Scrvc o de [email protected] deObas RESOLUCT6NNo. SECOB-DG.2015- r.. 0c3 g RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISI6N NO. SECOB.CGGJ-2015-018 SERVICIO DE CONTRATACI6N DE OBRAS, SECOB.- Distrito Metropolitano Quito, el 19 de noviembre de 2015, a las 16:00.- VISTOS,- 1) de El seflor Ing. Marco Antonio C6rdova Godoy, Apoderado y Representante Legai de la compaffia ETINAR S.A., mediante escrito presentado el 2l de septiembre de 2015, signado con el nfmero de trdmite No. SECOB-DGDA-2015-3538-EXT, interpuso Recurso Extraordinario de Revisi6n al oficio: SECOB-HAC-20l5-049 del27 de marzo de 2015, acto administrativo a trav6s del cual el Adminishador del Contrato impone multas por presunta demora en la entrega de los trabajos de los Conhatos: Complementado No. 064-SECOB-2014 y Complementario No. 079-SECOB-2014 respecto del Contrato Principal No. LICO-ICO- la "CONSTRUCCION DE LA SEDE PERMANENTE DE TINASUR EN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA", contratos suscritos con la 061-2012, cuyo objeto es Compaffia ETINAR S.A., con RUC No. 0990158630001; 2) El recunente manifiesta que "El acto administrativo que se recurre es aquel que sanciona con la imposici6n de multas por una presunta demora en la entrega de tabajos del "Contrato Complementario No. 1" y " Contrato Complementario No. 2" respecto del econ6micas a ETINAR 5.A., "Contrato Principal", contenido en el oJicio No. SECOB-HAC-2||5-049 suscrito por el Administrador del Contrato Ing. Hdctor Armas de que alcanzan los 111.637,35 CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTAy SIETE fecha 27 de marzo de 2015(...)" multas DOLARES 35/100; 3) Mediante providencia No. 001-SECOB-CGGJ-2015-018, del 28 de el Director General del Seruicio de Contrataci6n de Obras, de conformidad a 1o previsto en el articulo 178 del Estatuto del R6gimen Juridico y septiembre de 2015, Administrativo de la Funci6n Ejecutiva, avoc6 conocimiento de1 recurso administrativo interpuesto por el Ing. Marco Antonio c6rdova Godoy en su calidad de Apoderado y Representante Legal de la compaffia ETINAR S.A., y requiri6 al Arq. Jorge Luis Trujillo Salas, Administrador del contruto, que al amparo dei articulo 71 del Estatuto del R6gimen Juridico y Administrativo de la Funci6n Ejecutiva, emita en el t6rmino de cinco (5) dias un informe t6cnico debidamente motivado respecto de las objeciones y/o aseveraciones formuladas por el recurrante; a1 Ing. vinicio Suarez, Fiscalizador del contrato, que al Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La Tribl Tetf.:_ (593 2) 3964 8 nww.se(ob.gob. Ouilo F.urd flg**. tr: amparo del articulo 71 del Estatuto de1 R6gimen Juridico y Administrativo de la Funci6n' Ejecutiva, emita en el t6rmino de cinco (5) dias un informe t6cnico debidamente motivado resp€cto de las objeciones y/o aseveraciones formuladas por el recurrente; y al Arq. Gustavo Raril ordoflez, coordinador Zonal, que al amparo del articulo 71 del indicado cuerpo normativo emita en el termino de cinco (5) dias un informe t6cnico debidamente motivado respecto de las objeciones y/o aseveraciones formuladas por el recurrente; 4) Mediante mernorando No. SECOB-CZ9-2015-1104-M de 19 de octubre de 2015" el Arq. Gustavo Raril Ordoffez Puente, en su calidad de Coordinador Zonal 9, rerniti6 informe tecnico en atenci6n a la Providencia No. 001-SECoB-CGGJ-2015-018, en el cual claramente se sefiala: "Es anti tdcnico e il6gico tratar a los Contratos Complementarios como Contratos Independientes ya que su espiritu es ampliari modificar o complementar una obra; es decir todo lo contemplado en los 2 complementarios en WASU& estuieron enfocados a entregar un prodtrcto integral."; 5) Mediante memorando No. SECOB-CZ9- DZPCO-2015-0731-M de 19 de octubre de 2015, el Arq. Jorge Luis Trujillo Salas, en su calidad de Adminishador del contrato, remiti6 informe t6cnico en atenci6n Providencia No. 001-SECOB-CGGJ-2015-018, en necesario que los trabaios contemplados en el a la el cual claramente se sefiala: "Fue Contrato ICO-LICO'061-2012, sean concluidos para que se pueda concluir los trabajos del Contrato Complementario # 2 079- \ECOB-2014 de tecnolog{a, ya que la eiecuci6n de los trabajos de este estuvieron directamente ligados a los del contrato Principal."; 6) Mediante providencia No. 002SECOB-CGGJ-2015-018, del 29 de octubre de 2015, el Director General del Servicio de Contrataci6n de Obras, dispuso la incorporaci6n al proceso