PRESIDENTE Y COORDINADOR DEL CONSEJO

a
CONTRATO INTERINSTITUCIONAL DE COFINANCIAMIENTO
PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O PROYECTOS, CON EL APORTE DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LOS CONSEJOS
DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO
M.L.
CONTRATo No:
$!¡!Q!!
OBRA No: 101392
PROYECTO: "MEJORAilIIENTO CALLE 5TA. CALLE COLON¡A LAS DELICIAS,
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA"
COLONIA: LAS DELICIAS MUNICIPIO: SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO: ESCUINTLA.
tercera "A' Calle
Lote
d¡ec¡siete zona
cuatro Colonia Ciudad Palmares Escuintla, me
¡dent¡fico con el Documento Personal de ldentificación
-DPl- número
-
un mil novecientos
ocho, treinta y un m¡l trescientos ocho, cero quinientos nueve, extendido por el Registro
Nacional de las Personas de
PRESIDENTE
Y
la
República de Guatemala; actúo en mi calidad de
COORDINADOR
DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO DE ESCUINTLA, que
en lo
sucesivo
del presente Contrato
se
denominará 'EL CONSEJO DEPARTAMENTAL", lo que acredito con: a) Nombramiento
contenido en el Acuerdo Gubernativo número veintitrés de fecha d¡ez de febrero del año
dos mil doce; b) Acta de toma de posesión del cargo número diez guión dos mil doce de
fecha catorce de febrero del año dos mil doce suscrita en
el
libro registro número uno,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas; ROLANDO GUZMAN FIGUEROA, de
cuarenta años de edad, soltero, guatemalteco, lngeniero Agrónomo, con domicilio en el
departamento de Escu¡ntla, y res¡dencia en séptima calle lote quinientos veintidós colonia
Las Delicias, me identifico
con Documento
Personal de ldentificación -DPl- número dos
mil doscientos nueve, sesenta y cuatro mil setecientos c¡ncuenta, cero quinientos dos,
l
de 15
t
MUNICIPAL
DE
DESARROLLO
DEL
MUNICIPIO
DE SANTA
DE
ESCUINTLA,
La
COTZUMALGUAPA, DEPARTAMENTO
LUCIA
Municipalidad que
represento en lo sucesivo del presente Contrato se denominará "LA UNIDAD
EJECUTORA", lo que acredito con: a) Acuerdo de Junta Electoral Departamental número
_.,rr:e1.:qe.ro.dos
i:.' ,.',
,,aI'':' ''_t
f
;' \-
,.1.'
''
guion dos mil once de fecha once de octubre del dos mil once; y b) certif¡cac¡ón
,'
del Acla'd.e toma de posesión del cargo número cero cinco guion dos mil doce, de fecha
/..','l
del año dos mil doce, suscrita en el libro de actas del Concejo Municipal
:,:
¡dad de Santa Lucia Cotzumalguapa
treinta
y
y, NELSON ANTONIO
CHICAS
cuatro años de edad, casado, Guatemalteco, Agricultor, con
en el Departamento de Escuintla, y residencia en el municipio de Santa Lucia
Cotzumalguapa, me identifico con Documento Personal de ldentificación -DPl-, número
mil ochocientos d¡ecisiete, doce mil ocho, cero quinientos dos, extendido por el Reg¡stro
Nac¡onal
de las Personas de la República de Guatemala; actúo en mi calidad
ALCALDE COMUNITARIO
Y
de
PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO DE
DESARROLLO DE COLONIA LAS DELICIAS, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, que
en lo sucesivo del presente Contrato
se
denominará "EL CONSEJO COMUNITARIO", lo que acredito con: a) Certificación del
Acta de Asamblea de integración del "CONSEJO GOMUNITARIO", de fecha dos de julio
del año dos m¡l doce, ¡nscrita en el Reg¡stro de Personas jurídicas a número cero uno
guión dos mil doce de la Municipalidad de Santa Lucia Cotzumalguapa del departamento
de Escuintla; b) Certificación del Acuerdo de Nombram¡ento en donde se hace constar
que el señor NELSON ANTONIO CHICAS ZEPEDA, se encuentra inscrito en el libro de
Personerías Jurídicas, por el periodo del dos de julio del año dos mil doce al tres de julio
del año dos mil catorce de fecha ve¡ntidós de enero del año dos mil trece emitido por la
Municipalidad
de Santa Lucia Cotzumalguapa del Departamento de Escuintla.
