COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (COALIANZA) Título: MANUAL DE PROCESO Propietario: Fecha de Elaboración: Abril Versión: 2 Página1de 49 NORMATIVA Y 2016 CUMPLIMIENTO Código: MAN–001 Fecha de Aprobación: MANUAL DE PROCESOS DE LA COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (COALIANZA) 2016 1 TABLA DE CONTENIDO I. GLOSARIO .................................................................................................... 3 II. PRESENTACIÓN .......................................................................................... 6 III. ACTUALIZACIÓN .......................................................................................... 7 IV. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 8 V. OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................... 9 VI. AMBITO DE aplicación .................................................................................. 9 VII. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE PROCESO ........... 9 7.1 Estructuración de una Iniciativa Pública ................................................... 10 7.1.1.1 Planeación Alianza Público-Privado ......................................................... 10 7.1.1.2 Descripción de Proceso ........................................................................... 12 7.1.2.1 Admisión Alianza Público-Privada ............................................................ 16 7.1.2.2 Descripción de Proceso ........................................................................... 18 7.1.3.1 Pre-Factibilidad Alianza Público-Privada.................................................. 21 7.1.3.2 Descripción de Proceso ........................................................................... 24 7.1.4.1 Factibilidad Alianza Público-Privada ........................................................ 29 7.1.4.2 Descripción de Proceso ........................................................................... 33 7.1.5.1 Elaboración Pliegos de Condiciones y Contrato ...................................... 36 7.1.5.2 Descripción de Proceso ........................................................................... 39 7.1.6.1 Concurso/Licitación/Adjudicación del Proyecto ........................................ 41 7.1.6.2 Descripción de Proceso ........................................................................... 44 7.1.7.1 Contrato y Orden de Inicio ....................................................................... 47 7.1.7.2 Descripción de Proceso ........................................................................... 50 2 I. GLOSARIO Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, potencial u otra situación potencial no deseable. Alianza Público Privada (APP): Esquema de colaboración o esfuerzo común entre los sectores público y privado, nacional e internacional que adopta múltiples modelos, estableciendo derechos y obligaciones, determinando y distribuyendo riesgos entre las partes. Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Cliente: organización o persona que recibe un producto. COALIANZA: Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada. Comisión de Evaluación: Para cada procedimiento de contratación el titular del órgano responsable de la contratación designara una comisión para el análisis y evaluación de ofertas, la cual será integrada por los Especialistas de COALIANZA. Concurso: Procedimiento consiste en la invitación privada o pública a potenciales interesados para que presenten ofertas técnicas y económicas para la adjudicación de contratos de consultoría, sujetándose a los términos de referencia y demás condiciones establecidas por el órgano responsable de la contratación. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Contrato de Consultoría: Contrato por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio, se obliga a prestar servicios a los órganos administrativos competentes en la medida y alcances que éstos determinen, para efectuar estudios y asesoría técnica especializada de diversa naturaleza, incluyendo diseños, proyectos, investigaciones para la realización de cualquier trabajo técnico y localización de obras, u otros trabajos de similar naturaleza en los que predominen las prestaciones de carácter intelectual. Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Disposiciones Generales del Presupuesto: Es el documento emitido por la República de Honduras, que rige y regula el uso y manejo del presupuesto general. 3 Documento: La información y su medio de soporte (escrito, diagramas de flujo, dibujo, fotografía, cinta de sonido, videos, etc.,) en donde se estipula los requisitos o la forma de cómo es necesario realizarse una actividad. Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal Expediente: Archivo físico que contiene todos los registros requeridos en cada proceso, desde los requisitos de entrada hasta copia el producto final y evidencia de su entrega al solicitante. Expediente: Archivo físico que contiene todos los registros requeridos en cada proceso, dando soporte a la toma de decisiones del Pleno de la Comisión. Firma Consultora: Es aquella sociedad mercantil o comerciante individual, legalmente constituida, integrada o que cuente principalmente con personal profesional que ofrece servicios de consultoría, asesoría, dictamen de expertos y servicios profesionales de diversa índole. Formalización del contrato: Suscripción de un contrato y su aprobación posterior cuando proceda. Formato: Documento controlado que sirve para introducir el resultado de una actividad efectuada. Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar un organización en lo relativo a la calidad. Iniciativa Privada: Modelos de participación público – privada, en donde los particulares pueden proponer proyectos de interés público a la Administración Pública, a ser ejecutados y financiados, en su totalidad o en partes, por el sector privado y bajo la supervisión de la Administración Pública. LAPP: Ley de Promoción de la Alianza Público – Privada. Licitación Pública: Procedimiento de selección de contratistas de obras públicas o de suministro de bienes o servicios, consistente en la invitación pública a los interesados que cumplan los requisitos previstos en la Ley en este Reglamento, para que, sujetándose a los pliegos de condiciones, presenten sus ofertas por escrito. 4 Marco Legal o Marco Normativo: Leyes, Reglamentos, Políticas Institucionales que determinan el que hacer de COALIANZA y que son de obligatorio cumplimiento en los procesos. Mejora Continua: Parte de la gestión de calidad orientada a la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. No Conformidad: el incumplimiento de un requisito. Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. Parte Interesada: Persona o grupo que tienen un interés en el desempeño o éxito de una organización. Persona Delegada: A quien la persona que ostenta el cargo de Comisionados le delegue la autoridad de firmar documentos en su nombre, ya sea a nivel general o de un tipo de proceso o documento en particular. Esta delegación se hará por escrito y del conocimiento del personal de la Comisión y las Autoridades de la Secretaría. Plan de Gestión y Puntos de Control: documento que especifica qué procedimientos, parámetros de calidad y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados". Producto: Se define como el resultado de un proceso. Proponente, Oferente, Postor o Licitador: Toda persona natural o jurídica que cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, participe en un procedimiento de selección de contratistas promovido por autoridad competente. Proveedor: organización o persona que proporciona un producto o un requisito necesario, para la elaboración de un producto o servicio. El proveedor puede ser interno o externo a la organización. Registro Estadístico: Registro en el cual se inscriben todos y cada uno de los trámites realizados por la Comisión, disgregando los elementos más importantes, de forma tal que puedan realizarse análisis sobre la demanda y los resultados obtenidos a través de la Comisión. 5 Registro: Un documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas. RAPP: Reglamento General de la Ley de Promoción de la Alianza Público – Privada. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Un requisito especificado es aquél que se declara, por ejemplo, en un documento. Requisitos de entrada / Entradas: Son los documentos que según el marco normativo o los requerimientos técnicos de cada proyecto se requieren para dar inicio al trámite o proceso. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas y necesidades. SEFIN: Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Servicio: es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible. Sistema Nacional de Inversiones Públicas: Sistema que consolida información sobre los proyectos de inversión pública, bajo la administración de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). Solicitante: Persona que solicita un servicio a COALIANZA. Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetivo que se han cumplido los requisitos especificados. II. PRESENTACIÓN El presente Manual de Procesos tiene el propósito de describir cada uno de los procesos que son competencia de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada (COALIANZA), para que los ejecutores de cada uno de ellos encuentren de forma clara: • • • • • Objetivo Proveedor Marco Legal o normativo Orden de realización de las actividades Requisitos de entrada 6 • • Tiempo promedio que requiere el proceso • actividad • • III. • Formatos a utilizar Roles y responsabilidades de los funcionarios con respecto a cada proceso o Documento o documentos de salida de proceso Cliente (Solicitante) Recursos ACTUALIZACIÓN La Unidad de Monitoreo y Seguimiento es responsable de mantener actualizado el presente Manual de Procesos, por lo tanto, toda modificación que otras Unidades requieran proponer en aplicación de las leyes vigentes, o con el afán de hacer eficiente la gestión, será canalizado a través de esta unidad, para su análisis, aprobación superior, su aplicación y control de versión SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN Terminal Indica la iniciación y terminación de un proceso o procedimiento Operación Describe actividad, tareas, procedimientos o procesos que debe de desarrollarse Sentido de Circulación del Flujo de Trabajo Conecta los símbolos; señala el orden en que se debe de ejecutar los distintos pasos; define de esta manera la secuencia del proceso 7 Conector de Pagina Representa la conexión o enlace de un paso de final de página con otro paso en el inicio de pagina Decisión o Alternativa Indica un punto dentro del flujo en que son posibles caminos alternativa, dependiendo de la condición dada. Documentación Se utiliza para indicar que la actividad realizada incluye información registrada en papel (por ejemplo: memorándum de remisión, oficios, o formato de dictámenes) El símbolo puede indicar a su vez el número de copias. Comentario COMENTARIO Base de datos Se utiliza para indicar que los datos tienen que tener un respaldo digital IV. OBJETIVO GENERAL Detallar las etapas de los diferentes procesos que por mandato de Ley debe de realizar COALIANZA, para que estas sean realizados de una forma eficaz y eficiente, cumpliendo lo establecido en el marco regulatorio nacional y satisfaciendo las expectativas de los ciudadanos y clientes. 8 V. OBJETIVOS ESPECIFICOS • Reducir la curva de aprendizaje de los empleados nuevos. • Servir de guía y de material de consulta. • Aumentar la transparencia eliminando la subjetividad del funcionario en la forma de realizar los procesos. VI. AMBITO DE APLICACIÓN El ámbito de aplicación del presente manual es de carácter nacional. VII. