. RESCISIÓN DEL CONTRATO 53. SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA. 3 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTENDERÁ POR: BITÁCORA: ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL CUAL SE DENOMINARÁ BITÁCORA ELECTRÓNICA, U OTROS MEDIOS AUTORIZADOS EN CUYO CASO SE DENOMINARÁ BITÁCORA CONVENCIONAL. CATÁLOGO: CONJUNTO DE CONCEPTOS EN DONDE SE DESCRIBE LOS TRABAJOS A EJECUTAR ASÍ COMO LOS ALCANCES DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDADES DE MEDIDAS Y VOLÚMENES DE OBRA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. CFF: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CIESAS Y/O CONVOCANTE: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. COMPRANET: SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, INTEGRADO ENTRE OTRA INFORMACIÓN, POR LOS PROGRAMAS ANUALES EN LA MATERIA, DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS; EL PADRÓN DE TESTIGOS SOCIALES; EL REGISTRO DE CONTRATISTAS SANCIONADOS; LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACIÓN Y SUS MODIFICACIONES; LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO; LOS TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES; LOS DATOS DE LOS CONTRATOS Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS; LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS; LAS RESOLUCIONES DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD QUE HAYAN CAUSADO ESTADO, Y LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS CORRESPONDIENTES. CONTRATISTA: PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CONTRATO: ACUERDO DE VOLUNTADES POR MEDIO DEL CUAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL POR CONDUCTO DE LA CONVOCANTE ORDENA A UN PARTICULAR LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA Y ADEMÁS REGULA LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LA CONVOCANTE Y EL CONTRATISTA. ESTIMACIÓN: LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUINCENALMENTE, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIO REALIZADOS EN OBRA. ASÍ MISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, LOS AJUSTES DE COSTOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS 4 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DEDUCCIONES; ASÍ COMO, LA VALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE PERMITAN DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INVITACIÓN CONVOCATORIA: CONDICIONES PARA CALIFICAR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES LAS CUALES SERVIRÁN DE BASE PARA DETERMINAR LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA EL CIESAS. DOCUMENTO LEGAL MEDIANTE EL CUAL EL CONTRATISTA RESPALDA EL COMPROMISO DE CUMPLIR CON UNA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA EN EL CONTRATO Y TIENE COMO PROPÓSITO PROTEGER LOS RECURSOS QUE LA CONTRATANTE COMPROMETE AL FORMALIZAR UN CONTRATO. DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS CONCEPTOS, CRITERIOS Y REQUISITOS A LOS QUE SE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. I.V.A.: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LOPSRM: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. MIPYMES: MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. NORMATIVIDAD: CONJUNTO DE DISPOSICIONES CUYO OBJETO ES DEFINIR EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS. OBRA: TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO AQUELLOS CONCEPTOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LOPSRM. OIC: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CIESAS. PARTICIPANTE: LA PERSONA QUE PARTICIPE EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. PARTIDA: LA DIVISIÓN O DESGLOSE DE LOS TRABAJOS, CONTENIDOS EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN O EN UN CONTRATO, PARA CONCEPTO O DIFERENCIARLOS UNOS DE OTROS, CLASIFICARLOS O AGRUPARLOS. PROGRAMA DE TRABAJO: PROPUESTA O PROPOSICIÓN: RELACIÓN ORDENADA Y CRONOLÓGICA DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, A DESARROLLAR POR EL PARTICIPANTE PARA ENTREGARLOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO Y CON LA SECUENCIA REQUERIDA DE LOS MISMOS. DOCUMENTACIÓN LEGAL, OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE PRESENTAN LOS PARTICIPANTES. 5 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA EL CIESAS: ES LA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EL CIESAS, LAS CUALES GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. PROYECTO ARQUITECTÓNICO: PROYECTO DE INGENIERÍA: PROYECTO EJECUTIVO: EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCIÓN Y EL DISEÑO FUNCIONAL DE UNA OBRA. SE EXPRESARÁ POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTÍSTICOS, ENTRE OTROS. EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS DE CÁLCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES APLICABLES ASÍ COMO PLANTAS, ALZADOS, SECCIONES Y DETALLE QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA O DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD. CONJUNTO DE PLANOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DE UNA OBRA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO LAS DESCRIPCIONES E INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA QUE ÉSTA SE PUEDA LLEVAR A CABO. RESIDENTE: SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONTRATISTA Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS. RLOPSRM: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SAT: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SFP: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. SHCP: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SUPERINTENDENTE: EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE EL CIESAS ENCARGADO DE CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. POBALINES: POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 6 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. CONVOCATORIA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN I, 31, 43, 44 Y 45 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO EN VIGOR Y SUS CORRELATIVOS, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, UBICADOS EN: CALLE NIÑO JESÚS NÚMERO 251, COLONIA LA JOYA, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14090, MÉXICO, D.F., TELÉFONO: 54-87-36-90 EXT. 1022, LLEVA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA “AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN EN LA UNIDAD GOLFO”, BAJO EL SIGUIENTE: CALENDARIO DE EVENTOS INVITACIÓN DÍA: 08 NOVIEMBRE MES: AÑO: 2012 2012 HORA: 10 de Septiembre VISITA A LAS INSTALACIONES: DÍA: LUGAR: 12 MES: NOVIEMBRE AÑO: 10:00 AV. ENCANTO ESQUINA ANTONIO NAVA, COLONIA EL MIRADOR, C.P. 91170, XALAPA, VERACRUZ. JUNTA DE ACLARACIONES: DÍA: LUGAR: 13 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2012 HORA: 18:00 CALLE JUÁREZ No. 222, SALA 1, COLONIA TLALPAN CENTRO, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14000, MÉXICO, D.F. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: DÍA: LUGAR: 20 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2012 HORA: 16:00 CALLE JUÁREZ No. 222, SALA 1, COLONIA TLALPAN CENTRO, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14000, MÉXICO, D.F. ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO: DÍA: LUGAR: 22 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2012 HORA: 14:00 CALLE JUÁREZ No. 222, SALA 1, COLONIA TLALPAN CENTRO, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14000, MÉXICO, D.F. 7 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. FECHA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO: DÍA: LUGAR: 26 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2012 HORA: 12:00 AV. ENCANTO ESQUINA ANTONIO NAVA, COLONIA EL MIRADOR, C.P. 91170, XALAPA, VERACRUZ. Al formular la proposición el participante tomará en cuenta lo siguiente: 1. OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. La presente Invitación tiene por objeto la contratación de la Obra Pública consistente en la “AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN, EN LA UNIDAD GOLFO” 2. UBICACIÓN DE LA OBRA. La obra deberá desarrollarse en una superficie de terreno de 736 m2 (Superficie únicamente de biblioteca), con una superficie por construir de 400 m2, en el inmueble del CIESAS ubicado en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Col. El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. La presente convocatoria contempla un plazo de ejecución de los trabajos, el cual consta de 4 días naturales, con fecha estimada de inicio de los mismos el día 27 de Noviembre de 2012 y una fecha estimada de terminación para el día 30 de Noviembre de 2012. 4. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE CONTRATARÁN LOS TRABAJOS. La contratación de los trabajos, será bajo la modalidad de precios unitarios por unidad de concepto terminado. 5. INFORMACIÓN NECESARIA PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN. De acuerdo al artículo 31, fracción XVII de la LOPSRM y en seguimiento al artículo 113, fracción VII de su Reglamento, se notifica que la información necesaria para preparar la proposición para la ejecución de la obra, estará a su disposición en el sistema Compranet. 6. ORIGEN DE LOS RECURSOS. Se determina que el importe asignado para ejercer tiene origen en los recursos otorgados para el proyecto denominado “Consolidación de la Infraestructura del Sistema Nacional de Bibliotecas del CIESAS para el Óptimo Desempeño de la Investigación, la Formación y la Difusión”, mediante Convenio celebrado entre la convocante y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con fecha 05 de marzo de 2012. Los recursos autorizados para cubrir el pago de los trabajos, serán con cargo a recursos propios del Convenio mencionado en el párrafo anterior, autorizado para el ejercicio 2012. 7. ÁREAS DE LA CONVOCANTE RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 8 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. El área responsable del procedimiento de la invitación es el Departamento de Recursos Materiales, cuyas oficinas están ubicadas en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, Código Postal 14090, México, Distrito Federal, cuyo horario de atención a los participantes es de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. La Residencia de Obra de la convocante es la C.P. Victoria Cristina Domínguez Moreno, Jefa Administrativa de la Unidad Golfo, y el Lic. Arturo Llanos Rivas, Jefe del Departamento de Servicios Generales quienes serán los responsables de la supervisión, vigilancia control y revisión de los trabajos objeto del presente procedimiento, cuyas oficinas están ubicadas en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, y en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, Código Postal 14090, México, Distrito Federal, respectivamente. 8. DIFUSIÓN DE LA INVITACIÓN. Con fundamento en el artículo 44 fracción I de la LOPSRM, esta Invitación se difunde a través de Compranet en http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx y en la página web de la convocante en http://www.ciesas.edu.mx el día 08 de Noviembre de 2012. La referida difusión de esta Convocatoria tiene como propósito informar y transparentar éste procedimiento de contratación, por lo que dicha difusión es de carácter exclusivamente informativo, por lo que solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquéllas personas que hayan sido expresamente invitadas por la convocante. Asimismo, la presente convocatoria en la cual se establecen las bases que indican la forma en que se desarrolla el presente procedimiento se encuentra disponible para su conocimiento en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles. 9. RESTRICCIONES QUE SE APLICARÁN PARA PODER PARTICIPAR. De acuerdo a lo establecido en el artículo 31, fracción XIV de la LOPSRM, se indica que no podrán participar en la presente convocatoria, las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la LOPSRM. 10. MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción VIII de la LOPSRM, se indica que no se aceptarán proposiciones presentadas por medios electrónicos, ni enviadas a través de servicio postal o mensajería. La presente invitación es de carácter nacional, y el medio de participación será exclusivamente presencial, por lo que los participantes solo podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, de conformidad con el numeral 19.3 de esta invitación. La Junta de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, se realizarán de manera presencial. 11. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA PRESENTE CONVOCATORIA. Con fundamento en el artículo 34 de la LOPSRM, la convocante podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 9 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, formara(n) parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los participantes en la elaboración de su proposición. 12. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN. Las proposiciones técnicas y económicas, y en general toda la documentación entregada por los participantes deberá ser presentada en idioma español. 13. TIPO DE MONEDA EN LA QUE SE PRESENTARÁ LA PROPOSICIÓN. En apego al artículo 31 fracción VI de la LOPSRM las proposiciones deberán presentarse en moneda nacional y el pago de los trabajos se realizará en moneda nacional. 14. NACIONALIDAD DE LOS PARTICIPANTES. Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana. 15. SUBCONTRATACIÓN. Se indica a los participantes que NO podrán subcontratar. 16. LEGISLACIÓN SUPLETORIA. De conformidad con el artículo 13 de la LOPSRM, se aplicarán de manera supletoria a este procedimiento y durante la ejecución de los trabajos, en todo lo no previsto por la citada Ley, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 17. INFORMACIÓN, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN. El participante solo podrá presentar una proposición, las presentadas iniciado el acto de presentación y apertura no podrán ser retiradas o dejarse sin efectos. El participante al elaborar e integrar su proposición y llevar a cabo los actos que se deriven del presente procedimiento, reconoce y tomará en cuenta, entre otros requisitos y condiciones, lo siguiente: 18. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN. Al formular la Proposición el participante tomará en cuenta lo siguiente: Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la LOPSRM y en lo conducente a su Reglamento; así como al Proyecto; las Normas de Construcción en vigor; las especificaciones complementarias en su caso; el programa y montos quincenales de obras; los precios unitarios señalados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición y resumen por partidas que deberán ser calculados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Sexto del RLOPSRM y conforme a las cláusulas del contrato de obra correspondiente. Las propuestas se deberán presentar por escrito, en idioma español, en papel membretado y cotizarse en moneda nacional (peso mexicano), mecanografiadas, claramente legibles, sin tachaduras ni enmendaduras que dificulten su lectura y deberán estar firmadas por la persona legalmente facultada para ello. 10 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. La proposición será entregada en un sobre único cerrado en forma inviolable, en la fecha, hora y lugar establecidos en el numeral 19.3 de la presente invitación, el sobre deberá ser dirigido en atención al Lic. Rufino Serrano Sierra, Director de Administración del CIESAS, identificando en su parte exterior el nombre del participante, número de la invitación y datos del representante legal. La proposición deberá presentarse de acuerdo a los formatos indicados por la convocante y con los formatos propios del software de análisis de precios unitarios que utilice el participante, siempre y cuando se consignen la totalidad de los datos solicitados para cada uno de éstos. Cada una de las hojas de la propuesta y demás anexos deberán tener firma autógrafa del representante legal de la empresa, en caso de falta de firma en alguna hoja, no será motivo de desechamiento. Invariablemente el catálogo de conceptos, los programas solicitados, los análisis de precios unitarios, el resumen de partidas, y todos los escritos de manifestación bajo protesta de decir verdad deberán ser firmados en cada hoja por el participante, de no ser así será motivo de desechamiento. Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la documentación legal, la propuesta técnica y la propuesta económica, así como el resto de los documentos que entregue el participante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no desechará la proposición. En apego al segundo párrafo del artículo 59 del RLOPSRM el participante es el único responsable de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria de invitación a cuando menos tres personas, así como en las proposiciones presentadas por los participantes, podrán ser negociadas, de conformidad con el artículo 27 cuarto párrafo de la LOPSRM. La convocante no proporcionará materiales y equipos de instalación permanente. El Sobre Único con la Documentación Legal, Administrativa, Técnica y Económica deberá contener la información solicitada en la relación de documentos del ANEXO lII, y todo lo solicitado en la presente convocatoria. 19. ETAPAS DE LA INVITACIÓN: 19.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS La visita al sitio de la realización de los trabajos, será optativa y se llevará a cabo el día 12 de Noviembre de 2012, a las 10:00 hrs en las instalaciones del CIESAS Unidad Golfo, ubicadas en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, guiada por la C.P. Victoria Cristina Domínguez Moreno, Jefa Administrativa de la Unidad Golfo y Residente de Obra. Tendrá como objeto que los participantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los participantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que conocen las condiciones y características antes citadas. 11 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares. El participante podrá asistir con posterioridad a la visita del lugar en el que se llevarán a cabo los trabajos, siempre y cuando lo solicite por escrito y con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones y no será obligatorio para la convocante designar a un técnico que guíe dicha visita. 19.2 JUNTA DE ACLARACIONES De conformidad con los artículos 35 de la LOPSRM y 39 del RLOPSRM, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, un escrito en papel membretado en el que expresen su interés en participar en la invitación a cuando menos tres personas, por sí o en representación de un tercero, considerando todos los datos generales del interesado y en su caso del representante, de acuerdo al DOCUMENTO L-6 de la presente convocatoria, el cual deberá estar firmado por la persona legalmente facultada para ello (apoderado o representante legal), en un sobre cerrado dirigido al Lic. Rufino Serrano Sierra, Director de Administración, adjuntando sus dudas, el cual deberá ser presentado en el Departamento de Recursos Materiales ubicado en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, Código Postal 14090, México, Distrito Federal. Los documentos señalados con anterioridad deberán presentarse físicamente impresos en papel membretado de la empresa, firmados por el representante legal y acompañados en versión electrónica (Word), en el Departamento de Recursos Materiales ubicado en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, Código Postal 14090, México, Distrito Federal, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se va a realizar la Junta de Aclaraciones a fin de contar oportunamente con la información que permita sean aclaradas. Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la Junta de Aclaraciones en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el acto. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria de la Invitación a cuando menos Tres Personas, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, no serán atendidas. No habrá recepción de solicitudes de aclaración enviadas a través de servicio postal, mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica. Solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquéllas personas que hayan sido invitadas por la convocante. Solo se dará respuesta a aquellos participantes que acrediten haber manifestado por escrito su interés en participar en la presente invitación. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 13 de Noviembre de 2012, a las 18:00 hrs, en el domicilio ubicado en Calle Juárez No. 222, Sala 1, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, México D.F., siendo optativa para los participantes la asistencia a este acto, cualquier modificación a la Convocatoria de la Invitación a cuando menos Tres Personas, derivada del resultado de la(s) Juntas de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria de la invitación, considerándose que los participantes que no se presenten aceptan todos los acuerdos tomados en dicho acto, sin perjuicio para la convocante y deberán ser considerados por los participantes en la elaboración de sus proposiciones. 12 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los participantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la invitación en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. La convocante, pondrá a disposición de los participantes a través de Compranet, el acta de la Junta de Aclaraciones, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que haya concluido; la cual contendrá los cuestionamientos formulados por los participantes así como las respuestas de la convocante misma que será firmada por los participantes; asimismo, se entregará copia a cada uno de los participantes presentes y para los ausentes se fijará copia del acta para su consulta en el inmueble ubicado en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, C.P. 14090, México D.F., por un término no menor de cinco días hábiles para efectos de su notificación a los participantes que no hayan asistido al acto. Este procedimiento sustituirá la notificación personal, por lo que será responsabilidad de cada participante acudir a enterarse del contenido de la misma y obtener las copias correspondientes. A los diferentes actos de este procedimiento podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, sin la necesidad de haber sido invitado, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 19.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Este acto se realizará conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción XI, 36, 37 y 38, de la LOPSRM, los participantes deberán entregar sus propuestas el día 20 de Noviembre de 2012, a las 16:00 hrs, en el domicilio ubicado en Calle Juárez No. 222, Sala 1, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, México D.F. Para intervenir en este acto, bastará que los participantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su Personalidad Jurídica. Después de esta fecha y hora no se recibirá ninguna propuesta, precisando que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar antes señalados, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión, de conformidad con el artículo 27 antepenúltimo párrafo de la LOPSRM. Una vez iniciado el acto no se permitirá la entrada a ningún participante, ni observador, ni la introducción de ningún documento que se relacione con las proposiciones de los participantes. Por lo que el participante deberá presentarse oportunamente a este acto, ya que después de esta hora no podrá participar en la invitación. Durante el desarrollo del evento, ninguno de los representantes de los participantes presentes podrá salir de la sala en que ésta se realice sin la autorización de quien preside. Todos los participantes presentes deberán entregar sus propuestas mediante un sobre único cerrado en forma inviolable al que presida el acto, el cual deberá contener la documentación legal, administrativa, propuesta técnica y económica. En esta etapa se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación legal, propuestas técnicas, y ofertas económicas de los participantes, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 13 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. En este acto no se llevará a cabo la evaluación cualitativa de la documentación, por lo que aún en el caso de que algún participante omitiera la presentación de documentos en su proposición, o le faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u omisiones se harán constar en el acta respectiva. Sólo podrán participar en este evento los participantes que hayan presentado su escrito donde expresen su interés en participar en la invitación. De conformidad con el artículo 37 fracción II de la LOPSRM, un participante y el servidor público de la convocante que presida el evento, rubricarán todas las proposiciones. Las partes de las propuestas que deberán rubricarse en el acto de presentación y apertura de proposiciones, tanto por el servidor público designado, como por el participante que en ese acto designen los demás participantes son: Carta Compromiso, Catálogo de Conceptos, y Programas de Ejecución de los Trabajos. De ser el caso, en este acto el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. De conformidad con el artículo 37 fracción III de la LOPSRM, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, el acta será firmada por los asistentes y se les entregará una copia de la misma, la falta de firma de algún participante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. En el acta a que se refiere el párrafo anterior, se reiterará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la invitación; esta fecha se señala en el numeral 19.4 de esta invitación, misma que podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. La convocante, pondrá a disposición de los participantes a través de Compranet, el acta de presentación y apertura de proposiciones, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que haya concluido; misma que será firmada por los participantes; asimismo, se entregará copia a cada uno de los participantes presentes y para los ausentes se fijará copia del acta para su consulta en el inmueble ubicado en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, C.P. 14090, México D.F., por un término no menor de cinco días hábiles para efectos de su notificación a los participantes que no hayan asistido al acto. Este procedimiento sustituirá la notificación personal, por lo que será responsabilidad de cada participante acudir a enterarse del contenido de la misma y obtener las copias correspondientes. 19.4 FALLO De acuerdo al artículo 39 de la LOPSRM, en acto público se dará a conocer el fallo, el cual se efectuará el día 22 de Noviembre de 2012, a las 14:00 hrs, en el domicilio ubicado en Calle Juárez No. 222, Sala 1, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, México D.F., a la que libremente podrán asistir los participantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún participante no invalidará su contenido y efectos. La convocante, pondrá a disposición de los interesados a través de Compranet, el acta de fallo, el mismo día en que se celebre el acto; asimismo, se entregará copia a cada uno de los participantes presentes y para los ausentes se fijará copia del acta para su consulta en el inmueble ubicado en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, C.P. 14090, México D.F., por un término no menor de cinco días hábiles para efectos de su 14 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. notificación a los participantes que no hayan asistido al acto. Este procedimiento sustituirá la notificación personal, por lo que será responsabilidad de cada participante acudir a enterarse del contenido de la misma y obtener las copias correspondientes. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los participantes en los términos del Artículo 83 de la LOPSRM. 20. ENTREGA DE PROPOSICIONES. 20.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA QUE DEBERÁ PRESENTARSE: Los requisitos que deben cubrir los participantes para acreditar su existencia legal, personalidad jurídica y capacidad financiera para participar en la presente invitación, son los siguientes: A.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (DOCUMENTO L-1) B.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (DOCUMENTO L-2) C.- Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por copia simple de la declaración fiscal o estado financiero auditado o no de la empresa o persona física, correspondiente al ejercicio fiscal anual inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido. En el caso de presentar estados financieros auditados deberán ser realizados por contador externo y se presentarán en papel membretado del contador anexando copia de la cédula profesional del mismo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. (DOCUMENTO L3) D.- A efecto de suscribir las proposiciones y, en su caso, firmar el contrato, los participantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica con los siguientes documentos (En original y copia para su cotejo), según se trate de: (DOCUMENTO L-4) Personas Físicas: • Identificación oficial, vigente y con fotografía del participante (Cartilla del servicio militar, credencial de elector, cédula profesional o pasaporte vigente). • Acta de nacimiento (Únicamente para efectos de acreditar la nacionalidad mexicana del participante). • Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal. • Documento en que conste su domicilio fiscal actual. Personas Morales: • Acta constitutiva y, en su caso, las modificaciones respecto de su denominación o razón social, u objeto de la misma con relación a la naturaleza del presente procedimiento de contratación • Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal. • Documento en que conste su domicilio fiscal actual. 15 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Los Representantes Legales: • Identificación oficial, vigente y con fotografía del participante (Cartilla del servicio militar, credencial de elector, cédula profesional o pasaporte vigente). • Instrumento notarial del que se desprende su facultad para obligarse a nombre de su representado. Únicamente para efecto de intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los participantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica de conformidad con lo previsto en la fracción XII del artículo 31 de la LOPSRM. E.- Escrito mediante el cual el(los) participante(s) manifieste(n), bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. (DOCUMENTO L-5) F.- Escrito mediante el cual el representante del(os) participante(s) exprese(n) su interés en participar en la presente invitación y manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada(o), mismo que contendrá los siguientes datos: (DOCUMENTO L-6) Del participante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. Del representante legal del participante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial. Previamente a la firma del contrato, el participante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. G.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.- Requisitos para poder presentar conjuntamente propuesta, dos o más personas. (DOCUMENTO L-7) De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 36 de la LOPSRM, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en la documentación de la proposición que se presente, deberá de establecerse con precisión y a satisfacción de la convocante, el nombre del representante común, que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, a quien se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, así como las partes de los trabajos a que cada participante se obligará a ejecutar (en su caso). Con base a lo anterior para participar en el procedimiento de contratación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos: I. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, que contendrá lo siguiente: a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación 16 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. c) Descripción de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, todas las personas que firmen el convenio de participación conjunta deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en los incisos A, B, C, D, E, F, H, I, J y K. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio de proposición conjunta deberá hacerse por un representante común, y bastará con la inscripción de un participante. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio en original a que hace referencia el punto anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición. El convenio privado deberá ser firmado por los representantes de cada uno de los integrantes que presentan la proposición conjunta. La propuesta deberá ser invariablemente firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por los participantes integrantes del grupo que presentan la propuesta conjunta (artículo 36 de la LOPSRM). Una vez recibida la proposición, no podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los participantes que integran la propuesta conjunta, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio privado. Cuando la propuesta ganadora de la invitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de los trabajos que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. En caso de que una persona presente propuesta por si misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar propuesta como parte integrante de otro grupo. La presentación de propuestas en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las propuestas en que intervenga la misma persona; lo previsto en este numeral será aplicable también respecto de los participantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común. H.- Declaración de integridad, mediante la cual el participante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del CIESAS induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (DOCUMENTO L-8) I.- Escrito en el que se manifieste si entrega o no información con el carácter de confidencial, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el trigésimo sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. En caso afirmativo, deberá señalar los documentos o las secciones de éstos que contengan la información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tenga el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, deberá señalar el fundamento por el cual consideran que tenga ese carácter. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición en el entendido de que en este caso la información presentada se considerará pública. (DOCUMENTO L-9) 17 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. J.- Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 32, inciso “D” del Código Fiscal de la Federación. (DOCUMENTO L-10) K.- Escrito de la información de la OCDE ANEXO II. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. Si la persona que asista a entregar la proposición no es la misma que suscribe la proposición deberá presentar carta poder simple e identificación en original y copia. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones con el carácter de oyente. 21. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 21.1 PROPUESTA TÉCNICA T.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. T.2 Currícula empresarial, así como de cada uno de los profesionales técnicos, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deberán tener experiencia en obras de características y magnitud similares. T.3 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el Superintendente de la Obra cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) actualizada a la firma del contrato y durante la vigencia del mismo, y que conoce el procedimiento para llevar a cabo la elaboración, seguimiento y control de la Bitácora Electrónica de Obra Pública. T.4 Relación de contratos de obra que haya celebrado en los últimos tres años con la Administración Pública o Particulares, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares al objeto del contrato, con la identificación de los trabajos realizados por el participante y su personal, en los que sea comprobable su participación, indicando contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, plazo de ejecución, avance a la fecha con los nombres y teléfonos a los cuales se pueda solicitar referencias de los contratos respectivos, anexando copias de carátulas de dichos contratos y actas de entrega recepción, así como declaración escrita bajo protesta de decir verdad que garantice la veracidad de la información proporcionada y que puede ser sujeta a verificación. T.5 Relación de la maquinaria y equipo que en su caso, se requieran, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales. T.6 Metodología de trabajo propuesta del participante para realizar los trabajos. T.7 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que conoce los planos de la obra, las especificaciones generales y particulares, las normas de calidad aplicables, y que fueron tomadas en consideración para la elaboración de su proposición. T.8 Modelo del contrato de obra pública a precios unitarios, así como manifestación escrita de conocer el contenido del mismo y su conformidad de ajustarse a sus términos. T.9 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de dar a conocer el sector y tamaño al que pertenece con base en el artículo 3 fracción lll de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME). T.10 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de ajustarse a lo estipulado en la LOPSRM, y su Reglamento, así como demás disposiciones legales aplicables. 18 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. T.11 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que no subcontratará ninguna de las partes de los trabajos objeto de la presente invitación, de acuerdo a lo previsto en la presente convocatoria. 21. 2 PROPUESTA ECONÓMICA. E1 Carta compromiso de la Proposición. E2 Análisis del total (100 %) de precios unitarios. E3 Análisis de costos básicos y/o integración de cuadrillas. E4 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, anexando tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Para este rubro, se tomaran como base los salarios nominales que están planteados en el Tabulador de Salarios Profesionales que emite la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El participante podrá, si así lo quiere, presentar los salarios nominales de cualquier otra Cámara, Colegio o Asociación afín. E5 Relación y cálculo de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción en activo, en espera y en reserva que se empleará en los trabajos de obra. E6 Análisis, cálculo e integración del indirecto y financiamiento así como cargo por utilidad considerado en la proposición. E7 Manifestación escrita de haber tomado en cuenta los Cargos Adicionales para la elaboración de su proposición E8 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Debe presentarse de conformidad con el archivo adjunto de Excel denominado “Catalogo de conceptos para la Obra en la Unidad Golfo. Documento E8” E9 Resumen de partidas. E10 Explosión de insumos E11 Programa de ejecución de los trabajos conforme al presupuesto total. E12 Programa de utilización de mano de obra. E13 Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción necesario para la realización de los trabajos. E14 Programa de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente E15 Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios que será encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Todos los documentos legales-administrativos, técnicos y económicos deberán ser entregados en un sobre único cerrado en forma inviolable, en la fecha, hora y lugar establecidos en el numeral 19.3 de la presente convocatoria, el sobre deberá ser dirigido en atención al Lic. Rufino Serrano Sierra, Director de Administración de “EL CIESAS”. 22. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La evaluación de las proposiciones la realizará el CIESAS, en apego a lo establecido en el artículo 38 de la LOPSRM, y, se determinará como ganadora aquella proposición que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en la LOPSRM. 19 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Si para evaluar las proposiciones, el CIESAS necesita solicitar alguna aclaración a los participantes o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha solicitud se realizará por escrito y de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del RLOPSRM, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. Para la evaluación de las proposiciones se utilizará el criterio de evaluación binaria, de conformidad con el artículo 38 de la LOPSRM, artículos 63 Fracción I, inciso a, 67 Fracción I y demás relativos y aplicables del RLAASSP, mediante el cual solo se adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria de la Invitación a cuando menos Tres Personas y oferte el precio más bajo. Este mecanismo se aplica justificadamente ya que la convocante únicamente contrata de manera ocasional obras y servicios relacionados con las mismas y no cuenta con áreas o estructuras especializadas para tal fin. En la evaluación de las proposiciones la convocante podrá constatar la veracidad de la información y datos que manifiesten los participantes con motivo del presente procedimiento. De resultar falsa dicha información o datos, la convocante procederá a descalificar al participante o en caso de haber celebrado el contrato correspondiente, a su rescisión administrativa. En caso de que de la evaluación económica de las proposiciones se desprenda la existencia de algún error de cálculo contenido en las mismas, la convocante procederá a su rectificación, siempre y cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. Asimismo, para el caso de las discrepancias entre los precios escritos con letra y número, prevalecerá el primero, por lo que podrán corregirse los importes resultantes por dicha corrección. De acuerdo a lo señalado en el artículo 38 de la LOPSRM, las proposiciones presentadas serán evaluadas cualitativamente para determinar la solvencia de las proposiciones, preferentemente elaborando cuadros comparativos, debiendo tomar en cuenta en dicha evaluación lo siguiente: Para la evaluación técnica se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos: I.- Que cada documento contengan toda la información solicitada en esta convocatoria, ya que su presentación incompleta será motivo de descalificación. II.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de la obra; En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los participantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos; III.- Que los participantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; IV.- Que la planeación integral propuesta por el participante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea acorde con las características, complejidad y magnitud de los mismos; V.- Que el procedimiento descrito por el participante para la realización de los trabajos, sea aceptable porque demuestra que el participante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución y recursos considerados en su propuesta y dentro del plazo establecido en la invitación. 20 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. VI.- De los estados financieros, la convocante evaluará que la capacidad financiera de los participantes, esté de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, entre otros: a). Que el capital neto de trabajo del participante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado. b). Que el participante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. c). El grado en que el participante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 1.- De conformidad con las condiciones de pago, se verificará además de lo previsto anteriormente, los siguientes aspectos: I. De los programas: a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante. b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el participante y en el procedimiento constructivo a realizar. d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y e) Que los insumos propuestos por el participante correspondan a los periodos presentados en los programas. II. De la maquinaria y equipo: a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la invitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el participante. b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el participante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde van a realizar los trabajos. III. De los materiales: a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria de la invitación, y IV. De la mano de obra: a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos; 21 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el participante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos. Para la evaluación económica se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos: I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el participante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos. 2.- De conformidad con las condiciones de pago, se verificará, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos: I. Del presupuesto de obra: a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el RLOPSRM, por lo que se revisará: a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el RLOPSRM; e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo, y f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados; III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar: 22 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. a) Que los costos de los materiales considerados por el participante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad; b) Que los costos de la mano de obra considerados por el participante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde van a realizar los trabajos; IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar: a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del participante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria de la invitación, deba pagarse aplicando un precio unitario específico; V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente: a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos; b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el participante sea congruente con lo establecido en esta convocatoria; VI. Que el cargo por utilidad fijado por el participante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el RLOPSRM; VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 23. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO La adjudicación del contrato se realizará mediante el sistema binario (CUMPLE o NO CUMPLE). Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los participantes a aquel cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria y sus documentos de conformidad con la LOPSRM y el Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado la proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el CIESAS. La propuesta 23 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. económicamente más conveniente para el CIESAS corresponderá a la propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que oferte el precio más bajo. En el caso de empate entre los participantes, aún después de lo especificado en el párrafo anterior, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del participante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada participante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del participante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los participantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 24. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS Conforme a lo establecido por el artículo 54 de la LOPSRM la convocante pagará los trabajos objeto del contrato, mediante la formulación de estimaciones, que contendrá las cantidades realizadas por unidad de concepto terminado, de acuerdo a las fechas pactadas, y de conformidad con lo estipulado en los artículos 127 a 137 del RLOPSRM. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán de manera quincenal con fecha de corte al 15 y 30 (31) de cada mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, de conformidad con la cédula de avances programados, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 25. PAGO DE ESTIMACIONES Los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas serán pagados contra la presentación y aprobación de estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por parte de la residencia de obra de la convocante y que el contratista haya presentado su factura correspondiente y estimación de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la LOPSRM y en los artículos 118, 127 al 133 del RLOPSRM. En su caso, el pago correspondiente quedará condicionado proporcionalmente al pago que el participante deba efectuar por concepto de penas convencionales. 26. LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES El pago de las estimaciones se realizará por medios de comunicación electrónica por lo que el contratista deberá enviar a la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo una carta membretada firmada por el representante legal, autorizando que todos los pagos relacionados con el contrato en referencia, se realicen vía transferencia electrónica, indicando en el escrito lo siguiente: Nombre del banco, Número de Sucursal, Plaza, Número de Cuenta y Clave bancaria estandarizada (CLABE 18 dígitos) o si el contratista opta por pago en cheque, dicho pago se realizará en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo, ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. 24 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. 26.1 FACTURACIÓN La facturación deberá efectuarse como sigue: A nombre de: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (en caso de que se cuente con algún sistema de facturación en el que no sea posible insertar el nombre completo por la cantidad de caracteres, deberá facturarse a nombre de “CIESAS”) Domicilio: Juárez No. 87, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal, C.P. 14000. R.F.C.: CIE 800912 J23 La persona que se presente a cobrar el o los cheques respectivos deberá presentar la siguiente documentación en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo: 1. Original y copia del acta constitutiva y/o poder notarial (persona moral)* 2. Original y copia de identificación oficial del representante legal (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional)* 3. Original y copia de carta poder de la persona autorizada para recoger el cheque, distinta al representante legal, que incluya dos testigos. 4. Original y copia de identificaciones oficiales del otorgante, del aceptante y de los testigos* 5. Sello de la empresa, mismo que será utilizado en la póliza de cheque respectiva. * Los originales serán devueltos una vez cotejadas las copias correspondientes. 26.2 RECEPCIÓN DE ESTIMACIONES. Las facturas correspondientes deberán reunir los requisitos administrativos y fiscales que establece la legislación vigente en la materia. La recepción de estimaciones a revisión será en días hábiles, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo, ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. 27. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS Cuando a partir de la presentación de proposiciones, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia; lo anterior, se llevará a cabo observando los procedimientos de ajuste de costos señalados en la LOPSRM y su Reglamento. 28. DIVISIBILIDAD E INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Con el propósito de cumplir con las disposiciones del ordenamiento legal y de su reglamento, relativas a la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales a la aplicación total o proporcional de las garantías de cumplimiento de los contratos, la convocante establece que debido a la naturaleza de los trabajos relativos a esta convocatoria no se permite la divisibilidad de los trabajos y por tanto la garantía de cumplimiento de este contrato se deberá aplicar por el monto total de las obligaciones a garantizar, cuando se presente un incumplimiento en alguna de las obligaciones contractuales. 25 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. 29. CARGOS ADICIONALES El participante al que se le adjudique el contrato acepta expresamente que de cada una de las estimaciones que se autoricen para pago, se le retenga el cinco al millar por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y 220 del RLOPSRM. Deducción que será ejercida y comprobada, en términos de los lineamientos que para tal efecto emita la SFP. 30. PAGOS EN EXCESO En caso de que el contratista haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 55 segundo párrafo de la LOPSRM. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso en particular y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en la cual se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la convocante, mediante cheque certificado o de caja. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 31. ANTICIPOS En apego a lo estipulado en el Artículo 50 fracción II de la LOPSRM, s e otorgará un anticipo para el inicio de los trabajos e instalación de oficinas de campo así como la adquisición de insumos y materiales por un 30% (treinta por ciento) del monto total de la proposición, de acuerdo al contrato que se firme, previa entrega por parte del contratista de la garantía por el monto total del anticipo otorgado. Los participantes deberán de considerar el importe del anticipo en la determinación del costo financiero de su proposición. El pago del anticipo se hará en una sola exhibición el día 26 de Noviembre de 2012, previa presentación por el contratista y aceptación por la convocante, de la garantía por concepto del anticipo. Previamente a la entrega del anticipo, el participante ganador deberá presentar al Residente de Obra un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de conformidad con lo previsto en la presente invitación a cuando menos tres personas y en el contrato, así como en lo dispuesto por el artículo 138, párrafo tercero, 141 y 143 del RLOPSRM. El Residente de Obra deberá requerir al contratista la información con la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato (formato libre). La amortización del anticipo se efectuará siguiendo el procedimiento que para el efecto establece el artículo 143 del RLOPSRM y de conformidad con el contrato respectivo. Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, el contratista el día 23 de Noviembre de 2012, en el domicilio ubicado en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz deberá presentar a la Convocante, fianza que se constituirá por la totalidad del anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), la cual será otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada y a favor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 26 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. El contratista se obliga a utilizar el anticipo otorgado exclusivamente para tales conceptos, o en su defecto a rembolsar su importe en un término no mayor de 20 días naturales a partir de que reciba el anticipo. En caso de incumplimiento el contratista pagará intereses a partir de la fecha en que venza el plazo en que debió devolver el anticipo, conforme lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El contratista conviene que por la celebración de convenios en los términos de la fracción VI del artículo 50 de la LOPSRM, o bien, por los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio de este contrato, tendrá derecho a solicitar anticipos. La amortización de los anticipos pactados deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo liquidarse el saldo por amortizar en la estimación final. Esto es aplicable aun cuando en dichas estimaciones se incluyan conceptos autorizados con convenios. El contratista que no reintegre el saldo de los anticipos por amortizar, en un plazo no mayor de 10 días naturales siguientes a la terminación de la obra, se obliga a pagar los gastos financieros correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 50 penúltimo y último párrafo de la LOPSRM. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computaran por días calendario desde que se venció el plazo establecido en el párrafo que antecede, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de la convocante. 32. DE LAS PROPUESTAS DESECHADAS Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Las propuestas desechadas durante esta invitación, podrán ser devueltas por el CIESAS, a los participantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, el CIESAS, podrá proceder a su devolución o destrucción. (Artículo 74 último párrafo de la LOPSRM). La convocante conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación de los diferentes actos de esta invitación cuando menos tres personas por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de este proceso licitatorio. Lo anterior de conformidad al artículo 74 de la LOPSRM. 33. FALTA DE FIRMAS EN ACTAS En cualquiera de las etapas de la invitación, la falta de firma de alguno de los participantes en el acta correspondiente, no invalidarán su contenido, alcances y efectos. 34. DEL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y APLICACIÓN DEL I.V.A. El participante propondrá únicamente precios unitarios de cada concepto de trabajo y su total. En importes totales de cada concepto de trabajo que proporcione el participante al elaborar su propuesta se deberá incluir el I.V.A., el cual se aplicará en el importe de su propuesta, determinando así el presupuesto total de la misma. 27 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. 