Los
comparecientes man¡festamo-lf,t[dH los datos de identificación personales consignados,
que nos encontramos
¡cio de nuestros derechos civiles
y que las
2de15
representaciones que ejercitamos son sufic¡entes de conformidad con la ley y a nuestro
juic¡o para otorgar el presente CONTRATO
COFINANCIAII'IIENTO, PARA
§.'11
solicita
LA
INTERINSTITUCIONAL DE
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO
a la Alcaldía Mun¡cipal la construcc¡ón y
ejecución del proyecto
O CALLE 5TA. CALLE COLONIA LAS DELICIAS, SANTA LUCIA
COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA"
SE
G U
N
DA:EIQ![EIE_!@I:
presente contrato interinstituc¡onal de cofinanciamiento se suscribe
con fundamento
El
en
el artículo 53 de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, para
el Ejercicio Fiscal 2013, Decreto 30-2Q12;10 literal a) y e) de la Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2OO2, ambos del Congreso de la República y su
Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 46'l-2002; Art¡culo '10 ¡nc¡so 2) de la
Ley del lmpuesto al Valor Agregado, lVA, Decreto número 27-92,
del
Congreso de la
República y sus reformas, LE_EQ_E-B-A: OBJETO DEL CONTRATO: Los otorgantes en
nombre y en representación de las entidades que cada uno representa, convenimos en
cofinanciar
la
ejecuc¡ón del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO CALLE 5TA.
CALLE COLONIA LAS DELICIAS, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA",
ubicado en Colonia Las Delicias, municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa de este
departamento, el cual consiste en:
RELLENO Y COMPACTACION DE BASE
FUNDlcloN DE coNq8$]l¡q{{1§ cm)
3de15
8
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
o
LIMPIEZA FINAL
q!l-]!_EIÁ:
673.84
M3
1.00
GLOBAL
DEL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: El costo del proyecto será
financiado en forma tripart¡ta en la siguiente forma: a) Con aporte del Presupuesto
con la cantidad de QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (0500.00), que equivale al
cero punto cero cinco por ciento (0.05%). En consecuencia
el monto del
presente
Convenio asciende a la cant¡dad de UN MILLON CINCO MIL QU¡NIENTOS QUETZALES
EXACTOS (Q1,005,500.00). O U
I N T A: FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES
DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL. Una vez suscrito
CONSEJO DEPARTAMENTAL" se compromete
a
el
presente Contrato, "EL
gestionar ante
el
Ministerio de
Finanzas Públicas los recursos financieros conespondientes, los que una vez hayan sido
recibidos, serán entregados
a
"LA UNIDAD EJECUTORA", en la s¡guiente forma : a)
De conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 53 de la Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal dos mil
trece, Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República en su literal a): Un primer
desembolso con la suscripción del contrato de ejecución de obra que se suscr¡ba
entre la 'LA UNIDAD EJECUToRA", y el contratista el cual no podrá exceder del
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, mismo que deberá deducirse
en forma proporcional al tenor de lo preceptuado por los artÍculos 58 de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, .RemEp,.SZ-SZ del Congreso de la República
Reglamento, contenido
y 34 de su
.S\inrrr'"4r1056-92; El referido anticipo
$"á'@LroíSubernativo
i, ffi, -{E-}-q<
4
ü-
deberá
¡N
4de15
ser amortizado o descontado en los porcentajes que se fijen en el contrato suscrito con el
contrat¡sta,
y
simultáneamente al pago de las estimaciones de
trabajo conforme el
cronograma del avance físico del proyecto. b) SUBSIGUIENTES DESEMBOLSOS: Al
tenor de los artículos 52 y 53 literal b) de la Ley del Presupuesto General de lngresos y
del Estado, para el Ejercicio
Egresos
conforme
.'OEF*nmlueNTAL"
''
"
los
F¡scal dos
mil trece, "EL
aportes que le haga
el
CONSEJO
Ministerio de Finanzas
li.