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE PROCESO A continuación se presenta una descripción de cada proceso, la cual contiene el Plan de Gestión y Puntos de Control, una matriz descriptiva de las actividades a realizar, con los tiempos propuestos. 9 7.1 Estructuración de una Iniciativa Pública 7.1.1.1 Planeación Alianza Público-Privado Planeación Poder Ejecutivo/ Gabinetes Sectoriales Comisión COALIANZA Todas las Unidades COALIANZA Unidad de Normativa y Cumplimiento Dirección Administrativa/ Dirección de Adquisiciones 3. Elaboración de Marco Estratégico Institucional 4. Elaboración Borradores de POA por Sector 5. Elaboración de POA Alineado a los Gabinetes Sectoriales 6. Elaboración Presupuesto General y POA Presupuesto Inicio 1. Plan de Nación y Visión de País 2. Elaboración de Planes Sectoriales con Enfoque Territorial 8. Punto de Acta Aprobando POAPAC-Presupuesto 7. Elaboración Plan de Adquisiciones 9. Implementación POA-PACPresupuesto 11. Aprobación de Medidas Preventivas y Acciones Correctivas 12. Implementación Propuestas de Mejora Fase Fin 1 10 10. Monitoreo Seguimiento Estructuración de una Iniciativa Pública NOMBRE Comisión, Secretario Ejecutivo y todas las Unidades de COALIANZA, Ministerios sectoriales UNIDADES PROPIETARIO DE PROCESO Normativa y Cumplimiento Disponer de un Plano Estratégico y Plan Operativo Alineados a los Planes Sectoriales del Gobierno OBJETIVO PROVEEDORES ENTRADAS Originales del: Instituciones Sectoriales Todas las Unidades COALIANZA de SALIDA POA alineado Sectoriales CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN a Planes Planes Sectoriales Estratégicos Planes Operativos por Áreas de COALIANZA ATRIBUTOS DE CALIDAD Objetivo de Visión de País Objetivo Sector, Sub Sector Indicador Plan Estratégico Gobierno, Tipología de proyecto COALIANZA PRO IPU 0010 REVISIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD RECURSOS Revisión de su Aprobación y Vigencia Indicador, Actividades, Responsables, Metas Finales Fecha de Inicio, Fecha de Finalización, Meta Trimestral Revisión Oficial con Firma Y Sello Responsable CONTROL DE CALIDAD Puntos de control Alineamiento POA COALIANZA Con POA Sectoriales 11 Tipo 100% DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MARCO REGULATORIO) Visión de País y Planes Sectoriales de: Ley APP Reglamento APP Planificación Decreto Ejecutivo REGISTROS Frecuencia Anual FOR PLA 0010 Formato para la elaboración de POA por áreas COALIANZA Corresponsable y Punto de Acta Aprobación del POA Presupuesto Plan de Adquisiciones 7.1.1.2 Codificación General, Codificación por Línea POA PAC, Punto de Acta Aprobado Fecha de Inicio, Finalización, Meta Adquisición, Punto de Acta Aprobado Elaboración presupuesto 100% Elaboración PAC 100% Anual Anual FOR PLA 0020 Formato para la elaboración de POA alineado a los Gabinetes Sectoriales FOR PLA 0030 Formato para la elaboración del Presupuesto, FOR PLA 0040 Formato POA General FOR PLA 0050 Formato Plan de Adquisiciones Descripción de Proceso Descripción del Proceso Planeación No Objetivo Actividad Responsable Tiempo Producto Marco de Referencia El Gobierno Plan de Nación y Central elabora su 1 Visión de País plan de Gobierno Disponer de para el periodo de un Plan cuatro (4) años Estratégico y basado en la Ley Plan de Visión de País y Poder Operativo Plan de Nación, se Ejecutivo/Gabinetes Alineados a definen los Sectoriales los Planes programas y Sectoriales del proyectos para dar Gobierno cumplimiento a los objetivos, metas e Elaboración Planes indicadores. Sectoriales con 2 Enfoque Territorial 12 3 4 5 6 Comisión brinda las directrices para elaboración de Comisión COALIANZA Plan Estratégico Institucional Las direcciones de COALIANZA deben de realizar los Todas las Unidades presupuestos de COALIANZA cada dirección para realizar los POA Unidad de Normativa Elabora Unidad de Normativa y Plan Operativo Cumplimiento Anual de COALIANZA Dirección Administrativa y Adquisiciones Elaboran Presupuesto Dirección General de Administrativa/Dirección acuerdo al POA y de Adquisiciones elaboran el respetivo Plan de Adquisiciones 7 13 Elaboración del Plan Estratégico Institucional Elaboración Borradores del POA por Sector Elaboración del POA Alineado a los Gabinetes Sectoriales Elaboración Presupuesto General y POA Presupuesto Elaboración Plan de Adquisiciones 11 Secretario Ejecutivo Presenta ante la Comisión los documentos finales del POAPresupuesto y Plan de Adquisiciones para su aprobación Unidades de COALIANZA ejecutan sus respectivos POAPAAC-Presupuesto Unidad de Normativa Vela por el cumplimiento de los planificado Comisión evalúa el cumplimiento y aplica las debidas medidas correctivas a la planificación institucional 12 Las Unidades de COALIANZA aplica 8 9 10 Comisión COALIANZA Punto de Acta Aprobando POAPAAC-Presupuesto Todas las Unidades COALIANZA Unidad de Normativa y Cumplimiento Comisión COALIANZA Todas las Unidades COALIANZA 14 Implementación POAPAAC-Presupuesto Monitoreo Seguimiento y Aprobación de Medidas Preventivas y Acciones Correctivas Implementación Propuestas de Mejora las correcciones indicadas 15 7.1.2.1 Admisión Alianza Público-Privada Admisión Secretario Ejecutivo Área Legal Área Técnica Entes Sectoriales Relacionados al Proyecto Inicio 1 Fin 2 Articulo 21 ley APP 1. Recibo Iniciativa Publica 9. Dictamen Viabilidad de las Instituciones Sectoriales relacionadas al desarrollo del proyecto 8. Dictamen de Viabilidad 2. Apertura de Expediente Articulo 20 ley APP Declaratoria de admisibilidad 3. Determinar Modalidad de Proyecto Articulo 4 ley APP 4. Revisión de Presupuesto 7. Análisis Viabilidad SI Articulo 18 ley APP, Art. 4 y Art. 69 del reglamento APP NO SI Viable NO 9.1. Declarar no Viable 5. Análisis de Admisibilidad y Análisis C/B Determinación Admisibilidad Viabilidad Sectorial/ Concedente 7.1. Desestimación