4.2. disponibilidad de las bases

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
DE LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA REUBICACION DE LAS ÁREAS DEL
SERVICIO DE PATOLOGÍA DERIVADO DE LA NECESIDAD DE DEMOLER LA U-310 EN
VIRTUD DEL ALTO RIESGO ESTRUCTURAL DETERMINADO POR LA SPC DGGDF, A SI
COMO LA DETERMINACIÓN DE SU DEMOLICIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA No. 1070 Y EL CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD
ESTRUCTURAL No.0119 MEDIANTE EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2011, EN EL “HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O.D.”,
UBICADO EN CALLE DE DR. BALMIS No 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, C.P. 06726, MÉXICO, D.F.
BASES DE CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ELABORADAS CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL DÍA 4 DE ENERO DE 2000, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2008,
INCLUYENDO SUS REFORMAS DEL 28 DE MAYO DE 2009, Y SU REGLAMENTO
PUBLICADO EL 28 DE JULIO DE 2010 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.
1
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
INDICE
CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Información general……............................................................................................................................ 5
1.2.
Definición de términos………..................................................................................................................... 5
CAPITULO 2: OBJETO Y TIPO DE CONTRATACIÓN
7
2.1. Objeto del concurso………………………………………………………………………………………………..
7
2.2. Tipo de Contratación y origen de fondos………………………………………………………………………..
2.3. Alcances…….............................................................................................................................................. 8
CAPITULO 3: CONDICIONES DE CONTRATO
3.1. Proyecto Integral objeto del concurso………............................................................................................
3.2. Plazo de ejecución....................................................................................................................................
3.3. Forma de pago..........................................................................................................................................
3.4. Ajuste de costos........................................................................................................................................
3.5. Penas convencionales...............................................................................................................................
3.6. Información sobre obligación de trabajo...................................................................................................
3.7. Anticipo.....................................................................................................................................................
10
10
10
12
12
13
15
3.8.
Subcontratación........................................................................................................................................
15
CAPITULO 4: INFORMACIÓN SOBRE LAS BASES
4.1. Información sobre las bases……….........................................................................................................
4.2. Disponibilidad de las bases.....................................................................................................................
4.3. Costo de las bases..................................................................................................................................
4.4. Anexos de las bases................................................................................................................................
4.5. Calendario del concurso...........................................................................................................................
16
16
16
16
17
CAPITULO 5: ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS BASES
5.1.
Visita al Sitio de Realización de los Trabajos......................................................................................
19
5.2.
Lugar de la Junta de Aclaraciones.......................................................................................................
19
5.3.
Acta de la Junta de Aclaraciones..........................................................................................................
20
2
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 6: PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
6.1. Requisitos que deberán cumplir las personas que participen en el concurso por invitación a cuando menos
tres personas………………………………………………………………………………………………………………..23
6.2. Idioma…………………………………………………………………………………………………………………..25
6.3. Moneda en que se deberá presentar la propuesta económica…………………………………………………..25
6.4. Condiciones no negociables………………………………………………………………………………………….25
6.5. Contenido Nacional del Valor de la Obra…………………………………………………………………………...25
CAPITULO 7: CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
7.1. Proposiciones condicionadas………………………………………………………………………………………...26
7.2. Contenido de las propuestas…………………………………………………………………………………………26
7.3. Requisitos para la aceptación de las proposiciones……………………………………………………………….27
7.4. Participación conjunta…………………………………………………………………………………………………28
7.5 Guía para presentar la propuesta (técnica y económica)………………………………………………………….29
CAPITULO 8: PROCEDIMIENTO LICITATORIO
8.1. Acto de presentación y apertura de proposiciones………………………………………………………………..39
8.2. Características del acto de presentación y apertura de proposiciones………………………………………….40
8.3. Criterios de evaluación de las propuestas………………………………………………………………………….40
8.4. Aspectos Técnicos…………………………………………………………………………………………………….40
8.5. Aspectos Económicos………………………………………………………………………………………………...43
8.6. Criterios de Adjudicación……………………………………………………………………………………………..46
3
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
8.7. Causales de desechamiento…………………………………………………………………………………………47
8.8. Dictamen acto de fallo………………………………………………………………………………………………...47
CAPÍTULO 9: CASOS EN QUE EL CONCURSO NO SE CONCLUYE
9.1. Concurso desierto…………………………………………………………………………………………………......51
9.2. Cancelación del concurso…………………………………………………………………………………………….51
9.3. Suspensión y nulidad parcial o total del procedimiento…………………………………………………………...51
CAPITULO 10: CONTRATO
10.1. De la formalización del contrato……………………………………………………………………………………52
10.2 Garantías y seguros………………………………………………………………………………………………….53
10.3 Circunstancias previsibles…………………………………………………………………………………………..54
10.4 Testigo Social…………………………………………………………………………………………………………56
10.5 Bitácora Electrónica…………………………………………………………………………………………………..56
10.6 Normas para los Contratistas y su personal……………………………………………………………………….57
CAPITULO 11: INCONFORMIDADES
11.1 Inconformidades………………………………………………………………………………………………………60
CAPITULO 12: DOCUMENTOS ANEXOS
12.1 Documentos anexos……………………………………………………………………………………………….…61
4
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CONVOCATORIA
CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
El presente documento contiene las bases de concurso de la convocatoria para la contratación de obra pública
F
S
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas, a precios unitarios
y tiempo
E
I
E
determinado
No.
CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011,
bajo
la
modalidad
de:
“Proyecto
integral
para
C
S
L
H
T
los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación
de las áreas de servicio
de patología
E
N de la necesidad de demoler la U-310 en virtud delA alto riesgo estructural determinado
derivado
por la
M
o
SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición por
parte
del
Director
Responsable
de
Obra
D
A
No.1070D y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119
Mediante el Dictamen de Seguridad
E
Estructural
del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”, ubicado en la calle de Dr.
E
Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. P06726, México, D.F., emitidas por el Hospital
U
General Cde México, O.D, poniendo a disposición de los licitantes
B a través de la página WEB de la institución
O
copia delN texto de la convocatoria, a efecto de convocar a personas
nacionales que satisfagan los términos y
L
I comento, de acuerdo con lo dispuesto por el
condiciones
de dicha convocatoria, para desarrollar los trabajos en
V
C Relacionados con las Mismas (Artículos 27
Artículo O134 Constitucional, la Ley de Obras Públicas y Servicios
A
C
fracción II, 41, 43 y demás relativos a la ley aplicable), y su Reglamento
(Artículos 2 fracción XIV, , 33, 34
C
A
fracción TIII, 45 apartado B fracciones I, II, III, IV, V y VI; 60;61, 64I apartado B fracciones I, II y III; 65 apartado B
fracciones
I,
II,
III
y
IV;
132
fracción
VI, O 131,132
Fracción
VI,
134,
163,
O
R
221,222,223,224,225,244,227,228,229,230
y 231). El alcance deNlos trabajos y procedimientos a que se refiere
I
este concurso
se sujetarán a lo establecido dentro de los alcances de la presente convocatoria
A
E
S
1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1
Para los2fines de las presentes bases, en lo sucesivo se entenderá:
1
9
1.
7
0
0
2
0
6
/
2
0
0
9
COMPRANET: El Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales
en la materia, de las Dependencias y Entidades; el registro único de contratistas; el padrón de
testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los
testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las
notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
5
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
El Sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa
que se determine en su reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la
inalterabilidad y conservación de la información que contenga.
2.
CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas y/o de servicios relacionados
con las mismas.
3. “HOSPITAL”: Hospital General de México, O.D.
4. LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 4 de enero de 2000, incluyendo sus reformas publicadas en el Diario
Oficial de la Federación, inclusive las del 28 de mayo de 2009.
5. LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de
invitación a cuando menos tres personas.
6. PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados para el
presente ejercicio.
7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO: El que define el espacio físico requerido conforme al programa
Médico-Arquitectónico, la forma, estilo arquitectónico, distribución y el diseño funcional de una obra,
el cual se expresará por medio de planos, memorias, maquetas, perspectivas y dibujos artísticos,
entre otros.
8. PROYECTO EJECUTIVO: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectónico y de ingenierías de una obra o estudio, el catálogo de conceptos, programa de obra,
presupuesto, volúmenes de obra y números generadores, especificadores de construcción, normas
técnicas, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda interpretar y
llevar a cabo.
9. PROYECTO DE INGENIERÍAS: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados,
secciones y detalle, que permitan llevar a cabo la obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra
especialidad.
10. PROYECTO INTEGRAL: El que incluye el proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra
correspondiente, hasta su entrega.
6
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 2: OBJETO Y TIPO DE CONTRATACIÓN
2.1.
OBJETO DEL CONCURSO
El objeto del presente Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Manera Presencial
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03-2011 es la contratación del “Proyecto integral para los
trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de
patología derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural
determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición por parte del
Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119
Mediante el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General
de México, O.D.”, ubicado en la calle de Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
CP. 06726, México, DF.
2.2.
TIPO DE CONTRATACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS
La forma de contratación será a precios unitarios y tiempo determinado.
En términos de lo dispuesto en los Artículos 45, Fracción II y 59, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 79, 80 y 81 de su Reglamento, los contratos a Precio Unitario
se sujetarán a lo siguiente:
En contratos a Precios Unitarios, la estimación es la valuación de los trabajos realizados en cada
actividad conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. Las erogaciones que
se deriven del presente concurso serán cubiertas por Recursos Fiscales de la Entidad a través de la
Partida Presupuestal 62202 "Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales”,
mismos que serán ejercidos durante el Ejercicio Presupuestal 2011. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 de la LOPSRM en este concurso por invitación a cuando menos tres personas no
podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 penúltimo
párrafo de la LOPSRM. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en la fracción IV del artículo 51 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Entidad se abstendrá de recibir
proposiciones o adjudicar contrato alguno con las personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la
LOPySRM, y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
7
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
2.3 ALCANCES
2.3. A. Proyecto Ejecutivo
- Levantamiento de necesidades
Planos Arquitectónicos
-Plantas Arquitectónicas Finales Autorizadas por el Hospital
-Plantas de Albañilería y Acabados
-Memoria Descriptiva
-Levantamiento del estado Actual
Planos de Instalaciones de Aire Acondicionado
-Plantas
-Memoria de Instalaciones de Aire Acondicionado
Planos de Instalaciones Sanitarias
-Plantas
-Isométricos
Planos de Instalaciones Hidráulicas
-Plantas
-Isométricos
Planos de Instalaciones de Voz y Datos
-Plantas
-Isométricos
Planos de Instalaciones Eléctricas
-Plantas
-Diagrama Unifilar
-Cuadro de Cargas
-Memoria de Instalación Eléctrica
8
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
Planos de Instalaciones de Gas LP
-Plantas
-Isométricos
Planos de Instalaciones de Gases Medicinales
-Plantas
-Isométricos
2.3. B Catalogo de Conceptos, Números Generadores, Programa de Obra por Concepto, Matrices
de Precios Unitarios, Presupuesto y Especificaciones Generales de Construcción.
2.3. C. Obra
-Demolición
-Desmontajes
-Obra Civil
-Obra Electromecánica
-Acabados
-Equipos No Médicos de distribución Permanente
-Limpieza gruesa y fina
9
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 3: CONDICIONES DE CONTRATO
3.1.
PROYECTO INTEGRAL OBJETO DEL CONCURSO
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las
áreas de servicio de patología derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto
riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición
por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad
Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en
el Hospital General de México, O.D.”
3.2.
PLAZO DE EJECUCIÓN
El Plazo de Ejecución de los trabajos se describe de la siguiente manera:
Fecha Estimada de inicio
Fecha Estimada de terminación
Días naturales
27 de Mayo de 2011
30 de Junio de 2011
34 días naturales
3.3.
FORMA DE PAGO
El " Hospital General de México O. D. " pagará los trabajos objeto del Contrato en Moneda Nacional mediante la
formulación de estimaciones sujetas al avance de los conceptos de trabajos de acuerdo al Proyecto Ejecutivo,
Programa de Obra, que la contratista presentará a la Residencia del Hospital por períodos mensuales,
acompañada de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura
correspondiente, por su parte el " Hospital General de México O. D. " cubrirá a la contratista el importe de las
estimaciones mediante transferencia electrónica de acuerdo a los requisitos que establezca la convocante,
dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de la Dependencia, situación que deberá asentarse en la estimación correspondiente y en la
Bitácora Electrónica de Obra Pública.
De las estimaciones que se cubran al contratista por trabajos ejecutados, serán descontados los derechos
señalados en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos relativos a la prestación de servicios de vigilancia,
inspección y control de las obras, como servicio que realiza la Secretaría de la Función Pública, así como los
derechos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
10
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
Los pagos de estimaciones y el pago del anticipo serán efectivos en un plazo no mayor a veinte días naturales
contados a partir de la fecha de elaboración de contra recibo expedido por la Dirección de Recursos Financieros
a través de la Subdirección de Tesorería ubicada en la Calle de Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06726, México Distrito Federal. Y con estricto apego a lo marcado en el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM) en sus
artículos 127;128;129;130;131; 132 fracciones I,II,III,IV y V; 133 Y 136.
En los contratos celebrados a Precio Unitario el pago del importe de los trabajos será hasta su total terminación
o cuando se finalice cada actividad principal de obra, conforme al programa de obra.
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia
o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en
exceso que se haya efectuado.
Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar el catalogo de conceptos, presupuesto de obra y
programa de ejecución de los trabajos.
La entidad podrán reconocer la contratación y pago de trabajos no considerados en los alcances de los
contratos de obra celebrados a Precio Unitario, cuando se trate de trabajos extraordinarios requeridos por una
necesidad de incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios para su seguimiento y
conclusión, lo anterior de acuerdo a la LOP y SRM y su Reglamento.
Se elaborarán estimaciones con la periodicidad requerida, de acuerdo al programa de obra; las que serán
presentadas por el "Contratista”, a la Jefatura de Departamento de Obra Civil dentro de los seis días naturales
siguientes de la fecha de corte que será el día hábil más cercano al «FECHA_DE_CORTE_EST» de cada mes.
La Jefatura de Departamento de Obra Civil para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará
con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Los pagos de estimaciones deberán
solventarse por parte del “Hospital” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Departamento de Obra Civil y que el
“CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.
Mediante los pagos de las estimaciones se compensará al contratista los materiales, insumos, transporte,
salarios, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales, así como
las obligaciones que el “CONTRATISTA” adquiera y todos los demás gastos que se originen como
consecuencia del contrato, así como, su utilidad. Por lo que el “CONTRATISTA” no podrá exigir una mayor
11
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
retribución por ningún otro concepto, salvo lo estipulado en el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Los pagos se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que el “CONTRATISTA” deberá recoger su
comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se realizará dentro
de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la estimación correspondiente contados a partir de que
hayan sido autorizadas por el Departamento de Obra Civil. Para tal efecto el “CONTRATISTA” presentará al
“Hospital”, el número de clave interbancaria de 18 dígitos, nombre del banco, número de sucursal y de cuenta,
Registro Federal de Contribuyentes y número de contrato. Los pagos de las estimaciones efectuados por el
“Hospital” no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que el “Hospital” se reserva el derecho
de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.
Las condiciones de pago pueden variar en función de las disposiciones que en su caso establezcan las
Dependencias Globalizadoras y por ende el propio Hospital.
El Hospital podrá incorporar el pago respectivo al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera
S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el objeto de pagar a sus contratistas en servicios, arrendamientos
y obra pública con la posibilidad de acceder al factoraje o descuento electrónico de documentos por cobrar, en
base al artículo 18 de las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera S.N.C , Institución de Banca de Desarrollo publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha
28 de febrero del 2007 y modificadas el 06 de abril de 2009 (Anexo T). Los licitantes a su consideración podrán
incorporarse a este programa. El costo financiero de este servicio, que le representa al CONTRATISTA, se
reconocerá como un costo del proyecto, que será reembolsado al contratista.
3.4.
AJUSTE DE COSTOS
Arts. 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 y 184 del reglamento de LOPSRM
3.5.
