INFORME DE AUDITORIA REGALÍAS DIRECTAS MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA 2011 CGR-CDME-No._____ MAYO DE 2012 1 REGALÍAS DIRECTAS MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA Contralor Delegado para el Sector de Minas y Energía Leonardo Arbeláez Lamus Director de Vigilancia Fiscal Ana María Silva Bermúdez Responsable Subsector Juanita De La Hoz Guerra Gerente Departamental Ferney Alcides Esquivel Arias Supervisor José Dayler Lasso Mosquera Responsable de Entidad Hernán Moreno Oliveros Equipo de auditores Cristhian Camilo Valderrama Reyes Fernando Godoy Bustos Gloria Isabel Posada Ortiz William Helbert Suárez Gutiérrez 2 TABLA DE CONTENIDO PAG. 1. CARTA DE CONCLUSIONES 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 11 2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 13 2.1.1 Gestión y Resultados 13 2.1.2 Legalidad 26 2.1.3 Denuncias Ciudadanas 60 3 1. CARTA DE CONCLUSIONES Doctor 4 RICARDO GUARNIZO MORALES Alcalde Municipal Purificación La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a los recursos de regalías directas de municipio de Purificación Tolima vigencia 2011, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: eficiencia, eficacia y economía con que administró los recursos de regalías puestos a su disposición y los resultados de su gestión. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó los mecanismos de Control Interno respecto al adecuado uso y control de los recursos de regalías y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Administración Municipal, en torno al examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas – NAGC compatibles con las normas internacionales de auditoría NIAS y con políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de la República. Tales normas requieren que se planifique y se efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable para fundamentar el informe. La auditoría que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: Gestión y Resultados: Se revisaron en relación con los recursos de regalías los procesos de dirección, planeación, organización, control y seguimiento de las inversiones realizadas con estos recursos. Igualmente se revisó la asignación y ejecución del presupuesto de ingresos por concepto de regalías que para la vigencia 2011, ascendió a $36.386.769.217, de los cuales se ejecutaron $36.065.902.740, que representan el 99,12%; la ejecución está representada en $33.850.928.416 vía contratos, convenios y resoluciones en la vigencia 2011, $81.304.999 a pago de Deuda Pública y $2.133.669.325 a reservas presupuestales de la vigencia 2010 y vigencias anteriores. 5 Se verificó el cumplimiento al plan de mejoramiento presentado por el Municipio de Purificación. Legalidad: De la contratación celebrada por el municipio de Purificación, durante la vigencia 2011 con recursos de regalías, se examinaron 97 contratos de un total de 249 que representan el 38,96% del total de los contratos celebrados. La muestra seleccionada suma $25.649.630.018 que representa el 75,77% del valor total contratado que fue de $33.850.928.416. Igualmente, se revisaron 15 contratos liquidados durante la vigencia 2011, correspondientes a vigencias anteriores, en cuantía de $7.357.008.686 Denuncias Ciudadanas Durante el proceso auditor se recepcionaron y atendieron 5 denuncias de la ciudadanía relacionadas con recursos de regalías. Control interno: Se evaluaron los mecanismos de control interno establecidos por el ente territorial para garantizar el adecuado uso y control de los recursos provenientes de regalías directas. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoria, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorporó en el informe lo que se consideró pertinente. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO La Contraloría General de la República como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión de la Administración del municipio de Purificación Tolima, en las líneas auditadas y relacionadas con los recursos de regalías directas para la vigencia 2011, no cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economía. Se expresa que la actual administración inició sus labores el primero de enero de 2012 y en consecuencia no fue gestor de las deficiencias presentadas en este informe, las cuales corresponden a la vigencia auditada de 2011, excepto en lo relacionado con el registro de la información reportada en el Formato Único 6 Territorial y de la cuenta rendida a la Contraloría General de la República respecto a los recursos de regalías. La gestión y resultados se vieron afectadas por la ocurrencia de los siguientes hechos: Gestión y Resultados: No dio cumplimiento a la destinación y distribución de los recursos de Regalías, porque para las coberturas mínimas tan solo destinó el 70,49% ($23.917.360.053), cuando debió destinar como mínimo el 75% ($25.449.175.061) del total de los recursos. Así mismo, en proyectos de Inversión en nutrición y seguridad alimentaria, tan solo destino el 0,85% ($260.609.778), cuando debió destinar el 1% ($305.390.101). En el sector de saneamiento básico invirtió durante la vigencia $7.978.019.321, sin contar con los planes maestros de agua potable y alcantarillado, que orientan la correcta y optima inversión de los recursos, por lo que se genera incertidumbre sobre la necesidad, eficiencia y eficacia de la inversión ejecutada. La administración Municipal no realizó estudios y análisis de precios de los materiales básicos, de mano de obra, de equipos y maquinaria, de costos administrativos, entre otros, necesarios para determinar el presupuesto oficial de la contratación de las obras, como tampoco exige a los contratistas, el detalle y justificación de los costos indirectos (AIU). La planeación de las obras fue deficiente, porque contrató la ejecución de las mismas sin contar con los estudios suficientes y permisos necesarios, generando la suspensión de las obras y el reconocimiento de cantidades e ítems no previstos, cuyo valor en algunos casos superó incluso el 100% del valor inicialmente pactado. Con relación a la gestión judicial de la entidad, la administración no ejerció una adecuada defensa de los recursos públicos, permitiendo condenas económicas por concepto de indexación y generación de intereses moratorios, en cuantía aproximada de $445.069.772. Existen debilidades en el manejo presupuestal y financiero al no incorporar presupuestalmente la suma de $187.402.797, correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros destinada para el manejo de los recursos de regalías ni reintegrar al rubro presupuestal Coberturas - Educación la suma de $68.930.000 correspondiente a convenios no ejecutados; registró contablemente como Gasto Público Social obras de infraestructura del Municipio 7 por $ $11.753.073.326; en el reconocimiento y revelación contable de los procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales contra el Municipio, no reconoció contablemente en cuentas de orden demandas contra la Entidad, no cuenta con una metodología de reconocido valor técnico para el registro del pasivo estimado originado en las demandas, desde la vigencia 2008 no se actualiza contablemente el estado de los procesos y las notas a los estados financieros no revelan el valor pagado por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales ni los gastos pagados por estos conceptos ni el estado de los procesos. Se evidenciaron deficiencias en la cuenta anual rendida a la Contraloría General de la República y en el diligenciamiento de los Formatos Único Territorial - FUT. El cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República fue del 33,40%. Legalidad: No dio aplicación a los principios orientadores de la actividad contractual ni a los deberes y disposiciones sobre selección pública y objetiva de contratistas, porque sólo el 21% del total de los recursos, se contrataron mediante selección pública, en procesos caracterizados por la exigencia en los pliegos de condiciones, de requisitos habilitantes específicos e injustificados, que pudieron conducir al direccionamiento de los procesos, a favor de determinados oferentes. El 79% restante se ejecutó mediante la suscripción de convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. Se entregó $115.298.650 a un particular, para la ejecución de viviendas de interés social, sin realizarse proceso de selección ni haberse formalizado el acuerdo mediante contrato escrito. Así mismo, reconoció y pagó, la ejecución de obras sin contar con la autorización previa de la administración, sin que se hubiese pactado en el contrato ni durante su ejecución, sin análisis de precios unitarios y sin contar con disponibilidad presupuestal previa a su ejecución; incluso, adicionando más del 100% del valor inicial pactado. No hubo un oportuno y adecuado control, evaluación y seguimiento a la ejecución de las obras contratadas, presentándose el pago de mayores cantidades, reconocimiento de servicios no prestados y ejecución de obras que no prestan ninguna utilidad social, como la ampliación de la red de gas domiciliario, el acueducto de la vereda cerrito y ampliación de la red de acueducto del megacolegio, entre otros, que no están en funcionamiento, que representan un detrimento patrimonial al Estado por $1.541.353.064,43, de los cuales por el accionar de la Contraloría General de la República, $70.851.724,43 se constituyen en beneficios de auditoría. 8 Denuncias ciudadanas Como resultado de la atención a las denuncias ciudadanas, se establecieron tres hallazgos, de estos, uno administrativo, otro con posible incidencia penal y disciplinaria y uno con posible incidencia fiscal y disciplinaria. Control interno: Los mecanismos de control interno establecidos por ente territorial presentaron algunas deficiencias, entre otras la falta seguimiento al cumplimiento de coberturas mínimas, inexistencia de planes de acción por dependencias que evidencien la ejecución física y financiera de los proyectos y no se efectúa seguimiento a la distribución e incorporación de recursos de regalías en el presupuesto; situaciones que no garantizan la adecuada inversión de los recursos de regalías transferidos al ente territorial. RELACIÓN DE HALLAZGOS En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 56 hallazgos administrativos, de los cuales 1 con otra incidencia que fundamenta solicitud de proceso administrativo sancionatorio, 15 hallazgos con posible alcance disciplinario que se trasladan a la Procuraduría General de la Nación, 6 hallazgos con posible alcance penal que se trasladan a la Fiscalía General de la Nación y 20 hallazgos con connotación fiscal en cuantía de $1.470.501.340; 19 que se trasladan al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Tolima de la Contraloría General de la República y 1 a la Contraloría Departamental del Tolima. Además 11 hallazgos se constituyeron en beneficio de auditoría por recuperación en cuantía de $70.851.724,43. Igualmente, se formulan 5 funciones de advertencia, tendientes a evitar detrimento patrimonial por $2.245.801.579. Sobre el hallazgo No. 56 “Bomba Sumergible Acueducto Vereda Coya”, se solicitará indagación preliminar. PLAN DE MEJORAMIENTO La Administración Municipal debe elaborar el Plan de Mejoramiento con las acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas en el informe de auditoría de la vigencia 2010 e incorporar las del presente informe; el Plan de Mejoramiento debe ser rendido a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – “SIRECI”, dentro de los 15 días contados a partir del recibo del informe de auditoría final, de conformidad con lo establecido 9 en la Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011, proferida por la Contralora General de la República. Bogotá D.C., LEONARDO ARBELAÉZ LAMUS Contralor Delegado Sector Minas y Energía 2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 10 INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA EN MEMORANDO DE ASIGNACIÓN Valor de los recursos transferidos: El valor total recaudado fue de $36.386.769.217, de los cuales la Agencia Nacional de Hidrocarburos transfirió $28.890.867.982; impuesto de transporte $6.221.727; regalías por material de arrastre $471.877 y recursos de capital $7.489.207.630, conformado por el Superávit de la vigencia 2010 ($4.754.798.579), por los rendimientos financieros ($294.223.394), por reintegro vigencias anteriores ($17.759.551) y por reservas presupuestales ($2.422.426.106). Monto auditado por la Contraloría General de la República, discriminados por sectores: En el proceso auditor se auditaron $25.649.630.018 que representa el 75,77% del valor total contratado que fue de $33.850.928.416, la discriminación por sectores es la siguiente: Tabla 1 Distribución muestra auditada por sectores SECTORES AGUA ALCANTARILLADO EDUCACION SALUD MORTALIDAD INFANTIL INTERVENTORIA OTROS TOTAL Fuente: Equipo auditor CGR VALOR COMPROMETIDO* CON RECURSOS DE REGALIAS $ $ $ $ $ $ $ $ 499.384.919 7.478.634.402 13.675.796.793 1.540.603.431 983.549.685 2.143.046.659 7.529.912.526 33.850.928.415 VALOR AUDITADO $ $ $ $ $ $ $ $ 250.517.302 6.303.002.171 12.567.001.792 1.028.200.178 684.248.685 1.267.461.376 3.549.198.514 25.649.630.018 *Incluye convenios, contratos y resoluciones Con relación a los siguientes temas, se destaca: Cuenta única: Los recursos de regalías fueron manejados en dos cuentas bancarias autorizadas por el DNP, una de ahorros a la cual se transfiere los giros de la ANH y luego se trasladan a una cuenta corriente de la cual se efectuaron los pagos. Plan de desarrollo: 11 El plan de desarrollo municipal 2008-2011 contempla proyectos financiados con recursos de regalías los cuales fueron ejecutados durante la vigencia 2011 de conformidad con el plan plurianual de inversiones. Rendimientos financieros: Durante la vigencia auditada se generaron $481.626.292 de rendimientos financieros de los cuales solo se incorporaron $294.223.394 que fueron invertidos en la ejecución de proyectos de inversión. Inversión y manejo de los excedentes de liquidez: Se realizaron inversiones con los excedentes de liquidez de $3.000 millones en un (1) CDT. Coberturas mínimas: Respecto al índice de coberturas en los sectores de inversión con recursos de regalías, las entidades competentes para su expedición, no lo han emitido porque el plazo vence el 31 de julio de 2012. Procesos judiciales: Durante la vigencia 2011, cursaron dos procesos judiciales relacionados con contratos ejecutados con recursos de Regalías, en uno de los cuales se condenó al Municipio al pago de obras ejecutadas y no reconocidas oportunamente, por $727.818.622 y un proceso ejecutivo por $282.204.720 más sus intereses moratorios. Rendición de la cuenta a la CGR: Se presentó oportunamente, se detectaron inconsistencias en su contenido. Información rendida por el DNP: Los Formatos Único Territorial – FUT remitidos al Departamento Nacional de Planeación, presentan inconsistencias y se presentó extemporáneamente. 