del Proyecto SI Fin Fin NO 5.1. Notificar al Proponente para Subsanar Fase Fin 16 NOMBRE UNIDADES PROPIETARIO DE PROCESO OBJETIVO Admisión Alianzas Publico Privada Secretaria Ejecutiva Área Legal y Técnica, Entes sectoriales competentes CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN Área Legal Determinar si las solicitudes presentadas a COALIANZA para la estructuración de una APP cumplen con los criterios legales y técnicos para determinar si el proyecto es admisible PROVEEDORES ENTRADAS Administración Financiera Presupuesto Instituciones Concedentes Oficio del Concedente y Resumen del Proyecto SALIDA Dictamen de Admisión Autorizaciones Sectoriales para el Desarrollo del Proyecto Dictamen de Viabilidad ATRIBUTOS DE CALIDAD Dictamen Legal de determinación de la admisibilidad del proyecto Debidamente firmada y sellada por los entes competentes PRO IPU 0020 REVISIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD RECURSOS Codificación General, Codificación por Línea POA PAC Presupuesto, Punto de Acta Aprobando Firmado y Sellado por la Autoridad Competente Estudios de Análisis de la Demanda Ley y Reglamento APP, Manuales de Proceso CONTROL DE CALIDAD Puntos de control Análisis Admisibilidad Análisis Sectorial de Tipo 100% 100% 100% 17 DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MARCO REGULATORIO) Presupuesto REGISTROS Frecuencia Por Iniciativa Presentada Por Iniciativa Presentada FOR ADM OO10 Formato de presentación de iniciativa publicas FOR ADM OO20 Formato de Admisión del proyecto FOR ADM 0030 Formato de viabilidad Inicial del proyecto FOR ADM 0040 Formato de viabilidad de las Dictamen Técnico y Análisis Costo Beneficio, Análisis de la Demanda 7.1.2.2 Análisis Viabilidad de Por Iniciativa Presentada Instituciones Sectoriales relacionadas al desarrollo del proyecto Descripción de Proceso Descripción del Proceso Admisibilidad No Objetivo Determinar si las solicitudes presentadas a COALIANZA 1 para la estructuraci ón de una APP cumplen con los criterios legales y técnicos para determinar si el proyecto es 2 admisible Actividad Responsable El Secretario Ejecutivo recibe la solicitud de iniciativa Pública, donde se solicita y faculta a COALIANZA estructurar el proyecto bajo esquema APP. El Secretario Ejecutivo, oficializa la apertura del Secretario expediente asignando y la Ejecutivo codificación correspondiente, se ingresa al archivo y se incluyen el Perfil del Proyecto y otros estudios de factibilidad proporcionados por Ente Público sí existiesen, (con acuse de recibo). Tiempo Producto Recibo de Iniciativa Pública Apertura de Expediente 18 Marco de Referencia 3 4 5 La Unidad Técnica, Legal y Financiera determina el tipo de proyecto, que a su vez es aprobado por la Secretaria Ejecutiva, que será presentado ante la Comisión para su aprobación en Acta. Los Gestores de Proyecto deben de revisar y analizar si el presupuesto está conforme al proyecto 6 El Secretario Ejecutivo ha completado el proceso de admisión y traslada mediante Auto a la Comisión de COALIANZA, para que determinen la Admisión. 7 El Proyecto después de ser revisado por la Unidad Técnica, Legal y Financiera determinan si cumple o no cumple con los Determinación Proyecto de Modalidad del Revisión de Presupuesto Análisis de Beneficio Admisibilidad Costo Área Legal Declaratoria de Admisibilidad Área Técnica Análisis de Viabilidad 19 Art. 20 de la Ley de APP Art. 18 de la Ley de APP, Art. 4 y 69 del reglamento de APP 8 requerimientos legales, técnicos y financieros. El Director Técnico junto con sus gestores deben de realizar el dictamen de viabilidad para que el proyecto pase a la siguiente fase (PreFactibilidad) Dictamen de Viabilidad Entes Sectoriales Relacionados al Proyecto 9 20 Dictamen Viabilidad de las Instituciones Art. 21 de Sectoriales relacionadas al desarrollo del la Ley de proyecto APP 7.1.3.1 Pre-Factibilidad Alianza Público-Privada Pre-Factibilidad Comisión Título Secretario Ejecutivo Dirección Técnica Gestores de Proyecto y/ o Consultores Unidad de Contingencias Fiscales de SEFIN Inicio 2 3.1 Auto para inicio de etapa de pre factibilidad de Proyecto 3.8 Dictamen de Comisión en Pleno y emisión de resolución para continuar con la pre factibilidad del proyecto o su desestimación 3.2 Integración de Grupo de Gestión de Proyecto 3.3 Elaboración de Plan de Trabajo y Cronograma 3.6 Aprobación de los Estudios de pre factibilidad ¿Se desestimó el Proyecto? 3.10 Elaborar la nota para el dictamen de viabilidad del proyecto No Si 3.12 Remisión de nota y expediente de solicitud de viabilidad proyecto 3.11 Integración de expediente para solicitud de dictamen de viabilidad del proyecto 3.15 Recepción de Dictamen de viabilidad ¿Dictamen favorable? Si No Si 3.17 Preparación de subsanaciones No 3.16 Traslado de Expediente a la Dirección técnica para la estructuración de la factibilidad del proyeto Fin 3 Fase Fase 3.18 Notificación a Comisión de COALIANZA para desestimar y cierre del proyecto Incorporación al SNIP Articulo 6 del Reglamento APP 3.9 Traslado a Dirección Técnica de Proyectos de la Resolución de la Comisión en Pleno ¿Es subsanable? 