PENAS CONVENCIONALES
A. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables
a los contratistas, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el programa de obra del contrato.
B. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirá administrativamente el contrato.
C. Asimismo, la entidad, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a los pagos por
estimación que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán
calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de del programa
12
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
de obra. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en los siguientes pagos por
estimación, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, según lo dispuesto por el
artículo 46 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió
realizarse, El Hospital procederá a:
I. Retener en total el tres por ciento (3%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados (total ejecutado) y el importe de lo que debió realizarse (total programado). Por lo tanto
mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, la cual se aplicara sobre el importe
del pago programado correspondiente.
Si al efectuarse la comparación correspondiente al corte mensual del programa, procede hacer alguna
retención, su importe se aplicará en favor del “Hospital”, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.
II. Aplicar una pena convencional, para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la
fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, consistente en una
cantidad igual al uno por ciento (1%) por cada día de atraso del importe de los trabajos que no se hayan
realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los
trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el “CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en
que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción del “Hospital”; estas penas
convencionales se aplicarán mensualmente en los pagos por estimación correspondientes. En el
supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un mes
volúmenes de trabajo qué estimar el hospital procederá a la rescisión del contrato.
Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el “CONTRATISTA”.
En resolución a la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando se haya
llegado al límite de la fianza de cumplimiento, el “Hospital” procederá a la rescisión del mismo.
3.6. INFORMACIÓN SOBRE OBLIGACIÓN DE TRABAJO
El “Hospital” informa que para el Presente Concurso y demás actos que de ella se deriven, rijan las siguientes
condiciones:
13
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
a) Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la “Ley” y sus reformas y al “Reglamento”. Asimismo
deberá sujetarse al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en su caso, sus normas
complementarias, lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, los objetivos y
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y de los Programas Sectoriales, Institucionales,
Regionales y Especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas
anuales, y los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de
la Federación o de las entidades respectivas, así como a las especificaciones del Catálogo de
Conceptos y en su caso a las especificaciones de los trabajos, los programas de utilización de personal
técnico, administrativo y de servicios, mano de obra, maquinaria, equipo y el programa de trabajo.
b) El Concurso se inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo y la
firma del contrato. Art. 27 de la L.O.P.S.R.M.
c) El “Hospital” se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante el proceso de licitación o
durante la ejecución de los trabajos, en caso de asignársele el contrato correspondiente, la veracidad
de los datos proporcionados por el “Licitante”.
14
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
3.7. ANTICIPO
1. Se otorgará un anticipo del 30% en una sola exhibición, para que el licitante que se vea
favorecido con el presente concurso por invitación a cuando menos tres personas realice en el
sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los
trabajos; así como, el pago del anticipo para la compra y producción de materiales de
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos
que deberán otorgar; mismo que será amortizado durante los pagos que se generen durante el
ejercicio 2011.
2. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos; mismo que se efectuará a través de vía
transferencia electrónica emitida por la Subdirección de Tesorería del Hospital General de
México el día 27 de Mayo de 2011. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía
de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley, no procederá el diferimiento y,
por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
3. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinación del costo financiero de su proposición.
4. Para la amortización del anticipo otorgado se procederá de la siguiente manera (Artículo 143
del RLOPySRM):
I. La amortización se aplicará al importe de total de cada pago, la cuál deberá ser
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.
II. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:
Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el
ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue.
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por
amortizar se reintegrará al Hospital en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.
3.8.
SUBCONTRATACIÓN
Los trabajos objeto de la presente convocatoria podrán ser subcontratados y el contratista acepta seguir siendo
el único responsable de la ejecución de estos trabajos ante el “Hospital”. Para tal efecto, la contratista deberá de
15
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
notificar a la entidad que trabajos subcontratará y con que persona física o moral, para autorización,
previamente a la ejecución de los mimos.
CAPITULO 4: INFORMACIÓN SOBRE LAS BASES
4.1. INFORMACIÓN SOBRE LAS BASES
A continuación se presenta la información general correspondientes a las presentes Bases de Concurso por
Invitación a cuando Menos Tres Personas.
4.2. DISPONIBILIDAD DE LAS BASES
La convocatoria del concurso aquí referido se encuentra a disposición de los licitantes y del público en general
en la página del Hospital, así como en compranet.
El Hospital pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria, mediante las invitaciones
correspondientes.
4.3. COSTO DE LAS BASES
La obtención de la convocatoria al Concurso será de forma gratuita.
4.4. ANEXOS A LAS BASES
Ver anexos descritos en el numeral 7.5 de la presente convocatoria.
16
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
4.5. CALENDARIO DEL CONCURSO
EVENTO
1. Publicación de la Convocatoria
LUGAR
Página Web del Hospital
2. Entrega de la primera invitación U-208A Departamento de Obra
Civil-Subdirección
de
Conservación y Mantenimiento,
calle Dr. Balmis No. 148, Col.
Doctores,
Delegación
Cuauhtémoc, CP. 06726, México
Distrito Federal
3. Visita de Obra. (lugar y hora de
la cita)
4. Junta de aclaraciones
U-208A Departamento de Obra
Civil-Subdirección
de
Conservación y Mantenimiento,
calle Dr. Balmis No. 148, Col.
Doctores,
Delegación
Cuauhtémoc, CP. 06726, México
Distrito Federal
U-208A Departamento de Obra
Civil-Subdirección
de
Conservación y Mantenimiento,
calle Dr. Balmis No. 148, Col.
Doctores,
Delegación
Cuauhtémoc, CP. 06726, México
Distrito Federal
5. Presentación y Apertura de U-208A Departamento de Obra
Proposiciones (segundo párrafo Civil-Subdirección
de
del artículo 33 de la LOPySRM).
Conservación y Mantenimiento,
calle Dr. Balmis No. 148, Col.
Doctores,
Delegación
Cuauhtémoc, CP. 06726, México
Distrito Federal
PERIODOS, FECHAS Y HORARIOS
4 de Mayo de 2011
4 de Mayo de 2011
13:00 Horas
9 de Mayo de 2011
10:00 Horas
9 de Mayo de 2011
11:00 Horas
19 de Mayo de 2011
10:00 Horas
17
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
6 Comunicación de fallo (fracción U-208A Departamento de Obra
III, artículo 37 de la LOPySRM)
Civil-Subdirección
de
Conservación y Mantenimiento,
calle Dr. Balmis No. 148, Col.
Doctores,
Delegación
Cuauhtémoc, CP. 06726, México
Distrito Federal
7. Firma del contrato
8. Anticipo
U-105A Área de elaboración y
control de contratos dependiente
de la Dirección de Recursos
Materiales y Conservación del
HGMOD, calle Dr. Balmis No. 148,
Col.
Doctores,
Delegación
Cuauhtémoc, CP. 06726, México
Distrito Federal.
Se pondrá a disposición
contratista a través de
transferencia electrónica
del
vía
26 de Mayo de 2011
11:00 Horas
27 de Mayo de 2011
12:00 Horas
27 de Mayo de 2011
En la Subdirección de Tesorería del
Hospital General de México, Calle Dr.
Balmis No. 148, Col. Doctores,
Delegación
Cuauhtémoc,
Código
Postal 06726, México Distrito Federal.
18
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 5: ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS BASES
5.1. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
La visita al sitio de realización de los trabajos será el día 9 de Mayo de 2011 a las 10:00 horas, cita en las
oficinas de la Coordinación de Obra Civil- Subdirección de Conservación y Mantenimiento U-208A, ubicada en
la Calle de Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06726, México
Distrito Federal (Art. 31 fracción IX de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas de
fecha 28 de mayo de 2009).
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta
deberán incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus
condiciones ambientales así como los accesos a la obra, interferencias y considerar la logística para la
realización de las maniobras dentro y fuera de la obra para la ejecución de la misma, por lo que no podrá
invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. (Anexo H).
5.2.
LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
Posterior a la visita se llevará a cabo la junta de aclaraciones, el día 9 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas, cita
en las oficinas de la Coordinación de Obra Civil- Subdirección de Conservación y Mantenimiento U-208A, en las
oficinas de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento del Hospital General de México O.D., cita en calle
Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06726, México Distrito Federal; siendo optativa
la asistencia a la reunión (Art. 31 fracción X de la ley).
La solicitud de aclaración, deberá entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.
El acto será presidido por el servidor público designado por el hospital, quién deberá ser asistido por un
representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en el concurso por invitación a cuando menos
tres personas, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales
del interesado y, en su caso, del representante.
19
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
5.3.
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
De la junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por
los interesados y las respuestas del Hospital General de México. En el acta correspondiente a la última junta de
aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Además contendrá la firma de los asistentes y las
preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas del Hospital General de México O.D.; debiendo entregar
copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en la Coordinación de Obra Civil del Hospital
General de México O.D. ubicada en la Calle de Dr. Balmis No 148, Col Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06726, México Distrito Federal.
La falta de firma de alguno de los invitados no invalidará el proceso de la Junta de Aclaraciones
CAPÍTULO 6: PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
6.1.
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL
CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
La entidad atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, requerirán que la
proposición de los invitados contenga los siguientes documentos:
I.
Solicitud de participación
I.A. Planos del anteproyecto y croquis del estado actual así como el catalogo de conceptos de las bases
debidamente firmados por parte del licitante.
I.B. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales;
estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de concurso
por invitación a cuando menos tres personas sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado; a modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la
dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la
integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le
proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente;
II. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento
constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan
conforme a los proyectos y que establezcan las dependencias y entidades;
III. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características
técnicas y magnitud similares;
20
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
VI. Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de
los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el
nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones, según el caso;
VII. Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse
previsto en las bases de licitación. Las dependencias y entidades podrán solicitar la información necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán;
VIII. Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados
financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el
caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de
presentación de proposiciones;
IX. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin
opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos
insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de
construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad en el caso de que resultare ganador;
X. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de
los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación
escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios;
Además de los documentos referidos en el artículo 44 de este Reglamento, las dependencias y entidades,
atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, requerirán:
A. Tratándose de obras a Precio Unitario:
I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales
a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo requeridos
para la demolición con sus correspondientes rendimientos y costos;
II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por los materiales más
significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo requeridos para la
demolición, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes;
21
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando
el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;
IV. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo
considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;
V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
VII. Utilidad propuesta por el licitante;
VIII. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de
los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 de este Reglamento se
deberá señalar el precio ofertado por el licitante;
IX. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios
unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este
documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;
X. Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del
total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades
con ruta crítica, y
XI. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para la demolicion, identificando su tipo y características;
c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales
y volúmenes requeridos, y
22
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
d)
De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
dirección, administración y ejecución de los trabajos.
La entrega de proposiciones se hará de manera presencial.
I. La documentación que se requiere a continuación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o
fuera del sobre que contenga la propuesta.
II. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, incluyendo correo
electrónico; además de los documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y,
en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de
carácter personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto Anexo
C. Será motivo de descalificación el no presentarlo.
III. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los
artículos 51 y 78 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como lo
dispuesto en el artículo 8 fracción XX de la ley federal de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos (Anexo D) Será motivo de descalificación el no presentarlo.
IV. Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al
ejercicio fiscal inmediato anterior con el que se acredite el capital contable $1.00 (Un Peso 00/100
M.N.) requerido por la convocante, además se entregará adicionalmente, copia de la cédula profesional
y registro ante S.H.C.P. del contador que realizó dicho balance. Esta información deberá ser presentada
en forma legible, en papel membretado del profesional o empresa que efectúe estas obligaciones,
especificando domicilio y número telefónico del mismo, el balance deberá presentarse en original para
su cotejo. Será motivo de descalificación el no presentarlo. Entregar de forma separada el balance de la
empresa y la auditoria en papel membretado y firmado por el contador responsable de ello.
V. Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas
físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. No será motivo de
descalificación el no presentarlo.
VI. Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que su representante cuente
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos
siguientes (anexo G):
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o
razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres
de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el
acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre,
23
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
número y circunscripción del notario o fedatario público que las
asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, y
protocolizó;
b. Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición,
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los
protocolizó.
El licitante ganador deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con las documentales
siguientes: acta constitutiva, personas morales; acta de nacimiento, CURP, registro federal de
contribuyentes y credencial del IFE para personas físicas. Será motivo de descalificación el no
presentarlo.
VII. Original y Copia simple para cotejo del recibo de participación en el concurso por invitación a cuando
menos tres personas. Será motivo de descalificación el no presentarlo.
VIII. Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de que pos sí mismo o a través de
interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación
que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relación a los demás participantes (Anexo H). Será
motivo de descalificación el no presentarlo.
IX. En su caso escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan
cuando menos con un cinco por ciento con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya
dado con seis meses de antelación al momento del cierre del concurso por invitación a cuando menos
tres personas, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a
requerimiento del Hospital en caso de empate Técnico. La falta de presentación de este escrito no será
causa de descalificación de la proposición (Requisitar Anexo No.I) Será motivo de descalificación el no
presentarlo.
X. El concursante que resulte ganador en el proceso presentará un escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para garantizar al Hospital General de
México O.D. que durante todo el proceso de la obra quedaran prohibidos los campamentos dentro de la
misma. (Requisitar Anexo No.U) Será motivo de descalificación el no presentarlo.
XI. La contratista que resulte ganadora, presentará carta compromiso que manifieste bajo protesta de decir
verdad, que dará fiel cumplimento al programa de suministros de equipos mismo que deberá anexar a
su propuesta, en donde registrará las fechas del fincado de los equipos y de llegada a la obra,
comprometiéndose a presentar al Hospital General de México, O.D. la documentación que compruebe
que está realizado el fincado de acuerdo a las fechas pactadas en sus programas respectivos, y si
hubiere un atraso en el suministro de los mismos de más de 8 días, el Hospital General de México, O.
24
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
D., aplicará las sanciones de ley. (Requisitar Anexo No.V)
presentarlo.
Será motivo de descalificación el no
La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. (Art. 36 de la L.O.P.S.R.M.).
6.2.
IDIOMA
Todos los documentos y correspondencia relacionados con el presente concurso por
menos tres personas, deberán estar escritos en español.
6.3.
invitación a cuando
MONEDA EN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA
La moneda en que deberá cotizarse la proposición será el Peso Mexicano.
6.4.
CONDICIONES NO NEGOCIABLES
Se hace del conocimiento de los “licitantes” que los requisitos y condiciones de esta convocatoria, así como la
documentación de las proposiciones técnicas y económicas, no podrán ser negociados.
6.5.
CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA
El contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo
de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos es de cuando menos el 50 %,
en caso de que este porcentaje sea menor el licitante anexara a su propuesta el análisis del contenido nacional
del valor de la obra en el que se justifique y exponga el porcentaje menor al solicitado.
25
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 7: CONTENIDO DE LA PROPUESTA
7.1. PROPOSICIONES CONDICIONADAS
Para los fines de la presente convocatoria, el licitante no podrá condicionar en forma alguna la propuesta y el
“Hospital” no aceptará propuestas alternativas.
7.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La presentación y entrega de la proposición del “Licitante” se hará en el lugar y hora establecidos en la presente
convocatoria y contendrá los documentos siguientes:
1) Los Documentos Técnicos
2) Los Documentos Económicos
La documentación que contendrá el sobre se presentará firmada en todas sus hojas, por el representante legal
o un representante con poder notarial para este tipo de actos, en señal de aceptación de lo ahí descrito.
El sobre se rotulará de la siguiente manera:
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
DR BALMIS No. 148, COL. DOCTORES, CP. 06726, MÉXICO D.F.
CONVOCATORIA NO. CI -HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
26
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
3) Toda la documentación; formatos, modelos, programa de obra, pagos de estimaciones, cédula de
avance, catálogo de conceptos, constancias, minutas, croquis, planos, circulares y demás
documentos que hayan sido entregados durante el procedimiento de concurso por invitación a
cuando menos tres personas y que forman parte de la convocatoria deben ser devueltos firmados e
integrados en el documento correspondiente.
