DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Adquisiciones
LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N°
/2004.
“CONCESIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA.”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1 de 43
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO
La Municipalidad de la Ciudad de Asunción, establece el presente Pliego de
Bases y Condiciones que regirá la Licitación Pública Nacional e Internacional N°_____
/2004 con el objeto de contratar a la empresa o al consorcio de empresas habilitada/s,
que prestará/n en forma concesionada EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, PRECEDIDA
DE OBRA PÚBLICA, (ver anexo I) de conformidad a las disposiciones concordantes y
aplicables establecidas en las Leyes N° 1294/87 “Orgánica Municipal”, N° 1.618/00 “De
Concesiones de Obras y Servicios Públicos” y N° 294/93 “De Evaluación de Impacto
Ambiental”, y sus respectivos Decretos Reglamentarios, así como en la Ordenanza
Municipal N° 143/00 “Que establece normas que regulan los Servicios de Limpieza y
Aseo Público en la Ciudad”.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEFINICIONES Y TECNOLOGÍA
A los efectos de la aplicación e interpretación del presente Pliego y de todo otro
documento contractual relacionado con la “CONCESION DEL
SERVICIO DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA”, se definen los siguientes
términos:
MUNICIPALIDAD DE
ASUNCION:
Es la Institución Municipal de la Ciudad de Asunción,
Capital de la República del Paraguay, constituida por
la Intendencia y la Junta Municipal, según sus
respectivas competencias, funciones y atribuciones
establecidas en la Ley N° 1.294/87 Orgánica
Municipal.
INTENDENCIA MUNICIPAL:
Es el Órgano Ejecutivo y Administrador de la
Municipalidad de Asunción, que representa legalmente
a la Municipalidad y cuya función la ejerce el
Intendente Municipal. Actúa en la presente Licitación a
través
de
sus
dependencias
administrativas
competentes.
JUNTA MUNICIPAL:
Es el Órgano Deliberante y Legislativo (Art. 22 Ley
1294/87) que interviene en el proceso licitatorio de
conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley
N° 1.294/87 Orgánica Municipal.
MUNICIPIO LOCAL
Es el Municipio de la República del Paraguay en el
cual se encuentra ubicado el predio a ser destinado
para los Servicios de Disposición Final de los
Residuos Sólidos Urbanos de que son objeto en esta
Licitación Pública.
SEAM
Es la Secretaria del Ambiente, entidad dependiente de
la Presidencia de la República del Paraguay, creada
por Ley N° 1.561/00, y cuyo objetivo principal es la
2 de 43
formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de
la política ambiental nacional.
PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES:
Es el presente documento, en el cual se especifican el
objeto de la licitación, el procedimiento a seguir para
adjudicar la misma, las condiciones y requisitos
legales, materiales y técnicos que deben llenar los
oferentes, las especificaciones técnicas del servicio y
las condiciones del contrato a celebrar.
OFERENTE:
Es la Persona física o jurídica que presenta una
propuesta a la presente Licitación Pública.
OFERTA:
Es la propuesta presentada por el oferente en esta
Licitación Pública.
PROPUESTA:
Es la oferta del oferente contenida en los documentos
y demás recaudos contenidos en los Sobres N° 1, N°
2 y N° 3.
EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL:
Proceso administrativo regulado por la Ley N° 294/93
de EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL y su
Decreto Reglamentario N° 14.281 destinado a
predecir, identificar y corregir las consecuencias o
efectos ambientales y socioeconómicos que la gestión
del servicio licitado tiene sobre la calidad de vida y el
entorno.
LICENCIA AMBIENTAL
Documento emitido por la SEAM, en el proceso de la
Evaluación de Impacto Ambiental por el cual se
aprueban técnicamente la aptitud del sitio y de la
tecnología a ser implementada en el Servicio objeto de
esta licitación.
INTERES MUNICIPAL
Documento emitido para el Oferente por la
Municipalidad del Distrito de la República donde se
localizará el predio que será utilizado para la disposición
final de los residuos sólidos, y en el cual consta expresa
e irrevocablemente la no-objeción de esa entidad
comunal local para que el Oferente destine y utilice
dicho predio para la prestación del servicio público
municipal que es objeto de esta licitación durante todo el
plazo de la concesión, así como para la ejecución de la
obra pública que lo precede.
ADJUDICACIÓN:
Acto administrativo dictado por la Intendencia
Municipal y aprobado por la Junta Municipal de la
Ciudad de Asunción, por el que se resuelve aprobar la
concesión del servicio licitado, a favor del oferente
seleccionado.
ADJUDICATARIO:
Es el oferente ganador de la presente Licitación
Pública y a quien se le ha notificado la adjudicación de
la misma.
3 de 43
CONTRATO:
Es el instrumento legal firmado entre la Municipalidad
y el adjudicatario que establece los derechos y
obligaciones de las partes.
CONSORCIO:
Unión de dos o mas empresas con el fin de ejecutar un
servicio determinado.
CONCESIONARIO:
Es la persona jurídica contratada para la realización de
la obra y servicios en que consisten la concesión, a su
cuenta y riesgo, de conformidad a las especificaciones
del contrato.
CONCESIÓN:
Acto jurídico de derecho público en virtud del cual el
ente concedente delega mediante contrato en el
concesionario adjudicatario de la licitación, la facultad
de construir una obra pública y prestar el servicio.
OBRA PÚBLICA:
Obra que debe ser realizada por el concesionario para
iniciar la explotación y prestación del servicio licitado.
SERVICIO PÚBLICO:
El que presta el Concesionario a la comunidad en
forma regular y continua, en virtud al contrato suscrito.
REPRESENTANTE
TÉCNICO:
Persona con título universitario vinculado al servicio
concesionado, designada por el CONCESIONARIO,
con facultades para representar a éste, respecto de los
aspectos técnicos del servicio licitado.
FISCALIZADOR:
Es la persona u órgano de fiscalización designada por
la MUNICIPALIDAD para actuar en su nombre a los
efectos de realizar la supervisión, seguimiento y
control de los trabajos, prestación de los servicios del
contrato de concesión.
COSTO DE LAS OBRAS
Es el monto total de la inversión necesaria para la
construcción de las obras, incluidos los importes
correspondientes a costo de construcción, costo de
dirección y fiscalización de obra y asistencia técnica,
costo de intereses pagados correspondientes al período
de construcción, costo del mobiliario, equipos,
maquinarias y demás implementos, necesario para el
buen funcionamiento del servicio y todo otro gasto a
ser efectuado por el CONCESIONARIO que tenga
relación directa o indirecta con la obra.
RESIDUOS SÓLIDOS:
Materias sólidas y semisólidas remanentes de la
limpieza o de cualquier actividad urbana. No incluye los
Residuos Hospitalarios, infecciosos, de sustancias
toxicas y los denominados residuos peligros y
gaseosos.
TRIAJE, SEGREGACIÓN
DE RESIDUOS:
Selección de residuos en forma manual o mecanizada
para su valorización, reutilización o reciclaje.
4 de 43
ESTACIÓN O PLANTA DE
TRANSFERENCIA:
RELLENO SANITARIO:
Infraestructura para el depósito intermedio de los
residuos sólidos con el fin de realizar los trabajos de
segregación de los mismos, la cual deberá ser
adecuada a la cantidad y horarios de segregadores
establecida por la Municipalidad. Dicha obra deberá
presentar las condiciones que eviten la proliferación de
cualquier tipo de vector y/o plagas y facilitar la recarga
en forma sencilla de los residuos excedentes así como
el acopio de los materiales recuperados.
Método técnico de disposición de los residuos sólidos
consistente en la obra de ingeniería con su
correspondiente plan de gestión que asegura que los
residuos depositados en ella/s no contaminarán el suelo,
agua y aire, mediante la adecuada permeabilización del
suelo y taludes, control y tratamiento de lixiviados,
captura y quema controlada del biogás generado por los
residuos sólidos.
ARTÍCULO TERCERO: JURISDICCION
Para todas las cuestiones e interpretaciones a que dé lugar el contrato, las partes
se someten en forma irrevocable a la competencia de los Tribunales ordinarios de la
ciudad de Asunción, con exclusión de cualquier otra y a las leyes de fondo y forma de la
República del Paraguay.
ARTÍCULO CUARTO: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
A los efectos que corresponda se considerará como domicilio del oferente,
adjudicatario o cesionario, el especial constituido en la carta de presentación, debiendo
situarse en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay; asimismo, el
oferente deberá comunicar su domicilio real.
La Municipalidad fija domicilio en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº
5556, ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay.
Los domicilios así constituidos serán validos para todas las actuaciones que en
ellos se cumplan, mientras no constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo,
obligatoriedad a la que está sujetas cualquiera de las partes.
Las notificaciones serán válidas cuando hubieren sido por escrito o telegrama
colacionado y surtirán efectos después de 5 (cinco) días de recibida la notificación por
la Municipalidad.
ARTICULO QUINTO: ADQUISICION Y VALOR DEL PLIEGO
El presente pliego con sus anexos y documentaciones podrán ser adquiridos en
la Secretaría General de la Municipalidad de Asunción, situada en el Edificio ”De los
Comuneros”, Planta Baja, ubicado en el domicilio de la Concedente indicado en el
artículo precedente, todos los días de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas, al costo
indicado en el aviso del llamado a esta Licitación, monto no reembolsable y que será
abonado en efectivo o en cheque a nombre de la Municipalidad de Asunción, en
cualquiera de las cajas habilitadas en la Municipalidad.
5 de 43
Quien adquiera el pliego deberá, en esa oportunidad, identificarse y comunicar su
domicilio, aclarando, en su caso, si lo hace a nombre de terceros. Solamente los
adquirientes del pliego podrán realizar consultas, presentar su oferta y participar de esta
Licitación de conformidad a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
CAPITULO II
DE LAS CONDICIONES Y EJECUCION DEL SERVICIO.
ARTÍCULO SEXTO: FUENTES DE FINANCIACION
Los oferentes deberán disponer, además del capital propio, de los medios de
financiación indispensables para afrontar el cumplimiento del contrato de concesión del
servicio de disposición final de residuos sólidos, precedido por la ejecución de la obra
pública objeto de esta Licitación, pudiendo recurrirse a los mercados financieros, a cuyo
efecto, en caso de financiación por tercero se consignará:


Monto de los recursos financieros provenientes, tanto del sector interno como
externo, y proporciones respecto de la inversión total.
Carta de intención suscrita por los entes financieros, donde conste clara y
expresamente la aceptación a la financiación propuesta, como también las
características y modalidades de la operación.
El adjudicatario deberá presentar, antes de la firma del contrato de concesión, la
constancia de compromiso (carta o contrato), debidamente formalizada, de la entidad
que proveerá los fondos necesarios para el cumplimiento del objeto de la concesión.
Los requisitos anteriormente detallados en este artículo no serán necesarios de
presentar por las empresas o consorcio de empresas donde por lo menos una de ellas
demuestre tener un patrimonio liquido superior a US$ 10.000.000.- (Dólares
Americanos Diez Millones) en el último año. La falta de presentación de este requisito
en el plazo de 30 (treinta) días de notificada la adjudicación del servicio anula la
adjudicación y la Municipalidad podrá conceder el servicio a la siguiente mejor oferta, o
a su criterio, convocar a una nueva Licitación.
ARTICULO SEPTIMO: FORMA DE COTIZAR Y ALCANCE DE LA COTIZACION
El oferente deberá cotizar su oferta en la forma descripta en el presente Pliego
de Bases y Condiciones.Las Especificaciones del presente Pliego de Bases y Condiciones, deben ser
consideradas como términos de referencia del objeto de la Licitación.
Los precios del servicio prestado por el Concesionario deberán corresponder a
los valores a ser expresados en las facturas previa aplicación del Impuesto al Valor
Agregado, según el régimen tributario.
El plazo de concesión será por treinta (30) años, contados a partir de la fecha de
emisión de la Orden de Inicio.
ARTICULO OCTAVO: ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA COTIZACION.
El Oferente deberá expresar que su cotización (oferta económica) contempla la
totalidad del objeto de esta concesión (detallado en el ANEXO I – ESPECIFICACIONES
TECNICAS), por lo que se considerará a todos los efectos que el precio ofertado (tarifa)
6 de 43
incluye todos los gastos y costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en este
Pliego de Bases y Condiciones y que sean necesarios para el buen funcionamiento de
la concesión aunque no estén específicamente detallados en las disposiciones del
Contrato.
El Precio ofertado para el período de explotación debe ser expresada en moneda
nacional con la adición del correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual será
liquidada a la Municipalidad en forma Mensual sobre la base del ingreso de los
Residuos Sólidos del mes anterior al que se factura, dicha liquidación deberá ser
acompañada de los recaudos establecidos en el presente Pliego. El Precio
correspondiente al servicio concesionado será fijado anualmente por Ordenanza
conforme lo ofertado en la propuesta económica y a pedido de parte, se podrá realizar
ajustes al mismos, previa justificación de la modificación de uno o más componentes de
la estructura tarifaria (a ser presentada en el sobre N° 3), por causas no atribuibles al
concesionario (ejemplo: variación del precio del combustible, variación del salio mínimo,
variación en los costos de las materias primas utilizadas tipo arena, arcilla, variación del
tipo de cambio, modificación de la ubicación de la Planta de Transferencia, etc.).
El Oferente será el único responsable por el pago de todos los impuestos,
derechos, tasas, contribuciones y cargas sociales previstas por las leyes de la
República del Paraguay y que afecten su actividad.
Al término de la concesión todos los bienes y derechos afectados a la prestación de
los servicios deben ser entregados a la Municipalidad y en perfecto estado de
funcionamiento de acuerdo con sus fines.