a "LA UNIDAD EJECUTORA" conforme al avance físico de la obra
S¡stema Nacional de lnversión Públ¡ca- SNIP-, por la Unidad Técnica del
de Desarrollo, siendo condición indispensable
"
cumpla con los requisitos que establece el artículo
que "LA UNIDAD
59,62,65, de la Ley
del Estado; 35, 38 y 39 de su Reglamento. G)-9ESEIIIBOLSO-9EI
Q[@:
De conformidad con el artículo 53 literal c) de la Ley del Presupuesto General de
lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, Decreto 30-2012 del
Congreso de la Repúbl¡ca, el último desembolso se hará a "LA UNIDAD EJECUTORA"
contra la entrega de la obra debidamente terminada
y el informe favorable de la
supervisión por parte de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL", siempre y cuando bajo la
responsabilidad de la Unidad Ejecutora, se haya cumplido a cabalidad con lo que para el
efecto establecen los artículos
55, 56, 57, 67, 68 y 69 de la Ley de Contratac¡ones
del
Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus reformas; 30, 31, 33 y 39 de su
Reglamento contenido en
el Acuerdo Gubernativo 1056-92. S E X T A: MODALIDAD
DE
EJECUCIÓN: 'LA UNIDAD EJECUTORA" por este acto expresamente se compromete a
ejecutar el proyecto objeto del presente Contrato, mediante la suscripción de contrato de
ejecución
de
obra o proyecto suscrito con empresas individuales o jurídicas, que bajo la
responsabilidad
y
selección de
experiencia de acuerdo
a
la
UNIDAD EJECUTORA tengan
capacidad y
la naturaleza de proyecto u obra, así como haber cumplido por
parte del Contratista la entrega de las fianzas respectivas. S É P
coNTRAToS.
la
o" qef§]fiff&¿on
3"-ú'a ?6'
T I M A: pE-llE
el artículo 10 de la Lev del presupuesto General de
§
5de15
y
Egresos del Estado, para
el
Ejerc¡cio Fiscal 2013, Decreto 30-2012 del
de la República de Guatemala, le queda terminantemente prohibido a "LA
" suscr¡b¡r contratos de ejecución de obras con Organizaciones no
ONG's, así como ejecutar bajo la modalidad administrativa directa.
adjud¡cado en
el proceso de
cotizac¡ón
ejecución total o parc¡al de la obra o proyecto. O C
y
lic¡tac¡ón no podrá
TAVA:
DEL PLAZO
La obra referida se ejecutará dentro de un plazo de
TRES MESES, computados a partir de que "LA UNIDAD EJECUTORA" y el contrat¡sta
suscriban el acta de inicio de los trabajos, los cuales responden a la programac¡ón para la
ejecuc¡ón del contrato suscrito con el contratista.
N..lq!!LN./I: DE LA ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS. Con fundamento en el oficio número 00000882 de fecha
veinticinco de julio del año dos mil doce enviado por el señor Ministro de Finanzas
Públicas Pavel Centeno,
a part¡r de la
presente fecha "EL
CONSEJO
DEPARTATUENTAL" trasladará los desembolsos de inversión de este proyecto a la
Municipalidad de Santa Lucia CoEumalguapa Escuintla; mediante cheques no
negociables, única y exclusivamente a nombre de La Cuenta Única del Tesoro de
esa Municipalidad quien hará el cargo a la Cuenta escritural especifica del proyecto
denominado: "MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE COLONIA LAS DELICIAS,
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA" La Municipalidad como Unidad
Responsable
de la
Ejecución
del Proyecto deberá entregar al
Consejo
Departamental de Desarrollo, copia certificada del boletín de caja denom¡nado
"Movimiento diario por cuenta corr¡ente", de la cuenta escritural específ¡ca de este
proyecto al momento de realizar cada transacción, requisito sin el cual no se le dará
tramite
al próx¡mo desembolso. D É C
PARTES. A) Responsabil¡dades
cumplim¡ento las normas
Estado para et
de
A:
@
de "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" a) Velar por el
la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del
e¡ercioq.$ffip,
s9-*)
lM
?