2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS 12 La evaluación de la gestión y resultados fue desfavorable, al obtener una calificación ponderada de 67,48%, en la que se evaluaron los siguientes componentes: Tabla 2 Calificación por componentes COMPONENTE PONDERACION CALIFICACION TOTAL Gestión 20% 66,66 13,33 Resultados 30% 70,00 21,00 Legalidad 10% 66,25 6,63 Control Interno 10% 62,80 6,28 TOTAL 47,24 47,24 x 100 70 = 67,48 2.1.1 Gestión y Resultados. Este componente se afectó por los siguientes hallazgos: Hallazgo No. 1: INCORPORACIÓN DE RECURSOS Uno de los objetivos del sistema de Control Interno es asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros. (Ley 87 de 1993). Situación que no se evidenció en el siguiente Hallazgo: El municipio de Purificación, Tolima, en la vigencia de 2011, dejó de incorporar al presupuesto la suma de $187.402.797, correspondientes a los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros destinada para el manejo de los recursos de regalías; debido a falta de conciliación entre las dependencias de Tesorería y Presupuesto y a deficientes mecanismos de control y seguimiento a estos recursos, lo que generó subestimación del presupuesto de ingresos en la cuantía señalada y afectación del beneficio social oportuno a la comunidad. Hallazgo No. 2: CONCILIACIONES BANCARIAS Revelación: Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la información contenida en ellos. (Numeral 2.8 Principios de Contabilidad Pública, Régimen de Contabilidad Pública). Disposición que no se evidencia en el siguiente Hallazgo: 13 En el Municipio de Purificación, a diciembre 31 de 2011, en las cuentas destinadas para el manejo de los recursos de Regalías Petrolíferas, se presentan deficiencias, tales como: Cuenta de Ahorros No. 42639839006 de BANCOLOMBIA S.A. − Aún se registran partidas conciliatorias de marzo y agosto de 2010 por valor de $685.833 que sobrevaluan el saldo en los libros auxiliares de contabilidad y tesorería. − Registra una partida conciliatoria correspondiente a un abono por pago interbancario desde el 28 de febrero de 2011 por $1.756.912 que subestima el saldo en los libros auxiliares de contabilidad y tesorería . Cuenta Corriente No. 42639838459 BANCOLOMBIA S.A. − Aún se registran partidas conciliatorias de la vigencia 2010 por valor de $519.063, correspondientes a traslado de fondos sucursal y valor no registrado en estado de cuenta, suma que sobreestima el saldo en la cuenta auxiliar de tesorería y contabilidad. − Registran como partidas conciliatorias intereses de sobregiro correspondientes a los meses marzo, abril, mayo y noviembre de 2010 por $63.839,72 y de febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2011 por $238.232,68. Valor que sobrevalua el saldo en los libros auxiliares de contabilidad y subestima los gastos del periodo contable en $302.072,40 Lo anterior, debido a falta de gestión de los responsables del proceso contable y financiero en el registro de datos y de controles que garanticen que la totalidad de las operaciones sean vinculadas contablemente, lo que generó saldos que no reflejan la realidad de los hechos económicos y financieros en las cuentas del Efectivo e incumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública en la parte referida. Hallazgo No. 3: CONTABILIZACIÓN INFRAESTRUCTURA Propiedades, Planta y Equipo. "En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios3 el valor de las adiciones y mejoras se reconoce como mayor valor del activo3 (Numeral 2.9 Normas Técnicas de Contabilidad Pública, 14 Régimen de Contabilidad Pública). Disposición que no se evidenció en el siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, contabilizó obras de infraestructura para los sectores: Educación por $5.517.017.176 correspondiente a los contratos Nos. 258, 053, 285 y 332; Agua Potable y Saneamiento Básico por $6.061.909.314 contratos Nos. 022, 024, 020, 038, 050, 064, 080, 081, 015, 362, 312, 330, 283, 328, 329, 371, 273, 322 y 257 y Cultura por $174.146.836, en virtud del contrato No. 282; como Gasto Público Social, cuando estos valores se debieron registrar como un mayor valor de la infraestructura del Municipio; debido a falta de comunicación entre los responsables de la contratación y contabilidad, incorrecta aplicación de los procedimientos implementados y documentados, y a falta mecanismos de control y seguimiento al registro de la información contable y financiera; lo que generó que los Estados Financieros no reflejen la realidad de los hechos económicos de la vigencia al subestimar la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo y sobreestimar el Gasto público Social en cuantía de $11.753.073.326 y que la información contable no cumpla con las características cuantitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual de la Contabilidad Pública Hallazgo No. 4: CONTABILIZACIÓN DEMANDAS Reconocimiento de Obligaciones: "Las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad pública contable deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes. Para el efecto con la notificación de la demanda... la contingencia se determina como resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de metodologías de reconocido valor técnico". (Numeral 3, del capítulo V del Libro II - Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública). Disposición que no se evidenció en el siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, en el reconocimiento y revelación contable de los procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales contra el Municipio, presenta las siguientes deficiencias: − La Entidad no registró la demanda radicada bajo el número 73001-23-00-0002008-0328-00 del 2 de julio de 2008, Acción Contractual por $1.211.661,57 en las cuentas de orden acreedoras - 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (CRED) y 9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (DEB). 15 − El pasivo estimado - 2710 Provisión para Contingencias y la cuenta 5314 Provisión para Contingencias se reconoció hasta el 28 de diciembre de 2011, fecha del pago por $727.818.621,59. − No registró contablemente el mayor valor del activo por $727.818.621,59 en la cuenta 1650 Propiedades, Planta y Equipos, Redes, Líneas y Cables, cuando el valor pagado corresponde a reconocimiento de mayores cantidades de obra relacionadas con la construcción de Infraestructura de servicios básicos (Acueducto, alcantarillado y Electrificación) . − Los estados financieros reflejan un valor global en las cuentas de orden 991590 - Otras cuentas acreedoras de control por $1.287.010.067,79, que no detalla a que corresponde. − Desde la vigencia 2008 no se actualiza contablemente el estado de los procesos. − Las notas a los estados financieros no revelan el valor pagado por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales ni los gastos pagados por estos conceptos ni el estado de los procesos. − El Municipio no cuenta con una metodología de reconocido valor técnico para el registro del pasivo estimado originado en las demandas. Lo anterior, debido a falta de comunicación entre los responsables de la Oficina Jurídica y contabilidad y a falta mecanismos de control y seguimiento al registro de la información contable y financiera; lo que generó que los Estados Financieros no reflejen la realidad de los hechos económicos de la vigencia al subestimar la Cuenta Propiedades, Planta y Equipo y sobreestimar los Gastos del periodo contable en cuantía de $727.818.621,59 y que el Municipio desconozca la estimación de hechos o circunstancias que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental que requieren ser controlados. Hallazgo No. 5: INCORPORACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS "Uno de los objetivos del sistema de Control Interno es asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros.” (Ley 87 de 1993). Situación que no se evidenció en el siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, en la vigencia 2011 dejo de reintegrar al rubro presupuestal Coberturas - Educación la suma de $68.930.000 correspondiente a los convenios no ejecutados No. 037 por $10.700.000, No. 041 por $10.700.000, 16 No. 043 por $10.700.000 y No. 070 por $36.830.000, cuyos objetos eran aunar esfuerzos para el pago de servicios de Internet en varias Instituciones Educativas del Municipio, cuando estos presentan actas de terminación por mutuo acuerdo en las fechas comprendidas entre el 2 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011; de estos recursos, en la vigencia 2012 solo incorporando $49.918.000. Debido a falta de comunicación entre los responsables de la Oficina Jurídica y presupuesto y a falta mecanismos de control y seguimiento al registro de la información presupuestal, lo que generó para la vigencia 2011, subestimación del presupuesto de ingresos, sobrestimación de Gastos en la cuantía señalada y afectación del beneficio social a la comunidad. Hallazgo No. 6: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO. “La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso”. (Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 7º) disposición que no se cumplió de acuerdo al siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, mediante el contrato de compraventa No. 141 de junio de 2011, adquirió un bus con destino exclusivo a la prestación del servicio de transporte escolar, por $206.909.200, inversión que resulto inefectiva porque el vehículo fue recibido el 20 de agosto de 2011, fecha desde la cual se encuentra inutilizado, por cuanto previo a su adquisición no se analizó la viabilidad de su operación y en consecuencia, no se cuenta con la disponibilidad de personal y recursos necesarios para su funcionamiento permanente, para el fin que fue adquirido; debido a deficiente planeación contractual, lo que genera el uso inadecuado de los recursos públicos en cuantía de $206.909.200. Hallazgo No. 7: PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Para asegurar la eficiencia y la eficacia en las inversiones ejecutadas en el sector de agua potable y saneamiento básico, los municipios del país están en la obligación de elaborar un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. En éste deben diagnosticar en detalle la situación del municipio en la materia, y a partir de este diagnóstico, cada municipio debe establecer las prioridades en agua potable y saneamiento básico. Conociendo qué es lo prioritario, deben formular programas y proyectos acordes y diseñar un plan de inversión de largo plazo. (El agua potable y el saneamiento básico en los planes de desarrollo – Procuraduría General de la Nación). Disposición que no se cumplió de acuerdo al siguiente Hallazgo: 17 La Administración Municipal de Purificación, no ha formulado ni desarrollado los planes maestro de agua potable y alcantarillado, estrategias establecidas dentro del plan de desarrollo Municipal “Construyendo Futuro para Purificación 2008 – 2011”, planes que orientan la correcta y optima inversión de los recursos; debido a falta de gestión de la Administración Municipal, lo que puede generar ineficiencia e ineficacia de los recursos invertidos en estos sectores durante la vigencia 2011 en cuantía de $7.978.019.321 y dificulta la universalización de estos servicios vitales. Hallazgo No. 8: FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS "El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - F.S.R.I. - será una cuenta especial dentro de la contabilidad del municipio, El Alcalde Municipal definirá el reglamento para el funcionamiento y operación del Fondo, los recursos que se apropien con destino al Fondo tendrán prioridad sobre cualquier otra asignación." (Acuerdo No. 007 de 2000, por medio del cual se crea el F.S.R.I y Decreto 565 de 1996.) Disposición que no se cumplió de acuerdo al siguiente Hallazgo: Municipio de Purificación, en la vigencia 2011, en desarrollo del Convenio No. 021 de 2011, por valor de $500.458.288, cuyo objeto era la asignación de recursos al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos - FSRI para el pago de subsidios en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio, durante el periodo de febrero a diciembre de 2011, se presentaron las siguientes deficiencias: − El F.S.R.I no figura como una cuenta especial dentro de la contabilidad, a través de la cual se contabilizarían exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios, como lo establece el Artículo Sexto del Acuerdo 007 de 2000, mediante el cual se crea. − A abril de 2012, aún no se ha constituido el Comité de Vigilancia del F.S.R.I con el fin de ejercer el control y vigilancia del manejo que se haga de los recursos apropiados por el Fondo. − Contablemente, se registraron en la cuenta Gasto Social $500.458.288, valor del convenio, cuando debieron registrarse $370.190.430 que corresponde a lo realmente ejecutado. − En el Convenio 020 de 2010, con el mismo objeto y firmado con PURIFICA E.S.P para cubrir el periodo de junio de 2010 a enero de 2011, por valor de $337.539.773, no se ejecutaron $92.919.983, recursos que no fueron constituidos como reserva presupuestal en la vigencia 2010 ni se reintegraron al presupuesto. 18 Lo anterior, debido a falta de gestión de la Administración Municipal y a deficiencias de control interno, lo que puede generar que estos recursos no cumplan con la finalidad de solucionar las necesidades básicas insatisfechas en saneamiento básico y agua potable, que se sobreestimara el gasto social y se subestimara la utilidad de la vigencia 2011 en $130.267.858 e incumplimiento a las normas referidas. Hallazgo No. 9: RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Entidades que nos son Contribuyentes: No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, la Nación, los Departamentos y sus asociaciones, los Distritos, los Territorios Indígenas, los Municipios... (Art. 22 del Estatuto Tributario). Disposición que no se cumplió de acuerdo al siguiente Hallazgo: La administración Municipal de Purificación, a marzo de 2012 no ha adelantado gestiones administrativas para recuperar los recursos a favor del Municipio por $2.526.510, correspondientes a retención en la fuente practicada por el Banco de Bogotá el 30 de noviembre de 2011 sobre los rendimientos financieros generados por el CDT No. 0275120, constituido con recursos de Regalías Petrolíferas; debido a falta de diligencia e interés de la Administración para adelantar acciones administrativas para su recuperación, lo que genera detrimento patrimonial en la cuantía señalada. Hallazgo No. 10: INTERESES DE SOBREGIRO “La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000)” El Municipio de Purificación, a diciembre 31 de 2011, en la cuenta corriente destinada para el manejo de los recursos de Regalías Petrolíferas, pagó por concepto de intereses de sobregiro $302.072.46; debido a incorrecto procedimiento de Tesorería al no efectuar oportunamente el traslado de fondos a la cuenta corriente y a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento a esta dependencia, lo que generó detrimento patrimonial en la cuantía señalada Por el accionar de la Contraloría General de la República, se subsanaron las deficiencias de los hallazgos No. 9 y 10 al reintegrarse los recursos al Municipio, constituyéndose en beneficios de auditoría por recuperación. 