modelo de documento base de contratacion de bienes

FORMULARIO N 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
(Fecha)_________ ________________
Señores
Minera San Cristóbal S.A.
Presente
Ref. Invitación Directa Nº_______________(Indicar el
número) __________________ (Indicar el objeto de la
contratación)
Estimados señores:
Habiendo recibido el Pliego de Condiciones para la ______________________________, declaro
y garantizo haber examinado cuidadosamente el Pliego de Condiciones, así como los Formularios
para la presentación de la propuesta y que en virtud de ello, acepto sin reservas todas las
estipulaciones de dichos documentos, adhiriéndome al texto del contrato.
_______________(Indicar el nombre de la empresa) ofrece sus servicios, a los precios
_________________(Indicar monto) .
Esta propuesta tiene un periodo de validez de _______________ (Indicar el número de días
que no deberá ser menor a sesenta (60) días calendario) días calendario a partir de la
fecha fijada para la Presentación de Propuestas.
Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para
que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los
representantes autorizados de Minera San Cristóbal S.A., toda la información que consideren
necesaria para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la
misma, me doy por notificado que su entidad tiene el derecho a descalificar mi Propuesta.
Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a presentar, en el plazo establecido en el
Pliego, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos
señalados en los Formularios de la propuesta, así como de todo aquello que presentamos en
fotocopia simple.
En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se
prepare y firme el contrato de acuerdo con el modelo de contrato del Pliego de Condiciones.
______________________
(Firma del Representante Legal)
__________________________
(Nombre del Representante Legal)
FORMULARIO 2:
INFORMACION DEL PROPONENTE
Vendor ID
Vendor Registration & Approval Request Form / Formulario de registro y aprobación de Proveedor
Day/Día
Vendor Information / Información del Proveedor
Month/
Mes
Year/Año
Date/Fecha:
Name
Nombre:
/
Address
Dirección:
/
Vendor's Mailing Address
Phone/Tel.:
NIT No.:
Fax:
Contact/Rep.
E-mail
E-mail Representante:
/
Website Address/Página
Contact/Rep. Direct Phone # /
en Internet
Tel. Directo Representante:
Contact/Representative /
Contacto Representante:
Industry
Service
Industria - Servicio
/
Commentary
Comentarios:
/
Vendor Detailed Banking Information ( For Wire Transferring) / Información bancaria detallada del Proveedor
BENEFICIARY BANK / BANCO BENEFICIARIO
Name/Nombre:
BENEFICIARY / BENEFICIARIO
Account No /
No. Cuenta:
Address/Dirección:
Name/Nombre:
Phone/Tel.
City/Ciudad:
Adress/Dirección:
INTERMEDIARY BANK (if applicable)/Banco
aplica)
Country/Pais:
Name/Nombre:
ABA (9 digits):
ABA (9 digits):
Swift/BIC:
State/ Estado:
intermediario (si
Chips/UID:
Vendor's Authorized Representative Signature /
Firma autorizada del Representante del Proveedor:
FORMULARIO
Vendor Approval ( For internal Use Only ) / (USO INTERNO
DE MSC)
N3
Date
User Name & Signature:
DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE
Supply Chain Manager Name Signature:
Other ( as necessary) Name & Signature:
Página 2 de 34
1.- Nombre de la Empresa proponente: .......................................................................
FORMULARIO N 3
DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE
1.- Nombre de la Empresa proponente: .......................................................................
2.- Invitación Directa Nº ……………………………………………………………………….…….
3.- Objeto de la Contratación..........................................................................................
Cada uno de los firmantes del presente Formulario, declaramos que en nuestra condición de
Proponente en la presente Contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos estrictamente
la normativa aplicable al presente proceso de contratación y Normativas Específicos de Minera
San Cristóbal S.A.
Asimismo, declaramos que como Proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios
asignados al proceso de contratación, para que el mismo se cumpla, con eficacia, economía,
eficiencia, transparencia y licitud, consientes de que en caso de interferir con cualquier acción
dolosa podremos ser descalificados o nuestra propuesta rechazada.
Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad de la Minera San
Cristobal, cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de su personal o de otras
empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
1. Representante Legal que suscribe la propuesta
(Insertar firma)_______________________________
(Registrar el nombre completo)______________________________
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)___________________
2. Persona responsable de mantener contacto con la Minera San Cristobal
(Indicar el nombre y cargo del personal del Proponente que se relacionará con
MSC)
(Insertar firma)_______________________________
(Registrar el nombre completo)______________________________
(Cargo) _________________________________________________
(Registrar el N° del C.I. y el lugar de emisión)__________________
Fecha __________________ (Registrar el lugar, día, mes y año)
Página 3 de 34
Página 4 de 34
34. PROPUESTA TECNICA
FORMULARIO Nº 4
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
* Contratante
Objeto del Contrato
Ubicación
Monto contrato
Original
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Periodo de Ejecución
de la Consultoría
Monto Final
($us)
%
Participación
en
Asociación
** Nombre del
(los) Socio(s)
Inicio: día/mes/año
Fin:
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:
MONTO TOTAL
FACTURADO ($us)
*
**
Para cada Cliente, indicar el Nombre de la Empresa, del Gerente, Dirección, teléfono y/o fax.
Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre de todos los socios.
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS O ACTAS DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA DE LA OBRA, EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON DICHAS CONSULTORIAS. NO SE ACEPTARAN AUTO CERTIFICADOS EMITIDOS POR
UN PROPONENTE A SU PROPIO BENEFICIO.
…………………………….
Firma del Representante Legal
………………………..
Aclaración de la firma
Sello del Proponente
Página 5 de 34
FORMULARIO Nº 5
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (TRABAJOS SIMILARES)
* Contratante
Objeto del Contrato
Ubicación
Monto contrato
Original
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Nombre:
Gerente:
Dirección:
Telf.:
Periodo de Ejecución
de la Consultoría
Monto Final
($us)
%
Participación
en
Asociación
** Nombre del
(los) Socio(s)
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:
Inicio:
Fin:
MONTO TOTAL
FACTURADO ($us)
*
**
Para cada Cliente, indicar el Nombre de la Empresa, del Gerente, Dirección, teléfono y/o fax.
Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre de todos los socios
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR FOTOCOPIAS DE LOS CERTIFICADOS O ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA
OBRA, EMITIDAS POR LAS ENTIDADES QUE CONTRATARON DICHAS CONSULTORIASOBRAS. NO SE ACEPTARAN AUTO CERTIFICADOS EMITIDOS POR UN PROPONENTE A SU
PROPIO BENEFICIO.
……………………………….
Firma del Representante Legal
………………………..
Aclaración de la firma
Sello del Proponente
Página 6 de 34
FORMULARIO 6
CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL
CLAVE y OPERARIOS DE VIA FERREA
DATOS GENERALES
Paterno
Materno
Número
Lugar de Expedición
Nombre(s)
Nombre Completo :
Cédula de Identidad
Edad
Nacionalidad
Profesión
Número de Registro Profesional
:
:
:
:
:
FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad / Institución
Fechas
Desde
Hasta
Grado Académico
Título en Provisión
Nacional
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Universidad / Institución
Fechas
Desde
Nombre del Curso
Hasta
Duración en
Horas
EXPERIENCIA GENERAL EN PRESTACION DE SERVICIOS
N°
Entidad / Empresa
Objetivo
Monto (Bs.)