Decreto 30-2012 del congreso de la República; b)
'ct
§
6de15
compromet¡do en el presente Contrato, conforme las transferencias
c)
Supervisar la ejecución física, administrativa
y
financiera del
u obra, para el efecto se deberá mantener en el lugar del proyecto u obra una
bitácora en donde
se hará constar el avance físico y financiero y otros aspectos
relevantes en la ejecución de la misma; d) Asegurarse que la obra se realice en t¡empo,
conforme al cronograma de ejecución aprobado, los costos previstos
y conforme los
desembolsos proporcionados por "EL CONSEJO DEPARTAIIIENTAL", provenientes del
Ministerio de Finanzas Públicas;
e) Rendir informes a la Secretaría de
Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia, sobre el avance físico y financiero de las obras, sin necesidad
de requerimiento alguno, dentro de los pr¡meros CINCO (5) días de cada mes, en los
formular¡os establec¡dos para el efecto ; f) Suspender los desembolsos, así como exigir el
re¡ntegro
del monto del
y
ant¡c¡po
los desembolsos otorgados
a "LA UNIDAD
EJECUTORA", si no se inicia el proyecto u obra dentro del plazo de diez (10) dias
contados a part¡r de la aprobac¡ón del contrato, y ya se hubiese entregado el anticipo;
cuando se identifiquen anomalías
financiero,
o
irregularidades de orden administrativo, técnico o
en especial cuando se
especificaciones generales
o
incumplan
técnicas,
los
contratos, d¡seños, planos o
sin perjuicio de la deducción de
las
responsabilidades legales correspondientes; g) Remitir copia de este Contrato dentro de
los treinta días hábiles siguientes a su suscripción, a la Unidad de Registro de Contratos
de la Contraloría General de Cuentas; h) Re¡ntegrar de oficio a la Cuenta "Gobierno de la
República-Fondo Común" los intereses que se generen por los depósitos de las cuentas
constituidas en el sistema bancario nacional; ¡) "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" será
responsable del reintegro de los intereses generados por los recursos asignados en tanto
no sean trasladados a la Unidad Ejecutora; j) Nombrar a un representante para integrar a
Comisión Receptora
del proyecto u obra; dicha Comisión tendrá como
7de l5
determinar que la misma ha sido concluida conforme los estándares de calidad y
ópt¡mos, y que
se
haya efectuado de acuerdo con las espec¡ficaciones
: La Municipalidad
Un¡dad Ejecutora, asume las siguientes responsabilidades: a) Aportar en
el monto acordado en el presente Contrato, debiendo presentar a "EL
DEPARTAMENTAL" fotocopia del cheque en donde conste o consten el o los
montos pagados al contrat¡sta por el Proyecto u
obra.
b) Acreditar en forma documental
que el inmueble en donde se ejecutará la obra, es propiedad del Estado o de la
Municipalidad, caso contrario que tiene
la posesión legítima del inmueble
mediante
jurada ante nolario del Alcalde Municipal, c) Cumplir a cabalidad con el
de cot¡zación o licitación pública, de conformidad con lo que para
establecen los artículos del
66, 76, 78,
80
de
la
el
efecto
9, al 26; 28,29,33, 35,36; del 38 al 42; 47' 48' 49,64,65,
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de
la República y sus reformas; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12bis, 14, 15, 16, 16bis, 17 y 26' del
Reglamento; para lo cual presentará declaración jurada realizada ante Notario por el
Alcalde Municipal o el Funcionario Municipal que designe, indicando que se ha cumplido a
cabalidad con el procedimiento de contratación establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su reglamento y publicado en GUATECOMPMS el evento correspond¡ente
prev¡o
a
adjudicar la ejecuc¡ón de la obra
a la empresa
constructora seleccionada,
adjuntando a la misma, el h¡stor¡al de GUATECOMPRAS; por la naturaleza del presente
contrato de cofinanciamiento interinstitucional y en respeto a la autonomía municipal, LA
UNIDAD EJECUTORA, será la única responsable del cumplimiento de las disposiciones
legales relativas a los procesos de contratación para la ejecución de obras y proyectos. d)
Garantizar la operación, mantenimiento, conservación
y uso adecuado del proyecto,
salvo que por el t¡po de obra, corresponda la rectoría de los Min¡sterios correspondientes;
e) velar porque el Contratista cumpla a cabalidad con el procedimiento establecido en la
Lt c¿1
Ley de Contratac¡ones
??., Reglamento;
f) Supervisar la ejecución de la obra