de los informes presentados tanto por el Arquitecto JoRGE LUIS TRUJILLO SALAS, con memorando DZPCO-2015-0731-M; asi como el informe sEcoB-czg- presentado por el Arquitecto GUSTAVO RAUL ORDOfrIEZ PUENTE, mediante memorando No. SECOB-CZ9-2015-1104-M' De la misma forma al amparo del articulo 71 del Estatuto de R6gimen Juridico Administrativo de la Funci6n Ejecutiva, se requiri6 que tanto el Administrador del contrato Sr. Jorge Luis Trujillo Salas, como el Arq. Gustavo Raril Ordoflez, Coordinador Zonal emitan un alcance aclaratorio a los informes previamente presentados, motivando respecto de las objeciones y/o aseveraciones formuladas por el recurrente, proporcionando elementos de convicci6n para la formaci6n de la voluntad administrativa; 7) Mediante memorando No. SECoB-DZ9-JUIS-004-2015 de 4 de noviernbre de 2015, el Arq. JORGE LUIS TRUJILLO SALAS, en su calidad de Administrador del Contrato, rerniti6 informe Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La Tnbt Telf.:- {593 2) 3964 8. wtrw.ge(ob.qob. Quilo - Ecuad ffit .8.. Scrvrcro deCqt@drr tbGr6 t6cnico en atenci6n a la Providencia No. 002-SECOB-CGGJ-2015-01g, en claramente se seffala: "En base a lo indicado anteriormente e1 cual se puede considerar como conclusi6n general, que los talores generados por las multqs irupuestas a la contratista por demora en la entrega de los trabajos, deberian ser calculados en base al conlrato principal, uniJicandose el tiempo de retraso para los tres contratos (LICO-ICO-061-2012, 064-secob-2014, 079-secob-2014)."; 8) Mediante memorando No. SECOB-CZ9-2015- 0007 de 4 de noviembre de 2075, el Arq. Gustavo Raril Ordofrez Puante, en su calidad de Coordinador Znnal 9, remiti6 informe en atenci6n a la Providencia No. 002-SECOBCGGJ-2015-018,en el cual se sefiala: "2.2. Hubiera sido imposible, montar por ejemplo las cabinas de tratwmisi6n simultaneq (Contrato Complementario 2), si es que en el Sal6n de Presidentes no se tenia listo todo el sistema elictrico respectivas, y electrdnico con y otros trabajos propios del Control Principal. Esta situaciLn sus pruebas se dio en varios de los Salones donde se tuyo que instalar y probar equipos bajo el CC2. 2.j. Me ratiJico que en base al analisis ticnico sobre la realidad puede concluir que la y l6gica del proceso constructivo, se terminaci6n de los Contratos Complementarios, estuvieron condicionados a la ejecuci6n y terminaci6n de rabros contenidos en el Contrato Principal y que este aspecto esta certificado por el Adrninisffador del Confuato en su memorando No. SECOB-HAC-2015-006, en el que menciona "(...) la terminaci6n de los trabajos del Complementario No. 1 (064-SECOB-2014) se produce rne permito certificar lo siguiente: Contrato Principal (LICO-rcO-061-2012), y Complementaio No. 2 (079-SECOB-2014) el 27 de noviembre de 2014 (..)".";9) Mediante providencia No. 003- SECOB-CGCJ-2015-018, del 10 de noviembre de 2015, el Director General del Servicio de Contrataci6n de Obras, dispuso se incorpore al expediente el alcance a los informes presentados por el Arquitecto JORGE LUIS TRUJILLO SALAS, y por el Arquitecto GUSTAVO RAUL ORDONEZ PUENTE, de fecha el 4 de noviembre de 2015, de la misma forma, al amparo del articulo 71 del Estatuto de Rdgimen Juridico Administrativo de la Funci6n Ejecutiva, se dispuso al Administrador del contrato Arq. Jorge Luis Salas, en Trujillo el termino de veinte y cuatro (24) horas, emita un alcance aclaratorio y conclulente al informe previamente presentado, motivando respecto de 1as objeciones y/o aseveraciones formuladas por el recurrente, proporcionando elementos de convicci6n para la formaci6n de la voluntad administrativa; y, que se notifique al Arq. Gustavo Raril Ordoflez, Coordinador Zonal para que en el t6rmino de veinticuatro (24) horas, emita un alcance aclaratoio y concluvente al informe tdcnico debidamente motivado respecto de las Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La Tribr Tetf.:_ (591 Al 3964 8 t/ww.secob.9ob. Quato - Ecuad ,fiiHffi*,. trl objeciones y/o aseveraciones formuladas por el recurrente, proporcionando elementos de convicci6n para la formaci6n de la voluntad administrativa; 10) Mediante memorando No. SECOB-CZ9-2015-1206-M de 12 de noviembre de 2015, el Arq. Gustavo Raril Ordofrez puente, en su calidad de coordinador zonal 9, remiti6 informe en atenci6n Providencia No. 003-SECOB-CGGJ-2015-018, a la en donde se seflala: "Tomando en consideraci'n