19 Hallazgo No. 11: GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS “Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros: (3) 9. El manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales.” (Artículo 1 de la Ley 633 de 2000). “Para todos los efectos legales, la empresa de servicios públicos Municipal, o quien haga sus veces, ejercerá funciones de secretaría de despacho en relación con los servicios públicos del Municipio.” (Acuerdo Municipal 006 de 2008, adoptado mediante Decreto 080 de 2008, artículo 1º, parágrafo 2º). Disposiciones que no se cumplieron según el siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, pagó en forma indebida $18.628.393, con cargo a los recursos de Regalías, porque en la ejecución de los convenios suscritos con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Purificación “PURIFICA E.S.P.” entidad pública descentralizada que forma parte de la entidad territorial (Municipio), reconoció el gravamen a los movimientos financieros efectuado por las entidades financieras, cuando por tratarse de recursos públicos manejados por la entidad territorial, se encontraba exento de éste gravamen, habiéndose pagado, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 3 Relación gravamen movimientos financieros cobrados No. CONV 22 24 30 35 38 50 52 53 61 64 FECHA SUSCRIP. CONVENIO OBJETO CONVENIO AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES AUNAR ESFUERZOS PARA EL ADELANTO DE PARTE DEL PROYECTO PLAN DE CLAUSURA Y POSTCLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA (FINCA LA ARIZONA). AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DEL CAMBIO DE TUBERIA DE PRESION DE LA RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION DE 8" UBICADA EN EL SECTOR DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 4 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO EN LA VIA QUE CONDUCE AL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES SECTORES DE ALCANTARILLADO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE UNA PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN GRADUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANTA DE SACRIFICIO DE BOVINOS Y PORCINOS. AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE AUNAR ESFUERZOS PARA LA RECUPERACION, PRESERVACION, DESCONTAMINACION, AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA VEREDA VILLA COLOMBIA 20 GMF 4XMIL 22/03/2011 $ 527.584.050,00 $ 4.863.543 29/03/2011 $ 142.539.612,00 $ 851.272 07/04/2011 $ 28.410.772,00 $ 323.194 05/05/2011 $ 118.811.000,00 $ 949.193 20/05/2011 $ 111.403.200,00 $ 989.153 16/06/2011 $ 1.067.189.611,00 $ 8.350.129 17/06/2011 $ 51.952.000,00 $ 405.952 17/06/2011 $ 38.500.000,00 $ 278.870 28/06/2011 $ 32.200.000,00 $ 249.590 28/06/2011 $ 161.186.115,00 T OTAL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fuente: Equipo auditor CGR VA LOR INICIA L CONVENIO $ 1.367.497 $ 18.628.393 Lo anterior, debido a falta de gestión de la administración, para solicitar a las entidades financieras la aplicación de la exención, lo que generó disminución de los recursos del Municipio, afectados por el gravamen. Con fundamento en el anterior hallazgo No.11, se formulará función de advertencia. Hallazgo No. 12 CUENTA RENDIDA A LA CGR "Uno de los objetivos del sistema de Control Interno es asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros.” (Ley 87 de 1993). Situación que no se evidenció en la siguiente Hallazgo: En la Información Presentada por el Municipio de Purificación en la cuenta rendida a la Contraloría General de la República correspondiente a los recursos de regalías de la vigencia 2011, se presentan inconsistencias, como se observa en la siguiente tabla: Tabla 4 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA RENDIDA A LA CGR - VIGENCIA 2011 VR. S/CUENTA VR. RENDIDA A LA S/EJECUCIÓN FORMULARIO DETALLE CGR PTAL INGRESOS POR EXPLOTACION DE MATERIALES DE 153 F23.1 CONSTRUCCION Y CANTERAS $ $ 471.877 318 F23 INGRESOS POR REGALIAS DIRECTAS E INDIRECTAS $ 36.553.799.856 $ 35.639.955.570 322 F23.2 EGRESOS POR REGALIAS DIRECTAS E INDIRECTAS $ 37.745.087.041 $ 36.147.207.739 RELACION DE INVERSIONES Y CONTRATOS 324 F23.4-1 PAGADOS CON REGALIAS DIRECTAS E INDIRECTAS $ 32.587.649.175 $ 33.932.233.415 EMBARGOS Y SENTENCIAS QUE AFECTAN LAS 325 F23.7 REGALIAS $ $ 727.818.622 DIFERENCIAS $ (471.877) $ 913.844.286 $ 1.597.879.302 $ (1.344.584.240) $ (727.818.622) Fuente: Cuenta rendida a la CGR y Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos vigencia 2011 Lo anterior, debido a falta de diligencia y cuidado de los responsables y a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de este proceso, lo que genera incertidumbre sobre la información suministrada. Con fundamento en el anterior hallazgo No. 12, se solicitará Proceso Administrativo Sancionatorio a la Gerencia Departamental Tolima de la Contraloría General de la República. 21 En los siguientes seis hallazgos Nos. 13, 14, 15, 16, 17 y 18; por su presunta incidencia disciplinaria, se trasladan a la Procuraduría General de la Nación. para su conocimiento e investigaciones pertinentes. Hallazgo No. 13: PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRAS Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (Literal c, Numeral 5 Artículo 24 Ley 80 de 1993). El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral. (Numeral 4º, Artículo 3º, Decreto 2474 de 2008). La alcaldía de Purificación, no cuenta con bases de datos de precios del mercado de materiales básicos, de mano de obra y de equipos y maquinaria para la elaboración de los costos directos de los Análisis de Precios Unitarios básicos en la elaboración y consolidación de los presupuestos oficiales de obra; igualmente, no exige el detalle o justificación de los costos indirectos (administrativos, imprevistos y utilidad – AIU) a los contratistas; debido a falta de gestión e interés de la Administración Municipal para soportar los estudios y análisis efectuados, lo que genera incertidumbre sobre los presupuestos oficiales determinados que son la base para la contratación y sobre el análisis de las propuestas económicas presentadas y posible uso ineficiente de los recursos con la consecuente reducción de las metas físicas y sociales programadas. Hallazgo No. 14: INFORMACIÓN FORMATOS FUT “Uno de los objetivos del sistema de Control Interno es asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros.” (Ley 87 de 1993). Situación que no se evidenció en el siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, envió la información de los formatos FUT categoría Regalías 1 y 2 con corte a diciembre 31 de 2011, en medio físico y magnético el 17 de abril de 2012, cuando el plazo establecido en la circular 003 de 2012 de la DNP, era el 15 de marzo de 2012, además la información contenida en dichos formatos presenta diferencias frente a la reportada en la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos, como se demuestra en la siguiente tabla: 22 Tabla 5 INFORMACIÓN PRESENTADA A LA DNP - FORMATOS F-SCV-03 VIGENCIA 2011 DETALLE VR. S/FORMATO F-SCV-03 VR. S/EJECUCIÓN PTAL DIFERENCIAS INVERSIONES CON REGALIAS $ 35.708.344.694 $ 35.708.268.616 $ 76.078 VR. TOTAL PAGADO EN LA VIGENCIA $ 27.082.864.082 $ 27.001.559.083 $ 81.304.999 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS $ 136.155.167 $ 294.223.394 $ (158.068.227) Fuente: Equipo auditor CGR Lo anterior debido a falta de control, revisión y seguimiento, por parte de los funcionarios encargados de dichas obligaciones, lo que genera incertidumbre sobre la información presentada y dificulta el monitoreo, seguimiento, evaluación y control por parte de las entidades usuarias establecidas en el decreto 3402 de 2007 e incumplimiento a los plazos establecidos para la presentación de la información. Hallazgo No. 15: RECURSOS PARA INTERVENTORIA “Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los municipios productores y a los municipios portuarios, tendrán la siguiente destinación: b) Hasta el diez por ciento (10%) para la interventoría técnica de los Proyectos que se ejecuten con estos recursos. (Art. 1º Ley 1283 de 2009)” Disposición que no se evidenció en el siguiente hallazgo: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, suscribió el contrato No. 356, financiado con recursos de regalías por $12.000.000 con el objeto de realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra No. 311 de 2011, cuando este último contrato se financió con recursos diferentes a los de regalías, Fondos Comunes; debido a incorrecta decisión de la administración, lo que generó incumplimiento de la norma que establece el uso exclusivo de estos recursos. Este hallazgo además de la incidencia disciplinaria, también tiene presunta incidencia penal por lo cual también se traslada a la Fiscalía General de la Nación. Hallazgo No. 16: DESTINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. "Mientras las entidades municipales no alcancen las coberturas mínimas en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil, asignarán por lo menos el 75% del total de sus participaciones para estos propósitos. En el presupuesto anual se separan claramente los recursos 23 provenientes de las regalías que se destinen para los anteriores fines". (Art. 1o Ley 1283 de 2009) Los Municipios productores del 90% de inversión en proyectos de desarrollo contenidos en su plan de desarrollo, deberán destinar de este porcentaje como mínimo el 1% de estos recursos a proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria, suscribiendo convenios interadministrativos con el I.C.B.F. (Literal a), Art. 1o, Ley 1283 de 2009) El Municipio de Purificación, en la vigencia 2011, en la ejecución de los recursos de regalías no dio cumplimiento a la destinación y distribución de los mismos, por las siguientes razones: - Para alcanzar las coberturas mínimas en los sectores de Salud, Educación, Agua Potable, Alcantarillado y Mortalidad Infantil, destinó tan solo el 70,49% que corresponde al $23.917.360.053, cuando debió destinar como mínimo $25.449.175.061 que representan el 75% del total de los recursos. Ver tabla. - En proyectos de Inversión en nutrición y seguridad alimentaria dejó de invertir $44.780.922, porque del porcentaje mínimo establecido (1% = $305.390.101) del 90% del total de los recursos, tan solo destino $260.609.778 que equivalen al 0,85%. Ver tabla. Tabla 6 SECTOR VALOR MORTALIDAD INFANTIL $ SALUD $ 1.279.994.253,18 EDUCACIÓN $ AGUA POTABLE $ 499.384.919 ALCANTARILLADO $ 7.478.634.402 DISTRIBUCIÓN RECURSOS DE REGALÍAS VIGENCIA 2011 PARTICIPACION SEGÚN LEY 1383 DE 2009 PART. % VALOR PART. % VALOR SI/NO CUMPLIMIENTO DIF. % DIF. VALOR 983.549.685,00 13.675.796.793 70,49% $ 23.917.360.053 75,00% $ 25.449.175.061 NO OTROS SECTORES $ 7.611.217.525 22,43% $ 7.611.217.525 15,00% $ 5.089.835.012 NO INTERVENTORIAS $ 2.143.046.659 6,32% $ 2.143.046.659 10,00% $ 3.393.223.341 SI 0,85% $ 260.609.178 1,00% $ 305.390.101 NO LEY 1283 DE 2009 $ 260.609.178 TOTAL INVERSIONES $ 33.932.233.415 -4,51% $ (1.531.815.008) 7,43% $ 2.521.382.513 -0,15% $ (44.780.922,73) 100,09% $ 33.932.233.415 Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos del Municipio Lo anterior, debido a deficiencias en la planeación, en la ejecución y en el seguimiento a los recursos de regalías asignados al municipio, lo que genera ineficacia de la inversión e incumplimiento de la norma legal Hallazgo No. 17: CONVENIO ECOPETROL. “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 24 derechos de la Entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (Ley 80 de 1993, art. 26 y 60). El Municipio de Purificación, el 30 de marzo de 2009, suscribió acta de terminación y liquidación del convenio DRI No. 160 de 2007, comprometiéndose a devolver a Ecopetrol 380 toneladas de asfalto, valoradas en $282.204.720, en un término no mayor a 90 días calendario; no obstante, hasta la fecha no ha cumplido con ese compromiso, dando lugar al proferimiento de mandamiento ejecutivo, emitido el 25 de marzo de 2010, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, dentro del proceso ejecutivo radicado con el No. 73001-33-31-004-2009-00072-00, en donde se ordena al Municipio la devolución de los bienes o su equivalente en dinero, así como el pago de intereses moratorios desde el 1 de julio de 2009 y hasta la fecha del pago efectivo. Lo anterior, debido a falta de gestión de la administración al no ejecutar el convenio e incorrecta decisión al incumplir los compromisos post contractuales, lo que puede generar detrimento patrimonial al Estado, en cuantía aproximada de $484.291.520, que corresponde a $282.204.720 valor del asfalto no utilizado que se debe reintegrar, y $202.086.800 del valor de los intereses moratorios adeudados desde el 1 de julio de 2009 hasta el 1 de abril de 2012, calculado a una tasa promedio del 2,17% mensual. Hallazgo No. 18: OBRAS MUELLE TURÍSTICO. “La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. (Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 7º). “La finalidad del principio de planeación es garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de contratos no sea producto de la improvisación. Luego, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica3 cuando la entidad no analiza alguno de dichos aspectos, o lo hace de forma insuficiente, es claro que se desconoce la planeación de la contratación estatal, y, en consecuencia, el principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. (Procuraduría General de la Nación. Comisión Especial Disciplinaria. Fallo de primera instancia. Radicación Nº 156-128650-05) Disposiciones que no se atendieron según el siguiente Hallazgo: 25 El Municipio de Purificación, adjudicó en forma directa, a una entidad sin ánimo de lucro, el Convenio No. 082 de 26 de noviembre de 2011, cuyo objeto fue realizar en un plazo de 45 días, la construcción de obras de estabilización de un sector del muelle turístico y realizar la construcción del salón de eventos agropecuarios del Municipio, por $1.060.966.556; convenio que se suscribió, se pagó un anticipo del 50% e inició ejecución sin contar previamente con los permisos y licencias requeridos por la autoridad ambiental CORTOLIMA; debido a falta de planeación de la actividad contractual por parte de la administración, lo que ha generado la suspensión de las obras hasta la obtención de los permisos, inobservancia de la norma referida y puede generar mayores costos para la terminación de las mismas. Con fundamento en los anteriores dos hallazgos Nos. 17 y 18, se formulará función de advertencia. 2.1.2. Legalidad Este componente estuvo afectado por los siguientes hallazgos: “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la Entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. (Ley 80 de 1993, art. 26 y 60). Situación que no se evidenció en los siguientes dos hallazgos. Hallazgo No. 19: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 042 DE 2011 SERVICIO DE INTERNET El Municipio de Purificación, en la vigencia 2011, en desarrollo del Convenio No. 042 de 2011, suscrito con una Institución Educativa por valor de $17.003.000, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para el pago del servicio de Internet, canceló $8.501.500 por concepto de bienes que no fueron recibidos por la Institución Escolar; debido a falta de evaluación, seguimiento y control del contrato por parte de la administración y del supervisor e incorrecta decisión del contratista, lo que puede generar detrimento patrimonial, en caso de que al momento de liquidar el convenio no se realicen los ajustes pertinentes. 