Y6'
§i-
8de15
República-Fondo Común" los intereses que se generen por los depósitos de los recursos
financieros que haya recibido;
i)
Llevar los registros contables y técnicos del proyecto u
obra; documentos y comprobantes que deberá conservar por lo menos durante los diez
años posteriores a la finalización de la misma, para efectos de su fiscal¡zac¡ón; k) En
cumplimiento del artículo 52 del Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República, y
con la finalidad de propiciar que las comunidades beneficiadas real¡cen la aud¡toría social
correspondiente, elaborar y colocar en el lugar físico en que se realice la obra, un rótulo
que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, monto, Gob¡emo
de la República y Unidad Ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecución,
de conformidad con las espec¡ficac¡ones técnicas que proporcione "EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL"; l) No realizar ningún camb¡o de la obra o proyecto, s¡n la previa
autorización de los entes cofinancistas, emitiendo las órdenes de cambio, órdenes de
trabajo suplementario y acuerdos de kabajo extra, como lo establecen los artículos 52 de
la Ley de Contrataciones del Estado; y 28 de su Reglamento; m) Presentar a "EL
CONSEJO DEPARTAMENTAL" informes de avance físico y financiero del proyecto u
obra, dentro de los primeros dos (02) días de cada mes; y, cuando se finalice la obra,
remitir informe
a "EL
CONSEJO DEPARTAMENTAL",
a la
Contraloría General de
Cuentas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; n) Permitir
en cualqu¡er momento el control, seguimiento y evaluación, física, administrativa y
financiera que para el efecto pract¡que 'EL CONSEJO DEPARTAMENTAL"; ñ) Nombrar
la Comisión Receptortri[_t$!¡¿gBdora del proyecto u obra ¡ntegrándose la misma por los
Aác1§
miembros designados por
la Municipalidad a la cual se incorporará el
representante
designado por el Consejo Departamental y otro por el Consejo Comunitario de Desarrollo;
o) Remitir a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas,
en un período de no mayor de qu¡nce (15) días hábiles después de concluida y recibida la
obra, copias de las actas de recepción y liquidación de la misma; p) Remit¡r fotocopias de
, para que formen parte del expediente de las obras registradas en
el
de lnversión Pública (SNIP). C) RESPONSABILIDADES DE "EL
:
Son responsabil¡dades de la comunidad
legalmente
a través de "EL CONSEJO COMUNITARIO", además de cumplir con
las
reglamentos respectivos: a) Aportar en forma proporcional el monto acordado en
el presente Contrato, remitiendo a "EL GONSEJO DEPARTAMENTAL", en un plazo que
no exceda de diez (10) días, contados a partir de la firma del contrato, cop¡a de la boleta
del depósito en la cuenta específica del proyecto, así como de los subs¡gu¡entes
desembolsos;
b) Si el aporte establecido se traduce en mano de obra,
mater¡ales,
terrenos, instalaciones, éste se proporcionará de forma inmediata, asignándole un valor
monetario; c) Const¡tu¡rse en un órgano o com¡s¡ón de vigilancia a efecto de que la obra
se realice en el plazo, cantidad y calidad contenidos en los documentos técnicos
y
legales; d) Con apoyo de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- velar porque en la
ejecución del proyecto
u obra se respeten los planos y
especificaciones técnicas
convenidas; e) lnformar a "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" de cualquier anomalía o
irregularidad en la ejecución del proyecto u obra; f) Participar en la recepción y liquidación
del proyecto u obra, nombrando para el .efecto a un representante para integrar
Comisión Receptora
y
Liquidadora;
g)
la
Hacer constar cualquier modificación o
c¡rcunstancia no prevista que afecte la ejecución del proyecto u obra, suscrib¡endo el acta
respect¡va en
el
libro autor¡zado para el efecto. DÉCIMA PRIMERA: RECEPCIÓN.
a la recepción y liquidación y finiquito de la obra
l0 de
15
o proyecto, las partes cada una en la calidad con que actuamos, expresamente
compromete LA UNIDAD EJECUTORA
a
cumplir a cabalidad y en lo que sea aplicable,
lo que para el efecto establecen los artículos 55, 56, 57, 67 y
del
Contratac¡ones
30, 31 y 39 literal
68
de la Ley de
Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus reformas;
b)
del Reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo 1056-92.