lo estipulado en el Contrato Complementario 2, de que se otoryaba un plazo de 15 dias para las pruebas, una vez mds me ratifico y concluyo que dxde el punto de vista ticnico-constructivo, se debieron terminar prtmero obras del Contrato Principal para concluir tas del Contrato Complementurto, o en el peor de los casos, simultaneamente, como asi sucedi6, pero nunca las del complementarto antes, ya que las pruebas finales de instalaciones y equipos que formaban parte del CC, requeria de que estdn terminadas obras del Contrato Principal."; y, 11) Mediante memorando No' SECOB-CZ9-DZPCO-2015-0850-M de 13 de noviembre de 2015, el Arq. JORGE LUIS TRUJILLO SALAS, en su calidad de Administrador del Contrato, remiti6 informe en atenci6n a la Providencia No. 003-SECOB-CGGJ-2015-018, en donde se ir,Ldica "Con base a lo indicado anteriormente, se puede concluir que las multas por retdrdo en e trega de los trabajos deben ser impuestas, y el calculo del monto de las multas, se lo debe realizar con relacihn a la terminaci6n de la totalidad de los trabajos y tomando en cuenta el precio final del contrato, es decir la suma de todos los cornponentes del contrato (Contrato principal, Contratos Complementarios, Ordenes de Cambio y Ordenes de Trabajo), de igtat manera los tiempos se deben calcular en base al contrdto principal, Westo que en el contrato no se prevd entregas parciales.". A fin de resolver el recursO plauteado esta Direcci6n General CONSIDERA: PRIMERO.- COMPETENCIA.- De conformidad con el articulo 178 del Estatuto del R6gimen Juridico Administrativo de la Funci6n Ejecutiva esta Direcci6n tiene plena competencia para pronunciarse respecto del recurso extraordinario de revisi6n planteado; SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- Denho de la sustanciaci6n del presente recurso se han observado todas las formalidades la constituci 6n y la Ley por 1o que se declara su validez en todo 1o actuado; TERCERO.- ESCRITOS Y DOCUMENTOS.- Agr6guese al expediente administrativo los escritos y documentos presentados por ei recurrente, el Coordinador establecidas en Zonal y el Administrador de Contrato, en virtud de la sustanciaci6n del presente recurso extraordinario de revisi6n; cuARTO.- ACTO IMPUGNADO.- El acto impugrrado segin las propias palabras del recurrente: "El acto administrativo que se recurre es aquel que Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La Tribt Telf.:- (593 213964 8 www.serob.gob. Oulto - E(ued dernora en la entrega de trabajos del "Contrato Complementario No. 1" 2" y ,,Contrato del "Contrato Principal ", contenido en el oficio No. SECOB-HAC-20L5-049 suscrito por el Administrador del Contrato Ing. H\ctor Armas de Conplementario No. respecto fecha 27 de marzo de 2015(...)" mlltas que alcanzar los 111.637,35 CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA y SIETE 35/100; QUINTO.- PRETENSI6N CONCRETA.- El sefror Ing. Marco Antonio C6rdova Godoy, Apoderado y Representante Legal de la compaflia ETINAR S.A., solicita: "Se sirva declarar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo contenido en el oficio No. SECOB-HAC-2015-049 201 de fecha 27 de marzo de 5, mismo que fue dictado con evidente error de hecho, lesionando de forma ilegitima los derechos y libertades de mi representada y que estan consagrados en la Constituci6n; prescindiendo a su vez de los elementos Jacticos necesarios para la formaciin de la voluntad de la autoridad Administrativa.' '; SEXTO.- NATURALEZA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE R"EVISI6N: 6.1.- Dentro de las diferentes actividades que realiza la adminishaci6n priblica, nos encontramos frente a la posibilidad de que 6sta revise y analice los actos que han sido emitidos contrariando elementos sustanciales para la emisi6n de su voluntad, en base al principio de autotutela adminiskativa. Es de esta forma que el legislador ha considerado pertinente establecer al recurso extraordinario de revisi6n que tiene por objeto precautelar 1os derechos e intereses de los involucrados al momento de establecerse una decisi6n por parte de la autoridad competente, verificando los posibles errores de hecho o de derecho que se deriven de su accionar. Emesto Garcia Trevijano Garnica sefrala: " (...) Sin entrar en una cuestidn tan profunda como la relativa a las relaciones entre la legdlidad y lajusticia, lo cierto es que todo recurso, tambidn el de revisi6n tiende obviamente a la realizaciin de la justicia (...)