La empresa adjudicataria para la prestación del servicio licitado deberá disponer
de predios propios, o contar con el compromiso del propietario de otorgar al Oferente la
transferencia de la propiedad los mismos si resultare adjudicado y constituir
servidumbres prediales a nombre del Municipio de acuerdo con las normas aplicables,
los cuales serán destinados a esta Concesión. Dichos predios deberán cumplir con
todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.
El Oferente deberá tener presente, asimismo, que los bienes (muebles e
inmuebles) y derechos que a cualquier título adquiera el Concesionario para la
explotación de la concesión pasarán al dominio (propiedad) público de la Municipalidad
desde que se incorporen a las obras, sea por adherencia o por destinación, conforme al
Art. 35 Ley 1618 “DE CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” Dichos
bienes no podrán ser enajenados, ni hipotecados o sometidos a gravámenes de
ninguna especie.
ARTICULO NOVENO: RELACION ENTRE LAS PARTES.
En sus relaciones con el CONCESIONARIO, la MUNICIPALIDAD fiscalizará a
través de sus dependencias técnicas, quienes tendrán a su cargo la supervisión,
inspección, aceptación o rechazo de las Obras y Servicios realizados. El Concesionario
se encuentra obligado a facilitar por todos los medios a su alcance a que los fiscales
destacados para los efectos realicen en tiempo y forma sus funciones asignadas.
El ejercicio, o no, de dicha fiscalización no liberará al Concesionario del
cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. El Concesionario será único
responsable de las acciones u omisiones causadas por él o sus dependientes y deberá
reparar o resarcir los daños o perjuicios que causare.
7 de 43
CAPITULO III
DE LOS OFERENTES
ARTÍCULO DECIMO: CONDICIONES
Podrán participar en la presente Licitación Pública las empresas, nacionales o
extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en el presente pliego y se
hallen en plena posesión de su capacidad jurídica de contratar.
El objeto de las sociedades deberá ser adecuado a los servicios licitados.
También podrán ser oferentes dos o más personas jurídicas que se presenten
conjuntamente, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
A. Domicilio especial único.
B. Designación de un representante legal conjunto y único a los fines de esta Licitación
Pública, con poder especial inscripto en los Registros Públicos otorgado ante
Escribano Público. Este deberá firmar la oferta y acreditar en forma fehaciente la
representación y facultades para obligar solidariamente a las sociedades que se
presenten conjuntamente.
C. Asimismo deberán asumir un compromiso ante Escribanía Pública de que asumen la
responsabilidad solidaria e ilimitada por todas las obligaciones emergentes de la
presente Licitación Pública y del Contrato, en caso de resultar adjudicadas, así como
el de formalizar el consorcio en caso de salir adjudicados.
En el compromiso respectivo, si se tratase de Sociedades Anónimas, se deberá,
además, transcribir las actas de las reuniones de los Directorios por las cuales se
faculta a la persona jurídica a formalizar el Consorcio en caso de salir adjudicados.
Las personas jurídicas extranjeras, que no tuvieren domicilio, sucursal o
representación permanente en el país, registradas conforme a las disposiciones legales
vigentes, deberán presentarse necesariamente consorciadas o con el compromiso de
consorciarse en la forma establecida en el párrafo anterior con personas jurídicas
nacionales.
CAPITULO IV
CONTENIDO DE LOS SOBRES
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: SOLICITUD DE ADMISION
La solicitud de admisión que deberá encabezar la documentación contenida en el
Sobre Nº 1, se redactará dirigiéndola al Intendente Municipal, y tendrá adherida una
estampilla Municipal de Guaraníes Un Mil (Gs. 1.000). En la nota se deberá
individualizar precisamente al oferente, indicar su domicilio real, y constituir su domicilio
especial en Asunción. Deberá estar firmado por sus representantes legales que
acrediten poder suficiente. Asimismo, el oferente deberá manifestar su voluntad de
participar en la presente Licitación Pública.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1
El Sobre Nº 1 contendrá dos carpetas debidamente individualizadas como
“original” y “duplicado”, en las que constaran todos los documentos que se detallan en
el presente artículo. Todas y cada una de las hojas de los documentos presentados en
la carpeta “original” deberán llevar adheridas estampillas municipales de Guaraníes
Doscientos (Gs. 200).
8 de 43
La carpeta “duplicado” contendrán fotocopias de todos y cada uno de los
documentos presentados en la carpeta “original”, Dichas copias deberán estar foliadas,
rubricadas, estampilladas y autenticadas por Escribano Público.
El Sobre Nº 1 deberá contener las siguientes documentaciones, en el orden
correlativo correspondiente:
1. Solicitud de admisión en los términos indicados en el artículo anterior.
2. Aviso publicitario de la Licitación Pública.
3. Declaración jurada escrita que:
3.1. El oferente está de acuerdo y acepta en todas sus partes este Pliego de Bases y
Condiciones y con los anexos, las comunicaciones suplementarias, los
aditamentos y circulares, las especificaciones técnicas y la proforma del
contrato.
3.2. El oferente no está inhabilitado para contratar con el Estado y/o las
Municipalidades de la República.
3.3. La oferta será valida por 120 días corridos contados a partir de la apertura del
Sobre Nº 1.
3.4. El oferente no fue demandado como deudor del Estado y/o de las
Municipalidades de la República.
3.5. Acepta la jurisdicción de los Tribunales de la Capital, renunciando expresamente
a cualquier otra.
3.6. El oferente o sus directores o gerentes, no se hallan incursos dentro de lo
dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 1618/00, Artículo 249 de la Ley 1294/87,
respectivamente, como tampoco podrán hacerlo los funcionarios o empleados
públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación,
que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o
contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún
beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguineos o afines hasta el
cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el
funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte en los últimos seis meses; quienes conforme a la Ley de la
Función Pública se encuentren imposibilitados; los oferentes, proveedores o
contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido
administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años
calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión; los
proveedores y contratistas que se encuentren en mora en las entregas de los
bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas
imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la
con la Municipalidad, siempre que ésta haya resultado perjudicada; las personas
físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o la
seguridad social.4. Declaración de Integridad en la que manifiesten que por sí mismos o interpósita
persona se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la Municipalidad induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento y otros aspectos que les otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.5. Patente Municipal al día del municipio en el cual tributa, o donde fija su domicilio
comercial.
6. Certificado de cumplimiento tributario, expedido con por lo menos treinta días
de antelación al acto de apertura de ofertas por la Sub-Secretaria de Estado de
Tributación del Ministerio de Hacienda.
7. Certificado de no adeudar impuestos, ni tasas municipales, expedido con por
lo menos diez días de antelación por la Secretaria General de la
Municipalidad de Asunción.
8. Copia autenticada del RUC. (Registro Único del Contribuyente).
9 de 43
9. Constancia de designación del Representante Técnico.
10. Constancia de inscripción del Representante Técnico en el Catastro Técnico de
Consultores Ambientales de la SEAM y en el Registro de Profesionales del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y constancia de pago al día de la
Patente Profesional expedida por la Municipalidad pertinente, correspondiente al
Representante Técnico.
11. Constancia de la Dirección General de Registros Públicos de que el oferente no ha
pedido Convocatoria de acreedores o iniciado Juicio de Quiebra, o concordato
alguno; asimismo certificado de no hallarse en interdicción e inhabilitación, todos
éstos expedidos dentro de los 20 días anteriores a la apertura del Sobre Nº 1.
12. Pliego de Bases y Condiciones de este Licitación y todas las circulares emitidas,
estampillado y firmado en todos sus folios por el Representante Legal. (sólo en el
ejemplar ORIGINAL).
13. Información referente a la idoneidad técnica y financiera del Oferente: El
Oferente
deberá presentar
un
estado
actualizado
de
su
situación
económica y financiera, a través de su balance general y cuadro de
ganancia y perdida de los últimos tres años fiscales anteriores al 2.004.
Referencia/s de institución/es bancaria/s y/o financiera/s, sobre operaciones
crediticias si lo tuviera. Podrá presentar igualmente cualquier otro elemento de juicio
válido bajo responsabilidad de la entidad que los emita.
14. Los oferentes deberán disponer, además del capital propio, de los medios de
financiación indispensables para afrontar el cumplimiento del contrato de servicio,
pudiendo recurrirse a los mercados internos y externo. La OFERTA deberá
especificar las fuentes de financiación prevista a cuyo efecto se consignará:
14.1. Monto de los recursos financieros provenientes tanto del sector interno como
externo y proporciones respecto de la inversión total.
14.2. Carta de intención suscrita por los entes financieros, donde conste clara y
expresamente la aceptación de la financiación de la Oferta, como también las
características y modalidades de la operación.
15. Tratándose de personas jurídicas, deberán presentar escritura, acta o contrato de
constitución, estatutos sociales y sus modificaciones, según el tipo societario o de
agrupación empresaria correspondiente al o los oferentes, con la constancia de su
inscripción registral.
16. En caso de que el oferente designe un representante a los fines de esta Licitación
Pública, la misma deberá ser por medio de un poder especial suficiente otorgado
ante escribano con la constancia de inscripción en el registro correspondiente. Este
deberá firmar la oferta y acreditar en forma fehaciente la representación y facultades
para obligar a la sociedad.
17. Copia autenticada del comprobante de adquisición del presente Pliego de Bases y
Condiciones. Este comprobante deberá estar a nombre del oferente y llevar visible el
respectivo registro de caja.
18. Curriculum del responsable técnico que estará ligada a la operatoria objeto de está
Licitación Pública.
19. Para las personas jurídicas que se presenten conjuntamente a ofertar, además,
deben hacer la presentación individual de los requisitos exigidos en los puntos
anteriores inciso décimo primero, décimo segundo y compromiso de constituir el
consorcio.
20. Certificado de Antecedentes Penales de los Oferentes. En caso de sociedades, de
sus directivos principales.
21. Constancia de estar inscriptos en los registros de la Dirección General del Trabajo y
del Instituto de Previsión Social (IPS) y de estar al día con los respectivos aportes.
22. Cuando se trate de consorcios, además deberá presentar:
22.1.
Constitución, Organización y Modalidades del Consorcio, con indicación
de la firma que asume el liderazgo del mismo y el porcentaje de
participación de la empresa local
22.2.
Copia autenticada de las actas de cada una de las empresas, autorizando
la formación del consorcio, con el compromiso de mantenerlo en vigencia
10 de 43
por un plazo no menor del fijado para la extinción de las obligaciones
emergentes del Contrato.
22.3.
Copia autenticada de las actas de cada una de las empresas que integren
el consorcio, por la cual se comprometen a asumir la responsabilidad
solidaria y mancomunada de todas las obligaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales en que pudiera incurrir cada una de ellas
en cuanto a la ejecución de las obras, el cumplimiento de las
condiciones del contrato, su responsabilidad patronal, sus relaciones
frente a terceros y demás obligaciones legales y contractuales pertinentes.
22.4.
Un representante legal y un representante técnico conforme a lo requerido
en los apartados 4 y 14 precedente.
22.5.
En caso de que los consorcios no estén constituidos formalmente a la
fecha de la Licitación, las empresas interesadas en integrarlos deberán
presentar entre los documentos un compromiso ante Escribanía Pública
de formalización del Consorcio en caso de adjudicación.
23. Titulo de propiedad o compromiso de venta pasado por escribanía, del predio
ofertado con una descripción cartográfica de su ubicación.
24. Documento emitido por el Municipio donde se encuentra localizado el predio para la
disposición final, señalando la no objeción para desarrollar un relleno sanitario en el
mismo, que permita el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del área
metropolitana de Asunción (INTERES MUNICIPAL).
25. Documento emitido por la SEAM, en el proceso de la Evaluación de impacto ambiental
por la cual aprueba técnicamente el sitio y la tecnología a ser implementada en el
Servicio objeto de esta licitación (LICENCIA AMBIENTAL).
Cada una de las fojas que conforman la oferta deberán estar firmadas por el/los
Representante/s Legal/es del Oferente. Los nombres completos y el número de Cedula de
Identidad de los firmantes deberán estar aclarados, con sello o con letras de imprenta,
inmediatamente debajo de sus firmas.
ARTICULO DECIMO TERCERO: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2.
El Sobre N° 2 deberá contener los documentos abajo mencionados, archivados
en dos carpetas: “Original” y “Duplicado” y redactado en idioma español. En la carpeta
“original” deberán ponerse estampillas por valor de Guaraníes: Doscientos (Gs. 200.)
por cada foja.
El Sobre Nº 2, contendrá la acreditación de capacidad técnica, mediante los
siguientes recaudos:
1. La empresa oferente deberá presentar el compromiso de provisión del fabricante
o del representante de los equipos que serán adquiridos para la realización de la
obra y prestación de los servicios y certificar la posesión del/os equipo/s o el
compromiso de provisión del fabricante.
2. Los equipos deberán ser nuevos y contar con certificaciones de calidad
respectiva.
3. Proyecto Técnico con las características y especificaciones del sitio de
disposición final. Incluyendo el o los sistemas a ser implementados, conforme al
Objeto de la Licitación y las Especificaciones Técnicas del ANEXO I del presente
pliego de bases y condiciones, reglamentaciones y normas legales vigentes en el
país. En todos los casos la empresa deberá respetar los delineamientos de las
especificaciones del Proyecto contenidas en el presente documento.
4. Información documentada sobre la ejecución en los últimos dos años de
contratos de servicios similares en el país y/o en el extranjero, o en su defecto,
sobre los compromisos adquiridos por la empresa, por contrato a ejecutar o en
ejecución durante el corriente año y el siguiente.
11 de 43
5. Los oferentes deberán poseer una experiencia comprobada del servicio de dos
años como mínimo o en trabajos similares dentro o fuera de la República. Serán
considerados únicamente los licitados a entera satisfacción del contratante.