35. CADENAS PRODUCTIVAS La Administración Pública Federal a través de Nacional Financiera S.N.C ha implementado en Dependencias y Entidades el denominado Programa de Cadenas Productivas como parte del Plan de Desarrollo a Proveedores del Sector Público, con el propósito, entre otros, de apoyar sus necesidades de financiamiento. Por lo anterior, el CIESAS se ha adherido a dicho Programa mediante la firma del convenio respectivo, y los contratistas podrán hacer lo mismo, cumpliendo con la documentación requerida por dicha fuente de financiamiento, a fin de tener la posibilidad de ceder sus derechos de cobro de las facturas que ellos determinen, una vez adjudicado el contrato correspondiente, lo cual se encuentra previsto en el denominado Programa de Cadenas Productivas. Esta opción de pago se considera en la LOPSRM, en su artículo 47, donde prevé que los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la convocante. El costo de la intermediación financiera por las operaciones derivadas del pago a través de este Programa, corresponderá al participante ganador. Se hace extensa la invitación a los participantes a afiliarse al Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal, por lo que el formato de promoción se incorpora en el ANEXO I. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. Lo anterior, se hace de conocimiento a efecto de que se evalúe la conveniencia de su incorporación al citado Programa, a fin de coadyuvar, agilizar y transparentar el proceso de pago de las contrataciones que se lleven a cabo, así como coadyuvar al desarrollo de la Micro, Pequeñas y Mediana empresa (MIPYME). 36. REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el participante al que se adjudique un contrato cuyo monto asignado exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deberá presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, previsto en la regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2012 o aquella que en el futuro la sustituya. Tratándose de proposiciones conjuntas, las personas deberán presentar el documento vigente expedido por el SAT al que se hace referencia en el párrafo anterior por cada una de las obligadas en dicha propuesta. Si el CIESAS, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el “Acuse de Respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunique que la manifestación del contribuyente al que se adjudique el contrato correspondiente resultó falsa parcial o totalmente, la convocante notificará tal situación al Órgano Interno de Control en el CIESAS, para los efectos que resulten pertinentes con relación a los artículos 51, 77 y 78 de la LOPSRM. 28 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Los documentos solicitados con anterioridad deberán ser presentados un día hábil antes a la firma del contrato, en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. También deberá entregar las garantías a que se refiere el numeral 38 de esta convocatoria de conformidad con los términos establecidos para tal efecto. La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios. La proposición del participante ganador será incorporada al contrato como parte integrante del mismo. 37. FIRMA DEL CONTRATO El representante legal de él o los participantes adjudicados deberá presentarse a firmar el contrato objeto de la presente invitación el día 26 de Noviembre de 2012, a las 12:00 hrs, en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. El participante que por causas imputables al mismo no firme el contrato en la fecha estipulada en la presente convocatoria, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado en su cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 48, de la LOPSRM. En términos del segundo párrafo, del artículo 47, de la LOPSRM, si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo estipulado por la convocante, ésta, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al participante que hubiere presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el CIESAS, de conformidad con lo establecido en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento). Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán ser transferidos por el participante en favor de cualesquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la convocante. 38. GARANTÍAS El participante al que se le adjudique el contrato, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en la LOPSRM, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables, así como lo previsto en el contrato, las garantías que adelante se enlistan a favor del CIESAS, la omisión de cualquiera de sus elementos será motivo de rechazo de la misma e incumplimiento a la obligación de entregarlas en tiempo y forma. 38.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato al participante al cual se le adjudicará el contrato deberá constituir fianza ante institución legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A., a favor del CIESAS. La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la convocante el día 23 de Noviembre de 2012, en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, y se debe mantener vigente hasta que se cumpla totalmente con lo estipulado en el contrato, haya sido constituida y 29 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. entregada a la convocante la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos, y durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. La Garantía de Cumplimiento deberá contener como mínimo los siguientes datos: Expedirse a favor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Denominación o nombre del participante Que garantiza la correcta ejecución y total cumplimiento de los trabajos. El importe total garantizado con número y letra. El número de Contrato y su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas. Asimismo prever como mínimo las siguientes declaraciones: Que la póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el Contrato. Que la fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de la convocante Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato o fuente de las obligaciones o por cualquier otra circunstancia. Que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la convocante, otorgue prórrogas o esperas al participante para el cumplimiento de sus obligaciones. La aceptación expresa por parte de la afianzadora en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 94, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida. 38.2 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el participante, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la LOPSRM, quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido que pudiera provocar la inoperabilidad total o parcial de la obra, la que deberá entregarse previo al acto formal de la recepción de los trabajos en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el participante constituirá fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos, sin incluir el I.V.A. Las garantías señaladas en el párrafo anterior, se cancelarán una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos a entera satisfacción de la convocante, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del participante. La convocante, una vez cumplidas las obligaciones del participante a su satisfacción y entregada la garantía a que se refieren este numeral, se procederá a través del servidor público facultado, a liberar la fianza que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. 30 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Las garantías que se otorguen para responder por las obligaciones previstas en este numeral se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el contrato y son independientes a las penas convencionales. La Garantía de Vicios Ocultos deberá contener como mínimo los siguientes datos: • • • Denominación o nombre del participante El importe total garantizado con número y letra. El número de Contrato y su fecha de firma Asimismo prever como mínimo las siguientes declaraciones: • • • • • • La póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el Contrato. La fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de la convocante Que el participante deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de haber transcurrido los doce meses contados a partir de la fecha de dicha acta. La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato o fuente de las obligaciones o por cualquier otra circunstancia. La fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la convocante, otorgue prórrogas o esperas a el participante para el cumplimiento de sus obligaciones. La aceptación expresa por parte de la afianzadora en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 94, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida. 38.3 GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Para garantizar la correcta inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 fracción I de la LOPSRM, el participante a quien se le adjudique el Contrato deberá constituir fianza ante institución legalmente autorizada para ello, por el monto total del anticipo otorgado incluyendo el I.V.A., a favor del CIESAS, por lo que estará obligado a rembolsar al término del contrato, o en su caso, de existir una terminación anticipada, suspensión de obra o rescisión de contrato, el importe del anticipo faltante por amortizar. La garantía de anticipo deberá ser entregada a la convocante el día 23 de Noviembre de 2012 en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, y se debe mantener vigente hasta que se amortice totalmente el anticipo otorgado. La Garantía de Anticipo deberá contener como mínimo los siguientes datos: • • • Denominación o nombre del participante. El importe total garantizado con número y letra. El número de Contrato y su fecha de firma. Asimismo prever como mínimo las siguientes declaraciones: • • • • La póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el Contrato. La fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de la convocante. La fianza estará en vigor hasta que se amortice la totalidad del anticipo otorgado. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 31 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 38.4 MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA. En el supuesto de que la convocante y el participante convengan la modificación del Contrato vigente, éste último deberá contratar la modificación a la(s) póliza(s) de fianza(s), presentando endoso a la(s) misma(s) o bien una nueva, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el Contrato principal. Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. 39. BITÁCORA En su caso el uso y manejo de la bitácora estará sujeto a lo establecido en los artículos 122 al 126 del RLOPSRM. 40. IMPUESTOS Y DERECHOS El participante ganador, absorberá todos los impuestos y/o derechos que se originen por la contratación de los trabajos relacionados con lo obra. El CIESAS, únicamente pagará el importe correspondiente al I.V.A.; y en su caso, aquellos que por disposición oficial estén obligadas a pagar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de conformidad con la legislación aplicable en la materia. El IVA deberá indicarse por separado del precio ofrecido; en caso de no señalarlo, este se entenderá como incluido en el precio. 41. RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE. El participante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente invitación, en su carácter de contratista, será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad laboral, de salubridad, uso de la vía pública, protección, y demás normas aplicables de la materia. El participante no podrá hacer uso en todo o en parte de la información del proyecto para fines distintos a los especificados en esta convocatoria, ni podrá suministrar o difundir información alguna relativa al proyecto o en general de cualquier información relacionada con la obra, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización escrita de la convocante. Quienes participen en la presente invitación a cuando menos tres personas se obligan a mantener en estricta confidencialidad toda la información plasmada en la presente convocatoria y sus anexos, así como las que se generen durante el proceso de Invitación, respetando los derechos que sobre ella tiene la convocante y responsabilizándose del mal uso que de ella pudiera hacerse. 42. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. El contratista al que se adjudique el contrato, al ejecutar los trabajos pactados con la convocante, asumirá la responsabilidad total de carácter civil, mercantil, penal, y/o administrativa que se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos inherentes a la propiedad industrial y/o intelectual. 32 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. 43. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA INVITACIÓN. El CIESAS, podrá cancelar el presente procedimiento en términos de los artículos 40 de la LOPSRM y 70 de su Reglamento, debiendo notificar por escrito a los participantes y al Órgano Interno de Control en el CIESAS, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, emitiendo las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la invitación correspondiente. El pago de los gastos no recuperables se determinará de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del RLOPSRM. 44. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN La convocante podrá declarar desierta esta invitación a cuando menos tres personas en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando, pese a la invitación respectiva, ninguna empresa o persona asista para participar en la invitación a cuando menos tres personas. b) Cuando no exista como mínimo una proposición susceptible de análisis. c) Cuando habiéndose recibido una o más proposiciones, éstas no reúnan los requisitos solicitados en la invitación a cuando menos tres personas y hayan sido desechadas o descalificadas durante el acto del fallo. d) Cuando habiendo evaluado económicamente una o más proposiciones, se considere que sus precios son inaceptables. Se considerará que los precios de las proposiciones presentadas por los participantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la convocante. e) En caso de exceder el presupuesto autorizado. 45. CAUSAS PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Será causa de descalificación de las propuestas, salvo lo que se señala en el párrafo tercero, del artículo 38, de la LOPSRM, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, sus documentos, así como: 1) La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en la convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, salvo señalamiento en contrario. 2) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, así como cualquiera de los criterios de evaluación. 3) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados tanto por la LOPSRM como por su Reglamento. 4) La ubicación del participante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XIV, 51 y 78, de la LOPSRM; 33 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. 5) La comprobación de que algún participante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes o desvirtuar la invitación, ya que afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 6) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación; 7) Si condicionan sus proposiciones. 8) Que la declaración fiscal anual no corresponda al ejercicio fiscal solicitado 9) Que el participante no sea de nacionalidad mexicana. 10) Que el capital de trabajo del participante no logre cubrir el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. 11) Que no se acredite el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de los profesionales técnicos responsables de la ejecución de los trabajos. 12) Que la información respecto a el número de cedula profesional no corresponda al personal expuesto. 13) Que no se establezca el importe del precio unitario. 14) Que no haya incluido en su propuesta los acuerdos derivados de la Junta de Aclaraciones. 15) Cuando el participante o su representante no firmen alguno o algunos de los documentos que integran su propuesta técnica y económica, en concordancia con lo establecido en el numeral 18 de la presente convocatoria. 16) Que el participante sea declarado en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las proposiciones. 17) Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes. 18) Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los participantes sea falsa. 19) Cuando propongan o sugieran alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la convocante en esta convocatoria y en la Junta de Aclaraciones. 20) Que en la elaboración de la documentación se presenten correcciones, raspaduras, enmendaduras o cualquier falla de escritura que dificulte su lectura. 21) Cuando el participante no compruebe su capacidad financiera, con los estados financieros dictaminados al final del ejercicio 2011, firmado por Contador Público externo titulado y mediante la declaración fiscal anual del ejercicio 2011. 22) Que no anote en el catálogo de conceptos, el precio unitario (PU) con letra, el importe por partidas y total de la propuesta desglosando el IVA con número y letra. 34 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. 23) Cuando la descripción de los trabajos y el número de la invitación consignados en los documentos de la proposición no correspondan a la analizada. 24) Cuando exista incongruencia entre los programas presentados y lo solicitado por la convocante. 25) Cuando la documentación que integra la propuesta no sea congruente entre sí. 26) Si transgreden alguna disposición de los ordenamientos que rigen el presente procedimiento. 46. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y SANCIONES: 46.1 INCONFORMIDADES. Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública, en Avenida Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F., o ante el Órgano Interno de Control en el CIESAS, ubicado en Calle Niño Jesús No. 251, Colonia La Joya, Delegación Tlalpan, C.P. 14090, México, D.F., de conformidad con el artículo 83 de LOPSRM, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la LOPSRM. 46.2 CONTROVERSIAS. Las controversias que se susciten entre la convocante y el participante por los trabajos relacionados con el objeto de esta invitación, se resolverán con apego a lo previsto en las disposiciones de carácter federal aplicables; así mismo serán competentes los tribunales del fuero federal con domicilio en la Ciudad de México, D. F., por lo que toda estipulación contractual en contrario no surtirá efecto legal alguno. 46.3 SANCIONES La convocante requiere que los trabajos que motivan esta invitación, se ejecuten y concluyan conforme al programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos y el plazo de ejecución consignados en el contrato derivado de esta invitación, por lo que si el participante no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causas imputables a él, la convocante aplicará sanciones y retenciones por incumplimiento de acuerdo a lo que se establece en el contrato correspondiente. El monto de las sanciones en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Por lo que de manera enunciativa, más no limitativa, las sanciones se establecerán de conformidad con lo siguiente: Durante el procedimiento de contratación, los participantes podrán ser sujetos a sanciones resueltas por la SFP cuando: • Injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante en la fecha señalada por la misma. • Proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe durante cualquier acto de este procedimiento. Durante la ejecución de los trabajos, cuando: • No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia, causen daños y perjuicios a la convocante, de conformidad con lo establecido en el contrato. Así mismo, cuando los trabajos en lo general o una parte de ellos, no cumpla con lo que se establece en los términos 35 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. de referencia pero que a juicio de la convocante es susceptible de usarse, se aplicará una sanción determinada sobre la base de la carencia u omisión en los trabajos estimados por la Residencia de Obra. El participante al que se le adjudique el contrato de la presente invitación, estará sujeto a las sanciones en términos del Título Sexto, Capítulo Único de la LOPSRM, en caso de incumplimiento, vicios de voluntad o de objeto, o cualquier otra causa sancionable prevista en la normatividad aplicable en esta materia, así como a las penas convencionales establecidas en este procedimiento y las demás que resulten conforme a las disposiciones aplicables. 