."; 6,2.- El profesor ecuatoriano Patricio Secair4 se refiere al recurso extraordinario de revisi6n y sefrala que "La interposicidn de este recurso esta restringida a aquellos cdsos en los cuales justifique que los actos impugnados adolecen de evidentes errores juridicos esto es que no respondan o se ficticos; a su verdad material y objetiva; cuando existan hechos superyinientes de tanta importancia que afecten su esencia; cuando los documentos e informaciones que sirvieron de base para que se emita el acto hayan sido declarados falsos en via judicial."; 6.3.- El recurso extraordinario de revisi6n constituye un remedio excepcional frente a ciertos actos administrativos que han ganado firmeza, se concede con car6cter excepcional por cuestiones taxativamente determinadas en la ley, es decir que Av. de los Shyris N34 - 382 y Ponugal. Edificio La Tribr Telf.:- (593 2t 1964 8 w\ t .gecob,gob. Ouito - fcuad C}rp* HI para su interposici6n en 1a esfera administrativa debe ajustarse a las causales determinadas ' en el articulo 178 del Estatuto del regimen Juridico y Administrativo de la Funci6n Ejecutiva, que claramente dispone como causales: "a) Que hubieren sido dictados con eyidente error de hecho o de derecho que dparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas; b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendentsl ignorados resoluci,n que se trate; c) Cuando en la al expedirse el acto o resoluci6n hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resoluci'n; y, d) Cuando la resoluci6n se hubiere expedido como conseanencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados p{tblicos tipificados cotno delito y asi declarados en sentencia judicial finne.". Es asi que el recurso exhaordinario de revisi6n ha sido instaurado para que la propia Administraci6n cuide la constitucionalidad y legalidad de sus actuaciones, de alli que anto la interposici6n de este recurso la autoridad administrativa que lo resuelva est6 circunscrita a examilar las causales alegadas por el recurrente; SEPTIMO.-NATURALEZA DEL CONTRATO: Con fecha 5 de diciembre de 2012, el Instituto de Conhataci6n de Obras y El sefror lng. Marco Antonio C6rdova Godoy, Apoderado y Representante Legal de la compaffia ETINAR S.A., suscribieron el contrato principal No. LICO-ICO-061-2012, cuyo objeto eTa LA..CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE PERMANENTE DE LA UNI6N DE NACIONES SUDAMERICANAS (I]NASUR), SITUADO EN EL COMPLEJO MITAD DEL MUNDO CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA", por un valor de USD $3 7'3 69.956, 1 8 (TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 18/100) sin incluir IVA, en un plazo de 540 (QUINIENTOS CUARENTA) dias contados a partir de la suscripci6n del contrato. con fecha 22 de mayo de 2014, el Instituto de contrataci6n de obras y El seflor Ing. Marco Antonio C6rdova Godoy, Apoderado y Representante Legal de la compafria ETINAR S.A., suscribieron el conhato complementario 1 No. 064-SECOB-2014' cuyo objeto es la ejecuci6n de rubros nuevos y excedentes de obra para 1a culminaci6n integral del Contrato Principal, por un valor de USD 2'845.315,14 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE DoLARES sin incluir IVA, en un plazo de 90 (NovENfA) dias contados a partir de 1a suscripci6n del contrato. con fecha 11 de junio de 2014, el Instituto de contrataci6n de 141100) obras y el sefror Ing. Marco Antonio c6rdova Godoy, Apoderado y Representante Legal Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La Tribt Telf':- (193 2) 3964 E wwr .'e<ob.gob. Quito - E<uad Scrvc o deCm&i6.r deGras de la compaflia ETINAR S.A., suscribieron el contrato complementario 2 No. 079sECoB-2014, cuyo objeto es la ejecuci6n de rubros nuevos y excedentes de obra para ia culminaci6n integral del Contrato Principal, por un valor de USD 3'382.951,90 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y LrN D6LARES 90/100) sin incluir IVA, en un plazo de 65 (SESENTA y CINCO) dias contados a partir de 1a suscripci6n del contrato, mas 15 (eUINCE) dias de prueba. Es sustantivo manifestar que el vinculo contractual que mantuvo el servicio de contrataci6n de Obras y 1a onpresa ETINAR S.A., fue a trav6s de un contrato administrativo, de tal suerte vale sefialar que 6stos por su naturaleza y alcance, se caracterizan por la subordinaci6n de1 contratista al Estado, es decir, la naturaleza del contrato