etapa - Consejo Departamental de Lima

advertisement
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
BASES PARA EL CONCURSO PARA ACREDITAR SUPERVISORES
MUNICIPALES DE OBRAS DEL CDL – CIP
Periodo Octubre 2013 – Diciembre 2014
I.- OBJETO:
Convocar a concurso interno a los miembros de la Orden para seleccionar a los profesionales que
debe acreditar el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima, durante el
período del 01 de octubre del 2013 al 31 de diciembre del 2014 para las municipalidades provinciales
y distritales del departamento de Lima, como Supervisores Municipales de Obras.
II.- BASE LEGAL:
-
Ley Nº 29090: Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
Ley N°29476 Ley Modificatoria de la Ley 29090
D.S. N° 008 – 2013 –VIVIENDA Reglamento de la Ley 29090
D.S. Nª 026 – 2008 –VIVIENDA Reglamento de la Ley 29090
D.S. Nª 003 – 2010 –VIVIENDA Reglamento de la Ley 29476
D.S. Nª 005 – 2010 –VIVIENDA Reglamento de la Ley 29476
Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú.
Código Deontológico del CIP
Reglamento de Acreditación de Supervisores Municipales de Obras vigente
Reglamento Nacional de Edificaciones
Manual de Funciones de los Supervisores Municipales de Obras vigente
Ley N° 28852 – Ley que autoriza al CIP a supervigilar el ejercicio de las actividades de los
profesionales de ingeniería
III.- FINALIDAD.Establecer el marco normativo en el que se realizará el concurso interno para la selección de
supervisores municipales de obras que debe acreditar el Consejo Departamental de Lima – CIP, para el
período del 01 de octubre del 2013 al 31 de diciembre del 2014 basado en el Reglamento de
Acreditación vigente del CDLIMA - CIP.
IV.- CONVOCATORIA:
El CDLIMA-CIP convoca a todos los miembros de la Orden de las especialidades de Ingeniería: Civil,
Mecánica, Mecánica Eléctrica, Eléctrica, Sanitaria y Electrónica a participar en el concurso interno para
seleccionar a los ingenieros que se desempeñarán como Supervisores Municipales de Obras
acreditados por el CDLIMA – CIP, para el período del 01 de octubre del 2013 al 31 de diciembre del
2014.
V.- LOS POSTULANTES:
5.1 Pueden postular en el concurso interno de esta convocatoria todos los ingenieros de las siguientes
especialidades:
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES






Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Electrónica.
5.2 Son requisitos indispensables que deberán cumplir los postulantes, los siguientes:
a) Ser miembro del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.
b) Para Supervisor A, profesionales ingenieros con 5 años de experiencia profesional comprobada,
en el tipo de obras a supervisa de la Modalidad A.
Para Supervisor B, profesionales ingenieros con 10 años de experiencia profesional
comprobada, de los cuales debe acreditar 5 años de experiencias en los últimos 10 años en
obras contempladas en la modalidad B, para supervisar obras de esta modalidad.
Para Supervisor C, profesionales ingenieros con más de 15 años de experiencia profesional
comprobada, de los cuales debe acreditar 5 años de experiencias en los últimos 15 años en
obras contempladas en la modalidad C y D, para supervisar obras de estas modalidades.
c) Presentar Certificado de Habilidad del CDLIMA-CIP vigente al momento de postular.
d) No tener impedimento legal para ser acreditado por el CDLIMA-CIP
e) No tener sanción disciplinaria en el CIP durante los últimos 6 meses
f) Haber adquirido las bases del presente concurso y el Reglamento de Acreditación para
supervisores municipales de obras del CDLIMA-CIP
g) No haber sido sentenciado judicialmente por delito doloso.
h) No tener litigios pendientes con el CDLIMA- CIP
i) Sustentar documentariamente su experiencia profesional.
j) No ser directivos del Consejo Nacional del CIP, del Consejo Departamental de Lima, Presidentes
de Capítulos, miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, Fiscalía Departamental de
Ética, Tribunal Departamental de Ética o que ocupen cargos administrativos rentados del CIP.
VI.- INSCRIPCIÓN:
Los postulantes pueden obtener las bases del presente concurso y el Reglamento de Acreditación para
Supervisores Municipales de Obras del CDLIMA–CIP ingresando a la página web del CDLIMA-CIP, pero
para proceder a su inscripción deben obtenerlas en la oficina de la Comisión de Asuntos Municipales.
Abonar en la Tesorería del CDLIMA – CIP la cantidad de S/. 50.00 Nuevos Soles, por derecho de
participación al proceso.
De la documentación: estará conformada por:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Solicitud para participar en el Concurso (Anexo N° 01)
Ficha de Datos (Anexo Nº 02)
Declaración Jurada (Anexo Nº 03)
Declaración Jurada sobre antecedentes penales y judiciales (Anexo Nº 04)
Declaración Jurada sobre sanciones del CIP (Anexo N° 05)
Certificado de Habilidad Profesional (debidamente presentado en una hoja bond A4) (Anexo 06)
Currículo Vitae (Anexo 07)
Carta Compromiso (Anexo 08)
VII.- CRONOGRAMA:
El concurso interno se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:
Etapas
Fecha
Convocatoria y publicación de las Bases del
Concurso y del Reglamento en la pág. web
Viernes 23 agosto 2013
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
Inscripciones y Presentación de Documentos
Publicación de resultados de la Evaluación
Curricular
Evaluación de conocimientos
Publicación de los resultados de la evaluación
de conocimientos
Publicación de los resultados generales del
concurso
Ceremonia de Acreditación
Desde las 09:00 hrs del Lunes 26
agosto hasta las 20:00 hrs. del
Lunes 16 setiembre 2013 en la
oficina de la Comisión de Asuntos
Municipales
Jueves 19 setiembre 2013
A las 9:00 hrs del Domingo 22
setiembre 2013 en el Auditorio C
del CDLima - CIP
Miércoles 25 setiembre 2013
Viernes 27 setiembre 2013
Lunes 30 setiembre 2013
VIII.- CALIFICACIÓN:
La Comisión de Evaluación tendrá a su cargo la calificación de los expedientes y pruebas propias del
proceso de selección de los postulantes que participen en el concurso interno, de conformidad con las
pautas que se establecen en los siguientes artículos de estas bases.