26 Hallazgo No. 20: CONVENIOS 020 Y 067 DE 2011 La Alcaldía Municipal de Purificación, durante la vigencia 2011, suscribió con El Nuevo Hospital La Candelaria E.S.E los convenios interadministrativos No. 020 y 067, con el objeto del mejoramiento de la calidad de vida mediante la implementación del modelo de atención primaria en salud facilitando el acceso a los servicios de salud de mujeres gestantes, niños y niñas menores de cinco años del área rural del municipio, convenios liquidados donde el municipio pago un mayor valor de $10.588.632 al reconocer y cancelar mayores valores a los realmente ejecutados como se observa a continuación: Tabla 7 Convenio 020 de 2011 CONCEPTO Recursos Humanos Logistica y Administración TOTALES VALOR VALOR DIFERENCIA PAGADO EJECUTADO $ 63.100.000 $ 62.660.000 $ 440.000 $ 30.134.000 $ 30.134.000 $ $ 93.234.000 $ 92.794.000 $ 440.000 Fuente: Equipo Auditor CGR Tabla 8 Convenio 067 de 2011 CONCEPTO Recursos Humanos Logistica y Administración Dotación Centro Salud TOTALES $ $ $ $ VALOR PAGADO 112.600.002 55.245.666 13.821.334 181.667.002 VALOR EJECUTADO $ 102.613.333 $ 55.245.666 $ 13.659.371 $ 171.518.370 DIFERENCIA $ 9.986.669 $ $ 161.963 $ 10.148.632 Fuente: Equipo Auditor CGR Debido a falta de evaluación, control y seguimiento de los contratos por parte de la Administración Municipal, del Supervisor y del Interventor y a la incorrecta decisión del contratista, lo que generó disminución de los recursos del municipio e incremento a favor del hospital público. Hallazgo No. 21: FACTOR PRESTACIONAL CONVENIO 010 DE 2011. La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000), situación que no se evidenció en el siguiente hallazgo: 27 El Municipio de Purificación, mediante la suscripción del Convenio No. 010 de 2011, adjudicado en forma directa a una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto fue realizar interventoría a la construcción de la primera etapa de la nueva tarima municipal, por valor final de $125.200.000, reconoció un mayor valor de $28.000.080, porque contrató y pagó el ítem “factor prestacional” equivalente al 130% de los gastos de personal, cuando la carga prestacional y de seguridad social máxima legal es del 58%, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 9 Factor Prestacional CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL FACTOR PRESTACIONAL SUBTOTAL IVA 16% TOTAL MAYOR VALOR VALORES PAGADOS $ 33.525.000 $ 43.582.500 $ 77.107.500 $ 12.337.200 $ 89.444.700 $ $ $ $ $ $ VALOR REAL 33.525.000 19.444.500 52.969.500 8.475.120 61.444.620 28.000.080 Fuente: Equipo Auditor CGR Lo anterior, debido a deficiente evaluación de la propuesta, falta de seguimiento y supervisión por parte de la administración e incorrecta decisión del contratista, lo que genera detrimento patrimonial al Estado, en la cuantía señalada. Este hallazgo, por su presunta incidencia fiscal se traslada al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada del Tolima. Hallazgo No. 22: DISEÑOS MEGACOLEGIO El legislador pone en cabeza de la entidad contratante la obligación expresa de escoger, definir y delimitar el objeto a contratar, para lo cual exige estudios, proyectos, diseños y demás análisis necesarios para el correcto planteamiento de la necesidad de la Administración al momento de dar a conocer a los particulares u otras entidades estatales su deseo de contratar. La ley lo que pretende es que se tenga toda la información como si la misma entidad fuera a ejecutar el objeto del contrato estatal; todo esto porque no solo se compromete el buen funcionamiento de la Administración, sino que además se ve implicado el patrimonio público, y en últimas la consecución del fin principal del Estado, cual es el interés general, todo por medio de la contratación pública. (Procuraduría General de la Nación. Comisión Especial Disciplinaria. Fallo de primera instancia. Radicación Nº 156-128650-05). Disposición que no se cumplió, de acuerdo a la siguiente información: 28 El Municipio de Purificación, el 22 de enero de 2011, liquidó el convenio No. 036 de 2009, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, por $383.316.862, para realizar el diseño y formulación técnico metodológica del proyecto para la construcción del Megacolegio y el centro de tecnología informática y comunicación de Purificación, el cual fue ejecutado bajo la interventoría de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, y que presentó las siguientes deficiencias que afectaron la construcción de las obras, así: − El edificio de primaria, fue diseñada su ubicación sobre un lago natural y no se previó el tipo de manejo que se debía hacer para el relleno, cimentación y estructura, como tampoco se contemplaron los costos; lo que implica modificar su ubicación. − Con la modificación de la localización, fue necesario reajustar los diseños hidráulicos, sanitarios, eléctricos, estructural, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios y programación de obra. − No se tuvo en cuenta el crecimiento del lago existente en el predio, en época de lluvias, obligando a reubicar la construcción. − No se tuvo en cuenta la existencia de un caudal de agua que recorre por el subsuelo del lote, debiendo adecuarse las estructuras ante este fenómeno que era previsible. − La localización de estructuras de dos pisos genera cortes en terreno que implican aumentar excavaciones, rellenos, muros de contención y disminuye la ventilación e iluminación de las aulas del primer piso, ya que quedan como sótanos. − El alcantarillado está diseñado mediante un sistema que requiere la construcción de un pozo de succión, el cual almacena temporalmente las aguas negras para ser bombeadas a la red de alcantarillado principal, generando altísimos costos de operación. − La mayoría de estructuras, así como el acceso, involucra la tala de gran parte del bosque natural. − El contratista de obra tuvo que proponer la reacomodación de las estructuras. − El diseño presenta inconsistencias como, la profundidad de cimentación de zapatas que se fija en 0.63 mts., cuando el estudio de suelos indicaba que se debía realizar a no menos de 1 metro. 29 − En el presupuesto de obra no se contempló el uso de geotextil, conforme lo estipula el estudio de suelos. − La placa de contrapiso se fijó de 12 cms, pero se presupuestó de 10 cms. − El diseño contempla material de relleno subbase B400 pero se presupuestó recebo B200. − La mampostería no presenta la especificación de estructural. − La estructura metálica para la cubierta duplica los kg/m2 señalados en el presupuesto. − El formato de la mampostería fijada en el diseño, no se consigue en el mercado. − Los planos eléctricos entregados, no contaban con aprobación de Enertolima. − El modulo de servicios generales se proyectó en un lugar muy bajo, sin acceso a la red de alcantarillado, siendo necesaria su reubicación. − No se tuvo en cuenta el caudal de lluvias que recorre por el lote y por ende no se presupuestó las obras de encausamiento. − No se contemplaron las obras para estabilización de taludes. − En los planos estructurales se habla de un relleno de 20 centímetros; sin embargo el estudio de suelos indica que el relleno debe ser de 40 centímetros. − El diseño eléctrico presenta costos elevados de consumo, que sería un problema económico considerable durante la fase de operación. − Por la deficiencia de los diseños, se improvisaron decisiones de obra, como la construcción de filtros, "esperando la forma como se evacuan las aguas y se comporta el terreno y ahí si entrar a determinar la mejor solución". − Los tanques de almacenamiento de agua se diseñaron al nivel de la cota 322, cuando la cota de la red de acueducto municipal es de 309, sin que cuente con la presión suficiente para subir el agua hasta el tanque, lo que implicó el cambio del diseño, que a la postre, tampoco funcionó porque la presión de la red de acueducto era nula. − No se elaboró diseño de la alameda de acceso, conforme a la nueva implantación del colegio. 30 − Fue necesario cambiar los niveles de los bloques de primaria, secundaria y preescolar y se aumentó en 20 cms. la altura de las columnas. − Con las modificaciones y reimplantación de los módulos, resultó innecesaria la construcción de la plazoleta de administración. − Al implantar el modulo de preescolar y ludoteca sobre el terreno, se evidenció que se requiere un relleno de 2 metros para llegar a la misma altura de los módulos de primaria y bachillerato, obligando a su reubicación. − Debido a que la implantación arquitectónica de todo el proyecto, tanto de la primera fase como de la segunda, se replanteo y se localizó en tres oportunidades, se incrementaron notoriamente los costos de los ítems respectivos. − No se presupuestó ni diseñó los planos de arborización. − No se detallaron los planos de acabados de la alameda y en consecuencia tampoco se previó estos costos. − Teniendo en cuenta los ajustes de diseño que tuvo el módulo de TIC y laboratorio, se ve la necesidad de construir una viga de cimentación perimetral adicional. − Se encontró una diferencia en la distribución de los elementos entre los planos arquitectónicos y los hidrosanitarios, teniendo que reformular planos. − Fue necesario extender la teja en los balcones de aulas, ya que como fue diseñado, ingresa agua lluvia hacia los salones. − Las obras han presentado un retraso en la ejecución, como consecuencia de las actividades que siendo necesarias no fueron previstas por el diseñador. − Finalmente, los diseños presentados por la Universidad Nacional, fueron recibidos por la administración municipal el 22 de enero de 2010, pero la interventoría, Sociedad Colombiana de Arquitectos, sólo los aceptó hasta el 18 de noviembre de 2010, es decir, en la reformulación, ajustes y revisión, los contratistas tardaron más de diez meses, pese a lo cual, presentaron las deficiencias ya referenciadas, e implicando un aumento en los precios unitarios, como consecuencia de la mora. Lo anterior, debido a inoportunidad e incorrecta formulación de los diseños por parte de la Universidad Nacional y deficiente seguimiento por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, lo que generó retraso en la ejecución de las obras y puede generar detrimento patrimonial al Estado, por el incremento en los precios 31 unitarios, el cual sólo podrá determinarse una vez se liquide el contrato de obra del Megacolegio (Convenio 053 de 2010). Con fundamento en el anterior hallazgo No. 22, se formulará función de advertencia. Por el accionar de la Contraloría General de la República, los contratistas subsanaron las siguientes 9 deficiencias, (hallazgos No. 23 al 31) constituyéndose en beneficios de auditoría por recuperación. La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000), situación que no se evidenció en los siguientes nueve hallazgos: Hallazgo No. 23: CEMENTERIO PURIFICACIÓN La alcaldía de Purificación, suscribió el convenio de cooperación No. 065 del 2011, con la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, con el objeto de realizar la adecuación y recuperación ambiental de las instalaciones del cementerio del municipio, por la suma total de $51.000.000, con aporte de la parroquia de $1.000.000; contrato que fue liquidado el 11 de octubre de 2011, en donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $27.654.437,60, distribuido en las siguientes deficiencias: - La suma de $6.658.400, porque la cantidad de rellenos con recebo compactado mecánicamente es de 30 M3, correspondientes la base de los 150 M2 de placa de piso recibidas en acta final, con espesor de recebo de 20 centímetros, y no los 92,34 M3 recibidos en acta final. - La suma de $3.655.000,00, porque el volumen de recebo compactado manualmente de 43 M3, no se encuentran ejecutados en las obras evaluadas. Ver tabla. - La suma de $ 620.000,00, por 20 Ml de tubería PVC 4”, ya que se recibieron y pagaron 80 ml y en obra se midieron 60 ml. ver tabla. - La suma de $520.000,00, por 20 Ml de filtros en piedra, ya que se recibieron y pagaron 80 ml y en obra se midieron 60 ml. ver tabla 32 - La suma de $600.000,00, porque faltan 30 M2 de afinado de pisos, ya que se reciben y pagan en acta final 150 M2 de placas de piso y se recibe afinado de pisos en cantidad de 180 M2. Ver tabla. - La suma de $5.888.000,00, por el ítem corta corrientes tipo III, porque fue construido sin cumplir especificaciones, con troncos que están podridos, se ha derrumbado en un tramo, no tienen tablas y no se le construyo la barrera viva. Ver tabla. - La suma de $5.436.536,00, por que no se encuentra en terreno los 56 ML de canal recolector en suelo cemento. Ver tabla. - La suma de $3.609.900,00, por que no se encuentra en terreno las 150 unidades de disipadores de energía en fique. Ver tabla. - La suma de $467.601,00, por que la siembra de especies medida en terreno fue de 27,2 M2 y no los 320 M2 recibidos en acta final. Ver tabla. Tabla 10 CONVENIO No 065 DE 2011 ITEM DESCRIPCION EVALUACION CANTIDADES DE OBRA VALOR PARCIAL RECIBIDA MEDIDA EN UN V/UNITARIO DIFERENCIAS ACTA OBRA Y DIFERENCIA FINAL PLANOS RECEBO CAMPACTADO MECANICAMENTE M3 92,34 30 62,34 110.000,00 RECEBO COMPACTADO MANUALMENTE M3 43 0 43 85.000,00 TUBERIA PVC 4" ML 80 60 20 31.000,00 FILTROS EN PIEDRA ML 80 60 20 26.000,00 AFINADO DE PISO EN CONCRETO ENDURECIDO M2 180 150 30 20.000,00 CORTACORRIENTES TIPO III ML 160 0 160 36.800,00 CANAL RECOLECTOR SUELO CEMENTO ML 56 0 56 97.081,00 DISIPADOR DE ENERGIA EN FIQUE UN 150 0 150 24.066,00 SIEMBRA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS M2 320 27,2 292,8 1.597,00 $ TOTAL FALTANTES DE OBRA 6.857.400,00 3.655.000,00 620.000,00 520.000,00 600.000,00 5.888.000,00 5.436.536,00 3.609.900,00 467.601,60 27.654.437,60 Fuente: Equipo auditor Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del supervisor, lo que genera posible detrimento en la suma de $ 27.654.437,60. Hallazgo No. 24: ALCANTARILLAS CHIRCAL La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 371 del 2011, con el objeto realizar la construcción de dos alcantarillas de 24” y cunetas en la vía que conduce al antiguo chircal, para el control de las aguas lluvias, por la suma de $14.908.400, 33 contrato que fue liquidado el 30 de diciembre de 2011, donde se determinó que el municipio pago un mayor valor de $10.121.542,32, distribuido en las siguientes deficiencias: − La suma de $513.062,88, porque las tuberías no tiene solados de concreto de e= 0,1 m, al no estar construidos en las pocetas de entrada y salida de las alcantarillas. Ver tabla siguiente. − La suma de $1.939.205,64, porque al calcular el atraque de la tubería según medidas de campo de e=0,15 m, falta la cantidad de 4,93 M3 de concreto. Ver tabla siguiente. − La suma de $7.669.183.80, porque el recebo fue depositado en la vía sin ser extendido y compactado mecánicamente como lo exige el contrato, por lo cual no presta el servicio para el cual fue contratado. Foto 1. Alcantarilla, sin solados, sin aleta, sin extendida y compactación de recebo Tabla 11 CONTRATO No 371 DE 2011 EVALUACION CANTIDADES DE OBRA ITEM DESCRIPCION UN RECIBIDA MEDIDA EN ACTA OBRA Y FINAL PLANOS DIFERENCIA V/UNITARIO SOLADOS EN CONCRETO DE 0,10 MTS M3 1,76 0 1,76 291.513,00 ATRAQUE DE TUBERIA 24" CONCRETO 2000 psi M3 9,83 4,9 4,93 393.348,00 RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE M3 85,27 0 85,27 89.940,00 $ TOTAL FALTANTES DE OBRA Fuente: Equipo Auditor 34 VALOR PARCIAL DIFERENCIAS 513.062,88 1.939.205,64 7.669.183,80 10.121.452,32 Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del interventor, lo que genera posible detrimento en la suma de $10.121.452,32. Hallazgo No. 25: SEÑALES DE TRANSITO La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 361 del 2011, con el objeto de realizar la demarcación en piso y vertical, para la señalización vial en pasos peatonales en establecimientos educativos y en la entrada principal al municipio, por la suma de $14.894.750, contrato liquidado el 29 de diciembre de 2011, donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $7.979.300, distribuido en las siguientes deficiencias: − La suma de $719.300,00, porque las dos demarcaciones reflectivas en piso en la escuela La Candelaria, con dos meses de ejecutada, la pintura se desprendió parcialmente del piso, sin prestar la función de advertencia necesaria. Ver fotos y tabla siguiente. Foto 2. Pintura piso Escuela La Candelaria − La suma de $ 7.260.000,00, ya que los estoperoles instalados hace dos meses, se han desprendido y por lo tanto no prestan la función de prevención requerida. Ver foto y tabla siguiente. 