COM Circular 5 1

COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
CIRCULAR Nº 5
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2003
Señores Adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones
para
la
CONSTRUCCION,
OPERACION
Y
MANTENIMIENTO
DE
LA
INTERCONEXION MEM-MEMSP ( LEAT 500 kV E.T. Choele Choel – E.T. Puerto
Madryn 500/330 kV).
La presente es la Circular Nº 5 al Pliego de Bases y
Condiciones para la CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
LA INTERCONEXION MEM-MEMSP ( LEAT 500 kV E.T. Choele Choel – E.T.
Puerto Madryn 500/330 kV).
MODIFICACIONES
N ° 1PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION
1.5.3. Cronograma de la Licitación Pública (Modificado por Circular Nº 3)
Donde dice:
1.5.3.6
28 de enero de 2004, 12 horas: En acto público, se notificará a todos los
Participantes las decisiones del Comité de Ejecución, relativas a las impugnaciones
presentadas. En ese acto se procederá a destruir los sobres Nº 2 de aquellos
participantes que no hayan sido calificados, a la apertura de las Ofertas Económicas
(Sobre N° 2) de aquellos Participantes que hayan resultado Precalificados y se
designará Preadjudicatario al titular de la Oferta Económica que resulte el mejor
postor, en base al valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA, para la ejecución de
la Ampliación Interconexión MEM – MEMSP, según el procedimiento previsto en el
Numeral 9.1. del PLIEGO. Lo actuado será elevado al ENRE para su aprobación.
430941267.doc
-1-
COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
Debe decir:
1.5.3.6
28 de enero de 2004, 12 horas: En acto público, se notificará a todos los
Participantes las decisiones del Comité de Ejecución, relativas a las impugnaciones
presentadas. En ese acto se procederá a la devolución de los sobres Nº 2 de
aquellos participantes que no hayan sido calificados, a la apertura de las Ofertas
Económicas (Sobre N° 2) de aquellos Participantes que hayan resultado
Precalificados y se designará Preadjudicatario al titular de la Oferta Económica que
resulte el mejor postor, en base al valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA, para
la ejecución de la Ampliación Interconexión MEM – MEMSP, según el procedimiento
previsto en el Numeral 9.1. del PLIEGO. Lo actuado será elevado al ENRE para su
aprobación.
N ° 2PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION
9.1
Designación del Preadjudicatario.
9.1.1
Donde dice:
ii) establecerá el orden de méritos de las Ofertas Económicas teniendo en cuenta el
valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA en base a lo establecido en el punto
9.1.4
Debe decir:
ii) establecerá el orden de méritos de las Ofertas Económicas teniendo en cuenta el
valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA en base a lo establecido en el punto
9.2
430941267.doc
-2-
COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
N ° 3PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION
15
CAPITULO XV - IMPUESTOS
15.1
Donde dice:
..... CANON ANUAL durante la etapa de Operación y Mantenimiento.
Debe decir:
....el CANON ANUAL durante el periodo de Amortización.
N ° 43.2
CONJUNTO ECONOMICO
3.2.7
Donde dice:
iv) la empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto Económico y
cada uno de los componentes que se presenten conformando un Conjunto
Económico declaren la calidad de tal y acrediten su existencia conforme al
Numeral 5.2.7. del PLIEGO.
Debe decir
iv) la empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto Económico y
cada uno de los componentes que se presenten conformando un Conjunto
Económico declaren la calidad de tal y acrediten su existencia conforme al
Numeral 5.2.7. del PLIEGO. En la declaración del Conjunto Económico se deberá
incluir el compromiso de responsabilidad solidaria
430941267.doc
-3-
COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
N ° 55.2
REQUISITOS DEL SOBRE Nº 1
5.2.19
Donde dice:
“Un proyecto proforma de garantía de Mantenimiento de la Oferta Económica
prevista en el Numeral 5.5. del PLIEGO”.
Debe decir:
“LA garantía de Mantenimiento de la Oferta Económica prevista en el Numeral 5.5.
del PLIEGO”.
N ° 68.7
COMPRA DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL
Donde dice:
“La Sociedad Autorizada debe realizar la contratación de provisiones de equipos a
ser instalados en esta Interconexión otorgando las preferencias a la adquisición
debienes de orígen nacional en los términos dispuestos por la ley Nº 25.551
Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002.
Deberá cumplir los procedimientos allí establecidos y entregar al Comité de
Ejecución la información con documentación respaldatoria que permita el
seguimiento de los mismos, tal como se establece en el numeral 5.2.14.
Para aquellas contrataciones que la Sociedad Autorizada realice, adquiriendo
como resultado de la aplicación de la preferencia que establece la Ley bienes de
orígen nacional, podrá solicitar al Comité de Ejecución un anticipo sobre el monto
total del contrato para la provisión del bien del TREINTA POR CIENTO (30%).