IX.- DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:
El proceso de evaluación tiene tres etapas, las cuales constituyen la evaluación integral, teniendo cada
una, un porcentaje asignado de la calificación total.
Primera Etapa
Calificación del Currículo
Vitae documentado (referido
a la materia del concurso)
(El postulante se somete a las
responsabilidades
de índole
administrativa, civil, penal y
disciplinaria que las leyes
establecen en caso que su
currículo no se ajuste a la
verdad, siendo excluido del
concurso para la selección de
supervisores municipales de
obras).
Segunda Etapa
Etapa de Tachas: Tiene
carácter eliminatorio
Tercera Etapa
Evaluación Escrita sobre
aspectos técnicos
(La relación de postulantes que
aprueben la calificación del
Currículo será publicitada por el
CD Lima –CIP para someterse a
una etapa de tachas (aspectos
ligados con la ética profesional).
En caso que algún postulante
tenga estas tachas, tendrá
derecho
a
presentar
sus
descargos, en un lapso no mayor
de 3 días, los que serán
evaluados por el Comité de Etica
Departamental
para
su
levantamiento.
(El postulante se someterá a la
evaluación de las pruebas sobre
los aspectos normativos y los
aspectos técnicos de obras)
X.- FORMA DE LA CALIFICACIÓN:
La calificación final de cada postulante tomará en cuenta los resultados que haya obtenido en la primera
y tercera etapa. Se considerará como aprobatorias las calificaciones no menores a 70/100. De no
alcanzar dicha puntaje aprobatorio al final de estas dos pruebas el postulante quedará eliminado.
La calificación final será igual a la sumatoria de los resultados de cada etapa en base al factor de
ponderación que se señala en la tabla de calificación siguiente:
ETAPA
PESO
Primera Etapa.- Calificación del Currículo
Tercera Etapa.- Evaluación escrita
Nota mínima general para acreditarse
Versión aprobada el 22.08.2013
30%
70%
PUNTAJE MÌNIMO
APROBATORIO
70/100
70/100
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
La Comisión de Evaluación de acuerdo a las calificaciones finales y por cada especialidad, elaborará el
cuadro de orden de mérito correlativo de mayor a menor correspondiente a aquellos postulantes que
hubieran obtenido un puntaje mínimo aprobatorio
Los supervisores municipales de obras del CDLIMA-CIP para desempeñar sus cargos se sujetarán y
regirán por las normas establecidas en el Estatuto del CIP, así como en las demás normas que se señala
en las presentes bases.
XI.- DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN:
Está conformada por:
- El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, quien la preside.
- Representante de los siguientes capítulos
- 2 Civiles
- 1 Sanitario
- 1 Electricista
- 1 Mecánico o Mecánico Electricista
- 1 Electrónico
- El Decanato podrá incluir hasta un máximo de 2 asesores sin derecho a voto
Tiene facultades para nombrar Sub – Comisiones durante el Concurso de Acreditación, en los casos
que considere necesario.
Es competente para resolver todos los casos no previstos en el presente Reglamento.
Los fallos son inapelables para todos sus efectos y extremos.
Dispondrá la publicidad del proceso, mediante las vitrinas de anuncios del CDLIMA-CIP y los correos
electrónicos de los postulantes, excepto la Convocatoria que adicionalmente se realizará en la página
web.
XII.- ACREDITACIÓN:
Los ingenieros que resulten acreditados como Supervisores Municipales de Obras del CDLIMA – CIP
para las diferentes Municipalidades distritales y provinciales del departamento de Lima, recibirán su
Acreditación, con el número correspondiente para ejercer el cargo y función de acuerdo a Ley, por el
periodo comprendido entre el 1º de octubre del 2013 al 31 de diciembre del 2014.
XIII.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La Solicitud de un Postulante para participar en el Concurso y las Declaraciones Juradas
correspondientes, debidamente visadas y firmadas por el interesado conllevan la total aceptación de las
presentes bases del concurso para el período referido.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 01
SOLICITUD
SEÑOR DECANO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL C.I.P.
(Nombres
y
Apellidos)…………………………………………………………,
con DNI No………………….Ingeniero (Especialidad)…………………, miembro del C.I.P., Consejo
Departamental de Lima, con Registro de Colegiatura No……..; Habilitado para el ejercicio de la
profesión; tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de Miembro Ordinario del CIP, a efecto de
ser evaluado por mi Orden y luego de ello ser seleccionado para ser considerado como Supervisor
Municipal de Obras para el período correspondiente del 01 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de
2014.
La presente solicitud se sustenta dentro de los alcances de las Bases para el Concurso para Acreditar a
los Supervisores Municipales de Obras
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Ud. Señor Decano se sirva disponer los trámites respectivos
Lima,
de setiembre de 2013
FIRMA Y SELLO
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 02
FICHA DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDO:
DOMICILIO PARTICULAR:
DOMICILIO LEGAL:
DNI:
TELF. CASA:
TELF. OFICINA:
TELF. CELULAR:
REG. CIP No. :
E-MAILS :
UNIVERSIDAD:
ESPECIALIDAD:
SUB-ESPECIALIDAD (CAMPO DE EXPERIENCIA DENTRO DE LA PROFESION)
AREA LABORAL MÁS IMPORTANTE:
Lima,
de setiembre de 2013
FIRMA Y SELLO
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA
Yo,………………………………………………………………, identificado con D.N.I. No.
del Colegio de Ingenieros No.
y Registro
, domiciliado para los efectos de la presente en ……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
DECLARO BAJO JURAMENTO:
PRIMERO.- Que, toda la información y documentos contenidos en mi legajo es veraz y autentica; y de
evidenciarse falsedad me someto a las responsabilidades de ley.
SEGUNDO.- Que, no he sido sujeto de sanción por el C.I.P.
TERCERO.- Conocer
 El Estatuto del C.I.P.
 Código Deontológico del C.I.P.
 Normatividad legal referente a la actividad y responsabilidad de la función de
supervisor municipal de obras
CUARTO.- Estar habilitado para el ejercicio de la profesión
QUINTO.- De aprobar en la selección y evaluación, acepto suscribir la carta compromiso con el CDLimaCIP de responsabilidades profesionales, por la acreditación otorgada por el CDLima-CIP ante las
municipalidades.
Lima,
de setiembre del 2012
FIRMA Y SELLO
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 04
DECLARACION JURADA
Yo,…………………………………………………………………………., identificado con D.N.I. No. ………….