35 Foto 3. Estoperoles desprendidos Tabla 12 CONTRATO No 361 DE 2011 EVALUACION CANTIDADES DE OBRA ITEM DESCRIPCION UN DEMARCACIONES EN PINTURA REFLECTIVA EN PISO SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TOPES DE OJO DE GATO O ESTOPEROLES TOTAL FALTANTES DE OBRA UN RECIBIDA MEDIDA EN ACTA OBRA Y FINAL PLANOS 15 M3 DIFERENCIA V/UNITARIO VALOR PARCIAL DIFERENCIAS 13 2 359.650,00 719.300,00 0 22 330.000,00 7.260.000,00 $ 7.979.300,00 22 Fuente: equipo auditor Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del interventor, lo que genera posible detrimento en la suma de $7.979.300,00. Hallazgo No. 26 : CONTROL AGUAS LLUVIAS La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 317 del 2011, con el objeto de realizar la construcción del sistema de evacuación, control y direccionamiento de las aguas lluvias, mediante placas en adoquín peraltadas, en la carrera 6 con calle 8ª, por la suma de $14.852.070, contrato liquidado el 30 de diciembre de 2011, donde se determino que el municipio pagó un mayor valor de $1.918.950,00, porque en obra solo existen 100,74 M2 de losetas bicapa y en acta final se reciben 124 M2, como se observa en la siguiente foto y tabla. 36 Foto 4. Losetas bicapa instalada Tabla13 CONTRATO No 317 DE 2011 EVALUACION CANTIDADES DE OBRA ITEM DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS BICAPA INCLUYE MORTERO TOTAL FALTANTES DE OBRA UN M2 RECIBIDA MEDIDA EN ACTA OBRA Y FINAL PLANOS 124 100,74 DIFERENCIA 23,26 V/UNITARIO VALOR PARCIAL DIFERENCIAS 82.500,00 1.918.950,00 $ 1.918.950,00 Fuente: equipo auditor Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del interventor, lo que genera posible detrimento en la suma de $7.979.300,00. Hallazgo No. 27: LUMINARIAS URBANA SENCILLA TARIMA La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 377 del 2011, con el objeto de realizar la compra e instalación del mobiliario urbano en la plazoleta de la nueva tarima del municipio, por la suma de $14.895.830, contrato liquidado el 26 de diciembre de 2011, porque en siete luminarias urbanas sencillas, contratadas a valor unitario de $1.256.000, la instalación no fue técnicamente realizada, al encontrarse las luminarias sueltas, sin el anclaje necesario que garantice su estabilidad y resistencia a fuerzas externas, debido a falta de control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista y del interventor, lo que genera posible detrimento en la suma de $8.792.000,00. 37 Hallazgo No. 28: ACUEDUCTO CALLE 11 La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 312 del 2011, con el objeto de realizar la ampliación de la red de acueducto de la calle 11 entre 7 y transversal 8ª, por la suma de $14.708.926, contrato liquidado el 15 de diciembre de 2011, en donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $818.725,05, porque recibió la mayor cantidad de 42,41 M3 por retiro de material, a razón de $19.305 por M3, ya que si la excavación total fue de 34,19 M3 que corresponde a los ítems de excavación manual en material común y en conglomerado, y en los rellenos se reutilizan 28,74 M3 del ítem relleno con material proveniente de la excavación, solo queda para retirar 5,45M3 (34,19M3 – 28,74M3) y no los 47,86 M3 recibidos y pagados en acta final. Debido a falta de control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista y del interventor, lo que genera posible detrimento en la suma de $ 818.725,05. Hallazgo No. 29: REDES BARRIO EL PLAN La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 329 del 2011, con el objeto de realizar la reposición de redes de aguas negras y construcción de placas peraltadas para el control de aguas superficiales en el barrio El Plan del municipio, por la suma final de $30.327.027, contrato liquidado el 30 de diciembre de 2011, donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $1.759.125, distribuido en las siguientes deficiencias: − La suma de $108.070, porque para el ítem 1.9, de placa pendientada en piedra en el sector del salón comunal, a razón de $50.500/m2, se recibió la mayor cantidad de 2,14 m2, ya que en obra se miden 21,54 m2 y en acta final se reciben 23,68 m2. − La suma de $ 194.400,00, ya que para el ítem 1.8, de placa pendientada en adoquín de concreto en el sector del salón comunal, a razón de $81.000/m2, se recibió la mayor cantidad de 2,40 m2, ya que en obra se miden 9,44 m2 y en acta final se reciben 11,84 m2. − La suma de $ 1.035.990,00, ya que para el ítem 2.1, de placa pendientada en adoquín de concreto en el sector familia Rodríguez, a razón de $81.000/m2, se recibió la mayor cantidad de 12,79 m2, ya que en obra se miden 99,05 m2 y en acta final se reciben 111,84 m2. − La suma de $420.665, por que para el ítem 2.7, de placa pendientada en piedra en el sector familia Rodríguez, a razón de $50.500/m2, se recibió la 38 mayor cantidad de 8,33 m2, ya que en obra se miden 38,62 m2 y en acta final se reciben 46,95 m2. Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del interventor, lo que genera posible detrimento en la suma de $1.759.125,00. Hallazgo No. 30: ESCOLARES SUMINISTRO MENAJE DE RESTAURANTES El Municipio de Purificación, suscribió el contrato No. 386 de 2011, con el objeto de suministro de menaje para los restaurantes escolares de tres Instituciones Educativas del Municipio, por valor de $14.899.999, contrato que fue liquidado el 22 de diciembre de 2011, donde se pago un mayor valor de $7.390.832 al reconocer y cancelar ítems no suministrados, como se observa en la siguiente tabla: Tabla 14 Relación elementos faltantes Contrato No. 386 de 2011 FACTURADO Y PAGADO DESCRIPCIÓN OLLETA GRANDE 10 LTS. LICUADORAS ESTUFA SEMI INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS NEVERA DE 10 PIES Fuente: Equipo Auditor CGR CANT. 6 10 $ $ VR. UND. 22.100 198.000 VR.TOTAL $ 132.600 $ 1.980.000 3 $ 580.000 $ 1.740.000 4 $ 1.475.058 CANTIDAD ENTREGADA FALTANTE 0 9 CANT. 6 1 $ $ VALOR 132.600 198.000 1 2 $ 1.160.000 4 $ $ 5.900.232 7.390.832 $ 5.900.232 0 TOTAL FALTANTE Lo anterior, debido a falta de evaluación, seguimiento y control del contrato por parte de la administración y del supervisor e incorrecta decisión del contratista, lo que generó detrimento patrimonial en cuantía de $7.390.832.oo. Hallazgo No. 31: CONTRATO 250 DE 2011 TRANSPORTE ESCOLAR La Alcaldía de Purificación, durante la vigencia 2011, suscribió el contrato de prestación de servicio de transporte escolar a los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Pérez y Aldana y Clemencia Caicedo y Vélez y la Sede Educativa Cora Grimaldo, por valor de $147.744.296, contrato liquidado, donde se pago un mayor valor de $1.588.320 al reconocer en las rutas 001 y 002 por concepto de cupo $5.624, cuando según la propuesta económica del contratista, que hace parte integral del contrato, el valor pactado por cupo fue de $5.264, como se observa en la siguiente tabla: 39 Tabla 15 Mayor valor pagado contrato 250 de 2011 item ORIGEN 001 BAURA 002 BAURA DESTINO PEREZ Y ALDANA Y CLEMENCIA CAICEDO PEREZ Y ALDANA * Acta del 30/11/2011 SEGÚN ACTA SEGÚN PROPUESTA MAYOR LIQUIDACION * ECONOMICA VALOR VR. VR. VR. PAGADO VR. TOTAL PAGADO CUPO CUPO 3.060 $ 5.624 $ 17.209.440 $ 5.264 $ 16.107.840 $ 1.101.600 1.352 $ 5.624 $ 7.603.648 $ 5.264 $ 7.116.928 $ 486.720 VALOR TOTAL $ 1.588.320 TOTAL CUPOS USADOS Fuente: Equipo auditor CGR Debido a falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la Administración Municipal, del Supervisor y del Interventor y a la incorrecta decisión del contratista, lo que generó detrimento en la suma de $1.588.320. En los siguientes tres hallazgos Nos. 32, 33 y 34, por su presunta incidencia disciplinaria, se trasladan a la Procuraduría General de la Nación, para su conocimiento e investigaciones pertinentes. Hallazgo No. 32: RECONOCIMIENTO DE OBRAS. “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, 3” (ley 80 de 1993, artículo 41). “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. (Y) Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones”. (Decreto Ley 111 de 1996, Artículo 71). “El contratista que despliega una actividad prestacional, y no está amparado por el ordenamiento jurídico (ausencia de contrato), no puede aprovecharse de su propia culpa para luego solicitar la respectiva reparación patrimonial o el pago de la labor desarrollada, en tanto asume la carga de velar igualmente por la legalidad del ordenamiento jurídico”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 30 de marzo de 2006, exp. 25662, M.P. Ramiro Saavedra Becerra). Disposiciones que no fueron cumplidas de acuerdo al siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, reconoció y pagó $32.268.352, por la ejecución de obras, que fueron realizadas por los contratistas, sin la autorización previa por parte de la administración, sin que se hubiesen 40 pactado en el contrato ni durante su ejecución, sin análisis de los precios unitarios, sin informe de la supervisión o interventoría y sin contar con disponibilidad presupuestal previo a la ejecución, así: − Contrato 282 de 2011, por $118.215.472, adicionado en $43.658.752 y en el acta de liquidación se reconoció mayores cantidades de obra por $12.272.612, para un total de $174.146.836. − Contrato 328 de 2011, por $14.783.990, adicionado en $7.350.000 y en el acta de liquidación se reconoció mayores cantidades de obra por $11.644.852, para un total de $33.778.842. − Contrato 329 de 2011, por $14.728.979, adicionado $7.247.160 y en el acta de liquidación se reconoció mayores cantidades de obra por $8.350.888, para un total de $30.327.027. Lo anterior, debido a incorrecta decisión y deficiente supervisión por parte de la administración, lo que generó el compromiso irregular de los recursos de regalías e inobservancia de las normas referidas. Hallazgo No. 33: SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. “En virtud del principio de transparencia La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos. La selección de contratistas será objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. (Ley 80 de 1993, artículos 24 y 29, Ley 1150 de 2007, artículo 5º). Disposiciones que no se evidenciaron en la siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, no dio aplicación a los principios orientadores de la actividad contractual ni a los deberes y disposiciones sobre selección pública y objetiva de contratistas, porque de los $30.802.433.546 provenientes de regalías Directas, que fueron comprometidos en la vigencia mediante contratos y convenios, sólo $6.420.378.621, que representan el 21%, se contrataron mediante selección pública; a través de 31 procesos de selección abreviada, por $3.406.338.615 y 7 licitaciones por $3.014.040.006, los cuales se caracterizan por la exigencia en los pliegos de condiciones, de requisitos habilitantes específicos e injustificados, que pudieron conducir al direccionamiento de los procesos, a favor de determinados oferentes, quienes en la mayoría de los casos resultaron proponentes únicos. Los otros $24.382.054.925 que representan el 79% de lo contratado, fueron ejecutados como se muestra a continuación: 41 − La suma de $5.099.138.331 fue transferidas mediante Convenio a la empresa de servicios públicos PURIFICA E.S.P., la cual no cuenta con la capacidad técnica, ni operativa para ejecutar directamente el objeto de los convenios y en consecuencia, la transferencia de los recursos tuvo como finalidad, que esta empresa subcontratara por el régimen de derecho privado, la ejecución de las obras de acueducto y saneamiento básico. − El valor de $299.301.000 fue transferidos mediante convenio al Nuevo Hospital La Candelaria, para que éste, de acuerdo con su régimen privado de contratación, subcontratara la prestación de servicios de salud. − La suma de $187.000.000, mediante 5 convenios con el Instituto Purificense de Recreación y Deporte I.P.R.D. para la subcontratación de actividades y programas deportivos. − La suma de $199.860.513, en 4 contratos directos con Juntas de Acción Comunal, para la ejecución de obras de pavimentación. − El valor de $97.425.791, en 6 contratos directos con Instituciones Educativas, para la contratación de servicios. − El valor de $1.982.199.861 se ejecutaron mediante la adjudicación de 154 contratos para la ejecución de obras y servicios de mínima cuantía. − Finalmente, $16.517.129.429 millones fueron ejecutados mediante la suscripción de convenios directos con entidades privadas sin ánimo de lucro, aplicando erróneamente el inciso 2º del artículo 355 de la C.P., inobservando las causales de exclusión contempladas en el Decreto 777 de 1992 y en consecuencia, apartándose de la aplicación del Estatuto de Contratación Estatal. Adicionalmente, en estos convenios, las entidades privadas “cooperantes”, se comprometieron a efectuar un aporte en bienes y servicios, valorado en $203.791.617, el cual fue inefectivo, porque no redujo los costos de las obras y servicios, no se refleja su real ejecución, ni la utilidad del aporte para el desarrollo del objeto contratado. Lo anterior, debido a práctica inadecuada de la administración municipal, tendiente a eludir los procesos de selección pública de contratistas, lo que genera celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, vulneración del principio de transparencia, conculca el derecho de igualdad y libre concurrencia de oferentes, difiere la responsabilidad de la contratación y puede generar afectación del principio de economía porque al no permitirse la afluencia 42 de proponentes, se niega la posibilidad de obtener ofertas económicamente más favorables para la entidad. Hallazgo No. 34: INTERVENTORÍA MEGACOLEGIO. “3 la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista,3” negrilla y subraya no original. (artículo 32 de la Ley 80 de 1993). “Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión,3”. (subraya y negrilla no original). El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales;3 Son faltas gravísimas las siguientes conductas: 2. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la Constitución o en la ley. (Artículos 40, 53 y 55 de la Ley 734 de 2002). Disposiciones que fueron inobservadas de acuerdo a lo siguiente: El Municipio de Purificación, mediante Convenio 016 de 3 de marzo de 2011, contrató a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima, para realizar interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto de Construcción del Megacolegio Municipal, obra ejecutada por la Sociedad Tolimense de Ingenieros, según Convenio 053 de 12 de noviembre de 2010, por $12.000 millones de pesos; estas entidades podrían encontrarse inmersas en un eventual conflicto de intereses, porque La Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Tolima (SCA), se encuentra ejecutando para el municipio de Ibagué, las obras de terminación del área nueva del panóptico (convenio 295 de 2009), respecto de las cuales, quien ejerce interventoría es la Sociedad Tolimense de Ingenieros (STI) (convenio 057 de 2011); es decir, las dos entidades ejercen mutuo control en diferentes contratos, así mientras en Ibagué la SCA ejecuta obra y la STI interventoría, paralelamente en Purificación, la STI ejecuta obra y la SCA interventoría; Lo anterior, debido a incorrecta decisión de la administración en la selección de contratistas y omisión por parte de estos al no declarar su impedimento, lo que genera incertidumbre sobre la imparcialidad y objetividad con que ejercen su labor de interventoría, colocando en situación de riesgo a los recursos públicos. 