ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 1 DE 11
El presente anexo es parte integrante del contrato celebrado para: “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO” y se formula de común
acuerdo entre las partes, para hacer constar que los trabajos antes citados se llevaran a cabo de
conformidad con las siguientes:
ESPECIFICACIONES GENERALES
1.0
2.0
ALCANCE
1.1
Con este contrato se dispondrá oportunamente de los “TRABAJOS DE
SUPERVISIÓN TÉCNICA OPERATIVA DURANTE LOS PROCESOS DE
PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS
EN EL GOLFO DE MÉXICO”, los trabajos de supervisión deberán ser
proporcionados por personal con experiencia descrita en el punto 3.7.
1.2
El CONTRATISTA se compromete a mantener de manera estrictamente
confidencial toda la información que recabe o le proporcione P.E.P., para la
realización de este contrato en base al artículo 1 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información que a la letra dice: “Información
Reservada: Aquella información que se encuentre temporalmente sujeta a alguna
de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de esta Ley”, en el entendido
de que en caso de no hacerlo P.E.P. fincará responsabilidades con base en el
Código Civil.
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
2.1
3.0
Los trabajos se realizarán en las instalaciones costafuera donde opere la Gerencia
de Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina localizadas en el Golfo
de México, y cuando así se requiera en instalaciones diferentes a las del Golfo de
México.
CONDICIONES GENERALES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA
3.1
Al inicio y durante los trabajos el CONTRATISTA deberá tener su base de operación
en Cd. del Carmen, Campeche.
3.2
El CONTRATISTA, deberá tener un representante con base en Cd. del Carmen, el
cual escriba y hable en idioma español, con experiencia en trabajos objeto de esta
licitación, el cual tendrá la responsabilidad de supervisar en forma integral los
trabajos objeto de este contrato, así como el personal implicado por parte del
CONTRATISTA. Además intervendrá en la aclaración y resolución de los problemas
operativos y administrativos que se presenten durante el desarrollo de los trabajos
objeto de este contrato y en general funcionará como enlace entre el
CONTRATISTA y P.E.P., por lo que deberá tener la facultad para la toma de
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 2 DE 11
decisiones. El CONTRATISTA debe contar como mínimo con teléfono, correo
electrónico, fax y medios magnéticos portátiles de almacenamiento de información.
3.3
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los formatos que se establezcan en
este contrato, en tiempo y forma por cada orden de trabajo a realizar, durante la
vigencia del contrato.
3.4
El CONTRATISTA proporcionará todos los recursos técnicos, materiales y humanos
para efectuar los trabajos amparados en este contrato con base en la
documentación e instrucción que proporcionará el Supervisor de P.E.P., quien
supervisará todos y cada uno de los trabajos que deberá realizar el CONTRATISTA,
en los términos del contrato por su ó sus representantes.
3.5
Los trabajos deberán cumplir con los requisitos que se describen en las
especificaciones técnicas de los anexos “B” y “B-1” elaboradas por este organismo,
que P.E.P. en su carácter de consumidor determina utilizar según lo dispuesto en el
cuarto párrafo del artículo 67 del la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
en razón de no existir, en los temas que ahí se tratan, normas mexicanas, ni
internacionales, ni de referencia, que en la especie cubran los requerimientos
específicos de la entidad, dados los elevados estándares de calidad, innovación
tecnológica y seguridad que requiere la industria petrolera.
3.6
P.E.P. verificará en caso de sustitución del Representante Técnico del
CONTRATISTA, que cumpla con las requisitos siguientes:
3.6.1
Curriculum Vitae del personal que se encargará de la ejecución y
administración de los trabajos de supervisión técnica durante los
procesos de perforación, terminación y/o reparación de pozos, el que
deberá tener una formación profesional a nivel licenciatura, comprobada
mediante copia de cédula profesional y una experiencia de 3 años en
trabajos de características técnicas y magnitud similares. Este documento
deberá acompañarse de la documentación que avale fehacientemente la
experiencia descrita (recibo de honorarios y/o carta de nombramiento como
supervisor de obra y/o constancia emitida por la empresa en donde prestó
sus servicios y/o cualquier otro documento que la demuestre), así como el
manifiesto de conformidad con firma autógrafa original
del (los)
profesionista(s).
3.6.2
Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud
con los del motivo de este Contrato, anotando el nombre del contratante,
descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas
previstas de sus terminaciones, comprobables con: Actas de recepción de
obras y/o, Actas de Finiquito y/o, cualquier otro documento que demuestre
fehacientemente el inicio y la terminación de los trabajos estos los datos
particulares de las empresas como dirección y teléfono, además estará
obligado a hablar y escribir en idioma español.
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 3 DE 11
3.7
P.E.P. verificará en caso de sustitución del personal Especialista Técnico o Manual
del CONTRATISTA que realizará los trabajos de supervisión técnico operativa en
los procesos de perforación y/o terminación y/o mantenimiento de pozos, que
cumpla con las requisitos siguientes:
3.7.1
Deberá presentar Curriculum Vitae en hojas membreteadas firmado por el
interesado bajo protesta de decir verdad, indicando cada uno de los trabajos
en que ha participado, con su fecha de inicio y termino, compañía a la que
prestó sus servicios, dirección, teléfono, nombre de la persona que dé
referencia del mismo, relación de actividades que demuestre que
desempeñó actividades relativas a los trabajos solicitados en el presente
Contrato, así como copia de identificación oficial (IFE, Cartilla del Servicio
Militar Nacional o Pasaporte).
3.7.2
Deberá comprobar mediante documentación que avale fehacientemente
(recibo de honorarios y/o carta de nombramiento como supervisor de obra
y/o constancia emitida por la empresa en donde prestó sus servicios y/o
cualquier otro documento que la demuestre) experiencia en trabajos objeto
de este Contrato, mínima de 3 (tres) años, en la cual haya desempeñado los
siguientes trabajos:
3.7.2.1 Supervisar la ejecución de las operaciones en la perforación y/o
terminación y/o mantenimiento de pozos.
3.7.2.2 Analizar y solucionar problemas específicos, durante la perforación
y/o terminación y/o mantenimiento de pozos.
3.7.2.3 Aplicar los procedimientos operativos en la perforación y/o
terminación y/o mantenimiento de pozos.
3.7.2.4 Efectuar reuniones de trabajo y seguridad al inicio de cada jornada.
3.7.2.5 Participar directamente en la ejecución de operaciones especiales de
perforación y/o terminación y/o mantenimiento de pozos.
3.7.2.6 Verificar que los accesos y localizaciones reúnan las condiciones
necesarias para la instalación del equipo.
3.7.2.7 Elaborar lista de verificación (check list) de las condiciones de
operación de los equipos de perforación y/o mantenimiento de pozos
al inicio de las operaciones.
3.7.2.8 Establecer las condiciones de operación durante la ejecución de los
trabajos.
3.7.2.9 Interactuar con los ingenieros de operación y de proyecto durante el
desarrollo de las intervenciones a pozos.
3.7.2.10 Elaborar bitácoras de control de las actividades de perforación,
terminación y/o mantenimiento, así como materiales, equipos y
servicios que intervienen en el desarrollo de las mismas.
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 4 DE 11
3.7.2.11 Supervisar que las pruebas de conexiones superficiales se
efectúen de acuerdo a procedimientos.
3.7.2.12 Supervisar y validar que los trabajos a realizar por otras
dependencias en las instalaciones, cumplan con las normas de
seguridad.
3.7.2.13 Participar con los ingenieros de operación y proyecto en la revisión
y actualización de los procedimientos operativos.
3.7.2.14 Supervisar los movimientos
mantenimiento de pozos.
de
equipo
de
perforación
o
3.7.2.15 Supervisar y reportar el avance de corrección de anomalías de
seguridad y ecología de los equipos.
3.8
4.0
3.7.3
Presentar certificado médico en el que conste que tiene un estado de salud
necesario para el desempeño de las actividades objeto de este contrato,
este certificado deberá ser emitido por una Institución de Salud Pública.
3.7.4
Presentar comprobante de que no se encuentra inhabilitado por la
Secretaría de la Función Pública (Art. 50 Fracción IV).
3.7.5
Presentar constancias de cursos de Seguridad Industrial de especialización
o actualización en la materia por escuelas certificadas.
El CONTRATISTA deberá presentar al inicio del contrato su organigrama en el que
especifique el puesto y nombre del personal que lo ocupa, en relación con los
trabajos que prestara al amparo de este contrato. En caso de sustitución el
CONTRATISTA notificará a P.E.P. los cambios realizados en dicho organigrama.
OBLIGACIONES DE P.E.P..
4.1
P.E.P., nombrará un supervisor para coordinar los trabajos objeto de este contrato.
El supervisor tendrá la facultad de establecer controles para garantizar la ejecución
y administración del presente contrato.
4.2
P.E.P. expedirá al CONTRATISTA por conducto de su supervisor las órdenes de
trabajo, para que efectúe los trabajos.
4.3
El supervisor de P.E.P. deberá entregar la orden de trabajo con al menos 72 horas
de anticipación al contratista para que este pueda realizar los tramites
correspondientes.
4.4
El personal que proponga el CONTRATISTA para realizar los trabajos de
supervisión técnico operativa estará sujeto a la entrevista y selección por parte del
supervisor de P.E.P. siete días naturales antes del inicio del contrato.
4.5
P.E.P. podrá rechazar al personal propuesto por el CONTRATISTA, para lo cual se
dará aviso por escrito al CONTRATISTA, con una anticipación de al menos cinco
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 5 DE 11
días naturales del inicio del contrato, para que éste pueda proponer otro personal a
manera de asegurar la continuidad de los trabajos.
5.0
4.6
El Supervisor de P.E.P. podrá cuando así lo requiera visitar las instalaciones del
CONTRATISTA y verificar que dispone de la infraestructura necesaria para
coordinar los trabajos objeto de este contrato.
4.7
P.E.P. notificará por escrito, al representante del CONTRATISTA en caso de que no
considere correcto el desempeño de algún miembro de su personal asignado a los
trabajos de supervisión técnica operativa, con objeto de sustituirlo en una semana.
4.8
En caso de sustitución de personal, P.E.P. evaluará las aptitudes del personal
aspirante a la vacante, con una anticipación de cinco días naturales previo al inicio
de los requerimientos del trabajo.
4.9
P.E.P. pagará solo los trabajos ejercidos.
4.10
P.E.P. dirigirá, controlará, verificará y revisará que los trabajos que preste el
CONTRATISTA sean de acuerdo a lo establecido en las especificaciones del anexo
“B-1” punto 3.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
5.1
EL CONTRATISTA, proporcionará sus conocimientos y experiencia para ejecutar
los “Trabajos de Supervisión Técnica Operativa durante los procesos de
Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos Petroleros en el Golfo de
México”, y cuando así se requiera en instalaciones terrestres.
5.2
El CONTRATISTA será responsable de todos los trámites aduanales y migratorios
indispensables para el embarque y desembarque de su personal, para proporcionar
en tiempo y forma los trabajos de supervisón técnica operativa.
5.3
El transporte desde las instalaciones del CONTRATISTA al lugar de embarque que
P.E.P. designe y viceversa será efectuado por el CONTRATISTA sin costo adicional
para P.E.P..
5.4
El CONTRATISTA a solicitud de P.E.P. se compromete a proporcionar los trabajos
de supervisión técnica operativa durante el proceso de perforación, terminación y
mantenimiento de pozos petroleros en el Golfo de México con personal calificado
para lo cual dispondrá de la información técnica sobre el pozo donde realizará los
trabajos.
5.5
El CONTRATISTA por ningún motivo sin autorización de P.E.P. podrá llevar
personal adicional al señalado en su propuesta, para la realización de los trabajos
encomendados.
5.6
A partir de la fecha de inicio de los trabajos el CONTRATISTA deberá contar con los
medios de comunicación adecuados con objeto de mantener a P.E.P. informado
sobre el desarrollo de los trabajos.
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 6 DE 11
6.0
5.7
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar todos los trabajos del contrato, con
diligencia y cuidado, preservando la seguridad y ecología.
5.8
El CONTRATISTA deberá formular la estimación correspondiente para el trámite de
facturación en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de cada día primero
de mes. Las estimaciones que se presenten en forma extemporánea, deberán
acompañarlas de una justificación que explique el motivo del atraso.
5.9
A partir de la fecha de inicio de los trabajos y durante el tiempo que duren los
mismos, será obligación del CONTRATISTA tener al personal capacitado para
manejar cualquier contingencia durante el desarrollo de los trabajos objeto de este
contrato.
5.10
El CONTRATISTA deberá mantener comunicación con el supervisor de P.E.P.
informándole sobre el desarrollo de los trabajos.
5.11
Los trabajos que desarrollará el CONTRATISTA deberán apegarse a lo estipulado
en la orden de trabajo.
5.12
El CONTRATISTA tendrá disponible en forma permanente toda la información del
control de la ejecución de los trabajos, producto de los trabajos, para que P.E.P. en
cualquier momento pueda verificar la ejecución de los trabajos prestados por el
CONTRATISTA.
5.13
El CONTRATISTA será el único responsable de su personal, cuando este presente
actitudes de falta de respeto entre sus compañeros y superiores y, negativas para la
ejecución de los trabajos.
5.14
El CONTRATISTA a instrucción del Supervisor de P.E.P., se entrevistará con la
parte técnica, para notificar, llevar o recoger información referente al desarrollo de
los contratos, en los diferentes departamentos de P.E.P.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
6.1
Es responsabilidad del CONTRATISTA para actividades costa fuera, que su
personal haya sido capacitado en seguridad industrial, protección ambiental y
supervivencia en el mar para cumplir con los lineamientos especificados en la
SECCIÓN 8 del API-RP-14G; REGLA 18, CAP. III, SECCIÓN I Y REGLA 51,
CAPITULO III, SECCIÓN VIII, PARTE C DE SOLAS 1974. Situación que debe
comprobarse documentalmente.
6.2
En materia de seguridad y protección ambiental el CONTRATISTA deberá cumplir
estrictamente con las siguientes disposiciones:
1.
Deberá entregar al supervisor de obra con copia a la Subgerencia de de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Gerencia de
Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina y al Coordinador
del elemento 6 del SIASPA, informes mensuales sobre su desempeño en
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 7 DE 11
seguridad y protección ambiental (índices de accidentabilidad y cursos de
capacitación) esta información deberá asentarse en la bitácora de obra
del contrato.
2.
El CONTRATISTA deberá asistir a las reuniones de seguridad y
protección ambiental que sean convocadas en forma escrita por la
Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos y/o P.E.P..
3.
El personal del CONTRATISTA deberá participar en los trabajos
relacionados con el SIASPA.
4.
El personal del CONTRATISTA deberá reportarse con el responsable de
seguridad de la instalación donde prestará sus trabajos.
5.
El personal del CONTRATISTA que aborde las instalaciones costafuera
de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, deberá presentar
la libreta de mar actualizada.
6.
Será requisito indispensable para el personal del CONTRATISTA que
requieran acceso a las instalaciones costafuera de P.E.P., mostrar
evidencia de haber tomado por su cuenta, un curso de orientación básica
de seguridad con temas y validación similar o equivalente a los
contenidos en el programa rig pass que actualmente P.E.P. tiene en
operación.
6.3
Al término del presente contrato P.E.P. evaluará el desempeño del CONTRATISTA
de acuerdo a los formatos desarrollados y atendiendo las indicaciones del SIASPA.
6.4
El personal del CONTRATISTA que realice los trabajos en las instalaciones
costafuera, deberá portar overol 100% algodón en color contrastante con el mar con
el logotipo de la compañía, cintas retroreflectivas de acuerdo a la Normatividad de
SOLAS/74 y la especificación PEP ET.0.0.00 de abril/1999. El color del overol
deberá ser diferente al amarillo (caterpillar) y al rojo (contraincendio), ya que estos
colores serán usados por el personal de P.E.P.
6.5
El personal del CONTRATISTA que realice los trabajos a bordo de plataformas, no
deberá usar patilla ni barba, para permitir el correcto ajuste de la mascarilla del
equipo de respiración autónoma a la cara y, de esta manera evitar accidentes en
caso de presencia de gas.
6.6
El CONTRATISTA deberá presentar su programa de inducción y capacitación para
su personal, con la siguiente información como mínimo:

Nombre y categoría de los trabajadores que participan.