………………………………..y Registro del Colegio de Ingenieros No……………………., domiciliado para
los efectos de la presente en ……………………………………………………………………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no cuento con sanciones de tipo penal o judicial
Lima,
de setiembre del 2013
FIRMA Y SELLO
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 05
DECLARACION JURADA
Yo,………………………………………………………………………………………, identificado con D.N.I.
No……………………………y Registro del Colegio de Ingenieros No.
, domiciliado para los efectos
de la presente en ……………………………………………………………………………………………………..
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no cuento con sanción por parte del Tribunal de Ética Departamental y Nacional.
Lima,
de setiembre del 2013
FIRMA Y SELLO
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 06
CERTIFICADO DE HABILIDAD PROFESIONAL
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 07
FORMATO PARA EL CURICULUM VITAE
NOTAS
IMPORTANTES
1.- El Curriculum Vitae deberá presentarse en base a lo indicado en la Tabla de
Calificación
2.- La informacion consignada de la Experiencia Profesional especificamente referida a
Estructuras o Instalaciones en
Edificaciones debe contener copia de la documentacion sustentatoria de por lo menos
5 años de labor mas reciente
DATOS
1 PERSONALES
Ap. Paterno
Ap.
Mater
no
Nombres
Documento de
Identidad
Fecha nacimiento
(dd/mm/aa)
Lugar de
Nacimiento.
Domicilio
Oficina
Distrito
Telefono de casa
Teléfono
oficina
E- mail (sólo uno)
Teléfono
Celular
Reg. CIP
Nº
Especialidad
DATOS
2 PROFESIONALES
NOMBRE DE LA
INSTITUCION
Versión aprobada el 22.08.2013
NIVEL DE
ESTUDIOS
DIPLO
MADOS
OBTEN
IDOS
PAIS
MES/AÑO
INICIO
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
MES/AÑO
TERMINO
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
EXPERIENCIA
3 PROFESIONAL
3.1 CARGOS PROFESIONALES ANUALES EN
SUPERVISIORES DE OBRAS
Referidos a Estructuras, Instalaciones: Eléctricas, Electrónicas y/o de Telecomunicaciones,
Mecánicas y Sanitarias (según corresponda por especialidad)
INSTITUCIÓN
(especificar)
CARGO
PERIODO
AÑOS
PUNTAJE
(no llenar)
3.2 SUPERVISIOR Ó INSPECTOR DE
OBRA POR M2
Referidos a Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, Mecánico Eléctricas,
Electrónicas y/o de Telecomunicaciones, Mecanica y Sanitarias (según corresponda por
especialidad)
CARGO
NOMBRE DE
EDIFICACION
(especificar)
M2
UBICACIÓN
PUNTAJE
(no llenar)
3.3 ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN
DE PROYECTOS
Referidos a Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, Mecánico Eléctricas
Electrónicas y/o de Telecomunicaciones (según corresponda por especialidad)
NOMBRE DE LA
EDIFICACIÓN
UBICACIÓN
Nº PISOS / M2
CONSTR.
PUNTAJE
(no llenar)
3.4 CONSTRUCTOR DE OBRAS
(en los últimos 15 años)
Referidos a Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, Mecánico Eléctricas
Electrónicas y/o de Telecomunicaciones (según corresponda por especialidad)
NOMBRE DE LA
OBRA
Versión aprobada el 22.08.2013
UBICACIÓN
Nº PISOS / M2
CONSTR.
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
PUNTAJE
(no llenar)
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
4 CAPACITACIÓN PROFESIONAL
4.1 CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL COMO
EXPOSITOR DE SU ESPECIALIDAD DE 15 HORAS
O MAS DURANTE LOS ULTIMOS 15 AÑOS
NOMBRE DEL
CURSO
ENTIDAD
FECHA
EXPOSITOR
/
ASISTENTE
PUNTAJE
(no llenar)
CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 9 HORAS
NOMBRE DEL
CURSO
ENTIDAD
FECHA
EXPOSITOR
/
ASISTENTE
PUNTAJE
(no llenar)
CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 6 HORAS
NOMBRE DEL
CURSO
ENTIDAD
FECHA
EXPOSITOR
/
ASISTENTE
PUNTAJE
(no llenar)
CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 3 HORAS
NOMBRE DEL
CURSO
ENTIDAD
FECHA
EXPOSITOR
/
ASISTENTE
PUNTAJE
(no llenar)
4.2 CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE SU
ESPECIALIDAD COMO ASISTENTE DE 15 HORAS O
MAS DURANTE LOS ULTIMOS 15 AÑOS
NOMBRE DEL
CURSO
ENTIDAD
FECHA
EXPOSITOR
/
ASISTENTE
PUNTAJE
(no llenar)
CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 9 HORAS
NOMBRE DEL
CURSO
ENTIDAD
FECHA
EXPOSITOR
/
ASISTENTE
CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 6 HORAS
NOMBRE DEL
ENTIDAD
FECHA
EXPOSITOR
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
PUNTAJE
(no llenar)
PUNTAJE
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
CURSO
/
ASISTENTE
(no llenar)
CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 3 HORAS
NOMBRE DEL
CURSO
ENTIDAD
EXPOSITOR
/
ASISTENTE
FECHA
PUNTAJE
(no llenar)
AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL (A PARTIR
5 DE LA COLEGIACIÓN)
Nº DE
AÑOS
6
PUNTA
JE
(no
llenar)
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL DE LOS ULTIMOS 15 AÑOS
6.1 PARTICIPACIÓN EN CARGO DIRECTIVO EN CONSEJO NACIONAL,
DEPARTAMENTAL O CAPÍTULO
CARGO
NIVEL
FECHA
PUNTAJE
(no llenar)
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS / LIBROS DE LA
7 ESPECIALIDAD DE LOS ULTIMOS 15 AÑOS
TÍTULO
EDITORIAL/REVIS
TA
AÑO
FIRMA Y SELLO
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
PUNTAJE
(no llenar)
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO N° 08
CARTA COMPROMISO
SEÑOR DECANO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA DEL C.I.P.