SANCIÓN POR ATRASO EN
"
se
advert¡rá
LA ENTREGA: "LA
UNIDAD
al Contratista sobre sanción a que se hará acreedor
por
en la entrega de la obra o proyecto que le sea imputable, el cual cons¡ste
cada día de atraso, descontando el equivalente al cero punto cinco por
) del total del contrato; así mismo s¡ se contraviene total o parcialmente las
contenidas en el contrato, perjudicando los intereses del Estado y por
variaciones de cal¡dad, cantidad del objeto del mismo y no subsana el incumpl¡m¡ento
dentro del plazo que para el efecto le fije, será sanc¡onado con una multa del cien por
ciento (100%) del valor que represente
la parte
afectada
de la
conformidad con lo que para el efecto establecen los artículos 85
Contratac¡ones del Estado. DÉclMA TERGERA:
negociación, de
y 86 de la Ley de
PBf)ElrcL9NÉ,. Queda prohibido
a
"LA UNIDAD EJECUTORA": a) Ceder los derechos provenientes del presente contrato o
utilizar de forma un¡lateral los fondos para fines distintos para los que fueron convenidos;
b) Ut¡lizar los recursos financieros recibidos, en una obra distinta para la que
asignados,
lo cual será objeto de
acciones penales;
c)
Delegar
están
la ejecución y/o
administración del proyecto u obra a otra Unidad Ejecutora, en caso de incumplimiento,
será causal de rescisión unilateral del contrato, y en consecuencia del reintegro total a
"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" de los recursos transferidos. d) Transferir los
recursos financieros
a
fideicom¡sos o cualquier otra figura financiera o de cualquier
índole incompatible con
el
presente contrato.
DECITUA CUARTA:
CASO
INCUMPLIMIENTO. La "UNIDAD EJECUTORA" se compromete a reintegrar
el
monto total resultante
de
lo
DE
a "EL
recibido que se
ll
de 15
establecerá mediante
realizado en
la
evaluación
y
justiprecio físico, administrativo
y
financiero,
el momento de detectar dicho incumplimiento por causas que le
o bien por incumplir
cualqu¡era
y leyes aplicables al
legales que
sean
de las obligaciones establecidas en
el
mismo, sin perjuicio de la deducción de otras
el caso
amerite,
AL" a ejecutar las fianzas
lo que faculta a ',EL
CONSEJO
correspondientes. DÉCIMA eUINTA:
: Yo
ROLANDO GUZMAN FIGUEROA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA,
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. Manifiesto que conozco las penas relativas al delito
de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo lll del Título Xlll del
Decreto 17-73 del Congreso de la República, cód¡go Penal, y de obligación de velar para
que en el contrato de ejecución de obra que se suscriba con el contratista, se cumpla con
lo establecido en el acuerdo ministerial No. 24-10, de fecha 22 de abñl de 2010, que
contiene las normas de transparencia en los proced¡mientos de compra o contratación
pública, principalmente lo estipulado en el articulo tres que se refiere
a incluir en el
contrato y en las bases respectivas la clausula relativa al cohecho que textualmente d¡ce:
'CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco
las penas relat¡vas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en
el Capítulo lll del Título Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan
Autoridad Superior
de la
entidad afectada
paa
apl¡car
las
a
sanciones
admin¡strat¡vas que pud¡eren corresponderme, ¡ncluyendo
la inhabilitación en
Sistema
RESOLUCIÓN
GUATECOMPRAS.'. DÉCIMA
la
el
DE
CONTROVERSIAS: Las partes convienen que en caso de controversia relacionada con el
presente contrato, las mismas se resolverán de forma conciliatoria, caso contrario se
someterá a ta vía juris.,(i,qsip4Bl correspondiente, med¡ante la apl¡cac¡ón de la Ley de lo
Contencioso Adm
§
t
ñ"ri1r$
12 de 15
al fuero de su domicilio y sometiéndose a los tribunales de justicia que para el efecto elija
"EL
CONSEJO DEPARTAMENTAL". DÉCIMA
SEPTIMA:_&P!=J@Nil
MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Este Contrato podrá ser modificado únicamente a
través de un documento de similar naturaleza jurídica, por las causas determinadas en la
ley ó por acuerdo entre las partes. El plazo de ejecución pactado, sólo podrá prorrogarse
.