Fecha, lugar y duración en que se imparte.

Nombre y firma del expositor.

Temas que se imparten.
A) Para supervisores:
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 8 DE 11

Supervisión de Seguridad y Protección Ambiental.

Normas y procedimientos de P.E.P. estipulados en el contrato.

Normas, códigos y especificaciones sobre la especialidad del contrato.
B) Para trabajadores:

Reconocimiento de riesgos del área de trabajo y de los productos con los
que pudiera tener contacto.

Normas y procedimientos de seguridad, Protección Ambiental y de trabajo.

Uso del equipo de protección ambiental.
C) Respuesta a emergencias:

7.0
Planes de evacuación.
6.7
El CONTRATISTA deberá presentar un plan de dotación de equipo de protección
personal, para sus trabajadores presentes en el sitio de trabajo y de acuerdo con los
riesgos identificados en la instalación.
6.8
El CONTRATISTA deberá reportar al supervisor de P.E.P. los incidentes y
accidentes que ocurran durante su permanencia en el centro de trabajo e
investigarlos de acuerdo a procedimientos establecidos por P.E.P..
TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
7.1
TRANSPORTE DE PERSONAL
7.1.1
Durante el plazo de ejecución pactado en el presente contrato, P.E.P.
proporcionará sin cargo alguno para el CONTRATISTA, los siguientes
servicios de transporte de personal para la realización de los trabajos.
Cambio de Guardia.
7.1.2
La transportación del personal el día pactado para el cambio de guardia de
acuerdo a los roles y programas de transporte de personal que establezca el
área de Logística de P.E.P., en las rutas desde Cd. del Carmen, Campeche
y/o Dos Bocas, Tabasco a las instalaciones costa fuera y viceversa, por lo
que el CONTRATISTA deberá tramitar la solicitud del transporte con 48
horas de anticipación por medio del Supervisor del contrato, P.E.P. notificará
al CONTRATISTA previo al inicio del contrato del día pactado para el cambio
de guardia de su personal.
7.1.3
En caso de que el CONTRATISTA requiera transporte para su personal en
día diferente al cambio de guardia, este quedará sujeto a la disponibilidad de
espacio en las embarcaciones, sin que la espera que esto ocasione genere
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 9 DE 11
cargo alguno para P.E.P., así mismo, P.E.P. NO reconocerá cargo alguno
por espera de transporte en casos fortuitos o de fuerza mayor.
7.1.4
P.E.P. podrá proporcionar los servicios de transportación aérea, a los
trabajadores del CONTRATISTA, sin costo alguno para el mismo en los
casos y excepciones señalados en el lineamiento CSM-TP-SSA-01 de la
Coordinación de Servicios Marinos.
Entre instalaciones costa fuera
7.1.5
P.E.P. proporcionará la transportación del personal del CONTRATISTA,
entre las instalaciones costa fuera por los medios que tenga disponibles,
conforme a los programas y/o necesidades de los trabajos objeto del
presente contrato.
Recobros
7.1.6
P.E.P. recobrará el costo de estos servicios de acuerdo a los precios que
tenga establecidos con terceros, en los siguientes casos:
7.1.6.1 Si el CONTRATISTA no ocupa el total de los espacios reservados o
solicitados a P.E.P. para efectuar el transporte de su personal, vía
marítima y/o aérea.
7.1.6.2 Cuando el CONTRATISTA tramite servicios de transporte de
personal en un día diferente al pactado para el cambio de guardia de
su personal.
7.1.7
El CONTRATISTA otorga su consentimiento para que el valor de los
conceptos anteriormente citados se deduzcan de cualquier derecho de cobro
pendiente que tenga a su favor por actos jurídicos celebrados con P.E.P.
7.2
P.E.P. proporcionará el transporte de personal del CONTRATISTA vía aérea o
marítima desde el lugar de embarque que P.E.P. designe, hasta las instalaciones
costafuera, en tal sentido el CONTRATISTA deberá tramitar la orden de embarque
con 24 (veinticuatro) horas de anticipación.
7.3
El CONTRATISTA será el responsable de todos los trámites correspondientes para
el embarque y desembarque de su personal a las instalaciones costafuera para la
ejecución de los trabajos contratados, debiéndolos documentar detalladamente y
proporcionar copia de la solicitud de transporte sellada y autorizada al supervisor de
P.E.P..
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 10 DE 11
7.4
El transporte del personal desde las instalaciones del CONTRATISTA, al lugar de
embarque que P.E.P. designe y viceversa, así como a cualquier instalación de
P.E.P. en Cd. del Carmen, Camp. será efectuado por el CONTRATISTA, sin costo
adicional para P.E.P.
7.5
Durante la ejecución de los trabajos en el plazo pactado en el presente contrato
P.E.P. proporcionará sin cargo alguno para el CONTRATISTA alimentación y
hospedaje a sus trabajadores que se encuentren en plataforma.
7.6
En caso de que el personal del contratista realice trabajos extraordinarios de
supervisión técnica operativa en instalaciones diferentes a las de costafuera, el
CONTRATISTA proporcionará alimentación y hospedaje a sus trabajadores, sin
cargo alguno para P.E.P.
7.7
Lineamiento para el transporte de personal tierra – plataformas – tierra.
Describe las políticas y restricciones que deben tomarse para la solicitud y
transporte de personal CONTRATISTA en los tramos Tierra – Plataformas – Tierra y
viceversa.
7.7.1
El supervisor de P.E.P. notificará al área de logística el inicio y vigencia del
contrato, así como la cantidad y destino de las personas del CONTRATISTA
que requerirán transportación al área de plataformas con siete días de
anticipación. El área de Logística proporciona al supervisor el día establecido
para el cambio de guardia tres días antes del inicio del contrato.
7.7.2
Será responsabilidad del supervisor del contrato o su superior el autorizar las
solicitudes de vuelo del personal de compañía en las rutas desde Cd. Del
Carmen, Campeche y/o Dos Bocas Tabasco a las instalaciones costa fuera
y viceversa.
7.7.3
El supervisor del contrato deberá justificar el cambio de la vía de transporte
de personal pactada en el contrato, ya sea por razones de seguridad en
instalaciones donde no se pueda arribar por la vía marítima, o por así
convenir a los intereses de P.E.P. determinado el costo – beneficio que lo
justifique, para lo cual el área de Logística le proporcionará los costos de los
servicios que este requiera, solo para los siguientes casos:
7.7.3.1 Para transporte de personal especializado cuyo costo hora – hombre
represente un mayor gasto transportarlo por vía marítima.
7.7.3.2 Para que se realicen de manera expedita los trabajos que requiera
P.E.P. en sus programas de seguridad, operación, mantenimiento y
construcción.
7.7.3.3 El supervisor del contrato deberá vigilar y cumplir que en la
elaboración de la solicitud de vuelo a personal de compañía, esta
cuente con la justificación y observaciones correspondientes.
ANEXO “B”
ESPECIFICACIONES GENERALES
CONTRATISTA:
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 11 DE 11
7.7.3.4 Todas las solicitudes deberán capturarse y tramitarse en el módulo
del Sistema de Transporte Aéreo nodo Carmen o Dos Bocas para su
validación por las áreas de recepción de solicitudes en la Terminal
Aérea PEMEX en Cd. del Carmen, Campeche y Dos Bocas,
Tabasco.
7.7.3.5 No se podrán tramitar y programar solicitudes para transportar
personal del CONTRATISTA, elaboradas en el área de plataformas
para la ruta plataformas – tierra.
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 1 DE 8
El presente anexo es parte integrante del contrato celebrado para: “TRABAJOS DE
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE
PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL
GOLFO DE MÉXICO” y se formula de común acuerdo entre las partes, para hacer constar que
los trabajos antes citados se llevaran a cabo de conformidad con las siguientes:
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1.0
CARACTERÍSTICAS
1.1
2.0
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las actividades consistentes en
Trabajos de supervisión técnica operativa durante los procesos de
perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros en el Golfo
de México, incluyendo las intervenciones que se realicen sin equipo, de
igual forma, cargará los datos del pozo requeridos para el sistema
reporte diario “SIOP”, tales como barrenas, cementos, fluidos,
perforación direccional, herramientas tubulares, sartas de perforación,
etc., donde opere la División Marina.
REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS.
2.1
El personal del CONTRATISTA deberá ser capaz de supervisar
técnicamente las operaciones durante los procesos de perforación,
terminación y mantenimiento de pozos.
2.2
El CONTRATISTA deberá tener la capacidad de proporcionar al menos
24 (veinticuatro) supervisores para los trabajos operativos de perforación,
terminación y mantenimiento de pozos, los cuales laborarán en periodos
de trabajo de 14 días a bordo de plataforma con jornada de trabajo de 12
horas por día, estos supervisores deberán cumplir con lo establecido en
las cláusulas 3.7, 3.8 y 3.9. del Anexo “B” de este contrato.
2.3
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en el Articulo 7º. de la
Ley Federal de Trabajo que a la letra dice: “En toda empresa o
establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de
trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y
profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los
haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá
emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción
que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y
los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a
los trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los
médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 2 DE 8
aplicable lo dispuesto en este articulo a los directores, administradores y
gerentes generales”.
2.4
Al inicio de los trabajos P.E.P. definirá las líneas de autoridad y
responsabilidad con el personal del CONTRATISTA.
2.5
A partir del inicio de vigencia de este contrato, P.E.P. podrá solicitar al
CONTRATISTA la realización de trabajos, cuya ejecución deberá quedar
amparada por órdenes de trabajo, debidamente firmadas por el
supervisor de P.E.P. y aceptadas por el CONTRATISTA, estableciendo
en éstas el pozo y plataforma donde realizará los trabajos.
2.6
Se consideran como anexos y parte integrante del presente Contrato, las
órdenes de trabajo.
2.7
Una vez que el CONTRATISTA cuente con la orden de trabajo, deberá
presentar al supervisor de la Unidad Operativa, el currículm del personal
que desarrollará los trabajos correspondientes. El supervisor validará la
propuesta del CONTRATISTA, aprobando la ejecución de los trabajos si
el personal propuesto cumple con los requerimientos de P.E.P., en caso
de que el supervisor lo requiera, realizará entrevistas y/o exámenes de
conocimientos al personal propuesto para verificar su capacidad técnica.
2.8
Una vez aceptado el personal, el CONTRATISTA tramitará su solicitud de
transporte para proceder a efectuar el trabajo de supervisión técnica
operativa.
2.9
Con objeto de llevar un mejor control de los trabajos realizados por el
personal del CONTRATISTA, este deberá indicar en toda la
documentación que se genere por los trabajos solicitados por P.E.P. el
nombre del personal que atenderá la orden de trabajo.
2.10
El personal del CONTRATISTA será responsable de cumplir los trabajos
de supervisión técnica operativa que el Superintendente y/o Técnico de
P.E.P., máxima autoridad a bordo de los equipos costafuera, le indique.
2.11
El personal del CONTRATISTA que labore en los equipos costafuera de
P.E.P., deberá estar capacitado en supervivencia en el mar, mostrando
los documentos legalmente aceptados a nivel nacional o internacional.
2.12
Después de efectuar los trabajos de supervisión técnica durante el
proceso de perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros
en el Golfo de México, el CONTRATISTA debe actualizar la información
en sus formatos de control autorizados por el supervisor de P.E.P., para
el seguimiento y control de cada uno de los parámetros y variables que
intervienen en estas actividades y que representan el fundamento para la
elaboración del documento de entrega en papel membreteado de la
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 3 DE 8
compañía, donde conste que se ejecutaron las actividades requeridas,
especificando el número de orden que se atendió.
2.13
El CONTRATISTA se obliga a tener informado en todo momento al
supervisor de P.E.P., sobre los avances o problemáticas suscitadas
durante la ejecución de los trabajos de supervisión.
2.14
La orden de trabajo se dará por terminada, una vez que los trabajos de
supervisión técnica durante el proceso de perforación, terminación y
mantenimiento de pozos petroleros en el Golfo de México solicitados por
el supervisor de P.E.P. hayan sido entregados por el CONTRATISTA en
tiempo y forma con la calidad requerida.
2.15
El CONTRATISTA en caso de sustitución de personal debe presentar el
Curriculum Vitae del personal que participará en los trabajos de
supervisión técnica de pozos petroleros en el Golfo de México en hojas
membreteadas de la empresa prestadora de trabajos, firmado por el
interesado bajo protesta de decir verdad, indicando cada uno de los
trabajos en que ha participado, con su fecha de inicio y termino,
compañía a la que prestó sus servicios, dirección, teléfono, nombre de la
persona que dé referencia del mismo, relación de actividades que
demuestre que desempeñó actividades relativas a los trabajos solicitados
en el presente proceso licitatorio y los años de experiencia solicitados, así
como copia de su identificación oficial (IFE, Cartilla del Servicio Militar
Nacional o Pasaporte).
2.16
El personal del CONTRATISTA deberá custodiar y cuidar toda la
documentación e información bajo su resguardo o a la que tenga acceso
debido a los trabajos de supervisión técnica de P.E.P., impidiendo o
evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización
indebida de la misma. En caso de violación a lo estipulado en este inciso
el contratista será responsable de los daños y perjuicios que llegare a
causar a P.E.P..
2.17
El CONTRATISTA se obliga a devolver toda la información proporcionada
por el supervisor de P.E.P. una vez terminado cada trabajo solicitado.
2.18
El CONTRATISTA integrará en el apartado de anexos el documento de
cumplimiento de las ordenes de trabajos, todo lo relacionado a la
información sustantiva y complementaria para cada pozo dentro de los
cuales se deberá incluir el reporte diario de actividades de su personal
firmado por el Superintendente y/o Técnico a bordo de las instalaciones
de P.E.P. a cargo del pozo.
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 4 DE 8
3.0
4.0
2.19
En caso de que el personal que proporcione el CONTRATISTA haga uso
incorrecto de derechos de patentes o propiedades que correspondan a
terceros, el CONTRATISTA será el único responsable y cualquier cargo
por este concepto será por su cuenta, relevando a P.E.P. de cualquier
responsabilidad al respecto, haciéndose cargo de las reclamaciones, si
las hubiese.
2.20
En caso de que por necesidades de P.E.P. el supervisor del contrato
determine que se requiere que el personal del contratista realice trabajos
extraordinarios de supervisón técnica operativa, se generará la orden de
trabajo correspondiente indicándole al CONTRATISTA la naturaleza del
los trabajos que se requieren y el lugar donde deberá presentarse.
INFORMES DEL CONTRATISTA.
3.1
El CONTRATISTA, se compromete formalmente a presentar por escrito
un reporte mensual con información del avance físico y financiero de los
trabajos motivo de este contrato.
3.2
El CONTRATISTA se compromete formalmente a presentar por escrito
un reporte diario de actividades, que deberá incluir en forma enunciativa
más no limitativa lo siguiente: nombre del pozo, nombre de la plataforma,
tipo de actividad (perforación, terminación o mantenimiento), descripción
de los trabajos de supervisión desarrollados, firma autógrafa del personal
del CONTRATISTA y firma de aprobación de la máxima autoridad a
bordo del equipo Superintendente y/o Técnico de P.E.P..
3.3
El CONTRATISTA deberá de presentar de cada orden de trabajo un
documento en papel membreteado de la Compañía, donde conste que se
ejecutaron las actividades requeridas, especificando el número de orden
que se atendió. En forma enunciativa más no limitativa este informe
deberá contener lo siguiente: Datos de generales de las operaciones en
las que se proporcionaron los trabajos y sugerencias de mejora
operativa.
RELACIÓN DE CONCEPTOS Y TARIFAS.
5.1
TARIFA POR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y APOYO
OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN,
TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL
GOLFO DE MÉXICO
5.1.1
Tarifa por trabajos de supervisión técnica y apoyo operativo
durante los procesos de perforación, terminación y mantenimiento
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 5 DE 8
de pozos petroleros en el Golfo de México por personal de
acuerdo a lo establecido en anexos “B” y “B-1”.
Los trabajos que deberá realizar el personal del CONTRATISTA al
amparo de esta tarifa incluyen en forma enunciativa más no
limitativa los siguientes:
A. Supervisar la ejecución de las operaciones en la perforación y/o
terminación y/o mantenimiento de pozos.
B. Analizar y solucionar problemas específicos, durante la perforación
y/o terminación y/o mantenimiento de pozos.
C. Aplicar los procedimientos operativos
terminación y/o mantenimiento de pozos.
en
la
perforación
y/o
D. Efectuar reuniones de trabajo y seguridad al inicio de cada jornada.
E. Participar directamente en la ejecución de operaciones especiales de
perforación y/o terminación y/o mantenimiento de pozos.
F. Verificar que los accesos y localizaciones reúnan las condiciones
necesarias para la instalación del equipo.
G. Elaborar lista de verificación (check list) de las condiciones de
operación de los equipos de perforación y/o mantenimiento de pozos
al inicio de las operaciones.
H. Establecer las condiciones de operación durante la ejecución de los
trabajos.
I.
Interactuar con los ingenieros de operación y de proyecto durante el
desarrollo de las intervenciones.
J. Asentar la información necesaria, en la bitácora de plataforma, de las
actividades de perforación, terminación y/o mantenimiento, así como
materiales, equipos y servicios que intervienen en el desarrollo de las
mismas.
K. Supervisar que las pruebas de conexiones superficiales se efectúen
de acuerdo a procedimientos.
L. Supervisar y validar que los trabajos a realizar por otras
dependencias en las instalaciones, cumplan con las normas de
seguridad.
M. Participar con los ingenieros de operación y proyecto en la revisión y
actualización de los procedimientos operativos.
N. Supervisar los movimientos
mantenimiento de pozos.
de
equipo
de
perforación
o
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 6 DE 8
O. Supervisar y reportar el avance de corrección de anomalías de
seguridad y ecología de los equipos.
P. Elaborar el reporte diario y avance de las operaciones.
5.2
5.1.2
Esta tarifa será efectiva una vez que el personal del
CONTRATISTA se presente en el lugar de embarque designado
por P.E.P. y hasta que aborde la instalación costafuera.
5.1.3
Esta tarifa será efectiva en el tiempo de transporte en movimiento
lateral de una instalación a otra por necesidades de P.E.P.
TARIFA POR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA OPERATIVAS
EN INSTALACIONES DIFERENTES A LAS DEL GOLFO DE MÉXICO.
5.2.1
5.0