6. Presentar el Currículum vitae del Responsable Técnico que necesariamente
deberá ser un profesional inscripto en el Catastro en la Secretaría del Ambiente
(SEAM). Deberá contar con una experiencia no menor a cuatro años en
implantación, operación, Gerenciamiento, elaboración de estudios y proyectos en
actividades de limpieza urbana, implantación de tratamientos de residuos
líquidos, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos para ciudades
con población con un mínimo de 600.000 habitantes
7. Metodología general y Plan de Trabajo que será utilizado en el Servicio,
incluyendo Organigrama de la estructura administrativa de la concesión a ser
implementada para la etapa de operación de los servicios, con indicación de la
cantidad, cargos y responsabilidades del personal que estará asignado a la
concesión.8. Listado del equipamiento y muebles que serán destinados a la etapa de
operación de la concesión. Especificar la cantidad, características y programa de
mantenimiento.
9. Cronograma de obras y Planilla de Costos de la obra pública y la puesta de
operación del servicio, incluyendo los plazos para la trasferencia de la propiedad
y de los bienes a nombre de la Municipalidad de Asunción una vez concluida el
contrato de concesión.
10. Presentar en una carta topográfica a la mayor escala disponible, los límites de la
propiedad señalando los limites del Distrito y el Departamento que afecta,
señalando:
a. Tres puntos georeferenciados tomados en el campo;
b. La superficie exacta de la propiedad;
c. Una interpretación del uso actual de la tierra y sus alrededores en
ortofotocarta u imagen satelital actual.
11. Acreditar al menos un contrato de Disposición Final de Residuos mediante la
técnica del relleno sanitario, que prestó o presta el servicio a una población
efectivamente servida de 600.000 (seiscientos mil) habitantes, manejo diario de
un mínimo de 800 (ochocientas) toneladas.
12. Presentar programas de capacitación y adiestramiento del personal afectado.
13. Propuesta operativa que implementará la empresa para contratación del
personal, dando preferencia a los exfuncionarios municipales.
Los documentos solicitados que acrediten la experiencia, para el caso de
consorcios, será suficiente lo presentado por una de las empresas consorciadas.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 3.
El Sobre N° 3 deberá contener los documentos abajo mencionados, también
archivados en dos carpetas: “Original” y “Duplicado”, y redactado en idioma español. En
la carpeta “original” deberá ponerse estampillas municipales por valor de Guaraníes
Doscientos (Gs. 200.) por cada foja.
El Sobre Nº 3 contendrá la OFERTA ECONÓMICA propiamente dicha y solo
serán consideradas aquellas que correspondan a oferentes que hayan resultado técnica
y administrativamente aptos en la evaluación de los Sobres N° 1 y N° 2, que incluirá:
1. Carta oferta dirigida a la Municipalidad de Asunción, haciendo una mención
general de las características de los servicios y las obras objeto de esta Licitación
Pública.
2. Estructura Tarifaria. Presentar la composición de los costos de explotación del
servicio concesionado, indicando el porcentaje de cada uno de ellos (ejemplo
mano de obra, combustible, materia prima, amortización inversión, etc.). Así
mismo los impuesto, gastos administrativos y otros.
12 de 43
3. Precio en moneda local a ser cobradas por Tonelada de Residuos Sólidos
Urbanos recibidos en el sistema.
4. Estudio de rentabilidad de la operación.
5. Garantía de mantenimiento de la oferta, de conformidad con las estipulaciones
establecidas en el Capitulo VII del presente Pliego.
CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
Por el solo hecho de formular la propuesta y presentar su oferta, se
considerará que el oferente conoce, comprende y acepta las especificaciones técnicas
de la concesión, las Bases y Condiciones, y Pro forma del Contrato de la presente
Licitación Pública, por lo que no podrá con posterioridad invocar a su favor los
supuestos errores en que pudiera haber incurrido al formular la oferta, ya sea por duda
o desconocimiento de las condiciones y disposiciones legales aplicables.
Se presumirá sin admisión de prueba en contrario que estos documentos son
suficientes para apreciar la naturaleza e importancia de las obras y la concesión
licitadas y que definen perfectamente sus obligaciones respecto de la Municipalidad y
de terceros.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas serán presentadas en 3 (tres) Sobres, debidamente
individualizados como Sobre Nº 1 (Documentación Legal), Sobre Nº 2 (Documentación
Técnica) y Sobre Nº 3 (Oferta Económica), que deberán contener las carpetas
debidamente individualizadas como Original y Duplicado. Los Sobres deberán estar
perfectamente cerrados y contendrán la siguiente leyenda:
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Avda. Mariscal Francisco Solano López Nº 5556
2º Piso – Dirección de Adquisiciones – Edificio de los Comuneros
Asunción – Paraguay
LICITACION PUBLICA Nº
/2004
PARA LA CONCESIÓN
DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA
Fecha de Apertura:
Sobre Nº:
Deberán identificarse claramente con rótulos identificatorios de originales y
duplicados conforme sea el sobre que los contenga debiendo suscribir el oferente cada
una de las hojas y foliarlas.Al dorso de cada sobre deberá consignarse el nombre y domicilio del oferente.
Las propuestas se presentarán mecanografiadas o impresas en Computadora,
en duplicado, totalmente redactadas en idioma español.
Las raspaduras, interlineas, sobreimpresos deberán ser salvadas por el oferente
o su representante legal.
13 de 43
El Oferente será responsable por los errores formales que pudieran existir en las
cifras transcriptas en los formularios. Sin perjuicio de ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Cuando en la oferta se indiquen valores en números y letras, en el caso de que
existan discrepancias se tomará como correcto el indicado en letras.
b) La omisión de cantidades o información solicitada, que haga imprecisa a la oferta,
será causa de su rechazo.
c) Si hubiese error de operación aritmética, el total correcto será el que prevalezca
El recaudo de la presentación en duplicado regirá también para la documentación
que conforme a este pliego deberá acompañarse como propuesta, debiendo
identificarse claramente las carpetas original y duplicado. Las copias de los documentos
que conforman las carpetas originales, deberán estar autenticadas por Escribano
Público.
Las carpetas “duplicado” de los Sobres Nº 1, N° 2 y N° 3 contendrán fotocopias
de todos y cada uno de los documentos presentados en las carpetas “original” de los
mismos sobres, no debiendo tributar mas en concepto de estampillas Municipales.
Dichas fotocopias deberán estar foliadas, rubricadas, estampilladas y autenticadas por
Escribano Público.
Tanto las documentaciones contenidas en el Sobre Nº 1, como las contenidas en
los Sobres Nº 2 y N° 3 en Carpeta original y duplicado, así como la documentación
adjunta y sus respectivas copias deberán ser firmadas por el oferente o su
representante legal en todas las fojas y debidamente foliadas.
Cuando la omisión en la presentación de los recaudos fuere taxativamente
consecuencia de error o falta de Estampillas, Foliaturas o Rúbricas, en las fojas de la
oferta, podrán ser salvados dichos errores o faltas en el mismo acto de apertura por parte
del oferente, o su representante con poder suficiente.
Cuando se presentaren documentos expedidos por autoridades extranjeras
deberán ser legalizados por el Consulado Paraguayo que correspondiere y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
Igualmente, los documentos redactados en idioma extranjero deberán
acompañarse con su correspondiente traducción hecha por Traductor Nacional Público
matriculado ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Quedan
exceptuados de esta disposición los catálogos, folletos explicativos, etc., que podrán
estar expresados en el idioma en que están impresos.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Los oferentes estarán obligados a mantener las ofertas por el lapso mínimo de
120 (ciento veinte) días corridos, que comenzarán a contar desde la fecha de apertura
de los Sobres Nº 1 y 2, mediante alguna de las garantías previstas en el Artículo
Trigésimo de este Pliego.
Si algún oferente retirase su oferta antes del vencimiento de este plazo, perderá
la garantía de mantenimiento de oferta. El plazo de mantenimiento de las propuestas
quedarán prorrogadas de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos
que los oferentes, se retracten por escrito una vez vencido el plazo indicado en el
párrafo anterior.
En ningún caso la ampliación del plazo de validez de las propuestas, dará motivo
a los oferentes a solicitar retribuciones por gastos improductivos ni indemnizaciones por
concepto alguno.
14 de 43
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: RECEPCION DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán entregadas en la oficina de la Unidad Operativa de
Contratación, dependiente de la Dirección de Adquisiciones de la Municipalidad de
Asunción, ubicada en el 2º Piso del Edificio ”De los Comuneros”, Avda. Mcal. F. S.
López N° 5.556, Asunción, Paraguay, hasta el día y la hora de la fecha indicados en el
aviso publicitario de la convocatoria.
Para todas las ofertas entregadas, se extenderá un recibo al oferente, indicando:
Lugar, hora y fecha de entrega. El plazo y hora fijados son improrrogables, excepto en
caso que la Municipalidad de Asunción, por propia iniciativa, considerare necesario
diferir para otra fecha posterior la realización del acto de apertura de los Sobres N° 1 y
N° 2, lo cual deberá ser comunicado a todos y cada uno de los adquirentes del Pliego.
No se admitirán propuestas que se presenten fuera del horario establecido, ni se podrán
realizar aclaraciones adicionales o modificaciones a los Sobres.
Si el día fijado fuere inhábil, la apertura se desarrollará el día siguiente hábil a la
misma hora.
Entregada la oferta, ella no podrá ser retirada ni revocada. No obstante, si el
licitante así lo hiciere o de otra manera desistiere de ella, perderá la garantía de
mantenimiento de oferta.
En caso de que se declarare desierta la licitación se hará un nuevo llamado. En
el caso de que el segundo llamado la Licitación de referencia sea declarada desierta, se
procederá conforme a lo establecido en la Ley 1618/00.ARTICULO DECIMO NOVENO: ACLARACIONES Y CONSULTAS.
Los interesados podrán dirigirse a la Municipalidad hasta 30 (treinta) días
calendarios antes de la apertura de los Sobres N° 1 y N° 2 para cualquier consulta y/o
aclaración, respecto de cualquier punto del Pliego de Bases y Condiciones.
Las consultas serán realizadas por escrito y en igual forma su contestación. En
ningún caso se dará contestación verbal a ninguna consulta, ni se podrá invocar
respuestas o asesoramientos verbales de funcionarios de la Municipalidad.
De igual forma la Municipalidad podrá emitir cualquier aclaración o aditamento
hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de apertura de los Sobres Nº 1 y N° 2. Las
Circulares emitidas de oficio o a petición de parte, constituirán aditamentos al presente
Pliego de Bases y Condiciones formaran parte del Pliego de Bases y Condiciones.
En todos los casos, la Municipalidad de Asunción comunicará por nota remitida
a los representantes de los adquirentes del Pliego, las circulares emitidas como motivo
de toda y cualquier aclaración, modificación o aditamento realizados al Pliego. Dicha
comunicación deberá ser realizada dentro del referido plazo de cinco días hábiles
anteriores a la fecha de presentación y apertura de las propuestas.
ARTÍCULO VIGESIMO: APERTURA DE LOS SOBRES
La apertura de los Sobres N° 1 y N° 2 se hará en el día y hora señalados en el
aviso publicitario de la convocatoria. El acto estará a cargo de los funcionarios
autorizados por la Municipalidad de Asunción y será en presencia de los
Representantes de los Oferentes debidamente acreditados.
Terminado el acto de apertura, se labrará el acta correspondiente, procediendo a
firmarla los funcionarios actuantes y todos los representantes de los oferentes, sin que
esta circunstancia implique conformidad por parte de la Municipalidad con relación a la
15 de 43
adecuación de la documentación presentada a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones. Toda falta, error o deficiencia observada deberán constar en el acta
respectiva.
Con posterioridad al acto de apertura de los Sobres Nº 1 y 2, la Municipalidad
hará el estudio de las documentaciones contenidas en los mismos para verificar la
legalidad y adecuación al Pliego de dichas documentaciones y emitir su dictamen final
sobre los oferentes que resultaren calificados y aptos para la apertura del Sobre Nº 3.
Si alguno o todos los oferentes que presentaron sus ofertas, no concurrieren al
acto de apertura de sobres, éste se realizará igualmente, observándose todas las
formalidades del mismo.
APERTURA DE LOS SOBRES Nº 3:
La Municipalidad podrá realizar la apertura de los Sobres Nº 3 de los oferentes
habilitados para el efecto, luego del dictamen de la Comisión de Evaluación, y
comunicará por escrito a cada uno de los oferentes el resultado de la apertura de los
Sobres Nº 1 y 2, y realizar la apertura de sus respectivos Sobres Nº 3, acto que será
realizado en el día y hora a ser fijados por la Municipalidad.
La apertura de los Sobres Nº 3, se realizará, por funcionarios autorizados por la
Municipalidad en presencia de los Oferentes que deseen hacerlo o sus representantes.
Terminado el acto de apertura, se labrará el acta correspondiente, procediendo a
firmarla los funcionarios actuantes y todos los representantes de los oferentes, sin que
esta última circunstancia implique la conformidad por parte de la Municipalidad del
contenido de las ofertas. Toda falta, error o deficiencia observada, deberán constar en
el acta respectiva.
El rechazo de una oferta, o de todas, en ningún caso podrá ser causa de
reclamos por parte del oferente cuya oferta fue rechazada por cuanto que la
participación en esta licitación no significa que indefectiblemente se llegará a la
adjudicación del contrato.
Las decisiones de la Municipalidad respecto a la preselección y adjudicación del
contrato son inapelables.
Los oferentes estarán obligados a mantener las ofertas durante el lapso mínimo
de 120 (ciento veinte) días corridos, que se comenzará a contar desde la fecha de
apertura de los Sobres Nº 1 y N° 2. Si algún Oferente retirase su oferta antes del
vencimiento de este plazo, perderá la Garantía de mantenimiento de oferta.
El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno
derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los Oferentes se retracten
por escrito después del vencimiento del plazo indicado en el párrafo anterior.
En ningún caso de ampliación del plazo o retiro de las propuestas con
vencimiento del término de validez, se reconocerá a los Oferentes retribuciones por
gastos improductivos ni indemnizaciones por concepto alguno.