Cargo
Fecha (mes / año)
Desde
Hasta
Monto (Bs.)
Cargo
Fecha (mes / año)
Desde
Hasta
1
2
N
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN SERVICIOS SIMILARES
N°
Entidad / Empresa
Objetivo
1
2
N
DECLARACIÓN JURADA
Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo], únicamente con la empresa [Nombre de la
empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con Minera San Cristóbal. Asimismo, confirmo
que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta
propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la
presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a
presentar los certificados de los trabajos detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)
(Firma del Representante Legal)
(Nombre completo del Representante Legal)
Página 7 de 34
FORMULARIO 7
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.
N°
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
DURACIÓN
(DÍAS)
DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS,
SEMANAS O MESES) (*)
1
2
3
..
N
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:
*El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de
la obra.
……………………………….
Firma del Representante Legal
………………………..
Aclaración de la firma
Sello del Proponente
Página 8 de 34
FORMULARIO 8
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA EL SERVICIO
EQUIPO
N°
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
POTENCIA
CAPACIDAD
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
POTENCIA
CAPACIDAD
1
2
3
…
N
MATERIALES
N°
1
2
3
…
N
(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.)
…………………………….
Firma del Representante Legal
………………………..
Aclaración de la firma
Sello del Proponente
Página 9 de 34
FORMULARIO 9
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL
A CAMPAMENTO MINERO (TOLDOS, POTOSI)
N°
EQUIPO
1
2
3
..
N
N°
1
2
3
..
N
DURACIÓN
(DÍAS)
DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS,
SEMANAS O MESES) (*)
DURACIÓN
(DÍAS)
OBSERVACIONES
TOTAL DIAS
PERSONAL
TOTAL DIAS
Si es necesario y para mayor claridad se pueden adicionar columnas pertinentes
……………………………….
Firma del Representante Legal
………………………..
Aclaración de la firma
Sello del Proponente
Página 10 de 34
35. PROPUESTA ECONOMICA
Formulario 10: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES
Proyecto
Actividad
Cantidad
Unidad
Moneda
1.
:
:
:
:
:
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
PRODUCTIVO
COSTO
TOTAL
mes
1
2
…
N
TOTAL MATERIALES
2.
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
PRODUCTIVO
COSTO
TOTAL
mes
1
2
…
N
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS
SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3.
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
PRECIO
PRODUCTIVO
COSTO
TOTAL
mes
1
2
N
*
4.
UNIDAD
HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO
TOTAL
GASTOS GENERALES = MAXIMO 10% DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5.
UTILIDAD
COSTO
TOTAL
UTILIDAD = MAXIMO 10% DE 1 + 2 + 3 + 4
TOTAL UTILIDAD
6.
IMPUESTOS
COSTO
TOTAL
*
IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario 12.
Página 11 de 34
Formulario 11: Resumen Costo Mano de Obra
(en US$)
Nómina
Especialidad
Actividades a
desarrollar
Periodo
Honorario por
periodo
Costo Total
honorarios
Profesionales
1
2
…
N
Técnicos
1
2
…
N
Auxiliares
1
2
…
N
Total
(Firma del Representante Legal del Proponente)
(Nombre completo del Representante Legal)
Página 12 de 34
FORMULARIO No. 12
DETALLE DE ITEMS, CANTIDADES Y MONTOS POR MES
UNIDAD
ITEM
1
2
3
7
9
10
11
12
13
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Especialista de
viaSUPERVISOR
Supervidor QHSEOPERADOR
TH
OPERARIO DE
VIAOPERADOR
CAMIONETA SE APOYO
DIESEL
GASOLINA
LUBRICANTES
GRASAS
INSUMOS
SEGÚN CONTRATO
PRECIO
MONTO
CANTIDAD UNIT.
$U$
PERSONA
1
PERSONA
1
PERSONA
VEHÍCULO
GBL.
GBL.
GBL.
GBL.
GBL.
TOTAL
4
1
1
1
1
1
1
……………………………….
Firma del Representante Legal
………………………..
Aclaración de la firma
……………………………….
Nombre de la Firma Consultora
(Sello)
Página 13 de 34
ANEXOS
Página 14 de 34
36. MODELO DE CONTRATO
ANEXO 1
MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - MSC …..
Conste por el presente documento privado, susceptible de elevarse a la categoría de
público, con el simple reconocimiento de firmas y rúbricas, que se celebra un contrato de
prestación de servicios (en lo sucesivo simplemente el “Contrato”), al tenor de las
siguientes cláusulas:
PRIMERA: (Partes contratantes).- Intervienen en la celebración del presente contrato:
1.1.
1.2.
1.3.
MINERA SAN CRISTÓBAL S.A., empresa legalmente constituida y existente de
acuerdo a las leyes de la República de Bolivia, con matrícula de comercio del
Registro de Comercio a cargo de FUNDEMPRESA Nº 00013681, con fecha de
registro 04 de abril de 2000, con NIT No. 1020415021, representada legalmente
para este acto por el señor xxxxx que en adelante y a los efectos del presente
Contrato se denominará simplemente la “EMPRESA”; y
Por la otra, la empresa ……………………., con matrícula de comercio del Registro de
Comercio a cargo de FUNDEMPRESA Nº..............., representada legalmente por
……………………., con Cédula de Identidad No. ……….. expedida en …………, quien se
encuentra legalmente facultado mediante el Poder Notariado Nº …./200.. de fecha
... de …… de 200.. otorgado por la Notaria de Fe Pública No …. del Distrito Judicial
de …………. a cargo del Dr. ………………, quien en lo sucesivo y para efectos de éste
Contrato se denominará el “CONTRATISTA”.
A efectos de este Contrato, la EMPRESA y el CONTRATISTA se podrán
denominar conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”.
SEGUNDA: (Antecedentes).- Constituyen antecedentes del presente Contrato:
2.1.
La EMPRESA es una sociedad minera que desarrolla actividades mineras en el
Proyecto San Cristóbal, ubicado en la Provincia Nor Lípez, Departamento de
Potosí, Bolivia.
La EMPRESA de manera extraordinaria y excepcional, requiere contratar los
servicios de una persona jurídica, que por cuenta propia, bajo su entera
responsabilidad, con su propio personal así como equipo de trabajo, efectué el
servicio de “Mantenimiento y Operación del Patio de Carga, área 330, Bajo
Estándar Técnico aceptable y arreglo por efectos de las operaciones específicas o
incidentales sobre ellos.”
El CONTRATISTA declara contar con la experiencia así como el equipo e
instrumentos de trabajo necesarios, además de personal idóneo, profesional y
adecuadamente capacitado para realizar por su cuenta y riesgo, de manera
independiente y a su entera responsabilidad, el servicio requerido por la
EMPRESA en los plazos y términos que se detallen en el presente Contrato.
TERCERA: (Objeto).El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato a prestar los
servicios de “Mantenimiento y Operación del Patio de Carga, área 330, Bajo
Estándar Técnico aceptable y arreglo por efectos de las operaciones específicas o
incidentales sobre ellos.”
Página 15 de 34
3.1.