+:...
legafés, §q6'.$fecten el desarrollo de la ejecución del proyecto u obra; 2) Por la ejecución
'
.r.ri'
ql*':'.,,ilqinueypú trabajos en la obra. En ningún caso se concederá prórroga del plazo
convenido, si el retraso en la obra se debe a circunstancias que reflejen imprudencia,
l¡gencia o incapac¡dad imputables
a la "UNIDAD EJECUTORA" y/o al
contratista,
que será calificada por el Departamento de Supervisión de "EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL". El presente contrato se podrá ampliar, de la m¡sma manera, por
cambios y adiciones en las especificaciones generales y técnicas que durante la ejecución
del proyecto u obra resulten necesarios y que se encuentren técnicamente justificados y
aprobados por la Unidad Técnica Departamental y por los entes correspondientes. En
d¡cho caso es responsab¡lidad
de "LA UNIDAD
EJECUTORA", cubrir los gastos que
representen dichas ad¡c¡ones o modificac¡ones. Por ningún motivo se podrá suscribir un
contrato ampliatorio cuyo objeto sea el camb¡o de Unidad Responsable de la Ejecución o
contrato podrá rescindirse por acuerdo entre las partes; sin embargo "EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL"
necesidad
se reserva el derecho de
rescindirlo
de forma unilateral sin
de declaración judicial, por las causas sigu¡entes: a) Si "LA
UNIDAD
EJECUTORA" incumple con cualquiera de las obligaciones del presente contrato; b) Sí
"LA UNIDAD EJECUTORA", administra el objeto del presente contrato de
forma
que "LA UNIDAD EJECUTORA" realice a las
l3 de
15
generales que forman parte del presente contrato, sin la autor¡zación del
DEPARTAMENTAL"; d) Por la negativa de "LA UNIDAD EJECUTORA"
que "EL CONSEJO DEPARTAMENTAL" y/o la Contraloría General
deban realizar, especialmente s¡ no presenta los reg¡stros y documentos
con la administración del presente contrato. DÉCIMA NOVENA: Si por
cualqu¡er motivo el M¡n¡sterio de F¡nanzas Públicas no traslada en' forma completa los
recursos financieros asignados en calidad de aporte
Desarrollo,
al Consejo
Departamental de
tal situación no genera ninguna responsabilidad por parte del
Consejo
Departamental de Desarrollo, ni de su Presidente, por lo que, no están obligados para
responder por la transferencia de fondos incompleta para el cof¡nanc¡amiento de la obra
o proyecto objeto del presente contrato; por lo tanto, n¡ la unidad ejecutora, la empresa
constructora o el consejo comunitario de desanollo, podrán requerir por ninguna vía que
el Consejo Departamental de Desarrollo gestione o transfiera de otros proyectos los
recursos financieros no transferidos por la Tesorería Nacional.
Departamental
de
Desarrollo
se
reserva
el
derecho
reEl$:
El Consejo
de suspender los pagos
de
estimaciones por falta de cumplimiento de terceros (Unidades Ejecutoras y Constructoras
contratadas por d¡chas unidades), sin ninguna responsabil¡dad; deb¡endo procederse a la
brevedad posible a la denuncia correspondiente, ind¡cando los mot¡vos del atraso y el
porqué de la suspensión. VIGESIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN: Damos lectura a todas y
cada una de las cláusulas del presente contrato y bien enterados de su conten¡do, objeto,
validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en ocho hojas de papel
bond tamaño oficio, con
el
membrete de
"EL CONSEJO DEPARTAMENTAL",
e
impresas de ambos lados.
.'.
14 de 15
| ';
NELSON ANTONIO CHICAS ZEPEDA
ACTA DE LEGALIZACIÓN DE FIRiIAS,
En la ciudad de Escuintla el día quince de abril del año dos mil trece, como Notario DOy
FE: Que las firmas que anteceden SON AUTÉNICAS por haber s¡do puestas en mi
presencia por los señores LEW|S ARMAND LOGAN ORELLANA, quien actúa en su
calidad de Presidente y Coordinador del Consejo Departamental de Desarrollo, de este
departamento; señor ROLANDO GUZMAN FIGUEROA, quien actúa en su calidad de
Alcalde Municipal
y
Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo de Santa Luc¡a
Cotzumalguapa, departamento de Escuintla; y del señor NELSON ANTONIO CHICAS
ZEPEDA qu¡en actúa en su calidad de Alcalde Comunitario
Comunitario
de
Desarrollo
y
Pres¡dente del Consejo
de Colonia Las Delicias, municipio de Santa Lucia
Cotzumalguapa departamento
de
Escuintla, todas son personas
de mi
anterior
conocimiento, qu¡enes vuelven a firmar con el infrascrito Notario.
N
@
o
al\
i;""'{Jiliifliii.
15 de 15