(Nombres
y
Apellidos)…………………………………………………………,
con DNI No………………….Ingeniero (Especialidad)…………………, miembro del C.I.P. Consejo
Departamental de Lima, con Registro de Colegiatura No……..; en caso de ser acreditado como
Supervisor Municipal de Obras del CDLima – CIP, para el período correspondiente del 01 de octubre de
2013 al 31 de diciembre de 2014, ACEPTO cumplir responsablemente las funciones establecidas en la
legislación vigente y en el Manual de Funciones y de Participación de los Supervisores Municipales de
Obras del CDLima – CIP. Asimismo, me comprometo a presentar un Informe mensual a la Comisión de
Asuntos Municipales respecto a la supervisión municipal realizada en cada una de las obras asignadas
por la Municipalidad contratante, a fin de facilitar la labor del Consejo Departamental de Lima – CIP,
conforme establece la Ley N° 28852 Ley que autoriza al CIP a supervigilar el ejercicio de las actividades
de los profesionales de ingeniería.
Lima,
de setiembre de 2013
FIRMA Y SELLO
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
TABLA DE CALIFICACION CURRICULAR
POSTULANTES A SUPERVISORES MUNICIPALES DE OBRA
ÍTEM
1
DESCRIPCIÓN
PUNTAJE
Eliminatorio
2
Ser Miembro Hábil con más de 05 años de antigüedad
No haber sido sancionado por el CDL - CIP en los últimos
seis meses
3
Experiencia Profesional
70
4
Capacitación Profesional
15
5
Años de ejercicio profesional colegiado
9
6
Experiencia Institucional
3
7
Publicaciones
3
Eliminatorio
TOTAL
100
DESAGREGADO
3
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Cargos Profesionales Anuales en Supervisiones de Obras referidas a
3.1 Estructuras,
Instalaciones Eléctricas, Electrónicas y/o de Telecomunicaciones, Mecánica y
Sanitarias
Máx:
70
1.5
pto/Cargo/año
Máx 9 pts
1.5 pto/Obra
Máx 9 pts
(según corresponda por especialidad)
Supervisión (de Estructura o Instalaciones según corresponda por
3.2 especialidad) por metro
cuadrado y/o N° de pisos
a) 100 a 500 m2 - hasta 3 pisos
2 pto/Obra
Máx 13 pts
2.5 pto/Obra
Máx 10 pts
3 pto/Obra
Máx 6 pts
1.5 pto/Proy.
Máx 6 pts
1 pto/Proy.
Máx 2 pts
a) Edificaciones o Instalaciones (según corresponda por especialidad)
2 pto/Obra
Máx 10 pts
b) Otros
1 pto/Obra
Máx 5 pts
Máx:
15
b) 501 a 700 m2 - hasta 5 pisos
c) 701 a 1,000 m2 - hasta 7 pisos
d) más de 1,000 m2 - más de 7 pisos
3.3 Elaboración y/o Revisión de Proyectos
a) Edificaciones o Instalaciones (según corresponda por especialidad)
b) Otros
3.4 Constructor de Obras (en los últimos 15 años)
4
CAPACITACION PROFESIONAL
Cursos de Capacitación Profesional como Expositor de su especialidad de los
4.1 últimos 15 años
* De 15 horas académicas
5.0 pto/Curso
* De 9 horas académicas
3.0 pto/Curso
* De 6 horas académicas
2.5 pto/Curso
* De 3 horas académicas
2.0 pto/Curso
Cursos de Capacitación Profesional como Asistente de su especialidad de los
4.2 últimos 15 años
* De 15 horas académicas
1.5 pto/Curso
* De 9 horas académicas
1.0 pto/Curso
* De 6 horas académicas
0.75 pto/Curso
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
* De 3 horas académicas
5
AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL COLEGIADO
5.1 De 0 - 5 años
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL DE LOS ULTIMOS 15 AÑOS
PUBLICACIONES DE LOS ULTIMOS 15 AÑOS
Máx:
Máx:
1 pto/Libro
7.2 Artículos Técnicos
0.5 pts/Art.
PUNTAJE MINIMO PARA ACREDITACION
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
3
0.5 pto/Cargo
7.1 Libros de la Especialidad
Versión aprobada el 22.08.2013
9
0.5 pto/año
6.1 Cargos Directivos en el Consejo Nacional, Departamental o Capítulo
7
Máx:
5 pto
5.2 De 6 años a más
6
0.5 pto/Curso
3
70
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
MANUAL DE FUNCIONES Y DE PARTICIPACION DE LOS
SUPERVISORES MUNICIPALES DE OBRAS
PERIODO 2013 – 2014
I.- OBJETO
Establecer las normas generales que regulan la participación de los Supervisores Municipales
de Obras en las diferentes Municipalidades Provinciales y Distritales del departamento de Lima.
Los Supervisores son acreditados por el Consejo Departamental de Lima del CIP, en base al
Concurso Interno de Méritos organizado por la Comisión de Asuntos Municipales del CDL –
CIP.
El presente Manual es de aplicación obligatoria en la jurisdicción del CDL – CIP. Todos los
Supervisores deben ceñir su actuación, funciones y participación en base a lo establecido en
este Manual.
II.- MARCO LEGAL
- Ley N° 24648 – Ley de Creación del Colegio de Ingenieros el Perú.
- Ley N° 28852 – Ley que autoriza al CIP a supervigilar el ejercicio de las actividades de los
profesionales de ingeniería.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
- Ley N° 29476 – Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
- Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA – Reglamento de Licencias de Habilitaciones y
Licencias de Edificación
- Decreto Supremo N° 026-2008-VIVIENDA – Aprueban Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
- Decreto Supremo N° 005-2010-VIVIENDA – Modifican el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y licencias de Edificación.
- Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Normas y Ordenanzas Municipales vigentes de edificación y habilitación urbana.
- Reglamentos de Zonificación vigentes.
- Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, 2011.
- Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú.
- Bases del concurso Interno de Méritos para acredita Supervisores municipales de Obras del
CDL-CIP, periodo 2013 - 2014
III.- DEFINICIONES
Las presentes definiciones tiene por objeto uniformizar por las partes comprometidas
(Municipalidades, Propietarios, Responsables de Obra, Supervisores, etc.) Así como los
alcances de los términos empleados en el presente Reglamento.
a) Verificación Técnica: Es aquella actividad, dentro de la atribución municipal de control
urbano, que consiste en constatar que los procesos de ejecución, recepción y/o
conformidad de obra cumplan con las normas técnicas del RNE y los parámetros
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
urbanísticos y edificatorios aplicados al predio, según el proyecto aprobado de
habilitación urbana y/o edificación y sus especificaciones técnicas.