3.2.
que en adelante se denominarán simplemente el “SERVICIO”, con estricta y
absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y
dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones,
especificaciones, tiempo de prestación del servicio y a las demás cláusulas
contractuales contenidas en el presente instrumento legal.
Para la prestación del SERVICIO dentro de las condiciones pactadas en el
presente Contrato, así como para garantizar la calidad del mismo, el
CONTRATISTA se obliga a efectuar la provisión de acuerdo a los documentos de
su “Propuesta técnica y económica ……………..” presentada a la EMPRESA en
fecha.........., la misma que se adjunta como anexo A al presente instrumento.
Las Partes dejan expresamente establecido que, en caso de existir diferencia o
controversia entre lo señalado en cualquier anexo que forme parte de este
Contrato y lo pactado en el presente Contrato, se aplicará y cumplirá
estrictamente lo señalado en este Contrato.
CUARTA: (Naturaleza del Contrato).4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
El presente Contrato se regula por el derecho comercial y civil, toda vez que el
CONTRATISTA es una persona jurídica contratada bajo las normas del Código de
Comercio y las normas aplicables del Código Civil Boliviano para la prestación del
SERVICIO en favor de la EMPRESA; consecuentemente, el presente Contrato no
implica ni directa ni indirectamente relación de dependencia laboral, por lo que los
derechos y obligaciones del CONTRATISTA se sujetarán a las cláusulas de este
Contrato de Prestación de Servicios y a las disposiciones del artículo 919° y
siguientes del Código de Comercio y 732º y siguientes del Código Civil Boliviano y
de ninguna manera se reputará como un Contrato sujeto a la Ley General del
Trabajo ni su Decreto Reglamentario.
Por tratarse de un contrato de naturaleza y carácter estrictamente civil-comercial,
se entiende que no existe dependencia laboral entre el CONTRATISTA y/o sus
funcionarios y/o empleados para con la EMPRESA, sus dependientes y/o
trabajadores y/o ejecutivos. Por ello, no corresponderá a la EMPRESA, sus
dependientes y/o trabajadores y/o ejecutivos los pagos al sistema del Seguro
Social, salarios, aguinaldos, incrementos salariales, aportes a los fondos de
pensiones, etc., por el presente Contrato, excluyendo de esta manera a la
EMPRESA, sus dependientes y/o trabajadores y/o ejecutivos de toda relación
obrero – patronal con el CONTRATISTA y/o sus funcionarios y/o empleados,
quedando estos bajo total responsabilidad del CONTRATISTA.
Las Partes declaran expresamente que el CONTRATISTA es y será exclusivo
responsable por el personal bajo su dependencia, liberando expresamente a la
EMPRESA de cualquier y toda responsabilidad emergente de la relación del
CONTRATISTA con dicho personal.
Ninguna cláusula del presente Contrato será interpretada de forma tal que cree
un consorcio, sociedad o riesgo compartido (Joint Venture) entre las Partes.
Asimismo, las Partes acuerdan que la prestación de tareas y servicios por parte de
los empleados de una de las Partes en favor de la otra, no creará una relación de
dependencia o empleo con respecto a dicha Parte. Por último, ninguna de las
Partes podrá realizar ofertas laborales, o contratar empleados de la otra Parte, sin
la autorización previa y escrita de ésta, bajo pena de responder por los daños y
perjuicios que dicha conducta ocasione.
QUINTA: (Cumplimiento de Leyes Laborales).5.1.
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social
Página 16 de 34
5.2.
vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la EMPRESA exonerada
e indemne de cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera
impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o
social.
SEXTA: (Forma de Ejecución y Subcontratación de Personal).- Si por alguna razón
el CONTRATISTA deseara contar con personal adicional a los fines de la ejecución del
SERVICIO objeto del presente Contrato, conforme a lo previsto por el artículo 733º del
Código Civil, necesariamente tendrá que contar con la autorización previa y expresa de la
EMPRESA aclarándose que en caso de hacerse efectiva ésta posibilidad, deberá
observarse inexcusablemente lo siguiente:
a) El CONTRATISTA asume la obligación de responder en forma exclusiva ante
cualquier coyuntura que pudiera surgir entre la misma y el personal de su
dependencia, así como las consecuencias que del trabajo de sus dependientes
emerjan, sea en el ámbito civil, comercial, laboral, penal, de seguridad social, etc.,
liberando en forma expresa a la EMPRESA de cualquier contingencia sobre este
particular, incluso por accidentes o riesgos de cualquier tipo que pudieran sufrir u
ocasionar el personal dependiente del CONTRATISTA.
b) El CONTRATISTA se obliga a cumplir estrictamente todas las disposiciones,
resoluciones, decretos, leyes u otras normas que de acuerdo al ordenamiento legal
boliviano le correspondan respecto de su personal y/o dependientes que pueda
asignar para la ejecución del SERVICIO, en especial las normas referidas a
obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social. En consecuencia, el
CONTRATISTA se obliga al pago oportuno de toda y cuanta obligación
corresponda respecto de su personal y/o dependientes, sea por concepto de
sueldos, salarios y demás derechos colaterales tales como beneficios sociales,
aportaciones que correspondan a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP´s) y Caja Nacional de Salud (CNS), retenciones impositivas, obligaciones
todas ellas de las cuales es el único responsable, por lo que se compromete a
asumir directa e inmediatamente el pago de cualquier sanción o multa que pudiese
aplicarse por incumplimiento de estas obligaciones, sin responsabilidad alguna
para la EMPRESA.
c) Siendo que por razones de seguridad y naturaleza de los servicios de la
EMPRESA, ésta debe tener un control de las personas que pueden ingresar a sus
instalaciones, el CONTRATISTA deberá facilitar una lista de su personal y/o
dependientes que pudiera asignar o destinar para la ejecución del SERVICIO
objeto del presente Contrato, identificándose adecuadamente a los mismos,
haciendo entrega a tal fin a la EMPRESA una copia de cada uno de los contratos
que suscriba el CONTRATISTA con los mismos. Esta lista y documentación
deberá ser permanentemente actualizada por el CONTRATISTA durante toda la
vigencia del Contrato, sea de forma mensual o a simple requerimiento de la
EMPRESA.
d) El CONTRATISTA se obliga a proporcionar al personal y/o dependientes que
pudiera contratar y destinar para la realización del SERVICIO, las instrucciones
que fueran necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, conforme a
las normas de organización, reglamentos y políticas internas de la EMPRESA,
obligándose a remover por su cuenta o a simple requerimiento de la EMPRESA a
cualquier personal y/o dependiente del mismo que no acate dichas normas,
reglamentos y/o políticas.
e) El CONTRATISTA instruirá a sus dependientes que pudieran participar directa o
indirectamente en la ejecución del presente Contrato, que observen el
Página 17 de 34
cumplimiento de todas y cada una de las condiciones y obligaciones acordadas en
el presente instrumento.
SÉPTIMA: (Alcance y lugar donde se presta el SERVICIO).7.1.
7.2.
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el SERVICIO bajo las condiciones
estipuladas en el presente contrato y de acuerdo a las especificaciones técnico
económicas plasmadas en su propuesta presentada a la EMPRESA, dejando expresa
constancia que dicha propuesta forma parte integral del presente contrato en calidad
de Anexo A.
Se deja establecido que el CONTRATISTA llevará a cabo el SERVICIO en la Mina
San Cristóbal, Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí.