administrativo por sus elementos es de adhesi6n. En este punto es imperante sefralar que la doctrina dominante acepta que la figura juridica "contrato" pertenece al derecho en general pero adquiere especialidad cuando una de las partes es el Estado. El tratadista Miguel Marienhoff lo ha definido c:omo "el acuerdo de voluntades, generados de obligaciones, celebrado entre un drgano administrativo o con un particulctr o administrativo pdra satisfacer fimlidades pilblicas" . En concordancia con la doctrina administrativa el articulo 75 del Estatuto del Rdgimen Juridico y Administrativo de la Funci6n Ejecutiva define a los contratos administrativos de la siguiente manera: "Es todo acto o declaraci6n muhilateral o de voluntad comun, productor de efectos juridicos, entre dos o mds personas, de las cuales una estd en ejercicio de la funcidn administrativa. Su regulaci6n se regira por las normas legales aplicables.". Bajo las prernisas esgrimidas se puede colegir que el estado se encuentra revestido del poder de imperio de las prerrogativas que le atribuye el ordenamiento ptblico y que rompen la igualdad entre las partes contratantes, cuando una de las partes de la relaci6n contractual es la administraci6n publica cuya finalidad precautelar el coNTRATo'- es bien colectivo; OCTAVO.- DE LA ADMINISTRACI6N DEL De conformidad a lo previsto en la Ley orgrinica del Sisterna Nacional de contrataci6n Piblica: capitulo v De la Administraci6n del contrato Art. g0.- Responsable de la Administraci6n del contrato.- "El supervisor y el Fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecaada ejecuci'n, con estricto cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos- Esta responsobilidad es administrativa, civil y penal segrin cotesponda.". se tiene que tomar en consideraci6n que en la cl6usula D6cima Tercera del contrato en cuesti6n se estipula: "... La contratante designard a un administrador del contrato, quiin Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La Tribr Telf.:- I593 2t 3964 8 www.secob.gob. Quito - Ecuad ffi't ,r9.. Sorv,cro de de ConEciin Obr6 velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato. El adminisffador de este Contrato queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecuci6n, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptaci6n o no de los pedidos de prorroga que puede hacer el contratistd, asi corno vigencia de las garantias preyistas en el presente instrumento."; se determina de esta forma que el administmdor del contato estii plenamente facultado por velard por la los diferentes cumplimientos contractuales del en virtud de su accionar podr6 imponer multas y sanciones que considere mandato legal para poder verificar contratista, pertinente de 1a propia ejecuci6n del contrato, por lo que es aquel, quien de forma t6cnica debe revisar si se han cumplido los plazos y terminos estipulados por las partes en procura del cumplimiento del objeto contractual; NOVENO.- MULTAS IMPUESTAS.- 9.1.- Del contrato principal del cual se desprenden los Contratos Complernentarios, en la Cl6usula D6cima, de Multas, numeral 10.01 expresa: "Por cada dia de retardo en la terminaci'n de los trabajos, el monto de la multa para la totalidad de las Obras se sanciona al Contratista con multa equivdlente al uno por mil (1/1000) del valor del confu1to por cdda dia de retardo ", de acuerdo a la competencia establecida tanto en la norma legal como en el texto del contrato, el Adminishador es el responsable de aplicar las correspondientes siguiendo el debido proceso, notificando el acto multas al contratista con el tiempo suficiente como para que 6ste pueda ejercer su derecho a la defensa; 9.2.- Mediante Memorando No. SECOB-HAC-2015-006, de 5 de febrero de 2015, e1 Ing. H6ctor Armas c., cumpliendo "la su designaci6n como Administrador del contrato en ese entonces, indica: Complementario se de No. I terminaci6n los trabajos del Contrato Principal (LICO-rcO-061-2012)' (964-SECOB-201Q y Complementario No. 2 (079-SECOB-2014) produce et 27 de noviembre de 2014," realizar trabajos de correcci'n Fiscalizaci,n, SECOB y de y que "a partir de esta fecha observaciones, que han se \/ procedieron a sido indicadas por Presidencia."; 9.3'- Mediante Oficio No' SECOB-HAC-2015- 049, el Ing. H6ctor Armas c., notifica las multas impuestas al contratista bajo el siguiente ,.Por medio del presente se procede con la notificaci6n de las multas impuestas esquema: a la Contratista por demora en la entrega de los trabajos del Contrato de la referencia' en concordancia con el memorando No. sEC)B-HAC-2015-006, del 05 de febrero de 2015, mediante el cual se certific6 la terminaci6n de los trabajos del Contrato Principal y los contratos complementdrios No. I y No.2 el 27 de noviembre de 2014, fecha en que fueron entregados los trabajos de parte de la Contratista mediante ofi.cios Nos. ET-1635-2014, Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La TribL Telf.r- (593 ?) 