4) En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo
expresamente por escrito a este Hospital, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
7.3. REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PROPOSICIONES
1) Con fundamento en las fracciones del artículo 69 del RLOPySRM, que a la letra dice: “se consideraran
causa para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:
I. Se demuestre que la persona y su propuesta no es solvente;
II. Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;
III. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 fracción XVI , 51
y 78, penúltimo párrafo de la Ley;
IV. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
sean consideradas expresamente en las bases de concurso por las dependencias y entidades y que
sean estrictamente necesarias para la evaluación de las proposiciones o la realización de los trabajos, y
V. Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes”.
La propuesta deberá incluir cada uno de los documentos solicitados en la Guía para presentar la
propuesta. Será condición indispensable para que la propuesta sea aceptada, que se incluya toda la
documentación relativa a la convocatoria a esta licitación en el sobre cerrado.
27
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
Para facilitar la revisión de cada documento, las propuestas se deberá n entregar en orden progresivo
como se marca en la guía (ver Numeral 7.5. de las presentes Bases)
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por El “Hospital” que tengan como
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del concurso
por invitación a cuando menos tres personas; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento,
por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.
2) Todos los documentos que formen parte de la propuesta, deberán estar firmados por el representante
legal, en cada una de las fojas de su integración.
3) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el
acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse
sin efecto por los licitantes.
7.4. PARTICIPACIÓN CONJUNTA
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma
individual los requisitos señalados, además de entregar copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del
Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberán
hacerse por el representante común, apegándose a lo establecido en el articulo 36 de la Ley.
28
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
7.5. GUÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
Las propuestas deberán presentarse en el siguiente orden:
A elección del licitante, la siguiente documentación podrá integrarse dentro o fuera del sobre de la proposición
Se deberá incluir la documentación que se señala a continuación.
DOCUMENTACIÓN LEGAL
DESCRIPCIÓN
NÚM
ANEXO
SE ANEXA MODELO
DOCUMENTOS DEL LICITANTE.
I.
I.A.
I.B.
II.
III.
Solicitud de Participación
Anexo A1
Planos del anteproyecto y croquis del estado actual así como el
catalogo de conceptos de las bases debidamente firmados por parte
del licitante.
Anexo A2
Manifestación Escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y
su conformidad de ajustarse a sus términos (Adjunto al escrito se
integrarán las bases de licitación y el modelo de contrato debidamente
rubricado).
Será motivo de descalificación el no presentarlo
Anexo A3
Manifestación Escrita de parte o partes de la obra que requiere
subcontratar como lo establece en el Punto 3.7 de la presente
convocatoria.
Será motivo de descalificación el no presentarlo Art. 44 Fracción V del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas
Anexo B
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, indicando el concurso por invitación a cuando menos
Anexo C
29
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
tres personas en la que participa.
Será motivo de descalificación el no presentarlo.
IV.
V.
VI.
VII.
Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de
los supuestos que establecen los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de
la Ley.
Será motivo de descalificación el no presentarlo.
Anexo D
Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la
empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior con el
que se acredite el capital contable de $1.00 m.n. (Un peso 00/100
M.N.) requerido por la convocante, además se entregará
adicionalmente, copia de la cédula profesional y registro ante S.H.C.P.
del contador que realizó dicho balance. Esta información deberá ser
presentada en forma legible, en papel membretado del profesional o
empresa que efectúe estas obligaciones, especificando domicilio y
número telefónico del mismo, el balance deberá presentarse en
original para su cotejo. Será motivo de descalificación el no
presentarlo. Art. 44 Fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Anexo E
Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con
fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas
morales de la persona que firme la proposición.
No será motivo de descalificación el no presentarlo
Anexo F
Escrito mediante el cual el representante de la persona moral
manifieste que su representante cuente con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos
siguientes:
De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes,
denominación o razón social, descripción del objeto social de la
empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha
de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su
caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó;
asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, y
Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción
del notario o fedatario público que los protocolizó.
Será motivo de descalificación el no presentarlo
Anexo G
30
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
VIII.
IX.
Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de
que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de
adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento de contratación que les otorgue condiciones más
ventajosas, con relación a los demás participantes. Será motivo de
descalificación el no presentarlo
Anexo H
En su caso escrito mediante el cual los participantes manifiesten que
en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento
con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya dado
con seis meses de antelación al momento del cierre del concurso por
invitación a cuando menos tres personas, obligándose a presentar en
original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del
Hospital en caso de empate Técnico.
Será motivo de descalificación el no presentarlo
Anexo I
DOCUMENTACION TECNICA
NÚM.
DESCRIPCIÓN
SE ANEXA MODELO.
DOCUMENTOS DEL LICITANTE.
X.
Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos
y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes
y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de concurso por
invitación a cuando menos tres personas, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de
contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construcción que la
convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en
la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y
el programa de suministro correspondiente.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art 44. Fracción I del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas
Anexo J
31
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los
trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción II del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas
ANEXO K
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán
responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras,
los que deberán tener experiencia en obras con características
técnicas y magnitud similares.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción III del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas
Anexo L
Documento que acredite la experiencia y capacidad técnica de trabajos
similares en obras de remodelación diversas, con la identificación de
los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante,
descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por
ejercer, periodo de ejecución y las fechas previstas de terminación,
según el caso.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción IV del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas
Anexo M
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación
física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá
de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción
arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que
resultare ganador.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción VII
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Anexo N
32
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
XV.
Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación
permanente de origen extranjero de los señalados por la secretaría de
economía, se deberá entregar además de los anteriores, una
manifestación escrita de que los precios consignados en su
proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de
comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o
de subsidios.
Anexo O
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 44 Fracción VIII
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
Modelo de contrato. Deberá ser firmado por el representante legal de
cada uno de los licitantes para garantizar el conocimiento y aceptación
del modelo de contrato.
Anexo P
Acreditación de contenido nacional.
Anexo Q
Requisitar debidamente el Anexo R donde demuestre que los contratos
celebrados a la fecha no se han visto afectados en las garantías por
vicios ocultos o mala calidad de los trabajos, no se han aplicado penas
convencionales o se han rescindido administrativamente los mismos;
en las obras contratadas en un lapso no mayor a cinco años previos a
la publicación de la convocatoria al presente concurso por invitación a
cuando menos tres personas. Será motivo de descalificación el no
presentarlo.
Anexo R
Formato bajo protesta de decir verdad en la cuál manifieste la
estratificación de la empresa que representa, con respecto a Mi pymes,
lo anterior de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por la
Secretaria de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 30 de junio de 2009,
Anexo S
Incorporación a cadenas productivas (se anexa formato para
información de los licitantes pero deberá entregarse en la propuesta
firmado presentarse llenado o no)
Anexo T
(Informativo)
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que tomará
las medidas necesarias para garantizar al Hospital General de México
O.D. que durante todo el proceso de la obra quedaran prohibidos los
campamentos dentro de la misma
Anexo U
33
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
XXII.
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que dará fiel
cumplimiento al programa de suministros de materiales, mano de obra,
equipo y/o maquinaria, mismo que deberá anexar a su propuesta, en
donde registrará las fechas de cada fincado de los equipo y de la
llegada de cada suministro y arribo a la obra, comprometiéndose a
presentar al Hospital General de México O.D. la documentación que
compruebe que esta realizado el fincado de acuerdo a las fechas
pactadas en sus programas respectivos, y su hubiere un retraso en el
suministro de los mismos de mas de 8 días, el Hospital General de
México O.D.
Aplicarán las sanciones de ley
Anexo V
34
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
DOCUMENTACION ECONÓMICA
NÚM.
DESCRIPCIÓN
SE ANEXA MODELO.
DOCUMENTOS DEL LICITANTE.
XXIII.
XXIV.
XXV.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la
proposición, con la descripción de cada uno de ellos; tratándose de
proyectos integrales o llave en mano, el licitante señalará las normas
de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará, las cuales
deberán apegarse a las establecidas por la convocante en las
convocatoria de concurso por invitación a cuando menos tres
personas, agrupado como sigue:
A).- Materiales más significativos y equipo de instalación permanente
B).- Mano de obra
C).- Maquinaria y/o equipo de construcción.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción II
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Anexo X1
Anexo X2
Anexo X3
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos
y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción
con sus correspondientes rendimientos y costos;
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción I del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas
Anexo Y
(Formato libre con
fundamento en la
normatividad
aplicable)
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo
previsto en el Reglamento de la LOPSRM, anexando el tabulador de
salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integración de los salarios;
Anexo Z
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción III
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
(Formato libre con
fundamento en la
normatividad
aplicable)
35
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
XXVI.
XXVII.
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria
y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de
evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción IV
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Anexo AA
(Formato libre con
fundamento en la
normatividad
aplicable)
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando
los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y
los de oficinas centrales;
Anexo AB
(Formato libre con
fundamento en la
normatividad
aplicable)
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción V
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
XXVIII.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción VI
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Utilidad propuesta por el licitante;
XXIX.
XXX.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción VII
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales
que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan
insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 de este
Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el licitante;
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción VIII
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Anexo AC
(Formato libre con
fundamento en la
normatividad
aplicable)
Anexo AD
(Formato libre con
fundamento en la
normatividad
aplicable)
Anexo AE
(Formato libre con
fundamento en la
normatividad
aplicable)
36
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
XXXI.
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de
medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra
e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la
proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que
servirá para formalizar el contrato correspondiente;
Anexo AF
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción IX
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
XXXI.A
XXXII.
Presupuesto total de los trabajos el cual deberá dividirse en partidas,
subpartidas y conceptos de obra, indicando con numero y letra sus
importes de la parte económica
Anexo AF1
Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los
periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades
con ruta crítica,
Anexo AG
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción X
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
XXXIII.
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y
cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los
periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:
a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo
y características;
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
AH1
AH2
AH3
AH4
37
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados
en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los
trabajos.
Será motivo de descalificación el no presentarlo. Art. 45 Fracción XI
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Anexo AI
XXXIV.
Carta Compromiso de la proposición
38
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 8: PROCEDIMIENTO LICITATORIO
8.1. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
La recepción de los sobres se realizará en el lugar, hora y fechas señalados en la invitación a cuando menos
tres personas. No se recibirá ninguna propuesta después de los horarios señalados, ni el acceso al sitio donde
se llevará acabo el evento.
Una vez recibidos los sobres cerrados en forma inviolable, conteniendo las proposiciones técnicas y
económicas presentadas por las licitantes, se procederá a la recepción de las proposiciones de los licitantes y a
la apertura de los sobres, verificando que cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a este
concurso por invitación a cuando menos tres personas haciendo mención de aquellas empresas que cumplan
cuantitativamente, verificando únicamente la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su
contenido
Posteriormente se evaluará de manera cualitativa cada una de las proposiciones presentadas por las empresas
licitantes, donde se realizará el estudio detallado de las proporciones presentadas, a efecto de que el hospital
tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas.
El servidor público facultado para presidir el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno, rubricarán el
catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de la obra, y tiempo
determinado y el presupuesto de obra en el que se consigne el importe total de la obra de la parte a Precio
Unitario, objeto del concurso por invitación a cuando menos tres personas, y enseguida el servidor público que
preside el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada licitante que hubiere sido
presentada, de conformidad con el artículo 37 de la LOPSRM en su fracción II.
Se levantará acta del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar Fecha, lugar
y hora, servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los licitantes, las propuestas aceptadas para
su análisis, sus importes, así como las propuestas que hayan sido desechadas y las causas que lo motivaron,
señalando la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo conforme lo dispuesto por el artículo 39 de la
Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El acta será firmada por cada uno de los participantes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de
la misma. Dicha acta se pone a disposición de los “Licitantes” que no hayan asistido, para efecto de su
notificación, a partir de esta fecha y durante los siguientes cinco días hábiles, en las Oficinas de la Coordinación
de Obra Civil del Hospital General de México ubicada en la Calle de Doctor Balmis No. 148, Colonia Doctores,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06726, México Distrito Federal
39
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
8.2. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
a) La presentación y apertura de proposiciones se realizará en un solo acto; así como la asistencia de
cualquier interesado,
b) A los actos del procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas podrá asistir
cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de
intervenir en cualquier forma en los mismos.
8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA
Tratándose de una Instalación de Salubridad, la adecuación deberá apegarse a la Norma Oficial Mexicana
NOM-251-SSA1-2009, Practicas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
8.4. ASPECTOS TÉCNICOS
8.4. ASPECTOS TÉCNICOS
Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos técnicos, el Hospital General de México O.D.
verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases y en la
convocatoria correspondiente.

I.
II.
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
Que cada documento contenga toda la información solicitada;
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se
deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia
laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán
relacionados con la ejecución de los trabajos;
III. Que los licitantes cuenten con la mano de obra calificada, maquinaria y equipo de construcción
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente;
40
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición,
y
VI. De los estados financieros, se verificarán, los siguientes aspectos:
VII
VIII.
a.
Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;
b.
Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c.
El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
DE LOS PROGRAMAS:
a.
Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el
Hospital General de México, O. D;
b.
Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los
trabajos;
c.
Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria
y/o equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos
considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;
d.
Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y
e.
Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en
los programas;
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:
a.
Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto del concurso por invitación a cuando menos
tres personas, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante;
41
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
IX.
X.
b.
Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones
técnicas, cuando el hospital fije un procedimiento, ya sean en propagación de ruido y
polvo
c.
Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
DE LOS MATERIALES:
a.
Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y,
en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y
b.
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construcción establecidas en las bases, y
DE LA MANO DE OBRA:
a.
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos;
b.
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las
condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos, y
c.
Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución
de los conceptos más significativos.
42
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
8.5. ASPECTOS ECONÓMICOS
Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos económicos, el “Hospital” verificará que las
mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria para el concurso por
invitación a cuando menos tres personas.
I.
Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se
ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.
III. Del presupuesto de obra:
a.
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del
precio unitario;
b.
Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los
cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de
diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y
c.
Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso
de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el
monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las
proposiciones;
IV. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo
con lo establecido en el reglamento, debiendo revisar:
a.
que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b.
que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
43
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
c.
que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el
mercado;
d.
que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo
previsto en el reglamento;
e.
que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal
efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de
obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
f.
que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina
o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
V. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en el reglamento, debiendo además considerar:
a.
Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la
relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases
del concurso;
b.
Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con
el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutarán los trabajos, y
c.
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos,
para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos;
VI. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en el reglamento, debiendo además considerar:
a.
Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo;
44
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
b.
Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y
c.
Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases
para el concurso por invitación a cuando menos tres personas, su pago deba efectuarse
aplicando un precio unitario específico;
VII. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:
a.
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la
periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la
amortización de los anticipos;
b.
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos;
c.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico;
d.
Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado
con montos mensuales, y
e.
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el
licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases del concurso por
invitación a cuando menos tres personas;
VIII. Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el
reglamento;
IX. Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la
integran, y
45
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
X. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos.
8.6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
A. En el aspecto técnico, se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean suficientes para
poder realizar en tiempo y con la calidad requerida los trabajos solicitados por “El Hospital” y que
cumplan con lo indicado en las bases del concurso y con lo establecido en el articulo 63 del
reglamento
B. En el aspecto económico se verificará que en las propuestas presentadas, los precios de los
insumos sean los correspondientes a los establecidos en el mercado nacional y cumplan con lo
indicado en las bases de concurso por invitación a cuando menos tres personas
C. El contrato se adjudicara de entre los concursantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente por que
reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en estas bases, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por el "Hospital General de México O. D." y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siendo la propuesta que resulte
más conveniente para el "Hospital General de México O. D.”, sobre la base de evaluación Binaria.
46
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
8.7. CAUSALES DE DESECHAMIENTO
a) Que no tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones.
b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Hospital”,
así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
licitantes;
c) Que contravenga alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la “Ley”.
d) Que contravenga los criterios de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los
trabajos a realizar, que sean considerados expresamente en las bases de concurso por invitación a
cuando menos tres personas por El “Hospital” y que sean estrictamente necesarias para la
evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos.
e) Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;
f)
Que el importe total de la proposición sea de tal forma bajo, que el “Hospital” considere que el
postor no podrá ejecutar la obra, lo cual se traduciría en falta de cumplimiento al contrato. Por que
contiene rendimientos o precios unitarios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una
manera inconveniente de los de la región donde se realizaran los trabajos.