Esta tarifa aplicará únicamente cuando por requerimientos de
P.E.P. el personal del CONTRATISTA realice trabajos
extraordinarios de supervisión técnica operativa, en instalaciones
diferentes a las del Golfo de México.
PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJOS
5.1
5.2
Políticas.
5.1.1
El área responsable de aplicar el procedimiento será: La
Superintendencia de Operaciones de la Unidad Operativa Noreste
o Suroeste.
5.1.2
Ningún trabajo podrá efectuarse si no cuenta con la autorización
respectiva de la supervisión correspondiente.
5.1.3
Ningún trabajo podrá efectuarse si no ha sido cubierta la
documentación emanada del presente procedimiento.
Solicitudes.
5.2.1
5.3
Los trabajos podrán ser solicitados por el funcionario autorizado
de la Subgerencia de INGENIERIA, según sus ámbitos de
competencia y atribuciones.
Generación de solicitudes por parte de P.E.P..
5.3.1
La orden de trabajo será elaborada por el Supervisor de P.E.P.
facultado, quien la autorizará con su firma y deberá esta firmada
por el área que solicita el trabajo (Unidad Operativa o SERAP)
para que tenga validez.
5.3.2
Las solicitudes deberán contener toda la información necesaria
para realizar los trabajos, además de los datos del
CONTRATISTA responsable del seguimiento o supervisión de los
trabajos, con el propósito de establecer una comunicación directa
y aclarar cualquier duda sobre lo solicitado.
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 7 DE 8
5.4
Ordenes de Trabajo.
5.4.1
6.0
Para el inicio de cada uno de los trabajos que requiera P.E.P.,
deberá realizarse mediante el siguiente lineamiento: Al requerirse
el trabajo, P.E.P. elaborará la orden de trabajo para el
CONTRATISTA (FORMATO ORDEN DE TRABAJO), la cual
contendrá toda la información técnica del caso, así como la
plataforma, pozo, hora, fecha de inicio de los trabajos, partida
desagregada en conceptos de trabajo, unidades de medición,
señalado los importe parciales y totales estimados.
Penalizaciones
6.1.1
Si el CONTRATISTA no inicia o concluye la orden de trabajo en la
fecha estipulada en la misma, se hará acreedor a una
penalización económica definitiva por día de atraso, equivalente al
2 % sobre el monto de la orden de trabajo que corresponde,
independientemente de que dicho atraso se de por cualquier
fracción del día.
ANEXO “B-1”
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
CONTRATISTA :
.
CONTRATO No.:
.
HOJA 8 DE 8
“FORMATO (ORDEN DE TRABAJO)”
ORDEN DE TRABAJO
EXPLORACION Y PRODUCCION
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION
GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS
DIVISION MARINA
UONE - UOSO - SUBGERENCIA DE INGENIERIA
Orden No.
Fecha :
Contrato No.
Compañía :
Campo :
Pozo :
Plataforma :
Equipo :
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:
Descripción del trabajo :
Partida
Descripción
Cantidad
Monto Estimado :
Supervisor de PEP
Nombre :
Puesto :
Ficha :
Firma :
Unidad
M.N.
Representante de compañía
Nombre :
Firma :
ANEXO “C ESTADISTICO”
RELACION DE CONCEPTOS E IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS
CONTRATISTA:_____________________________.
CONTRATO No.:___________________________.
HOJA 1 DE 1
El presente anexo forma parte integrante del contrato celebrado para la realización de “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y APOYO
OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO
DE MÉXICO”, y se formula de común acuerdo entre las partes.
PRECIO UNTARIO M.N.
PARTIDA
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE M.N.
CON LETRA
1
CON NÚMERO
CARGOS POR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO DURANTE
LOS
PROCESOS
DE
PERFORACIÓN,
TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS
PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO
1.1
Tarifa por trabajos de supervisión técnica y apoyo
operativo durante los procesos de perforación,
terminación y mantenimiento de pozos petroleros
en el Golfo de México con personal de acuerdo a
lo establecido en los anexos B y B-1.
Hora/Hombre
93,518
1.2
Tarifa por trabajos de supervisión técnica
operativas en instalaciones diferentes a las del
golfo de méxico.
Hora/Hombre
3,106
SUMA TOTAL M.N.
Importe e la propuesta con letra:
NOTA: EL IMPORTE TOTAL QUE RESULTE DE ESTE ANEXO “C ESTADÍSTICO”, SOLO SERVIRÁ PARA EFECTO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, NO FORMANDO PARTE DEL
CONTRATO QUE SE PACTE.
Del Contratista:______________________________________________
Ciudad del Carmen, Campeche, a___________ de __________ de 2004.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO “C”
RELACION DE CONCEPTOS E IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS
CONTRTAISTA:________________________________.
CONTRATO No.:_______________________________.
HOJA 1 DE 1
El presente anexo forma parte integrante del contrato celebrado para la realización de “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO
DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO”, y se
formula de común acuerdo entre las partes.
PRECIO UNTARIO M.N.
PARTIDA
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE M.N.
CON LETRA
1
CON NÚMERO
CARGOS POR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA
OPERATIVA
DURANTE
LOS
PROCESOS DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS
EN EL GOLFO DE MÉXICO
1.1
Tarifa por trabajos de supervisión técnica operativa
durante los procesos de perforación, terminación y
mantenimiento de pozos petroleros en el Golfo de Hora/Hombre
México con personal de acuerdo a lo establecido
en anexos B y B-1.
1
1.2
Tarifa por trabajos de supervisión técnica
operativas en instalaciones diferentes a las del
golfo de méxico.
1
Hora/Hombre
SUMA TOTAL M.N.
Importe e la propuesta con letra:
Del Contratista:______________________________________________
Ciudad del Carmen, Campeche, a___________ de __________ de 2004.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO "E"
EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ P.E.P.
CONTRATISTA_______________________
CONTRATO No.______________________
HOJA 1 DE 1
El presente anexo es parte integrante del contrato celebrado para “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN,
TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO”, y
se formula de común acuerdo entre las partes para hacer constar que PEMEX Exploración y
Producción proporcionará para el desarrollo de los trabajos el siguiente:
EQUIPO
1.0
EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ P.E.P.
1.1
P.E.P. proporcionará el equipo de comunicación y computo para el
desempeño de los trabajos de supervisión técnica operativa.
ANEXO "E-1"
EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA
CONTRATISTA:______________________________
CONTRATO No.:_____________________________
HOJA 1 DE 1
El presente anexo es parte integrante del contrato celebrado para: “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN,
TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO”, y
se formula de común acuerdo entre las partes para hacer constar que el Contratista proporcionará
para el desarrollo de los trabajos el siguiente:
EQUIPO
1.0
EQUIPO MÍNIMO QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA.
1.1
El CONTRATISTA no proporcionará equipo alguno
ANEXO "F"
MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ P.E.P.
CONTRATISTA:_______________________________
CONTRATO No.:________________________
HOJA 1 DE 1
El presente anexo es parte integrante del contrato celebrado para: “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN,
TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO”, y
se formula de común acuerdo entre las partes para hacer constar que PEMEX Exploración y
Producción proporcionará para el desarrollo de los trabajos los siguientes:
MATERIALES
1.0
MATERIAL QUE PROPORCIONARÁ P.E.P.
1.1
P.E.P. proporcionará la papelería disponible para el desempeño de los
trabajos de supervisión técnica operativa.
ANEXO “F-1”
MATERIALES QUE PROPORCIONARA EL
CONTRATISTA.
CONTRATISTAS:
.
CONTRATO No.
.
HOJA 1 DE 1
El presente anexo es parte integrante del contrato celebrado para: “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA Y APOYO OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO”, y se formula de
común acuerdo entre las partes para hacer constar que el Contratista proporcionará para el desarrollo
de los trabajos los siguientes:
MATERIALES
1.0
MATERIAL QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA.
1.1
EL CONTRATISTA no proporcionará material alguno.
Anexo “G”:
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento
1. Introducción
Para llevar a cabo el desarrollo de los programas de operación e inversión de Petróleos Mexicanos,
ya sea bajo la modalidad presupuestal de Proyectos de Infraestructura Financiada de Largo Plazo
(PIDIREGAS) o bajo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Petróleos Mexicanos o
cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto, recurre a los
mercados financieros para obtener parcial o totalmente los fondos necesarios para financiar las
obligaciones derivadas de la ejecución de dichos proyectos y programas.
En este sentido, y dado que para la utilización de ciertos instrumentos financieros se requiere de
documentación e información detallada y específica sobre los bienes y/o servicios que se están
suministrando y financiando, los Contratistas y Proveedores deben entregar a [Organismo
Subsidiario/Petróleos Mexicanos], o a quién éste le indique, la documentación e información
correspondiente. A esta documentación e información se le denomina “Documentación Requerida por
las Fuentes de Financiamiento” (“la Documentación”).
La participación de los Contratistas y Proveedores en la obtención y presentación de la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento es fundamental para la utilización
eficiente de estos créditos, lo cual le permite a Petróleos Mexicanos continuar con el desarrollo de sus
proyectos, generando más oportunidades de negocio para los Contratistas y Proveedores.
El objetivo de este Anexo [número de anexo correspondiente] es el de informar a los Contratistas y
Proveedores, de manera general, sobre la Documentación que debe presentar a [Organismo
Subsidiario/Petróleos Mexicanos], o a quién éste le indique. Adicionalmente, el “Instructivo de
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida
por las Fuentes de Financiamiento”, mismo que les fue proporcionado oportunamente, detalla de
manera específica los formatos y documentos que se deben recabar y presentar.
Es importante señalar que la Documentación deberá ser entregada antes de cada evento de pago por
[Contratista/Proveedor] al área(s) responsable(s) (“Módulo(s) de Financiamiento) de [Organismo
Subsidiario/Petróleos Mexicanos] o, en su caso, a quien [Organismo Subsidiario/Petróleos Mexicanos]
le indique. La confirmación escrita de recepción (“Comprobante de Entrega de Documentación”) de
dicha documentación por parte de [Organismo Subsidiario/Petróleos Mexicanos], formará parte de la
documentación soporte de cada solicitud de pago que se presente al amparo de este contrato.
El [Contratista/Proveedor] debe considerar las acciones necesarias para la obtención y presentación
correcta y oportuna a [Organismo Subsidiario/Petróleos Mexicanos] de la Documentación. Asimismo,
el [Contratista/Proveedor] debe informar, con la debida anticipación, a sus proveedores,
subcontratistas y a cualquier otra empresa que le suministre, directa o indirectamente, bienes y/o
servicios para el cumplimiento del presente contrato, las obligaciones y sus necesidades de
información, a que se refiere el presente Anexo [número de anexo correspondiente], así como a lo
indicado en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de
la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”.
La Documentación que debe proporcionar el [Contratista/Proveedor] depende del país de origen de
los bienes y/o servicios que se suministren y/o utilicen para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.
Anexo “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”
1/5
2. Fuentes de Financiamiento
Petróleos Mexicanos puede acceder a diversas fuentes de financiamiento, ya sea directamente, o a
través de cualquier entidad financiera y/o filial que Petróleos Mexicanos designe para tal efecto. Estas
líneas de crédito constituyen fuentes de financiamiento alternativas a las utilizadas por el gobierno
federal, las cuales por ley, deben utilizarse preferentemente. Sobresalen, entre otras en lo que se
refiere a la Documentación, las líneas de crédito garantizadas y/o aseguradas por Agencias de
Crédito a la Exportación (ECA´s).
2.1
Líneas de Crédito Garantizadas o Aseguradas por Agencias
de Crédito a la Exportación (ECA’s)
Dado que un porcentaje significativo de los suministros y servicios utilizados en la industria petrolera
son de importación, la utilización de este tipo de líneas es fundamental para el desarrollo y
continuidad de los proyectos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Es importante señalar que el uso de este tipo de líneas no condiciona a los Contratistas o
Proveedores a utilizar bienes y/o servicios de importación; sin embargo, si el Contratista o Proveedor
utiliza bienes y/o servicios importados directa o indirectamente, Petróleos Mexicanos está obligado a
financiar el pago de los mismos preferentemente a través de líneas de crédito garantizadas o
aseguradas por Agencias de Crédito a la Exportación (ECA’s). Estas líneas son de uso exclusivo
para Petróleos Mexicanos.
A continuación se incluye, para fines informativos, una relación de las Agencias de Crédito a la
Exportación, con las cuales se tiene relación, o con las que potencialmente Petróleos Mexicanos
podrá suscribir líneas de crédito.
Nombre
Siglas
País
Export-Import Bank of the United States
Ex-Im Bank
Estados Unidos de América
Export Development Canada
Export Credits Guarantee Department
Japan Bank for International Cooperation
Nippon Export and Investment Insurance
Hermes Kreditversicherungs-AG
Guarantee Institute for Export Credits
Nederlandsche Credietverzkering
Maatschappij NV
Istituto per i Servizi Assicurativi e il Credito
all'Esportazione
Compagnie Française d’ Assurance pour le
Commerce Extérieur
Compañía Española de Seguros de Crédito
a la Exportación, S.A.
Export-Import Bank of Korea
Export Risk Guarantee Agency
Finnvera plc
Export Kredit Fonden
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
Exportkreditnamnden
Companhia de Seguro de Créditos S.A
EDC
ECGD
JBIC
NEXI
HERMES
GIEK
Canadá
Reino Unido
Japón
Japón
Alemania
Noruega
NCM
Holanda
SACE
Italia
COFACE
Francia
CESCE
España
K-Exim
ERG
Finnvera
EFS
República de Corea
Suiza
Finlandia
Dinamarca
OeKB
Austria
EKN
COSEC
Suecia
Portugal
3. Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios
Anexo “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”
2/5
Mediante esta Cédula, el Contratista o Proveedor debe informar a [Organismo
Subsidiario/Petróleos Mexicanos], de manera detallada, sobre el país de origen de los bienes y/o
servicios que se utilizarán para dar cumplimiento al objeto del Contrato.
El [Contratista/Proveedor] deberá entregar al área contratante de [Organismo
Subsidiario/Petróleos Mexicanos], en o antes de la firma del contrato adjudicado, la información
sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al
objeto del contrato, así como información sobre las personas físicas y/o morales que le
suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o servicios. Esta información se deberá
presentar en el formato establecido como Anexo [número de anexo correspondiente de acuerdo
con el modelo de contrato] denominado “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o
Servicios” y se adjuntará al contrato para formar parte integrante del mismo.
El llenado de la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios deberá ser requisitada
atendiendo las indicaciones contenidas en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento”.
[Organismo Subsidiario/Petróleos Mexicanos] podrá solicitar a [Contratista/Proveedor] cualquier
aclaración o información adicional relativa a la “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o
Servicios” durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada
en la Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios llegare a modificarse durante la
vigencia de este contrato, [Contratista/Proveedor] se obliga a hacerla del conocimiento de
[Organismo Subsidiario/Petróleos Mexicanos], al día hábil siguiente a la fecha en que
[Contratista/Proveedor] tenga conocimiento de la modificación.
La información deberá ser congruente con aquella información técnica y económica incluida en su
oferta y en el presente contrato.
4. Documentación para la Utilización de Líneas de Crédito
Garantizadas o Aseguradas por Agencias de Crédito a la
Exportación.
La Documentación depende del país de origen de los bienes y/o servicios y generalmente
consiste en copias o documentos originales de: Facturas, Certificados de Origen, Documentos de
Embarque, Evidencias de Pago, Cartas Aclaratorias, Contratos Comerciales, entre otros.
En las secciones 4.1 a 4.4 del presente documento, se indica, de manera general, la
Documentación según el país de donde procedan los bienes y/o servicios. En el “Instructivo de
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, mismo que les fue proporcionado oportunamente,
se detallan, de manera específica, los formatos y documentos que se deben recabar y presentar.
[Organismo
Subsidiario/Petróleos
Mexicanos]
informará
oportunamente
al
[Contratista/Proveedor], mediante comunicación oficial, cuál será el (los) área(s) responsable(s)
(“Módulo(s) de Financiamiento”) en donde el [Contratista/Proveedor] deberá entregar la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento correspondiente a este contrato.
El [Contratista/Proveedor], antes de cada evento de pago, deberá entregar en el (los) Módulo(s)
de Financiamiento, la Documentación que corresponda, de acuerdo con los bienes y/o servicios
que se hayan utilizado para dar cumplimiento al objeto del contrato durante el periodo.
Anexo “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”
3/5
El(Los) Módulo(s) de Financiamiento determinará(n) si la Documentación presentada por el
[Contratista/Proveedor] cumple con los requisitos establecidos. Una vez realizada esta revisión
preliminar, el(los) Módulo(s) de Financiamiento emitirá(n) una confirmación escrita de recepción
(“Comprobante de Entrega de Documentación”) dirigida al [Contratista/Proveedor] mediante la
cual se manifiesta que ha cumplido con la entrega de la Documentación Requerida por las
Fuentes de Financiamiento, para dicho evento de pago.
El [Contratista/Proveedor] deberá integrar el Comprobante de Entrega de Documentación a la
documentación soporte que debe presentar en la Ventanilla Única para efectos de solicitud de
pago. El [Contratista/Proveedor] acepta que la Ventanilla Única no recibirá los documentos para
efectos de solicitud de pago si no se anexa dicho Comprobante.
La Documentación entregada por el [Contratista/Proveedor] estará sujeta a la revisión detallada
del (de los) Módulo(s) de Financiamiento, de la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos
Mexicanos, de las ECA´s y/o del Banco Agente correspondiente, por lo que, en caso de ser
necesario, se podrán solicitar modificaciones, correcciones o adiciones a la misma.
4.1. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de
los Estados Unidos de América
El Ex-Im Bank de Estados Unidos de América solicita actualmente la siguiente información:









Factura Comercial Individual o Factura Maestra (Master Invoice).
Certificado del Exportador (Exporter’s Certificate).
Certificado de Afiliación (“Affiliation Certificate”).
Evidencia de Pago.
Evidencia de Transporte.
Certificado de Ejecución de Servicios.
Certificado de Abanderamiento (en caso de utilizarse transporte vía marítima o renta
de embarcaciones).
Cartas Aclaratorias, en algunos casos específicos.
Otra información necesaria para identificar la procedencia, uso y forma de pago de
los bienes y/o servicios.
En el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, se incluyen los formatos
específicos, instructivos y ejemplos de los documentos antes mencionados.
4.2. Documentación para bienes y/o servicios procedentes del
Canadá
Export Development Canada (“EDC”) solicita la información y documentación siguiente para que
Petróleos Mexicanos y/o sus Organismos Subsidiarios pueda hacer uso de los recursos de las
líneas de crédito garantizadas por esa Institución:





Nombre completo y dirección de los Exportadores canadienses y/o de los
Subcontratistas y/o Comercializadores y/o Importadores Mexicanos que utilicen y/o
suministren bienes y/o servicios con contenido canadiense.
Breve descripción de los bienes y/o servicios.
Monto estimado de las importaciones canadienses.
Nombre y datos de los contactos.
Evidencia de pago al Exportador canadiense.
Anexo “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”
4/5

Información adicional y/o evidencia documental razonable que pueda solicitar el EDC.
Es importante señalar que el [Contratista/Proveedor] y/o Exportador deberá entregar la
información general a [Organismo Subsidiario/Petróleos Mexicanos] o a quien éste le indique. La
información general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la
prestación de los servicios, según corresponda, de acuerdo al “Instructivo de Petróleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por
las Fuentes de Financiamiento”.
4.3. Documentación para bienes y/o servicios procedentes
de Europa y Asia
Las ECA’s de los países europeos y asiáticos, regularmente solicitan la información y
documentación siguiente:








Copia de los Contratos firmados entre el Exportador y la contraparte.
Datos generales del Exportador.
Breve descripción de los bienes y/o servicios.
Monto estimado de las importaciones.
Nombre y datos de los contactos.
Certificación de los pagos hechos al Exportador.
Información sobre aspectos ambientales.
Información adicional y/o evidencia documental razonable, que pueda solicitar la ECA
o el Banco Agente.
Es importante señalar que el [Contratista/Proveedor] y/o Exportador deberá entregar la
información general a [Organismo Subsidiario/Petróleos Mexicanos] o a quien éste le indique. La
información general deberá entregarse antes del embarque de los bienes o del inicio de la
prestación de los servicios, según corresponda, de acuerdo al “Instructivo de Petróleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de la Documentación Requerida por
las Fuentes de Financiamiento”.
4.4. Documentación para bienes y/o servicios procedentes de
otros países, incluyendo México.
Documentación requerida por otros Agentes Financieros y/o Petróleos Mexicanos:


En caso de bienes y/o servicios procedentes de México o regiones diferentes a
Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, se requiere básicamente la misma
información que para ECA´s de Europa y Asia. Sin embargo, sólo se solicitará caso
por caso, después de analizar la información del Anexo denominado Cédula sobre el
País de Origen de los Bienes y/o Servicios.
En caso necesario, se podrá solicitar lo siguiente:
 Mayor información para verificar el origen de los bienes.
 Copia de las Facturas Comerciales Individuales.
Anexo “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”
5/5
ANEXO “G-1”
1/4
ANEXO “G-1”
2/4
DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios:
(ANEXO G-1)
INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 1 / 2)
DATOS
(1) Cédula sobre el País de Origen de los Bienes
y/o Servicios
ANEXO [número de anexo correspondiente]
(2) No. de Contrato
(3) Objeto del Contrato
(4) Monto Total del Contrato M.N.
(5) Monto Total del Contrato USD
(6) Tipo de bien y/o servicio
(7) Descripción del bien y/o servicio
(8) Marca
(9) Proveedor Directo
INSTRUCCIÓN
Esta Cédula deberá ser llenada en idioma español y deberá
ser entregada tanto en forma impresa como en archivo
magnético. Se deberá indicar el identificador del Anexo tal
como se denominó la “Cédula sobre el País de Origen de los
Bienes y/o Servicios” en el contrato. Comúnmente se utiliza la
denominación de “Anexo G-1”. La leyenda “número de
anexo correspondiente” no deberá incluirse.
Se deberá indicar el número de Contrato (legal, SAP o
ambos). Utilizar letras mayúsculas en caso de caracteres
alfabéticos.
Se deberá indicar el objeto del contrato en cuestión.
Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en
moneda de curso legal de México. Utilizar formato de miles
separados por comas y decimales separados por punto.
Indicar el monto total del contrato que fue cotizado en
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América
(dólares). Utilizar formato de miles separados por comas y
decimales separados por punto.
Indicar el tipo de bien y/o servicio de cada uno de los
conceptos que se detallen en la Cédula, de acuerdo a las
siguientes categorías: materiales, equipo de instalación
permanente, equipo no permanente, mano de obra, servicios
y otros (regalías, transferencias, patentes, licencias, etc.)
Dar una breve descripción del bien y/o servicio que se utiliza
para dar cumplimiento al objeto del contrato. En cada renglón
o registro se deberá incluir la descripción de un bien o
servicio específico. Sólo se podrán agrupar conceptos que
tengan el mismo Fabricante o Exportador, el mismo País de
Origen, el mismo Tipo de bien y/o servicio y la misma
moneda de cotización.
En el caso que aplique, indicar la (s) marca (s) comercial (es)
de los bienes que se detallen en cada renglón (registro) de
esta Cédula.
Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que
suministra directamente al Contratista o Proveedor, los
bienes y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al
contrato y que se detallan en cada renglón (registro) de esta
Cédula. En caso de que el propio Contratista o Proveedor
sea quien suministre los bienes y/o servicios, se deberá
indicar el nombre de éste.
3/4
DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS
Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios (ANEXO G-1)
INSTRUCTIVO DE LLENADO (Hoja 2 / 2)
DATOS
(10 Fabricante Nacional
(11) País de origen
(12) Monto
(13) Exportador
(14) Página _____ de ____ Páginas
(15) [Nombre, Dirección y Teléfono de la
Compañía]
(16) Firma:
(17) Nombre:
(18) Cargo:
INSTRUCCIÓN
Indicar el nombre de la persona física o moral (empresa) que
produce los bienes y/o realiza los servicios (de origen
nacional) descritos en cada renglón (registro) de esta Cédula,
y los suministra de forma directa o indirecta al Contratista o
Proveedor. En caso de que el propio Contratista o Proveedor
sea quien produce los bienes y/o realiza los servicios (de
origen nacional), se deberá indicar el nombre de éste.
Indicar el País de donde proceden los bienes y/o servicios de
cada uno de los conceptos que se describen en los renglones
(registros) de esta Cédula. En las secciones A y C se deberá
indicar “México”, en la columna correspondiente que se ha
incluido únicamente por cuestión de formato.
En caso de renta de embarcaciones, se deberá indicar
adicionalmente el país de la bandera de la embarcación
utilizada.
Indicar el costo total, en M.N. o USD según corresponda, de
cada uno de los conceptos que se describen en los renglones
(registros) de esta Cédula.
Indicar el nombre de la empresa extranjera que exporta de
forma directa o indirecta, los bienes y/o servicios (de origen
extranjero) descritos en cada renglón (registro) de esta
Cédula.
Indicar en el primer espacio el número de página
correspondiente, y en el segundo espacio el número total de
páginas del anexo.
Se deberá indicar nuevamente el nombre completo de la
compañía, su dirección y su número telefónico. La leyenda
“Nombre, Dirección y Teléfono de la Compañía” no deberá
incluirse.
Firma del funcionario autorizado por la compañía para
presentar esta Cédula, en tinta azul.
Indicar el nombre completo del funcionario firmante.
Indicar el cargo dentro de la compañía del funcionario
firmante.
NB. La leyenda “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios” así como los números de páginas
que se encuentran en el pie de página no deberán incluirse.
4/4
ANEXO "S"
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROVEEDOR: ____________________________
CONTRATO No.____________________________
HOJA 1 DE 20
El presente anexo es parte integrante del contrato numero celebrado entre PEMEX EXPLORACION
Y PRODUCCION y la compañía para efectuar el “TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y
APOYO OPERATIVO DURANTE LOS PROCESOS DE PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO”, y se formula de
común acuerdo entre las partes, para establecer que los trabajos de referencia se realizarán de
acuerdo al siguiente:
DIRECCIÓN GENERAL
AUDITORÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE
DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN
(ANEXO S)
ANEXO S DEL CONTRATO No.
SEGUNDA VERSIÓN
MARZO 2001
COMPAÑÍA:
ANEXO "S"
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROVEEDOR: ____________________________
CONTRATO No.____________________________
HOJA 2 DE 20
AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
FECHA
ELABORACIÓN
DE
FECHA
ACTUALIZACIÓN
DE
PRIMERA
DICIEMBRE
1996
DE
DICIEMBRE
1996
DE
SEGUNDA
MARZO DEL 2001
DESCRIPCIÓN
ALCANCE
VERSIÓN
LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS
CONTRATISTAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN
ANEXO A TODOS LOS
CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA EN PEP
DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS
PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ANEXO A TODOS LOS
CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA Y DE TRABAJOS EN
PEMEX EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN
ING. SILVANO TORRES XOLIO
PROPONE
_______________________________________
LIC. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ
SANCIÓN JURÍDICA
ING. LUIS RAMÍREZ CORZO
AUTORIZA
______________
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 3 DE 20
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS DE
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
I. DEFINICIONES:
Para efectos del presente anexo se entiende por:
I.1 ACCIDENTE INDUSTRIAL.
Evento inesperado que altera el funcionamiento normal de las instalaciones y/o de la industria
causándoles averías graves, acompañado o no de daño al medio ambiente o a las personas en su
integridad física.
I.2 ACCIDENTE PERSONAL O LESIÓN DE TRABAJO.
Es cualquier lesión o enfermedad profesional sufrida por una persona, la cual resulta de y en el
curso del trabajo, o en tránsito de éste a casa o viceversa.
I.3 ACCIDENTE PERSONAL CON PÉRDIDA DE TIEMPO.
Es el que resulta en uno o más días de incapacidad del trabajador.
I.4 ÁREA DE RIESGO
Lugar donde se puedan suscitar los eventos siguientes:
I.4.I Existan de modo continuo o periódico concentraciones de gases o vapores
inflamables.
I.4.2 Se procesen, manejen o usen gases o líquidos volátiles inflamables.
I.4.3 Exista la presencia de combustibles gaseosos, líquidos o sólidos que ofrezcan
posibilidad de incendio y/o explosión.
I.4.4 Instalación y/o equipo que opere a altas presiones y/o temperaturas.
I.4.5 Instalación y/o equipo en que se manejen productos tóxicos o corrosivos.
I.4.6 Instalación y/o equipo que se encuentre a más de 10 metros de altura de una
plataforma o excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad, túneles y pozos en
general.
I.4.7 Instalación y/o equipo que opere con energía eléctrica de alta tensión.
I.4.8 Instalación y/o equipo que genere ruido, radiación ionizante y/o radiación
térmica por arriba de los parámetros permisibles de la normatividad aplicable.
1.5 CONTRATISTA
Persona que celebra contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas con
Pemex Exploración y Producción.
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 4 DE 20
l.6 EQUIPO PRODUCTOR DE FLAMA O CHISPA.
Es aquel que forma flama o chispa o emite suficiente energía para provocar ignición de gases,
vapores o derivados de líquidos y sólidos inflamables/combustibles.
I.7 MATERIAL PELIGROSO.
Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su
estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas.
1.8 PERMISO DE TRABAJO.
Es el documento oficial utilizado para controlar el trabajo que ha sido identificado como un
riesgo potencial; mismo que se tramitará de conformidad con los lineamientos del “Sistema
para Permisos de Trabajo de Pemex Exploración y Producción.”
l.9 PROVEEDOR.
Persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier
naturaleza con Pemex Exploración y Producción.
I.10 RESIDUO.
Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya característica no permita usarlo
nuevamente en el proceso que lo generó.
I.11 RIESGO
Probabilidad de causar daño al personal, al medio ambiente, a las instalaciones o al proceso
productivo.
I.12 SIASPA
Sistema Integral de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental.
I.13 SISTEMA PARA PERMISO DE TRABAJO.
Es el instrumento para proporcionar instrucciones escritas y autorización al personal que
realiza trabajos con riesgo potencial. Permite asegurar que los trabajos que no están
clasificados como operaciones normales sean correctamente controlados.
l.14 TRABAJO CON RIESGO.
Es el que se realiza en un área de riesgo o cerca de ella, con equipo que produce calor, flama o
chispa, con energía suficiente para provocar ignición de gases, vapores o líquidos inflamables
así como aquellos que por su naturaleza o por las condiciones del área de trabajo y sus
alrededores y manejo de materiales, o aquellos efectuados en altura o lugares confinados,
generan una condición de peligro para quien lo ejecuta.
I.15 VERTIMIENTO.
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 5 DE 20
Es toda evacuación deliberada en cualquier cuerpo de agua por desechos u otras materias,
efectuadas desde buques, aeronaves y las que realicen plataformas y otras estructuras o
instalaciones.
II. POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE
PETRÓLEOS MEXICANOS.
II.1 VISIÓN.
El buen desempeño de Pemex en Seguridad Industrial y Protección Ambiental debe ser motivo
de orgullo para sus trabajadores y empleados en particular y para todos los mexicanos, en
general. Pemex desarrollará sus actividades en una forma que haga compatibles sus objetivos
económicos con los de la seguridad de sus empleados e instalaciones y la protección al medio
ambiente.
La Seguridad Industrial y Protección Ambiental es responsabilidad de todos los trabajadores y
empleados de Pemex. La alta dirección pugnará porque se mantenga una conciencia sobre la
Seguridad Industrial y la Protección Ambiental y se integre como parte de la cultura de la
Institución.
En el esfuerzo para alcanzar el éxito, la administración de la Seguridad Industrial y la
Protección Ambiental es un componente medular, ya que su aplicación efectiva produce valor
económico, asegura la productividad del personal y los activos de la empresa y consolida la
armonía con las comunidades y los diversos segmentos de la sociedad relacionados con la
empresa.
Pemex deberá ser líder nacional en todos los aspectos relativos a la Seguridad Industrial y
Protección Ambiental. El mínimo nivel de desempeño aceptable en materia de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental es el cumplimiento cabal de todos los requerimientos
legales y normativos. Sin embargo, Pemex deberá ir más allá del simple cumplimiento
normativo utilizando las buenas prácticas administrativas de la industria global en la
materia.
II.2 RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS.
Entre la diversidad de las partes interesadas que se relacionan con las actividades que realiza
Pemex están: clientes, contratistas, proveedores, empleados, legisladores, autoridades, la
comunidad financiera, etc. Las preocupaciones de todos ellos en materia de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental serán debidamente atendidas. Además, Pemex promoverá y
exigirá la administración responsable de la Seguridad Industrial y Protección Ambiental por
parte de sus contratistas y proveedores.
II.3 SIASPA
El Sistema Integral para Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental, es el
instrumento para dar cumplimiento a la Política de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental de Petróleos Mexicanos. Dicha política refleja la visión y los objetivos de PEMEX
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 6 DE 20
con relación a la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental y constituye el marco dentro
del cual se circunscribirán las acciones, objetivos y metas en ambos campos.
III. POLÍTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL PROVEEDOR O
CONTRATISTA.
El Proveedor o Contratista deberá presentar su política de seguridad y medio ambiente de
acuerdo al Lineamiento del SIASPA CC.L.02 “ Control del Producto o Servicio”, al supervisor
de Pemex Exploración y Producción y/o a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, de manera tal que demuestre:
* Su publicación y respaldo de la alta dirección de su compañía.
* Mecanismo de difusión de la política a su personal.
El Proveedor o Contratista deberá presentar el organigrama de su empresa, destacando la
ubicación de los responsables de seguridad y medio ambiente, y aportando información que
permita determinar su idoneidad, funciones y responsabilidades.
III. ACCESO DE PERSONAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA A INSTALACIONES
DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
III.1 Todo el personal del Proveedor o Contratista que para cumplir con el objeto de este
contrato, tenga la necesidad de realizar alguna actividad dentro de las instalaciones de Pemex
Exploración y Producción, queda obligado a acatar las disposiciones internas que emita este
organismo en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, sin perjuicio de las
demás disposiciones legales que el Proveedor o Contratista esté obligado a cumplir.
III.2 Con la finalidad de que el personal del Proveedor o Contratista se le incluya en los planes
de emergencia y/o evacuación, además de indicarles los lineamientos específicos a seguir, el
Proveedor o Contratista, antes de iniciar los trabajos objeto de este contrato, deberá de
registrar a su personal en las oficinas del responsable de las instalaciones donde se
desarrollarán las actividades.
Pemex Exploración y Producción, a través de su personal de vigilancia y/o el supervisor de este
contrato, tienen la facultad de prohibir el paso a las áreas de trabajo a cualquier personal del
Proveedor o Contratista que carezca del equipo de protección personal mencionado en el punto
IV, sin que esto represente un motivo de incumplimiento imputable a Pemex por el retraso de
los trabajos motivo de este contrato.
III.3 El Proveedor o Contratista o la persona que legalmente la represente, antes de iniciar
los trabajos objeto de este contrato, deberá recabar del área supervisora correspondiente,
la autorización de inicio de los trabajos, para tal efecto deberá de presentar ante dicha
supervisión la siguiente documentación:
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 7 DE 20
A).- Constancia de haber registrado en las áreas administrativas correspondientes al
personal del Proveedor o Contratista que ejecutará los trabajos objeto de este
contrato.
B).- Manifestar por escrito que conoce las disposiciones en materia de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir los Proveedores o Contratistas
de Pemex Exploración y Producción.
III.4 Durante el desarrollo de los trabajos objeto de este
personal del Proveedor o Contratista:
contrato es obligatorio para el
III.4.I Portar en lugar visible, el gáfete o credencial de identificación que le acredite como
miembro de la compañía a la que pertenece, por el tiempo que permanezca en las
instalaciones.
III.4.2 Acatar las instrucciones e indicaciones que dicte Pemex Exploración y Producción, en
materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, a través del supervisor de este
contrato o autoridad competente de la instalación.
III.4.3 Usar el equipo de protección personal a que se refiere el capítulo IV de este anexo.
III.5 El Proveedor o Contratista se obliga a dar todas las facilidades a su personal, para
que sean instruidos por Pemex Exploración y Producción, en relación con las disposiciones
de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que están obligados a acatar. Dicha
instrucción será en un lapso no mayor de 2 horas, antes de ingresar a las áreas de riesgo
de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción.
Pemex Exploración y Producción se reserva el derecho de impedir la ejecución de los trabajos,
al personal del Proveedor o Contratista que haya omitido la instrucción a que se refiere el
párrafo anterior, en la inteligencia de que cualquier suspensión de los trabajos contratados
quedará bajo la responsabilidad del propio Proveedor o Contratista.
III.6 Dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, los conductores de
vehículos y sus acompañantes deberán de usar obligatoriamente su cinturón de seguridad.
III.7 A fin de prevenir accidentes derivados de la transportación inapropiada del personal
del Proveedor o Contratista, solo se permitirá el acceso a vehículos donde el personal viaje
sentado con comodidad y con medios de asirse en casos de frenadas bruscas.
III.8 No se permitirá que personal del Proveedor o Contratista viaje en vehículos que
transporten cargas que pongan en riesgo su integridad física
III.9 Dentro de las instalaciones de PEP, los conductores de vehículos del Proveedor o
Contratista deberán de respetar estrictamente las velocidades máximas permitidas de
acuerdo con los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 8 DE 20
IV. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
El Proveedor o Contratista deberá presentar un plan de dotación de equipo de protección
personal para sus trabajadores presentes en sitios de trabajo y de acuerdo con los riesgos
identificados en la instalación.
Sin excepción, durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el personal del
Proveedor o Contratista deberá de utilizar el equipo de protección personal adecuado a la
realización de sus actividades, en caso de que los trabajos tengan que ejecutarse dentro de las
instalaciones de proceso de Pemex Exploración y Producción.
Unicamente se le permitirá el acceso al personal que lleve puesto el equipo de protección, que
de manera enunciativa más no limitativa se indica a continuación:
* Casco de seguridad, con el logotipo de la empresa y del mismo color para todos sus
trabajadores de acuerdo a especificaciones de Pemex Exploración y Producción.
* Calzado industrial con suela antiderrapante y casquillo de protección.
* Ropa de trabajo de algodón, con el logotipo del Proveedor o Contratista. Para
personal que labora costa fuera, la ropa deberá ser de color contrastante con el del
mar.
Además deberá utilizar durante el desarrollo de sus labores, el equipo de protección adecuado
al riesgo al que está expuesto, tal como:
* Guantes.
* Protección ocular, (lentes, gogles o pantalla facial)
* Equipo de protección respiratoria.
* Chaleco salvavidas.
* Cinturón de seguridad
* Equipo para soldador (guantes, careta, polainas y peto).
En el supuesto que alguno de los trabajadores del Proveedor o Contratista estén ejecutando
algún trabajo al amparo de este contrato y no cumpliese con esta disposición se le impedirá
seguir laborando, levantándose el reporte correspondiente, otorgándole un plazo para su
corrección, sin perjuicio de las sanciones en que incurra de conformidad con los programas de
trabajo.
V. SISTEMA PARA PERMISOS DE TRABAJOS.
V.1 El personal ejecutor y supervisor del Proveedor o Contratista que intervengan
directamente en la realización de trabajos identificados como riesgo potencial, deben contar
con la capacitación específica en trabajos con riesgo. Su conocimiento y experiencia deben
estar evaluados y documentados por instructores certificados externos. En estas actividades,
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 9 DE 20
el supervisor del Proveedor o Contratista es responsable de la seguridad en las actividades
que realiza su personal y debe estar en coordinación con el Supervisor de Pemex
Exploración y Producción.
V.2 El Proveedor o Contratista para ejecutar trabajos identificados como de riesgo potencial,
debe obtener a través del encargado de la instalación de Pemex Exploración y Producción el
permiso correspondiente, para lo cual están obligados a seguir los lineamientos indicados en el
Sistema para Permisos de Trabajos de Pemex Exploración y Producción.
V.3 El personal del Proveedor o Contratista deben suspender los trabajos, cuando el
personal de Seguridad de Pemex Exploración y Producción o alguna otra autoridad de la
instalación donde se ejecuten éstos, así lo solicite, debiéndose asentar esta circunstancia
en la bitácora correspondiente.
V.4 Antes de iniciar los trabajos identificados como de riesgo potencial, el personal del
Proveedor o Contratista debe acatar las instrucciones escritas en el Permiso de Trabajo
correspondiente con el objeto de proteger a los trabajadores e instalaciones.
Los supervisores de Pemex Exploración y Producción tienen la facultad de impedir que se
inicien los trabajos hasta que se cumpla con esta disposición, siendo imputable al propio
Proveedor o Contratista, el retraso correspondiente. El ejercicio o no de esta facultad por
parte de Pemex Exploración y Producción, no releva al Proveedor o Contratista de sus
responsabilidades.
V.5 Cualquier accidente que suceda por no seguir las indicaciones contenidas en el
Permiso de Trabajo o por no contar con éste, será imputable directamente al Proveedor o
Contratista y por consiguiente estará obligada a cubrir a Pemex Exploración y Producción
los daños y perjuicios que ocasione su inobservancia.
VI. PROTECCION AMBIENTAL
VI.I El Proveedor o Contratista ejecutará el servicio o la obra objeto de este contrato,
cumpliendo con los requisitos establecidos en el marco legal ambiental mexicano y
normatividad internacional que aplique, de manera enunciativa y no limitativa en materia de:
a) Aguas residuales
b) Emisiones a la atmósfera
c) Materiales peligrosos
d) Residuos peligrosos y no peligrosos
e) Ruido
f) Contaminación del suelo, Aire y Agua
Asimismo en el caso, que por el tipo de obra o servicio, requiera para su realización de la
autorización expresa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Proveedor o
Contratista debe ajustarse a lo dispuesto por la mencionada dependencia.
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 10 DE 20
VI.2 El Proveedor o Contratista se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales, federales,
estatales y municipales de carácter ambiental, así como a responder por cualquier demanda,
requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada en contra de PEMEX y/o cualquiera de
los Organismos Subsidiarios, como consecuencia de violación y/o daños ocasionados en materia de
Medio Ambiente, durante la ejecución de los trabajos del contrato que se le asigne, asimismo el
contratista esta obligado a cubrir a PEMEX todos los gastos, erogaciones y pagos que efectúe por este
concepto.
VI.3 El Proveedor o Contratista está obligado a entregar el lugar en donde se ejecutaron los trabajos,
totalmente limpio, libre de escombros, basura, contaminación, etc.. Por consiguiente se entenderá
como no terminada la obra o servicio, hasta en tanto el Proveedor o Contratista entregue el lugar en
las condiciones antes indicadas. El tiempo que utilice el Proveedor o Contratista en el cumplimiento
de esta disposición será por su cuenta.
VI.4 En el supuesto de que el Proveedor o Contratista se niegue a hacer la limpieza del
área, Pemex Exploración y Producción por su conducto o mediante la contratación de
terceros llevará a cabo los trabajos de limpieza correspondiente, corriendo a cargo del
proveedor o Contratista el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente por
éste, o mediante el descuento en el pago de sus facturas, quedando asentada esta
circunstancia en la bitácora.
VI.5 El Proveedor o Contratista que para cumplir con el objeto de este Contrato, emplee
embarcaciones, aeronaves o plataformas, no podrá en ningún momento efectuar
vertimientos deliberados al mar sin la autorización expedida por las Dependencias
Federales correspondientes.
Si el Proveedor o Contratista cuenta con un permiso vigente de las Dependencias Federales
correspondientes, para efectuar vertimientos deliberados al mar, deberán de cumplir con todos
y cada uno de los requisitos, que para obtener el permiso le hayan impuesto dichas
Dependencias. Además de presentar copia del citado permiso ante la Gerencia de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental, sin perjuicio de los demás ordenamientos legales.
VI.6 El Proveedor o Contratista que para cumplir con el objeto de este contrato emplee
embarcaciones y/o plataformas, pondrá especial énfasis en el cumplimiento de los Anexo I
“Prevención de la contaminación por hidrocarburos” y Anexo V “Prevención de la
contaminación por las basuras” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques MARPOL 73/78.
Durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato le está estrictamente prohibido
al Proveedor o Contratista arrojar al mar materiales no biodegradables como los que se
señalan a continuación: cualquier plástico, incluyendo ropa sintética, redes de pescar de
material sintético, trapo, vidrio, metales,
botellas, loza, equipaje y materiales de
recubrimiento, así como todos aquellos materiales a que se refiere la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el Anexo I de su Reglamento para
prevenir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias.
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 11 DE 20
Los residuos alimenticios deberán ser triturados en piezas menores de 25 mm antes de ser
arrojados al mar.
VI.7 El Proveedor o Contratista deberá de acuerdo a la normatividad vigente tipificar sus
residuos, aguas residuales y emisiones a la atmósfera, emitiendo los reportes a las
Entidades correspondientes conforme a la legislación ambiental. Así mismo enviará a la