OCTAVA: (Plazo de Prestación del SERVICIO).- EL CONTRATISTA desarrollará sus
actividades de forma satisfactoria para la EMPRESA, en estricto acuerdo con el alcance
del SERVICIO, la propuesta adjudicada y el cronograma del SERVICIO, por el plazo de
……………. computado a partir del …………. y concluirá impostergablemente en fecha
…………...
NOVENA: (Precio y Forma de Pago).9.1.
9.2.
9.3.
El monto total propuesto y aceptado por ambas Partes para la prestación del
SERVICIO
es de:
USD …………… (……………. 00/100 DÓLARES
AMERICANOS), monto de dinero que será pagado en …. (..) cuotas mensuales,
es decir, USD …………….. (……….. 00/100 DOLARES AMERICANOS) cada
una, previa entrega de la factura o nota fiscal correspondiente por parte del
CONTRATISTA a nombre de la EMPRESA (Minera San Cristóbal S.A., NIT:
1020415021), así como toda la documentación y respaldos señalados en el Anexo
A e informe de conformidad con el SERVICIO emitido por el Supervisor del
Contrato.
Queda establecido que el precio consignado en la presente cláusula incluye todos
los impuestos aplicables y los demás elementos sin excepción alguna, que sean
necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO.
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA prestar los servicios
contratados dentro del monto establecido como costo del SERVICIO, ya que no se
reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto.
“DÉCIMA: Recepción del SERVICIO).10.1. Se procederá a la recepción del servicio MENSUALMENTE, y previa conformidad a
satisfacción del cliente a través del supervisor se cancelara el monto según
contrato..lo que esta con amarillo se debe borrar
10.2. El contratista debera emitir trimestralmente el informe de Geometria de la Vía
Férrea, doinde se debera verificar el Estado Técnico Aceptable Subsanadas las
observaciones y complementaciones requeridas, la EMPRESA verificará la
adecuada ejecución del SERVICIO y elaborará el “Acta de Recepción Definitiva”.
Esta Acta será el documento suficiente para certificar la conclusión del SERVICIO
salvando los vicios ocultos que pudieran existir y cuya responsabilidad será en
forma exclusiva del CONTRATISTA”). Lo que esta con amarillo se debe borrar
DÉCIMA PRIMERA: (Domicilio, Fecha de Pago de Facturas e Impuestos).- Las
facturas emitidas por el CONTRATISTA serán pagadas en su totalidad por la EMPRESA
Página 18 de 34
dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la
factura correspondiente por parte de la EMPRESA en el domicilio señalado por este
último en este Contrato, salvo que el Supervisor hubiese formulado alguna observación
al SERVICIO o no se hubiese cumplido con lo establecido en la cláusula Novena (Décima
- cuando corresponda) de este Contrato, en lo referente a la entrega de documentación
y respaldos que avalan el SERVICIO.
DÉCIMA SEGUNDA: (Desarrollo del SERVICIO).12.1.La EMPRESA con la facultad que le confiere el artículo 738º del Código Civil,
podrá valorar de manera periódica el SERVICIO realizado por el CONTRATISTA
a efectos de establecer el cumplimiento o no de lo pactado en el presente
Contrato y sus Anexos.
12.2.De haber observaciones o necesidades de hacer ajustes en la dirección,
contenido o calidad del SERVICIO, el CONTRATISTA será informado de los
cambios requeridos dentro de un periodo de diez (10) días calendario de recibidos
los informes, productos o facturas conforme se pacta en el presente Contrato y
sus Anexos.
12.3.Si por alguna razón, a criterio de la EMPRESA, el SERVICIO realizado fuese
considerado profesionalmente inaceptable, el CONTRATISTA será informado y
requerido para que subsane el mismo, sin compensación adicional alguna.
DÉCIMA TERCERA: (Obligaciones).- Son obligaciones de las Partes:
13.1. Obligaciones del CONTRATISTA:
a) Asignar el personal técnico necesario para el cumplimiento del SERVICIO pactado
en el presente Contrato, destinando a la ejecución del SERVICIO, personal
(recurso humano) debidamente calificado para desarrollar el mismo.
b) Conforme a este Contrato, el personal que preste el SERVICIO estará
exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien es exclusiva y plenamente
responsable por los servicios prestados por ellos o en su nombre.
c) Cumplir puntualmente con todas y cada una de sus obligaciones bajo el presente
Contrato, así como lo estipulado en los Anexos A y B de este Contrato que
forman parte integral del mismo.
d) El personal del CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos y
obligaciones de seguridad o de cualquier otra naturaleza exigidas por la EMPRESA
para ingresar al campamento de Mina San Cristóbal, para lo cual, entre otros
aspectos el CONTRATISTA deberá dotar por su exclusiva cuenta y costo a todos
sus funcionarios y/o empleados, Equipo Industrial de Protección Personal (EPP)
conforme a los requisitos exigidos por la EMPRESA.
e) Comunicar en todo momento al Supervisor de la EMPRESA, las altas y bajas en
la Planilla de su personal.
f) El CONTRATISTA reconoce que sus empleados y los empleados de otras
empresas contratistas en sitio, son elementos muy importantes para la prestación
de servicios a la EMPRESA, en tal sentido, el CONTRATISTA no empleará, ni
contratará de ninguna manera a los empleados de otras empresas contratistas en
sitio sin el consentimiento de la otra empresa contratista.
g) En caso de que el CONTRATISTA sea autorizado a ingresar en forma remota a los
servidores de la EMPRESA para cumplir con el objeto del SERVICIO, el
CONTRATISTA deberá regirse y cumplir las normas, políticas y procedimientos de
la EMPRESA en lo referido a la seguridad de la información.
Página 19 de 34
h) El CONTRATISTA queda obligado a presentar los productos, documentación y
respaldos que avalan el SERVICIO establecidos en el Anexo A dentro de los
plazos previstos en el presente Contrato.
i) Hacer las aclaraciones o ampliaciones que la EMPRESA estime necesarias acerca
del SERVICIO prestado en el plazo de cinco (5) días de recibida cada notificación
de aclaración y/o ampliación, así como suministrar a la EMPRESA cualquier
información adicional que ésta razonablemente le solicite en relación con el
desarrollo de la prestación del SERVICIO.
j) El pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de
su propuesta. En caso de que posteriormente el Gobierno de Bolivia implantara
impuestos adicionales o complementarios, los disminuyera o incrementara
mediante disposición legal expresa, la EMPRESA y el CONTRATISTA, estarán
obligados al cumplimiento de los mismos a partir de su vigencia.
k) Desempeñar sus servicios en forma integrada con el personal profesional asignado
por la EMPRESA a los fines de lograr el objeto del presente Contrato.
l) Garantizar el comportamiento de su personal en las oficinas de la EMPRESA y/o
lugares donde se prestará el SERVICIO. Se hace constar que este personal debe
observar disciplina y buena conducta en el cumplimiento de sus labores y en sus
relaciones con el personal de la EMPRESA, pudiendo ésta solicitar al
CONTRATISTA la remoción o sustitución de personal que no acate las
disposiciones internas de la EMPRESA con relación a seguridad y disciplina.