3964 8 www.se(ob.qob. Quito - E(uad Scrvrc'o de Con@drn deGr6 ET-0186-2014 y ET-1636-2014, respectivamente. De acuerdo MULruS, del Contrato de obra, suscrito entre ETINAR S.A. a la cldusula ddcima.- y el ICO, actual SECOB, en el numeral 10.01 se establece que: "Por cada dia de retardo en la terminaci6n de los trabajos, el monto de la muba para la totalidad de las Obras en del POR MIL) del Contrato. I por 1000 ((tNO ""; 9.4.- A continuaci6n denko del mismo Oficio No. SECOB- HAC-2015-049 se determina dentro de los cuadros de anrilisis econ6mico que: 9,4.1.- Del Contrato Principal LICO-ICO-061-2012: a) El Valor del Contrato es de 37'369.956,i8 USD; b) La multa diaria correspondiente al 1 por mil es de 37.369,96 USD; c) La fecha de terminaci6n del plazo con ampliaciones fue el 26 de noviembre de 2014; y, d) Nrimero de dias de incumplimiento: 1; por lo tanto, consideran do el 27 de noviembre de 2014 como fecha de terminaci6n de los trabajos, la multa correspondiente son: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES g6lt}O (37 .369,96 Y SIETE USD); 9.4.2.- Del Contrato Complementario nrimero 1) 064-SECOB-2014: a) El Valor del Contrato es de 2'845.315,14 USD; b) La multa diaria correspondiente al 1 por mil es de 2.845,32 USD; c) La fecha de terminaci6n del plazo con ampliaciones fue el 21 de noviembre de 2014; y, d) Nfmero de dias de incumplimiento: 6; por 1o tanto, considerand o el 27 de noviembre de 2014 como fecha de terminaci6n de los trabajos, la multa correspondiente son: DIECISIETE MIL SETENTAY UN DOLARES 921100 (17.07t,92 USD); y,9.4.3.- Del Contrato Complernentario nimero 2) 079-SECOB-2014: a) E1 Valor del Contrato es de 3'382.951,90 USD; b) La multa diaria correspondiente al 1 por mil es de 3.382,95 USD; c) La fecha de terminaci6n del plazo con ampliaciones fue el 25 de octubre de 2014; y, d) Ntmero de dias de incumplimiento: 33; por lo tanto, considerand o el 27 de noviembre d'e 2014 como fecha de terminaci6n de los trabajos, la multa correspondiente son: CIENTO ONCE (111.63'1,35 USD); MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES 35i100 DfCIMO.-ANALISIS TECNICO.- Se hace necesario tomar er consideraci6n los siguientes puntos para la resoluci6n del presente Recurso Extraordinario de Revisi6n: 10.1) El art. 85 de la Ley orgrinica del Sisterna Nacional de contrataci6n Pfblica, dispone: "En el caso de una obra o que servicio determinado fuere necesario ampliar, modificar o complementar por causqs imprevistas motivadas, presentadas con su ejecuci6n, el Estado o ticnicas, o la Entidad debidamente contratante podrd celebrar con el mismo contratistd, sin licitaci6n o concurso, contrd.tos complementarios que requiera la atenci'n de las modificaciones antedichas, siernpre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebraci6n del Av, de los Shyris N34 - 382 y Poftugal, Edificio La Tribr Tetf.:_ (t93 ?t 3964 8. www.se<ob.gob. Qulro - Ecuad Sl)o,.cro deCdffi6rt de(br6 respectivo contrdto complementario.'; 10.2\ E1 Arq. Jorge Luis Trujillo, en su calidad de actual administrador de contrato dentro de su informe presentado mediante Mernorando No. SECOB-CZ9-DZPCO'2015-0731-M, expresa que: "En este caso especifico se debe rnencionar que pard la ejecuci'n del contrato complementario #2 de tecnologia, fue necesario que en las areas afectadas con este contrato (Sal6n de Presidentes, Auditorio' Salas de Reuniones y Salas de Comisiones), los del contrato principal, pertmecientes a la obra civil como: estructura, mamposteria, tendido de tuberias para instalaciones elictricas, sanitarias mecdnicas, incendios y de agua potable, enlucidos, pasteado y pinturd; ya esftn ejecatados en su totalidad, para poder continuar con los trabajos de instalaci,n de equipamiento tecnol6gico, lo que condiciona que el plazo de ejecuci6n del Contrato Complementario 2 no sea continuo, sino que dependa de la ejecuci6n de la obra civil que forma parte del conftato principal. Ademas analizando lo ind.icado en el Contrato Complementario #2 en la Cldusula Siptima que indica: "Plazo.