Las Propuestas desechadas durante el concurso por invitación a cuando menos tres personas podrán ser
devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en
que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en trámite en cuyo caso las
propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes,
agotados dichos términos el Hospital podrá proceder a su devolución o destrucción.
8.8. DICTAMEN Y ACTO DE FALLO
La emisión del fallo se llevara a cabo en la fecha, hora y lugar, señalados en el calendario de eventos.
1. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre
los “Licitantes”, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en la convocatoria para el concurso por invitación a cuando menos tres
personas, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “HOSPITAL”, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
2. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por el “HOSPITAL”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición
que resulte económicamente más conveniente para el Estado.
3. Con fundamento en el artículo 38, segundo párrafo de la “Ley”, en caso de empate técnico entre las
empresas “Licitantes”, El “Hospital” adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas
que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el
47
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre
del concurso por invitación a cuando menos tres personas.
4. En cumplimiento al oficio circular número SACN/300/414/2004 emitido por la Secretaria de la Función
Publica, él “contratista” deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad ante el Hospital o entidad
convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por este o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate,
para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización
de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le
permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley
General de Población y su Reglamento.
El contratista deberá indicar además, que tanto él, como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días
contados a partir de la fecha en que se tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o
pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de
nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión de
extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población..”
Tal prevención solo será exigible al licitante que resulte adjudicado en el presente concurso por
invitación a cuando menos tres personas, y su cumplimento se hará con la presentación previa a la
formalización del contrato, de la manifestación por escrito que contemple dicha prevención.
Además de solicitar opinión de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación, a través de mi portal del S.A.T.
5. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, esta convocante adjudicará el contrato al licitante cuya
proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establecen estas
convocatoria de concurso por invitación a cuando menos tres personas ,de conformidad con la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por esta convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.
En caso de existir empate técnico entre los concursantes cuyas proposiciones resulten solventes, se
procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo y 38 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
6. Cuando exista desechamiento de alguna proposición el Hospital deberá entregar a cada concursante, a
través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en este dictamen.
7. Terminado el evento de notificación de fallo, el documento se colocará en lugar visible de las Oficinas
de la Coordinación de Obra Civil, unidad 207, Subdirección de Conservación y Mantenimiento en la
48
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
Calle de Doctor Balmis No 148, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06726,
México Distrito Federal.
El “Licitante” a quien se le adjudique el contrato, deberá presentar las garantías de cumplimiento de
contrato y sobre la entrega de anticipo, correspondientes al monto de su propuesta, (en su caso), dentro
de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo así como la fianza de vicios
ocultos al término de los trabajos.
La notificación del fallo obligará a "Hospital General de México O. D." y a la persona a quien se haya
adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la
invitación a cuando menos tres personas y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días
naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se
encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido
en el párrafo anterior, "Hospital General de México O. D." podrá, sin necesidad de un nuevo
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición
solvente que resulte más conveniente para el Hospital, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en
precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al
diez por ciento.
Si "Hospital General de México O. D." no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la
convocatoria al concurso por invitación a cuando menos tres personas que motivaron el fallo correspondiente, el
concursante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este
supuesto, "Hospital General de México O. D." ,a solicitud escrita del concursante, cubrirá los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso por invitación a
cuando menos tres personas de que se trate.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la
entidad de que se trate. (Art. 47 de la ley)
Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley deberán garantizar:
49
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
I.
Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en la
convocatoria a la Licitación Pública Nacional , o en su defecto, dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y
II.
El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos en
la convocatoria al concurso por invitación a cuando menos tres personas, o en su defecto, dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.
Las Propuestas desechadas durante el concurso por invitación a cuando menos tres personas podrán
ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en
trámite en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad
e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el "Hospital General de México O. D." podrá
proceder a su devolución o destrucción.
50
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 9: CASOS EN QUE EL CONCURSO NO SE CONCLUYE
9.1. CONCURSO DESIERTO
En términos del Articulo 40 de la “Ley” el “Sistema” podrá cancelar el concurso por invitación a cuando menos
tres personas por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar el concurso por invitación a
cuando menos tres personas cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la
extinción de la necesidad de contratar las obras y de continuar con los procedimientos de contratación se
pudiera ocasionar un daño o perjuicio al “Sistema”. Se hace del conocimiento del “Licitante” que con
fundamento en el artículo 40 de la “Ley”, la Hospital procederá a declarar un concurso por invitación a cuando
menos tres personas desierto cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la
licitación, o sus precios no fueran aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.
Se hace del conocimiento del “Licitante” que con fundamento en el artículo 40 de la “Ley”, el Hospital
procederá a declarar un concurso por invitación a cuando menos tres personas desierto cuando las propuestas
presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación, o sus precios no fueran aceptables, y
expedirán una segunda convocatoria.
9.2. CANCELACIÓN DEL CONCURSO
También se podrá cancelar el concurso por invitación a cuando menos tres personas por caso fortuito o fuerza
mayor o, cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad
de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un
daño o perjuicio a la propia Entidad, quien dará a conocer la decisión por escrito
9.3. SUSPENSIÓN Y NULIDAD PARCIAL O TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
La S.F.P. en uso de sus facultades podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad
parcial o total, en los términos de los artículos 88 de la “Ley”.
Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal del concurso por invitación a
cuando menos tres personas, se reanudara la misma, previo aviso por escrito a todos los licitantes que no
hubiesen sido descalificados.
51
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 10: CONTRATO
10.1.
DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La formalización del contrato se llevara al cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el calendario de eventos
punto 4.5 de esta convocatoria
I.
El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos del concurso
por invitación a cuando menos tres personas la cual se le incorporarán todos los acuerdos
entre las dos partes, y la formalización de dicho documento se hará dentro de los QUINCE
días naturales siguientes al de la notificación de fallo, con fundamento en el artículo 47 de
la “Ley”.
II.
El “Licitante” a quien se le adjudique el respectivo contrato de no firmarlo por causas
imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la “Ley”.
III.
La firma del contrato, por parte del “Contratista” no será mayor de quince días hábiles,
contado a partir de la notificación de fallo.
IV.
Si el “Sistema” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de
licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en
responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la entidad, a
solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido
para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso por invitación a
cuando menos tres personas de que se trate.
V.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma
parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la entidad
de que se trate.
52
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
10.2
GARANTÍAS Y SEGUROS
Para garantizar el anticipo el contratista entregara la garantía prevista en el artículo 48, fracción I de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por el importe total de la factura que presente para
cobro del anticipo otorgado.
Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el “Contratista” entregará una fianza que cubrirá el 10%
(diez por ciento) del valor total del contrato incluyendo el IVA, así mismo deberá garantizar el total del anticipo
previo a su otorgamiento mediante una fianza.
Concluidos los trabajos y no obstante su recepción formal, el “Contratista” quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos señalados en el contrato respectivo. Para garantizar mediante una fianza del 10% (diez por ciento)
del valor total del contrato incluyendo el IVA, durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las
obligaciones antes citadas, el “Contratista” podrá elegir entre las opciones señaladas en el artículo 66 de la
“Ley”
53
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
10.3.
CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.
a) El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan
influir en el costo y en el plazo de ejecución de ésta obra.
b) No se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas por motivos de lluvias, mal
tiempo, etc., o por cualquier otra causa no imputable al Hospital General de México, O. D., que pudiera
ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los trabajos, a menos que se constituyan
“causas de fuerza mayor” en los términos que fija el contrato.
c) El hecho de que el postor no obtenga la información completa a que antes se hace referencia, no lo
releva de asumir como “contratista” la responsabilidad de ejecutar y concluir los trabajos a entera
satisfacción de el Hospital General de México O.D., de acuerdo con los alcances, especificaciones y
normas generales de construcción de la SSA e IMSS y a los precios contenidos en el catálogo de
conceptos.
d) En caso de existir diferencias entre el catálogo de conceptos proporcionado por el Hospital General de
México O.D. y los presentados por el licitante, estos serán corregidos apegándose a lo indicado por el
Hospital General de México O.D. en el catálogo de conceptos.
e) El contratista, deberá apegarse a los lineamientos que se establezcan en el proyecto de obra, así como
en los dictámenes que en su caso resultaran del mismo proyecto, además de realizar las pruebas de
control de calidad requerida por la normatividad vigente en la materia. en coordinación y aprobación de
la supervisión.
f)
Los estudios de laboratorio serán incluidos en cada partida que lo requiera de acuerdo a catálogo, el
control de las pruebas de laboratorio, es responsabilidad de la empresa de supervisión.
g) En relación a la instalación de oficinas, almacén y bodega de materiales del contratista para realizar
sus trabajos , deberá considerar todo lo necesario para estar a un radio de 500 metros del perímetro del
Hospital, o lo más cercano a la obra y la organización para tener los materiales requeridos ya que no
existen espacios para almacenar los mismos.
h) La contratista deberá dar preferencia a la contratación de mano de obra residente en la delegación,
donde se realizarán los trabajos.
i)
La contratista deberá contar con los sistemas de comunicación necesarios, que le permitan tener
comunicación vía telefónica tanto con el Hospital General de México O.D. y la residencia por la
subdirección de conservación y mantenimiento del hospital general de México O.D.
j)
La contratista deberá considerar que cualquier información que sea expresada en forma oral, escrita,
grafica, electrónica o en cualquier otra forma tiene el carácter de confidencial, razón por la que los
licitantes se comprometen y obligan a tratarla con tal carácter y darle uso única y exclusivamente para
el desarrollo del concurso por invitación a cuando menos tres personas de que se trata; debiendo
54
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
proceder con discreción en el uso de la misma, guardando estricta reserva de los asuntos del hospital
general de México O.D., de igual forma los licitantes serán responsables por el uso que sus empleados,
factores o dependientes hagan de la mencionada información. la obligación mencionada subsistirá
durante el concurso por invitación a cuando menos tres personas y de manera indefinida después de
concluida la misma, con independencia de que resulte o no adjudicado el licitante de que se trate.
k) Los vehículos utilizados durante la obra deberán cumplir con la siguiente normatividad:
NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina
como combustible.
NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo,
provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.
NOM-050-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gas licuado
de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos.
Los camiones transportistas que trasladen los residuos de construcción y/o excavación, deben circular
en los horarios permitidos por la autoridad competente y por rutas debidamente programadas y
controladas, procurando que sean las más convenientes a fin de evitar afectaciones a la vialidad.
Deben circular siempre cubiertos con lonas, incluso vacíos, para evitar las fugas de materiales y la
emisión de polvo.
La empresa contratista tendrá la obligación de presentar las papeletas de retiro y recepción de
escombro en donde deberán aparecer los datos de los vehículos como son: marcas, no. de placas,
nombre del chofer, lo anterior para verificar
que se está cumpliendo la disposición de los materiales
y escombros a un tiro autorizado.
Para prevenir las emisiones de partículas de polvo en la zona de obras, se debe regar periódicamente
con agua tratada las zonas susceptibles a generarse. Se deberá acreditar conforme lo solicitado en el
punto I.1. con fundamento en el artículo 74 del reglamento de Impacto Ambiental y Riego mediante los
comprobantes de la contratación del servicio.
Con excepción de las maniobras que sean indispensables para la carga y descarga de materiales,
queda prohibido estacionar vehículos de carga permanentemente sobre las calles aledañas a la zona
de obra, debiendo informar a los operadores de los mismos de tal restricción.
El contratista deberá considerar contratar ante las autoridades correspondientes de la Comisión Federal de
Electricidad.
55
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
l)
, el suministro de energía eléctrica, ya que el Hospital General de México O.D., no proporcionara este
servicio, por lo que deberá proveer, el uso de plantas generadoras de energía eléctrica, así como sus
generadores para el equipo para soldar.
Por lo anterior se prohíbe la instalación provisional de tomas de energía
eléctrica de las líneas de
transmisión; cuando se requiera, se deberá obtener la autorización de la Comisión Federal de
Electricidad.
m) El contratista deberá considerar que el Hospital General de México O.D., no proporcionara agua de
ninguna naturaleza para la obra, por lo que será necesario prevea el suministro mediante pipas de agua
y considere el almacenamiento de agua en cisterna o tinacos.
n) El Contratista está obligado a cumplir con el programa de obra y sus tiempos, independientemente de
que por necesidades propias de la obra requiera ampliar sus jornadas de trabajo incluyendo días
extraordinarios, por lo que el Hospital no reconocerá pagos extraordinarios generados por esta
situación.
10.4.
TESTIGO SOCIAL
Este concurso por invitación a cuando menos tres personas no contará con la intervención de un Testigo
Social. De acuerdo con el Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno Federal y
según el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales
en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2004.
10.5. BITÁCORA ELECTRÓNICA
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 09 de diciembre de 2005, se creó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, con
el propósito de promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicaciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En ése tenor, el 09
de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se establecen
los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la
bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, el cual entró en vigor el 09 de
diciembre de 2009, en razón de lo anterior, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
contratadas a partir de ésta fecha por el Hospital General de México, O.D., se apegarán en forma estricta a éste
ordenamiento y se implementará el Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración
Pública Federal (BEOP). En caso de no poder llevarse a cabo este protocolo, ya sea porque la entidad no
cuente con la plataforma informática requerida, en cuanto a recursos humanos y/o tecnológicos; o por razones
determinadas por la misma Secretaría de la Función Pública; se optará por el uso de la bitácora convencional
de forma escrita de acuerdo a lo señalado en la “Ley” y su “Reglamento”.
56
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
10.6.
NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL
La compañía contratista es absoluta responsable de las obligaciones en su relación con sus trabajadores.
El personal de la compañía contratista que labore en las instalaciones del Hospital General de México
O.D., deberá observar los puntos que a continuación se mencionan, los cuales son enunciativos, mas no
limitativos:
1.
OBLIGACIONES
a) Para tener acceso al sitio de la obra, se deberá mostrar a los agentes de seguridad de la contratista,
credencial vigente expedida por la propia empresa.
b) Sujetarse a la revisión de bultos, bolsas, portafolios y objetos similares, tanto a la entrada como a la
salida del lugar de la obra.
c) Durante el tiempo que permanezca el personal de la contratista, dentro de las instalaciones del Hospital
General de México O.D., deberá porta en lugar visible el gafete de identificación que les proporcione el
área de seguridad del Hospital General de México O. D.
d) Informar de inmediato el extravío del gafete de identificación que les proporcione el área de seguridad
del Hospital General de México O.D.
e) La empresa contratista deberá proporcionar uniformes para el personal que labore para ellos.
f)
Cuidar la confidencialidad y el buen manejo de la información, los bienes y los valores que están bajo
su cargo a fin de evitar una posible sustracción o utilización indebida.
g) Cumplir con las disposiciones internas para prevenir accidentes, adoptando las medidas de higiene,
seguridad y protección civil que al efecto disponga el Hospital General de México O.D.
h) Acatar las ordenes, instrucciones e indicaciones de la coordinación, supervisión y del personal de
seguridad del Hospital General de México O.D., para el uso de equipo e instalaciones, áreas de
descanso y sanitarios.
i)
Guardar debido respeto y disciplina dentro de las instalaciones del Hospital General de México O.D., así
como de la obra.
j)
La contratista deberá presentar cada mes una relación de los extintores y equipos de seguridad de su
propiedad, que tendrá ubicados en la obra.
57
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
k) La contratista deberá cumplir con lo señalado en el artículo 199 del Reglamento de Construcciones para
el Distrito Federal, el cual establece que el número de sanitarios portátiles, excusados o letrinas, será
uno por cada veinticinco trabajadores o fracción excedente de quince, para cada frente de trabajo
existente.
l)
Será responsabilidad única de la Contratista atender cualquier asunto o demanda que provenga de
cualquier sindicato de transportistas ó cualquiera demanda obrero patronal.
2.