13.2. Obligaciones de la EMPRESA:
a) Comunicar al CONTRATISTA oportunamente las instrucciones para el correcto
desarrollo del SERVICIO, así como a proporcionar oportunamente la información
necesaria.
b) Proveer al personal dependiente del CONTRATISTA el espacio físico, alojamiento
y alimentación durante su estadía en el campamento de la EMPRESA.
c) Cumplir puntualmente con todas y cada una de sus obligaciones bajo el presente
Contrato.
d) Cancelar de forma puntual los pagos acordados en el presente Contrato por el
SERVICIO prestado y por todo otro concepto expresamente acordado en este
Contrato.
DÉCIMA CUARTA: (Prohibiciones del CONTRATISTA).- Al CONTRATISTA, sus
empleados y/o dependientes les está absolutamente prohibido:
a) Utilizar o disponer de los bienes de la EMPRESA en beneficio propio o de terceros.
b) Arrogarse la representación de la EMPRESA cuando no esté expresa ni legalmente
facultado para ello.
c) Causar perjuicio material intencionalmente en los equipos, materiales,
instrumentos y en general en los bienes de la EMPRESA dándole usos distintos al
asignado en cada caso.
d) Dar la dirección de la EMPRESA para citas, notificaciones, cobranzas u otros
requerimientos particulares del CONTRATISTA o utilizarlo como domicilio legal
comprometiendo el buen nombre y prestigio de la EMPRESA con asuntos
totalmente ajenos a ésta.
DÉCIMA QUINTA: (Supervisión del SERVICIO).15.1. El señor ………….., ……………, en lo posterior simplemente el “Supervisor”,
será responsable por cuenta de la EMPRESA, de la supervisión y
Página 20 de 34
coordinación de las actividades del CONTRATISTA contempladas en este
Contrato.
15.2. El CONTRATISTA estará obligado a reportar al Supervisor acerca del
desarrollo del SERVICIO. La EMPRESA podrá modificar la designación del
Supervisor en cualquier momento, notificando por escrito al
CONTRATISTA, no siendo necesaria la suscripción de adendas al
Contrato.
DÉCIMA SEXTA: (Seguros contratados por el CONTRATISTA).16.1. El CONTRATISTA se obliga a asegurar a sus trabajadores ante los entes de
seguridad social en el marco de lo previsto por las disposiciones legales vigentes.
16.2. Queda expresamente establecido que el CONTRATISTA asume exclusiva
responsabilidad frente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que
pudiera surgir con respecto a estos seguros, manteniendo indemne a la
EMPRESA por éste o cualquier otro concepto.
DÉCIMA SEPTIMA: (Confidencialidad).17.1. Las Partes acuerdan mantener en estricta confidencialidad todas las
condiciones comerciales relacionadas con este Contrato.
17.2. Cualquier información adquirida o desarrollada por el CONTRATISTA, a
través de este Contrato, será devuelta a la EMPRESA a solicitud, o a la
conclusión de este Contrato.
17.3. Asimismo, el CONTRATISTA declara tener bajo contrato al personal que
participa en la realización del SERVICIO, vigente y con cláusulas de
confidencialidad para el manejo de la información, debiendo proporcionar a
la EMPRESA el currículo de todos los participantes en el SERVICIO,
indicando al menos antecedentes laborales y/o profesionales.
17.4. El CONTRATISTA se obliga igualmente a mantener en secreto toda la
información que por cualquier medio o motivo obtenga o le sea provista por
la EMPRESA, o bien, información que la EMPRESA desarrolle por virtud de
este Contrato o que de la misma manera obtenga, para prestar servicios
iguales o similares a terceras partes.
17.5. En caso que el CONTRATISTA requiera divulgar parte de la información de
la EMPRESA, deberá recabar obligatoriamente autorización previa y por
escrito de esta última. La confidencialidad se extenderá a cualquier
información que le llegue por cualquier medio, aun cuando sea
fortuitamente, obligación que alcanza a sus dependientes, debiendo
responder en caso de incumplimiento por los daños y perjuicios que
ocasionen.
17.6. La EMPRESA se reserva el derecho exclusivo de iniciar cualquier juicio o
acción civil, administrativa y/o penal y, en general, de utilizar cualquier
recurso legal disponible que considere apropiado para proteger la
información confidencial y otros derechos de propiedad intelectual.
17.7. El CONTRATISTA no tendrá obligación alguna sobre cualquier información
que: (a) a tiempo de su revisión, sea de dominio público; (b) con carácter
posterior a su revisión llegue a ser de dominio público; (c) el CONTRATISTA
pueda demostrar que la conocía antes de tener acceso a la misma.
DÉCIMA OCTAVA: (Subcontratación y Cesión).18.1. El CONTRATISTA podrá realizar la subcontratación de algunos
servicios que le permitan el cumplimiento efectivo del SERVICIO
Página 21 de 34
18.2
pactado en el presente Contrato, mismos que previamente deberán
ser expresa y previamente autorizados por la EMPRESA.
El CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los
servicios subcontratados, así como también por los actos y
omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o
intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades
emergentes del presente Contrato.
18.3. Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA
de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y
dispuesto en este Contrato.
18.4. Por último, en caso que el CONTRATISTA deba
subcontratar personal para el correcto desempeño del
SERVICIO, queda claramente establecido, que el
personal contratado queda bajo la sola y exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA, por lo que sus
salarios, honorarios u otros beneficios laborales o
sociales serán cubiertos con cargo al CONTRATISTA.
En
consecuencia,
la
EMPRESA
no
asume
responsabilidad alguna de los reclamos que el personal
dependiente del CONTRATISTA pudiera presentar
como consecuencia de la ejecución del presente
Contrato.
DÉCIMA NOVENA: (DOMICILIO).19.1. Toda comunicación o aviso oficial dirigido a las Partes se realizará
válidamente a las direcciones señaladas en la presente cláusula, dirección a
la cual las Partes convienen en otorgarle el valor de domicilio legal señalado
por el numeral II. del artículo 29º del Código Civil. La posibilidad de cambio
de domicilio para los efectos legales de comunicación o avisos debe ser
puesta en conocimiento de la otra Parte por lo menos con diez (10) días de
anticipación mediante carta notariada.
19.2. En tal sentido, para los efectos legales del presente Contrato se fijan los
siguientes domicilios especiales
A) ………………………..
……………………….
……… – BOLIVIA
TELÉFONO: ……………
E–MAIL: ………………………
B) MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
CALLE 15 DE CALACOTO TORRE KETAL PISO 5
LA PAZ – BOLIVIA
TELÉFONO: (591-2) 2153777
E-MAIL: ………[email protected]
VIGESIMA: (Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito).-
Página 22 de 34
20.1. Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas
responsabilidades durante la vigencia del presente Contrato, el
Supervisor tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza
mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia
sobre la ejecución del Contrato.
20.2. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o
inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el
cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y
otros desastres naturales).
20.3. Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al
hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones
mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo:
conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).
20.4. Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación
de impedimento en el proceso de prestación del servicio, dando
lugar a retrasos en el avance, de modo inexcusable e imprescindible
en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del Supervisor un
certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro
de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de
ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al
Supervisor, por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos
la reconsideración de la intención de la resolución del Contrato.
20.5. Los casos de fuerza mayor y caso fortuito señalados
precedentemente,
serán
considerados
como
causales
de
imposibilidad sobreviniente de acuerdo a las disposiciones del
Código Civil Boliviano.