43 El siguiente hallazgo No. 35, por su posible incidencia penal, se trasladará a la Fiscalía General de la Nación para su conocimiento e investigaciones pertinentes. Hallazgo No. 35: SUBSIDIOS DE VIVIENDA. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito 3 Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. (Ley 80 de 1993, artículos 39 y 41). Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. (Ley 1150 de 2007, artículo 5). La principal y originaria fuente de perfeccionamiento de las relaciones contractuales, privadas o públicas, es el acuerdo de voluntades por lo cual deberá primero firmarse el documento escrito por las partes, en señal de aceptación y prueba de la manifestación que la confluencia de voluntades ha coincidido sobre elementos fundamentales, entre otros: su objeto, las contraprestaciones y demás estipulaciones contractuales. (Consejo de Estado, Auto de 27 de enero de 2000, expediente No. 14935, con ponencia de Germán Rodríguez Villamizar). Disposiciones que no se cumplieron, de acuerdo al siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, mediante Resolución No. 0-0352 de 10 de junio de 2011, autorizó girar a favor de un particular, la suma de $115.298.650, destinados a la construcción de viviendas de interés social, sin que existiera ningún proceso de selección objetiva del constructor y sin que se formalizara el acuerdo mediante un contrato escrito, en consecuencia, no existe acto contractual en el que se establecieran las condiciones de ejecución, no se ha realizado control y seguimiento a los recursos y los mismos se encuentran desamparados sin ningún tipo de garantía; lo anterior, debido a incorrecta decisión de la administración al girar recursos sin respaldo contractual, lo que generó incumplimiento del deber de selección objetiva y riesgo de pérdida de los recursos. Los siguientes 18 hallazgos Nos. 36 al 53, por su presunta incidencia fiscal, se trasladan uno a la Contraloría Departamental del Tolima (No. 36) y 17 al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República- Gerencia Departamental Tolima; de éstos hallazgos, también los Nos. 36, 50, 52 y 53, por su presunta incidencia disciplinaria, se 44 trasladan a la Procuraduría General de la Nación y los hallazgos No. 51, 52 y 53, por su presunta incidencia penal, se trasladan a la Fiscalía General de la Nación, para su conocimiento e investigaciones pertinentes. “La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000), situación que no se evidenció en las siguientes 18 hallazgos: Hallazgo No. 36: OBRAS URBANIZACIÓN VILLA BELÉN. “El soporte legal de toda corrección monetaria es el enriquecimiento sin causa del deudor, pues no hay razón jurídica ni de equidad que legitime a una persona a quedarse con parte del contenido intrínseco de la prestación de la otra parte (...)". (Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, No. 036 del 21 de marzo de 1995). El Municipio de Purificación, en virtud de la ejecución del contrato de obra No. 317 de 2003, cuyo objeto fue la construcción de la segunda etapa de la infraestructura de servicios básicos de la Urbanización Villa Belén, por $1.651.201.337, de recursos de Regalías; autorizó la ejecución de mayores cantidades de obra, sin respaldo contractual ni presupuestal por $661.830.621, los cuales al no ser oportunamente reconocidos y pagados, generaron la condena en contra del Municipio, a pagar $242.982.972 por concepto de indexación de la suma antes señalada, de conformidad con la providencia de 14 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso radicado con el No. 73001230000020080032800, la cual se encuentra ejecutoriada. Adicionalmente, el valor correspondiente a indexación ($242.982.972), que fue reconocido por el Municipio mediante conciliación de 25 de octubre de 2011 y aprobada por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la providencia referida, fue erróneamente liquidado e incluye un mayor valor injustificado por $50.444.735,35, porque el real es de $192.538.236, como se muestra a continuación: 45 Tabla 16 INDEXACION CONTRATO 371 DE 2003 el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el Fórmula indexación R= Rh* R= $661.830.621,59 * R= R= Indexación= if ii 109,16 guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de esta sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de ejecución del acto acusado)." (Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 24 de agosto de 1994, expediente No. 7456.) en donde $661.830.621 es el valor de la mayor cantidad de obra adeudada; 109,16 es el índice del IPC a diciembre de 2011 y 84,56 es el indice del IPC a enero de 2006. 84,56 $661.830.621,59 * 1,290917692 $ 854.368.858,24 $ 192.538.236,65 Ordenado pagar Mpio. Diferencia $ $ 242.982.972 50.444.735,35 Fuente: Equipo Auditor Lo anterior, debido a incorrecta decisión de la administración, al ordenar la ejecución de obras sin fundamento contractual ni presupuestal y deficiente revisión de la administración y del Tribunal Administrativo del Tolima, al reconocer valores superiores por concepto de indexación; lo que generó detrimento patrimonial al Estado en cuantía de $242.982.972. Hallazgo No. 37: ALCANTARILLADO BARRIO MODELO La alcaldía de Purificación, suscribió el convenio interadministrativo No. 035 del 2011, con la Empresa de Servicios Públicos de Purificación – Purifica ESP, empresa que para ejecutar el convenio, celebra el contrato de obra No 027 de 2011, con el objeto de realizar la reposición de redes de alcantarillado de aguas residuales en el barrio Modelo, por la suma total de $116.795.236, convenio que fue liquidado el 17 de noviembre de 2011, en donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $3.238.649, distribuido en las siguientes deficiencias: - La suma de $1.920.380,00, porque para el ítem 2.3 de relleno compactado con recebo seleccionado, a razón de $58.000/m3, se recibió la mayor cantidad de 33,11 m3, ya que el relleno debe ser igual a: las excavaciones (276,4 m3), menos la base granular (52,27 m3), menos la arena de encamado (31,11 m3) y menos el volumen de las tuberías (10,5 m3) y en acta final se recibió 215,63 m3 de rellenos compactado con recebo. - La suma de $1.318.269,00, porque para él ítem 2.5 retiro de sobrantes, a razón de $15.900/m3, se recibió la mayor cantidad de 82,91 m3, ya que las excavaciones son de 276,4 m3 y el retiro de sobrantes recibido en acta final fue de 359,31 m3. 46 Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del convenio y obras, por parte del contratista, del interventor, de Purifica ESP y de la Administración Municipal, lo que genera posible detrimento en la suma de $3.238.649. Hallazgo No. 38: PLANTA DE SACRIFICO BOVINOS La alcaldía de Purificación, suscribió el convenio interadministrativo No. 052 del 2011, con la Empresa de Servicios Públicos de Purificación – Purifica ESP, empresa que para ejecutar el convenio, celebra el contrato de obra No 043 de 2011, con el objeto de realizar la primera etapa del plan gradual de cumplimiento de la planta de bovinos y porcinos del municipio, por la suma total de $50.421.880, convenio que fue liquidado el 17 de noviembre de 2011, en donde se determinó que el municipio pagó el ítem 1.24, el valor global de $5.893.000, por la construcción del cuarto de almacenamiento de basuras equivalente a 6 m3, donde se dejo de instalar la teja translúcida, el enchape de pared quedo a la mitad de la altura y no ejecuto la pintura epóxica de tráfico pesado. Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del convenio y obras, por parte del contratista, del interventor, de Purifica ESP y de la Administración Municipal, lo que genera posible detrimento en la suma de $5.893.000. Hallazgo No. 39: RESIDUOS SÓLIDOS La alcaldía de Purificación, suscribió el convenio interadministrativo No. 024 del 2011, con la Empresa de Servicios Públicos de Purificación – Purifica ESP, empresa que para ejecutar el convenio, celebra el contrato de obra No 011 de 2011, con el objeto de ejecutar la segunda etapa del plan de clausura y post clausura del sitio de disposición de residuos sólidos del municipio, por la suma total de $148.680.203, convenio que fue liquidado el 13 de diciembre de 2011, en donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $36.256.200, distribuido en las siguientes deficiencias: - La suma de $10.635.000, porque el ítem 2.1 de conformación de taludes sobre la masa de residuos, en cantidad de 709 m3, a razón de $15.000/m3, se perdió la conformación en toda la montaña de residuos, sin prestar la función requerida de proteger la masa de residuos, como se muestra en las siguientes fotos. 47 Fotos: taludes erosionados y perdida de conformación - La suma de $25.621.200, porque el ítem 7.1 de suministro e instalación de geotextil NT 2000 para filtro de lixiviados e impermeabilización de taludes, en cantidad de 2.846,8 m2, a razón de $9.000/m2, presenta numerosas roturas en toda el área, se instaló sobre una superficie irregular, no adecuada y no presta el servicio y función técnica requerida, como se muestra en las siguiente foto. Foto 5: roturas del geotextil y pérdida de cobertura y conformación Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del convenio y obras, por parte del contratista, del interventor, de Purifica ESP y de la Administración Municipal, lo que genera posible detrimento en la suma de $36.256.200. 48 Hallazgo No. 40: COLUMPIOS RAYITO DE SOL La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 355 del 2010, con el objeto de realizar la construcción de la reja de seguridad para la sala de computo y pintura general del preescolar Rayito de Sol sede La Candelaria, por la suma de $14.396.319, contrato liquidado el 14 de junio de 2011, donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $1.567.500, distribuido en las siguientes deficiencias: − La suma de $1.260.000,00, por que el ítem de suministro e instalación de 7 columpios, a razón de $180.000/columpio, todos los columpios se dañaron y se cayeron, como se muestra en las siguientes fotos. Foto 6. Zona de columpios deteriorados − La suma de $ 307.500,00, ya que el ítem de suministro e instalación de 125 ml, de alambre de púas a razón de $2.460/ml, estos no fueron templados, están sueltos y permiten el acceso o entrada de personas extrañas a la edificación. Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del interventor, lo que genera posible detrimento en la suma de $1.567.500,00. Hallazgo No. 41: CONTRATO SUMINISTRO No. 251 DE 2011 La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 251 del 2011, con el objeto de suministro de mobiliario para la Institución Educativa Técnica Santa Lucía, por valor de $167.780.000; contrato que fue liquidado el 11 de octubre de 2011, donde se pago un mayor valor $9.605.970 al reconocer y cancelar ítems no suministrados, como se observa en la siguiente tabla: 49 Tabla 17 RELACION MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA LA I.E. TECNICA SANTA LUCIA - CONTRATO 251/2011 ITEM FACTURADO Y PAGADO CANT. FALTANTES CANT. VR. UNIDAD VR .TOTAL ENTREGADA CANT. VALOR DESCRIPCION 5 SILLA GIRATORIA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PAÑO ESCORIAL 6 SILLA INTERLOCUTORA EN MADERA TAPIZADA EN PAÑO ESCORIAL PARA RECTORIA 15 * VIDEO BEAM RESOLUCION 1024 x 768 , NUMERO DE PIXELES 2.359.296 FRECUENCIA DE ESCANEO H 15 - 100kHz / V 50 - 100Hz, LUMINOSIDAD 3000 LUMENES, RUIDO DEL VENTILADOR 29 DB (ECO), RELACION DE CONTRASTE 500:1, CORRECCION KEYSTON KEYSTON +/- 30 GRADOS CON TELON Y TRIPODE 6 $ 3 $ 713.640 $ 4.281.840 272.310 $ 816.930 0 0 6 $ 4.281.840 3 $ 816.930 2 $ 2.253.600 $ 4.507.200 0 2 $ 4.507.200 TOTAL FALTANTES Fuente: Equipo Auditor CGR $ 9.605.970 * El item 15, se contrato incluido Telón y Tripode; elementos que no fueron entregados y cuyo valor no se discriminó, por lo que se toma el valor total. Debido a falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la Administración Municipal y el Supervisor e incorrecta decisión del contratista; lo que genero detrimento en la suma de $9.605.970. Hallazgo No. 42: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040 DE 2011 0.4. Categorías. Para efecto de la liquidación de honorarios, los trabajos se clasifican en las siguientes categorías: 3 0.4.3. Categoría "C": Proyectos de construcciones complejas. Vivienda: Edificios donde se repiten las unidades o los pisos que los constituyen, como apartamentos, cuarteles, internados, asilos, albergues infantiles, ancianatos, centros de reposo, centros de reclusión, cárceles, conventos, monasterios3 0.4.6. Categoría "F": Proyectos de construcción en serie. Se entiende por construcción en serie la repetición de unidades iguales para ser construidas en un mismo globo de terreno de acuerdo con un planteamiento general. (Decreto 2090 de 1989. Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura). 