ARTICULO
VIGESIMO
PRESENTACION.
PRIMERO: OMISION
DE
RECAUDOS
EN
LA
La Municipalidad, a quien corresponde única y exclusivamente evaluar la
documentación presentada, podrá requerir a los Oferentes cuyos Sobres Nº 1 y 2 hayan
sido abiertos, cualquier información complementaria que considere necesaria, así como
realizar cualquier diligencia que sea necesaria para garantizar la fidelidad de las
16 de 43
informaciones suministradas siempre que con ello no se altere la igualdad de los demás
oferentes ni implique la posibilidad de corrección de errores, omisiones o faltas
cometidas en la presentación de los recaudos exigidos.
La falta de respuesta a esta requisitoria, en un plazo de cinco (5) días
corridos de la misma, puede significar el rechazo de la oferta, siempre que la
falta de respuesta sea imputable al oferente y guarde relación con aspectos
importantes y decisivos para una correcta evaluación y eventual adjudicación.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Corresponde única y exclusivamente a la Municipalidad evaluar la
documentación presentada, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones. El rechazo de una oferta en ningún caso puede ser causa de reclamos por
parte del oferente cuya oferta fuere rechazada. Las decisiones de la Municipalidad
respecto a la preselección y adjudicación del contrato son inapelables.
Los oferentes no tendrán derecho a reclamo ni indemnización alguna, por cuanto
que la presentación de las propuestas no implica su aceptación ni obligación de la
Municipalidad de aceptarlas.
1° Evaluación de documentos legales: En la cual se constatará la presentación de
los documentos exigidos.
2° Evaluación Técnica: En la cual se calificará a los oferentes de acuerdo a la
siguiente tabla:
Tabla de Evaluación de Oferta Técnica
Ítem
Índices de Evaluación
Puntos
1
Aspectos Técnicos del
Proyecto y su contenido
0 – 50
2
0 – 10
3
Generación de nuevas
fuentes de trabajo,
reconversión de los
gancheros y Participación
local de empresas
paraguayas
Experiencia General
4
Experiencia específica
0 – 10
5
Capacidad Empresarial
0 – 10
6
Materiales y Equipos
propuestos
0 – 10
0 – 10
17 de 43
Descripción
Análisis detallado del proyecto desde el
punto de vista técnico, económico, social y
ambiental. La puntuación tendrá encuenta
el nivel de cumplimiento de las
especificaciones el PBC
Análisis de la propuesta para el
reaprovechamiento de la mano de obra y la
reubicación física de los gancheros de
Cateura y la generación de nuevas fuentes
laborable en la zona del proyecto
En el marco nacional e internacional,
análisis de los contratos de obras
ejecutadas en los últimos 10 años de obras
a fines
Servicios similares y actividades claves
Análisis de historial de cumplimientos de
contratos, índices de endeudamientos,
capacidad financiera, recursos humanos,
equipamientos y estructuras disponibles.
Análisis del equipamiento a ser utilizado.
Una vez analizadas las propuestas, se calificará con el mayor puntaje a la que
presente la mejor propuesta y cero con la peor propuesta. Las demás puntuaran
proporcionalmente.
3° Evaluación Económica: En la cual se evaluarán los documentos de la Oferta
Económica presentados en el Sobres N° 3. Una vez analizadas las propuesta, se
calificará con 100 puntos a la mejor propuesta económica presentada, que será
aquélla que ofrezca la menor tarifa para el servicio de disposición final por tonelada
de residuos sólidos recibidos en la planta, y proporcionalmente con menos puntos a
las que presenten ofertas económicas o tarifas por tonelada superiores a la mejor
propuesta.
EVALUACION FINAL DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
Una vez realizadas las evaluaciones de las ofertas técnicas y económicas, de los
oferentes que hayan cumplido con los requisitos, y se haya procedido a calificar con
puntos cada una de las ofertas, se utilizará el siguiente criterio de cálculo:
Puntaje Final: PF  0,7 ET  0,3EE
ET = Evaluación Técnica.
EE = Evaluación Económica
De conformidad con lo establecido en la última parte de los Artículos 14 y 16 de
la Ley N° 1.618/00, y atendiendo a la importancia y preponderancia de los factores que
se califican y puntúan entre los índices previstos para la evaluación de las propuestas
técnicas, y que inciden más favorablemente o menos directamente sobre el impacto
ambiental que podría causar la obra pública y/o la concesión del servicio públicos
licitados, la oferta que obtuviere el mayor Puntaje Final definirá a la oferta ganadora de
esta Licitación, aunque ella no fuere la propuesta que ofreciera la menor tarifa.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: DESCALIFICACION DE LAS OFERTAS
No se tomarán en cuenta y serán descalificadas o rechazadas las ofertas que
incurriesen en algunas de las siguientes falencias:
1. No incluya la Garantía de Mantenimiento de Oferta requerida, o la presentada resulte
con errores, deficiente o incompleta.2. Presentasen enmiendas, tachaduras o raspaduras no salvadas con la debida aclaración
y firma del oferente o su representante legal.
3. Fuesen formuladas por representante que no acredite debidamente esa condición.
4. Las ofertas que contengan propuestas que modifiquen las instrucciones y disposiciones
establecidas por la Municipalidad.
5. Las ofertas condicionadas o irregularidades de cualquier naturaleza que propendan a
tornar la propuesta indefinida o ambigua en cuanto a su significado.
6. Las ofertas que contengan condiciones según las cuales el oferente se reserva el
derecho de aceptar o rechazar la adjudicación.
7. Las ofertas que no incluyan los documentos denominados INTERES MUNICIPAL y
LICENCIA AMBIENTAL (artículo duodécimo, ítems 22 y 23).
También serán causales de descalificación con pérdida de la garantía de
mantenimiento de oferta:
1. La presentación de más de una oferta por una persona, empresa, firma o compañía
con el mismo o diferente nombre.
2. Evidencia de colusión o acuerdo entre partes.
18 de 43
3.
4.
5.
6.
Participación anterior en cualquier oferta fraudulenta
Evidencia de subterfugios a los efectos de ganar la Licitación.
La no-presentación de algún documento legal en el plazo requerido.
La inclusión dentro del Sobre Nº 1 o N° 2 de cualquier elemento que permita establecer
directa o indirectamente las condiciones económicas de la oferta.
Si se comprobare posteriormente que los oferentes se hallan incursos en alguna de
las situaciones detalladas en los numerales que preceden, la Municipalidad podrá declarar
la inhabilidad del o los oferente/s para presentarse a futuras licitaciones y concursos
llamados por la misma y podrá proceder a rechazar la/s oferta/s de oficio o a petición de
parte, o, si se ha suscripto el contrato, declarar extinguido el mismo, con la ejecución de la
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato según sea el caso, sin
necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial.
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: IGUALDAD EN EL PUNTAJE FINAL
Si resultasen dos o más oferentes con igualdad en cuanto al puntaje final
alcanzado (empate) y hayan igualmente cumplido con las exigencias del presente
pliego, la Municipalidad podrá invitar a dichos oferentes a que mejoren sus ofertas
económicas. Las propuestas se presentarán también bajo sobre cerrado que se abrirá
en el día y hora que al efecto se fije, labrándose acta en presencia de los interesados
que concurran. La propuesta de mejoras no será susceptible de impugnaciones.
CAPITULO VI
DE LA ADJUDICACION Y CONTRATACION
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: DE LA ADJUDICACION
La Intendencia, sobre la base de un dictamen fundamentado de la Comisión de
Evaluación adjudicará, mediante Resolución Fundada, la CONCESIÓN DEL SERVICIO
DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, PRECEDIDA DE OBRA PÚBLICA, al Oferente cuya oferta
presentada fuera la que alcanzará el mayor puntaje final. La Resolución de adjudicación
deberá ser remitida a la Junta Municipal para su aprobación.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD ADJUDICATARIA.
Las empresas consorciadas que resultaren adjudicatarias, deberán presentar
para la suscripción del contrato, la constitución, organización y modalidades del
consorcio formalizado ante Escribanía Pública en el que se expresen como mínimo las
siguientes cláusulas:





Objeto del consorcio adecuado a la naturaleza del servicio.
Ubicación del domicilio en la Ciudad de Asunción.
Autoridades del consorcio, y designación de los representantes legales ante la
Municipalidad, para todos los efectos del presente servicio.
Indicación de la empresa que liderará el Consorcio
Declaración suscrita por todos los representantes legales de las empresas
integrantes del consorcio en la que asumen la responsabilidad solidaria e ilimitada
del contrato de concesión del servicio público, precedido de la obra pública,
adjudicado en todos sus aspectos y hasta su finalización.
19 de 43
El acuerdo de constitución consorcial con su correspondiente inscripción, deberá
ser presentado en el plazo de 15 (quince) días a contar desde la notificación de la
resolución de adjudicación del contrato. La falta de presentación será causal suficiente
de caducidad de la adjudicación con la consiguiente pérdida de garantías.
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: FORMALIZACION DEL CONTRATO
Una vez dictada la Resolución de la Junta Municipal y promulgada por la
Intendencia, el adjudicatario deberá comparecer dentro de los 15 (quince) días corridos
de notificada la adjudicación para formalizar el contrato.
Si el adjudicatario no concurriese a firmarlo dentro de dicho plazo, la
adjudicación podrá ser dejada sin efecto con perdida del depósito de la garantía de
mantenimiento de oferta, pudiendo la Municipalidad proceder a la adjudicación del
servicio al oferente que le siga en el orden de puntuaciones finales. Si la Municipalidad
no firmara el Contrato por causas no imputables al adjudicatario, éste deberá intimar a
la Municipalidad por el plazo de 30 (treinta) días, vencido el cual podrá solicitar que la
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta sin que ello implique el reconocimiento de indemnización
alguna.
Si la Municipalidad no firmara el Contrato por causas imputables a la misma, el
adjudicatario no estará obligado a ejecutar el contrato hasta que aquélla lo formalice,
prorrogándose en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas
por ambas partes.
Tras la suscripción del contrato se remitirá a la Junta Municipal para su
aprobación.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: RETARDO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y ATRIBUCIONES.
El retardo por parte de la Municipalidad del ejercicio de los derechos y
atribuciones acordadas en los documentos de la licitación, no podrá interpretarse como
renuncia de la Institución de tales derechos y atribuciones pero tampoco podrá ser
utilizado para menoscabar los derechos adquiridos por la empresa adjudicataria.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Los documentos que formarán parte del contrato y prevalecerán el uno sobre el
otro en el orden que se indican a continuación son:
A.
B.
C.
D.
El contrato y sus anexos.
El Pliego de Bases y Condiciones, con sus Circulares, Anexos y Aditamentos.
Toda documentación emitida por la Municipalidad durante la vigencia del contrato
La oferta del adjudicatario.
20 de 43
CAPITULO VII
DE LAS GARANTIAS.
ARTICULO TRIGESIMO: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
El Oferente deberá constituir y presentar con su oferta una Garantía de
Mantenimiento de Oferta equivalente a Gs. 150.000.000.- (GUARANIES CIENTO
CINCUENTA MILLONES), por el plazo de 120 (ciento veinte) días a contar desde la
fecha de apertura del Sobre Nº 1 hasta la firma del Contrato, si resultare adjudicada.
La garantía podrá ser constituida en alguna de las siguientes formas:


Garantía Bancaria otorgada por un banco autorizado a operar en la República del
Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar cuyo
espécimen se anexa a este Pliego.
Póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y a
emitir pólizas de seguro de caución en la República del Paraguay y que cuente con
suficiente margen de solvencia. La póliza deberá ajustarse a las condiciones y al
formulario estándar cuyo espécimen se anexa a este Pliego.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: DE LA PÉRDIDA Y DEVOLUCION DE LA
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Si el oferente desistiera de su oferta antes del vencimiento del plazo de 120
(ciento veinte) días o de sus prórrogas o si no aceptase la adjudicación, o si resultare
adjudicado y no constituyera la garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del
plazo, perderá la garantía de mantenimiento de oferta, que será ejecutada por la
MUNICIPALIDAD, sin perjuicio de no ser considerado en futuras licitaciones o
concursos de precios.
Con posterioridad al vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, al
oferente que retire su oferta le será devuelta la garantía pertinente. Las garantías de las
ofertas que no fuesen expresamente retiradas quedarán liberadas en el momento de la
firma del contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario.
En caso de que la MUNICIPALIDAD decidiera rechazar todas las ofertas o anular
la Licitación Pública, devolverá o liberará las garantías sin que ello implique derecho
para reclamar indemnización por parte de los oferentes.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO.
El Concesionario deberá constituir a favor de la Municipalidad las garantías de
fiel cumplimiento de todas las obligaciones que para él deriven del contrato, por medio
de las cuales será responsable y se obliga al fiel cumplimiento de todas y cada una de
las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, del contrato y de los documentos que
forman parte del mismo ante cualquier incumplimiento total o parcial o demora en la
ejecución y servicio de cualquier obligación a su cargo. El Concesionario, en estos
21 de 43
casos se obliga a abonar a la Municipalidad en concepto de cláusula penal la suma
equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total de la inversión a ser realizada en el
proyecto.
A los efectos de garantizar la cláusula penal prevista, el adjudicatario deberá
constituir las siguientes GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
 Garantía correspondiente a la etapa de inversión prevista en el Cronograma de
Trabajo, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la inversión La
validez se extenderá hasta la terminación de la obra y deberá ser presentada como
requisito previo a la firma del contrato.
 Garantía correspondiente a la etapa de explotación, equivalente al 5% (cinco por
ciento) de los ingresos totales provenientes del servicio de explotación calculados a
la fecha del inicio de la etapa de explotación, en base al promedio de residuos
sólidos urbanos producidos actualmente y a la estructura tarifaria propuesta por el
Concesionario. Deberá ser presentada antes del inicio de la etapa de explotación y
estará vigente hasta un año antes del vencimiento del contrato de concesión.