VIGÉSIMA PRIMERA: (Conciliación y Arbitraje).Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias
y/o disputas que surjan de este Contrato o de su interpretación. El compromiso de la
EMPRESA y del CONTRATISTA de resolver disputas y/o controversias de acuerdo a lo
dispuesto en esta cláusula sobrevive a la expiración o rescisión de este Contrato.
Cualquier diferencia o disputa que no pueda resolverse amigablemente dentro de los
cinco (5) días calendario posteriores a la recepción por una de ellas del pedido formal de
arreglo amigable hecho por la otra, podrá ser sometida por cualquiera de ellas a arbitraje
ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de
conformidad a con las disposiciones de la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación. Todas
las actuaciones y reuniones del arbitraje serán desarrolladas en la ciudad de La Paz –
Bolivia.
Las Partes podrán acordar la designación de un único árbitro. De no llegar a un acuerdo
de la persona de este único árbitro dentro de los cinco (5) días de recibida la propuesta
de designación, se someterá la controversia a un tribunal arbitral compuesto por un
árbitro designado por la EMPRESA, otro por el CONTRATISTA, y un tercero designado por
los dos (2) árbitros anteriores.
El laudo del único árbitro o de la mayoría del tribunal, será definitivo y de cumplimiento
obligatorio, y su ejecución podrá solicitarse en cualquier tribunal de jurisdicción
competente.
Las Partes renuncian a oponer excepción de inmunidad con respecto a dicha ejecución.
El laudo determinará el cargo de los costos del proceso arbitral.
Por último, las Partes hacen constar su compromiso de cumplir la presente cláusula de
arbitraje.
Página 23 de 34
VIGÉSIMA SEGUNDA:(Resolución).La EMPRESA o el CONTRATISTA podrán requerir la resolución de pleno derecho del
Contrato sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial en aplicación a lo
dispuesto por el artículo 569° del Código Civil, por los siguientes motivos:
Causas de resolución por la EMPRESA:
Incumplimiento de obligaciones convenidas en este Contrato por el CONTRATISTA.
Transferencia o cesión de los trabajos a terceros por parte del el CONTRATISTA sin
autorización escrita de la EMPRESA.
Causas de resolución por el CONTRATISTA:
Incumplimiento de las obligaciones previstas para la EMPRESA en este Contrato.
22.1. Procedimiento para efectuar la resolución:
De ocurrir una de las causales anteriormente señaladas, cualquiera de las partes
podrá notificar a la otra su decisión de resolver el Contrato mediante carta
notificada en el domicilio especial señalado por las Partes en la cláusula Décima
Novena de este contrato, estableciendo en forma clara y específica la causa en que
se funda, requiriendo a la otra Parte que honre su obligación en un plazo no mayor
de quince (15) días calendario de recibida la comunicación, vencido el cual sin la
rectificación del caso, procederá a cursarle una carta notarial indicando la causal a
que obedece la resolución, la misma que surtirá efecto desde la fecha de su
recepción, con los efectos señalados en el artículo 569º del Código Civil, es decir,
la resolución del contrato de pleno derecho sin necesidad de requerimiento judicial
alguno.
22.2. Efectos de la resolución:
En caso de resolución por requerimiento, la parte incumplida quedará a cargo del
resarcimiento de los daños y perjuicios, si los hubiere.
VIGÉSIMA TERCERA: (Rescisión).- La EMPRESA se reserva el derecho de terminar el
presente Contrato en cualquier momento durante su vigencia por causas o razones
inherentes al desenvolvimiento de sus actividades o a su sólo criterio, para lo que cursará
un aviso de rescisión al CONTRATISTA con una anticipación de diez (10) días calendario.
En tal caso, la EMPRESA cancelará al CONTRATISTA las sumas adeudadas hasta el
momento de la rescisión, deslindándose de toda responsabilidad ulterior, por lo que no le
corresponderá ningún pago por pérdida de ganancia anticipada (Lucro Cesante) o
cualquier otro daño consecuente, punitivo u otros daños de cualquier naturaleza como
resultado de dicha rescisión, teniendo la presente clausula calidad de acuerdo
transaccional
VIGÉSIMA CUARTA: (Modificaciones del Contrato).- Este Contrato sólo podrá variar
o ser modificado, en cualquiera de sus términos (ejemplo: del SERVICIO, del monto, de
la forma y condiciones de pago, del plazo, etc.), mediando una adenda al Contrato, en la
que se consigne el acuerdo expreso de ambas partes de efectuar la modificación.
Página 24 de 34
VIGÉSIMA QUINTA: (Recomendaciones del CONTRATISTA).- Se establece que las
opiniones y recomendaciones del CONTRATISTA no comprometen a la EMPRESA, quien
se reserva el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que
considere apropiadas y de aplicar o no dichas recomendaciones.
VIGÉSIMA SEXTA: (Responsabilidad del CONTRATISTA).26.1. Responsabilidad
Técnica:
El
CONTRATISTA
asume
la
responsabilidad técnica absoluta por el SERVICIO prestado bajo el
presente Contrato, conforme a su propuesta técnica y económica
(Anexo A), por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las
más altas normas de competencia, integridad y ética profesional,
aplicando de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y
experiencia, utilizando los métodos y procedimientos que considere
más convenientes para el logro del objeto del presente Contrato y a
satisfacción de la EMPRESA, SERVICIO que debe ser prestado
conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales.
En consecuencia, el CONTRATISTA garantiza y responde por el SERVICIO
prestado bajo este Contrato, por lo que, en caso de ser requerida su presencia
por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la terminación del
contrato, se compromete a no negar su participación.
26.2. Responsabilidad
Civil:
El
CONTRATISTA
reconoce
su
responsabilidad directa ante la EMPRESA por la utilización y
aplicación de métodos, procedimientos o elementos que fuesen de
propiedad de terceros y que estuviesen registrados y/o patentados,
así como por casos de negligencia, error u omisión en el desempeño
de sus actividades, liberando a la EMPRESA de cualquier acción
judicial o extrajudicial por este u otros conceptos, siendo el
CONTRATISTA el único y exclusivo responsable por los reclamos o
acciones judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras
personas que resulten de actos u omisiones relacionadas
exclusivamente con la prestación del SERVICIO bajo este contrato.
VIGÉSIMA SEPTIMA: (Inexistencia de Exclusividad).- Se hace constar que el
CONTRATISTA no tiene carácter de exclusividad con la EMPRESA siendo por lo tanto
libre de desarrollar sus actividades a favor de otras personas, naturales o jurídicas, en
tanto no represente una afectación directa a los intereses de la EMPRESA sea por
competencia directa o indirecta en la que pudiera incurrir en contra de ésta última por la
imposibilidad de usar información que obtenga en el desarrollo del SERVICIO que se le
confía a favor de terceros ajenos a la EMPRESA.
VIGÉSIMA OCTAVA: (Declaración Necesaria).- Las Partes suscribientes declaran
irrevocablemente que el cumplimiento, suscripción o ejecución del presente Contrato por
su parte no vulnera ninguna ley, norma, contrato, estatutos o cualesquiera otras
disposiciones a las que estén o puedan estar sujetos en aplicación de una Ley o de
cualesquier contrato u otra clase de disposiciones, y que cada una ha obtenido por su
cuenta y cargo todas las autorizaciones necesarias al efecto de suscribir el presente
Contrato.