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental el reporte de información en
materia ambiental (Formato 1).
VI.8 En caso de que el Proveedor o Contratista derrame accidentalmente residuos
peligrosos, estará obligado a reportarlo a Pemex Exploración Producción, a través de la
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental correspondiente, y a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el “Manifiesto para casos de
derrames de residuos peligrosos por accidente” (formato 2).
En caso de que el Proveedor o Contratista que preste servicios motivo de este contrato en
instalaciones costa fuera, derrame accidentalmente materiales peligrosos en el mar, deberá
reportarlo a la Secretaría de Marina y a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental correspondiente, mediante el “Informe de vertimiento de hidrocarburos al mar”.
(formato 3).
VI.9 Cualquier embarcación acoderada a una plataforma tiene prohibido incinerar, verter
residuos y realizar trabajos calientes en cubierta, sin autorización expresa de Pemex
Exploración y Producción.
VI.10 Durante el desarrollo del presente contrato, el Proveedor o Contratista debe tener
vigente. la licencia de funcionamiento de fuentes fijas que emitan contaminantes a la
atmósfera.
VI.11 Durante la realización de una auditoría por parte de Pemex Exploración y
Producción, el Proveedor o Contratista brindará las facilidades y proporcionará la
información que requiera el Auditor, a efecto de que éste revise el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en este documento, en el caso de que detecte alguna anomalía
levantará un acta administrativa pormenorizada en que se describirá minuciosamente en
que consiste tal incumplimiento. En dicha acta el Proveedor o Contratista asentará lo que a
su derecho convenga debiendo ser firmada por ambas partes y por dos testigos. Si el
Proveedor o Contratista se negare a firmar se asentará este hecho. La falta de firma por
parte del Proveedor o Contratista no invalidará la citada acta, la cual dará lugar a las
sanciones que apliquen.
VII.PROCEDIMIENTOS
El Proveedor o Contratista durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, deberá
aplicar los procedimientos que de manera enunciativa, más no limitativa a que se refiere este
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 12 DE 20
documento, haciéndolos del conocimiento de sus trabajadores, especialmente en aquellas
actividades que generen un riesgo potencial como las descritas en los siguientes procedimientos:
VII.1
291-28000-MA-117-0011.- Procedimiento de trabajos para la realización de “Hot
Tapping" y “stopples”.
VII.2 Procedimiento para entrar a recipientes que hayan contenido hidrocarburos.
VII.3 Procedimiento para realizar trabajos de altura.
VII.4 Procedimiento para realizar trabajos de reparación de líneas de proceso.
VII.5 Procedimiento para realizar trabajos de reparación y limpieza de recipientes
atmosféricos y/o presurizados.
VIII. CAPACITACION
La capacitación en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, que en términos
de la Ley Federal del Trabajo corresponde al Proveedor o Contratista, debe comprender entre
otros, los siguientes puntos:
VIII.1 Trabajos con riesgo, básicamente de corte y soldadura en áreas riesgosas y/o en
líneas y recipientes que contengan productos inflamables, así como radiografiado,
transporte de explosivos, trabajos de altura, etc.
VIII.2 Disponer de un programa de capacitación al personal en sus respectivas categorías
que incluya:
* Prevención y combate de incendios.
* Detección, prevención y control de riesgos de trabajo.
* Protección personal.
* Protección ambiental.
* Planes de emergencia.
* Sobrevivencia en el mar, cuando así se requiera
VIII.3 Personal calificado.
VIII.3.1 Los operadores de grúas y/o montacargas del Proveedor o Contratista que ejecuten
trabajos en los términos de este instrumento, deben tener su licencia vigente expedida por
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
VIII.3.2 Los operarios del Proveedor o Contratista que ejecuten labores de soldadura al
amparo de este contrato, deben estar calificados de acuerdo con lo que especifica la última
edición del manual de la Sociedad Americana de Soldadura (A.W.S.) D.1.1. y presentar la
documentación vigente que los acredite.
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 13 DE 20
VIII.3.3 El personal técnico del Proveedor o Contratista encargado de tomar, revelar e
interpretar radiografías de uniones soldadas, así como reportar resultados de la inspección,
debe tener y presentar la documentación vigente que lo acredite como técnico calificado en
inspección no destructiva de acuerdo a la práctica recomendada No. SNT-TC-IA de la
Sociedad Americana de Pruebas no Destructivas (ASNT).
VIII.3.4 El personal técnico del Proveedor o Contratista encargado de efectuar las
inspecciones ultrasónicas debe presentar la documentación vigente que lo acredite como
técnico calificado de acuerdo a la práctica recomendada No. SNT-TC-IA- de la (ASNT).
VIII.3.5 Los certificados indicados anteriormente, deben estar vigentes durante el desarrollo de
las actividades objeto del presente contrato.
VIII.3.6 Los trabajadores del Proveedor o Contratista que en los términos de este contrato
laboren en embarcaciones o instalaciones costa fuera, deben de poseer vigente la libreta de mar,
expedida por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
IX. ESTADISTICAS DE ACCIDENTES.
IX.1 El Proveedor o Contratista deberá reportar su estadística de accidentes relacionada con los
trabajos objeto del presente contrato a la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y
al Supervisor de Pemex Exploración y Producción en el lugar de los trabajos, dentro de los primeros
cinco días de cada mes.
Así mismo deberá de participar conjuntamente con el personal que Pemex Exploración y Producción
asigne, en la investigación y análisis de sus incidentes y accidentes, tanto personales como
industriales, derivados de los trabajos objeto de este contrato.
IX.2 El Proveedor o Contratista nombrará mediante el Formato 6 “Responsable de la
contratista de proporcionar las estadísticas de accidentalidad” al responsable ante la
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y el supervisor de Pemex
Exploración y Producción para proporcionar la estadística de accidentabilidad.
La estadística de accidentabilidad considerará los accidentes acontecidos en las instalaciones de
Pemex Exploración y Producción, así como los sucedidos en tránsito. Dicho reporte deberá realizarse
mediante el formato 4 “Resumen estadístico mensual sobre accidentes de trabajo”.
IX.1.1 Número de accidentes con pérdida de tiempo.
IX.1.2 Indice de frecuencia
NAPT(106 )
IF 
Donde:
HHL
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 14 DE 20
IF
= Indice de Frecuencia
NAPT = Número de accidentes con perdida de tiempo
HHL = Horas Hombre Laboradas
IX.1.3 Indice de gravedad
NDPA(106 )
Donde:
HHL
IG
= Indice de Gravedad
NDPA = Número de días perdidos por accidentes
HHL = Horas Hombre Laboradas
IG 
IX.1.4 Indice de fatalidad
FAR 
NF (106 )
HHL
Donde:
FAR = Indice de Fatalidad
NF
= Número de fatalidades
HHL = Horas Hombre Laboradas
Sin detrimento de lo anterior, el Proveedor o Contratista está obligado a entregar el reporte
al supervisor de Pemex Exploración y Producción y a la Gerencia de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental del accidente inmediatamente después de que ocurra el percance,
llenando para tal efecto el formato número 5 “Reporte de accidentes industriales y/o
personales de compañías contratistas”.
En el caso del que el accidente ocurra en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, el
Proveedor o Contratista deberá otorgar las facilidades pertinentes a efecto de que el grupo
multidisciplinario de investigación de incidentes coordinado por la Gerencia de Seguridad Industrial
y Protección Ambiental lleve a cabo la investigación de las causas del mismo, a efecto de integrar el
reporte que permita prevenir la recurrencia de eventos no deseados con potencial de poner en peligro
la integridad física del personal, el medio ambiente, las instalaciones o el proceso. Conforme a lo
dispuesto en el elemento 5 del SIASPA.
X. AUDITORIAS.
X.1 Pemex Exploración y Producción a través de su rama de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, se reserva el derecho de auditar el cumplimiento a lo estipulado en el presente anexo, para
lo cual, el Proveedor o Contratista brindará las facilidades y proporcionará la información que
requiera el Auditor a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los lineamientos contenidos en
este anexo, quedando facultados para suspender cualquier trabajo con riesgo que no se ejecute de
conformidad con el presente documento.
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 15 DE 20
REPORTE DE INFORMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
Compañía:
RFC:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Informe correspondiente al mes de
del
Cantidad de Residuos Peligrosos generados
m3
Toneladas
Cantidad enviada a disposición final
m3
Toneladas
Cantidad de Residuos No Peligrosos generados
m3
Toneladas
Cantidad enviada a disposición
m3
Toneladas
Nombre del centro de confinamiento controlado:
Clave CRETIB de los residuos manejados:
Lugar de disposición de los residuos:
m3
Cantidad de agua residual generada
Descargada en:
Drenaje:
En
Cuerpo receptor:
a
Tipo de cuerpo receptor
De
Representante de la Compañía
Nombre y firma:
Cargo:
FORMATO 1
de
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 16 DE 20
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
SUBDIRECCION ECOLOGICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL
DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
SEMARNAP
MANIFIESTO PARA CASOS DE DERRAMES DE RESIDUOS PELIGROSOS
POR ACCIDENTE
1.- IDENTIFICACION
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:
DIRECCION Y C.P.
NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE
FECHA Y HORA EN QUE OCURRIO EL ACCIDENTE:
TEL.:
HORA:
2.- LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DEL SISTIO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE
3.- CAUSAS QUE MOTIVARON EL DERAME, INFILTRACION, DESCARGA O VERTIDO .
4.- DESCRIPCION DE LAS CARACTRERISTICAS DEL RESIDUO.
CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE ACUERDO CON
LA NORMA NOM-052-ECOL/93.
ESTADO FÍSICO.
SOLIDO
LIQUIDO
GEL
POLVO
GASEOSO
LODOS
OTROS
POTENCIAL DE HIDROGENO (pH)
ACIDO
BASE
NEUTRO
CORROSIVO
REACTIVO
EXPLOSIVO
TOXICO*
*NOM-053-ECOL/93
INFLAMABLE
BIOLÓGICO-INFECCIOSO
VOLUMEN O PESO DEL RESIDUO. _____________________
5.- ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DEL ACCIDENTE
6.- AYUDA QUE REQUIERE PARA LA ATENCION DEL ACCIDENTE
7.- MEDIDAS ADOPTADAS PAR LA LIMPIEZA Y RESTAURACION DE LAS ZONAS AFECTADAS
8.- POSIBLES DAÑOS CAUSADOS A LOS ECOSISTEMAS
NOMBRE
FORMATO 2
FIRMA
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 17 DE 20
SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO
COMANDANCIA ZONA NAVAL
DIRECCION GENERAL DE OCEANOGRAFIA
INFORME DE VERTIMIENTO DE HIDROCARBUROS AL MAR
LUGAR DEL INCIDENTE:
LONGITUD
LATITUD
INSTALACION (DE SER BUQUE INDICAR NOMBRE Y BANDERA):
FECHA Y HORA DEL INCIDENTE:
FECHA Y HORA QUE SE SUSPENDIO EL VERTIMIENTO:
TIPO DE SUSTANCIA DERRAMADA:
VOLUMEN DERRAMADO:
DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO:
ESTADO DE LA MAR (ESCALA DE BEAUFORT):
CAUSAS DEL INCIDENTE:
OBSERVACIONES:
FECHA Y HORA DEL REPORTE:
RESPONSABLE DE LA INSTALACION
NOMBRE Y FIRMA
FORMATO 3
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 18 DE 20
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO (GS-I)
Compañía:
RFC:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Informe correspondiente al mes de
de
Total mensual de accidentes de trabajo con pérdida de tiempo:
Total mensual de accidentes de tránsito con pérdida de tiempo:
Total mensual de casos pagados con incapacidad parcial permanente
Total mensual de casos pagados con incapacidad total permanente:
Total mensual de casos pagados de muerte por accidente de trabajo:
Total mensual de días perdidos por incapacidad
Total mensual de días indemnizados por incapacidad parcial permanente
Total mensual de días indemnizados por incapacidad total permanente y/o muerte
Importe total mensual de salarios y prestaciones pagados por incapacidad
Importe total mensual de gastos por servicios médicos proporcionado a los
trabajadores accidentados
Importe total mensual de las indemnizaciones pagadas por riesgos de
trabajo.
Total mensual de horas hombre laboradas
En
a
de
Representante de la Compañía
Nombre y firma:
Cargo:
FORMATO 4
de
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 19 DE 20
REPORTE DE ACCIDENTES INDUSTRIALES Y/O
PERSONALES DE COMPAÑIAS PROVEEDORAS O CONTRATISTAS
Lugar:
Fecha:
Compañía:
Accidente:
RFC:
Industrial:
Personal:
Nombre de la persona:
Edad:
Antigüedad en la Compañía:
No. de identificación:
Clasificación o categoría:
Tiempo que tenía desarrollando esa categoría:
Relato del accidente:
Se autorizó el trabajo
Si
No
Se supervisó el trabajo
Permiso Clase
A
B
Número de Permiso
Si
No
Dependencia que expidió el permiso:
Nombre del Supervisor :
Tipo de lesiones al trabajador:
Lugar donde se atendió al
trabajador:
Nombre del médico que atendió:
Lugar donde ocurrió el accidente:
Daños a la instalación de Pemex:
Cuantificación de daños:
Efectos negativos al ambiente:
Si
No
Derrame de:
Hidrocarburos
Materiales Peligrosos
Emisión de:
Gases tóxicos
Humo
Aire
Agua
Contaminación del:
Representante de la Compañía
Nombre y firma:
Cargo:
FORMATO 5
Residuos Peligrosos
Suelo
ANEXO "S"_____________________________________
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONTRATISTA____________________________________
CONTRATO No.___________________________________
HOJA 20 DE 20
RESPONSABLE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA DE PROPORCIONAR
LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD
Compañía:
RFC:
Nombre
Cargo
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
La información referente a la estadística de accidentabilidad por parte del Proveedor o
Contratista deberá enviarse a:
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
Región __________________.
Subgerencia de Evaluación y Administración de Riesgos
Dirección _______________________________________
Teléfono:___________________________________
Fax ____________________________________________
FORMATO 6
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Número de Licitación:
_______________________
Pemex Exploración y Producción con fundamento en el Articulo 38 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
( X ) 205 y 206 de su Reglamento.
efectuará la evaluación técnica de las propuestas para determinar la solvencia de las condiciones
legales y técnicas requeridas. A fin de contar con los elementos que permitan ese análisis, los
licitantes deberán incluir en su propuesta técnica los documentos que se relacionan mas adelante,
en el entendido de que el incumplimiento parcial o total de uno o varios puntos, será motivo para
desechar la propuesta.
El área encargada de realizar la evaluación técnica será: SUBGERENCIA DE INGENIERIA
A).- LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CONTENER LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:
( X )
PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS:
1. ( X ) Curriculum del personal profesional al servicio del licitante que se encargará de la
ejecución y administración de los trabajos de supervisión técnica durante los procesos de
perforación, terminación y/o reparación de pozos, los que deben tener una formación
profesional a nivel licenciatura, comprobada mediante copia de cédula profesional y una
experiencia de 3 años en trabajos de características técnicas y magnitud similares. Este
documento deberá acompañarse de la documentación que avale fehacientemente la
experiencia descrita (recibo de honorarios y/o carta de nombramiento como supervisor de obra
y/o constancia emitida por la empresa en donde prestó sus servicios y/o cualquier otro
documento que la demuestre), así como el manifiesto de conformidad con firma autógrafa
original del (los) profesionista(s),
2. ( X ) Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se
licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre del
contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas
de sus terminaciones, comprobables con: Actas de recepción de obras y/o, Actas de Finiquito
y/o, cualquier otro documento que demuestre fehacientemente el inicio y la terminación de los
trabajos;
3. ( X ) Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando
especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su
realización por semana o mes;
4. ( X ) Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las
especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a
sus términos, y
5. ( X ) Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos
o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
1 de 4
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Número de Licitación:
_______________________
6. públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones mas ventajosas, con relación a los demás participantes, y
7. ( X ) Análisis de los conceptos de trabajo anexos H-T, describiendo el concepto a desarrollar,
su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus
correspondientes consumo y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus
correspondientes rendimientos, de las siguientes partidas:1.1 y 1.2;
8. ( X ) Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a los previsto en el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
13. ( X ) Curriculum de los profesionales, especialistas técnicos y manuales al servicio del licitante,
que desarrollarán los trabajos de supervisión técnica durante los procesos de perforación,
terminación y/o reparación de pozos, los que deben tener una experiencia comprobada
(deberá acompañarse de la documentación que avale fehacientemente la experiencia descrita
(recibo de honorarios y/o carta de nombramiento como supervisor de obra y/o constancia
emitida por la empresa en donde prestó sus servicios y/o cualquier otro documento que la
demuestre)), de 3 años en trabajos de características técnicas y magnitud similares en el cual
haya desempeñado los siguientes trabajos:
13.1 Supervisar la ejecución de las operaciones en la perforación y/o terminación y/o
mantenimiento de pozos.
13.2 Analizar y solucionar problemas específicos, durante la perforación y/o terminación y/o
mantenimiento de pozos.
13.3 Aplicar los procedimientos operativos en la perforación y/o terminación y/o mantenimiento
de pozos.
13.4 Efectuar reuniones de trabajo y seguridad al inicio de cada jornada.
13.5 Participar directamente en la ejecución de operaciones especiales de perforación y/o
terminación y/o mantenimiento de pozos.
13.6 Verificar que los accesos y localizaciones reúnan las condiciones necesarias para la
instalación del equipo.
13.7 Elaborar lista de verificación (check list) de las condiciones de operación de los equipos
de perforación y/o mantenimiento de pozos al inicio de las operaciones.
13.8 Establecer las condiciones de operación durante la ejecución de los trabajos.
13.9 Interactuar con los ingenieros de operación y de proyecto durante el desarrollo de las
intervenciones a pozos.
13.10 Elaborar bitácoras de control de las actividades de perforación, terminación y/o
mantenimiento, así como materiales, equipos y servicios que intervienen en el desarrollo
de las mismas.
13.11 Supervisar que las pruebas de conexiones superficiales se efectúen de acuerdo a
procedimientos.
CRITERIOS
13.12 Supervisar y validar que los trabajos
a realizar por otras dependencias en las
DElas
EVALUACIÓN
TÉCNICA
instalaciones, cumplan con
normas de seguridad.
Número de Licitación:
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
_______________________
2 de 4
13.13 Participar con los ingenieros de operación y proyecto en la revisión y actualización de
los procedimientos operativos.
13.14 Supervisar los movimientos de equipo de perforación o mantenimiento de pozos.
13.15 Supervisar y reportar el avance de corrección de anomalías de seguridad y ecología de
los equipos
13.16 Documento de manifiesto de conformidad con firma autógrafa original del (los)
profesionista(s), especialistas técnicos y manuales.
13.17 Presentar certificado médico en el que conste que tiene un estado de salud necesario
para el desempeño de las actividades objeto de este contrato, este certificado deberá
ser emitido por una Institución de Salud Pública.
13.18 Presentar comprobante de que no se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la
Función Pública (Art. 50 Fracción IV).
13.19 Presentar constancias de cursos de Seguridad Industrial de especialización o
actualización en la materia por escuelas certificadas.
13.20 Deberá incluir un dictamen médico emitido por una institución de salud publica
donde se manifiesta que se encuentra en aptitudes físicas para laborar a bordo de las
plataformas marinas y por último un comprobante de que no se encuentra inhabilitado
por la Secretaría de la Función Pública.
B).-
ASPECTOS QUE SERÁN CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS
PROPUESTAS.
( X )
PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS:
I.
( X ) Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II.
( X )Que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los
trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administración de los trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir
los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de
preparación profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con al
ejecución de los trabajos;
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Número de Licitación:
_______________________
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
3 de 4
III.
( X )Que los licitantes cuenten con equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o
no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV.
( X )Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y
magnitud de los mismos;
VII.
( X ) De la mano de obra:
a)
( X ) Que el personal administrativo y técnico sea adecuado y suficiente
para ejecutar los trabajos;
b)
( ) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los
márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento
propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de
experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y
las características particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos,
c)
( X ) Que se hayan considerando trabajadores de la especialidad requerida
para la ejecución de los conceptos mas significativos.
d)
( X ) Que en la integración del factor de salario real, se hayan considerado
las repercusiones por las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley
del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de
los trabajadores.
Además de lo anterior, deberán presentar los documentos siguientes:
ASPECTO SOLICITADO:
I.
Análisis de los conceptos de trabajo anexos H-T, describiendo el concepto a
desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus
correspondientes consumo y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus
correspondientes rendimientos, de las siguientes partidas: todas las partidas del anexo “C”;
II.
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, anexos HT1, H-T2 y H-T3, señalando los materiales más significativos y equipo de instalación permanente,
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición
III.
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real H-T2.1 conforme a los previsto en el
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Al finalizar esta evaluación, Pemex Exploración y Producción emitirá un dictamen donde se
expondrán las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se
aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los licitantes.
NOTA 1:
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN TÉCNICA, QUE CONTIENE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, PODRÁN REQUERIRSE A LOS PARTICIPANTES EN SU PROPUESTA TÉCNICA, ASÍ COMO
LOS ASPECTOS QUE DEBERAN CONSIDERARSE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
4 de 4
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS
0 GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS,
D.M.
DATOS GENERALES
UNIDAD:
CONCEPTO No.
CANTIDAD:
1 ANEXO “HT”
FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
(PROPUESTA TÉCNICA)
LICITACIÓN No.:______________
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:
A) RELACIÓN DE MATERIALES
CLAVE
B) RELACIÓN DE MANO DE OBRA
CLAVE
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
CATEGORIA
CANTIDAD
UNIDAD
RENDIMIENTO
UNIDAD
RENDIMIENTO:
C) RELACIÓN DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
CLAVE
DESCRIPCIÓN
FECHA:
LICITANTE:
CANTIDAD
UNIDAD
FIRMA:
RENDIMIENTO
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS
GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS,
D.M.
ANEXO “HT.1”
LISTADO GENERAL DE
EXPLOSIÓN DE MATERIALES
(PROPUESTA TÉCNICA)
LICITACIÓN No. ______________
HOJA_____ DE_____
CLAVE
DESCRIPCIÓN
FECHA:
CANTIDAD
LICITANTE:
UNIDAD
FIRMA:
ANEXO “HT.2”
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS
GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS,
D.M.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
LISTADO GENERAL DE
EXPLOSIÓN DE MANO DE OBRA
(PROPUESTA TÉCNICA)
LICITACIÓN No. __________
7 de 4
CLAVE
CATEGORÍA
FECHA:
CANTIDAD
LICITANTE:
UNIDAD
FIRMA:
ANEXO “HT.2.1”
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS
GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS, D.M.
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO
REAL
INSUMOS EN MONEDA NACIONAL
(PROPUESTA TÉCNICA)
LICITACIÓN No. _________
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
8 de 4
DATOS GENERALES
CATEGORÍA:
0
1
2 CONCEPTO
DÍAS DE PERCEPCIÓN ANUAL (DPA)
DÍAS CALENDARIO ANUAL (DCA)
DÍAS AGUINALDO
PRIMA VACACIONAL
PRIMA DOMINICAL
DÍAS EQUIVALENTES POR HORAS EXTRA PARA JORNADAS MAYORES DE 8 HORAS
(EN CASO DE SER REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. ).
DÍAS DE PERCEPCIÓN ANUAL (DPA)
SUMA =
DÍAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)
CONCEPTO
SÉPTIMO DIA
FESTIVOS POR LEY FEDERAL DEL TRABAJO
DIA EXPROPIACIÓN PETROLERA
VACACIONES
OTROS ( ESPECIFICAR)
DÍAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)
SUMA =
DÍAS LABORABLES ANUALES (DLA) = 365.25 - DNLA
RESULTADO:
DCA = DÍAS CALENDARIO ANUAL = 365.25
PRESTACIONES SOCIALES (PS) =
(RESULTADO OBTENIDO EN EL FORMATO COMPLEMENTARIO A ESTE ANEXO, REPRESENTADO
EN FRACCIÓN DECIMAL)
FSR = PS (DPA/DLA) + (DPA/DLA)
3 FECHA
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
LICITANTE
FIRMA:
9 de 4
COMPLEMENTO AL
ANEXO H-2.1
PROPUESTA TÉCNICA
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS
GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS, D.M.
LICITACIÓN PÚBLICA No. ___________
DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES
CATEGORÍA
PORCENTAJES
VIGENTES APARTIR DEL
01/JULIO/2003
ART.106
FRAC. I
ART.106
FRAC. II
CUOTA
FIJA
ADICIONAL
EXCEDENTE 3
SMGDF (SOLO
HASTA
25SMGDF).
PREST. EN
ESPECIE
3.06%
1.05%
17.80%
ART. 25
ART. 107
PREST. EN
DINERO
ART. 147
ART. 168
FRAC. II
INVALIDEZ
Y VIDA
CESANTÍA EN
EDAD
AVANZADA
ART.
72,73,74 y 9
TRANS.
RIESGOS DE
TRABAJO
ART. 211
GUARDERÍA
ART. 168
SAR
INFONAVIT
TOTAL DE
PRESTACIONES
SOCIALES
(PS)
0.70%
1.75%
3.15%
1.00%
2.00%
5.00%