Comprobada a través la verificación de la documentación correspondiente que el
proceder se ajusta a las exigencias de la Ley, el otorgamiento de este anticipo
será de carácter obligatorio para el Comité de Ejecución.
430941267.doc
-4-
COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
Esta tramitación se realizará en forma totalmente independiente de los montos
solicitados como anticipos de CANON y no integrará en forma alguna el criterio
para la determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA en base al cual se
establece el orden de mérito a que se refiere el numeral 9.1.1.”
Debe decir:
“La Sociedad Autorizada debe realizar la contratación de provisiones de equipos a
ser instalados en esta Interconexión otorgando las preferencias a la adquisición
debienes de orígen nacional en los términos dispuestos por la ley Nº 25.551
Compre Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 Y LA
Resolución Nº 57/2003 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
Deberá cumplir los procedimientos allí establecidos y entregar al Comité de
Ejecución la información con documentación respaldatoria que permita el
seguimiento de los mismos, tal como se establece en el numeral 5.2.14.
En especial se vigilará el cumplimiento de la separación en paquetes
homogeneos de bienes que tengan potenciales proveedores nacionales de
aquellos que no los tengan, de modo tal que se cumplan las prescripciones del
Artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875 de
acuerdo a lo que establece en su Artículo 6º la Reglamentación del “Régimen de
Compre Trabajo Argentino”, aprobado por el Decreto Nº 1600/2002.
Deberá tener especialmente en cuenta la obtención y presentación por su parte,
en tiempo y forma, del Certificado de Verificación (CDV) requerido por el Artículo
4º de la citada Reglamentación.
Para el caso en que los bienes ofertados al Contratista COM por sus proveedores
no sean de origen nacional deberán requerir de éstos la siguiente manifestación:
a) si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales inferiores
respecto de las del mercado interno del país de exportación de los bienes que
componen el suministro de esta licitación, no admitidos por la OMC.
430941267.doc
-5-
COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
a) si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, reintegros
de impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos por la
OMC.
a) si la oferta se realiza o no a precios de “dumping” y que su precio de
exportación es o no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina
a consumo en el país exportador en el curso de operaciones comerciales
normales.
Esta manifestación deberá formar parte de la documentación respaldatoria que se
requiere en el párrafo segundo de esta apartado.
Para aquellas contrataciones que la Sociedad Autorizada realice, adquiriendo
como resultado de la aplicación de la preferencia que establece la Ley bienes de
orígen nacional, podrá solicitar al Comité de Ejecución un anticipo sobre el monto
total del contrato para la provisión del bien del TREINTA POR CIENTO (30%).
Comprobada a través la verificación de la documentación correspondiente que el
proceder se ajusta a las exigencias de la Ley, el otorgamiento de este anticipo
será de carácter obligatorio para el Comité de Ejecución.
Esta tramitación se realizará en forma totalmente independiente de los montos
solicitados como anticipos de CANON y no integrará en forma alguna el criterio
para la determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA en base al cual se
establece el orden de mérito a que se refiere el numeral 9.1.1.”
ACLARACIONES:
N°1
CONSULTA:
Al respecto, dado el volumen y complejidad de la misma y a los efectos de
permitir un mejor estudio de la oferta, solicitamos una prórroga de 60 (sesenta)
días a la fecha establecida para su presentación (05/12/2003)
430941267.doc
-6-
COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
ACLARACION:
Ver Circular N°3,
N°2
CONSULTA:
El numeral 10.2 del Pliego establece que la Sociedad Autorizada firmará en el
mismo acto de la firma del Contrato COM, los contratos correspondientes a la
provisión de Conductores y de Estructuras Metálicas Retículadas resultantes de
sendas licitaciones por compras anticipadas llevadas a cabo por el Comité de
Ejecución en los términos del Numeral 12.8 del Pliego. Toda vez que la
adjudicataria (Sociedad Autorizada) asumirá el carácter de Comitente en los
contratos mencionados, no queda claro si asume la responsabilidad frente al
Comité de Ejecución por los incumplimientos de dichos contratistas, máxime
cuando de ellos puede derivarse atrasos en el cronograma de obra establecido en
el Contrato COM.
ACLARACION:
La responsabilidad del Contratista COM es total frente a la provisión de
Conductores y Estructuras Metálicas Reticuladas.
N°3
CONSULTA:
Es aceptable para el Comité la posibilidad de trasladar las Garantías de
Cumplimiento de Contrato de los proveedores de conductores y estructura
metálicas, emitiendo las mismas a favor del Comité de Ejecución?
ACLARACION:
430941267.doc
-7-
COMITÉ DE EJECUCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN MEM - MEMSP
No es aceptable trasladar las garantias de cumplimiento de Contrato.
430941267.doc
-8-