3.19 Cierre de proyecto por desestimación del proyecto por la Unidad de Contingencia Fiscales de SEFIN 3.14 Emisión y remisión de Dictamen 3.5 Elaboración de Estudios de pre factibilidad del Proyecto por Iniciativa Publica (Pre factibilidad económica financiera legal ambiental y anásis costo benefio 3.4 Aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma 3.7 Someter Estudios del pre factibilidad de la Iniciativa pública a la Comisión 3.13 Revisión, reuniones técnicas y retroalimentación de expediente 21 NOMBRE UNIDADES PROPIETARIO DE PROCESO OBJETIVO Pre-Factibilidad Alianzas Publico Privada Comisión, UCF, Secretario Ejecutivo, Dirección técnica, Gestores de proyectos Dirección Técnica Realizar todos los estudios de pre factibilidad requeridos para disponer de una determinación inicial si el proyecto es viable o no PROVEEDORES Área Legal Instituciones Competentes Sectoriales Área Técnica ENTRADAS Dictamen de Admisión Dictamen Sectorial Dictamen Interna Resumen Dictamen Técnica CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN SALIDA de Proyecto de Viabilidad de Viabilidad de Viabilidad ATRIBUTOS DE CALIDAD Análisis de Resumen de Proyectos/Dictamen de Viabilidad Técnica o Consultor Asignado Punto de Acta de la Comisión de Viabilidad Técnica del Proyecto PRO IPU 0030 REVISIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD RECURSOS Dictamen legal de determinación de la admisibilidad punto de acta de acta del proyecto Debidamente sellado por competentes Ley APP Reglamento APP firmado y los entes Reglamento Decreto 25-A del Decreto #115-2014 Dictamen debidamente firmado y sellado y Análisis Costo Beneficio Análisis de la Demanda CONTROL DE CALIDAD Puntos de control Tipo Frecuencia Análisis de Viabilidad del Proyecto 22 100% DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MARCO REGULATORIO) Manuales de Proceso Por Iniciativa Presentada REGISTROS FOR PREF 0010 Formato de viabilidad Técnica FOR PREF 0020 Formato de presentación del cronograma de actividades Detalle de Los Inmuebles Necesarios para el Desarrollo del Proyecto Liberación de Gravamen emitida para el IP sobre los inmuebles Dictamen de Rentabilidad Social Dictamen de Análisis Costo Beneficio Firmado y Sellado por Consultor Asignado Dictamen Legal de Viabilidad Dictamen de Impactos Ambientales Estratégico, asentamiento, Urbano y Desarrollo Urbano Estimaciones de Inversión y Aceptación por parte del Gobierno Dictamen de Viabilidad Económico y Financiero Llenada de la Matriz de Incorporación al SNIPH FOR PREF 0030 Dictamen de viabilidad legal, FORM PREF 0040 dictamen de análisis Costo Beneficio, FOR PREF OO50 Dictamen de análisis Costo Beneficio FOR 0060 Dictamen de análisis ambiental FOR 0070 Dictamen de análisis económico financiero Dictamen de Viabilidad Legal Firmados y Sellados por Funcionarios o Consultor Asignado Dictamen de Impactos Ambientales Firmados y Sellados por Funcionarios o Consultores Asignados Claramente identificadas cuantificadas de acuerdo a lo establecido en modelo financiero Dictamen de Viabilidad Económico Financiero firmado y sellados por funcionarios o consultores asignados De acuerdo a la guía de SEFIN 23 7.1.3.2 Descripción de Proceso Descripción del Proceso Pre-Factibilidad No Objetivo Realizar todos los estudios 1 de pre factibilida d requeridos para 2 disponer de una determina ción inicial 3 si el proyecto es viable o no 4 Actividad Responsable Realizar y firmar el auto que dé Secretario Ejecutivo inicio a la pre-factibilidad del proyecto El Director Técnico debe de Dirección Técnica asignar un Gestor para cada proyecto de acuerdo a su perfil El Gestor encargado de darle seguimiento al proyecto debe Gestores de Proyecto elaborar y plan de trabajo y un cronograma El Gestor de Proyecto pasara el Plan de Trabajo y el Cronograma Dirección Técnica al Director Técnico para su revisión y aprobación 24 Tiem po Producto Auto para inicio de etapa de pre factibilidad de Proyecto Integración de Grupo de Gestión de Proyecto Elaboración de Plan de Trabajo y Cronograma Aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma Marco Referencia de 6 El Gestor del Proyecto está en el deber de realizar los estudios o hacer los TDR para la contratación de un consultor Gestores de Proyecto para la realización de todos los estudios para la estructuración del proyecto El gestor luego de haber realizados los estudios del proyecto los deberá pasar a la Dirección Técnica Dirección Técnica para su revisión y aprobación 7 La Dirección Técnica pasara el expediente del proyecto al Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo el cual se someterá los estudios de prefactibilidad a la comisión 5 8 La Comisión en pleno dará una resolución de los estudios de pre-factibilidad dictaminando si se continua con el proyecto o se desestima Comisión COALIANZA 25 Elaboración de Estudios de pre factibilidad del Proyecto por Iniciativa Publica Aprobación de los Estudios de pre factibilidad Someter Estudios del pre factibilidad de la Iniciativa pública a la Comisión Dictamen de Comisión en Pleno y emisión de resolución para continuar con la pre factibilidad del proyecto o su desestimación 9 El Secretario Ejecutivo luego de haber sometido los estudios de pre-factibilidad a la comisión pasara la resolución del mismo a la Dirección Técnica 10 El Gestor asignado realizara la nota para que se realice el dictamen de viabilidad del proyecto 11 La Dirección Técnica revisara y aprobara la nota de solicitud de viabilidad y la adjuntara al expediente del proyecto 12 El Secretario Ejecutivo remitirá el expediente y la nota de solicitud a la Unidad de Contingencias Fiscales (UCF) de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Secretario Ejecutivo Gestores de Proyecto Dirección Técnica Secretario Ejecutivo 26 Traslado a Dirección Técnica de Proyectos de la Resolución de la Comisión en Pleno Elaborar la nota para el dictamen de Art. 5 del viabilidad del Reglamento de proyecto APP Integración de expediente para solicitud de dictamen de viabilidad del proyecto Remisión de nota y expediente de solicitud de viabilidad proyecto 13 14 15 16 17 La UCF hará la revisión del expediente para la elaboración del dictamen de viabilidad del proyecto La UCF luego de haber dictaminado deberá de remitirlo al Secretario Ejecutivo de COALIANZA El Secretario Ejecutivo revisa el dictamen de Viabilidad de la UCF y lo traslada a la Dirección Técnica De ser favorable el dictamen de viabilidad se empezara con el siguiente proceso que es Factibilidad Si el dictamen no es favorable el gestor deberá hacer los respectivos cambios para su subsanación Unidad de Contingencias