 Garantía adicional, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del
patrimonio neto de la concesión, cuyo cálculo se hará en base a la avaluación a ser
realizada por la Municipalidad un año antes de la finalización del contrato de
concesión, la que tendrá por objeto la entrega de los bienes y derechos de la
explotación en buen estado, es decir, en condiciones y calidades debidas. Esta
Garantía deberá ser presentada un año antes de la finalización del contrato de
concesión, con una vigencia de doce meses siguientes a la terminación del
contrato.La Garantía correspondiente a la etapa de inversión deberá constituirse dentro
del término de los 8 (ocho) días corridos de notificada la adjudicación. La falta de
constitución de esta garantía en el plazo indicado ocasionará al adjudicatario la pérdida
de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y se considerará que se ha desistido de la
misma.
La garantía podrá ser constituida en alguna de las siguientes formas:


Garantía Bancaria otorgada por un banco autorizado a operar en la República del
Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar cuyo
espécimen se anexa a este Pliego.
Póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y a
emitir pólizas de seguro de caución en la República del Paraguay y que cuente con
suficiente margen de solvencia. La póliza deberá ajustarse a las condiciones y al
formulario estándar cuyo espécimen se anexa a este Pliego.
ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Concesionario deberá, además, contratar seguros por los siguientes riesgos:
RESPONSABILIDAD CIVIL: Cobertura de responsabilidad civil, que asegure pérdidas,
daños, lesiones o enfermedades que pudiera sufrir cualquier persona o bien de
propiedad de terceros por su relación directa o indirecta con el servicio, detallados como
sigue:
1. GUARANIES TREINTA MILLONES (Gs. 30.000.000.-), lesión, enfermedad o muerte
de una persona.
2. GUARANIES CINCUENTA MILLONES (Gs. 50.000.000.-), lesión, enfermedad o
muerte de dos o más personas.
3. GUARANIES TREINTA MILLONES (Gs. 30.000.000.-), por daños ocasionados a
cosas o bienes de propiedad de terceros y/o de la Municipalidad.
22 de 43
Las pólizas definitivas deberán ser presentadas a la Intendencia Municipal para
la firma del contrato respectivo. Sin perjuicio de todo lo dispuesto precedentemente, el
Concesionario se obliga a reembolsar a la Intendencia Municipal cualquier suma de
dinero que por cualquier motivo deba eventualmente abonar a cualquier persona física
o jurídica que como consecuencia directa o indirecta de este contrato sea perjudicado
por personas o bienes del Concesionario o que se encuentren, bajo dirección o custodia
o vinculados bajo cualquier forma incluyendo su personal operativo. Los seguros deben
ser contratados con Compañías Paraguayas a satisfacción de la Municipalidad.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: CONDICIONES PARTICULARES DE LAS
POLIZAS.
En toda póliza de seguro deberá constar en carácter de condición especial y
particular derogatoria de las Condiciones Generales, que el monto de la misma será
abonado a la vista, sin otro tramite y por simple pedido de la Municipalidad,
acompañado de los documentos probatorios del daño producido o del cumplimiento de
la comisión.
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: MODALIDAD DE COBRO Y NOTIFICACION.
La Municipalidad notificará directamente a los contribuyentes de la obligación de
utilizar el Relleno Sanitario habilitado conforme al Contrato resultante de la presente
Licitación y del tipo de Residuos permitidos según lo reglamenta la Ordenanza Nº
143/00 de la Junta Municipal y normas sanitarias conexas. Así como comunicará a los
municipios del Área Metropolitana, ofreciéndoles la posibilidad de acceso a los servicios
conforme acuerdo con el concesionario. Igualmente, la Municipalidad velará para que
los Residuos Sólidos producidos en el sistema de barrido y limpieza de calles y la
recolección domiciliaria de la ciudad sean derivados al sitio correspondiente.
Así mismo, la Municipalidad velará por la promoción de la conciencia cívica
respecto de la obligatoriedad de utilizar el sistema contratado para la disposición final
de los residuos.
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: DE LA FACTURACIÓN, FISCALIZACIÓN Y PAGO
EN EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN.
El concesionario podrá prestar servicios a terceros, particulares y otras
Instituciones públicas o privadas bajo condiciones a ser establecidas con los mismos.
Respecto del mecanismo de cobro al Municipio el Concesionario percibirá el
monto consignado en la correspondiente Factura en forma mensual. A tales efectos el
Concesionario procederá a completar una planilla diaria de recepción de residuos con
el detalle de la cantidad de Peso recibida, para fines estadísticos y de fiscalización.
El Concesionario deberá presentar mensualmente a la Municipalidad una planilla
emitida en tres ejemplares, un original y dos duplicados y deberán ser firmadas por el
representante del CONCESIONARIO y el funcionario fiscalizador destinado por la
Municipalidad para esta función en el sitio de recepción de los residuos. Esta planilla
deberá ser acompañada, además, con los datos técnicos proveídos por el sistema de
registro de peso utilizado (ej. planilla de registro de la báscula), la que igualmente
deberá contar con la firma del fiscal asignado. La Factura correspondiente será
liquidada sobre la base de la información contenida en dichos documentos.
La Planilla deberá ser presentada en los primeros diez días del mes siguiente al
que se generaron los ingresos, conteniendo los datos estadísticos señalados, junto con
la Factura correspondiente.
23 de 43
La Municipalidad deberá abonar al CONCESIONARIO el monto de la Factura en
forma mensual en el plazo establecido (día 10 al 15 de cada mes calendario) .
El incumplimiento de los pagos por parte de la Municipalidad de Asunción en los
plazos establecidos, dará lugar a que el concesionario presente una factura
complementaria en concepto de reajuste, conforme a la aplicación por cada mes de
retraso y de manera acumulativa, de las tasas de interés compensatorio y moratorio
fijado por el Banco Central, vigentes a la fecha de pago.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: INTERVENCIÓN DE LA CONCESIÓN
Teniendo en cuenta que la disposición final de residuos sólidos reviste el
carácter de servicio público imprescindible para la comunidad, y cuya interrupción total
o parcial podría afectar el medio ambiente circundante al predio y/o poner en peligro la
salud de la comunidad de la ciudad de Asunción y demás ciudades beneficiadas por
dicho servicio, el Concesionario no podrá suspender bajo motivo o causa alguna, ni aún
por razones de fuerza mayor o casos fortuitos no imputables al mismo, la prestación
normal y continuada de tal servicio.
Si dicha interrupción llegare a suceder por razones de fuerza mayor o caso
fortuito, o porque el Concesionario abandonare la obra o la prestación del servicio, o
porque se presentaren deficiencias que pongan en peligro la continuidad de la
concesión o de la ejecución de las obras que la preceden, la Municipalidad de Asunción
queda autorizada expresamente a tomar intervención inmediata en forma directa o por
intermedio de terceros debidamente autorizados, para velar por el cumplimiento del
contrato, para operar la planta y para continuar con la prestación del servicio
concesionado. Dicha intervención municipal durará hasta el momento cuando el
Concesionario reasuma por sí la prestación normal del servicio.
Sin importar la justificación o la legitimidad que pudiere alegar el Concesionario
como fundamento de la interrupción del servicio público concesionado, estarán a su
cargo el pago y/o reembolso de las gastos y/o costos en que hubiera incurrido la
Municipalidad con motivo de la intervención, estando autorizada ésta a descontar el
importe de tales débitos del pago mensual que le corresponda percibir al Concesionario.
La intervención municipal establecida precedentemente no guarda relación
alguna con ni constituye la causal de extinción del contrato prevista bajo el nombre y la
modalidad de: “Rescate de la Concesión”, que se encuentra regulada en los Artículos
Cuadragésimo Primero, Letra F., y Cuadragésimo Segundo, Apartado 3°, de este Pliego
de Bases y Condiciones.
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: ORDENES DE SERVICIO.
Todas las órdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre el
Concesionario y la Fiscalización se harán únicamente por escrito. Por consiguiente,
toda vez que los documentos del contrato expresen comunicará, informará y similares
deberá entenderse por escrito. Las comunicaciones verbales no tendrán valor respecto
al contrato. Por tanto, las órdenes de servicio y comunicaciones de la fiscalización
serán cursadas al concesionario a través de órdenes de servicio. Toda orden de
servicio no observada dentro de las 48 horas de emitida, se dará por aceptada y entrará
a formar parte del contrato.
En caso de que el CONCESIONARIO considerase que las órdenes recibidas no
se encuadran dentro de los términos del contrato o son inconvenientes o peligrosas
para la correcta marcha de los trabajos, deberá dentro de la 48 (cuarenta y ocho) horas
24 de 43
formular sus observaciones debidamente fundadas. En cualquier caso en que la
fiscalización ratificará la orden observada, el CONCESIONARIO deberá cumplir según
lo instruido, pudiendo reservarse los derechos que le asistan para el reclamo por los
gastos y perjuicios que estime producidos por la orden. El CONCESIONARIO será
responsable del perjuicio que ocasionare a la MUNICIPALIDAD todo cuestionamiento
indebido.
Una orden de servicio ratificada por la fiscalización y que aún merezca reparos
del CONCESIONARIO, podrá ser apelada ante la Intendencia Municipal.
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: DE LAS SANCIONES.
El incumplimiento de una orden de servicio podrá ser penada por el monto
correspondiente a 5 (cinco) jornales mínimos diarios legales vigentes para actividades
diversas no especificadas en la capital en cada caso y el doble en proporción aritmética
en cada caso de reincidencia, hasta 10 (diez) veces.
De repetirse por 11° (undécima) vez el incumplimiento, será motivo suficiente
para que la Municipalidad pueda rescindir el contrato, por causa del Concesionario.
ARTÍCULOCUADRAGÉSIMO: DE LAS MULTAS.
Por falta de elementos de protección al personal el monto correspondiente a 10
(diez) jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital.
Uso indebido de los vehículos y equipos afectados: el monto correspondiente a
20 (veinte) jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la
capital.
Contaminación comprobada por encima de los valores asignados y/o emisiones,
establecidas en las Especificaciones Técnicas: el monto correspondiente 25
(veinticinco) jornales mínimos diarios para actividades no especificadas en la capital.
Las reincidencias tendrán la duplicación de las multas en progresión aritmética,
hasta 5 (cinco) veces más.
CAPITULO VIII
EXTINCION, SUSPENSIONES DEL CONTRATO
ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: EXTINCION CAUSAS.
La extinción del Contrato puede ocurrir por:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Vencimiento del plazo.
Mutuo acuerdo.
Rescisión por causa imputable al Concesionario.
Rescisión por causa imputable a la MUNICIPALIDAD.
Quiebra o liquidación del Concesionario.
Rescate de la concesión.
Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.
Fuerza Mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato.
25 de 43
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO:
1º CAUSAS IMPUTABLES AL CONCESIONARIO:
A. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en forma
constante y reiterada.
B. No, cumplimiento de lo presentado en el Proyecto Técnico.
C. Incumplimiento en el cronograma de trabajo
D. Disminución de frecuencia o interrupción del servicio de conformidad al plan
establecido en el contrato sin causa justificada.
E. Si el objeto del servicio no reúne las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas y las características indicadas en la Oferta presentada
por el Concesionario.
F. Grave negligencia o fraude en la ejecución del Contrato.
G. Cesión total o parcial del contrato, asociación con terceros para el cumplimiento del
objeto del contrato o la subcontratación total o parcial sin autorización previa y por
escrito de la Intendencia Municipal con la aprobación de la Junta Municipal.
H. Falta de presentación, renovación y/o ajuste de la garantía de fiel cumplimiento de
contrato y de los seguros obligatorios. A tal efecto el Concesionario queda obligado
a presentar con un mes de antelación al vencimiento de las pólizas y/o garantías
requeridas por le presente, sus respectivas solicitudes de renovación y ajustes.
I. Otros casos a ser determinados en el Contrato.
J. Si el Concesionario suspendiere el servicio sin autorización de la Municipalidad.
K. Si el total de las multas aplicadas a valores básicos excediere el 10% del valor del
Contrato.
Cuando se rescindiere el Contrato por las causas supracitadas la Municipalidad
podrá ejecutar la Garantía depositada a su favor, en relación a este Contrato.
2º CAUSAS IMPUTABLES A LA MUNICIPALIDAD:
A. Modificación de Ordenanzas Municipales que hagan imposible el cumplimiento de
contrato.
B. Grave y manifiesta violación por parte de la Municipalidad de aspectos sustanciales
del presente contrato.
C. Toda norma, Resolución u Ordenanza, dictada por la Junta Municipal o la
Intendencia, que indebidamente lesione o perjudique, grave sustancial y
manifiestamente, los derechos del Concesionario derivados del presente contrato.
En caso de rescisión del Contrato por causas imputables a la Municipalidad esta
indemnizará al Concesionario previo estudio de los gastos improductivos que el mismo
ha efectuado en torno a la ejecución del Contrato.
3° RESCATE DE LA CONCESIÓN:
Por decisión unilateral, la Municipalidad, a su solo y exclusivo juicio, por razones de
interés público, podrá poner fin al contrato antes del vencimiento del plazo y asumir
directamente la ejecución del mismo. El rescate puede producirse en cualquier
momento que el interés general así lo exija y sin necesidad de preavisar al
concesionario, en cuyo caso, la Municipalidad resarcirá al concesionario el costo de las
inversiones efectivamente realizadas para cuya determinación se conformará una
comisión integrada paritariamente por las partes.