Supervisor Municipal de Obras: profesional habilitado y acreditado por su respectivo
colegio profesional. Cuyas Actas estarán refrendadas con su firma y será su número de
Acreditación.
Colegio Profesional: Colegio de Ingenieros del Perú y Colegio de Arquitectos del Perú.
Administrado: dueño del inmueble.
Promotor: persona natural o jurídica que promueve la ejecución de la obra.
Responsable de la obra: profesional de acuerdo a su especialidad (ingeniero o
arquitecto, colegiado y hábil) quien esta a cargo de la dirección técnica de la obra por
encargo del administrado o promotor.
Obra: habilitación urbana u obra de edificación.
Expediente Técnico: Conjunto de documentos de la obra aprobados por la
Municipalidad.
Cronograma de Visitas de Supervisión Municipal de Obra: Calendario de fechas de
inspección a obra elaborado conjuntamente por el Supervisor y el Responsable de Obra
en concordancia con la magnitud y plazo de la obra aprobado por la municipalidad.
Cuaderno de Obra: documento foliado que en original y tres copias se llevara en obra,
en el cual se registran todas las ocurrencias relevantes de la obra, en el cual anotaran el
Responsable de la Obra y el Supervisor de Obra.
Informe de Visita de Inspección: documento que corresponde a cada visita del
Supervisión Municipal de Obras en el cual constará su visita, y consignará: el tipo de
obra, numero de licencia, ubicación exacta del predio materia de verificación, estado de
avance de la obra, nombre del supervisor y del responsable de la obra, cumplimiento de
los parámetros urbanísticos y edificatorios, cumplimiento de las normas técnicas,
verificación de que los procesos constructivos que emplea el constructor garanticen el
mínimo riesgo para los trabajadores de la obra y para los predios vecinos y sus
ocupantes, vigencia seguros, concluyendo con las anotaciones de observaciones y/o
recomendaciones que correspondieran.
OCI: Oficina de Control Interno de la Municipalidad.
Recepción de Obra: Acto en el cual el supervisor da conformidad técnica a la obra
visible ejecutada, salvo vicios ocultos.
RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones.
Conformidad de Obra: Documento que otorgará la Municipalidad al administrado y/o
Promotor de la obra en señal de que la obra se ha ejecutado de conformidad al proyecto
aprobado, modificaciones autorizadas y control de buena ejecución aprobada por la
recepción de obra aprobada por el Supervisor de la Obra.
IV.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES
4.1 DE LAS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS
De las responsabilidades y sanciones
Respecto a la Verificación Técnica las Municipalidades tienen las siguientes obligaciones y/o
responsabilidades:
a) Llevar un Registro de los Supervisores Municipales de Obra Acreditados por
especialidades por los respectivos Colegios Profesionales.
b) Llevar un Record de las Verificaciones Técnicas efectuadas por cada uno de los
Supervisores Municipales de Obra.
c) Supervisar y evaluar permanente el desempeño de los Supervisores Municipales de
Obras y de su propio personal vinculado con la actividad verificadora.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
d) Imponer las sanciones que correspondan a los propietarios, responsables de obra y
supervisores municipales de obras que incumpla con los alcances establecidos en este
Reglamento.
e) Organizar y mantener actualizado el Inventario de proyectos y obras.
f) Evaluar y aprobar el Cronograma de Visitas de Inspección presentado por el Supervisor
Municipal de Obra.
g) Entregar la Información técnica al Supervisor Municipal de Obras dentro del día hábil
siguiente de concluida la Verificación Administrativa.
h) De ser recepcionada la obra el órgano de control urbano municipal procederá a anotar,
suscribir y sellar la Conformidad de Obra en el Formulario que corresponda, de acuerdo
a lo establecido en LA LEY.
i) Concluida la Verificación Técnica el órgano de control urbano municipal archivará el
expediente, incluyendo toda la documentación relacionada con la verificación efectuada
y procederá a actualizar su información en el Inventario de Proyectos y Obras.
4.2 DE LOS PROPIETARIOS Y LOS RESPONSABLES DE LA OBRA
De los derechos del propietario y profesional responsable
Durante las visitas de inspección de Verificación Técnica, el propietario y/o profesional
responsable de obra tiene los siguientes derechos:
a) Exigir al Supervisor Municipal de la Obra que se identifique con la credencial vigente
otorgada por la Municipalidad de la jurisdicción.
b) Acompañar al Supervisor Municipal de Obra en el desarrollo de la Visita de Inspección
de Verificación Técnica.
c) Formular las observaciones y aclaraciones que consideren convenientes.
d) Recibir una copia del Informe elaborado por el Supervisor Municipal de Obra con las
anotaciones formuladas en las Visitas de Inspección de Verificación Técnica, que se
hubieran efectuado durante la ejecución, recepción de obras o conformidad de obra,
dentro de los plazos establecidos.
e) Dejar constancia en los Informes de Visitas de Verificación Técnica de las
observaciones y aclaraciones que considere convenientes.
f) De no estar de acuerdo con el Informe de Visita de Inspección podrá recurrir al órgano
de control urbano municipal dentro del plazo de dos (02) días hábiles de efectuada la
Visita de Inspección a efectos de que esta resuelva.
g) En casos justificados con la debida anticipación podrán solicitar por escrito al Supervisor
de obra el aplazamiento de alguna Visita de Inspección programada.
h) Solicitar la ampliación de plazo para subsanar observaciones.
De las responsabilidades y sanciones
Durante las Visitas de Verificación Técnica el propietario y/o responsable de obra tendrán las
obligaciones siguientes:
a) Estar presentes en el lugar donde se ejecuta la obra.
b) Facilitar la Visita de Inspección de Verificación Técnica.
c) Acreditar su representación de ser el caso.
d) Permitir el acceso a las zonas de trabajo y/o ambientes de la obra objeto de la
verificación.
e) Exhibir la licencia, los planos aprobados y el cuaderno de obra.
f) Poner a disposición del Supervisor Municipal de Obra la información adicional que
solicite conforme al objeto y alcance de la Verificación.
g) Presentar la documentación o pruebas que considere convenientes para desvirtuar las
posibles deficiencias detectadas.
h) Es obligación del responsable de la obra coordinar con el Supervisor Municipal de la
Obra las fechas a ser consignadas en el Cronograma de Visitas de Inspección.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
i)
Asegurar que la obra se encuentre en condiciones de ser objeto de Verificación Técnica
en las fechas programadas.