1.2.4. Honorarios del anteproyecto, proyecto y supervisión arquitectónico: Categoría "C" el 85% del honorario básico3 Categoría "F": se calcula la tarifa para una unidad de acuerdo a la categoría respectiva y los honorarios totales se calcularán de acuerdo a la siguiente tabla: No. Parcial % del tarifa de Unidades 1 und. Primera Siguientes Siguientes Siguientes Siguientes Siguientes Siguientes En adelante 1 4 5 10 30 50 200 V/Parciales en % de 1 und. V/Acum. en % de 1 Und. Total Acumulado Unidades 100% 160% 150% 200% 300% 375% 1000% 100% 260% 410% 610% 910% 1285% 2285% 1 5 10 20 50 100 300 100% 40% 30% 20% 10% 7,5% 5,0% 4,0% 50 El Municipio de Purificación, firmó con la Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Tolima, el Convenio 040 del 26 de mayo de 2011 por valor de $73.297.935, con el objeto de “Aunar esfuerzos para la realización de los estudios y diseños urbanísticos y arquitectónicos del proyecto de vivienda de interés social prioritario denominado Villa Magdalena para la reubicación de las familias vulnerables asentadas en zona de riesgo en el Municipio de Purificación”, liquidado el 15 de julio de 2011; donde por concepto de proyectos arquitectónicos y presupuestos, la Sociedad fundamentada en el Decreto 2090 de 1989 aplicó erróneamente categoría C, cuando de acuerdo a la naturaleza del proyecto corresponde a la Categoría F; cobrando injustificadamente el valor de $33.297.937, como se observa en la siguiente tabla: Tabla 18 LIQUIDACION HONORARIOS ARQUITECTONICOS CONFORME DECRETO 2090 DE 1989 CATEGORIA C CATEGORIA F DETALLE Proyecto Arquitectónico y Presupuestos Estudio Eléctrico Estudio Hidrosanitarias Estudio Estructural Estudio Telefónico Sub Total Descuento 29% Valor Honorarios Factor Multiplicador 0.16 VALOR TOTAL (85% Honorarios Básicos) (910% del valor Acum. de 1 unidad) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 76.038.875 3.500.000 2.800.000 4.000.000 2.500.000 88.838.875 (25.651.000) 63.187.875 10.110.060 73.297.935 29.748.469 3.500.000 2.800.000 4.000.000 2.500.000 42.548.469 (12.339.056) 30.209.413 4.833.506 35.042.919 APORTES CATEGORIA C CATEGORIA F DIFERENCIA Municipio de Purificación 87% $ 63.800.000 $ 30.502.063 $ 33.297.937 Sociedad Colombiana de Arquitectos13% $ 9.497.935 $ 4.540.856 Fuente: Equipo Auditor CGR La diferencia del valor radica en que de acuerdo con la categoría F, que es la correcta para el proyecto en mención, el costo de honorarios arquitectónicos corresponde a el 10% del valor de construcción de 1 unidad de vivienda y el 910% sobre el honorario calculado, para las siguientes 50 unidades de vivienda, así: 51 Tabla 19 LIQUIDACION HONORARIOS ARQUITECTONICOS CATEGORIA F COSTO ESTIMADO PROYECTO TOTAL UNIDADES VIVIENDA PROYECTO $ 1.569.150.000 48 COSTO UNITARIO VIVIENDA $ HONORARIOS HONORARIOS ARQUITECTONICOS ARQUITECTONICOS 1 VIVIENDA (10%) PROYECTO (910%) 32.690.625 $ 3.269.063 $ 29.748.469 Fuente: Equipo Auditor CGR Debido a incorrecta decisión de la Sociedad de Arquitectos y a falta de mecanismos de control y verificación de la Administración Municipal, lo que generó detrimento patrimonial en cuantía de $33.297.937. Hallazgo No. 43: CONVENIO 001 DE 2011 TRANSPORTE ESCOLAR La Alcaldía de Purificación, durante la vigencia 2011, suscribió el Convenio de Interés Público No. 001 con una Cooperativa, con el objeto de prestar el servicio de transporte escolar a los niños de preescolar, básica primaria y secundaria de las diferentes instituciones educativas del Municipio, por valor de $437.005.600, con un aporte de la Cooperativa por $9.000.000 en bienes y servicios, pactándose el pago de acuerdo a los cupos efectivamente transportados; donde se canceló un mayor valor por $3.406.600, al reconocer y pagar servicios no prestados, como se observa en la siguiente tabla: Tabla 20 Mayores valores pagados por servicios convenio 001 de 2011 SEGÚN ACTA SEGÚN LIQUIDACION * SOPORTES Transporte Escolar $ 415.735.500 $ 413.856.900 Transporte Adicional Eventos Especiales $ 9.861.900 $ 8.333.900 TOTALES $ 425.597.400 $ 422.190.800 CONCEPTO * Acta Liquidación del 25/07/2011 DIFERENCIA $ 1.878.600 $ 1.528.000 $ 3.406.600 Fuente: Equipo Auditor CGR Debido a falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la Administración Municipal, del Supervisor y del Interventor y a la incorrecta decisión del contratista; lo que genero detrimento en la suma de $3.406.600. Hallazgo No. 44: COSTOS DE PERSONAL INTERVENTORIA El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, en virtud de la ejecución y liquidación del convenio No. 018 de 2011, cuyo objeto fue realizar interventoría al programa de alimentación escolar (convenio 014 de 2011); pagó un mayor valor 52 de $45.967.001, que corresponde, a la diferencia entre el valor pagado por el Municipio a la entidad sin ánimo de lucro contratista, para sufragar los gastos de personal, y lo realmente pagado por el contratista al personal contratado, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 21 COSTOS INTERVENTORIA CONVENIO 018 DE 2011 VALOR REAL CANCELADO COOPERANTE VALOR PAGADO MUNICIPIO PERSONAL DIFERENCIA Director de Interventoría Coordinador Interventoría $ $ 16.875.000 $ 10.125.000 $ $ 11.372.374 $ 16.875.000 (1.247.374) Supervisores $ 51.300.000 $ 22.499.438 $ 28.800.562 Auxilliar Administrativo $ $ 6.412.500 $ 84.712.500 $ 4.873.687 $ 38.745.499 $ TOTAL MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL $ 1.538.813 45.967.001 45.967.001 Subtotal Fuente: Equipo Auditor CGR Lo anterior, debido a incorrecta decisión de la administración y del contratista, así como falta de seguimiento a la ejecución financiera del convenio, lo que generó detrimento patrimonial al Estado, en la cuantía señalada. Hallazgo No. 45: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO B/GAITAN - MEGACOLEGIO La alcaldía de Purificación, suscribió el convenio interadministrativo No. 038 del 2011, con la Empresa de Servicios Públicos de Purificación – Purifica ESP, empresa que para ejecutar el convenio, celebra el contrato de obra No 032 de 2011, con el objeto de realizar la ampliación de la cobertura del acueducto en la vía sector hacia el barrio Gaitán, por la suma total de $109.406.809, convenio liquidado el julio del 2011, donde se determinó que el municipio y Purifica ESP, prepararon, suscribieron, ejecutaron y pagaron el valor total del contrato, por obras que no cumplen con su objeto contractual, ya que no funcionan, al no transportar el caudal de agua necesario, sin la presión requerida y sin la continuidad para la construcción y funcionamiento del Megacolegio municipal, teniendo que recurrir al suministro de agua con los carrotanques de los bomberos municipales y a la contratación de un pozo profundo para resolver el problema de agua potable del Megacolegio; debido a incorrecta planeación, evaluación, control y seguimiento del convenio y obras, por parte de Purifica ESP y de la Administración Municipal, lo que genera posible detrimento en la suma de $ 109.406.809. 53 Hallazgo No. 46: AMPLIACIÓN RED DE GAS DOMICILIARIO El contratista está obligado a entregar en operación la red de distribución de gas natural domiciliario en las veredas La Mata, Buenavista y El Tambo, numeral 6, Obligaciones específicas, de la Cláusula Segunda, Obligaciones del contratista, contrato 305 de 2011. La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 305 del 2011, con el objeto de ampliar la red de servicios de gas domiciliario de las veredas La Mata, Buenavista y El Tambo, por la suma final de $161.968.000, obras recibidas a satisfacción por la alcaldía municipal mediante acta de liquidación del 27 de diciembre de 2011, evaluado el contrato se encuentra que al 12 de abril de 2012, no se han conectado las redes de gas de las veredas al sistema troncal principal en Purificación, no se ha certificado la calidad de las obras y a esta fecha no hay servicio de gas en las veredas; debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del interventor, lo que genera posible detrimento por el valor de las obras ejecutadas de $161.968.000. Hallazgo No. 47: SUMINISTRO MATERIALES PETREOS La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 281 del 2011, con el objeto de realizar el suministro de materiales pétreos, para la obra de pavimentación en concreto rígido incluyendo los sardineles a ejecutarse en la vereda El Baurá, con cemento aportado por la Gobernación del Tolima y mano de obra, equipos y herramientas aportada por la comunidad, por la suma de $14.840.450, contrato liquidado el 26 de noviembre de 2011, donde se determinó que el municipio pagó un mayor valor de $2.772.717, distribuido en las siguientes deficiencias: − La suma de $1.267.224, porque para el ítem de suministro de arena de planta, recibió y pago 69 M3, cuando lo realmente ejecutado fue 37,24 M3, resultante de lo medido en obra, 66,5 M3 de concreto de 3000 psi por la dosificación de 0,56 M3 de arena por metro cúbico de concreto, lo que arroja una diferencia de 31,76 M3 a razón de $39.900/M3. − La suma de $1.505.493, porque para el ítem de suministro de triturado ¾”, recibió y pagó 86 M3, cuando lo realmente ejecutado fue 55,86 M3, resultante de lo medido en obra, 66,5 M3 de triturado por la dosificación de 0,84 M3 de triturado por metro cúbico de concreto, lo que arroja una diferencia de 30,14 M3 a razón de $49.950/M3. 54 Debido a incorrecta evaluación, control y seguimiento del contrato y obras, por parte del contratista y del supervisor del municipio, lo que genera posible detrimento en la suma de $2.772.717. Hallazgo No. 48: CONVENIO 062 DE 2011 TRANSPORTE ESCOLAR El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, en virtud del convenio No. 062 de 2011, por $532.389.200, convenio liquidado, cuyo objeto fue prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones educativas rurales del Municipio, pactándose el pago por cada estudiante transportado durante los días calendario escolar, en donde se pagó un mayor valor de $5.245.200, porque reconoció el transporte escolar de 279 estudiantes diarios de la Institución Educativa Cairo Socorro, durante cuatro días en los que no hubo servicio educativo y como consecuencia no se prestó el servicio de transporte escolar (12 julio, 4, 16 y 30 de agosto), a un valor unitario por día de $4.700; debido a incorrecta decisión de la Administración Municipal, del contratista y deficiente control y seguimiento por parte de la interventoría, lo que generó detrimento patrimonial en la cuantía señalada. Hallazgo No. 49: ENTREGA RACIONES ALIMENTICIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, en virtud del convenio No. 014 de 2011, por $905.000.000, convenio liquidado, cuyo objeto fue brindar alimentación escolar a los estudiantes del municipio, pagó un mayor valor de $4.090.160, porque reconoció la entrega de 328 raciones diarias, en la I.E. Cairo Socorro, durante cinco días en los que no hubo servicio educativo y como consecuencia no se prestó el servicio de alimentación (25 de abril, 25 de mayo, 4, 16 y 30 de agosto de 2011), a un valor unitario de $2.494; debido a incorrecta decisión de la administración, del contratista y deficiente control y seguimiento por parte de la interventoría, lo que generó detrimento patrimonial en la cuantía señalada. Hallazgo No. 50: COMPLEMENTOS NUTRICIONALES. “Como los costos de administración son pagados con recursos públicos, su tasación y pago deben encontrarse soportados y su valor no puede tener sobrecostos, teniendo como referente los precios del mercado” (Concepto 2010EE4611 del 1 Febrero de 2010 – Oficina Jurídica CGR). Disposición que no fue cumplida de acuerdo a la siguiente Hallazgo: 55 El Municipio de Purificación, para dar cumplimiento a la inversión obligatoria en programas de nutrición y seguridad alimentaria, de que trata la Ley 1283 de 2009, suscribió mediante contratación directa, con una entidad sin ánimo de lucro, los convenios de cooperación interinstitucional No. 049 de 2010, por $120.000.000, 060 de 2011, por $126.000.000 y 084 de 2011, por $134.609.178; liquidados en la vigencia 2011, mediante los cuales el Municipio reconoció y pagó un mayor valor de $118.975.650, que se discrimina así: Convenio No. 049 de 2010: en virtud de este convenio se pagó un mayor valor de $44.335.251, que corresponde a la diferencia entre el valor pagado por el Municipio a la Fundación ($120.000.000) y el valor real de la entrega de los complementos nutricionales suministrados ($75.664.749), como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 22 Descripción RACIONES POLIZAS BODEGA PUBLICACIONES E IMPUESTOS TRANSPORTE Y ENTREGA SUBTOTAL Menos Aporte Fundación Total a Pagar Municipio Valor Pagado DIFERENCIA Fuente: Equipo Auditor CGR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Valor 63.873.836 434.913 3.000.000 4.356.000 16.000.000 87.664.749 12.000.000 75.664.749 120.000.000 44.335.251 Convenio No. 060 de 2010: en virtud de este convenio se pagó un mayor valor de $38.808.796, que equivale a la diferencia entre el valor pagado por el Municipio a la Fundación ($126.000.000) y el valor real de la entrega de los complementos nutricionales, ($87.191.204), como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 23 56 Descripción RACIONES POLIZAS BODEGA PUBLICACIONES E IMPUESTOS TRANSPORTE Y ENTREGA SUBTOTAL Menos Aporte Fundación Total a Pagar Municipio Valor Pagado DIFERENCIA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Valor 68.549.040 1.951.164 3.000.000 4.191.000 10.500.000 88.191.204 1.000.000 87.191.204 126.000.000 38.808.796 Fuente: Equipo Auditor CGR Convenio No. 084 de 2011: en virtud de este convenio se pagó un mayor valor de $35.831.603, que corresponde a la diferencia entre el valor pagado por el Municipio a la Fundación ($134.609.166) y el valor real de la entrega de los complementos nutricionales suministrados, ($98.777.563), como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 24 Descripción RACIONES POLIZAS BODEGA PUBLICACIONES E IMPUESTOS TRANSPORTE Y ENTREGA SUBTOTAL Menos Aporte Fundación Total a Pagar Municipio Valor Pagado DIFERENCIA Valor $ 77.997.245 $ 1.805.089 $ 1.500.000 $ 4.475.229 $ 14.000.000 $ 99.777.563 $ 1.000.000 $ 98.777.563 $ 134.609.166 $ 35.831.603 Fuente: Equipo Auditor CGR Lo anterior, debido a la ausencia de estudio de precios de mercado, indebida modalidad de selección del contratista, deficiente supervisión e interventoría a la ejecución de los convenios e incorrecta decisión del contratista, lo que generó detrimento patrimonial al Estado por $118.975.650. Hallazgo No. 51: CONVENIO 063 DE 2011 TRANSPORTE ESCOLAR La Alcaldía de Purificación, durante la vigencia 2011, suscribió el Convenio de Interés Público No. 063 con una Cooperativa, con el objeto de prestar el servicio de transporte ida y regreso de 90 estudiantes desde el Municipio de Purificación 57 hasta las Universidades localizadas en el Espinal para el segundo semestre de 2011, por valor de $74.372.800, con un aporte de la Cooperativa por $2.400.000 en bienes y servicios, pactándose el pago por cada alumno efectivamente transportado; donde se canceló un mayor valor por $10.236.600, al reconocer y pagar servicios no prestados, como se observa en la siguiente tabla: Tabla 25 Mayores valores pagados por servicios convenio 063 de 2011 CONCEPTO SEGÚN ACTA SEGÚN LIQUIDACION * SOPORTES Alumnos Transportados 7.912 6.823 DIFERENCIA No. VR. VR. TOTAL ALUMNOS ALUMNO 1.089 $ 9.400 $ 10.236.600 * Acta Liquidación del 03/12/2011 Fuente: Equipo Auditor CGR Debido a falta de evaluación, control y seguimiento del contrato por parte de la Administración Municipal, del Supervisor y del Interventor y a la incorrecta decisión del contratista; lo que genero detrimento en la suma de $10.236.600. Hallazgo No. 52: ALIMENTACIÓN ESCOLAR El Municipio de Purificación, durante la vigencia 2011, en virtud de la ejecución y liquidación del convenio No. 014 de 2011, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para garantizar el apoyo a las actividades de educación escolar, mediante el fortalecimiento nutricional de la población estudiantil del Municipio de Purificación Tolima.; pagó un mayor valor de $73.708.520, por los siguientes conceptos: − El valor de $9.887.560, porque se pagó $1.183.508.872 por el suministro de almuerzos durante 111 días calendario escolar, cuando sólo se ejecutaron 108 días, entre el acta de inicio y el acta de recibo final, descontando los periodos de suspensión, lo que arroja un valor de $1.173.621.312, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 26 Ejecución alimentación escolar. Ítem Racion alimenticia Manipulacion-transporte Transporte zonas dificil acceso Utensilios y embalaje Cantidad Diaria 4468 4468 1811 4468 Valor Días unitario ejecutados $ 1.559 108 $ 701 108 $ 104 108 $ 130 108 TOTAL DIFRENCIA Fuente: Equipo Auditor 58 Valor total $ $ $ $ $ $ 752.286.096 338.263.344 20.341.152 62.730.720 1.173.621.312 Valor pagado $ $ $ $ $ 758.851.045 341.215.255 20.560.384 62.882.188 1.183.508.872 9.887.560 − El valor de $1.474.630, que corresponde a 617 raciones de almuerzo que no fueron entregadas en el Colegio Pérez y Aldana el día 27 de mayo de 2011, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 27 Almuerzos I.E. Pérez y Aldana Ítem Racion alimenticia Manipulacion-transporte Utensilios y embalaje Cantidad Diaria 617 617 617 Valor unitario $ 1.559 $ 701 $ 130 TOTAL Valor total $ $ $ $ 961.903 432.517 80.210 1.474.630 Fuente: Equipo Auditor − El valor de $6.000.000, que corresponde al pago en exceso, por concepto de gastos de dirección del programa, ya que se canceló $33.000.000 cuando el Municipio sólo debió cancelar $27.000.000. − El valor de $14.829.748, porque se pagó $80.400.000 por gastos administrativos, cuando los mismos sólo ascendieron a $65.570.252 (pólizas $8.527.442, publicaciones e impuestos $52.242.810, secretaria $3.600.000 y bodega $1.200.000). − El valor de $7.200.000, que fueron pagados por realización línea base nutricional, la cual no se ejecutó conforme a los parámetros pactados. − El valor de $27.000.000, que fueron pagados por asistencia técnica, incluye psicóloga y nutricionista, lo cual no se ejecutó, porque no existe evidencia de la contratación, ni intervención de las profesionales mencionadas. − El valor de $4.106.582, pagados por concepto de elementos de seguridad industrial, del cual no existe evidencia de su adquisición y utilización. − El valor de $3.210.000, pagados por concepto de refrigerios para juegos prescolares, cuando para la fecha de liquidación del convenio (30 de septiembre de 2011) estos juegos ni siquiera se habían realizado, porque iniciaron el 7 de octubre de 2011. Lo anterior, debido a deficiente supervisión, incorrecta decisión de la administración y del contratista, lo que generó detrimento patrimonial al Estado, en la cuantía señalada. Hallazgo No. 53: CONVENIO 002 DE 2011 TRANSPORTE ESCOLAR 59 La Alcaldía Municipal de Purificación, durante la vigencia 2011, suscribió el convenio No. 002, por $219.288.400, convenio liquidado, cuyo objeto fue prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de varias instituciones educativas del Municipio, pactándose el pago por cada estudiante efectivamente transportado durante los días calendario escolar; donde se pagó un mayor valor de $3.698.900, porque reconoció el transporte escolar de 787 estudiantes de la Institución Educativa Cairo Socorro, durante tres días en los cuales no hubo servicio educativo y como consecuencia no prestó el servicio de transporte escolar, así: 25 abril a 263 estudiantes, 25 mayo a 265 y 10 junio a 259, a un valor unitario de $4.700; debido a incorrecta decisión de la Administración Municipal, del contratista y deficiente control y seguimiento por parte de la interventoría, lo que generó detrimento patrimonial en la cuantía señalada. 