47. PENAS CONVENCIONALES Por atraso en la ejecución o presentación de los trabajos por causas imputables al participante, en las fechas establecidas en el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento de la fecha de terminación de los mismos pactados en el contrato, se aplicará una pena convencional del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso en función del monto total de los trabajos objeto del atraso, considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado, hasta por el importe máximo de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso la convocante procederá a la rescisión del contrato de conformidad con el artículo 62 de la LOPSRM. Dicha pena repercutirá en las estimaciones presentadas o pendientes de pagar en el momento en que se determine el atraso. 48. TERMINACIÓN ANTICIPADA La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando existan razones de interés general, causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos materia del contrato, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al CIESAS, se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP o por resolución de autoridad judicial competente o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, en cuyo caso se le pagarán al participante los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. Sólo en los casos expresamente señalados en el párrafo anterior procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto. En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora electrónica, debiendo la convocante levantar un acta y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 150 al 153 del RLOPSRM. 49. IMPREVISTOS Lo no previsto en la presente convocatoria se sujetará a lo expresamente consignado en la LOPSRM, en su Reglamento y demás normatividad aplicable y disposiciones correspondientes sobre la materia. 50. NO NEGOCIACIÓN Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria y sus respectivos anexos, así como de las proposiciones en su parte técnica y económica que sean presentadas por los participantes, podrán ser negociadas o modificadas. 51. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Si por caso fortuito o de fuerza mayor se suspende el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados. 36 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Cuando por instrucciones de la SFP, en el ejercicio de sus atribuciones, se suspenda el procedimiento de contratación, se avisará por escrito a todos los involucrados. Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión temporal del procedimiento de contratación, se reanudará el mismo, previo aviso por escrito a todos los involucrados. 52. RESCISIÓN DEL CONTRATO La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato adjudicado en caso de cualquier incumplimiento a las condiciones establecidas en la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas o en el contrato que se suscriba, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento: I. Contravenir a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la LOPSRM, su reglamento y demás disposiciones administrativas que resulten aplicables. II. Si no inicia los trabajos objeto del contrato sin causa justificada. III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de la obra o se niega a realizarla, o reponer alguna parte, que hubiere sido detectada por la convocante. IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes del Residente de Obra designado por la convocante. V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución y que el atraso pueda dificultar la terminación de los trabajos en el plazo estipulado. VI. Si el participante es declarado en concurso mercantil, quiebra, suspensión de pagos o actividades o alguna figura análoga. VII. Si el participante subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización previa y por escrito de la convocante. VIII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato, sin previa autorización por escrito de la convocante. IX. Si el participante no proporciona a la convocante y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para el seguimiento, la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos. X. Si incurre en falsedad de declaraciones en la celebración del contrato que se suscriba. XI. Cambie su nacionalidad por otra. XII. Use indebidamente o con propósitos distintos a los establecidos en la presente invitación a cuando menos tres personas y/o en el contrato que se suscriba, la información confidencial o reservada proporcionada por convocante en términos de la legislación aplicable. XIII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba. El participante estará obligado a devolver a la convocante, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de término del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 37 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo 62 de la LOPSRM la convocante comunicará la rescisión del contrato al participante; posteriormente, lo harán del conocimiento del Órgano Interno de Control en el CIESAS, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 53. SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA. Para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará en lo dispuesto en la LOPSRM y su Reglamento, en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que regirán los actos y contratos que celebre el CIESAS y demás disposiciones vigentes en la materia. ATENTAMENTE ___________________________________________ LIC. RUFINO SERRANO SIERRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 38 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 39 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-1 MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Por medio del presente manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de la presente invitación y, en su caso, del contrato respectivo, es el siguiente _________________. En este domicilio se me podrán practicar notificaciones de carácter personal, mismas que surtirán todos los efectos legales, mientras que por este medio no señale otro distinto. Así mismo, proporciono de conformidad con el artículo 31 fracción XIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la siguiente dirección de correo electrónico_________________. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 40 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-2 MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Declaro bajo protesta de decir verdad y con la representación legal que ostento que mi representada al igual que sus accionistas y funcionarios no se encuentra en ninguno de los supuestos comprendidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por nuestro conducto no participan en este procedimiento de contratación Personas Físicas o Morales que se encuentran inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del artículo 31, fracción XIV de la Ley antes mencionada. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 41 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-3 COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL O ESTADO FINANCIERO AUDITADO O NO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR DOCUMENTO L-4 COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD DE LOS PARTICIPANTES 42 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-5 MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento es de Nacionalidad Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 43 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-6 FACULTADES PARA COMPROMETERSE (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Yo (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA), expreso nuestro interés en participar en la presente invitación y manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento de contratación y, en su caso el contrato que derive, a nombre y representación de: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL). Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.: IO-03890W999-N18-2012 Descripción: 44 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Nombre o Razón Social: Profesión y número de cédula profesional (en caso de persona física): Registro Federal de Contribuyentes: Registro en el IMSS Domicilio.- Calle y Número: Colonia: Código Postal: Teléfonos: Correo Electrónico (E - Mail): Delegación o municipio: Entidad Federativa: Fax: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre, número y circunscripción del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: Relación de accionistas: Apellido Paterno Apellido Materno Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Nombre(s) Fecha: Nombre, número y circunscripción del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Nombre del apoderado o representantes legales: Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad: Escritura Pública No.: Fecha: Nombre, número y circunscripción del Notario Público ante el cual se otorgó: Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: (CIUDAD), a __ de __________ de 2012. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 45 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-7 PARA EL CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS, DE NO SER EL CASO MANIFESTARLO 46 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-8 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad y con la representación legal que ostento que nosotros mismos o a través de interpósita persona nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del CIESAS induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con relación a los demás participantes. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 47 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-9 ENTREGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que (no) entregamos información con carácter confidencial de conformidad con el Artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el trigésimo sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 48 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO L-10 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que nos encontramos al corriente en lo que se refiere a nuestras obligaciones fiscales, de conformidad con el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 49 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. PROPOSICIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 50 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-1 CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que conocemos el sitio de realización de los trabajos, las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales de la zona en donde se van a realizar los mismos, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico y todas las especificaciones generales y particulares de conformidad con la normatividad de la materia. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 51 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-2 CURRICULO EMPRESARIAL Y DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS INDICANDO LOS QUE SE HARÁN CARGO DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA LOS QUE DEBERÁN CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA 52 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-3 MANIFESTACIÓN DE QUE EL SUPERINTENDENTE CUENTA CON FIEL (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que el Superintendente de obra conoce y se encuentra capacitado para operar la Bitácora Electrónica de Obra Pública que administra la Secretaría de la Función Pública, por consiguiente tiene su Firma Electrónica Avanzada actualizada al momento de iniciar este procedimiento de contratación y por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. (Anexar comprobante) _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 53 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-4 RELACIÓN DE CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PARTICULARES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (EMPRESA O PERSONA FÍSICA) Contratante y descripción de los trabajos FECHA: Lugar Nombre y teléfono para referencias Monto total del contrato Importe Ejercido Importe Por ejercer % Avance Fecha de Inicio Término Notas: a) Deberá anexar copia de carátulas de cada contrato. b) Deberá anexar copia de actas de entrega-recepción. Nombre y firma 54 DE 94 Información Complementaria CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en el Documento T-4 Relación de Contratos es verídica y puede ser sujeta a verificación, aceptando que la información que no esté soportada documentalmente no se considerará para la aplicación del mecanismo de adjudicación descrito en esta convocatoria de invitación a cuando menos tres personas. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 55 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ No. DE UNIDADES DENOMINACIÓN TIPO MARCA DEL EQUIPO SERIE Y NUMERO (equipo propia) CAPACIDAD (equipo) PROPIA RENTADA POR ADQUIRIR UBICACIÓN ACTUAL USO ACTUAL CONTRATISTA _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 56 DE 94 LAPSO DURANTE EL CUAL SE UTILIZARA CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO PROPUESTA POR EL PARTICIPANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 57 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-7 CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que conocemos el Proyecto Ejecutivo, los planos de la obra, las especificaciones generales y particulares, las normas de calidad aplicables, mismas que fueron tomados en cuenta para la realización de la presente proposición. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 58 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-8 MODELO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZÁLO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. CARMEN BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA REGIONAL DE LA UNIDAD GOLFO, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA, ____________________, REPRESENTADA POR ________________________, EN SU CARÁCTER DE _______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES "LA ENTIDAD" DECLARA: 1.- Que es un Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, que tiene por objeto realizar actividades de investigación científica y de formación especializada de capital humano en los campos de la antropología social, historia, etnohistoria, lingüística y disciplinas afines, así como la de difundir los resultados de sus investigaciones, de conformidad con el decreto de reestructura publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre del año 2006. 2.- Que la Dra. Carmen Blázquez Domínguez, en su carácter de Directora Regional de la Unidad Golfo está facultada para representar a “LA ENTIDAD”, conforme al testimonio de la correspondiente Escritura Pública del Poder Especial No. 18,369 de fecha 22 de marzo de 2010 otorgada ante la fe del Lic. Miguel López Lira Acevedo Notario Público No. 175 de la Ciudad de México, Distrito Federal, y que dicho mandato no le ha sido revocado, ni limitado o modificado en forma alguna a la fecha de la celebración del presente contrato. 3.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “LA ENTIDAD” cuenta con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado, en la partida presupuestal número ____, del propio organismo descentralizado. 4.- Que la adjudicación del presente contrato, se llevó a cabo bajo el procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 27 fracción II, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 5.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio fiscal, el ubicado en Calle Juárez No. 87, Colonia Tlalpan C.P. 14000, México, D.F. y que su Registro Federal de Contribuyentes es CIE800912-J23. “EL CONTRATISTA” DECLARA: I.- Persona Física: 1.- Que es una persona física de nacionalidad mexicana, con capacidad jurídica plena para obligarse en el presente contrato, quien se identifica con_______________ numero _____________________ expedido(a) por _________________________ cuya copia fotostática se agrega al presente documento. 59 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. II.- Persona Moral: 1.- Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número _________, de fecha __ de _____ de ____, otorgada ante la fe del ________________________, Notario Público número ___ de la Ciudad de ________________., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil No. _____________ de fecha ____ de ____ de__, y que tiene como objeto social, entre otros los siguientes:________________________________________. 2.- Que el _________________________, en su carácter de ________, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita mediante la Escritura Pública ó Poder Notarial número _______, de fecha __ de __________ de ______, otorgada ante la fe del ____________________, Notario Público número ___ de la Ciudad de_______________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil No. _______ de fecha __ de _____ de ______; el cual manifestó que no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna hasta la celebración del presente contrato. 3.- Declara bajo protesta de decir verdad, ser una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas y que cuenta con todos los requisitos y registros necesarios para su operación. 4.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligar a su representada y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. III.- Persona Física y Persona Moral: 5.- Que se encuentra inscrita(o) en el Instituto Mexicano del Seguro Social con Registro número _______________________ así como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes número __________________, 6.- Que tiene establecido su domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en ________________________________________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 7.- Que conoce el contenido, requisitos y alcances que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales que rigen el presente contrato. 8.- Que durante la celebración del presente contrato no existió presión, coacción, vicios de la voluntad o de objeto, por lo que manifiesta su conformidad para suscribir el mismo. 9.- Declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra ubicado en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que por su conducto no participan en el presente procedimiento de contratación personas físicas y morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del artículo 31, fracción XIV de la Ley antes mencionada; asimismo manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 10.- Reconoce y acepta que cuenta con los recursos técnicos, administrativos, económicos, financieros, humanos y profesionales para cumplir con el objeto del presente contrato. 11.