26 de 43
4° CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
A los efectos del contrato de concesión, se considerarán causas de fuerza mayor las
señaladas a continuación, siempre que ellas causen daños sustanciales, provoquen
interrupciones o sobrepase la capacidad de los servicios:
- Guerra mundial y hostilidades bélicas invasión armadas, guerra civil, revoluciones e
insurrecciones que afecten notoriamente al Paraguay o al país de donde preceden los
equipos o maquinarias o materiales que deban utilizarse en la obra y servicio.
- Huelga actos o maniobras subversivas dentro del territorio del país de donde procedan
los equipos o maquinarias que deban utilizarse en la obra.
- Expropiaciones, confiscaciones o destrucciones ordenadas por autoridad competente,
no imputable al concesionario.
- Catástrofes naturales, como sismos, deslizamientos de tierras, aludes, etc.
- Adversas condiciones atmosféricas e hidrológicas, como inundaciones o huracanes.
- Epidemias, endemias infectocontagiosas que afecten los servicios, no imputables al
concesionario.
- Todas las causas de fuerzas mayor reconocidas por la jurisprudencia.
La legitimidad de la invocación de las causas de fuerzas mayor será determinada
por la Municipalidad de Asunción.
A los efectos del párrafo anterior, queda establecido que la parte interesada en la
rescisión deberá así notificarlo a la otra parte, la que dentro de los 10 (diez) días deberá
pronunciarse. De aceptarse la rescisión, ésta sufrirá efecto de inmediato.
Las causas de fuerza mayor son motivos justificados de prórrogas de plazos
indicados en el contrato y no dan derecho al Concesionario a pedir modificaciones en
los precios, ni indemnizaciones o compensaciones.
El arreglo o la reconstrucción de instalaciones provisionales o la sustitución de
equipos debido a causas de fuerza mayor quedará a total cargo del Concesionario, que
deberá cubrirse de tales riesgos en sus seguros.
ARTÍCULO CUADRAGESIMO TERCERO: DEL CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD
1. En sus relaciones con el Concesionario la Municipalidad fiscalizará a través de sus
dependencias administrativas y técnicas asignadas para el efecto; el Concesionario
se encuentra obligado a facilitar por todos los medios a su alcance la función del
fiscal destacado para los efectos.
2. La MUNICIPALIDAD puede citar en cualquier momento al Concesionario para
pedirle informes, puede concurrir a los talleres y depósitos del Concesionario, y a los
lugares en donde funcionen las obras afectadas, a los efectos de controlar la
ejecución del servicio.
3. A pesar del ejercicio de la vigilancia, el Concesionario conserva la responsabilidad
en el servicio en todo lo concerniente a la calidad y especificaciones particulares
detallados en el pliego y en su oferta, sin que el Concesionario tenga el derecho de
invocar en su favor la vigilancia ejercida por la Municipalidad.
4. La MUNICIPALIDAD podrá rechazar el servicio objeto del presente contrato, que no
se ajustaren a los requerimientos técnicos establecidos por los documentos del
contrato, y que fueran detectadas por su fiscalización, sin que ello implique
responsabilidad ni obligación alguna de indemnizar por parte de la Municipalidad al
Concesionario si de ello surge la necesidad de la rescisión del contrato.
27 de 43
ARTÍCULO CUADRAGESIMO CUARTO: PRERROGATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO
Corresponde a la Municipalidad las prerrogativas de dirección, interpretación del
contrato y aplicación de sanciones conforme a la naturaleza pública de la concesión.El Concesionario está obligado a:
1. El fiel cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases
y condiciones de esta Licitación y en el Contrato formalizado para el efecto.2. Otorgar libre acceso a la Fiscalización municipal para control de la obra, la
revisión del proyecto, planos, memorias del cálculo, las especificaciones del
proyecto de ingeniería y en general, todos los antecedentes que sean necesarios
a criterio de la fiscalización, como también al acceso irrestricto de los
documentos contables relativos a la prestación del servicio, en la etapa de
explotación.3. Realizar el registro contable y administrativo del desenvolvimiento de la
concesión de conformidad a las normas que regulan la materia y a los principios
de contabilidad y de administración generalmente aceptados.4. Entregar a la Municipalidad, como máximo a los tres meses de cerrado el
respectivo ejercicio administrativo, los estados contables, patrimoniales y
financieros auditados por alguna Auditoria externa independiente. Queda
establecido a todos los efectos que el ejercicio administrativo de la concesión
cerrará el 31 de diciembre de cada año.5. Informar la constitución societaria y nómina del personal superior directivo y
técnico del concesionario, cuando esta se constituya y cada vez que se produzca
un cambio.6. Informar sobre los créditos contratados con entidades financieras y las garantías
otorgadas en que comprometan la prelación de pago, indicando nombres
domicilios de dichos acreedores y garantes.7. Informar de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales haciendo
entrega cuando corresponda de las denuncias que se hubieren efectuado.8. Informar de los reclamos presentados por los usuarios y las medidas adoptada
para superar los eventuales conflictos si procediera.9. Proporcionar memoria estadística del servicio prestado, junto a la presentación
de los estados contables patrimoniales y financieros de la concesión.-
ARTÍCULO CUADRAGESIMOQUINTO: FORMA DE SERVICIO
El Concesionario tomará las medidas para que todos los actos inherentes al
servicio se presten en forma satisfactoria, económica, ininterrumpida y con el elevado
nivel de eficiencia. A tal efecto el Concesionario deberá contar con instalaciones,
equipos y personal necesarios a esos fines según especificaciones técnicas, y
reglamentaciones del sector medio ambiental, dictada por organismos competentes y
en vigencia. El Concesionario es el único responsable del cumplimiento de las Leyes y
obligaciones laborales respecto su personal, quedando en consecuencia, la
Municipalidad, totalmente eximida de cualquier cuestión relativa a la materia.
ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEXTO: RESCISION DEL CONTRATO
Al producirse la rescisión del contrato, o planteándose su extinción por cualquiera
de las causales previstas, el Concesionario no podrá retirar del sitio de operación los
bienes de la concesión, salvo previa autorización por escrito de la Fiscalización y bajo
responsabilidad de devolución. La Municipalidad de inmediato realizará el custodio y
vigilancia de las instalaciones (equipamientos, muebles y predio de la concesión) sin
que esta vigilancia libere al concesionario de su obligación de entrega de todos los
28 de 43
bienes de la concesión en buen estado de utilización y funcionamiento y libres de toda
carga o gravamen.
A raíz de la rescisión, las partes prepararán un Estado de Cuentas Final que
contabilizará todas las partidas existentes entre la Municipalidad de Asunción y el
Concesionario, incluyendo: trabajos y prestaciones efectuadas, retenciones,
indemnizaciones, daños y perjuicios, importes de alquiler y cualquier otro rubro que
establezca el saldo final entre las partes. El pago resultante del Estado de Cuentas será
hecho por parte deudora a la otra dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de
quedar aceptada en firme dicho Estado de Cuenta.
Todos los asuntos a que diere lugar la rescisión deberán resolverse dentro de los
90 (noventa) días siguientes a la fecha de la rescisión del Contrato.
ARTICULO CUADRAGESIMOSÉPTIMO: SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y SERVICIOS.
La Municipalidad de Asunción podrá ordenar al Concesionario la suspensión de
toda o alguna parte de la obra, por causa justificada de mutuo acuerdo y por un periodo
de tiempo que considere necesario. A menos que tal suspensión cause retrasos en el
progreso de la obra, gastos adicionales o pérdidas del Concesionario, no se hará
ningún pago adicional ni se permitirá aumento alguno en los precios del Contrato.
En el caso de suspensión por orden de la Municipalidad de todo el trabajo o una
parte de él que ocasione gastos adicionales o pérdidas no motivadas por falta o
negligencia del Concesionario, la Municipalidad y el Concesionario establecerán un
acuerdo equitativo para compensar a este último por dichas pérdidas o gastos
adicionales. Asimismo, se acordará en estos casos una extensión prudencial del tiempo
de ejecución de la obra. En el caso de que ambas partes no llegaren a un acuerdo
respecto a la compensación que deba pagarse al Concesionario o al aumento del
tiempo de ejecución de la obra, se requerirá una resolución.
ARTÍCULO CUADRAGESIMO OCTAVO: RIESGO
El contrato se entiende celebrado a riesgo y ventura del Concesionario, el cual no
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o perjuicios sufridos durante la
vigencia del contrato.
ARTÍCULO CUADRAGESIMO NOVENO: DE LAS TRANSFERENCIAS Y CESIONES
Firmado el contrato, el Concesionario no podrá transferir la concesión ni ceder
los derechos de la sociedad concesionaria, en todo o en parte, a otra persona o entidad
ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización por escrito de la MUNICIPALIDAD.
La transferencia de la concesión o de los derechos de la sociedad concesionaria
sólo será procedente si las garantías constituidas e inscriptas cuentan con la
aprobación escrita del nuevo concesionario.
Asimismo, la cesión voluntaria o forzosa de la concesión deberá ser total, como
universalidad jurídica, comprendiendo todos los derechos, obligaciones y prerrogativas
restantes de dicho contrato y sólo podrá hacerse a favor de una persona física o
jurídica, o a un grupo de ellas, que cumpla con los requisitos que se exigieron para ser
oferente de la concesión original, que no esté sujeta a inhabilidades y que constituya
una persona física o jurídica de acuerdo a las normas legales paraguayas, y la que solo
podrá y deberá suscribir el contrato de concesión por el plazo que le resta para su
terminación.
29 de 43
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: TARIFAS
Las tarifas deben ser ofertadas con inclusión de su estructura e incidencia
porcentual de sus componentes en la determinación de su valor. Las mismas deberán
reflejar el valor a ser cobrado por tonelada de residuos que ingresan al sistema.
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE
DISPOSICION FINAL “CATEURA”
La Municipalidad organizará a las 10:00 hs. del primer día hábil, posterior a la
fecha de vencimiento de venta del pliego de bases y condiciones, una visita de
reconocimiento al sitio de disposición final “Cateura”, orientada a todos los interesados
en participar de la licitación. Para el efecto los adquirientes de pliego deberán ponerse
en comunicación con la oficina del Departamento de Licitaciones y Contratos,
dependiente de la Dirección de Adquisiciones (UOC N°1), para la coordinación del
evento.
La visita tiene el carácter de obligatoria, y en la misma será entregado un Certificado de
Visita al sitio, el cual deberá ser anexado a los documentos presentados, bajo pena de
inhabilitación. Las visitas podrán efectuarse hasta un plazo máximo de siete días
corridos antes de la presentación de las ofertas
30 de 43
ANEXO I
OBJETO DE LA LICITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
La realización del proyecto deberá efectuarse de manera tal que permita el
comienzo de la operación del sistema en el menor tiempo posible después de la firma
del contrato.
SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN
El servicio a ser concesionado contempla, el traslado de los Residuos Sólidos sobrantes
del proceso de segregación (reciclaje) de la planta de transferencia (inicialmente
ubicado en Cateura) al sitio de disposición final (Relleno Sanitario Tipo III), donde
deberán ser tratados y adecuados conforme a las normas legales y ambientales. En
forma temporal y dependiente de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
elaborado y presentado a la SEAM, el módulo IV del Relleno Sanitario de Cateura podrá
seguir siendo utilizado para albergar los Residuos Sólidos segregados en la futura
Planta de Transferencia.
La construcción de la Planta de Transferencia en Cateura, estará a cargo del oferente
que sea adjudicado, previa presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
a la SEAM. El Sitio será autorizado por la Municipalidad conforme requerimiento del
proyecto presentado por los oferentes y aprobados por la SEAM.
La presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (LICENCIA AMBIENTAL) del
nuevo sitio que albergará el nuevo relleno sanitario, así como de la tecnología del
Manejo de los Residuos sólidos en dicho sitio, es requisito obligatorio.
La Obtención de la LICENCIA AMBIENTAL para la operación temporal del módulo IV de
Cateura, como la del cierre definitivo de los módulos I, II y III, deberán ser gestionada
por el oferente después de la firma del contrato de concesión.
Básicamente corresponde a:
EN EL SITIO PROPUESTO:
 Adquisición de un predio que servirá para la disposición final de los Residuos
Sólidos.
 Construcción de las obras necesarias para la adecuación del sitio propuesto para
la operación y el cierre de un relleno sanitarios nivel tipo III, aprobado por la
SEAM, en el marco de la evaluación del impacto ambiental en el Paraguay.
 Habilitación técnica y legal para operar el relleno sanitario tipo III en el sitio
propuesto.
 Transporte de los residuos sobrantes del proceso de segregación (reciclaje)
desde la Estación de Transferencia hasta el Sitio de Disposición Final, mediante
vehículos apropiados una vez habilitado el nuevo sitio.
 Operación y Gerenciamiento del nuevo sitio de recepción de los residuos sólidos
en el Sitio de Disposición Final provenientes de la Planta de Transferencia y/o de
resultados de recolección y limpieza de otras Instituciones municipales o
privadas.
 Implementación de todas las actividades necesarias para la Clausura del sitio
propuesto conforme al plan o cronograma preestablecido en el proyecto técnico.
En CATEURA:
 Realización de las Obras Públicas correspondientes:
a. Al cierre definitivo de los módulos I, II y III del Vertedero Cateura con su
Licencia Ambiental actualizado.
31 de 43


b. Continuación y culminación en tiempo y forma de Plan de Gestión
Ambiental del módulo IV.
c. Diseño e implementación con su Licencia Ambiental de una Planta de
Transferencia de Residuos sólidos en el área del Vertedero Cateura.
Operación y Gerenciamiento del módulo IV en el marco de las exigencias
ambientales legales vigentes y aprobadas en el proceso de la evaluación del
impacto ambiental hasta la habilitación del nuevo sitio para ser utilizado como
disposición final.
Implementación de todas las actividades necesarias para la Clausura definitiva
del módulo IV al plan o cronograma preestablecido en el proyecto técnico.
