“OBRAS GENERALES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LAS PARTES ALTAS DE HUAYCAN – DISTRITO DE ATE” RESUMEN EJECUTIVO Fecha: 31.03.2014 Proceso de selección Licitación Pública N° 0007-2008-CO-SEDAPAL Contrato Contrato N° 165-2009-SEDAPAL Nombre Obras Generales de la Primera Etapa del Proyecto: “Instalación del Sistema de Alcantarillado para las Partes Altas de Huaycan – Distrito de Ate”. Modalidad Concurso Oferta Ubicación Distrito de Ate Vitarte Contratista Monto Contratado Avance Acumulado Consorcio ATE (Corporación San Francisco S.A. –Roberto RibeyroConstructora G+G SAC y Consorcio Mantaro) – Representante Legal: Manuel Ordóñez Monto Elaboración del Estudio: S/. 74 590.97 Inc. I.G.V. Monto Elaboración de la Obra: S/. 2 840 837.79 Inc. I.G.V. Monto Total del Contrato: S/. 3 015 428.76 Inc. I.G.V. Monto de Liquidación: S/. 3 959 050.19 Inc. I.G.V. Expediente Técnico: Programado: 100.00 % Ejecutado: 100 % Ejecución de Obra: Programado 100.00% Total del Contrato: Programado : 100.00% Población beneficiada Asentamientos Humanos Beneficiados 1 Ejecutado: 91% Ejecutado: 91% Situación de la Obra: CONTRATO RESUELTO 24,000 población estimada. Toda la población conformada por las UCV (Unidad Comunal Vecinal) establecidas en Huaycán. Fecha Inicio Obra: 13 de marzo del 2010. Plazo ejecución contrato Fecha término contractual Adicionales Ampliaciones de plazo Objetivo Expediente técnico: 60 días Ejecución de obra : 140 días Ejecución de obra : 30.07.2010 Descripción Inspección Financiamiento Expediente Técnico 2 Ninguno Ninguno La ejecución de Obras Generales - Mejorar el tratamiento de los desagües de las partes altas de Huaycán en la PTAR Carapongo. - Ejecución del colector principal de 700mm. de diámetro de ingreso a la PTAR de Carapongo. - Equipamiento de Equipos de Aereadores con sus tableros electrónicos. - Construcción de una sub estación de trasformación de 10,000 a 220 voltios. - Suministro e instalación de 02 equipos de bombeo de desagüe. - Suministro e instalación de un grupo electrógeno de 125kw-220. Ing. Winder Alarcón Saravia – Supervisor del Estudio Ing. Hilario Primo Santillan – Obra Recursos Propios Mediante Carta N° 057-2010-CA, de fecha el 27.01.2010, el Consorcio ATE, hace entrega del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto “Obras Generales de la Primera Etapa del Proyecto: “Obras Generales de la Primera Etapa del Proyecto Instalación del Sistema de Alcantarillado para las Partes Altas de Huaycán – Distrito de Ate Vitarte” en 01 original, 02 copias y 03 CDs. Mediante Informe N° 007-2010-WAS-EGP-C de fecha 10.02.2010 el supervisor del estudio da su Conformidad Técnica del Expediente Técnico a nivel de Obra. Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 17-2010-GPO, de fecha 18.02.2010 se aprueba el expediente técnico definitivo de las obras materia del Contrato N° 165-2009-SEDAPAL, derivado de la LP. N° 0007-2008-CO-SEDAPAL. Situación Actual Ejecución de Obras: Se denegó al contratista el presupuesto adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante con Resolución de Gerencia General N° 0451-2010GG del 02.06.2010. Se denegó al contratista la ampliación de plazo N° 02 con Resolución N° 617-2010-GG del 26.07.2010. La ejecución de obra a esa fecha se encontraba atrasada con respecto a lo programado, debido a que el contratista se negaba a la ejecución de las partidas, que según él correspondía al presupuesto adicional. Con carta notarial N° 110-2010-CA del 29.11.2010 el contratista comunicó que la reducción de personal en obra será hasta la solución de la controversia. Con Resolución de Gerencia General N° 0086-2011-GG del 20.01.2011, se resolvió el contrato de obra. Con fecha 26.01.2011 se realizó la constatación física e inventario de la obra con presencia del notario de Lima César Loayza Bellido, habiéndose levantado la respectiva Acta de Constatación Física e Inventario de obra con fecha 21.02.2011. en esa oportunidad no se presentó el Contratista. OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO Instalaciones electromecánicas de bombas, aereadores, compuerta motorizada y grupo electrógeno para la PTAR CARAPONGO, según Acta de Verificación Notarial del 21.02.2011 PROCESO ARBITRAL. Las instalaciones electromecánicas pendientes de ejecución, han sido implementadas por el EOM-PTAR para el funcionamiento del sistema. Mediante carta s/n de fecha 22.05.2013 el Centro de Arbitraje, remitió al CONSORCIO ATE una copia del Laudo Arbitral del Caso Arbitral N° 2014041-2011 con copia a SEDAPAL. Mediante Memorando N° 396-2013-EAL, del 06.11.2013, el Equipo de Asuntos Legales comunicó al EGP-C que, tanto el Laudo Arbitral de fecha 14.05.2013 y la Resolución N° 12 del 22.07.2013 han quedado consentidas. De igual manera se verificó que durante el proceso arbitral no se configuraron causales de anulación de Laudo Arbitral, enmarcados en el Articulo N° 63 de la Ley de Arbitraje, por tanto, corresponde al Equipo encargado del contrato, ejecutar el Laudo Arbitral del presente proceso, al haber quedado consentido. El Laudo Arbitral determinó en su artículo primero que la Resolución de Contrato N° 165-2009-SEDAPAL efectuada por el Consorcio ATE ha quedado consentido en aplicación del artículo 267° del RCLE, ratificando su validez y eficacia; en su artículo tercero el Tribunal declaro la validez y la eficacia del Acta de constatación notarial a través de la que se realizo la constatación física e inventario de la obra, de fecha 13.01.2011 realizado a solicitud del Consorcio ATE, y en su artículo cuarto el Tribunal declaró declaro la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 0086-2011, así como del Acta de Constatación Notarial de la obra de fecha 26.01.2011 realizado por la Entidad. Mediante Carta s/n del 18.12.2013, el Contratista Consorcio ATE remitió a SEDAPAL la Liquidación de Obra para su revisión y aprobación correspondiente. LIQUIDACIÓN DE OBRA Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 006-2014-GPO del 24.01.2014, se aprobó la liquidación final del contrato de obra N° 165-2009-SEDAPAL, derivado de la LP N° 0007-2008-SEDAPAL por el monto de S/. 3 959 050,19 incluido IGV. 3 Elaborado por: J Casanova ________ GPOFO052 Rev. 03 30.11.2013 4