- Que conoce el proyecto, los planos, catálogo de conceptos, requerimientos, necesidades y demás especificaciones generales y particulares de los trabajos relacionados con la obra objeto de este contrato, así 60 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. como los tiempos en que la misma debe ser ejecutada, por lo que manifiesta tener la capacidad de dar cabal cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido en el presente instrumento. Ambas partes reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y manifiestan su entera conformidad para la celebración del presente contrato de acuerdo con las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de la obra consistente en LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA GONZÁLO AGUIRRE BELTRÁN EN LA UNIDAD GOLFO, HASTA SU CONCLUSIÓN Y ENTREGA, ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, obligándose a dar cumplimiento a los diversos ordenamientos jurídicos aplicables, y en su caso, las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012, JUNTA DE ACLARACIONES, A SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ANEXOS, PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS, REQUERIMIENTOS, NECESIDADES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, NORMAS DE CALIDAD, CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1 DE ESTE CONTRATO), MISMOS QUE FIRMADOS POR “LAS PARTES” SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: “LA ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por concepto de la realización de los trabajos descritos en el presente Contrato la cantidad total de $______________ (____________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. De conformidad con la convocatoria los precios referidos en la presenta cláusula corresponden al precio cotizado por “EL CONTRATISTA” y permanecerán fijos durante la vigencia del presente contrato y no serán objeto de variación por motivo alguno. El anticipo que se otorgará para el inicio de los trabajos e instalación de oficinas de campo así como la adquisición de insumos y materiales es por un 30% (treinta por ciento) del monto total de la proposición presentada, previa entrega por parte de “EL CONTRATISTA”de la garantía por el monto total del anticipo otorgado. El pago del anticipo se realiza en una sola exhibición el día 26 de Noviembre de 2012, previa presentación por “EL CONTRATISTA”, de la garantía por concepto del anticipo. TERCERA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcaran periodos de 15 días naturales con fechas de corte los días 15 y 30 (31) de cada mes. De acuerdo a lo previsto por los artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la sección III del Capítulo Cuarto del Título Segundo de su Reglamento, “EL CONTRATISTA” presentará sus estimaciones a la Residencia de Obra para su aprobación dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. La Residencia de Obra contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación para revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones de referencia. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán en la siguiente estimación. 61 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Las estimaciones por los trabajos realizados se pagarán en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. El pago se efectuará en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. El catálogo de conceptos preverá la forma de medición y pago de cada uno de los conceptos que integren la estimación correspondiente. Estando de acuerdo ambas partes de que el pago será efectuado y liberado, mediante la recepción de los trabajos a entera satisfacción, de “LA ENTIDAD”, conforme a lo establecido en el presente contrato; firmando de conformidad el haber recibido la totalidad de los trabajos por parte de la Residencia de Obra, la cual será la responsable de la liberación de dicho pago y del control de la recepción de los mismos, área que se encargará de evaluar los reportes e informes de las actividades efectuadas por “EL CONTRATISTA” durante el período del que se trate así como sus reportes y trabajo final. Las facturas que “EL CONTRATISTA” expida a favor de “LA ENTIDAD” con motivo de los pagos que ésta le efectuará deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que si dichas facturas no se ajustan a lo establecido, no serán recibidas por “LA ENTIDAD” y ello no implicará responsabilidad alguna de su parte y serán presentadas en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, lugar donde se efectuará el pago. CUARTA. PRECIO FIJO: “EL CONTRATISTA” acepta que la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este instrumento cubre el costo total de los trabajos materia de este contrato, y corresponde al precio consignado en su cotización, el cual permanecerá fijo, por lo que no tendrá derecho a reclamar incremento ni pago adicional alguno. QUINTA. LUGAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA: Los trabajos de obra objeto del presente contrato se realizarán dentro de las instalaciones de “LA ENTIDAD” en el inmueble ubicado en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no excederá de _________ días naturales, con fecha de inicio el __________________ y término el día________________, de conformidad con lo establecido en el programa respectivo. “LA ENTIDAD” verificará la terminación de los trabajos y elaborará el finiquito en el periodo _________________ SÉPTIMA.- DESIGNACIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA.- Para la supervisión y recepción de los trabajos a su entera satisfacción, “LA ENTIDAD” designa a la C.P. Victoria Cristina Domínguez Moreno, Jefa Administrativa de la Unidad Golfo, y al Lic. Arturo Llanos Rivas, Jefe del Departamento de Servicios Generales, reservándose “LA ENTIDAD” el derecho de reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados, comprometiéndose “EL CONTRATISTA”, a realizarlos en los términos y condiciones convenidos en el presente contrato. LA ENTIDAD” a través de su representante designado, tendrá el derecho de supervisar y vigilar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución de la forma convenida y con las modificaciones que en su caso, ordene “LA ENTIDAD”. “LA ENTIDAD” podrá rechazar los trabajos de obra si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato, obligándose “EL CONTRATISTA” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA ENTIDAD”. 62 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Una vez concluidos los trabajos de obra no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos, vicios de la voluntad o de objeto o por la mala calidad de los trabajos de obra y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato y en las disposiciones legales aplicables. OCTAVA.- GARANTÍAS.- Con fundamento en el artículo 48, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA”, deberá entregar a “LA ENTIDAD” el día 23 de Noviembre de 2012 en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, una fianza en moneda nacional expedida por una institución legalmente autorizada para ello, a favor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que garantice el cumplimiento del presente contrato por el 10% del monto total del mismo, sin considerar el impuesto al valor agregado, por lo que será necesario que “EL CONTRATISTA” reciba copia del contrato para la tramitación de la fianza respectiva, dicha garantía subsistirá hasta el cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Mientras “EL CONTRATISTA” no haga entrega de la póliza de la fianza en el plazo señalado, a “LA ENTIDAD”, el contrato no surtirá ninguno de sus efectos, y en el supuesto que se rebase el término sin que hubiere exhibido la fianza, el contrato se extinguirá de pleno derecho. La garantía de cumplimiento se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a “LA ENTIDAD” la garantía de vicios ocultos. FIANZA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La Garantía de Cumplimiento deberá contener como mínimo los siguientes datos: Expedirse a favor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Denominación o nombre del participante Que garantiza la correcta ejecución y total cumplimiento de los trabajos. El importe total garantizado con número y letra. El número de Contrato y su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas. Asimismo prever como mínimo las siguientes declaraciones: Que la póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el Contrato. Que la fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de la convocante Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato o fuente de las obligaciones o por cualquier otra circunstancia. Que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la convocante, otorgue prórrogas o esperas al participante para el cumplimiento de sus obligaciones. La aceptación expresa por parte de la afianzadora en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 94, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida. FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS Y/O VICIOS OCULTOS: Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “EL CONTRATISTA” se obliga a garantizar los trabajos y a responder de los defectos que resultaren en los mismos, 63 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” reparará en su totalidad el defecto que se presente hasta la completa realización del servicio contratado, a satisfacción de “LA ENTIDAD”. Dicha garantía deberá entregarse a “LA ENTIDAD” en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, previamente a la recepción de los trabajos, mediante fianza que se constituirá a favor de “LA ENTIDAD”, la cual equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos objeto del presente contrato sin incluir el I.V.A., para el cumplimiento de esta obligación esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega – recepción de los trabajos. La presentación de las anteriores fianzas se hará ante la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, quien verificará que éstas cumplen con los requisitos establecidos en el presente instrumento y la legislación aplicable. De no contar con los requisitos solicitados, se tendrá(n) por no presentada(s) la(s) garantía(s). Las fianzas mencionadas estarán vigentes hasta que las obligaciones pactadas en este instrumento se finiquiten absolutamente y a la entera satisfacción de “LA ENTIDAD”. La Garantía de Vicios Ocultos deberá contener como mínimo los siguientes datos: • • • Denominación o nombre del participante El importe total garantizado con número y letra. El número de Contrato y su fecha de firma Asimismo prever como mínimo las siguientes declaraciones: • • • • • • La póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el Contrato. La fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de la convocante Que el participante deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de haber transcurrido los doce meses contados a partir de la fecha de dicha acta. La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato o fuente de las obligaciones o por cualquier otra circunstancia. La fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la convocante, otorgue prórrogas o esperas a el participante para el cumplimiento de sus obligaciones. La aceptación expresa por parte de la afianzadora en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93, 94, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida. FIANZA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Con fundamento en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA”, deberá entregar a “LA ENTIDAD” el día 23 de Noviembre de 2012 en la Jefatura Administrativa de la Unidad Golfo del CIESAS ubicada en Av. Encanto esquina Antonio Nava, Colonia El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz, una fianza en moneda nacional expedida por una institución legalmente autorizada para ello, a favor del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que garantice la correcta inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo, por el monto total del anticipo otorgado incluyendo el I.V.A., y estará obligado a rembolsar al término del contrato, o en su caso, de existir una terminación 64 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. anticipada, suspensión de obra o rescisión de contrato, el importe del anticipo faltante por amortizar, la misma se debe mantener vigente hasta que se amortice totalmente el anticipo otorgado. La Garantía de Anticipo deberá contener como mínimo los siguientes datos: • • • Denominación o nombre del participante. El importe total garantizado con número y letra. El número de Contrato y su fecha de firma. Asimismo prever como mínimo las siguientes declaraciones: • • • • La póliza se otorga atendiendo a todas las especificaciones y condiciones contenidas en el Contrato. La fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de la convocante. La fianza estará en vigor hasta que se amortice la totalidad del anticipo otorgado. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Para la amortización de los anticipos otorgados, el anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución presentado; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 143 fracción III, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. NOVENA.- CARGOS ADICIONALES.- "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se autoricen para pago, se haga la siguiente deducción: El 5/1000 (CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimación por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos realizados en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Deducción que será ejercida y comprobada, en términos de los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. “LA ENTIDAD” hará las deducciones por este concepto de las estimaciones respectivas. DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajustes de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento establecido en los artículos 56, 57 fracción II y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Título Tercero, capítulo quinto, secciones I y II y en lo particular el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA ENTIDAD” Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, “LA ENTIDAD” deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 65 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO.- “EL CONTRATISTA” acepta y reconoce que en caso de que “LA ENTIDAD”, llegase a entregarle un importe mayor al estipulado en la Cláusula Segunda relativa a la contraprestación que habrá de pagarse por la realización de los trabajos amparados en el presente contrato, devolverá la cantidad pagada en exceso más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, sin necesidad de interponer juicio o demanda en su contra. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago en exceso hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposición de “LA ENTIDAD” de forma efectiva. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de ““EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente. DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES “EL CONTRATISTA”.- se obliga a atender puntualmente las indicaciones que para el eficaz desempeño de los trabajos contratados reciba, así como hacer de su conocimiento cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en beneficio o perjuicio de los intereses de “LA ENTIDAD”. “EL CONTRATISTA”; asimismo, se compromete a corregir cualquier error o anomalía que pudiese detectarse durante la realización de los trabajos objeto del presente contrato. “EL CONTRATISTA” es el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos en materia de construcción, seguridad laboral, de salubridad, uso de la vía pública, protección, y demás normas aplicables de la materia. No podrá hacer uso en todo o en parte de la información del proyecto para fines distintos a los especificados en la Invitación a cuando menos Tres Personas y en este instrumento, ni podrá suministrar o difundir información alguna relacionada con la obra, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización escrita de “LA ENTIDAD”. Las funciones que realizará “EL CONTRATISTA”, serán las establecidas en la convocatoria de la Invitación a cuando menos Tres Personas, los programas, anexos, catálogo de conceptos, mismos que forman parte integrante del presente contrato. DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará mediante comunicación que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA ENTIDAD” a la terminación de éstos, y “LA ENTIDAD” verificará que los trabajos estén concluidos dentro de un plazo de __ días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la comunicación de “EL CONTRATISTA”. Comprobada la terminación de los trabajos conforme al párrafo anterior “LA ENTIDAD” procederá a su recepción dentro de los 15 días naturales siguientes, para lo cual en la misma fecha levantará el acta de entrega-recepción correspondiente. El acta que se levante deberá formularse con apego a los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas. Previamente a la recepción de los trabajos “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar la Garantía de Defectos y Vicios Ocultos. DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a prestar los trabajos objeto del presente Contrato conforme a los términos y condiciones establecidos en la convocatoria de la Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012, Junta de Aclaraciones propuesta técnica y económica, a los programas autorizados, presupuestos, catálogo de conceptos, proyectos, requerimientos, necesidades, especificaciones generales y particulares, así como anexos. 66 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. “EL CONTRATISTA” se compromete a que los trabajos que preste a la “LA ENTIDAD”, cumplan con las normas de calidad; que la realización de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de “LA ENTIDAD” así como a responder por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” y/o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. “EL CONTRATISTA” no podrá subcontratar parcial o totalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. Igualmente se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos en forma parcial o total. Conviene también “EL CONTRATISTA” en que los riesgos y la conservación de los bienes propiedad o a cargo de “LA ENTIDAD” durante la realización de la obra estarán exclusivamente a su cargo, debiendo actuar con responsabilidad y cuidado de los mismos. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la realización de los trabajos, un representante, el cual fungirá como “SUPERINTENDENTE” quien deberá ser un técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante deberá designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose “LA ENTIDAD” el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: “LA ENTIDAD” podrá modificar las especificaciones consignadas de los términos en que se deba realizar la obra, únicamente cuando éstas sean notificadas por escrito a “EL CONTRATISTA” y de mutuo acuerdo se establezcan los ajustes correspondientes en un documento que será parte integrante de este instrumento. Ningún acuerdo verbal constituirá obligación alguna. DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con las obligaciones contraídas en el presente Instrumento en el tiempo estipulado para la ejecución de la obra por razones a él imputables, conviene en pagar a "LA ENTIDAD", a título de Pena Convencional el equivalente al 1% (Uno por ciento), por cada día natural de atraso en la ejecución de la obra en función del monto total de los trabajos objeto del atraso conforme al programa de ejecución convenido, porcentaje que se aplicará sobre el monto total de los trabajos no ejecutados oportunamente, cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, sin exceder del 10% del importe total del Contrato, de conformidad con el artículo 46 fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; con independencia de las sanciones y penas convencionales establecidas en la Convocatoria y en la legislación aplicable. Toda vez que “LA ENTIDAD” tendrá la facultad de verificar si los trabajos relacionados con la obra pública objeto de este contrato se están realizando por “EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecución respectivo, comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución, que se anexa al presente contrato ANEXO 2. Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, “LA ENTIDAD” procederá a retener el 5 por ciento de la parte correspondiente al atraso, aplicándose mediante retención económica a la estimación que presente el contratista para cobro, por tanto, quincenalmente se hará la retención que corresponda a fin de que la retención total sea procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. 67 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- “LA ENTIDAD” podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en apego al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, por una o varias de las causas imputables al mismo, que se encuentran previstas en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de ““EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, en la Invitación a cuando menos Tres Personas y sus anexos. El procedimiento de rescisión se podrá llevar a cabo en cualquier momento, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley, sin responsabilidad alguna para “LA ENTIDAD”. DÉCIMA OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podrá ceder en ningún caso, ya sea todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo para la realización de los trabajos a otra persona física o moral, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso de “LA ENTIDAD”, misma que se libera de cualquier responsabilidad por este concepto. En virtud de que “LA ENTIDAD” está incorporada al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que “EL CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de “LA ENTIDAD” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de este Contrato o de la realización de los trabajos relacionados con la obra pudiera derivarse, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal a “LA ENTIDAD”. Asimismo, “LAS PARTES” aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este Contrato, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. “LA ENTIDAD” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente. “EL CONTRATISTA” se obliga a contar con el equipo y medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los trabajos relacionados con la obra por lo tanto será el único responsable ante las autoridades competentes de los riesgos en que incurran y/o los accidentes que se presenten dentro de las instalaciones de la “LA ENTIDAD”, liberando a la misma de cualquier responsabilidad. Asimismo “LAS PARTES” acuerdan que el riesgo profesional que pueda existir por la ejecución de los trabajos relacionados con la obra, así como de todas las obligaciones, responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgos civiles, de trabajo y por la realización de las actividades y la realización de los trabajos que puedan resultar de este instrumento legal, serán a cargo exclusivamente de “EL CONTRATISTA”. VIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar la información proporcionada por “LA ENTIDAD”; la información confidencial a que se refiere esta cláusula puede estar contenida en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, programas de computadora, CD o cualquier otro material que tenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas o 68 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. cualquier otro similar, ya que esta información es propiedad exclusiva de “LA ENTIDAD”, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. “EL CONTRATISTA” se obliga a: a) Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de los trabajos, únicamente para cumplir con el objeto de este contrato. b) No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de “LA ENTIDAD”. c) No revelar a ningún tercero ajeno a este contrato la información. d) Una vez concluida la vigencia del contrato “EL CONTRATISTA” entregará a “LA ENTIDAD” todo el material y copias que contenga la información confidencial recabada o que le haya sido proporcionada. En caso de violación o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta cláusula, “EL CONTRATISTA” conviene en pagar los daños y perjuicios que en su caso ocasionen a “LA ENTIDAD”. VIGÉSIMA PRIMERA.- PRÓRROGAS Y/O DIFERIMIENTOS.- No serán aplicables prórrogas para la fecha de inicio y terminación de los trabajos. Únicamente se aplicará la prorroga en los siguientes casos: A) Por caso fortuito o fuerza mayor, en este supuesto será necesario que “EL CONTRATISTA” notifique el evento y solicite por escrito la prórroga a “LA ENTIDAD” inmediatamente al vencimiento de la fecha que corresponda, acompañando las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. En este supuesto, “LA ENTIDAD” analizará la solicitud así como los razonamientos y documentación comprobatoria que presente “EL CONTRATISTA”, notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo no mayor de cinco días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de “EL CONTRATISTA”. B) Si el Servidor Público designado por “LA ENTIDAD” ordena a “EL CONTRATISTA” la suspensión de la totalidad o parte de los trabajos. C) Si los trabajos no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier acto u omisión de “LA ENTIDAD”. En cualquiera de los casos, la prórroga será formalizada mediante la celebración de un convenio entre las partes. VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.- “LA ENTIDAD” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento o por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. VIGÉSIMA TERCERA.- EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO.- En todos los casos de suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del Contrato, “LA ENTIDAD” procederá a levantar acta circunstanciada con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, haciendo constar el estado en que se encuentren los trabajos, y con base en ella se hará a “EL CONTRATISTA” el pago de finiquito correspondiente. 69 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Lo expuesto anteriormente es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente a la fecha de su vigencia el presente Instrumento, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los trabajos originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio grave a “LA ENTIDAD”, de conformidad con lo previsto con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo anterior sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, mediante notificación por escrito con acuse de recibido de “EL CONTRATISTA”, que deberá efectuarse con antelación mínima de 15 (quince) días hábiles a la fecha que se proponga para la terminación, sin responsabilidad alguna para “LA ENTIDAD”, procediendo de inmediato a finiquitar las obligaciones pendientes de cumplir por cualquiera de “LAS PARTES” para su liquidación. En todos los supuestos aludidos en esta Cláusula, “LA ENTIDAD” deberá liquidar, en su caso, a “EL CONTRATISTA” los trabajos que hubieren sido aceptados a entera satisfacción de “LA ENTIDAD” y que no se hayan pagado, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento. VIGÉSIMA QUINTA.- DERECHOS DE AUTOR.- “EL CONTRATISTA” asume todas las responsabilidades en materia de patentes, marcas, derechos de autor y derechos inherentes a la propiedad intelectual con respecto al uso de bienes y técnicas que se utilicen para realizar los trabajos objeto de éste contrato. VIGÉSIMA SEXTA.- AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.- “EL CONTRATISTA”, manifiesta que para el cumplimiento del presente contrato, cuenta con las autorizaciones, licencias y/o permisos necesarios, conforme a las disposiciones vigentes. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la realización de los trabajos, objeto del presente contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, a la Invitación a cuando menos Tres Personas y anexos que forman parte integrante del presente instrumento, a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demás normas y disposiciones administrativas vigentes que resulten aplicables. VIGÉSIMA OCTAVA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- “LA ENTIDAD” únicamente pagará el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. Todos los demás impuestos y/o derechos generados con motivo del presente contrato serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. VIGÉSIMA NOVENA.- Ambas partes convienen, que en caso de existir discrepancia entre la convocatoria a la Invitación a cuando menos Tres Personas y este instrumento legal prevalecerá lo establecido en la convocatoria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. TRIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, D.F., por lo tanto renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 70 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Previa lectura y con pleno conocimiento de su contenido, se extiende por duplicado el presente contrato que de conformidad suscriben las partes en la Ciudad de Xalapa, Veracruz; el día __ de ____de 2012, conservando un ejemplar cada una de ellas. “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” DRA. CARMEN BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ DIRECTORA REGIONAL DE LA UNIDAD GOLFO C. “RESIDENCIA DE OBRA” C.P. VICTORIA CRISTINA DOMÍNGUEZ MORENO JEFA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD GOLFO LIC. ARTURO LLANOS RIVAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA, SE REFIEREN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZÁLO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL “LA ENTIDAD” Y ________“EL CONTRATISTA” _____________________ 71 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que conocemos, estamos conformes y aceptamos el modelo de contrato de la presente convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, lo anterior, para todos los efectos y alcances legales que surjan en caso de adjudicación. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 72 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-9 FORMATO DE MIPYMES _______________ de___________ de_____________ (1) _____ (2)_____________ P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento de la Invitación a cuando menos Tres Personas No. ____ (3) ____ correspondiente a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzálo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo, en el que mi representada, la empresa ______ (4) ____________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___(5)__, cuenta con __(6)___ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ___(7)___ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ___(8)____, obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa __(9) __, atendiendo a lo siguiente: Tamaño (9) Micro Pequeña Sector (5) Todas Comercio Industria y Servicios Comercio Mediana Servicios Industria Estratificación Rango de número de trabajadores (6) + (7) Rango de monto de ventas anuales (mdp) (8) Tope máximo combinado * Hasta $4 4.6 Hasta 10 Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 95 Desde 11 hasta 50 Desde 4.01 hasta $100 Desde 31 hasta 100 Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 Hasta $250 235 Desde $100.01 Hasta $250 250 Desde 52 hasta 250 *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%) (6) (7) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (6) y (7). (9) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: _____ (10) __. ATENTAMENTE _________ (11) _________ 73 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE MIPYMES NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCIÓN Señalar la fecha de suscripción del documento. Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. Indicar el número respectivo del procedimiento Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. 9 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. 10 11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del participante. Anotar el nombre y firma del representante de la empresa participante. 74 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-10 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA LOPSRM Y SU REGLAMENTO (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que conocemos, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, las Normas de Construcción aplicables en la zona de trabajo y las normativas y leyes particulares aplicables a los trabajos, lo anterior, para todos los efectos y alcances legales que surjan en caso de adjudicación. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 75 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO T-11 SUBCONTRATACIÓN (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que mí representada en cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en esta convocatoria NO subcontratará ninguna de las partes de los trabajos objeto de la presente invitación. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 76 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 77 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO E1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Por medio del presente, el que suscribe ________en su carácter de__________ a nombre y representación de la empresa _______ manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos y estamos de acuerdo en el contenido de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012, y sus anexos, conforme a los cuales se elaboró e integró la presente proposición, habiendo tomado en cuenta los requisitos, condiciones, disposiciones legales y la normatividad aplicable en materia de Obra Pública, y de manera puntual las indicaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones, con lo cual nos comprometemos a terminar totalmente la Obra Pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzálo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. Por lo anterior, mi representada oferta los precios unitarios por la cantidad de $_______ (importe con número y letra), más $________ (importe con número y letra) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), haciendo un total de $ ___________ (importe con número y letra), para la ejecución de los trabajos, en un plazo de ______ días naturales, estableciendo como fecha de inicio de los mismos, de acuerdo a la convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas el día ______ de ______de 2012. Asimismo, manifiesto que mi representada conoce el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas en la materia, reconociendo y aceptando que por ser un contrato a precios unitarios por concepto de obra terminada, el mismo no será objeto de modificación en monto ni en plazo. Además, comunico a usted que el responsable técnico en la Obra será el C.______________________ con Cédula Profesional No.____________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quién conoce las Normas de Construcción y demás normatividad aplicable en materia de obras públicas, el Proyecto y las Especificaciones Complementarias y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. 78 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Quedamos entendidos que el CIESAS verificará que las proposiciones recibidas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la Invitación a cuando menos Tres Personas procediendo a DESECHAR la proposición cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 79 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO E2 ANÁLISIS DEL 100% DE LOS PRECIOS UNITARIOS DOCUMENTO E3 ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O INTEGRACIÓN DE CUADRILLAS DOCUMENTO E4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANEXANDO TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS DOCUMENTO E5 RELACIÓN Y CÁLCULO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DOCUMENTO E6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO ASÍ COMO EL CARGO POR UTILIDAD CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN 80 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO E7 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LOS CARGOS ADICIONALES (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: Con relación a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-03890W999-N18-2012 emitida por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, relativa a la obra pública para la Ampliación de la Biblioteca “Gonzalo Aguirre Beltrán” en la Unidad Golfo. El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Me permito manifestar lo siguiente: Declaro bajo protesta de decir verdad que conocemos, estamos conformes y se han tomado en cuenta, los cargos adicionales por concepto de inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de la Función Pública, mismos que corresponden al 5 al millar y se manifiestan en los Análisis de Precios Unitarios _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 81 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO E8 CATALOGO DE CONCEPTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO DE EXCEL DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA OBRA EN LA UNIDAD GOLFO. DOCUMENTO E8” DOCUMENTO E9 RESUMEN POR PARTIDAS DOCUMENTO E10 EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE LA PROPOSICIÓN DOCUMENTO 11, 12, 13, 14 Y 15 PROGRAMAS DE: • • EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS • UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA • UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN • ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS QUE SERÁ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 82 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. ANEXO I FORMATO DE PROMOCIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS ES UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE TIENE COMO OBJETIVO FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NUESTRO PAÍS, CON HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN INCREMENTAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DE GESTIÓN. AL INCORPORARTE A CADENAS PRODUCTIVAS TENDRÁS ACCESO SIN COSTO A LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: CONOCE OPORTUNAMENTE AL CONSULTAR DESDE LA COMODIDAD DE TU NEGOCIO LOS PAGOS QUE TE REALIZARÁN LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON LA POSIBILIDAD DE OBTENER LA LIQUIDEZ QUE REQUIERES SOBRE TUS CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS. SI REQUIERES CAPITAL DE TRABAJO PODRÁS ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE CRÉDITO PYME QUE NACIONAL FINANCIERA INSTRUMENTA A TRAVÉS DE LOS BANCOS. INCREMENTA TUS VENTAS, AL PERTENECER AL DIRECTORIO DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES U OTRAS EMPRESAS PODRÁN CONSULTAR TU OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MOMENTO QUE LO REQUIERAN, AL MISMO TIEMPO, CONOCERÁS OTRAS EMPRESAS CON LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR TU BASE DE PROVEEDORES. PROFESIONALIZA