Fiscales SEFIN Unidad de Contingencias Fiscales SEFIN Secretario Ejecutivo Dirección Técnica Gestores de Proyecto 27 Primer dictamen de la UCF Emisión remisión Dictamen y de Recepción de Dictamen de viabilidad Traslado de Expediente a la Dirección técnica para la estructuración de la factibilidad del proyecto Preparación de subsanaciones 18 19 De no haber un cambio positivo el Secretario Ejecutivo deberá notificar a la Comisión el desestimo del proyecto La Comisión el pleno deberá de darle el cierre definitivo al proyecto no subsanable y se notificara de igual forma a la Unidad de Contingencias Fiscales (UCF) de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) Secretario Ejecutivo Notificación a Comisión de COALIANZA para desestimar y cierre del proyecto Comisión COALIANZA Cierre de proyecto por desestimación del proyecto por la Unidad de Contingencia Fiscales de SEFIN 28 7.1.4.1 Factibilidad Alianza Público-Privada Factibilidad Gestores de Proyectos y/o Consultores Dirección Técnica Inicio 3 Secretario Ejecutivo Comisión Unidad de Adquisiciones Articulo 6 y 67 del Reglamento APP 2. Elaboración de Estudio Técnico/ Financiero/Legal/ Ambiental 1. Traspaso del Expediente Fin 4 No Fin Aprueba la Factibilidad del Proyecto y el Lanzamiento del Concurso Favorable Si Actualizar Análisis Costo Beneficio Someter a la Comisión la Factibilidad de la Iniciativa a la Comisión Análisis de Riesgo Art. 9 de la Ley APP y Art. 6 del Reg. UCF No Fin Favorable Elaboración de Criterios de Evaluación Económica Remisión/Licitación y Contratación Si Análisis de Comparación por Dinero Elaboración de Criterios Evaluación Técnicas Articulo 69 del Reglamento APP No Si Favorable Elaboración de Criterios de PreCalificación Fase Fin 29 NOMBRE UNIDADES PROPIETARIO DE PROCESO OBJETIVO Factibilidad Alianzas Público Privada Comisión, UCF, Secretario Ejecutivo, Dirección técnica, Gestores de proyectos/ consultores Dirección Técnica Realizar todos los estudios de factibilidad requeridos para determinar de viabilidad de la factibilidad del proyecto y avanzar a la fase de licitación o concurso PROVEEDORES Área Técnica Instituciones Competentes Área Legal CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN Sectoriales REVISIÓN ENTRADAS ATRIBUTOS DE CALIDAD Resumen de Proyecto Dictamen de Viabilidad Técnica Análisis de Resumen de Proyectos/Dictamen de Viabilidad Técnica o Consultor Asignado Punto de Acta de la Comisión de Viabilidad Técnica del Proyecto Detalle de Los Inmuebles Necesarios para el Desarrollo del Proyecto Dictamen de Viabilidad Legal PRO IPU 0040 Liberación de Gravamen emitida para el IP sobre los inmuebles Dictamen de Viabilidad Legal Firmados y Sellados por Funcionarios o Consultor Asignado 30 RECURSOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MARCO REGULATORIO) Manual de Proceso Ley APP Reglamento APP Reglamento Decreto 25-A del Decreto #115-2014 Área Técnica Dictamen de Rentabilidad Social Dictamen de Análisis Costo Beneficio Firmado y Sellado por Consultor Asignado Área Ambiental Dictamen de Impactos Ambientales Estratégico, asentamiento, Urbano y Desarrollo Urbano Dictamen de Impactos Ambientales Firmados y Sellados por Funcionarios o Consultores Asignados Área Financiera Dictamen de Viabilidad Económico y Financiero Dictamen de Viabilidad Económico Financiero firmado y sellados por funcionarios o consultores asignados Área Técnica Llenada de la Matriz de Incorporación al SNIPH ATRIBUTOS DE CALIDAD Dictámenes firmados y sellados por el funcionario o consultor asignado Área Técnica SALIDA Estudios de Factibilidad técnica, legal, financiera, ambiental con sus respectivos dictámenes Modelo económico financiero Estimaciones de Inversión y Aceptación por parte del Gobierno Elaborado acorde la Guía para presentación de iniciativas publicas Claramente identificadas cuantificadas de acuerdo a lo establecido en modelo financiero De acuerdo a la guía de SEFIN CONTROL DE CALIDAD Puntos de control Análisis de Viabilidad Tipo 100% 31 REGISTROS Frecuencia FOR FACT.0010 Dictamen de factibilidad técnica FOR FACT 0020 Dictamen de factibilidad legal FOR FACT 0030 Dictamen de Factibilidad ambiental FOR FACT,0035 Dictamen modelo financiero Análisis comparador por dinero Análisis de Riesgos Resumen del proyecto criterios de pre factibilidad Criterios de evaluación técnica Elaborado acorde al manual para la presentación de iniciativas publicas Elaborado manual acorde Factibilidad del Proyecto al Deberá contener la información requerida para poder elaborar los documentos del concurso o licitación Acorde con los principios de COALIANZA y buenas prácticas internacionales Acorde con los principios de COALIANZA y buenas prácticas internacionales 32 Por Iniciativa Presentada FOR FACT, 0040 Dictamen de actualización Costo Beneficio FOR FACTI 0050 Dictamen de análisis de riesgos FOR FACTI 0060 Dictamen de comparación por dinero FOR FACT 0070 Elaboración criterios de pre factibilidad FOR FACT de 0080 Elaboración criterios de evaluación económica 7.1.4.2 Descripción de Proceso Descripción del Proceso Factibilidad No Objetivo 1 2 3 4 5 Actividad Responsable La Dirección Técnica asignara a un gestor de proyecto para el Dirección Técnica inicio del proceso de Factibilidad El Gestor asignado al proyecto dará inicio a la elaboración de estudios Técnicos/Financieros/Legales/ Ambientales Realizar todos los estudios de factibilidad requeridos para determinar de viabilidad de la Actualizara o elaborara el factibilidad Análisis Costo Beneficio del proyecto y avanzar a la fase de licitación o Elaborará el Análisis de Riesgo concurso Elaborará el Análisis de Comparación por Dinero Gestores de Proyecto y/o Consultores Tiemp o Producto Marco Referencia de Traspaso del Expediente Elaboración de Estudio Técnico/Finan ciero/Legal/A Art. 6 y 67 del mbiental Reglamento APP Actualizar Análisis Costo Beneficio Art. 