- El Plazo para ejecatar las obras objeto del presente contrato es de setenta y cinco (75) dias contados a partir de la suscripci'n del presente contrdto, mds quince (15) il[as de ptueba"; en base a esto, se puede indicar que para poder realizar cualquier tipo de prueba de los equipos, estos deben estar instalados en su totalidad; y ademas todo lo concerniente a la ingenieria elictrica de la edificaci6n debe estar probada y calibrada, para que los equipos funcionen correctamente y de presentarse fallas estas no sean imputadas al sistema elActrico del edificio. Por lo mencionado anteriornente, se debe indicar que el periodo de pruebas (15 dias), no debe ser contabilizado inmediatamente terminados los trabaios, sino posterior d la realizaci|n de pruebas de los sistemas elictricos pertenecientes al Contrato Principal. Con respecto a la ejecuci'n del contrato complementario I, la afectaci6n de la ejecuci6n de los trabajos del contrdto principal fue de menor incidencia, puesto que todo el bodegaje de acero estructural y la ubicaci'n de oficinas, se lo dispuso dento de los predios del antiguo parqueadero de la ciudad Mitad del Mundo, por Io que la ejecuci4n del Contrato Complementario #1 (Construcci'n de las dreas exteriores y parqueaderos), se lo realizaba en forma parcial hasta que las areas antes mencionadas sean desocupadas con la ejecuci'n de los rubros del contrato principal. Analizando expuesto se puede decir que lo anteriormente la ejecuci6n de los trabajos de construccion de la plaza estaban ligados a la ejecuci,n del rubro acero estructurdl, que forma parte del Contrato Principal.,,; 10.3) El Arq. Gustavo Raril Ordoflez Puente, en su calidad de coordinador Zonal 9 en su informe presentado mediante Memorando No. SECOB-CZ9-2015-1104-M, Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal Edificio La Tribt Telf.:- (t93 21 3964 8 www.secob.gob. Quito - E(uad Se.vrc o de Cort'ataci6n de Obras expresa que: "si bien es cierto que producto del andlisis de cantidades y rendimientos de los rubros que conforman un contrato complementario, se establece un horizonte temporal que se traduce en un plazo de ejecucihn, desde el punto de vista reul de ejecuci n, este plazo jamds es continuo, ya que muchas de las actividades del o los contratos complementarios, se convierten en interdependientes con las actividades del contrato principal y en muchos casos, hasta interdependientes entre si. En el caso puntual UNASUR, para poder ejecutar los trabajos de iwtalaciin de equipamiento tecnol6gico contemplado en el Contrato Complementario # 2, para Sal6n de Presidentes, Auditorio, Salas de Reuniones Comisiones, fue necesario que en las dreas especlficas afectadas por pertenecientes al y Salas de ese contrato, rubros CONTMTO PNNCIPAL como estructura, mamposterla, ingenieria eldctrica, sanitaria, mecdnica, sistemas contra incenclios, acabados como enlucidos, pasteado y pintura, YA ESTEN RESPECTIVAS PRUEBAS. EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD Y CON LAS El Contrato Complementario 2, en su Cldusula Wtima indica que el plazo para ejecutar las obras objeto del contrato, es de setenta y cinco (75) dias partir de la suscripciLn del contrato, ,nds quince (15) dias de prueba Las pruebas sobre las instalaciones y equipos instalados bajo el Contrato Complementario 2, contados a solo podrian realizarse una yez que se hayan realizado las pruebas en el Contrqto Principal; es decir una vez terminado este. Esto dernuestra que el plazo del Contrato Complementario no puede ser continuo y de hecho no lo fue en realidad, ya que el plazo de las pruebas se desplazan inclusive una vez terminado el plazo del Contrato Principal."; se llega a la conclusi6n en el informe t6cnico en referencia de que: "Es dnfi ftcnico e il6gico tratar a los Contratos Complementarios como Contratos Independientes ya que su espiritu es ampliar, modificar o complementar una obra; es decir, todo lo contemplado en los 2 complementarios en WASUR, estuvieron enfocados 10.4) a entregdr un producto integral."; El Arq. Jorge Luis Trujillo, administrador de contrato mediante Memorando No. SECOB-DZ9-JLTS-004-2015 emite un alcance al informe anteriormente presentado, donde expresa que: "se puede considerar como conclusi6n general, que los valores generados por las multas