2.1.3. Denuncias Ciudadanas Al proceso auditor ingresaron las denuncias 2011-32725-80734-D; 2012-3649380734-D; 2012-38475-80734-D; 2012-38504-80734-D y 2012-39149-80734-D, con el siguiente contenido y resultados: - Denuncia 2011-32725-80734-D: Denuncia que solicitaba que la Contraloría General de la República hiciera seguimiento al convenio celebrado entre el Municipio de Purificación y la Fundación FUNTOLIMA, conforme a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 3 de diciembre de 2009 Del análisis y revisión resulto el siguiente hallazgo: El siguiente hallazgo Nos. 54, por su presunta incidencia disciplinaria y penal, se traslada a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, respectivamente. Hallazgo No. 54: CONVENIO URBANISMO BRISAS DEL MAGDALENA Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato, a proteger los derechos de la Entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (Ley 80 de 1993, artículo 26). Disposición que no se advierte en la siguiente Hallazgo: El Municipio de Purificación, el 3 de octubre de 2006, suscribió con la Fundación Tolima Presente, “Funtolima”, convenio de asociación (sin número), cuyo objeto 60 fue aunar esfuerzos, para ejecutar la construcción de las obras de urbanismo, del Conjunto Residencial Brisas del Magdalena del municipio de Purificación, por $772.307.861; convenio en cuya ejecución se han presentado las siguientes situaciones e irregularidades y en donde se evidencia un posible detrimento patrimonial al Estado, por $298.598.247. − El convenio se adjudicó en forma directa, a una entidad privada que no contaba con la experiencia e idoneidad requerida, porque de conformidad con la declaración de ingresos y patrimonio rendido ante la DIAN el 24 de marzo de 2006, el balance financiero, el estado de pérdidas y ganancias y las notas a los estados financieros, Funtolima no reporta ningún ingreso y desde su creación no había desarrollado actividad alguna. − Sin suscribir acta de inicio del convenio, el 20 de octubre de 2006, se paga al contratista un anticipo del 50% ($386.153.930). − El 14 de noviembre de 2006, el contratista y el supervisor, suscriben acta de modificación de cantidades No. 01, mediante la cual sin ningún análisis técnico de cantidades, ni estudio de precios de mercado, incluyen 3 ítems no previstos (excavación mecánica, conformación de cajeo de vías y cargue y transporte de material de excavación) por valor de $277.758.580. Hay que destacar que esta modificación fue totalmente irregular porque implícitamente conllevaba una adición al precio del contrato por $141.214.882, acto para el cual no se contaba con disponibilidad presupuestal y además fue suscrito por el supervisor del convenio, quien no tenía competencia para comprometer recursos del Municipio, en consecuencia dicho documento no tiene validez. La diferencia se calcula así: Tabla 28 Modificaciones de Cantidades No. 01 Descripción CONDICIONES INICIALES MODIFICACION 01 Cantidades Iniciales Items no previstos subtotal COSTOS DIRECTOS ADMINISTRACION 10% IMPREVISTOS 5% VALOR TOTAL $ 671.571.669,12 $ 67.157.166,91 $ 33.578.583,46 $ 772.307.419,49 $ 552.838.019,14 79.436.721,91 $ 241.529.200 $ $ 794.367.219,14 DIFERENCIA / ADICION IRREGULAR $ 39.718.360,96 $ 913.522.302,01 $ 141.214.882,52 Fuente: Equipo Auditor − El 1º de diciembre de 2006, se suscribe acta de suspensión No. 01, dando cumplimiento a la medida cautelar de suspensión de la ejecución del convenio, ordenada por el Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Ibagué; no obstante, el 7 de diciembre de 2007, estando el convenio suspendido por la orden judicial, se suscribe acta de recibo parcial No. 01 y se ordena pagar teniendo 61 como sustento esta acta, $193.076.965, lo que efectivamente se realizó el 7 de marzo de 2007. − La orden de pago del acta parcial 01, fue irregular, porque además de estar suspendido el convenio, de acuerdo al parágrafo de la cláusula segunda del mismo, el pago parcial sólo procedía cuando se hubiera ejecutado el 60% de las obras y según la misma acta de recibo parcial, la obra ejecutada ascendía a $387.895.272, es decir, el 50,22%, por lo que no se reunía el requisito pactado. − El convenio se reinicia el 19 de febrero de 2007 y se suspende nuevamente por orden judicial, el 9 de mayo de 2007, periodo durante el cual no se reporta ningún avance en la ejecución de la obra; pese a que para esa fecha ya habían transcurrido 4 de los 5 meses de duración del convenio. − La administración municipal suscribió válidamente el contrato No. 124 de 2007, cuyo objeto fue realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al convenio suscrito con Funtolima; interventoría que fue rechazada por esta fundación, argumentando erróneamente que el Juzgado 8° Administrativo de Ibagué, había ordenado la suspensión del proyecto y por ende se negó a presentar información y a rendir cuentas; cuando la medida cautelar consistía en la suspensión de la ejecución del convenio, lo cual no implicaba que el Municipio no pudiera ejercer interventoría sobre lo ya ejecutado. − El 13 de abril de 2007, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué, ordena como medida cautelar, la suspensión total de la ejecución del convenio; medida que es levantada el 9 de diciembre de 2009, mediante sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima que ordenó continuar ejecutando el convenio. − Pese a la orden emanada del Tribunal Administrativo del Tolima, el contratista no continuó la ejecución de la obra y habiendo transcurrido ampliamente el plazo de cinco meses de ejecución pactado en el convenio, se configura el incumplimiento grave por parte del contratista, pese a lo cual la administración municipal no ha hecho uso de las cláusulas excepcionales. − El Municipio ha pagado al contratista $579.230.895 ($386.153.930 de anticipo y $193.076.965 de pago parcial) que representan el 75% del valor total del convenio, los cuales no se encuentran actualmente amparados por garantía alguna, porque la póliza constituida, perdió su vigencia el 31 de julio de 2007, sin que se haya exigido su actualización o renovación. 62 − De conformidad con los estudios topográficos y revisiones en campo, efectuadas por la interventora contratada por el Municipio, sólo existe obra ejecutada por $280.632.648, cuando el Municipio ha pagado $579.230.895, lo que implica un saldo a favor del municipio por $298.598.247. − El 16 de octubre de 2007, la interventoría solicitó a la oficina jurídica del Municipio, proceder a la liquidación del convenio y ordenar el reintegro del mayor valor pagado, solicitud que hasta la fecha (marzo de 2012) no ha sido atendida, porque la administración municipal no ha iniciado actuación administrativa alguna con relación a este convenio, máxime que se encuentra próximo a perder la competencia para liquidar, por vencimiento de los términos que le otorga la ley 1150 de 2007 para tal efecto. Lo anterior, debido a incorrecta selección del contratista, deficiente seguimiento a la actividad contractual y omisión administrativa por parte del municipio, así como incorrecta decisión del contratista; lo que generó, vulneración del deber de selección objetiva, incumplimiento del objeto contractual y puede generar detrimento patrimonial por $298.598.247, en el evento que la administración municipal no tome las medidas suficientes para lograr el reintegro del mayor valor pagado, con los respectivos rendimientos financieros generados desde el 20 de octubre de 2006, fecha de pago del anticipo. Con fundamento en el anterior hallazgo No. 54, se formulará función de advertencia. - Denuncia 2012-36493-80734-D Denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución de las obras pactadas en varios contratos. Una vez revisadas y analizadas las situaciones no se detectaron deficiencias para plasmarlas en hallazgos de la auditoría. - Denuncia 2012-38475-80734-D La denuncia se relaciona con presuntas irregularidades en la ejecución del convenio 083 de 2008, suscrito por la Alcaldía de Purificación con el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, cuyo objeto fue la construcción de la vereda Cerritos, el cual aparentemente no estaba en funcionamiento. 63 Del análisis y revisión de la situación se valido el siguiente hallazgo: El siguiente hallazgo No. 55, por su presunta incidencia fiscal y disciplinaria, se traslada al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Tolima y a la Procuraduría General de la Nación, respectivamente. Hallazgo No. 55: ACUEDUCTO VEREDA CERRITOS “La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000), situación que no se evidenció en el siguiente hallazgo: La alcaldía de Purificación, suscribió el convenio No. 083 del 2008, con el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, por el valor total de $2.996.327.071, convenio liquidado el 10 de abril de 2010, y dentro de su objeto se estableció la construcción del acueducto rural de la Vereda Cerrito, por la suma de $570.182.875; acueducto que al 13 de abril de 2012, no ha funcionado y no suministra agua potable a los 56 beneficiarios de la obra. Situación que se presenta, entre otras por las siguientes deficiencias: − El tanque elevado de almacenamiento de agua, la planta de tratamiento y la red de distribución presentan filtraciones de agua, que no ha solucionado el contratista. − Las placas planas de asbesto cemento, de la planta de tratamiento, se rompieron y la alcaldía las cambió a sus costas, por paneles plásticos. − Los soportes de las tuberías de recolección de agua sedimentada están sueltos y permiten la caída de la tubería. − La tubería de alimentación de la red se recibió y pagó como tubería de 4” en hierro galvanizado y la instalada es de PVC. − Los dos tanque de mezcla de cloro y sulfato, son tarros plásticos donde viene el cloro granulado, sin tener la calidad y durabilidad requerida para una obra de ingeniería por las normas RAS-2000. 64 − Los sistemas de dosificación del cloro y del sulfato de aluminio, son manuales y no mecánicos como lo exige la norma RAS-2000. − La dosificación del cloro está mal construida, al no realizarse en el tanque de agua filtrada. − Las compuertas de manejo de la planta de tratamiento, tienen volantes en varilla de 3/8”, sin los sellos hidráulicos requeridos y están atoradas. − El agua del pozo profundo llega a la bandeja de aireación que no tiene carbón activado, se riega el agua por fuera de la bandeja por el terreno vecino. − Al tanque elevado no se le construyó el sistema de reboce y al llenarse, se presenta la caída de agua desde 27 mts de altura. − La caseta para estación bombeo no se terminó, faltan muros, puertas, ventanas, red eléctrica y la motobomba, se cambió de sitio sin justificación técnica. − Las obras no tienen registro de ensayos de: calidad, de buen funcionamiento hidráulico, de estabilidad, de estanquedad, de presiones estática y dinámica de la red de conducción y distribución, no hay memorias de diseños hidráulicos y estructurales del sistema en general. Debido a incorrecta evaluación, control, seguimiento y recibo del contrato y obras, por parte del contratista, de la Administración Municipal y del interventor, lo que genera posible detrimento patrimonial por valor de $ 570.182.875. - Denuncia 2012-38504-80734-D Denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución del convenio 090 de 2009 cuyo objeto era el mantenimiento de la infraestructura de la Institución Educativa Pérez y Aldana, específicamente en lo relacionado con el piso. Una vez revisadas y analizadas las situaciones no se detectaron deficiencias para plasmarlas en hallazgos de la auditoría. 65 - Denuncia 2012-39149-80734-D Denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 293 de 2009 para la entrega e instalaciones de micromedidores, cajas de medidor y electrobomba sumergible en la vereda Coya. Del análisis y revisión de la situación se valido el siguiente hallazgo: Con fundamento en el siguiente hallazgo No. 56, se solicitará indagación preliminar. Hallazgo No. 56: BOMBA SUMERGIBLE ACUEDUCTO VEREDA COYA “La gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto manejo e inversión de los recursos en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. (Artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000), situación que no se evidenció en el siguiente hallazgo: La alcaldía de Purificación, suscribió el contrato No. 293 del 2009, con el objeto de realizar la entrega y suministro de medidores, cajas para medidores y bomba eléctrica para el acueducto de la vereda de Coya, por la suma de $13.848.200, contrato liquidado el 30 de diciembre de 2009, que incluye el suministro e instalación de una bomba sumergible por valor de $4.773.000, donde se encontró lo siguiente: − La bomba sumergible fue instalada por el contratista el día 17 de febrero de 2012 y al mes de funcionamiento la bomba fallo, dejando la vereda sin agua. − Al 5 de abril de 2012, el sistema de acueducto de la vereda se encuentra sin agua, por fallas en la bomba sumergible, entregada e instalada por el contratista. − La comunidad informa que para solucionar el problema de agua, a su costo, contrató la extracción de la bomba nueva y la reinstalación de la bomba vieja, ya que el contratista no se responsabilizó del daño presentado en la bomba por él suministrada. Lo anterior debido a falta de compromiso y cumplimiento del contratista y de control y seguimiento de la Administración Municipal y del supervisor, lo que genera posible detrimento por el suministro e instalación de la bomba, en la suma de $4.773.000. 66