VIGÉSIMA NOVENA: (Garantía).-
Página 25 de 34
Como garantía de cumplimiento de contrato, la EMPRESA realizará la retención del diez (10%) sobre
cada pago por el servicio mensual. La EMPRESA efectuará la devolución del monto retenido a los
sesenta (60) días calendario de la fecha de la Recepción Definitiva
TRIGESIMA: (CONTRATO COMPLETO).-
30.1 Los términos y condiciones aquí contenidos, así como los Anexos que se adjuntan,
constituyen la expresión completa del contrato.
30.2 Para todos los efectos legales de este contrato, los siguientes anexos debidamente
firmados por las Partes, se consideran parte integral e indisoluble del mismo:
A) …………………………...
B) …………………………...
C) ……………………………
TRIGÉSIMA PRIMERA: (Acatamiento de normas de Seguridad Industrial y Medio
Ambiente).31.1. El CONTRATISTA y su personal asumen entera responsabilidad en
el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial vigentes en
Mina San Cristóbal, contenidas en el procedimiento 3.02.P04.I28
(Anexo B) que el CONTRATISTA declara conocer, el acatamiento
de normas de Medio Ambiente señaladas en la Ley 1333 de 27 de
abril de 1992 y el Decreto Supremo No. 24176 de 8 de diciembre de
1995 que aprueba los Reglamentos de gestión, prevención y control
ambiental, así como cualquier otra norma o disposición aplicable.
31.2. En caso de presentarse una situación que afecte la seguridad de las
personas en el trabajo o de bienes de terceros, el CONTRATISTA
actuará bajo su responsabilidad para prevenir cualquier daño en la
prestación del SERVICIO, eximiendo expresamente a la EMPRESA
por este concepto.
31.3. La supervisión del cumplimiento de estas normas de Seguridad
Industrial y de Medio Ambiente, estará a cargo del Supervisor y del
departamento de Seguridad Industrial y de Medio Ambiente de la
EMPRESA. El incumplimiento de las Normas de Seguridad y de
Medio Ambiente en que incurra el CONTRATISTA, dará lugar a la
rescisión del presente contrato. La reparación de daños y perjuicios
será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA
TRIGÉSIMA SEGUNDA: (Antecedentes y Unidad Médica).32.1. Como parte del Contrato, la EMPRESA a través de la Unidad Médica (UM)
ubicada en el Campamento de Toldos atenderá a todos los trabajadores del
CONTRATISTA sólo en caso de accidentes, emergencias y/o urgencias
ocurridos en el Proyecto Minero de San Cristóbal.
32.2. Para los efectos del Contrato se entenderá por Trabajador del
CONTRATISTA a cualquier empleado del CONTRATISTA o de los
Subcontratistas de aquel que figuran en las planillas del CONTRATISTA o
del Subcontratista como empleados, dependientes o trabajadores
eventuales, o que se hallen inscritos ante los organismos de seguridad
social (en adelante, indistintamente el Trabajador o el Paciente).
Página 26 de 34
TRIGÉSIMA TERCERA: (Procedimiento Unidad Médica).- Cada vez que se requiera
atención de emergencia en la UM por parte de los Trabajadores del CONTRATISTA, se
debe seguir el siguiente procedimiento de reembolsos por gastos efectuados:
a) Registro de toda atención médica en la UM, se hace entrega de recetario a cada
Paciente, quedando una copia de respaldo.
b) Generación de reporte de las atenciones de emergencia por Trabajador del
CONTRATISTA en forma mensual, incluye nombre del paciente, precios de
medicamentos y suplementos médicos utilizados en cada consulta.
c) La UM enviará mensualmente un reporte de atenciones médicas de urgencia
efectuadas al personal del CONTRATISTA y sus costos al Supervisor de la
EMPRESA para la respectiva deducción del pago mensual.
TRIGÉSIMA CUARTA: (Atenciones Médicas de Emergencia).34.1. Las Partes declaran conocer que la EMPRESA podrá realizar en forma
desinteresada y humanitaria atenciones médicas de emergencia, urgencia y
accidentes, y que los Pacientes acuden a dichos servicios de emergencia en
forma voluntaria, razón por la cual, las Partes declaran que la EMPRESA no
asumirá responsabilidad alguna por cualquier perdida, lesión, complicación
o gastos originados o resultantes de la atención realizada en la UM y/o por
los personeros de la UM en Toldos, siendo el CONTRATISTA el único y
exclusivo responsable por las atenciones médicas a su personal por la
EMPRESA bajo los términos del presente Contrato.
34.2. Asimismo, las Partes declaran que la EMPRESA, su casa matriz, sus
afiliadas, directivos, empleados, contratistas y otros relacionados, no serán
responsables por la atención o el tratamiento de los Pacientes por parte del
personal asignado de la UM o del personal que intervenga en cualquier
etapa de la curación o tratamiento de los Pacientes, por las prescripciones
de dicho personal o por los resultados de dicho tratamiento o atención.
34.3. La EMPRESA prestará ocasionalmente y dentro de sus posibilidades,
equipos y suplementos médicos necesarios para la evacuación de pacientes
graves. El CONTRATISTA será responsable único por daños o pérdida de
dichos materiales.
34.4. Las Partes declaran expresamente que ni el Contrato, sus anexos ni las
Adendas o modificaciones al mismo crean relación laboral o de dependencia
alguna entre las Partes, quienes declaran ser sola y exclusivamente
responsables por las obligaciones laborales, impositivas y de seguridad
social para con sus respectivos trabajadores, empleados o dependientes.
TRIGÉSIMA QUINTA: (Asistencia Médica).- La EMPRESA descontará al
CONTRATISTA los gastos médicos de emergencia, urgencia y accidentes de su personal,
dependientes y/o subcontratistas, para cuyo efecto los costos por los servicios referidos
se detallan a continuación:
a) Consulta Médica:
b)
c)
d)
e)
f)
USD. 25/ hora en caso de
evacuación.
Uso de Ambulancia:
USD. 50/ hora.
Insumos y medicamentos de acuerdo a inventario de costos MSC (EMPRESA)
Uso de avioneta:
USD. 1,500/ hora.
Internación:
USD. 40/día.
Alquiler de equipo médico
USD. 5/hora.
Página 27 de 34
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Alquiler de material (cuellera, férulas, etc.):
USD. 30/ día
Electrocardiograma:
USD. 30.Ecografía:
USD. 20.Oxígeno central:
USD. 10/hora
Radiografías entre:
USD. 30.- y USD. 50.Laboratorios:
USD. 25.-
TRIGÉSIMA SEXTA: (Relevo de responsabilidad).- El CONTRATISTA renuncia a
todo derecho de presentar alguna demanda o demandas en contra, y por el presente
dispensa y releva a Minera San Cristóbal S.A (EMPRESA), sus respectivos funcionarios,
directores, agentes y empleados de todas las demandas o acciones por lesiones,
accidentes, enfermedades y daños de cualquier naturaleza sostenidos por el
CONTRATISTA y/o sus empleados. Asimismo, el CONTRATISTA está de acuerdo con
proteger, indemnizar y no dañar a la EMPRESA, sus respectivos funcionarios, directores,
agentes y empleados, de cualquier y todas las demandas y acciones legales, costos y
gastos resultantes en conexión con ellos de demandas de él o de sus dependientes por los
servicios médicos que la EMPRESA ha prestado.