PROHIBICIONES
a) Tomar, usar, destruir o sacar artículos y documentos propiedad del Hospital General de México O.D. o
de los empleados de este.
b) Tomar, usar, destruir o sacar equipo, bultos, bolsas, portafolios y objetos similares de los inmuebles del
Hospital General de México O.D., sin la previa autorización del propio Hospital General de México O.D.
c) Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones, así como fumar en las áreas que no se
encuentren destinadas para el efecto.
d) introducir cámaras fotográficas y de video sin previa autorización.
e) Introducir áreas de trabajo radio o grabadoras sin previa autorización.
f)
Conectar aparatos eléctricos en cualquier otro contacto o tablero que no sea el autorizado por los
supervisores de los trabajos por parte del Hospital General de México O.D.
g) Almacenar sustancias inflamables, solventes o tóxicas en grandes cantidades, que pudiera poner en
riesgo la seguridad de los inmuebles. solo se permitirá mantener el material necesario, este
almacenamiento deberá contar, en todo caso, con la opinión previa del Hospital General de México
O.D.
h) Almacenar desechos materiales en lugares diferentes a aquellos que se los asigne.
i)
Trasladar equipo pesado sin la debida precaución.
j)
Sobrecargar los contactos eléctricos.
k) Hacer uso de la herramienta que pueda poner en riesgo la seguridad institucional, del personal, los
equipos y los sistemas.
58
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
l)
Correr en las instalaciones de la obra.
m) Bloquear o retirar los equipos o señalamientos de seguridad.
n) Transitar en áreas diferentes a aquellas en las que deban desempeñar sus actividades.
o) Tomar, durante su permanecía en los inmuebles, fotografías, videos y cualquier otra clase de imagen,
salvo que exista autorización por escrito del Hospital General de México O.D.
3. PREVENCIÓN
a) El personal técnico y obrero que efectúe trabajos dentro de las instalaciones, deberá tener sus
herramientas en perfecto estado.
b) Ser responsable único de sus pertenencias.
c) Los cables de sus herramientas eléctricas deben ser de uso rudo incluyendo la clavija.
d) Las extensiones eléctricas, no deberán estar remendadas o con alambres sin recubrimiento.
e) Hacer buen uso de las instalaciones y equipo como lo son: sanitarios, contactos eléctricos, tableros de
control de energía y las instalaciones de seguridad en general.
f)
Queda estrictamente prohibido verter líquidos inflamables y otro tipo de contaminantes en la red de
drenaje de las instalaciones.
g) Todo residuo, estopa, trapos y otros impregnados de sustancias inflamables deberán ser depositados
en envases metálicos provistos de tapa, responsabilizándose la contratista encargada de la obra a
retirarlos al concluir las labores del día.
h) La aplicación de solvente deberá realizarse en áreas abiertas y/o espacios autorizados por seguridad,
solicitando en su caso, equipo de extinción de incendios, en prevención de cualquier contingencia. este
será proporcionado por el personal de seguridad de la contratista.
i)
Las compañías deberán capacitar a su personal par el uso y manejo del equipo que utilicen.
SEGURIDAD
a) Utilizar el equipo de seguridad necesario para realizar el trabajo de su especialidad y para la operación
de su material, herramienta y equipo.
59
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
b) La contratista debe proporcionar a su personal, equipos de protección acordes a cada uno de los
trabajos que van a efectuar.
c) El personal de la contratista deben usar, invariablemente vestimentas y herramientas adecuadas para
las actividades que van a efectuar.
d) La contratista debe contar con su botiquín de primeros auxilios básicos, previsto de productos de
primera necesidad en la atención de emergencias.
e) Se abstendrá de realizar trabajos que pongan en riesgo al personal e instalaciones, así como el uso
excesivo de materiales inflamables con labores que generen flama abierta o chispa.
CAPITULO 11: INCONFORMIDADES
11.1. INCONFORMIDADES
Se podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de
concurso por invitación a cuando menos tres personas y contratación que contravengan las disposiciones que
rigen las materias objeto de la “Ley”, en los términos del artículo 83.
60
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
CAPITULO 12: DOCUMENTOS ANEXOS
12.1.
DOCUMENTOS ANEXOS
Son los que se listan a continuación.
61
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
A ELECCIÓN DEL LICITANTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PODRA INTEGRARSE DENTRO O
FUERA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA
62
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO A1
SOLICITUD DE PARTICIPACION
MÉXICO, D.F..
Lic. Juan Miguel Galindo López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Del Hospital General de México O.D.
Presente
En relación a la Convocatoria al Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional
a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011 bajo la modalidad de
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas
de servicio de patología derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo
estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición por parte del
Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante
el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”,
ubicado en la calle de Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06726, México, D.F.
Al respecto, le informamos que (Razón social de la participante) solicita participar en la Invitación a Cuando
Menos Tres Personas antes mencionada. Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención quedo de
usted.
ATENTAMENTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR.
63
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO A2
PLANOS DEL ANTEPROYECTO Y CROQUIS DEL ESTADO ACTUAL ASÍ COMO EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE LAS BASES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR PARTE
DEL LICITANTE.
64
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO A3
ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE EN
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
LICITANTE.
MÉXICO, D.F. A ____DE _________ DEL 2011.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
DR. BALMIS No. 148, COL. DOCTORES, MÉXICO D.F.
AT´N.- C. JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL MODELO DE
CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA; ASI COMO LOS ALCANCES DE LOS MISMOS; LO ANTERIOR
A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011, BAJO LA MODALIDAD DE“PROYECTO INTEGRAL PARA LOS
TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA REUBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO DE
PATOLOGÍA DERIVADO DE LA NECESIDAD DE DEMOLER LA U-310 EN VIRTUD DEL ALTO RIESGO ESTRUCTURAL
DETERMINADO POR LA SPC DGDF, A SI COMO LA DETERMINACIÓN DE SU DEMOLICIÓN POR PARTE DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA NO.1070 Y EL CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL NO.0119
MEDIANTE EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL 17 DE FEBRERO DE 2011 EN EL HOSPITAL
GENERAL DE MÉXICO, O.D.”, UBICADO EN LA CALLE DE DR. BALMIS NO. 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, CP. 06726, MÉXICO, D.F.
_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
65
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “B”
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE PARTE O PARTES DE LA
OBRA QUE REQUIERE SUBCONTRATAR.
SE ANEXA FORMATO
66
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO B
ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE EN
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE PARTE O PARTES DE LA OBRA QUE REQUIERE SUBCONTRATAR.
(Se deberá de utilizar única y exclusivamente
papel membretado de la empresa)
México, D.F., a ___de ___________ de 2011.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
DR. BALMIS No. 148, COL. DOCTORES, MEXICO D.F.
AT´N.- C. JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Por
este
conducto
hacemos
constar
que
el
c.
_____________________________________________
______________________________________________
y
en
su
carácter
de
representante
de
con
el
nuestra
cargo
de
empresa
______________________________________________________________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad
que los trabajos que podrán subcontratarse son_______________________________________, relativo al Concurso por Invitación a
Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP03/2011, bajo la modalidad de“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las
áreas de servicio de patología derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por
la SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070
y el
Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el
Hospital General de México, O.D.”, ubicado en la calle de Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06726,
México, D.F., será subcontratada.
ATENTAMENTE
___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGA
67
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “C”
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES
68
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO C
(OFICIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES)
ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE EN
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE
MÉXICO, D.F. A ____DE _________ DEL 2011.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
DR. BALMIS No. 148, COL. DOCTORES, MÉXICO D.F.
AT´N.- C. JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ DIRECTOR
GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE
NUESTRO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE
LOS ACTOS DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011, BAJO LA MODALIDAD DE “PROYECTO INTEGRAL PARA LOS
TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA REUBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO DE
PATOLOGÍA DERIVADO DE LA NECESIDAD DE DEMOLER LA U-310 EN VIRTUD DEL ALTO RIESGO ESTRUCTURAL
DETERMINADO POR LA SPC DGDF, A SI COMO LA DETERMINACIÓN DE SU DEMOLICIÓN POR PARTE DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA NO.1070 Y EL CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL NO.0119
MEDIANTE EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL 17 DE FEBRERO DE 2011 EN EL HOSPITAL
GENERAL DE MÉXICO, O.D.”.”,UBICADO EN LA CALLE DE DR. BALMIS NO. 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, CP. 06726, MÉXICO, D.F., ES EL SIGUIENTE: CALLE _________________ No. _________
INTERIOR_________________, COLONIA ___________________, DELEGACIÓN O MUNICIPIO_______________,
CÓDIGO
POSTAL
__________________
MÉXICO
D.F.
Y
EL
CORREO
ELECTRÓNICO
ES:_____________________________________
________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
69
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “D”
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 31
FRACCIÓN XIV, 51 Y 78 DE LA LEY
70
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO D
ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE EN
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
LICITANTE.
MÉXICO, D.F. A ____DE _________ DEL 2011.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
DR. BALMIS NO. 148, COL. DOCTORES, MÉXICO D.F.
AT´N.- AT´N.- C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINIDTRACION Y FINANZAS
POR ESTE CONDUCTO DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NUESTRA EMPRESA NO SE
ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCION XIV, 51 Y 78
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y QUE POR SU CONDUCTO NO
PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE
ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
POR LO ANTERIOR CONSIDERAMOS QUE NO EXISTE IMPEDIMENTO ALGUNO PARA QUE PARTICIPEMOS EN LA
CONVOCATORIA DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER
NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011, BAJO
LA MODALIDAD DE“PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
Y LA REUBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO DE PATOLOGÍA DERIVADO DE LA NECESIDAD DE DEMOLER
LA U-310 EN VIRTUD DEL ALTO RIESGO ESTRUCTURAL DETERMINADO POR LA SPC DGDF, A SI COMO LA
DETERMINACIÓN DE SU DEMOLICIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA NO.1070 Y EL
CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL NO.0119 MEDIANTE EL DICTAMEN DE SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DEL 17 DE FEBRERO DE 2011 EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, O.D.”, UBICADO EN LA
CALLE DE DR. BALMIS NO. 148, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CP. 06726, MÉXICO, D.F.
_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
71
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “E”
COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR CON EL QUE SE ACREDITE EL
CAPITAL CONTABLE DE $_______________ (______________________ PESOS 00/100 M.N.)
FORMATO LIBRE
72
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “F”
COPIA SIMPLE POR AMBAS CARAS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA,
TRATANDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES DE LA PERSONA QUE
FIRME LA PROPOSICIÓN
FORMATO LIBRE
73
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “G”
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU
REPRESENTANTE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES PARA COMPROMETER A SU
REPRESENTADA
74
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO G
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y SUS FACULTADES
(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE)
C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.
(Nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificadas, así como que
cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente concurso, a nombre y representación de (Persona Física o Moral)
Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio:
Calle y Número:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Entidad Federativa:
Teléfonos:
Fax
Correo Electrónico:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cuál se dio fé de la misma:
Relación de accionistas_
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombre (S):
Descripción del Objeto Social:
Reformas al acta constitutiva:
Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cuál acredita su personalidad y facultades:
Escritura Pública número:
Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Publico ante el cuál se otorgó:
(LUGAR Y FECHA)
Protesto lo necesario.
(FIRMA)
Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar, perfectamente en el orden indicado
75
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “H”
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
76
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO H
FORMATO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD
(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)
MEXICO, D.F. A ___ DE _____________ DE 2011
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
DR. BALMIS No. 148, COL. DOCTORES,
C.P. 06726, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,
MÉXICO D.F.
AT´N.- C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 24, Fracción VII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; y para los efectos de presentar propuesta, y en su caso poder celebrar el contrato respectivo
con la entidad con relación a la Convocatoria del concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado No. IC-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011, bajo la modalidad de “Proyecto integral
para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología
derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a
si como la determinación de su demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el
Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero
de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”ubicado en la calle de Dr. Balmis no. 148, Col. Doctores, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06726, México, D.F., nos permitimos manifestar bajo protesta de decir verdad, que me abstendré de
adoptar conductas, para que los servidores públicos del Hospital, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás
participantes.
Por tal motivo, en mi carácter de persona física protesto lo necesario
ATENTAMENTE
NOMBRE DEL CONCURSANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE
77
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO I
EN SU CASO ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA
LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL I.M.S.S. SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL
MOMENTO DEL CIERRE DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ,
OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DEL HOSPITAL EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE
ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN
78
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO I
FORMATO EN EL CASO DE PERSONAS CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD
(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)
MEXICO, D.F.
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
PRESENTE
(nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (indicar puesto), de la
empresa denominada (nombre de la empresa), y tomando en consideración los supuestos de que se dará
igualdad de condiciones a la empresa que cuente con personal con discapacidad, manifiesto que la empresa
que represento NO(
) ó SI (
), cuenta personas con discapacidad en una proporción del cinco por ciento
cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses;
antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro
Social
ATENTAMENTE
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE
NOMBRE. DEL .REPRESENTANTE
79
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
DOCUMENTACION TECNICA
80
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO J
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO
DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
81
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO J
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
(Se deberá de utilizar única y exclusivamente
papel membretado de la empresa)
México, D.F., a ___de ___________ de 2011.
C. JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Por este conducto hacemos constar que el c. ______________________________________________ con el cargo de
_____________________________________________ y en su carácter de representante de nuestra empresa
______________________________________________________________________________ se presentó el día ____
de
________________
de
__________,
a
las
_______
horas,
en
el
domicilio
ubicado
en
____________________________________________________________________________________, con el fin de
realizar la visita de conocimiento del área de la obra y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes
y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de concurso por invitaciona cuando menos tres personas, sus anexos
y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, el haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el Hospital General de México
O.D. les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición y el programa de suministro
correspondiente de la convocatoria del Concurso por invitación a Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios y
Tiempo Determinado No. CI -HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011, bajo la modalidad de “Proyecto integral para los
trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado de la
necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la
determinación de su demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de
Seguridad Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el
Hospital General de México, O.D.”.”,ubicado en la calle de Dr. Balmis no. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06726, México, D.F., convocado por el Hospital General de México O.D., y en el que participará nuestra empresa como
proponente; así mismo, se hace constar que se asistió a la junta de aclaraciones que se celebró.
A T E N T A M E N T E.
___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
82
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “K”
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
FORMATO LIBRE
83
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “L”
CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE
LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES EN HOSPITALES;
FORMATO LIBRE
84
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su
demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el
Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO “M”
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE TRABAJOS SIMILARES
EN HOSPITALES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y
SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE
LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O
POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO;
85
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado de la necesidad de demoler la U-310
en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el
Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”
ANEXO M
DOCUMENTO QUE ACREDITE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR
EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SE COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 FRACCION IV DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
No.
IMPORTES TOTALES
NOMBRE DE LA
CONTRATANTE
DESCRIPCIÓN DE
LAS OBRAS
DE CADA UNO DE ELLOS
IMPORTES EJECRCIDOS O POR
EJERCER
PERIODO DE
EJECUCION
FECHAS PREVISTAS
DE TERMINACION
CUYOS MONTOS NO SEAN
INFERIORES A LOS $--------
86
86
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “N”
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES,
ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE
GANADOR;
87
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO N
MEXICO, D.F.
Lic. Juan Miguel Galindo López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Del Hospital General de México O.D.
Presente
Con relación a la Convocatoria del concurso por invitación a Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios
y Tiempo Determinado No.CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011, bajo la modalidad de “Proyecto integral
para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de
patología derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado
por la SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición por parte del Director Responsable de
Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de
Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.”ubicado en la
Calle de Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06726, México, D.F. Al respecto, le
informamos que (Razón social de la participante).que la relación de maquinaria y equipo de construcción que a
continuación se anexa es de nuestra propiedad
1.2.3.4.5.6.7.IMPORTANTE: En caso de maquinaria y equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador.
Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención quedo de usted.
ATENTAMENTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR.
88
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “O”
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRAJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SE DEBERÁ
ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.
89
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “O”
MEXICO, D.F.
.
Lic. Juan Miguel Galindo López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Del Hospital General de México O.D.
Presente
Con relación a la Convocatoria del concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios
y Tiempo Determinado No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011, bajo la modalidad de“Proyecto integral
para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de
patología derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado
por la SPC DGDF, a si como la determinación de su demolición por parte del Director Responsable de
Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de
Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.””,ubicado en la
Calle de Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06726, México, D.F. Al respecto
manifestamos que los precios consignados en la presente no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención quedo de usted.
ATENTAMENTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR.
90
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “P”
MODELO DE CONTRATO
91
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO P
MODELO DE CONTRATO (EJEMPLO)
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO LA
MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL GENERAL DE
MÉXICO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EN LO SUCESIVO LA “ENTIDAD”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA PARTE EMPRESA, A Q U I E N E N L O
SU C E SI VO S E L E D EN O M IN AR Á L A “ C O N T R AT I ST A” , R E P R E S E N T AD A E N E S T E
A C T O P O R NOMBRE DE SU REPRESENTANTE, EN SU CARÁCTER DE TIPO DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DECLARA “LA ENTIDAD”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:
A.
Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, de conformidad con el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, del día 11 de Mayo de 1995 y que entre sus atribuciones le corresponde ejercer su
presupuesto, así como elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento y conservación de inmuebles y
equipos del Hospital General de México, O.D.
B.
Que su representante Juan Miguel Galindo López cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente contrato de conformidad con el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración
que le fue otorgado por el Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso, Director General del Hospital General
de México O.D., mediante escritura publica numero 29468 libro 593 de fecha 21 de Enero de año 2009,
pasada ante la fe del Lic. Andrés Jiménez Cruz, Titular de la notaria No. 178 con residencia en el Distrito
Federal.
92
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
C.
Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, “LA ENTIDAD” cuenta con
recursos disponibles suficientes no comprometidos dentro de su presupuesto aprobado, en la Partida
Presupuestal 6108 “Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas”, con cargo a recursos TIPO DE
RECURSOS según oficio de Inversión AUTORIZACIÓN.
D.
Que la adjudicación del presente Contrato se realizó a través del procedimiento de Licitación Pública
Nacional (TIPO DE PROCEDIMIENTO), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción I y 43,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el fallo de la licitación
referida de fecha ____ de ___________ de 2011.
E.
Que el “CONTRATISTA”, garantizó a “LA ENTIDAD” las mejores condiciones legales, técnicas y
económicas para llevar a cabo los TRABAJOS DE LA DESCRIPCIÓN
F.
Que tiene establecido su domicilio en Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, C.P. 06726, Delegación
Cuauhtémoc, en México D.F., mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.
G.
Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes HGM-950511-9F0.
II. DECLARA EL “CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:
A.
Que es una sociedad mercantil debidamente constituida bajo las leyes mexicanas, tal y como lo
acredita con la escritura pública _____, del ________, otorgada ante la fe del Lic. ____________, Notario
Público __ del Distrito Federal, y cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil ____, el __ de __________, bajo la denominación de
________________.
B.
______________, en su carácter de _______________, como lo acredita con la escritura pública
mencionada en el inciso anterior, tiene las facultades para obligar a su representada en los términos del
presente instrumento. Dichas facultades no le han sido modificadas o revocadas al momento de la
celebración del presente instrumento.
93
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
C.
D.
Que tiene capacidad jurídica para contratar; que no existe ningún impedimento jurídico para obligarse
en los términos de este Contrato y reúne las condiciones técnicas, económicas y demás necesarias que
requiere “LA ENTIDAD” para obligarse a la realización de los trabajos objeto de este Contrato.
Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes _______________.
E.
Que
dentro
de
su
objeto
social
se
encuentra
previsto
______________________________________________________________________________________
_____.
F.
Que ha visto y examinado con detenimiento el sitio en que habrán de llevarse a cabo los trabajos, para
observar las peculiaridades y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo
de los mismos y proveerse de lo necesario para su realización.
G.
Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, a las cuales se sujeta en cuanto al contenido del presente Contrato, así como a las
especificaciones de la Obra, al proyecto, al programa de trabajo, a los montos quincenales de obra
derivados del mismo documento en que se consignan los precios unitarios y cantidades aproximadas que,
como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente Contrato y demás
disposiciones aplicables.
Asimismo reconoce que el contenido de los anexos presentados como parte integrante de su propuesta
técnica y económica presentada en el proceso de adjudicación correspondiente son aplicables en su
totalidad con motivo del presente contrato.
H.
Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los
Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 8,
Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que le
impidan contratar.
94
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
I.
Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales,
correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales y bajo protesta de decir verdad manifiesta que no
tiene adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales.
J.
Que tiene establecido su domicilio en Lago de Zirahuén No. 14, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel
Hidalgo, Código Postal 11320, México Distrito Federal, Tel. 53 96 77 97, mismo que señala para todos los
fines y efectos legales de este Contrato. Correo electrónico
III. AMBAS PARTES DECLARAN, QUE:
A.
En el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio del
consentimiento.
B.
Que el objeto del presente contrato se encuentra previsto en el artículo 3, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
C.
Acuerdan la celebración del presente contrato de conformidad con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: La “ENTIDAD” encomienda al “CONTRATISTA” la ejecución del
proyecto“Proyecto integral para los trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las
áreas de servicio de patología derivado de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo
estructural determinado por la SPC DGDF, así como la determinación de su demolición por parte del
95
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Director Responsable de Obra No.1070 y el Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante
el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de Febrero de 2011 en el Hospital General de México,
O.D.”, ubicado en la Calle de Dr. Balmis No. 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06726, México, D.F., los Anexos A y B, contienen el catálogo de conceptos y programa de ejecución de
los trabajos respectivamente, documentos que debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante del presente documento.
SEGUNDA.-PRESENTACIÓN DE INFORMES: El “CONTRATISTA” deberá entregar a la “ENTIDAD”, un
informe del avance de los trabajos realizados en ese lapso, orientadas al cumplimiento de los
objetivos del contrato; mismo que deberá establecer el avance quincenal de las obligaciones a cargo
del “CONTRATISTA” a fin de soportar el pago que corresponda realizar a la “ENTIDAD” como
contraprestación de los servicios prestados.
Lo anterior, sin perjuicio de todas las demás acciones y actividades que para mejor cumplimiento del
objeto de este instrumento sean acordadas entre las partes y sin que constituyan una sustitución de
las obligaciones originalmente pactadas.
TERCERA.-PLAZO DE EJECUCIÓN: El “CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del
presente contrato en un plazo que no exceda de ___ días naturales en que se efectuarán los trabajos,
mismos que darán inicio el día _____________ y se concluirán a más tardar el día
___________________, de conformidad con el programa de trabajo pactado.
El “CONTRATISTA” comunicará por oficio a la “ENTIDAD” la conclusión de los trabajos que le
fueron encomendados, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación
de las estimaciones de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta
dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales a partir de la notificación respectiva, verifique la debida
terminación de los mismos.
Si durante la verificación de los trabajos la “ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminación de los
mismos, deberá solicitar a la “CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que se corrijan conforme a
lo solicitado en el presente contrato y de conformidad con lo estipulado por el artículo 136 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
96
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Al finalizar la verificación de los trabajos, la “ENTIDAD” contará con un plazo de 5 (cinco) días
naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta de entregarecepción en los términos que dispone el artículo 137, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato, es de $________________
(________________________ PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, que importa
la cantidad de $__________ (________________________ PESOS 00/100 M.N.), sumando un total
de $________________ (___________________________ PESOS 00/100 M.N.). Establecido en el
catálogo de conceptos (anexo A).
QUINTA.- ANTICIPOS: Se otorgará un 30% de anticipo durante el primer ejercicio inicio de los trabajos.
SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: La “ENTIDAD”, podrán, dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de
precios unitarios; mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de la Ley o los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose
justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o
de los tratados.
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y
debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la
Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos.
97
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no
representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar
los convenios respectivos.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, la “ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose
de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
SÉPTIMA.-FORMA Y LUGAR DE PAGO: Las estimaciones de los trabajos ejecutados según
calendario y se deberán formular una periodicidad ________. El “CONTRATISTA” deberá presentar a
la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las estimaciones que hubiere fijado la “ENTIDAD” acompañados de la documentación que acredite
la procedencia de su pago; de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 102, del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la residencia de obra de la
Subdirección de Conservación y Mantenimiento para realizar la revisión y autorización de las
estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a su
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la “ENTIDAD” bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizados por la residencia de la obra de la Subdirección de Conservación y
Mantenimiento y que el “CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente; los pagos de
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados serán independientes entre sí y por lo tanto,
cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
Los pagos que correspondan se realizarán en moneda nacional aplicando los precios unitarios
establecidos en el presupuesto que como anexo A forma parte integrante de este contrato y
compensará a éste los materiales, insumos, transporte, salarios, honorarios, organización, dirección
técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, las obligaciones que
el “CONTRATISTA” adquiera y todos los demás gastos que se originen como consecuencia de este
contrato, así como, su utilidad, por lo que el “CONTRATISTA” no podrá exigir una mayor retribución
por ningún otro concepto.
Los pagos se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que el “CONTRATISTA” deberá recoger
su comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se
98
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la estimación
correspondiente contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra. Para tal
efecto el “CONTRATISTA” presentará a la “ENTIDAD”, el número de clave interbancaria de 18
dígitos, nombre del banco, número de sucursal y de cuenta, Registro Federal de Contribuyentes y
número de contrato. Los pagos de las estimaciones efectuados por la “ENTIDAD” no se considerarán
como aceptación plena de los trabajos, ya que la “ENTIDAD” se reserva el derecho de reclamar los
servicios faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.
OCTAVA.DEDUCCIONES: El “CONTRATISTA” pagará un derecho equivalente al 5/1000 (cinco al millar)
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de vigilancia,
inspección y control, según lo dispuesto por el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos; asimismo
cubrirá el 2/1000 (dos al millar) destinada a los programas de capacitación y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construcción (I.C.I.C.); mismas que serán aplicadas a todas y cada
una de las facturas y estimaciones generadas por concepto de trabajos realizados.
NOVENA.-GASTOS FINANCIEROS: Las partes acuerdan que, en caso de incumplimiento en los pagos de
estimaciones y de ajustes de costos, la “ENTIDAD", a solicitud de el“CONTRATISTA”, deberá pagar
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “CONTRATISTA”.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.
DÉCIMA.AJUSTE DE COSTOS: De acuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
99
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
DÉCIMA
PRIMERA.-GARANTÍAS: El “CONTRATISTA” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas
del
presente
contrato,
por
un
importe
de
$___________
(_________________________PESOS 00/100 M.N.), el cuál es el equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto del presente contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; el
“CONTRATISTA” queda obligado a entregar a la “ENTIDAD" la garantía en cuestión en un plazo no
mayor a 15, (quince) días naturales a partir de la fecha de formalización del presente contrato, el
“CONTRATISTA” queda obligado a mantener vigente la garantía mencionada, en tanto permanezca
en vigor el presente contrato, y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que
en su caso se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, en la
inteligencia de que dicha garantía sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por
escrito por parte de la “ENTIDAD”.
Asimismo constituirá garantía para responder de los trabajos mal ejecutados o vicios ocultos, para lo
cual el “CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los mismos,
que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos
para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía
tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los
trabajos, y será devuelta mediante autorización expresa y por escrito por parte de la “ENTIDAD”.
La garantía a que alude el párrafo anterior se podrá constituir a elección del “CONTRATISTA” y
previo a la recepción de los trabajos, a través de fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,
según por lo dispuesto por el artículo 66, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas.
DÉCIMA
100
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
SEGUNDA.-REPRESENTANTES DE EL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un
representante permanente, que obrará como superintendente, el cual deberá tener poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
El superintendente de construcción deberá contar con los requisitos en conocimientos y aptitudes en
los términos en lo que lo establece el artículo 87, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
La “ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y el “CONTRATISTA” tendrá la
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las
correspondientes bases de licitación.
DÉCIMA
TERCERA.-SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- La “ENTIDAD” establecerá la residencia de obra o servicios
con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en
__________________________, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos
DÉCIMA
CUARTA.- RELACIONES LABORALES: El “CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. El “CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “ENTIDAD”, en relación con los trabajos
materia de este contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y deberá sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a la “ENTIDAD”, a más tardar a los diez días naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificada de ello por esta última y, en los supuestos de que
con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, El “CONTRATISTA” la reintegrará a la “ENTIDAD”
tales erogaciones en igual término.
101
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
DÉCIMA
QUINTA- RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”: Conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el “CONTRATISTA” será el único
responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal,
así como a las instrucciones que al efecto le señale la “ENTIDAD”. Las responsabilidades y los daños
y perjuicios que por inobservancia serán a cargo del “CONTRATISTA”.
El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos, se ejecuten a satisfacción de la “ENTIDAD”, así como a responder por
su cuenta de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegue a
causar a la “ENTIDAD” o a terceros en sus bienes y/o en sus personas.
El “CONTRATISTA” no podrá ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso supuesto se deberá contar con la conformidad
previa y por escrito de la “ENTIDAD”, deslindándola de toda responsabilidad.
Concluidos los trabajos no obstante su recepción formal, el “CONTRATISTA” quedará obligada a
responder de les defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en la cláusula Décima Primera de
este contrato así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el
Código Civil Federal en vigor y la legislación penal respectiva.
DÉCIMA
SEXTA.- OBLIGACIONES DE EL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” se obliga a cumplir con el contenido y
anexos del presente contrato y entre otras cosas con lo siguiente:
PUEDEN VARIAR
102
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
El personal obrero de la contratista que ejecute los trabajos deberá portar identificación, (gafete), que
la propia empresa elaborara, así como el vestuario apropiado que identifique a sus trabajadores,
(overoles o camisolas).
Cumplir todas y cada una de las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental
de sus trabajadores que realizan actividades dentro de las instalaciones de la “ENTIDAD”, emitidas
por la “ENTIDAD”, con el fin de salvaguardar la seguridad de las instalaciones propiedad de la
“ENTIDAD”, la integridad física del personal que labora en ellas y la previsión y control de emisiones
contaminantes.
1.
Presentar la plantilla del personal técnico autorizado para la ejecución de los trabajos, con la
finalidad de que la “ENTIDAD” autorice previamente su entrada al Hospital, asimismo acatará las
disposiciones que tenga implantadas la “ENTIDAD” respecto al control de acceso al personal a sus
instalaciones dentro de los horarios que esta determine.
2.
Cumplir con la normatividad vigente.
3.
Deberá aplicar los conocimientos, experiencia y capacidad suficientes para el manejo de los
equipos requeridos para el cumplimiento del objeto del presente contrato, y será la responsable de la
ejecución satisfactoria del servicio tomando en cuenta la normatividad aplicable al caso.
4.
Utilizar en todos los servicios que realice, materiales de primera calidad, enseres, maquinaria y
equipo, asegurando la satisfacción del servicio, del tal suerte que el equipo y herramientas deberán
ser adecuados a fin de no menoscabar el estado físico y de funcionamiento de las instalaciones del
hospital.
5.
Cuando la “ENTIDAD” detecte que los elementos, refacciones, materiales, componentes o
trabajos, no reúnen las especificaciones de calidad por ser usados o tratarse de mano de obra
deficiente, la “ENTIDAD” podrá solicitar se cambie, sustituya o realicen los servicios respectivos bajo
su responsabilidad sin costo adicional para la misma.
103
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
6.
Reparar cualquier daño o deterioro a la “ENTIDAD” por motivo de la ejecución de este contrato,
así como la reposición de objetos destruidos o dañados. con respecto a objetos que se hubieren
desaparecido o extraviado, se efectuara una investigación con la anuencia del hospital para los
efectos de deslindar responsabilidades en un término no mayor de 72 horas.
7.
La “ENTIDAD” a través de los Departamentos de Instalaciones Especiales y Obra Civil, está
facultada para supervisar y vigilar en todo momento, el debido cumplimiento de las obligaciones
contraídas en este contrato por parte de la “CONTRATISTA”, debiendo hacer del conocimiento de la
Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la “ENTIDAD”, cualquier irregularidad en la
prestación del servicio.
8.
Asimismo la “ENTIDAD”, podrá proporcionar a la “CONTRATISTA” por escrito, las
instrucciones que estime convenientes, conforme al presente contrato, relacionadas con la ejecución
del servicio contratado, a fin de que se ajuste a las especificaciones, así como a las modificaciones
que, en su caso, ordene la “ENTIDAD”.