TU NEGOCIO, A TRAVÉS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA O PRESENCIALES, SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL PROCESO DE COMPRA DEL GOBIERNO FEDERAL QUE TE AYUDARÁN A SER MÁS EFECTIVO AL PRESENTAR TUS PROPUESTAS. IDENTIFICA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, AL CONOCER LAS NECESIDADES DE COMPRA DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE NUESTROS BOLETINES ELECTRÓNICOS. PARA MAYORES INFORMES SOBRE EL PARTICULAR LLAMAR DESDE EL ÁREA METROPOLITANA AL 5089-6107 O AL 01 800 623-4672 SIN COSTO DESDE EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA O BIEN A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET WWW.NAFIN.COM. 83 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. PROMOCIÓN A LOS PROVEEDORES PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS XALAPA, VERACRUZ A____ DE __________ DE 2012. NOMBRE DE LA EMPRESA EN NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. ESTAMOS COORDINANDO UNA INICIATIVA SIN DUDA HISTÓRICA, PARA APOYAR A LAS PYMES EN EL PAÍS. LA ESTRATEGIA PRINCIPAL CONSISTE EN ESTABLECER UN PROGRAMA OBLIGATORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL HACIA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MEXICANAS. DICHO PROGRAMA PRETENDE QUE EN EL AÑO 2012, EL 35% DE LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS SE CANALICEN A ESTE SEGMENTO PRODUCTIVO, PRINCIPAL GENERADOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DE EMPLEO. PARA TAL FIN, UN PRIMER PASO ES LA INCORPORACIÓN OBLIGATORIA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AL PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., LO QUE NOS PERMITIRÁ CONOCER EN FORMA CONSOLIDADA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROVEEDURÍA GUBERNAMENTAL Y PROPONER METAS ANUALES EN MATERIA DE COMPRAS DE GOBIERNO A PYMES A PARTIR DEL 2008. EN ESTE CONTEXTO, TENGO EL AGRADO DE INVITARTE A INCORPORAR TU EMPRESA AL PROGRAMA, PARA QUE GOCE DE LOS BENEFICIOS QUE ÉSTE LE BRINDA: CADENAS PRODUCTIVAS OFRECE: ADELANTAR EL COBRO DE LAS FACTURAS MEDIANTE EL DESCUENTO ELECTRÓNICO o OBTENER LIQUIDEZ PARA REALIZAR MÁS NEGOCIOS o MEJORAR LA EFICIENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO o AGILIZAR Y REDUCIR LOS COSTOS DE COBRANZA o REALIZAR LAS TRANSACCIONES DESDE LA EMPRESA EN UN SISTEMA AMIGABLE Y SENCILLO, WWW.NAFIN.COM.MX o REALIZAR EN CASO NECESARIO, OPERACIONES VÍA TELEFÓNICA A TRAVÉS DEL CALL CENTER 50 89 61 07 Y 01800 NAFINSA (623 46 72) ACCEDER A CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA RECIBIR INFORMACIÓN FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL CARACTERÍSTICAS DESCUENTO Ó FACTORAJE ELECTRÓNICO: ANTICIPAR LA TOTALIDAD DE SU CUENTA POR COBRAR (DOCUMENTO) DESCUENTO APLICABLE A TASAS PREFERENCIALES SIN GARANTÍAS, NI OTROS COSTOS Ó COMISIONES ADICIONALES CONTAR CON LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HRS, EN FORMA ELECTRÓNICA Y ELIGIENDO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU PREFERENCIA AFILIARSE AL PROGRAMA ES POR ÚNICA VEZ Y NO ES NECESARIO REALIZAR EL PROCESO NUEVAMENTE EN ALGUNA OTRA DEPENDENCIA O ENTIDAD, NO TIENE NINGÚN COSTO; EN CASO DE REQUERIRLO PODRÁS HACER EL COBRO ANTICIPADO EN LA PÁGINA WWW.NAFIN.COM.MX O BIEN VÍA TELEFÓNICA. A FIN DE FACILITAR TU AFILIACIÓN, TE AGRADECERÉ COMUNICARTE A LOS TELÉFONOS 50.89.61.07 Y 01800 NAFINSA, DONDE EL PERSONAL DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. TE ORIENTARÁ PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL DOCUMENTO ANEXO Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS. AL CONCRETAR TU AFILIACIÓN TENDRÁS COMO BENEFICIO FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO DE COMPRAS QUE OFRECE SER UN PROVEEDOR ELEGIBLE PARA EL SISTEMA DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL. REITERO NUESTRO AGRADECIMIENTO POR TU PARTICIPACIÓN Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARTE UN CORDIAL SALUDO. ATENTAMENTE 84 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS. 1.- CARTA REQUERIMIENTO DE AFILIACIÓN, FALLO O CONTRATO. DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ÁREA USUARIA COMPRADORA 2.-**COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA (ESCRITURA CON LA QUE SE CONSTITUYE O CREA LA EMPRESA). ESTA ESCRITURA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. DEBE ANEXARSE COMPLETA Y LEGIBLE EN TODAS LAS HOJAS. 3.- **COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA DE REFORMAS (MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA) CAMBIOS DE RAZÓN SOCIAL, FUSIONES, CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN, ETC., ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. COMPLETA Y LEGIBLE EN TODAS LAS HOJAS. 4.-**COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE LA CUAL SE HAGA CONSTAR LOS PODERES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTOS DE DOMINIO. ESTA ESCRITURA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. DEBE ANEXARSE COMPLETA Y LEGIBLE EN TODAS LAS HOJAS. 5.- COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL VIGENCIA NO MAYOR A 2 MESES COMPROBANTE DE DOMICILIO OFICIAL (RECIBO DE AGUA, LUZ, TELÉFONO FIJO, PREDIO) DEBE ESTAR A NOMBRE DE LA EMPRESA, EN CASO DE NO SER ASÍ, ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COMODATO. 6.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL (LOS) REPRESENTANTE(ES) LEGAL(ES), CON ACTOS DE DOMINIO, CREDENCIAL DE ELECTOR; PASAPORTE VIGENTE Ó FM2 (PARA EXTRANJEROS) LA FIRMA DEBERÁ COINCIDIR CON LA DEL CONVENIO 7.- ALTA EN HACIENDA Y SUS MODIFICACIONES FORMATO R-1 Ó R-2 EN CASO DE HABER CAMBIOS DE SITUACIÓN FISCAL (RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO FISCAL) EN CASO DE NO TENER LAS ACTUALIZACIONES, PONDRÁN OBTENERLAS DE LA PÁGINA DEL SAT. 8.- CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC, HOJA AZUL) 9.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE DEPOSITARAN LOS RECURSOS SUCURSAL, PLAZA, CLABE INTERBANCARIA, VIGENCIA NO MAYOR A 2 MESES ESTADO DE CUENTA QUE EMITE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y LLEGA SU DOMICILIO. LA DOCUMENTACIÓN ARRIBA DESCRITA, ES NECESARIA PARA QUE LA PROMOTORA GENERE LOS CONTRATOS QUE LE PERMITIRÁN TERMINAR EL PROCESO DE AFILIACIÓN UNA VEZ FIRMADOS, LOS CUALES CONSTITUYEN UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL EXPEDIENTE: CONTRATO DE DESCUENTO AUTOMÁTICO CADENAS PRODUCTIVAS FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CON PODERES DE DOMINIO. 2 CONVENIOS CON FIRMAS ORIGINALES CONTRATOS ORIGINALES DE CADA INTERMEDIARIO FINANCIERO. FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CON PODERES DE DOMINIO. (** ÚNICAMENTE, PARA PERSONAS MORALES) USTED PODRÁ CONTACTARSE CON LA PROMOTORÍA QUE VA A AFILIARLO LLAMANDO AL 01-800NAFINSA (01-800-6234672) Ó AL 50-89-61-07; Ó ACUDIR A LAS OFICINAS DE NACIONAL FINANCIERA EN: AV. INSURGENTES SUR NO. 1971, COL GUADALUPE INN, C.P. 01020, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN EL EDIFICIO ANEXO, NIVEL JARDÍN, ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES. ESTIMADO PROVEEDOR DEL GOBIERNO FEDERAL: CON EL PROPÓSITO DE INICIAR SU PROCESO DE AFILIACIÓN A LA CADENA PRODUCTIVA, ES IMPORTANTE QUE ME PROPORCIONE LA INFORMACIÓN ABAJO INDICADA; CON LO ANTERIOR, ESTARÉ EN POSIBILIDAD DE GENERAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, MISMOS QUE A LA 85 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. BREVEDAD LE ENVIARÉ VÍA CORREO ELECTRÓNICO. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA AFILIACIÓN A LA CADENA PRODUCTIVA. CADENA(S) A LA QUE DESEA AFILIARSE: NÚMERO(S) DE PROVEEDOR (OPCIONAL): DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. RAZÓN SOCIAL: FECHA DE ALTA SHCP: R.F.C.: DOMICILIO FISCAL: CALLE: NO.: C.P.: COLONIA: CIUDAD: TELÉFONO (INCLUIR CLAVE LADA ): FAX (INCLUIR CLAVE LADA ): E-MAIL: NACIONALIDAD: DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: (ACTA CONSTITUTIVA / PERSONA MORAL) NO. DE LA ESCRITURA: FECHA DE LA ESCRITURA: DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO FECHA DE INSCRIPCIÓN: ENTIDAD FEDERATIVA: DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: FOLIO: FECHA DEL FOLIO : LIBRO: PARTIDA: FOJAS: NOMBRE DEL NOTARIO PUBLICO: NO. DE NOTARIA: ENTIDAD DEL CORREDOR Ó NOTARIO: DELEGACIÓN O MUNICIPIO DEL CORREDOR Ó NOTARIO: DATOS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PODERES PARA ACTOS DE DOMINIO (PERSONA MORAL): (ACTA DE PODERES Y/O ACTA CONSTITUTIVA) NO. DE LA ESCRITURA: FECHA DE LA ESCRITURA: TIPO DE PODER: ÚNICO ( ) MANCOMUNADO ( ) CONSEJO ( ) DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO (PERSONA MORAL): FECHA DE INSCRIPCIÓN: ENTIDAD FEDERATIVA: DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: FOLIO: FECHA DEL FOLIO : LIBRO: PARTIDA: FOJAS: NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO: NO. DE NOTARÍA: ENTIDAD DEL CORREDOR Ó NOTARIO: DELEGACIÓN O MUNICIPIO DEL CORREDOR Ó NOTARIO: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL CON ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O DOMINIO: NOMBRE: 86 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. ESTADO CIVIL: FECHA DE NACIMIENTO: R.F.C.: FECHA DE ALTA SHCP: TELÉFONO: FAX (INCLUIR CLAVE LADA ): E-MAIL: NACIONALIDAD: TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL IFE ( ) PASAPORTE VIGENTE ( ) FM2 Ó FM3 EXTRANJEROS ( ) NO. DE LA IDENTIFICACIÓN (SI ES IFE PONER EL NO. QUE ESTA EN LA PARTE DONDE ESTA SU FIRMA): DOMICILIO FISCAL: CALLE: NO.: C.P.: COLONIA: CIUDAD: DATOS DEL BANCO DONDE SE DEPOSITARÁN RECURSOS: MONEDA: PESOS ( X ) DÓLARES ( ) NOMBRE DEL BANCO: NO. DE CUENTA (11 DÍGITOS): PLAZA: NO. DE SUCURSAL: CLABE BANCARIA:(18 DÍGITOS): RÉGIMEN: MANCOMUNADA ( ) INDIVIDUAL ( ) INDISTINTA ( ) ÓRGANO COLEGIADO ( ) PERSONA(S) AUTORIZADA(S) POR LA PYME PARA LA ENTREGA Y USO DE CLAVES: NOMBRE: PUESTO: TELÉFONO (INCLUIR CLAVE LADA ): FAX: E-MAIL: ACTIVIDAD EMPRESARIAL: FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: PERSONAL OCUPADO: ACTIVIDAD Ó GIRO: EMPLEOS A GENERAR: PRINCIPALES PRODUCTOS: VENTAS (ÚLTIMO EJERCICIO) ANUALES: NETAS EXPORTACIÓN: ACTIVO TOTAL (APROX.): CAPITAL CONTABLE (APROX.) REQUIERE FINANCIAMIENTO SI NO _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGA 87 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. ANEXO II INFORMACIÓN DE LA OCDE (Membrete de la Empresa) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Lic. Rufino Serrano Sierra Director de Administración Calle Niño Jesús No. 251, Col. La joya, Del. Tlalpan, C.P. 14090, México, D. F. Fecha de presentación: El que suscribe _________________en su carácter de_______________ a nombre de la empresa: _____________________________________. Declaro bajo protesta de decir verdad que me he enterado de la información contenida en este ANEXO: Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera. Las responsabilidades del sector público se centran en: Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 88 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición). Las responsabilidades del sector privado contemplan: Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: “Artículo 222” Cometen el delito de cohecho: I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no excedan del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 89 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. Capítulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros Artículo 222 bis Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: I. II. III. A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional. Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.” _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 90 DE 94 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. ANEXO III CÉDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Relación de documentos que deberán presentar los participantes dentro del sobre de documentación legal, propuestas técnicas y económicas para poder participar durante el proceso de Invitación a cuando menos Tres Personas, este ANEXO les servirá de constancia de la recepción de sus propuestas. Nota: este texto deberá reproducirse en papel membretado del participante Fecha de presentación: DOCTO REFERENCIA EN CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN 1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (DOCUMENTO L-1) D.L. 20.1. 2 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (DOCUMENTO L-2) D.L. 20.1. 3 4 5 6 7 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por copia simple de la declaración fiscal o estado financiero auditado o no de la empresa o persona física, correspondiente al ejercicio fiscal anual inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido. En el caso de presentar estados financieros auditados deberán ser realizados por contador externo y se presentarán en papel membretado del contador anexando copia de la cédula profesional del mismo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. (DOCUMENTO L-3) Documentos que acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica (DOCUMENTO L-4) Escrito mediante el cual el(los) participante(s) manifieste(n), bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. (DOCUMENTO L-5) Escrito mediante el cual el representante del(os) participante(s) exprese(n) su interés en participar en la presente invitación y manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada(o) (DOCUMENTO L-6) PARTICIPACIÓN CONJUNTA. (DOCUMENTO L-7) 91 DE 94 D.L. 20.1. D.L. 20.1. D.L. 20.1. D.L. 20.1. D.L. 20.1. ENTREGA SI NO CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCTO 8 REFERENCIA EN CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN Declaración de integridad, mediante la cual el participante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo, o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del CIESAS induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (DOCUMENTO L-8) D.L. 20.1. 9 Escrito en el que se manifieste si entrega o no información con el carácter de confidencial, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOCUMENTO L-9) D.L. 20.1. 10 Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 32, inciso “D” del Código Fiscal de la Federación. (DOCUMENTO L-10) D.L. 20.1. 11 Escrito bajo protesta de decir verdad que se ha enterado de la información establecida en el ANEXO II. Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) D.L. 20.1. 12 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales. P.T. 21.1. 13 Currícula empresarial, así como de cada uno de los profesionales técnicos, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deberán tener experiencia en obras de características y magnitud similares. P.T. 21.1. 14 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que el Superintendente de la Obra cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) actualizada a la firma del contrato y durante la vigencia del mismo, y que conoce el procedimiento para llevar a cabo la elaboración, seguimiento y control de la Bitácora Electrónica de Obra Pública. P.T. 21.1. 15 Relación de contratos de Obra Pública que haya celebrado en los últimos tres años con la Administración Pública o Particulares, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares al objeto del contrato, con la identificación de los trabajos realizados por el participante y su personal, en los que sea comprobable su participación, indicando contratante, descripción de los trabajos, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, plazo de ejecución, avance a la fecha con los nombres y teléfonos a los cuales se pueda solicitar referencias de los contratos respectivos, anexando copias de carátulas de dichos contratos y actas de P.T. 21.1. 92 DE 94 ENTREGA SI NO CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCTO REFERENCIA EN CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN entrega recepción, así como declaración escrita bajo protesta de decir verdad que garantice la veracidad de la información proporcionada y que puede ser sujeta a verificación. 16 Relación de la maquinaria y equipo que en su caso, se requieran, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales. P.T. 21.1. 17 Metodología de trabajo propuesta del participante para realizar los trabajos. P.T. 21.1. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que conoce los planos de la obra, las especificaciones generales y particulares, las normas de calidad aplicables, y que fueron tomadas en consideración para la elaboración de su proposición. Modelo del contrato de obra pública a precios unitarios, así como manifestación escrita de conocer el contenido del mismo y su conformidad de ajustarse a sus términos. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de dar a conocer el sector y tamaño al que pertenece con base en el artículo 3 fracción lll de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME). Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de ajustarse a lo estipulado en la LOPSRM, y su Reglamento, así como demás disposiciones legales aplicables. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que no subcontratará ninguna de las partes de los trabajos objeto de la presente invitación, de acuerdo a lo previsto en la presente convocatoria. Carta compromiso de la Proposición. Análisis del total (100 %) de precios unitarios. Análisis de costos básicos y/o integración de cuadrillas. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, anexando tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. Para este rubro, se tomaran como base los salarios nominales que están planteados en el Tabulador de Salarios Profesionales que emite la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El participante podrá, si así lo quiere, presentar los salarios nominales de cualquier otra Cámara, Colegio o Asociación afín. Relación y cálculo de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción en activo, en espera y en reserva que se empleará en los trabajos de obra. Análisis, cálculo e integración del indirecto y financiamiento así como cargo por utilidad considerado en la proposición. 93 DE 94 P.T. 21.1. P.T. 21.1. P.T. 21.1. P.T. 21.1. P.T. 21.1. P.E. 21.2. P.E. 21.2. P.E. 21.2. P.E. 21.2. P.E. 21.2. P.E. 21.2. ENTREGA SI NO CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL - GOLFO CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-03890W999-N18-2012 RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA “GONZALO AGUIRRE BELTRÁN” EN LA UNIDAD GOLFO. DOCTO REFERENCIA EN CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN 29 Manifestación escrita de haber tomado en cuenta los Cargos Adicionales para la elaboración de su proposición. P.E. 21.2. 30 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Debe presentarse de conformidad con el archivo adjunto de Excel denominado “Catalogo de conceptos para la Obra en la Unidad Golfo. Documento E8”. P.E. 21.2. 31 Resumen de partidas. 32 Explosión de insumos. 33 34 35 36 37 P.E. 21.2. Programa de ejecución de los trabajos conforme al presupuesto total. Programa de utilización de mano de obra. Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción necesario para la realización de los trabajos. Programa de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente. Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios que será encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. _____________________________ Nombre completo, cargo y firma. REPRESENTANTE LEGAL 94 DE 94 P.E. 21.2. P.E. 21.2. P.E. 21.2. P.E. 21.2. P.E. 21.2. ENTREGA SI NO