TRIGÉSIMA SEPTIMA: (Advertencia).- Por el presente Contrato, el CONTRATISTA
reconoce que ha sido informado y advertido con respecto a todos los peligros que el
ingreso al sitio de trabajo puede llevar consigo y que allí pueden presentarse de forma
evidente u oculta, así como peligros aparentes debido al uso de grandes y poderosas
máquinas y equipos, equipo y líneas eléctricas de alto voltaje, equipo y líneas de alta
presión de aire, y otras actividades relacionadas a la operación del proyecto y los
servicios que prestará.
TRIGÉSIMA OCTAVA: (Auditoria y Normas de Ética y Conducta).38.1. El CONTRATISTA mantendrá un juego completo de registros, verdaderos y
correctos, incluyendo libros y cuentas, de acuerdo con normas contables
generalmente aceptadas y aplicadas consistentemente, con relación a los costos y
gastos por los cuales el CONTRATISTA persigue el reembolso, incluyendo el
tiempo utilizado en la prestación del SERVICIO. El CONTRATISTA mantendrá
tales registros por un período de tres (3) años después de la conclusión de este
Contrato y la EMPRESA podrá, a solicitud, inspeccionar, auditar y/o reproducir
tales registros o cualquier otro documento referente al SERVICIO;
estableciéndose, sin embargo, que el CONTRATISTA podrá excluir de la auditoria
los secretos comerciales del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se asegurará de
que cualquier otra empresa y/o subcontratista que actúe a nombre del
CONTRATISTA en relación al SERVICIO, mantendrá y retendrá registros
comparables por el mismo período de acuerdo a lo requerido al CONTRATISTA, y
permitirá que la EMPRESA lleve a cabo auditorias de los registros.
38.2. El CONTRATISTA se asegurará que ninguna persona natural o jurídica que actúe
a nombre del CONTRATISTA con relación al SERVICIO, otorgue ninguna rebaja
o pague comisión, honorarios ni cualquier otra remuneración o gratificación a la
EMPRESA, a sus riesgos compartidos o a cualquier otra entidad o a cualquier otro
empleado, oficial, director o agente de la EMPRESA o de cualquier otro riesgo
compartido de la EMPRESA o de entidades afiliadas. El CONTRATISTA también
se asegurará que cualquier otro de sus subcontratistas otorgue ninguna rebaja
secreta, el uno al otro, ni pague ninguna comisión, honorarios o cualquier otra
remuneración o gratificación a cualquier empleado, oficial, director o agente del
otro en relación con el SERVICIO.
Página 28 de 34
TRIGESIMA NOVENA: (Relaciones comunitarias).- La EMPRESA, basa sus
relaciones con las comunidades aledañas dentro de los principios de desarrollo sostenible.
En este sentido, todos los asuntos con las comunidades, incluyendo pero sin limitares a,
las contrataciones, asuntos de logística y otros que involucren a las comunidades deben
necesariamente realizarse a través de la EMPRESA y su departamento de Relaciones
Comunitarias. El CONTRATISTA está obligado a no involucrarse directamente en temas
de Relaciones Comunitarias y toda resolución de conflictos que pudiera presentarse debe
NECESARIAMENTE encaminarse a través de la EMPRESA.
CUADRAGÉSIMA: (Cumplimiento de la Ley).40.1
40.2
El CONTRATISTA dará todos los avisos necesarios y cumplirá y se asegurará de
que los empleados, agentes, representantes y subcontratistas cumplan con todas
las leyes de la República de Bolivia directamente aplicables al servicio, incluyendo
las normas, regulaciones, códigos y ordenanzas, así como solicitudes y órdenes de
cualquier agente público o autoridad competente relacionada al SERVICIO.
El CONTRATISTA cumplirá y se asegurará que sus empleados, agentes,
representantes y subcontratistas, si los tiene, cumplirán con el Acta de los
Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de acuerdo a la enmienda,
y cualquier otra ley aplicable en los Estados Unidos y en Bolivia referente a medio
ambiente, salud, seguridad industrial, códigos, regulaciones, normas, solicitudes
de permiso u órdenes de agencias o autoridades públicas competentes
relacionados al SERVICIO.
CUADRAGÉSIMA
PRIMERA:
(Legislación
y
Jurisdicción).La
ejecución,
cumplimiento e interpretación del presente Contrato, así como las divergencias
contractuales que se presentaren, se dirimirán y determinarán de conformidad a la
legislación vigente en la República de Bolivia en los aspectos de su ejecución y resultados.
CUADRAGESIMA SEGUNDA: (Encabezamiento de las Cláusulas).- Las Partes
acuerdan que los encabezados o títulos de las cláusulas de este Contrato no constituyen
parte de él, habiendo sido insertados únicamente para facilitar su lectura.
Cuadragésima TERCERA: (Valor de Documento Privado).42.1. Mientras el presente documento no sea elevado a la categoría de
escritura pública, tendrá el valor de contrato privado para todos los
efectos legales que correspondan.
42.2. Por lo señalado, el presente documento privado surtirá efectos de
ley entre las Partes al amparo de lo establecido por el artículo 519º
del Código Civil. En caso de que el presente Contrato no sea elevado
a instrumento público, éste tendrá carácter de Documento Privado
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1297º del Código Civil.
CUADRAGÉSIMA TERCERA (Aceptación y Conformidad).- Las partes que suscriben
el presente contrato manifiestan su aceptación y conformidad con todas y cada una de las
cláusulas y se compromente a su estricto y fiel cumplimiento, en señal de lo cual lo
firman en dos ejemplares de igual valor legal, el … de …… de 2011.
………………………..
…………………………………….
Página 29 de 34
MINERA SAN CRISTOBAL S.A.
……………………………………
37. FORMULARIO DE AUTORIZACION DE INGRESO DE PERSONAL Y VEHICULOS
Página 30 de 34
ANEXO 2
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS
Nombre
Solicitante:
Empresa:
PERSONAL:
NOMBRE
CARGO O FUNCIÓN
C.I.
GRUPO
SANGUINEO
TIEMPO ESTADÍA
MODELO
PLACA
AÑO
VEHÍCULOS:
MARCA
TIPO
Toldos, _____________________
……………………………………………………………..
(Firma de Aprobación)
SupervisorMSC S.A.
Nota 1: Cuando son grupos numerosos, se puede anexaruna lista delpersonalcon todos los datos requeridos.
Nota 2: Los espacios que no sean utilizados deben sertarjados.
Página 31 de 34
38. ANEXO HSEQ PARA CONTRATISTAS
ANEXO 3
HSEQ PARA CONTRATISTAS
1-PR-5000-003-G REV: 0
(Archivo adjunto)
Página 32 de 34
39. CRONOGRAMA DEL SERVICIO
ANEXO 4
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE CARGA AREA
330
(A ser determinado con el proponente adjudicado)
Página 33 de 34
40. PLANO DE UBICACIÓN AREA 330 PATIO DE CARGA POZOS
ANEXO 5
PLANO DE UBICACIÓN PATIO DE CARGADE POZOS
(Archivo Adjunto)
Página 34 de 34