Así también es obligación del Propietario poner en conocimiento de la Municipalidad la fecha de
inicio de la obra y el nombre del profesional responsable de la misma, confirmando al
profesional que se consigna en el formulario de licencia o designando uno nuevo.
En caso el propietario y/o responsable de la obra incurra en incumplimiento de algunas de sus
obligaciones antes señaladas, el Supervisor Municipal de la Obras lo hará de conocimiento de
la Municipalidad a fin de que esta, luego de la certificación respectiva, aplique los correctivos
y/o sanciones que correspondan.
4.3 De las funciones del Supervisor Municipal de Obras
En concordancia con la LEY el Supervisor Municipal de Obras Acreditado tiene las siguientes
funciones:
a) Realizar la Verificación Técnica de las obras para las que ha sido designado.
b) Revisar el expediente materia de la Supervisión.
c) Elaborar el Cronograma de Visitas de Inspección en coordinación con el profesional
responsable de la obra y proponerlo al órgano de control urbano municipal para su
aprobación. El Cronograma aprobado deberá constar en cada expediente y contendrá la
programación, evaluación y seguimiento de los respectivos proyectos y obras.
d) Llevar a cabo las Visitas de Inspección en las oportunidades señaladas en el
Cronograma respectivo, así como absolver cualquier consulta que formule el profesional
responsable de la obra.
e) Entregar al órgano encargado del control urbano municipal, así como al propietario o al
profesional responsable de obra, copia del informe de Visita de Inspección en un plazo
no mayor a dos (02) días hábiles de efectuada la misma.
f) Informar inmediatamente al funcionario responsable del órgano encargado del control
urbano municipal, respecto del incumplimiento de normas técnicas o de la ejecución de
procesos constructivos que puedan generar riesgos a los trabajadores de la obra, a
terceras personas, a las edificaciones vecinas o a bienes públicos.
g) Ampliar los alcances de sus Informes en las oportunidades que sean requeridas por la
Municipalidad correspondiente para resolver algún asunto relacionado a la obra.
Los Supervisores Municipales de Obras no tienen competencia para:
a) Controlar la calidad de los insumos de la construcción.
b) Ordenar la ejecución de alguna actividad del proceso constructivo.
c) Disponer la paralización de la obra, a menos que se detecte riesgo inminente para la
integridad de las personas.
d) Solucionar conflictos vecinales o laborales.
V.- DEL CRONOGRAMA DE VISITAS DE INSPECCIÓN
El Supervisor Municipal de Obras elaborara el Cronograma de Visitas de Inspección en
coordinación con el profesional responsable de la obra, en función al tipo, magnitud y
complejidad de la obra, y proponerlo al órgano de control urbano municipal para su aprobación.
El Cronograma aprobado deberá constar en cada expediente y contendrá la programación,
evaluación y seguimiento de los respectivos proyectos y obras.
Las Visitas de Inspección para obras de Habilitación Urbana se realizarán como mínimo en las
siguientes etapas de la ejecución:
a) Al inicio de la obra.
b) Antes de que concluyan los trabajos de trazo de vías de la Habilitación, especialmente
las vías perimetrales.
c) Antes de que concluyan los trabajos de movimiento de tierras.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
d) Antes de que concluyan los trabajos del trazado de lotización.
e) Antes de que se inicien los trabajos de pavimentación.
Las Visitas de Inspección para obras de Edificación se realizarán como mínimo una (01) visita
al inicio de la obra, una (01) durante la etapa de cimentación y dos (02) visitas, por cada piso,
durante la construcción de los muros y techos.
Para las obras de la Modalidad A las visitas se realizarán:
a) Al inicio de la obra.
b) Antes de que concluyan los trabajos de cimentación.
c) Antes de que se completen los trabajos de albañilería.
d) Antes de la culminación del casco habilitable.
Para las obras de las Modalidades B, C y D las visitas se realizarán:
a) AL INICIO DE LA OBRA (mínimo una visita al inicio de la obra)
b) ANTES QUE CONCLUYA LA EXCAVACIÓN DE CADA NIVEL DE SOTANO (mínimo
dos visitas para cada nivel durante la construcción de los sótanos)
c) ANTES QUE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE VACIADO DE TECHO (mínimo dos
visitas para cada piso durante la construcción de cada techo)
d) ANTES QUE SE COMPLETEN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA (mínimo dos visitas
para cada piso durante la construcción de los muros).
e) ANTES DE LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS ACABADAS (mínimo dos visitas para
cada piso durante la construcción de los acabados)
VI.- DE LOS ALCANCES DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN.
Las visitas de inspección tienen los siguientes alcances:
a) Respecto al área y linderos del inmueble, se contrastará la información real de campo
con la contenida en la Ficha y/o Partida Registral de dominio presentada.
b) Verificar que la ejecución de la obra coincida con el proyecto presentado y/o aprobado.
c) Verificar el cumplimiento de las Normas Técnicas del RNE, y demás normas aplicables.
d) Verificar que los procedimientos empleados por el constructor garanticen el mínimo de
riesgos para los trabajadores de la obra y para los predios vecinos y sus ocupantes, así
como también que la Póliza CAR o la Póliza de Responsabilidad Civil se encuentre
vigente.
VII.- DEL CUADERNO DE OBRA
En la fecha de inicio de la obra se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en
todas sus páginas por el supervisor municipal de obras y por el responsable de la obra, a fin de
evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones
en el cuaderno de obra.
El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo el original y una copia a la Municipalidad, otra al responsable de la obra y la
tercera copia al supervisor de la obra. El cuaderno de obra debe permanecer en la obra, bajo
custodia del responsable de la obra, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.
Si el responsable de la obra no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor municipal,
éste anotará tal situación en su informe de visita lo que hará conocer al órgano de control
municipal.
Concluida la ejecución de la obra y efectuada la recepción de la misma, en un plazo no mayor
de tres (03) días hábiles siguientes a la recepción, el responsable del proyecto hará entrega del
Cuaderno de Obra al Supervisor de la Obra, quien a su vez lo remitirá a la Municipalidad
conjuntamente con el Informe de Visita Final.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
7.1 Anotación de ocurrencias
En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la Verificación
Técnica, firmando al pie de cada anotación el supervisor municipal de obras (en las
oportunidades de sus visitas de inspección) o el responsable de la obra, según sea el que
efectuó la anotación.