9.
Como parte de la supervisión acordada, la “CONTRATISTA”, acepta que la “ENTIDAD”,
realice evaluaciones del cumplimiento del contrato y se obliga a realizar las adecuaciones o
modificaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable
vigente al momento de la solicitud por parte de la “ENTIDAD” y de este contrato.
DÉCIMA
SÉPTIMA.DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: La “ENTIDAD” se obliga a poner a disposición del
“CONTRATISTA” él o los inmuebles sobre los que se realizarán los trabajos relacionados con la obra
objeto de este contrato.
En caso de que la “ENTIDAD” no ponga oportunamente a disposición del “CONTRATISTA” el o los
inmuebles mencionados, se prorrogará en igual plazo la fecha de conclusión originalmente pactada,
mediante convenio debidamente formalizado.
DÉCIMA
104
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
OCTAVA.PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Las
penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables
al “CONTRATISTA” y serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusión total de todas las obras.
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales aplicarán por atraso en el cumplimiento de
las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.
La “ENTIDAD” tendrá en todo momento la facultad de verificar los trabajos objeto de este contrato de
acuerdo con el programa de los trabajos aprobado, para lo cual la “ENTIDAD” comparará
periódicamente el avance de los trabajos.
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantía de cumplimiento.
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la
vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán
calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el
pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los
contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa, según lo dispuesto por el artículo 46 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas..
Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió
realizarse, la “ENTIDAD” procederá a:
I.- Retener en total el tres por ciento (3%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados (total estimado) y el importe de lo que debió realizarse (total programado). Por lo tanto
mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda.
105
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Si al efectuarse la comparación correspondiente a la última quincena del programa, procede hacer
alguna retención, su importe se aplicará en favor de la “ENTIDAD”, como pena convencional por el
atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.
II.- Aplicar una pena convencional, para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos
en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, consistente
en una cantidad igual al uno por ciento (1%) por cada día de atraso del importe de los trabajos que no
se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se
ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el “CONTRATISTA” mensualmente y hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de la “ENTIDAD”; estas
penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el
supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en una
quincena volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la
retención y aplicación, el “CONTRATISTA” deberá entregar a la “ENTIDAD” mediante cheque
certificado los importes que se generen por este motivo.
Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el “CONTRATISTA”.
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando
no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, la “ENTIDAD” podrá optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
La rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el Hospital podrá optar entre aplicar las
penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión.
DÉCIMA
NOVENA.SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: La “ENTIDAD” a través del servidor público
facultado para ello, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este
contrato, por cualquier causa justificada, lo cual se le comunicará por escrito al “CONTRATISTA”,
señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los
trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo al su personal, maquinaria y equipo
106
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
de construcción, de conformidad con los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
La fecha de terminación pactada en el presente contrato, se prorrogará en igual proporción al periodo
que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido originalmente. La
formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en la que hará constar como
mínimo los requisitos señalados en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
En los casos de suspensión, el “CONTRATISTA” será el responsable de la actualización de las
garantías y seguros que correspondan.
La suspensión no podrá prorrogarse ni ser indefinida, por lo que en el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, se procederá a la terminación anticipada
del presente contrato.
Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos
y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados
mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada. Cuando se determine la suspensión la
“ENTIDAD” pagará los trabajos ejecutados.
El “CONTRATISTA” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión podrá solicitar el pago
de los gastos no recuperables a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, no siendo motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente
del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente cuando dicho suministro sea
responsabilidad del “CONTRATISTA”. Los gastos no recuperables a que se hace referencia se limitarán
a los supuestos del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna
responsabilidad para las partes, en este caso será necesario que el “CONTRATISTA” notifique el
evento a la residencia de obra mediante anotación en bitácora, solicite por escrito la prórroga y acredite
107
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
el evento como caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo únicamente suscribirse un convenio en dónde
se reconozca el plazo de la suspensión y la fecha de reinicio y de terminación de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecución establecido en este contrato, ante la “ENTIDAD”. En estos casos sólo
será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III,
IV y V del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: La “ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación
de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo
de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función
Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta cláusula. En estos supuestos, la
dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
la operación correspondiente, de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
La “ENTIDAD” comunicará por escrito al “CONTRATISTA” la terminación anticipada de los trabajos, y
pagará al “CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables de
conformidad con el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
con el presente contrato, a la fecha de terminación anticipada, previo estudio que haga el
“CONTRATISTA” de la justificación de los gastos contra el finiquito correspondiente.
Una vez comunicado por la “ENTIDAD” la terminación anticipada del contrato procederá a tomar
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, realizando las anotaciones correspondientes en la bitácora de la obra y la “ENTIDAD”
procederá a levantar, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentre la obra, ante la presencia de Fedatario Público, observándose los requisitos que
señalan los artículos 121 y 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato,
108
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los quince
días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario
que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la
dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.
El “CONTRATISTA” está obligado a devolver a la “ENTIDAD” en un plazo de 10 (diez) días naturales
contados a partir de que se notifique la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que
la “ENTIDAD” le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Para la elaboración del finiquito del Contrato que se haya dado por terminado anticipadamente deberán
observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la sección IX del Capitulo
Cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGÉSIMA
PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: las partes convienen que la “entidad” podrá en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a
continuación se enumeran, es decir si el “contratista”: puede variar
I. Si el “CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de
los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley y su reglamento;
II.Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la “ENTIDAD”;
III.Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
109
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
IV.Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construcción y, que a juicio de la “ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de
estimaciones, o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de
entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación
permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la “ENTIDAD”, así como
cuando la “ENTIDAD” hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;
V. Si el “CONTRATISTA” es declarado o sujeto a concurso mercantil o quiebra o alguna figura análoga;
VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de
la “ENTIDAD”;
VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la
“ENTIDAD”;
VIII. Si el “CONTRATISTA” no da a la “ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y
trabajos;
IX. Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad;
X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
110
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Si los trabajadores del “CONTRATISTA” se declaran en huelga o paro de labores porque éste no ha
cubierto oportunamente sus salarios y demás prestaciones de carácter laboral
Por alguna conducta ilícita imputable a los trabajadores del “CONTRATISTA” que agravien al patrimonio
de la “ENTIDAD”, sin perjuicio de la resolución del Ministerio Público de la Federación a la denuncia por
estos hechos que la “ENTIDAD” presente.
La violación del secreto profesional o la divulgación a terceras personas de información confidencial que
la “ENTIDAD” haya proporcionado al “CONTRATISTA”.
Si con motivo de la realización de los trabajos, se genera la muerte de una o más personas sea un
trabajador del “CONTRATISTA” o de la “ENTIDAD”, o de un tercero por causas imputables al
“CONTRATISTA” por su falta de previsión, negligencia o por incumplimiento de las obligaciones de este
contrato o de las disposiciones en materia de seguridad.
Si el “CONTRATISTA” omite mantener vigentes las garantías y seguros durante el tiempo de ejecución
de los trabajos, o en el caso de requerirse otra garantía por modificaciones al presente contrato
(endosos), éstas no sean entregadas o cuando aún entregándolas no satisfaga las condiciones
estipuladas en el contrato y la normatividad aplicable.
Cuando en el desarrollo del contrato el “CONTRATISTA” incurra en delitos ambientales, o incumpla con
las disposiciones en materia de Seguridad y Protección ambiental.
En general por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, sus
anexos y en su caso convenios, leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que rijan para su
ejecución y cumplimiento.
Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para la
“ENTIDAD”, además de que se le apliquen al “CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o en su caso el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer
111
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso al “CONTRATISTA”
los demás cargos que procedan.
Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el
contrato.
En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al “CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinación respectiva, la “ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la
fecha de comunicación de dicha determinación a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, la “ENTIDAD” podrá a su juicio,
suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
conciliación respecto del presente contrato.
En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez
notificada la resolución correspondiente por la “ENTIDAD” a el “CONTRATISTA”.
VIGÉSIMA
SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- La “ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente el contrato cuando la “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus
obligaciones conforme al procedimiento siguiente:
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes, y
112
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un
plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el
contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada,
motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.
La “ENTIDAD” podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión,
cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la
rescisión.
De ocurrir alguno de los supuestos mencionados en las fracciones anteriores la “ENTIDAD” comunicará
de la rescisión del contrato al “CONTRTISTA”; posteriormente lo hará del conocimiento del Órgano de
Interno de Control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se
referirán los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.
En el supuesto de no producir contestación el “CONTRATISTA”, dentro del plazo señalado, se emitirá la
resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables..
Al no dar por rescindido el contrato, la “ENTIDAD” establecerá con la “PRESTADORA DE SERVICIOS”
otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.
El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en el
artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGÉSIMA
TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Para la recepción de los trabajos materia del presente
contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento:
El contratista comunicará a la “ENTIDAD” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados,
para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la “ENTIDAD” contará
con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
113
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la
“ENTIDAD” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a
partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo
de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no
realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, la “ENTIDAD” pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
VIGÉSIMA
CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran,
así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su reglamento y, demás normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.
Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituirán
a favor de la dependencia.
En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter
técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas,
como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera
expresa en que consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la
114
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor
solución para las partes.
La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho
acuerdo.
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo
que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo de sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades
federales competentes.
El “CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan
llevado a cabo de acuerdo a lo estipulado en el contrato, la “ENTIDAD” podrá ordenar su demolición, reparación
o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y que hará por su cuenta el
“CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso la “ENTIDAD”
podrá determinar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo la
reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su
terminación.
Si el “CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, sin mediar orden por escrito por parte
de la “ENTIDAD”, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir por la ejecución de los
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de
ejecución de los trabajos.
Asimismo el “CONTRATISTA” se obliga a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o
responsabilidad instaurada contra la “ENTIDAD” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en
materia de medio ambiente derivados de la ejecución de los trabajos del presente contrato. De igual modo el
“CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar a la “ENTIDAD” los gastos, erogaciones y pagos que se
efectúen por los conceptos a que se refiere éste párrafo.
VIGÉSIMA
115
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
QUINTA.IMPEDIMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN: La “ENTIDAD”
todos aquellas empresas que se encuentren en los siguientes supuestos.
se abstendrá de contratar a
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él,
su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de
celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que
dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la secretaría de la función pública;
III.- Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la o entidad convocante les hubiere
rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o
entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos
del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados
entre sí por algún socio o asociado común.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de
contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de
dos o mas empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el
derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;
116
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se
encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud
de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de
construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como
la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien,
asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.
Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas
asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de
construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el
procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y
cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás
licitantes;
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser
contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;
IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus
familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con
independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.
117
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
El oficial mayor o su equivalente de la entidad, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con
las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraNet.
VIGÉSIMA
SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: La “ENTIDAD” y el “CONTRATISTA” convienen en que no
serán responsables de cualquier atraso o incumplimiento de este contrato, que resulte de caso fortuito o de
fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimiento ajenos a la voluntad de
cualquiera de las partes, tales como: huelgas y disturbios laborales, siempre y cuando no se haya dado causa o
contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) bloqueos, disturbios civiles,
insurrecciones e incendios, etc.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, al “CONTRATISTA”
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá
solicitarle a la “ENTIDAD”, quién determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la
presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el “CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero sí la “ENTIDAD” no contesta en dicho plazo, se tendrá
por aceptada la petición de el “CONTRATISTA”.
La falta de previsión del “CONTRATISTA” para cumplir con las obligaciones de este contrato no se considerará
caso fortuito o fuerza mayor.
VIGÉSIMA
SÉPTIMA
PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: el
“CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o
cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos en los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización
expresa y por escrito de la “ENTIDAD” ya que esta información son propiedad de este último.
118
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a
cargo del contratista. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones
contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables.
VIGÉSIMA
OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias no
previstas en el presente Contrato, y que sean de carácter técnico y administrativo se resolverán entre si
mediante el procedimiento siguiente:
La “ENTIDAD” o el “CONTRATISTA” harán respectivamente de su conocimiento dentro de los diez días
naturales siguientes al hecho ocurrido, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, exponiendo los
argumentos y motivos del caso, a fin de que la “ENTIDAD” emita su resolución dentro de los cinco días
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la controversia técnica o administrativa, debiendo anotarse
en la bitácora la problemática y su resolución.
Los representantes del “CONTRATISTA” y de la “ENTIDAD” deberán tener el poder de decisión a fin de que se
resuelva satisfactoriamente la problemática presentada, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.
VIGÉSIMA
NOVENA.JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la
legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Civiles Federales competentes
ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leídas las cláusulas por las partes y enteradas de su contenido y alcance lo firman de conformidad, en seis
originales en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día __ de _____ de ____.
POR LA “ENTIDAD”
POR EL “CONTRATISTA”
119
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESTIGOS
Por la “entidad”
MTRO. JORGE ANTONIO BOLAÑOS CACHO RUIZ
DIRECTOR
DE
CONSERVACION
RECURSOS
MATERIALES
Y
ARQ. A. ALFREDO ALVAREZ ESTRADA
ING. HUGO ZOLEZZI RUIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL
COORDINADOR DE OBRA CIVIL
ELABORÓ
REVISÓ
120
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “Q”
ACREDITACIÓN DE CONTENIDO NACIONAL.
121
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
A N E XO “Q”
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE
CARÁCTER NACIONAL,
__________de __________ de ______________ (1)
________ (2) ____________
P r e s e n t e.
e refiero al procedimiento _______ (3) ___________ No. __ (4) ____ en el que mi representada, la empresa
_______________ (5) ___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el
presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las
reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de
carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los)
bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ (6) ______, será(n)
producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ___ (7) _____ por
ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.
ATENTAMENTE
________________(8)_________________
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN
QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
EN LA REGLA SÉPTIMA DE ESTE ACUERDO
NUMERO
1
DESCRIPCIÓN
SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO.
122
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
2
ANOTAR EL NOMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D.
3
PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
4
INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO.
5
CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA.
6
SEÑALAR EL NÚMERO DE PARTIDA QUE CORRESPONDA.
7
ESTABLECER EL PORCENTAJE REQUERIDO POR EL HOSPITAL GENERAL DE MEXICO O.D.
EN LAS BASES DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE
PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS
EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LA REGLA DÉCIMA PRIMERA, INCISOS 1 Y 2, SEGÚN SEA
EL CASO.
8
ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE.
NOTA:
En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá
ajustar el presente formato en su parte conducente.
123
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
DOCUMENTO “R”
REQUISITAR DEBIDAMENTE EL ANEXO “R” DONDE DEMUESTRE QUE LOS CONTRATOS
CELEBRADOS A LA FECHA NO SE HAN VISTO AFECTADOS EN LAS GARANTÍAS POR VICIOS
OCULTOS O MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, NO SE HAN APLICADO PENAS CONVENCIONALES O
SE HAN RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE LOS MISMOS; EN LAS OBRAS CONTRATADAS EN UN
LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL
PRESENTE CONCURSO. SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTARLO
124
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGMDGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO R
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA VALORACIÓN EN PUNTAJE PARA DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
ACUERDO AL MECANISMO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
RELACION DE CONTRATOS EN
CONDICIONES SIMILARES
DESCRIPCION
DURACIÓN
(MESES)
PENAS CONVENCIONALES
APLICADAS
IMPORTE
CONTRATOS
TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO
SI
NO
AFECTACIÓN
DE
GARANTIAS CERTIFICACIÓN
POR VICIOS
OCULTOS
SI
NO
SI
NO
125
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “S”
INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN BAJO LA CUAL SE CATALOGARÁN LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
126
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO”S”
MEXICO, D.F.
Lic. Juan Miguel Galindo López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Del Hospital General de México O.D.
Presente
Me refiero al procedimiento ________(3)__________ No. ______(4)___________ en el que mi representada,
la empresa ________(5)___________participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en los “Lineamientos para fomentar la participación de las
micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes
muebles; así como la contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal” declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al
sector ____(6)_______, cuenta con ______(7)____ empleados de planta registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social y con __(8)____ personas subcontratadas y que el monto de ventas anuales de
mi representada es de _____(9)________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última
declaración anual de impuestos federales.
Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa____(10)_____,
atendiendo lo siguiente:
Tamaño
Secto
Rango de número
de trabajadores
Rango de monto
de ventas anuales
(mdp)
Tope Máximo
Combinado
127
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
(7) +(8)
(9)
Hasta 10
Hasta $4
(10)
(6)
Micro
Todas
Pequeña
Comercio
Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta
$100
93
Mediana
Industria y
Servicios
Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 $100
95
Comercio
Desde 31 hasta
100
Servicios
Desde 51 hasta
100
Industria
Desde 51 hasta
250
Desde $100..01
4.6
235
Hasta $250
Desde $100.01
hasta $250
250
*Tope Máximo Combinado =(Trabajadores)x10%+(Ventas Anuales)x90%
(7) (8) El número de trabadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)
(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula:
Puntaje de la empresa =(Número de trabajadores) x 10% (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cuál sede ser
igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.
128
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi
representada es ___(11)________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricantes (s) de los
bienes que integran mi oferta es (son)________(12)________.
Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención quedo de usted.
ATENTAMENTE
_____________(13)___________
INSTRUCTIVO
NUMERO
DESCRIPCION
1
Señalar la fecha de suscripción del documento
2
Anotar el nombre del Hospital General de México
3
Precisar el procedimiento de que se trate
4
Indicar el numero respectivo del procedimiento
5
Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa
6
Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7
Anotar el numero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS
129
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
8
En su caso, anotar el numero de personas subcontratadas
9
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp),
conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la ultima
declaración anual de impuestos federales
10
Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana)
conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificación
11
Indicar el registro federal de contribuyentes del licitante
12
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante
y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de
contribuyentes del (los) fabricante (es) de los bienes que integran la oferta
13
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante
130
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO S (INFORMATIVO)
INFORMACION SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN BAJO LA CUAL SE CATALOGARAN LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(INFORMATIVO)
TERCERA SECCION
SECRETARIA DE ECONOMIA

ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 34 fracciones I, XXIV y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 5, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 2 y 3, fracción III, de la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala como uno de sus objetivos lograr una economía
competitiva mediante el aumento de la productividad, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del
mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las
micro, pequeñas y medianas;
Que las micro, pequeñas y medianas empresas son un elemento fundamental para el desarrollo económico
de los países, tanto por su contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto,
constituyendo, en el caso de México, más del 99% del total de las unidades económicas del país,
representando alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y contribuyendo a generar más del 70% de los
empleos formales;
Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como
objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como
incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que
generen mayor valor agregado nacional, y
131
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Que de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se considera necesario establecer
una estratificación que partiendo del número de trabajadores tome en cuenta un criterio de ventas anuales,
con el fin de evitar la discriminación en contra de empresas intensivas en mano de obra y de que empresas
que tienen ventas significativamente altas participen en programas diseñados para micro, pequeñas y
medianas empresas, se expide el siguiente:
ACUERDO
Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la estratificación bajo la cual se catalogarán las
micro, pequeñas y medianas empresas, para efectos del artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Segundo. Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad
con los siguientes criterios:
Estratificación
Tamaño
Sector
Rango de
número de
trabajadores
Rango de monto
de ventas anuales
(mdp)
Tope máximo
combinado*
Micro
Todas
Hasta 10
Hasta $4
4.6
Comercio
Desde 11
hasta 30
Desde $4.01
hasta $100
93
Industria y Servicios
Desde 11
hasta 50
Desde $4.01
hasta $100
95
Comercio
Desde 31
hasta 100
Desde $100.01
hasta $250
235
Desde $100.01
hasta $250
250
Pequeña
Mediana
Servicios
Desde 51
hasta 100
Industria
Desde 51
hasta 250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.
132
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente
fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el
cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Quienes de conformidad con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa apliquen la estratificación que en la misma se prevé, tendrán un plazo no mayor a 30 días
naturales para adecuarse a lo establecido en el presente Acuerdo.
Tercero. Los trámites administrativos de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en
proceso de resolución al momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, atenderán a la estratificación
prevista por el artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
México, D.F., a 25 de junio de 2009.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.
133
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “T”
INCORPORACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS
(ANEXO INFORMATIVO)
134
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “T”
SE COMUNICA A LOS PROVEEDORES LA POSIBILIDAD DE SU AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS
Información relativa al programa de Cadenas Productivas y la documentación necesaria para
afiliarse al mismo
LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS
Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN
AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.
1.-
Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido.
Debidamente firmada por el área usuaria compradora
2.-
**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
3.-
**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,
Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Completa y legible en todas las hojas.
4.**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del
Representante Legal para Actos de Dominio.
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.
5.-
Comprobante de domicilio Fiscal
135
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Vigencia no mayor a 2 meses
Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)
Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.
6.-
Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio
Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros)
La firma deberá coincidir con la del convenio
7.-
Alta en Hacienda y sus modificaciones
Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)
En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.
8.-
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)
9.-
Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos
Sucursal, plaza, CLABE interbancaria
Vigencia no mayor a 2 meses
Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le
permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte
fundamental del expediente:
Contrato de descuento automático Cadenas Productivas
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
2 convenios con firmas originales
Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.
Firmado por el representante legal con poderes de dominio.
(** Únicamente, para personas Morales)
136
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672)
ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:
Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio
Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.
Estimado Proveedor del Gobierno Federal:
Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me proporcione
la información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los contratos y convenios,
mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.
____________
__
Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva.
____________
__
Cadena(s) a la que desea afiliarse:
*
*
*
Número(s) de proveedor (opcional):
*Datos generales de la empresa.
Razón Social:
Fecha de alta SHCP:
R.F.C.:
Domicilio Fiscal:
Calle:
No.:
C.P.:
Colonia:
Ciudad:
Teléfono (incluir clave LADA ):
137
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Fax (incluir clave LADA ):
e-mail:
Nacionalidad:
Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)
No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Datos del Registro Público de Comercio
Fecha de Inscripción:
Entidad Federativa:
Delegación ó municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Público:
No. de Notaria:
Entidad del Corredor ó Notario:
Delegación o municipio del corredor ó Notario:
Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):
(Acta de poderes y/o acta constitutiva)
138
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
No. de la Escritura:
Fecha de la Escritura:
Tipo de Poder:
Único ( )
Mancomunado ( )
Consejo ( )
Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral):
Fecha de inscripción:
Entidad Federativa:
Delegación ó municipio:
Folio:
Fecha del folio :
Libro:
Partida:
Fojas:
Nombre del Notario Público:
No. de Notaría:
Entidad del Corredor ó Notario:
Delegación o municipio del corredor ó Notario:
Datos del representante legal con actos de administración o dominio:
Nombre:
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
R.F.C.:
Fecha de alta SHCP:
139
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Teléfono:
Fax (incluir clave LADA ):
e-mail:
Nacionalidad:
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 ó FM3 extranjeros ( )
No. de la identificación(si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):
Domicilio Fiscal:
Calle:
No.:
C.P.:
Colonia:
Ciudad:
Datos del banco donde se depositarán recursos:
Moneda:
pesos ( X )
dólares (
)
Nombre del banco:
No. de cuenta (11 dígitos):
Plaza:
No. de sucursal:
CLAVE bancaria:(18 dígitos):
Régimen:
Mancomunada ( )
Individual ( ) Indistinta ( ) Organo colegiado (
)
Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:
Nombre:
Puesto:
140
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
Teléfono (incluir clave LADA ):
Fax:
e-mail:
Actividad empresarial:
Fecha de inicio de operaciones:
Personal ocupado:
Actividad ó giro:
Empleos a generar:
Principales productos:
Ventas (último ejercicio) anuales:
Netas exportación:
Activo total (aprox.):
Capital contable (aprox.)
Requiere Financiamiento SI NO
141
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “U”
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE TOMARÁ LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR AL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D. QUE
DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA QUEDARAN PROHIBIDOS LOS CAMPAMENTOS DENTRO
DE LA MISMA.
142
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “U”
(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)
MEXICO, D.F.
.
Lic. Juan Miguel Galindo López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Del Hospital General de México
Presente.
(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (indicar puesto), de la
empresa denominada (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad que tomaremos en
cuenta las medidas necesarias para garantizar al Hospital General de México O.D. que durante todo el
proceso de la obra quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma.
ATENTAMENTE
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE
NOMBRE. DEL .REPRESENTANTE
143
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “V”
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DARÁ FIEL
CUMPLIMENTO AL PROGRAMA DE SUMINISTROS DE EQUIPOS MISMO QUE DEBERÁ ANEXAR A
SU PROPUESTA, EN DONDE REGISTRARÁ LAS FECHAS DEL FINCADO DE LOS EQUIPOS Y DE
LLEGADA A LA OBRA, COMPROMETIÉNDOSE A PRESENTAR AL HOSPITAL GENERAL DE
MÉXICO, O.D. LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE QUE ESTÁ REALIZADO EL FINCADO DE
ACUERDO A LAS FECHAS PACTADAS EN SUS PROGRAMAS RESPECTIVOS, Y SI HUBIERE UN
ATRASO EN EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS DE MAS DE 8 DÍAS, EL HOSPITAL GENERAL DE
MÉXICO O.D. APLICARÁ LAS SANCIONES DE LEY.
144
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “V”
(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)
MEXICO, D.F.
Lic. Juan Miguel Galindo López
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Del Hospital General de México O.D.
Presente.
(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (indicar puesto), de la
empresa denominada (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad que dará fiel
cumplimento al programa de suministros de equipos mismo que deberá anexar a su propuesta, en donde
registrará las fechas del fincado de los equipos y de llegada a la obra, comprometiéndose a presentar al
Hospital General de México, O.D. la documentación que compruebe que está realizado el fincado de acuerdo
a las fechas pactadas en sus programas respectivos, y si hubiere un atraso en el suministro de los mismos de
mas de 8 días, el Hospital General de México O.D. aplicará las sanciones de ley.
ATENTAMENTE
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE
NOMBRE. DEL .REPRESENTANTE
PROPUESTA ECONÓMICA
145
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “X”
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA
DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS; TRATÁNDOSE DE PROYECTOS INTEGRALES O LLAVE EN
MANO, EL LICITANTE SEÑALARÁ LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A
QUE SE SUJETARÁ, LAS CUALES DEBERÁN APEGARSE A LAS ESTABLECIDAS POR LA
CONVOCANTE EN LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, AG RUPADO COMO SIGUE:
A).- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
B).- MANO DE OBRA
C).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
146
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “X1”
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS
POR EL CONTRATISTA
CONCURSO N°:
FORMATO
DE-1ª
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS
POR EL CONTRATISTA
N°.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
IMPORTE
TOTAL
147
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
106 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “X2”
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE
CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA
CONCURSO N°:
FORMATO
DE-1B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE
MANO DE OBRA
N°.
CATEGORÍA
UNIDAD
SALARIO
BASE
FACTOR DE
SALARIO
REAL
SALARIO
REAL
CANTIDAD
IMPORTE
TOTAL
148
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “X3”
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
LA
PROPUESTA DE
CONCURSO N°:
FORMATO
DE-1C
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
N°.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO HORARIO
IMPORTE
TOTAL
149
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “Y”
Análisis del total de los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos,
y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y
costos;
FORMATO LIBRE
150
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “Z”
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la
LOPSRM, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integración de los salarios;
FORMATO LIBRE
151
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AA”
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,
debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos
nuevos;
FORMATO LIBRE
152
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AB”
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
FORMATO LIBRE
153
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AC”
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO
FORMATO LIBRE
154
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AD”
Utilidad propuesta por el licitante;
FORMATO LIBRE
155
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AE”
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución
de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 de este
Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el licitante;
FORMATO LIBRE
156
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AF”
Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo,
precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la
proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato
correspondiente
FORMATO LIBRE
157
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AG”
Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de
barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.
FORMATO LIBRE
158
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AH1”
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas
de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:
159
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AH2”
De la mano de obra
FORMATO LIBRE
160
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AH3”
De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características
FORMATO LIBRE
161
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AH4”
DE
UTILIZACIÓN
DEL
PERSONAL
PROFESIONAL
TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
FORMATO LIBRE
162
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO AF1
PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS EL CUAL DEBERA DIVIDIRSE EN PARTIDAS
SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE OBRA, INICIANDO CON NUMERO Y LETRA SUS IMPORTES DE LA
PARTE ECONOMICA.
FORMATO LIBRE
157-B
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
105 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS CONVOCATORIA DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No.
ICM3P -HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-02/2011
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
105 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS CONVOCATORIA DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No.
ICM3P -HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-02/2011
167
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
105 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGMDGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
105 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
ANEXO “AI”
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN
(Este documento deberá ser presentado en papel membretado de la empresa licitante)
México D.F. a _____ de ______ de 2011.
C. JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
El suscrito ______________________ representante legal de la empresa __________________(o por su
propio
derecho en caso de actuar por si mismo, como persona física), y de conformidad con las bases del concurso
mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado No. CI-HGM-DGAAF-PDRMC-COC-OP-03/2011 de fecha _____ de
_______ de 2011, bajo la modalidad de proyecto integral convocada por el Hospital General de México O.D.,
Organismo Descentralizado de la Secretaría de Salud, relativa a los trabajos de: “Proyecto integral para los
trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y la reubicación de las áreas de servicio de patología derivado
de la necesidad de demoler la U-310 en virtud del alto riesgo estructural determinado por la SPC DGDF, a si
como la determinación de su demolición por parte del Director Responsable de Obra No.1070 y el
Corresponsable de Seguridad Estructural No.0119 Mediante el Dictamen de Seguridad Estructural del 17 de
Febrero de 2011 en el Hospital General de México, O.D.””,ubicado en la calle de Dr. Balmis No. 148, Col.
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06726, México, D.F.
PROPONE:
Que para la realización de los trabajos anteriormente citados, se presenta una proposición con un importe de
$ _____________________ (indicar monto total de la proposición en número y con letra, en moneda nacional
y sin I.V.A.).
163
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
105 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
DECLARA:
1.-Que la compensación total por la ejecución de las obras de que se trata, estará integrada con la suma de
los importes que resulten de aplicar los precios unitarios asentados en el catálogo, con las cantidades de
trabajo realmente ejecutados de cada uno de los conceptos mismos.
2.-Que se ha enterado del contenido total de las bases del concurso, así mismo, como las especificaciones de
los conceptos y cantidades de trabajo de los cuales expresa su entera conformidad, que ha visitado el sitio
en que se construirá la obra y que se ha considerado el medio en que deberá ejecutarse; que ha tomado en
cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar la realización de los trabajos y que formula esta proposición
con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas.
3.-Que para el caso de que le sea adjudicado el concurso por invitación a cuando menos tres personas
nombra como su representante en la obra y responsable directo de la ejecución de la misma al
C._____________________.
SE COMPROMETE:
A) A firmar el contrato anexo a las bases correspondientes; dentro de los 30 días naturales a la adjudicación
del contrato.
B) A presentar al Hospital General de México O.D. en el transcurso de los quince días naturales siguientes a la
fecha en que se haya dado a conocer el fallo, la fianza de garantía de cumplimiento y de anticipo de los
trabajos, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
C) A iniciar y ejecutar los trabajos dentro del plazo que estipula el Hospital General de México O.D. en las
bases de Concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas del _____ de _____________ de 2011 al
________ de _____________ de 2011.
Y ACEPTAR
Que en caso de que sea adjudicado el contrato y no firme y/o no presente la fianza de garantía de los trabajos,
estipulados dentro del plazo especificado, el Hospital General de México O.D. tendrá derecho a hacer efectivo
a favor de la misma, como compensación por los daños y perjuicios que dichas faltas de cumplimiento lo
ocasionen el documento que entrega como garantía de seriedad de presentación de la proposición.
164
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
105 ANIVERSARIO
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, O.D.
106 ANIVERSARIO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL
CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL DE
MANERA PRESENCIAL BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO
No. CI-HGM-DGAAF-DRMC-COC-OP-03/2011
174