9 de la Ley de APP y Art. 6 de Análisis de Reglamento de Riesgo UCF Análisis de Comparación Art. 69 del por Dinero Reglamento APP 33 6 Definirá los Criterios de PreCalificación 7 Definirá los Criterios Evaluación Técnica de 9 Definirá los Criterios de Evaluación Económica La Dirección de Adquisiciones analiza la factibilidad y los criterios de pre-calificación, técnicos y económicos para el traslado del expediente al Secretario Ejecutivo 10 El Secretario Ejecutivo recibe expediente y lo somete a la Comisión en Pleno 11 La Comisión en Pleno analiza y aprueba el expediente del proyecto 8 Elaboración de Criterios de PreCalificación Elaboración de Criterios Evaluación Técnicas Elaboración de Criterios de Evaluación Económica Unidad de Adquisiciones Secretario Ejecutivo Comisión 34 Remisión/Licit ación y Contratación Someter a la Comisión la Factibilidad de la Iniciativa a la Comisión Aprueba la Factibilidad del Proyecto y el Lanzamiento del Concurso 35 7.1.5.1 Elaboración Pliegos de Condiciones y Contrato Licitación Concurso del Proceso Comisión Secretario Ejecutivo Dirección de Adquisiciones UCF Dirección Legal Inicio 4 Art. 15 del Reg. APP Elaboración del Contrato Elaboración Pliego de Condiciones Dictamen Pleno de la Comisión Aprobando Pliego de Condiciones Someter a la Comisión Pliego de Condiciones Integración de los Pliegos Remisión a la UCF del Pliego de Condiciones y Contrato Acompañada de Toda la Documentacion Revisión de la Información Si Elaboración de Cronograma de Actividades Dictamen No Solicitud de Creación Data Rom y Correo del Proyecto Fin Fase Publicar Anuncio Fin 5 36 NOMBRE UNIDADES PROPIETARIO DE PROCESO OBJETIVO Elaboración pliegos de condiciones y contrato Comisión, UCF, Secretario Ejecutivo, Dirección legal CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN Dirección Legal Elaboración de pliegos de licitación y contracto cumpliendo con todos los requisitos legales técnicos principios y Buenas Practicas internacionales PROVEEDORES Área Técnica y Financiera REVISIÓN ENTRADAS ATRIBUTOS DE CALIDAD Estudios de Factibilidad técnica, legal, financiera, ambiental con sus respectivos dictámenes Dictámenes firmados y sellados por el funcionario o consultor asignado Análisis comparador por dinero Elaborado acorde al manual para la presentación de iniciativas publicas Modelo financiero económico PRO IPU 0050 Elaborado acorde la Guía para presentación de iniciativas publicas Análisis de Riesgos Elaborado acorde al manual Resumen del proyecto Deberá contener la información requerida para poder elaborar los 37 RECURSOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MARCO REGULATORIO) Ley APP Reglamento APP Reglamento Decreto 25-A del Decreto #115-2014 criterios factibilidad Criterios técnica SALIDA Pliegos de condiciones y Borrador del Contrato Dictamen de Contingencias Fiscales de de pre evaluación ATRIBUTOS DE CALIDAD Cumplir con los requisitos técnicos legales principios de COALIANZA y buenas prácticas internacionales Debidamente firmado sellado y documentos del concurso o licitación Acorde con los principios de COALIANZA y buenas prácticas internacionales Acorde con los principios de COALIANZA y buenas prácticas internacionales CONTROL DE CALIDAD Puntos de control Elaboración de Pliegos de licitación Borrador de Contrato Elaboración de Pliegos de licitación 38 Tipo 100% 100% REGISTROS Frecuencia Por cada solicitud Por cada Solicitud FOR ELA PLI 0010 Formato dictamen aprobación de pliegos de licitación o concurso FOR ELA PLI 0020 Formato dictamen aprobación del Contrato 7.1.5.2 Descripción de Proceso Descripción del Proceso Pliego de Condiciones y Contrato No Objetivo 1 Elaboraci ón de 2 pliegos de licitación y contracto 3 cumplien do con todos los requisitos legales técnicos 5 principios y Buenas Practicas internacio nales 6 Actividad Se Elabora Condiciones Responsable Pliegos de Dirección de Adquisiciones Se Elabora el Contrato Dirección Legal El Secretario Ejecutivo somete a Secretario Ejecutivo la Comisión Los Pliegos de Condiciones y el Contrato La Comisión en Pleno analiza y aprueba los Pliegos de Condiciones y el Contrato El Secretario Ejecutivo remite documentación a la UCF de SEFIN Comisión Secretario Ejecutivo 39 Marco de Tiempo Producto Referencia Elaboración Art. 15 del Pliego de Reglamento Condiciones APP Elaboración del Contrato Someter a la Comisión Pliego de Condiciones Dictamen Pleno de la Comisión Aprobando Pliego de Condiciones Remisión a la UCF del Pliego de Condiciones y Contrato Acompañada de Toda la Documentació n 7 8 9 10 La UCF analiza y dictamina la UCF documentación La Dirección de Adquisiciones elaborará el Cronograma de Actividades a llevar a cabo Solicita a la Unidad de InfoTecnología la creación de un Data ROM Solicita a la Unidad de Comunicaciones que sociabilice el proyecto Dirección de Adquisiciones Segundo Dictamen de la UCF Elaboración de Cronograma de Actividades Solicitud de Creación Data ROM y Correo del Proyecto Publicar Anuncio 40 7.1.6.1 Concurso/Licitación/Adjudicación del Proyecto Concurso/Licitación/Adjudicación del Proyecto Adquisiciones Comité Técnico Fin Inicio 5 Art. 25 del Reg. APP No Art. 16 del Reg. APP Precalificación Precalificación Subsanación Si Publicación Convocatoria Ronda de Consultas si se Requiere No Art. 27 del Reg. APP Fin No No Propuestas Aceptadas Si Apertura y evaluación de Oferta Técnica Contratación de Notario Si Promoción Licitación Publicación Versión Final de Contrato Subsanación Si Art. 25 del Reg. APP No Apertura de Oferta Económica Empate Si Fase Desempate 41 Adjudicación del Proyecto Fin NOMBRE UNIDADES PROPIETARIO DE PROCESO OBJETIVO licitación/concurso y adjudicación Comisión, UCF, Comité de Evaluación , Dirección legal CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración de pliegos de licitación y contracto cumpliendo con todos los requisitos legales técnicos