Así también de haberse producido solicitudes directamente del Responsable de la Obra y/o
Propietario a la Municipalidad, se dejará constancia de estos actos en el cuaderno de obra a fin
de que el Supervisor Municipal de Obras pueda tomar conocimiento de dichos gestiones.
El Cuaderno de Obra será cerrado por el Supervisor Municipal de la Obra cuando la obra haya
sido recepcionada en forma definitiva.
VIII.- DE LOS INFORMES DE VISITA DE INSPECCIÓN.
Para las obras de Habilitación Urbana los Informes de Visita de Inspección considerarán la
información mínima señalada en el ANEXO Nº 01 adjunto al presente Reglamento.
Para las obras de Edificación los Informes de Visita de Inspección considerarán la siguiente
información mínima:
ANEXO Nº 02. Modalidad A.
ANEXO Nº 03. Modalidades B, C y D.
El Supervisor Municipal de obras puede incluir otras verificaciones y/o información que
considere pertinente para la obra y conocimiento de la Municipalidad.
IX.- DE LA RECEPCIÓN DE OBRAS Y/O CONFORMIDAD DE OBRA
En la fecha de término de obra el responsable de la obra anotará tal hecho en el cuaderno de
obra y solicitará al supervisor de la obra la Recepción de la misma.
El Supervisor Municipal de la obra en un plazo no mayor de tres (03) días calendarios
posteriores a la anotación señalada, se constituirá en la obra a fin de ratificar o no lo indicado
por el responsable del Proyecto. De no ser recepcionable la obra, a criterio del Supervisor
Municipal, este formulará el Pliego de Observaciones el cual, el responsable de la obra deberá
levantar. Concluido el levantamiento de observaciones el responsable de la obra nuevamente
anotará en el cuaderno de obra y solicitará la Recepción de la misma.
De ser recepcionable la obra el Supervisor Municipal en el plazo de tres (03) días calendarios
siguientes a su visita que determinó la recepción, deberá informar a la Municipalidad a fin de
que esta, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles, designe un representante a la
Recepción de Obra, quien deberá ser arquitecto o ingeniero, según corresponda a la
naturaleza de los trabajos.
En la fecha de la recepción de Obra, el supervisor de la obra, junto con el representante de la
Municipalidad y el responsable de la obra, procederán a verificar el cumplimiento de lo
establecido en los planos y especificaciones técnicas.
Culminada la verificación y de no existir observaciones se procederá a la recepción de la obra
teniéndose por concluida la misma y firmándose la respectiva Acta de Recepción de Obra.
De existir observaciones, la obra no será recepcionada debiendo proceder el responsable de la
obra a su levantamiento. Subsanadas las observaciones este solicitara nuevamente la
recepción de la obra.
Si el propietario o el responsable de la obra consideren que las observaciones no son
procedentes podrá recurrir al órgano de control urbano municipal, dentro del plazo de dos (02)
días hábiles de efectuadas las observaciones, a efectos de que éste resuelva.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXOS
Modelo de Informes de Visita de Supervisor (Formatos de control)
- Anexo 1: Habilitación Urbana
- Anexo 2: Edificación Modalidad A
- Anexo 3: Edificación Modalidades B, C y D
Modelo de Cronograma de Visitas
- Habilitación Urbana
- Edificación Modalidad A
- Edificación Modalidades B, C y D.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO Nº 01
Habilitación Urbana
INFORME DE VISITA DE INSPECCION
Fecha:
Hora:
Inmueble:
Propietario:
Responsable de Obra:
Supervisor:
VISITA Nº 1. CONTROL AL INICIO DE LA OBRA (mínimo una visita al inicio de la obra)
1.1. Documentos Municipales
- Nº Licencia de Construcción y/o Resolución autoritativa
- Proyecto aprobado
- Parámetros urbanísticos:
- Verificar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y de las pólizas de
responsabilidad de obra, de daños a terceros.
1.2. Actividades de campo
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.)
- Tomar conocimiento de los planos catastral y lotización
- Verificar la caseta de obra
- Verificar el cerco de obra
- Verificar de servicios provisionales para el personal de campo
- Verificar las medidas perimétricas y área regístrales
VISITA Nº 2. CONTROLES ANTES QUE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE TRAZO DE
VIAS DE LA HABILITACIÓN (mínimo una visita durante los trabajos de trazo de vías)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos Topográficos y de diseño de vías de la habilitación
urbana
- Verificar la aprobación de modificaciones de los Planos
1.2. Actividades de campo
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.)
- Verificar del Estudio de Mecánica de Suelos
- Verificar del trazo
- Verificar las dimensiones y niveles de las secciones de las pistas
- Verificar la ubicación de los buzones
- Verificar el trazo de las vías perimétricas en relación con colindantes
- Verificar los aportes Reglamentarios
VISITA Nº 3. CONTROLES ANTES QUE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS
DE TIERRAS (mínimo una visita durante los trabajos de movimiento de tierras)
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos Topográficos y de diseño de vías de la habilitación
urbana
- Verificar la aprobación de modificaciones de los Planos
1.2. Actividades de campo
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.)
- Verificar los niveles de terreno.
- Verificar los niveles de corte y relleno
- Verificar las compactaciones
- Verificar los certificados de control de calidad de las compactaciones.
VISITA Nº 4. CONTROLES ANTES QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION
(mínimo una visita durante los trabajos de pavimentación)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de Pavimentación
- Verificar la aprobación de modificaciones de los Planos de Pavimentación
1.2. Actividades de campo
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.)
- Verificar los niveles topográficos
- Verificar las dimensiones de la calles a pavimentar (sección: bermas, pista)
- Verificar la imprimación
- Verificar las juntas de construcción y dowells
- Verificar el concreto de losas
- Verificar los niveles de tapas de buzón.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO Nº 02
Edificación Modalidad A
INFORME DE VISITA DE INSPECCION
Fecha:
Hora:
Inmueble:
Propietario:
Responsable de Obra:
Supervisor:
VISITA Nº 1. CONTROLES AL INICIO DE LA OBRA (mínimo una visita al inicio de la obra)
1.1. Documentos Municipales
- Nº Licencia de Construcción:
- Parámetros urbanísticos:
- Verificar proyecto presentado.
- Verificar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y de las pólizas de
responsabilidad de obra, de daños a terceros.
1.2. Actividades de campo
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.).