impuestas a la contratista por demora en la entrega de los trabajos. deberian ser calculados en base al contrato principal, uniJicdndose el tiempo de retraso para contratos (LICO-ICO-061-2012, 064-SECOB-2014, 079-SECOB-201).,,; I0.S) los tres El Arq. Gustavo Raril Ordofrez Puente mediante Memorando No. SECOB-CZ9-2015- 1206-M, emite rur alcance aclmatorio a su informe anteriormente presentado, donde expresa que: *Tomando A\ Oe Ins Sf\,,i t\:ni. lrl2 \ P.jtlga -,.."1,;. :li"ii,i:;llil,i:: lI Sel/ioo ce Co.rfficidn de Obras en consideraci'n lo estipulado en el Contrato Complementario 2, de que se otorgaba un plazo de 15 d{as para pruebas, una vez mds me ratifico y concluyo que desde el punto de vista tdcnico-constructivo, se debieron terminar primero obras del Contrato Principal para concluir las del Contrato Complementario, o en el peor de los casos, simultdneamente, como asi sucedi6, pero nunca las del Complementario antes, ya que las pruebas /inales de instalaciones y equipos que formaban parte del CC, requerian que estin terminadas obras del contrato Principal. Esta simultaneidad en la terminacihn de los contratos, es certificada por el Administrador del Contrato, en su memorando No. SECOB-HAC-2015-006' que menciona que los tres contratos terminaron el 27 de noviembre del 2014.";10.6) El Arq' Jorge Luis Trujillo, mediante Memorando No. SECOB-CZ9-DZPCO'2015-0850-M expresa qtJe'. "...se puede concluir que las multas por retardo en entrega de los trabajos deben ser impuestas, y el cdlculo del monto de las multas, se lo debe realizar con relaci6n a la terminacihn de la totalidad de los trabajos y tomondo en cuenta el precio final del contrato, es decir la suma de todos los componentes del contrato (Contrato principal, Contratos Complementarios, 1rdenes de Cambio y Ordenes de Trabajo), de igual manera los tiempos se deben calcular en base al contrato principal, puesto que en el contrato no se prev,! entregas parciales."; y finalmente, f0.7) El Arq. Gustavo Raril Ordoffez Puente mediante Memorando No. SECOB-CZ9-2015-1241-M, emite un alcance aclaratorio a su informe anteriormente presentado, que en relaci6n de los i5 dias de pruebas del Contrato Complementario 2 No. 079-SECOB-2014 expresa que: ".../os 15 dias de prueba estaban supeditados a acciones de otro contrato y que por tanto, al ser dependientes y supeditadas a su cumplimiento, no se podla exigir que las pruebas se cumplan mientras no terminaban las acciones precedentes.". Por estos fundamentos, en estricto cumplimiento de la Ley RESUELVO.- 1.- ACEPTAR PARCIALMENTE el recurso extraordinario de revisi6n interpuesto por el Ing. Marco Antonio C6rdova Godoy, Apoderado y Representante Legal de la compafiia ETINAR S.A., 2.- DEJAR INSUBSISTENTES las multas impuestas mediante oficio sECoB-H AC-2015-049 del27 de marzo de 2015 por cuanto se ha dado un hato inadecuado a los plazos de ejecuci6n de los contratos complementarios dentro de la ejecuci6n del contrato No. LICO-ICO-061-2012 de conformidad con lo seflalado tanto por el administrador del contrato como por e1 Coordinador Zonal No. 9 en sus respectivos informes incorporados a esta resoiuci6n previamente; 3.- Se DISPONE: Al Administrador del Contrato, Arq. Jorge Luis Trujillo: Ar De L.s S' fr s -.", Nlrr .jn2 ! P.Il!!3 :1i," ;;:;',i il,i::1"":: lI .--t snro n LTgM. F: a) Que proceda a calcular el nrimero especifico de dias de retraso en la entrega de la obra, considerando el aniilisis por 6l realizado y expresado en el informe y los alcances aclaratorios al informe incluidos en la presente Resoluci6n; b) Que proceda a realizw el c6lculo de1 monto total ejecutado por ..CONSTRUCCION DE LA SEDE la PERMANENTE PROVINCIA DE PICHINCHA"; c) Proced4 acorde la entrega de compaffia ETINAR S.A., la obra y del monto del a1 contrato, correspondiente, cxln su respectiva notificaci6n DE UNASUR EN en 1a QUITO, nuevo c6lculo de dias de retraso en a rcaliztr el c6lculo de la multa y cobro; y, 4.- NOTIFiQUESE con ese acto adminishativo al Ing. Marco Antonio C6rdova Godoy representante legal de la Compaflia ETINAR S.A., e1 contenido de la presente resoluci6n, en el domicilio seflalado para el efecto.- Notillquese y Crimplase.- L/ Ing. SER\TCIO DE t.,...v)] -t :amillo Vfuanco General ( ATACTdN DE OBRAS 13 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS Av. de los Shyris N34 - 382 y Portugal. Edificio La Tribr Telf.:- (593 2) 3964 8. wu/v/.se<ob,gob. Quito - Ecuad