principios y Buenas Practicas internacionales PROVEEDORES AdquisicionesA1A13:J32 ENTRADAS Pliegos de condiciones PRO IP 0060 REVISIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD RECURSOS Cumplir con los requisitos técnicos legales principios de COALIANZA y buenas prácticas internacionales Área legal Contrato de condiciones Cumplir con los requisitos técnicos legales principios de COALIANZA y buenas prácticas internacionales Unidad de Contingencias Fiscales Dictamen de Contingencias Fiscales Debidamente firmado 42 sellado y DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MARCO REGULATORIO) Manual de Procesos Ley y Reglamento APP Reglamento Decreto 25-A del Decreto #115-2014 ATRIBUTOS DE CALIDAD SALIDA Dictamen UCF Informe de precalificación Acta de evaluación técnica Acta de económica evaluación Debidamente firmado y sellado Informe de las empresas precalificadas conforme a ley CONTROL DE CALIDAD Puntos de control Dictámenes UCF Precalificación Debidamente notariada, dando fe de la empresas que calificación evaluación técnica Debidamente notariada dando fe de la empresa ganadora Evaluación económica Tipo 100% 100% 100% REGISTROS Frecuencia Por Iniciativa Presentada Por Iniciativa Presentada Por Iniciativa Presentada 100% Por Iniciativa Presentada 43 FOR LIC Publicaciones convocatorias 0010 FOR LIC 0020 Informe de precalificación FOR LIC 0030 Acta de Evaluación Técnica FOR LIC 0040 Acta de adjudicación 7.1.6.2 Descripción de Proceso Descripción del Proceso Concurso/Licitación Adjudicación No Objetivo 1 2 Actividad Responsable La Dirección de Adquisiciones convoca a las empresas que compraron las bases de licitación para participar en el proyecto Dirección de Adquisiciones La Dirección de Adquisiciones realiza ronda de consultas si se requiere 4 El comité Técnico realiza el proceso de precalificación Comité Técnico da espacio para las respectivas subsanaciones 5 Comité Técnico lanza el proceso de Licitación del proyecto 3 6 7 Tiempo Producto Publicación Convocatoria Ronda de Consultas si se Requiere Precalificació n Subsanación Comité Técnico Comité Técnico publica a versión final de Contrato. Comité Técnico realiza la contratación del Notario 44 Promoción Licitación Publicación Versión Final de Contrato Contratación de Notario Marco de Referencia Art. 16 del Reglamento APP Art. 27 del Reglamento APP Art. 25 de Reglamento APP 8 9 10 11 Apertura y evaluación de Oferta Técnica Comité Técnico desarrolla proceso de evaluación de ofertas Técnicas Comité Técnico da paso a la Subsanaciones requeridas Comité Técnico Evalúa oferta Económica Finamente luego de las respectivas evaluaciones se adjudica el Proyecto al mejor postor. Secretario Ejecutivo remite Matriz de riesgo de proyecto y el Secretario Ejecutivo contrato negociado con el postor ganador a la UCF de SEFIN. La UCF analiza y emite opinión sobre matriz de riesgo y UCF contrato negociado. 45 Subsanación Apertura de Oferta Económica Adjudicación del Proyecto Tercer dictamen de la UCF Art. 25 del Reglamento APP 46 7.1.7.1 Contrato y Orden de Inicio Contrato y Orden de Inicio Inversionistas Secretario Ejecutivo UCF Inicio Presentación de Garantías Dirección Legal Dirección de Adquisiciones Final Envio de Contrato Modelo de Negocio Modelo Economico Financiero del Inversionista, Matriz de Riesgo No Suscripción del Contrato Aprueba Si Obtención de Permiso y Expropiaciones(En Caso Requerido Elaboración Términos Contrato de Supervisión Estudios Finales Proceso Adjudicación Contrato de Supervisión Inicio de Ejecución de Obra Inicio de Supervisión Fase Cierre Financiero 47 NOMBRE UNIDADES PROPIETARIO DE PROCESO OBJETIVO Suscripción del contrato y orden de inicio inversionista UCF, Secretaria ejecutiva, Dirección legal, dirección de adquisiciones CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN Dirección Técnica Documentar el proceso de firma del contrato y orden de inicio PROVEEDORES ENTRADAS Dictamen UCF Informe de precalificación Acta de evaluación técnica Acta de económica evaluación PRO IPU 0070 REVISIÓN ATRIBUTOS DE CALIDAD Debidamente sellado firmado RECURSOS y Informe de las empresas precalificadas conforme a ley Debidamente notariada, dando fe de la empresas que calificación Debidamente notariada dando fe de la empresa ganadora 48 DOCUMENTOS DE REFERENCIA (MARCO REGULATORIO) Manual de Procesos Ley y Reglamento APP Manual de Contrataciones y Adquisiciones ATRIBUTOS DE CALIDAD SALIDA Puntos de control Garantías Aprobadas Contrato Firmado Diseños Finales Aprobados Cierre Financiero Aprobado Contrato de Aprobado Supervisión CONTROL DE CALIDAD Revisión de Informes a Conformidad Tipo Firma de Contrato Etapas Previas a la Orden de Inicio Orden de Inicio de Obras 100% REGISTROS Frecuencia Por Iniciativa Presentada FOR CONT 0010 Formato de aceptación de garantías FOR CONT 0030 FORMATO de aprobación diseños finales FOR CONT 0040 Formato de aprobación del cierre financiero FOR 0050 Formato de orden de inicio FOR CONT 0020 Formato nórmese suscripción del contrato FOR 0060 Formato de aprobación TDR Contratación de la supervisión FOR CONT 0070 Formato de adjudicación de la supervisión 49 No 7.1.7.2 Objetivo 1 Descripción de Proceso Actividad Descripción del Proceso Contrato Orden de Inicio Responsable Tiempo Producto Inversionistas Presentación de Garantías Envió de Contrato Modelo de Negocio Modelo Económico Financiero del Inversionista, Matriz de Riesgo Secretario Ejecutivo 2 Documentar el 3 proceso de firma del contrato y orden de inicio 4 5 6 7 Dirección Legal Suscripción del Contrato Obtención de Permiso y Expropiaciones(En Caso Requerido Estudios Finales Cierre Financiero Inversionistas Elaboración Términos Contrato de Supervisión Dirección de Adquisiciones 8 Proceso Adjudicación 50 Marco de Referencia 9 Contrato de Supervisión 10 11 Inicio de Supervisión Inversionistas Inicio de Ejecución de Obra 51