- Verificar de caseta de obra
- Verificar del cerco de obra
- Verificar de servicios de agua y luz eléctrica
- Verificar de medidas perimétricas
- Verificar de muros de construcciones adyacentes (de ser el caso).
- Verificar de los retiros
VISITA Nº 2. CONTROLES ANTES QUE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE CIMENTACION
(mínimo dos visita durante la construcción de las cimentaciones)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de estructuras
- Verificar la vigencia de las pólizas de seguro.
1.2. Actividades de campo
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.).
- Verificar del trazo
- Verificar de las excavaciones
- Verificar de los solados
- Verificar de las armaduras
VISITA Nº 3. CONTROLES ANTES QUE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE VACIADO DE
TECHO (mínimo dos visitas para cada piso durante la construcción de los techos)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de estructuras
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
-
Verificar la vigencia de las pólizas de seguro.
1.2. Actividades de campo
- Verificar las medidas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.).
- Verificar las condiciones del Encofrado (puntales, arriostres, entablado)
- Verificar los materiales en obra (ladrillo de techo, cemento, fierro de temperatura, etc.)
- Verificar las armaduras de viguetas y losa.
- Verificar las vigas: armadura, dimensiones, etc.
- Verificar de armadura para recibir escaleras.
- Verificar redes (montantes y entubado) de agua, desagüe, electricidad, gas, etc.
VISITA Nº 4. CONTROLES ANTES QUE SE COMPLETEN LOS TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA (mínimo dos visitas para cada piso durante la construcción de los muros)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de Arquitectura
- Verificar la vigencia de las pólizas de seguro.
1.2. Actividades de campo
- Verificar las medidas de seguridad (casco, botas, botiquín, etc.).
- Verificar del trazo de los muros
- Verificar de los vanos
- Verificar las armaduras (de ser el caso de albañilería armada)
- Verificar del mortero de juntas.
- Verificar (montantes y entubado) de agua, desagüe, electricidad, gas, etc.
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
ANEXO Nº 03
Edificación Modalidades B, C y D
INFORME DE VISITA DE INSPECCION
Fecha:
Hora:
Inmueble:
Propietario:
Responsable de Obra:
Supervisor:
VISITA Nº 1. CONTROLES AL INICIO DE LA OBRA (mínimo una visita al inicio de la obra)
1.1. Documentos Municipales
- Nº Licencia de Construcción:
- Parámetros urbanísticos:
- Verificar proyecto presentado
- Verificar si se cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de
pólizas de responsabilidad de obra, de daños a terceros.
Riesgo y las
1.2. Actividades de campo
- Verificar de caseta de obra
- Verificar del cerco de obra
- Verificar de servicios de agua y luz eléctrica
- Verificar de medidas perimétricas
- Verificar de muros de construcciones adyacentes (de ser el caso).
- Verificar los retiros
VISITA Nº 2. CONTROLES ANTES QUE CONCLUYA LA EXCAVACIÓN DE CADA NIVEL
DE SOTANO (mínimo dos visitas para cada nivel durante la construcción de los sótanos)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de estructuras
- Verificación de aprobación de modificaciones de los Planos de Estructuras
- Verificación de la licencia de uso de la vía pública para materiales (de ser el caso)
- Verificar vigencia de las pólizas de seguro.
1.2. Actividades de campo
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.)
- Verificar el Estudio de Mecánica de Suelos
- Verificar el trazo
- Verificar las excavaciones (caja de ascensor, cisterna, etc.)
- Verificar las calzaduras
- Verificar los solados
- Verificar las armaduras
- Verificar los certificados de control de calidad del concreto vaciado
- Verificar las normas de seguridad (cascos, botiquín, etc.)
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
-
Verificar los pases de las redes de desagüe, de agua, de electricidad, de gas, etc.
VISITA Nº 3. CONTROLES ANTES QUE CONCLUYAN LOS TRABAJOS DE VACIADO DE
TECHO (mínimo dos visitas para cada piso durante la construcción de cada techo)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de estructuras
- Verificar la aprobación de modificaciones de los Planos de Techos
1.2. Actividades de campo
- Verificar las condiciones del Encofrado (puntales, arriostres, entablado)
- Verificar los materiales en obra (ladrillo de techo, cemento, fierro de temperatura, etc.)
- Verificar las armaduras de viguetas y losa.
- Verificar las vigas: armadura, dimensiones, etc.
- Verificar armadura para recibir escaleras.
- Verificar los certificados de control de calidad del concreto vaciado
- Verificar la redes (montantes y entubado) de agua, desagüe, electricidad, gas, etc.
- Verificar las normas de seguridad (cascos, arneses, botiquín, etc.)
- Verificar curado de losas.
VISITA Nº 4. CONTROLES ANTES QUE SE COMPLETEN LOS TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA (mínimo dos visitas para cada piso durante la construcción de los muros).
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de Arquitectura
- Verificar la vigencia de las pólizas de seguro
1.2. Actividades de campo
- Verificar las medidas de seguridad (cascos, botas, botiquín, etc.)
- Verificar el trazo de los muros
- Verificar los vanos
- Verificar las armaduras (de ser el caso de albañilería armada)
- Verificar el mortero de juntas.
- Verificar los tarrajeos y derrames
- Verificar los enchapes diversos (mayólica, cerámicos, madera, metal, etc.)
- Verificar la redes (montantes y entubado) de agua, desagüe, electricidad, gas, etc.
VISITA Nº 5. CONTROLES ANTES DE LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS ACABADAS
(mínimo dos visitas para cada piso durante la construcción de los acabados)
1.1. Documentos Municipales
- Tomar conocimiento de los Planos de Arquitectura
1.2. Actividades de campo
- Verificar los tarrajeos (de muros y derrames: materiales, mortero, espesor, etc.)
- Verificar los enchapes diversos (mayólica, cerámico, madera, etc.)
- Verificar las instalaciones sanitarias (griferías, desagües), eléctricas (luminarias,
tableros), agua contra incendios (gabinetes, implementos, etc.).
- Verificar los cristales de vanos (ventanas y mamparas: crudo, tempado).
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
-
Verificar las escaleras (principal, de emergencia)
Verificar el ascensor (de ser el caso)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión aprobada el 22.08.2013
MARCONI 210 SAN ISIDRO –TLF. 202-5066 LIMA- PERÚ
e-mail.asuntosmunicipales@ciplima.org.pe
http://ciplima.org.pe
Descargar