1. REQUERIMIENTOS BASICOS DEL PREDIO QUE SERVIRA PARA LA
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS TIPO RELLENO
SANITARIO NIVEL III
El oferente deberá presentar declaración jurada acompañada con certificados firmados
por profesionales competentes respecto a todos los rubros de selección establecidos
referidas al predio que ofrece. Estas documentaciones serán las bases que el oferente
deberá preparar y presentar ante la SEAM para obtener la Licencia Ambiental del sitio.
1.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA REQUERIDA.
1.1.1. El área del predio ofertado deberá tener una superficie que se encuentre en el
rango de las 200 a 500 hectáreas.
1.1.2. Distancia máxima al predio del relleno sanitario, en 30 km del límite del ejido
urbano de la ciudad de Asunción.
1.1.3. El predio debe tener accesos que admitan el tránsito seguro de transportes con
las máximas cargas por eje autorizadas por la autoridad nacional competente,
todos los días del año y durante las veinticuatro horas del día,
independientemente de las condiciones del clima o cualquier otro factor.
1.1.4. Condiciones y disponibilidad de suelo: el terreno debe contar con material apto
en cantidad y calidad para realizar las coberturas intermedias (aprox. 21.000 m3
por año).
1.2. RESTRICCIONES A LA LOCALIZACIÓN:
1.2.1. Zonas de estructura inestable: con posibilidad de deslizamientos de suelos o
presencia de estos.
1.2.2. Zonas en las que fácilmente se formen sumideros.
1.2.3. Debe estar a más de 3.000 metros de cualquier aeropuerto que opere con
aviones a turbo hélice y a más de 1.500 metros de aeropuertos que operen con
aviones a hélices.
1.2.4. No puede ser ubicado sobre humedales naturales ni afectar los mismos.
1.3. CONDICIONES
GEOLÓGICAS
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS:
E
HIDROLÓGICAS
1.3.1. El subsuelo (suelos o rocas) de un sitio debe estar constituido por una capa
poco permeable.
1.3.2. Esta capa debe ser de varios metros de espesor y de una extensión horizontal
mayor que el relleno sanitario.
1.3.3. Debe tener una alta capacidad de absorción de contaminantes.
32 de 43
2. DE LAS OBRAS PÚBLICAS
2.1. DEL CIERRE DE LOS MODULOS I , II Y III
El oferente deberá realizar una planificación y obras completas en el marco de las leyes
normas ambientales vigentes para la clausura definitiva de los módulos I, II y III que
conste de:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
Cobertura final y paisajístico;
Control de agua superficiales y de drenaje;
Control de los gases del vertedero;
Control y tratamiento de los lixiviados;
Sistema de supervisión ambiental; y
Aislamiento y acceso restringidos a las áreas de clausura del vertedero.
2.2. MODULO IV
Se podrá continuar con la operación y el Gerenciamiento del módulo IV, siempre y
cuando el adjudicado obtenga la ampliación de la Licencia Ambiental y conforme a las
condiciones exigidas por la SEAM Las obras mínimas necesarias a ser contempladas
consistirá en:
2.2.1. Mantenimiento de los caminos de circulación interna
2.2.2. Mantenimiento de las canalizaciones pluviales
2.2.3. Control y mantenimiento de las superficies terminadas y tapadas para evitar que
se formen depresiones
2.2.4. Transporte y disponibilidad de materiales de tapada
2.2.5. Instalación y control de las chimeneas
2.2.6. Mantenimiento del sistema de drenaje de lixiviados
2.3. SITIO DE DISPOSICION FINAL
Las obras necesarias que debe el contratista realizar conforme a su proyecto técnico,
debe contemplar como mínimo:
2.3.1. Limpieza del terreno y configuración del paisaje;
2.3.2. Cercado perimetral del entorno del sitio a ser destinado os residuos sólidos
2.3.3. Caseta de Seguridad y Control para el ingreso de los Residuos;
2.3.4. Bascula;
2.3.5. Instalación de un drenaje pluvial;
2.3.6. Sistemas de vías de circulación primarias y secundarias;
2.3.7. Construcción de un área social y talleres;
2.3.8. Excavación y preparación de zanjas con taludes y bermas;
2.3.9. Impermeabilización de las áreas del terreno donde se dispondrá los residuos
sólidos con geomembranas, caso sean necesarias;
2.3.10. Construcción del sistema de drenaje de lixiviados y el almacenamiento para su
recirculación como tratamiento en el relleno;
2.3.11. Construcción de chimeneas.
2.3.12. Sistemas de Seguridad
2.4. PLANTA DE TRANSFERENCIA
El contratista construirá una Planta de Transferencia en un terreno que la Municipalidad
y la Secretaria del Ambiente apruebe con las siguientes condiciones mínimas:
2.4.1. El oferente deberá construir por su cuenta y cargo en el terreno propuesto y
aprobado por los organismos competentes la Estación de Transferencia con los
33 de 43
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
equipamientos y la infraestructura necesaria tendientes a brindar las facilidades
requeridas para la realización de los trabajos de los segregadores de residuos
(gancheros) debidamente censados por la Municipalidad.
Deberá poseer una capacidad de recepción mínima de 1.200 toneladas diarias
y una capacidad de procesamiento mínima de 1.000 toneladas diarias.
Deberán preverse la zonificación y rotación de las áreas de forma tal que
permitan el trabajo de los segregadores (gancheros) de forma simultánea con
los procesos de descarga.
Local con sanitario para vestuario y baño de personal.
Local para oficina de administración.
Local para almacén de insumos.
El terreno o área de operaciones estará cercada con malla de alambre de 2 mts.
de altura y una malla vegetal para evitar el acceso de personas no autorizadas
y/o animales, en previsión de posibles accidentes.
El lugar debe contener un proyecto de control (captación y tratamiento) de
lixiviados e implementar un sistema de control de vectores.
Deberá contar con una báscula adecuada al peso de los vehículos utilizados.
La Operación y Gerenciamiento de esta Planta de Transferencia estará a cargo
exclusivo de la Municipalidad de la Capital o la entidad que ella designe.
3. OPERACIÓN Y GERENCIAMIENTO DEL MÓDULO IV
El Adjudicado deberá obtener la actualización de la Licencia Ambiental de la operación
y el cierre del módulo IV, como una condición previa para operar este relleno sanitario
del tipo III en el Vertedero Cateura. Las actividades que deberá desarrollar el proyecto
en este módulo son
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Recepción y registro de los residuos;
Verificación de los residuos sólidos urbanos;
Mantenimiento del frente de trabajo;
Esparcimiento y compactación de los sub módulos;
Recubrimiento de las capas de residuos sucesivamente con tierra y compactada;
Una vez habilitada el nuevo sitio serán necesarias realizar las obras del cierre
definitivo enunciadas en el ítem correspondiente a los módulos del I, II, III.
El proceso de operación y cierre del módulo IV está supeditada a la capacidad del
sistema y los plazos establecidos en la Licencia Ambiental.
4. HABILITACIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA PLANTA DE
TRANSFERENCIA Y OPERAR EL RELLENO SANITARIO TIPO III
EN EL SITIO PROPUESTO
El sistema operativo descrito en el proyecto deberá tener la declaración de Impacto
Ambiental de la Planta de Transferencia y del sitio propuesto para dar inicio a las
acciones y actividades denominadas de operación de un Relleno Sanitario tipo III.
La empresa contratista deberá presentar el Estudio del Impacto Ambiental a la
Secretaria del Medio Ambiente según competencia, y obtener la declaración pertinente,
con el dictamen favorable de ésta antes de la emisión de la orden de servicio para el
inicio de la explotación del servicio.
34 de 43
5. TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SEGREGADOS EN LA PLANTA
TRASFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICION FINAL
Una vez autorizada por la SEAN al funcionamiento del nuevo sitio de disposición final
de residuos sólidos el contratista recibirá los residuos sólidos segregados en la Planta
de Transferencia a ser construida en un Terreno seleccionado por la Municipalidad en
área del Vertedero Cateura y aprobada por la SEAM.
Para transportar dichos residuos el contratista deberá disponer de medios de transporte
que cumplan con las siguientes condiciones mínimas:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Deben ser herméticos de forma tal que impidan el ingreso o salida de líquidos de
los mismos y la producción de ruidos molestos.
Los medios serán de uso exclusivo para el transporte de los residuos, siendo
responsabilidad del adjudicatario el adecuado transporte de los residuos como
también las personas que la operan hasta el sitio de Disposición Final.
Si es medio de transporte terrestre deberán poseer una carrocería de carga,
aislada de la cabina de conducción, con una altura mínima que facilite las
operaciones de carga y descarga y el desenvolvimiento de una persona de pie.
El medio de transporte utilizado deberá estar debidamente identificado, en los
cuatro lados del transporte, así mismo indicar el nombre de la Empresa, el
número de teléfono y el número de orden del transporte.
El interior de la caja será lisa, resistente a la corrosión, fácilmente lavable, con
borde de retención para evitar perdidas, por derrame de líquidos.
Contará con un sistema de comunicación radial o telefónica de los transportes
entre sí, con la Planta de Transferencia y con el sitio de la disposición final.
Cumplir con disposiciones legales vigentes para su libre circulación (habilitación,
seguro y otros).
La Operación del transporte de los residuos sólidos desde la Planta de Transferencia a
sitio de disposición final será de responsabilidad del oferente y deberá tener la
declaración del impacto ambiental correspondiente.
6. OPERACIÓN Y GERENCIAMIENTO DEL NUEVO SITIO
El oferente deberá presentar un plan de trabajo para operar el Relleno Sanitario
contemplando el personal, maquinarias y equipos necesarios para la correcta operación
del sistema. A continuación se describen los aspectos más importantes que cuidar en el
proceso de funcionamiento:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
Recepción y registro de los residuos y pesaje de los mismos
Verificación de los residuos sólidos urbanos;
Mantenimiento del frente de trabajo;
Esparcimiento y compactación de los sub módulos;
Recubrimiento de las capas de residuos sucesivamente con tierra y compactada;
Mantenimiento de los caminos;
Mantenimiento de los desagües pluviales y lixiviados;
Control de los olores;
Control de insectos y roedores;
Control de incendio;
Control de las chimeneas de gas;
Monitoreo de aguas subterráneas;
Control y vigilancia ambiental
El oferente debe contemplar en su oferta los siguientes requerimientos de recursos
humanos y de maquinarias:
35 de 43
PERSONAL:
 Jefe de instalación,
 Ing. Residente,
 Supervisores,
 Personales Administrativos,
 Operadores de maquinarias y Equipos,
 Auxiliares y guías,
 Vigilantes.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS:
Las maquinarias que se citan podrán ser seleccionadas en relación a las necesidades
del sitio y los requerimientos de la propuesta técnica que se plantea en el proyecto para
operar el Relleno Sanitario
 Bascula,
 Tractor de ruedas o cadenas,
 Cargador de ruedas neumáticas y/o cadenas y/o ruedas de acero,
 Compactador de ruedas de acero,
 Camión volquete, y
 Camión cisternas
Este listado no limita a la presentación de nuevos equipamientos, conforme a nueva
tecnología disponible en el mercado
7. CLAUSURA DEL MODULO IV
El oferente deberá contemplar en su oferta los trabajos necesarios para el cierre
definitivo del Módulo IV o parte del mismo cuando se cumpla las condiciones
establecidas en la autorización de la SEAM o por decisión asumida por la Municipalidad
o autoridad competente.
Al efecto el oferente deberá presentar un plan que contemple los procedimientos que se
deberá llevar cuando el sitio o parte de los mismos lleguen a su máxima capacidad y
proceder a la clausura del mismo y se desarrollaran los proyectos paisajísticos.
8. CLAUSURA DEL SITIO PROPUESTO
El oferente deberá contemplar en su oferta los trabajos necesarios para el cierre del
Relleno Sanitario o parte del mismo cuando se cumpla las condiciones establecidas en
la autorización de la SEAM o por decisión asumida por la Municipalidad o autoridad
competente.
Al efecto el oferente deberá presentar un plan que contemple los procedimientos que se
deberá llevar cuando el sitio o parte de los mismos lleguen a su máxima capacidad y
proceder a la clausura del mismo y se desarrollaran los proyectos paisajísticos.
9. ACERCA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIONES A TENER EN
CUENTA
La Empresa contratista proveerá a su personal contratado para el servicio objeto de la
presente licitación, los siguientes elementos:
36 de 43
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
Chaqueta y pantalón que respete del color establecido por las normas que
regulan la materia, confeccionados con tela lo suficientemente resistente y de
buena calidad.
Elementos de protección adecuados, según el servicio que prestarán.
Tarjeta de identificación personal.
Chalecos fluorescentes y/o reflectivos para trabajos nocturnos.
Calzados adecuados a las tareas asignadas.
Implementos impermeables par días de lluvia (capas y botas, etc.)
Guantes de protección.
Los uniformes llevarán la leyenda “Al servicio de la Municipalidad de Asunción” y el
logotipo del Concesionario.
El equipo de ropa provisto será de uso obligatorio, debiendo el Concesionario tomar los
recaudos necesarios para que el mismo se mantenga limpio y en buenas condiciones.
Los uniformes y demás equipamientos del personal, deberán ser reemplazados en caso
de deterioro.
Disponer de un botiquín de primeros auxilios en el sitio.
Establecer un programa de control médico periódico a personal.
El personal deberá comportarse adecuadamente y utilizar un vocabulario decoroso para
con los usuarios del servicio y los Fiscalizadores Municipales.
Los chóferes de los vehículos deberán contar con su licencia profesional de conducir,
debiendo el Concesionario mantener en forma actualizada un registro con los datos
personales, domicilio, etc. de los chóferes afectados a cada vehículo, de manera tal que
la fiscalización pueda determinar e identificar al conductor ante cualquier eventualidad.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el personal podrá recibir propinas o
dádivas de parte de los usuarios o de cualquier persona.
Bajo ningún concepto el personal podrá efectuar o permitir la recuperación, segregación
y venta de elementos existentes en los Residuos sólidos debiendo en todos los casos
se transportados hasta la Estación de Transferencia.
10.
REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA
La Empresa adjudicada nombrará un responsable técnico permanente que cuente con
título universitario de una carrera conexa al servicio, habilitado por las organizaciones
competentes y con Patente Profesional Municipal que lo habilite, como responsable
directo de los aspectos técnicos relacionados con la obra y la operativa. El
representante técnico con experiencia en este tipo de servicio, facultado por el
concesionario para representarlo, deberá presentar previamente su curriculum vitae, el
que deberá ser aceptado por la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de
Asunción.
11.
ACERCA DE LA CAPACITACION:
La empresa adjudicada deberá contemplar cursos de capacitación para el personal
afectado a los servicios conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 143/00 y a las
técnicas utilizadas para los trabajos.
37 de 43
ANEXO II
PROFORMA DEL CONTRATO DE LA CONCESIÓN
Entre: la Municipalidad de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada la
MUNICIPALIDAD, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5556, Asunción, Paraguay,
representada por su Intendente Municipal: Don ENRIQUE RIERA ESCUDERO, por una
parte; y, por la otra, la Empresa _________________________________ representada
por _______________________________; domiciliada en
, Asunción,
Paraguay, denominada en adelante el CONCESIONARIO, se celebra el presente Contrato
que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: VIGENCIA
El presente contrato es suscrito en virtud de lo dispuesto en la Resolución N°. ........./04
I. de la Intendencia Municipal y de la Resolución JM/N°. ....../04 de la Junta Municipal. El
mismo entrará en vigencia a partir de la fecha de la orden de inicio. El mismo tendrá un
plazo de 30 años.
SEGUNDA: OBJETO
El CONCESIONARIO se obliga a prestar en forma concesionada EL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PRECEDIDA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS en atención a las condiciones y
plazos que más adelante se determinan. Las características de los servicios y las obras
(Planta de Transferencia y Sitio de Disposición Final) se encuentran definidas y
especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones y los demás documentos que lo
integran tales como la oferta del Concesionario, los planos de la Obra, Planillas de
cómputo métrico, Cronograma y Presupuesto, adjuntados como Anexos del presente
instrumento. El CONCESIONARIO quedará habilitado, conforme a este documento, para
la explotación de los servicios, por todo el plazo de vigencia de este contrato.
TERCERA: DOCUMENTACION DEL CONTRATO
Los documentos que forman parte del Contrato y prevalecen el uno sobre el otro en el
orden que se indica a continuación, son:
a) El presente Contrato y sus Anexos: Planos, planillas y especificaciones de la obra y
servicios.b) El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº ____ y sus Circulares y
aditamentos, dejando establecido que éstas prevalecerán sobre el Pliego. Asimismo, en
cuanto a las secciones del Pliego prevalecerán unas sobre otras en el orden que a
continuación se indica:
1. Las Especificaciones Técnicas
2. La Oferta del Adjudicatario.
3. Toda documentación emitida por la MUNICIPALIDAD durante la vigencia del
contrato.
Toda situación imprevista o que razonablemente justifique la variación de ciertos términos
contractuales, podrá ser considerada por las partes y en caso de acuerdo se deberá
formalizar un Anexo al presente contrato para sus efectos, en un todo ajustado a la Ley y
normas que rigen la materia.-
38 de 43
CUARTA: TARIFA Y MECANISMO DE PERCEPCIÓN DEL PRECIO
El CONCESIONARIO realizará los servicios y los facturará a la Municipalidad en forma
mensual conforme al mecanismo establecido en el Artículo Trigésimo Sexto del Pliego
de Bases y Condiciones. En igual sentido el servicio podrá ser prestado a terceros
conforme lo establece el mismo apartado.
QUINTA: REMUNERACIÓN DEL CONCESIONARIO
Como contrapartida de los trabajos a que se obliga y de los servicios que preste, el
CONCESIONARIO percibirá y hará suyos el precio de la tarifa a percibir de la
Municipalidad y de todo y cualquier otro usuario del servicio de Disposición Final y
conexos.
Vale decir que el CONCESIONARIO tendrá como única remuneración por su inversión
realizada conforme a los términos de este contrato, la facturación correspondiente al
tratamiento y a la disposición final de los Residuos Sólidos que ingresan al sistema
implementado en virtud al presente contrato, de acuerdo a las tarifas establecidas en el
presente contrato y en la correspondiente Ordenanza, en los lugares habilitados para ese
efecto.SEXTA: AJUSTE DE TARIFAS
La MUNICIPALIDAD reconocerá las diferencias que se produzcan por variaciones de
precios al consumidor y el ajuste de las tarifas será realizado en base a la variación de los
índices y sus respectivos coeficientes de incidencia, según lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones. Cualquier modificación del precio de las tarifas deberá ser dispuesta
solamente por Ordenanza municipal para su entrada en vigor.
SEPTIMA: COBRO DE LOS SERVICIOS.
La Municipalidad abonará al Concesionario, durante todo el plazo de explotación de la
Concesión, dentro de los quince primeros días de cada mes calendario vencido y así
sucesivamente hasta el mes subsiguiente al de la terminación del plazo de vigencia de
este contrato, el precio de la tarifa resultante de los residuos ingresados al sistema,
conforme el Pliego de Bases y Condiciones. Dichos pagos sólo podrán ser objeto de las
deducciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones y el presente contrato. El
incumplimiento de los pagos en los plazos establecidos, dará lugar a la aplicación por
cada mes de retraso y de manera acumulativa, de las tasas de interés compensatorio y
moratorio fijado por el Banco Central, vigentes a la fecha de pago.
OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRECEDENTE
El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar la totalidad de las Obras Públicas conforme al
cronograma presentado en la oferta técnica. El incumplimiento del plazo establecido, por
parte del CONCESIONARIO, le hará pasible de las sanciones previstas en el Pliego de
Bases y Condiciones. Una vez concluidas las obras sobre la base de la oferta adjudicada
y aprobada por la Fiscalización municipal el Concesionario deberá iniciar la etapa de
explotación de los servicios públicos concesionados hasta completar el plazo de 30 años
acordado.
NOVENA: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Para el fiel cumplimiento del objeto del presente contrato El CONCESIONARIO
deberá constituir a favor de la MUNICIPALIDAD las garantías de fiel cumplimiento de
todas las obligaciones que para él deriven del presente contrato, por medio de las
39 de 43
cuales será responsable y se obliga al fiel cumplimiento de todas y cada una de las
cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, del contrato y de los documentos que
forman parte del mismo ante cualquier incumplimiento total o parcial o demora en la
ejecución y servicio de cualquier obligación a su cargo.
El Concesionario, de conformidad al artículo 454 del Código Civil, se obliga a
abonar a la Municipalidad, en concepto de cláusula penal, la suma equivalente al 10%
(diez por ciento) del valor total del contrato, hasta la terminación del mismo en caso de
incumplimiento de las obligaciones contenidas en los documentos contractuales.
A los efectos de garantizar la cláusula penal prevista, el adjudicatario deberá
constituir las siguientes GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
 Garantía correspondiente a la etapa de inversión prevista en el Cronograma de
Trabajo, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la inversión La
validez se extenderá hasta la terminación de la obra.
 Garantía correspondiente a la etapa de explotación, equivalente al 5% (cinco por
ciento) de los ingresos totales provenientes del servicio de explotación calculados a
la fecha del inicio de la etapa de explotación, en base al promedio de residuos
sólidos urbanos producidos actualmente y a la estructura tarifaria propuesta por el
Concesionario. Deberá ser presentada antes del inicio de la etapa de explotación y
estará vigente hasta un año antes del vencimiento del contrato de concesión.
 Garantía adicional, equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del
patrimonio neto de la concesión, cuyo cálculo se hará en base a la avaluación a ser
realizada por la Municipalidad un año antes de la finalización del contrato de
concesión, la que tendrá por objeto la entrega de los bienes y derechos de la
explotación en buen estado y aptos para la continuidad de la explotación, es decir,
en condiciones y calidades debidas. Esta Garantía deberá ser presentada un año
antes de la finalización del contrato de concesión, con una vigencia de doce meses
siguientes a la terminación del contrato.La Garantía correspondiente a la etapa de inversión deberá constituirse dentro
del término de los 8 (ocho) días corridos de notificada la adjudicación. La falta de
constitución de esta garantía en el plazo indicado ocasionará al adjudicatario la pérdida
de la Garantía de Mantenimiento de Oferta y se considerará que se ha desistido de la
misma.


Las garantías podrán ser constituidas en alguna de las siguientes formas:
Garantía Bancaria otorgada por un banco autorizado a operar en la República del
Paraguay.
Póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y a
emitir pólizas de seguro de caución en la República del Paraguay y que cuente con
suficiente margen de solvencia.
DECIMA: DE LAS SANCIONES
El incumplimiento por parte del CONCESIONARIO de cualquier obligación estipulada en el
presente Contrato o de las Ordenes de Servicio impartidas por la FISCALIZACIÓN dará
lugar a la aplicación de multas y la rescisión del contrato por causas imputables al
Concesionario, conforme a lo establecido respectivamente en el Pliego de Bases y
Condiciones.
40 de 43
UNDECIMA: IMPUESTOS Y CARGAS SOCIALES
El CONCESIONARIO será el único responsable por el pago de todos los impuestos,
derechos, tasas, contribuciones, cargas sociales y laborales previstas por las leyes del
país, conforme a lo dispuesto respectivamente en el Pliego de Bases y Condiciones.
DUODECIMA:
RESPONSABILIDAD
CONCESIONARIO
Y
OTRAS
OBLIGACIONES
DEL
El CONCESIONARIO será responsable por la ejecución total de los trabajos de este
Contrato y la prestación eficiente de los servicios, de manera que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas
y planos respectivos. El CONCESIONARIO deberá utilizar personal debidamente
calificado y será responsable de los actos u omisiones ocasionados por el mismo
conforme a lo dispuesto respectivamente en el Pliego de Bases y Condiciones.
Cuando se produjeren daños debidamente comprobados como consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor, el CONCESIONARIO deberá, previa aprobación de la
FISCALIZACIÓN, reponer el material, rehacer la obra dañada e indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados a terceros por la prestación indebida de los servicios, los cuales
serán cubiertos por los seguros correspondientes contratados de conformidad con lo
dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.El CONCESIONARIO tiene la obligación de explotar los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en este contrato y sus instrumentos que lo integran.El CONCESIONARIO está obligado a mantener en buen estado de conservación y
funcionamiento las obras, equipamientos, artefactos y demás bienes destinados a la
concesión, debiendo realizar el reemplazo o las reparaciones y reposiciones que fueren
necesarias para el efecto.El CONCESIONARIO deberá cumplir sus obligaciones generales y específicas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Ley N° 1.618/00 “De
Concesiones de Obras y Servicios Públicos”.El CONCESIONARIO deberá protocolizar a su cuenta el presente Contrato e inscribirlo en
la Dirección General de los Registros Públicos como así también sus aditamentos y
modificaciones si las tuviera.
DÉCIMO TERCERA: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES
En todas las operaciones relacionadas con los trabajos contratados, el CONCESIONARIO
deberá cumplir las Leyes, Decretos, Ordenanzas Municipales y todas las demás
disposiciones jurídicas vigentes en la República del Paraguay que afecten su actividad.
DÉCIMO CUARTA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES
Para las relaciones emergentes de este Contrato, las partes nominarán los representantes
que se mencionan en el Pliego de Bases y Condiciones.
DECIMO QUINTA: INCUMPLIMIENTO Y RESCISION DEL CONTRATO
Las causales de rescisión de este Contrato serán las dispuestas respectivamente en el
Pliego de Bases y Condiciones.
41 de 43
DECIMO SEXTA: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El CONCESIONARIO se obliga a mantener vigente durante todo el plazo de vigencia de
este contrato, los seguros de responsabilidad civil y por daños a terceros, que aseguren
perdidas, daños, lesiones o enfermedades que pudiera sufrir cualquier persona o bien
de propiedad de terceros por su relación directa o indirecta con el servicio, detallados
como sigue:
1. GUARANIES TREINTA MILLONES (Gs. 30.000.000.-), lesión, enfermedad o muerte
de una persona.
2. GUARANIES CINCUENTA MILLONES (Gs. 50.000.000.-), lesión, enfermedad o
muerte de dos o más personas.
3. GUARANIES TREINTA MILLONES (Gs. 30.000.000.-), por daños ocasionados a
cosas o bienes de propiedad de terceros y/o de la Municipalidad.
DÉCIMO SÉTIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Este contrato se extinguirá por las causales establecidas respectivamente en el Pliego de
Bases y Condiciones y con los efectos previstos.DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Para todos los efectos del Contrato, las partes fijan domicilio especial en el lugar señalado
en el encabezamiento y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de Asunción y a las leyes, de fondo y forma, de la República del Paraguay, con
exclusión de cualquier otra.
En prueba de conformidad, se firma el Contrato en tres (3) ejemplares de un mismo tenor
y a un sólo efecto, en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los
______________ días del mes de _________ del año dos mil _____. -
Las firmas.
42 de 43
ANEXO III
PLANO RELLENO SANITARIO CATEURA
434400
434600
434800
435000
435200
435400
435600
435800
436000
AREA DE BASCULA
AREA DE TALLER Y COCINA
7199000
7199000
N
MODULO II
MODULO III
MODULO I
7198800
7198800
AREA DE ACOPIO
7198600
7198600
7198400
7198400
MODULO IV
7198200
7198200
LAGUNA CATEURA
PILETA DE LIXIVIADO
7198000
434400
434600
434800
250
435000
0
435200
435400
250
43 de 43
7198000
435600
500 Meters
435800
436000
Descargar

PBC LPNI CONCESIÓN DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SOLIDOS