LOS RIESGOS DE TRABAJO (8), DEPENDERÁN DE LA SINIESTRALIDAD DE LAS EMPRESAS, TAL Y COMO LO INDICA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

LOS PORCENTAJES DE PRESTACIONES EN ESPECIE, CUOTA FIJA (2) Y ADICIONAL(3), DEBERÁN SER ACTUALIZADOS CONFORME LO INDICA EL ARTÍCULO
DECIMONOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1996.

LOS DISTINTOS RAMOS DE ASEGURAMIENTO TIENEN COMO LIMITE SUPERIOR DE COTIZACIÓN EL EQUIVALENTE A 25 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE
EN EL DISTRITO FEDERAL Y COMO LÍMITE INFERIOR EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DEL ÁREA GEOGRÁFICA RESPECTIVA, SEGÚN EL ARTICULO 28 DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL; EXCEPTO LOS RAMOS DE INVALIDEZ Y VIDA Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ SEGÚN LO INDICA EL ARTICULO 25 TRANSITORIO DE LA LEY
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
10 de 4
DEL SEGURO SOCIAL.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
11 de 4
ANEXO “HT.3”
.
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS
GERENCIA DE PERFORACIÓN Y MANTTO. DE POZOS, D.M.
LISTADO GENERAL DE
EXPLOSIÓN
DE MAQUINARIA Y/O
EQUIPO
(PROPUESTA TÉCNICA)
LICITACIÓN No. _________
HOJA ____DE _____
CLAVE
DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA,
MQUINARIA Y/O EQUIPO
FECHA:
LICITANTE:
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
CANTIDAD
UNIDAD
FIRMA:
12 de 4
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES SON DE CARÁCTER GENERAL Y SERVIRÁN COMO BASE
PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS DE ANEXOS “HT”.
La empresa formulará sus Anexos en los formatos que le fueron proporcionados en el paquete
de las bases de licitación, o en impresión por computadora; siempre y cuando se apegue al
contenido y forma. Si presenta formatos propios, estos deben contener como mínimo la
información solicitada, pudiendo incluir además la información adicional que requiera (referencia,
grupo, etc.)
Si en la oferta presentada, la licitante determina que en alguno de los anexos “H.T” no se requiere
consignar ningún dato, deberá presentar los formatos de anexos “H.T” correspondientes
adicionándoles la leyenda “En nuestra propuesta no se incluyeron estos insumos, por lo que no se
consigna ningún dato en este anexo”, integrándolo en su propuesta y con firma de conocimiento.
Lo anterior solo aplicará en casos excepcionales, un ejemplo sería el caso si para desarrollar los
trabajos no se requieran herramientas, maquinarias y/o equipos, por lo que no será necesario
indicar ningún dato en el anexo “HT.3”. Asimismo, por el contrario si la licitación requiere este
insumo y no se consignan en los anexos “H.T” los datos correspondientes, se considerará como
que se omitió proporcionar esta información.
I.- ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (ANEXO “HT”)
El licitante elaborará los anexos “HT”, con el análisis de los conceptos de trabajo determinado,
mismo que deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de
ejecución de los trabajos, de conformidad con las especificaciones generales, particulares y normas
de calidad, describiendo el concepto de obra a desarrollar, su unidad de medida y cantidad de los
materiales con sus consumos considerando cuando aplique su rendimiento, mano de obra,
herramienta, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e
importes. (Art. 156 y 26, Inciso A, Fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas).
1).- CONCEPTO No:
Es el número de partida correspondiente del presupuesto del (Anexo “C”), que permite la
identificación de los conceptos de trabajo.
2).- DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:
Se escribe detalladamente el concepto de trabajo completo de acuerdo a lo indicado en el Anexo
“C”, que permite la identificación de los conceptos de trabajo.
3).- UNIDAD DEL CONCEPTO:
Es la unidad de medida de análisis del concepto de trabajo, esta unidad deberá corresponder a lo
indicado en el Anexo “C” de cada concepto de trabajo, por lo que no puede proponerse una unidad
distinta a la solicitada.
4).- CANTIDAD:
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
13 de 4
Es la cantidad total que se requiere para realizar el concepto de trabajo, esta cantidad deberá
corresponder a la indicada en el Anexo “C” de cada concepto de trabajo, por lo que no puede
proponerse una cantidad distinta a la solicitada.
A).- RELACIÓN DE MATERIALES:
a) Clave: Identificador asignado por la empresa en forma opcional con el fin de localizar en forma
oportuna cada material propuesto, y deberán corresponder a la indicada en el Anexo HT.1
b) Descripción: Se deberán incluir todos los materiales o insumos necesarios para realizar el
concepto de trabajo y deberán corresponder a lo indicado en el Anexo HT.1.
c) Cantidad: Es la cantidad de material a utilizar en la ejecución del concepto de trabajo.
d) Unidad: Es la unidad de medida de cada material a utilizar, y deberán corresponder a lo
indicado en el Anexo HT.1.
e) Rendimiento: Es la cantidad de material que interviene directamente en la ejecución del
concepto de trabajo por unidad de medida, considerando en todo momento el tipo de trabajo a
desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen
en la zona o región donde se ejecuten.
B).- RELACIÓN DE MANO DE OBRA:
a) Clave: identificador asignado por la empresa en forma opcional con el fin de localizar en forma
oportuna cada categoría del personal propuesto, y deberán corresponder a lo indicado en el
Anexo HT.2
b) Categoría: Se deberá incluir todas las categorías del personal requerido para ejecutar el
concepto de trabajo y deberán corresponder a lo indicado en el Anexo HT.2
c) Cantidad: Es la cantidad de jornadas o bien horas hombre de cada categoría que se requieran
para ejecutar cada concepto de trabajo analizado.
d) Unidad: Es la unidad de medida empleada, puede ser jornada u hora hombre y deberán
corresponder a lo indicado en el Anexo HT.2
e) Rendimiento: Es la cantidad de obra que ejecuta el personal que interviene directamente en la
ejecución del concepto de trabajo por jornada u hora hombre, considerando en todo momento
el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general
aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.
C).- RELACIÓN DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO:
a) Clave: identificador asignado por la empresa en forma opcional con el fin de localizar en forma
oportuna cada maquinaria o equipo propuesto para la ejecución del concepto de trabajo.
b) Descripción: Se describirá brevemente cada una de las máquinas y/o equipos requeridos para
ejecutar el concepto de trabajo y deberán corresponder a las descripciones indicadas en el
Anexo “HT.3”
c) Cantidad: Es la cantidad de horas efectivas de trabajo que se requieren de cada maquina y/o
equipo para realizar el concepto de trabajo
d) Unidad: Horas efectivas de trabajo
e) Rendimiento: Es la cantidad de unidades de trabajo que la maquina o equipo ejecuta por hora
efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
14 de 4
realizarse los trabajos
Para este formato (Anexo HT), deberá observarse lo siguiente:






La unidad de trabajo analizada deberá corresponder a la solicitada en el anexo
correspondiente.
La descripción de los materiales deberá corresponder a los indicados en el anexo “HT.1”.
Las categorías de mano de obra deberán corresponder a los indicados en el anexo
“HT.2”.
La herramienta, maquinaria y/o equipo deberán corresponder a los indicados en el anexo
“HT.3”
Las cantidades de los materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y/o equipo
deberán corresponder a la unidad de obra analizada.
Los datos consignados en este anexo deber ser congruentes con la oferta económica.
II.-LISTADO GENERAL DE EXPLOSIÓN DE MATERIALES: (ANEXO HT.1)
En este anexo la empresa deberá incluir todos y cada uno de los materiales necesarios para la
correcta ejecución del concepto de trabajo que cumplan con las normas de calidad y las
especificaciones generales y particulares requeridas, estos podrán ser de instalación permanente o
temporales, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, (Artículo
162 y 26, Inciso A, Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas).
a) Clave: Identificador asignado por la empresa en forma opcional con el fin de localizar en forma
oportuna cada material propuesto, la cual deberá corresponder a la utilizada en los análisis de
los conceptos de trabajo.
b) Descripción: Se describirá brevemente el material, señalando las características que lo
identifiquen claramente en el mercado, debiendo corresponder con lo indicado en los análisis
de los conceptos de trabajo.
c) Cantidad: Es la cantidad total de cada material que se requiere para ejecutar la totalidad de
los trabajos (explosión de insumos).
d) Unidad: Se indicará la unidad de medida del material, la cual deberá corresponder a la
utilizada en los análisis de los conceptos de trabajo.
Para este formato (Anexo HT.1) deberá considerar lo siguiente:


No se debe asentar ningún dato referente a costos, precios o montos
Los datos consignados en este anexo deben ser congruentes con la oferta económica.
III.-LISTADO GENERAL DE EXPLOSIÓN DE MANO DE OBRA: (ANEXO HT.2)
En este anexo la empresa deberá incluir todas las categorías del personal que interviene directamente
en la ejecución del concepto de trabajo analizado, incluyendo al primer mando, entendiéndose como
tal hasta la categoría de cabo o jefe de cuadrilla de trabajadores (nombres de profesiones, oficios,
trabajos especiales, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos),. No se considerarán dentro de
este anexo, al personal técnico, administrativo, de control, de supervisión y vigilancia mismos que
corresponden a los costos indirectos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
15 de 4
medición (Artículo 159 y 26, Inciso A, Fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas).
a) Clave: Identificador asignado por la empresa en forma opcional con el fin de localizar en forma
oportuna cada categoría del personal propuesto, la cual deberá corresponder a la utilizada en
los análisis de los conceptos de trabajo.
b) Categoría: Se indicarán las categorías o nombres de profesiones, oficios, trabajos especiales,
según la la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del personal que intervenga directamente
en la ejecución de los trabajos hasta el primer mando, entendiéndose como tal hasta la
categoría de cabo o jefe de cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este
anexo, al personal técnico, administrativo, de control, de supervisión y vigilancia mismos que
corresponden a los cargos indirectos, y las categorías indicadas deberán corresponder a las
utilizadas en los análisis de los conceptos de trabajo.
c) Cantidad: Es la cantidad total de jornadas u horas de mano de obra que se requiere para
ejecutar la totalidad de los trabajos (explosión de mano de obra).
d) Unidad: Se indicará la unidad de medida del salario (HORA ó JORNADA), ésta unidad deberá
corresponder a la indicada en los análisis de los conceptos de trabajo.
Para este formato (Anexo HT.2), deberá considerarse lo siguiente:


No se debe asentar ningún dato referente a salarios.
Los datos consignados en este anexo deben ser congruentes con la oferta económica.
IV.-CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR): ANEXO HT.2.1 (este anexo solo aplica
para los salarios en moneda nacional).
La empresa deberá calcular el FSR considerando las prestaciones derivadas de la Ley Federar de
Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor y demás consideraciones al contratar
personal. Para su determinación únicamente se deberán considerar aquellos días que esten dentro
del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo y los Contratos colectivos
resulten pagos obligatorios, auque no sean laborables. En el cálculo de este factor deberán tomarse
en cuenta las características específicas del trabajo a desarrollar, tales como: jornadas de trabajo,
cambios de turnos, guardias, etc. (Artículo 160 y 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas).
a) Categoría: Se indicarán las categorías o nombres de profesiones, oficios, trabajos especiales,
según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del personal que intervenga directamente en
la ejecución de los trabajos hasta el primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría
de cabo o jefe de cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este anexo, al
personal técnico, administrativo, de control, de supervisión y vigilancia mismos que
corresponden a los cargos indirectos y las categorías indicadas deberán corresponder a las
utilizadas en los análisis de los conceptos de trabajo.
DÍAS DE PERCEPCIÓN ANUAL (DPA):
a) Días Calendario Anual (DCA): Se considerará para el análisis período anual de 365 días,
pudiendo también indicar 365.25 días.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
16 de 4
b) Días aguinaldo: Aguinaldo equivalente a 15 días mínimo al año (Art. 87 L.F.T.).
c) Prima Vacacional: Los días equivalentes por prima vacacional corresponden al menos el 25%
de los días de vacaciones anuales (Art. 76 y 80 L.F.T.), es decir 25% x No. de días
vacacionales anuales.
d) Prima dominical: Corresponde al 25% de los domingos trabajados, es decir, solo aplica este
concepto si se labora en día domingo (Art. 71 L.F.T.), es decir, 25% x No. de días domingos
trabajados.
e) Días equivalentes por horas extras para jornadas mayores de 8 horas: Corresponden a
prestaciones adicionales o los días equivalentes por tiempo extraordinario laborado, es decir,
solo aplica el tiempo extra si se laboran jornadas mayores a las establecidas por la L.F.T., por
lo que se deben de cuidar los siguientes aspectos:






f)
Se consideran 48 horas normales trabajadas por semana (Arts. 59, 60 y 61 L.F.T.)
Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador un día de descanso (Art. 69
L.F.T.)
Se consideran horas extraordinarias las laboradas en forma adicional a las 48 horas
normales
Las primeras 9 horas extras se pagarán al Doble de la hora normal (Art. 66 y 67 L.F.T.)
La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana se
pagarán triple de la hora normal (Art. 68 L.F.T.)
Los trabajadores que presten servicio en día de descanso o festivos se pagarán al triple
del salario normal (Art. 73, 74 y 75 L.F.T.)
Días de Percepción Anual (DPA): Es el resultado de sumar los rubros de Días aguinaldo,
Prima dominical, Prima vacacional y Días equivalentes por horas extras.
DÍAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA):
a) Séptimo Día: Corresponde a 52 domingos no laborados anuales (Art. 69 L.F.T.), esto si la
jornada es normal de 48 horas semanales, en caso de la jornada contemple trabajar en varios
o todos los días domingo, solo se indicarán en este renglón los domingos no laborados, es
decir, a los 52 domingos anuales se descontarán los domingos laborados, y estos días
laborados deberán corresponder con los días considerados para el cálculo de la Prima
dominical.
b) Festivos por Ley Federal del Trabajo: Corresponde a 7 días según Art. 74 de la L.F.T., no
aplica para jornadas en plataformas marinas ya que se trabaja en forma continúa.
c) Días de la Expropiación Petrolera: Corresponde a 1 día (solo que corresponda a día hábil) y
no aplica para jornadas en plataformas marinas ya que se trabaja en forma continua.
d) Vacaciones: Corresponde a 6 días (Art. 76 L.F.T.) y no aplica para jornadas en plataformas
marinas ya que las vacaciones se otorgarán en el periodo de descanso por cambio de guardia.
e) Otros (especificar): Se deberán detallar los días considerados en este renglón pudiendo ser
Horas Inactivas por arrastre: Días equivalentes al tiempo perdido en el transporte al sitio de
trabajo en actividades por rendimiento (cuando aplique), etc.
f) Días no Laborables Anuales (DNLA): Es el resultado de sumar los rubros de Séptimo día,
Días festivos, Día expropiación petrolera, Vacaciones y Otros.
DÍAS LABORABLES ANUALES (DLA): Los días laborables anuales resultan de restarle a la cantidad
de días de percepción anual, los días no laborables anuales (DNLA).
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
17 de 4
PRESTACIONES SOCIALES (PS): Es el resultado obtenido en el formato complementario a este
anexo y se obtiene de las sumas de las prestaciones de cuotas fijas, excedente, prestaciones en
especie, prestaciones en dinero, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada, riesgos de trabajo,
guardería, SAR, INFONAVIT y deberá expresarse en forma decimal.
FACTOR DE SALARIO REAL (FSR): Es el resultado de multiplicar PS (DPA/DLA) y luego sumar
(DPA/DLA)
Para este formato (Anexo HT.2.1.) deberá observarse lo siguiente:












No debe asentar ningún dato referente a salarios
No deberá incluirse cargos de Días equivalentes por Impuesto sobre remuneraciones pagadas
(abrogado D.O.F. 20/VII/93)
No deberá incluirse cargos de días equivalentes por impuesto local sobre nóminas
No deberá incluirse cargos por IMSS para personal extranjero
No deberá incluirse cargos por conceptos de carácter general referentes a transportación,
instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación,
así como las que sean para fines sociales de carácter sindical, ya que estos corresponden a
cargos Indirectos.
No deberá incluirse cargos de instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos,
zapatos, guantes y otros similares ya que estos se calcularán como un porcentaje de la mano
de obra.
No deberá incluirse cargos de alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma
onerosa a los trabajadores ya que estos corresponden a los cargos Indirectos.
No deberá incluirse cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas,
premios por asistencia y puntualidad, entre otros, ya que estos corresponden a cargos
Indirectos.
No deberá incluirse cargos de Viáticos y pasajes del personal especializado que por
requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de
trabajo ya que estos corresponden a cargos Indirectos.
No deberá incluirse cargos de las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose
como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el
patrón o derivado de contratación colectiva ya que estos corresponden a cargos Indirectos.
Las operaciones aritméticas se efectuarán en forma correcta
Los datos consignados en esta anexo deben ser congruentes con la oferta económica
V.-LISTADO GENERAL DE EXPLOSIÓN DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO: (ANEXO
“HT.3”)
La empresa deberá incluir cuando aplique toda la herramienta, maquinaria y/o equipo a costo directo,
contemplada en los análisis de los conceptos de trabajo y que sean los adecuados y necesarios para la
ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones
generales y particulares (Art. 163, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas). Para este formato podrán adicionarse tantos renglones como sean necesario.
a) Clave: Identificador asignado por la empresa en forma opcional con el fin de localizar en forma
oportuna cada equipo propuesto, la cual deberá corresponder a la utilizada en los análisis de
los conceptos de trabajo
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
18 de 4
b) Descripción de la herramienta, maquinaria y/o equipo: Se describirá la herramienta,
maquinaria y/o equipo indicando las características que lo identifiquen claramente. Se deberán
incluir los equipos que sean necesarios y adecuados para la ejecución de los trabajos objeto
de la licitación, la descripción deberá corresponder a la utilizada en los análisis de los
conceptos de trabajo.
c) Cantidad: Es la cantidad total de horas efectivas de trabajo que se requieran de cada
herramienta, maquinaria y/o equipo, para ejecutar la totalidad de los conceptos de trabajo.
d) Unidad: Se indicará la unidad por horas efectivas de trabajo (Hr), la cual deberá corresponder
a la utilizada en los análisis de los conceptos de trabajo.
Para este formato (Anexo HT.3) deberá observarse lo siguiente:
 No se debe asentar ningún dato referente a costo horario.
 Los datos consignados en este anexo deben ser congruentes con la oferta económica.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
19 de 4
ESTOS CRITERIOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA SE FUNDAMENTAN EN LOS
ORDENAMIENTOS DE ESTA MATERIA, CONTENIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASÍ COMO EN LAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, EN LO REFERENTE A
LAS EVALUACIONES TÉCNICAS, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 38 DE LA
MISMA LEY, QUE A LA LETRA DICE:
“LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES, DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA TAL EFECTO, LA
CONVOCANTE DEBERÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS
Y DETALLADOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO
DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR
REALIZAR”.
PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SE REALIZARA
ANÁLISIS DE LAS MISMAS REVISANDO LOS ASPECTOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:
1.0.0 ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
1.1.0 INTEGRACIÓN
SE VERIFICARA QUE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO, SE HAYAN CONSIGNADO TODOS LOS DATOS SOLICITADOS
(Artículo 36 Fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con la misma).
2.0.0
MATERIALES
2.1.0
ESPECIFICACIONES
SE VERIFICARÁ QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS
REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE
LICITACIÓN (Artículo 36 Inciso A Fracción III-b, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con la misma).
2.2.0
CANTIDAD DE MATERIALES
SE VERIFICARÁ QUE LOS CONSUMOS DE MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA
CONSIDERANDO CUANDO APLIQUE SU RENDIMIENTO, PROPUESTOS PARA EL
CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS
DESPERDICIOS, MERMAS, Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA
ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE. (Artículo 36 Inciso A Fracción III-a, del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma).
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCION DE PERFORACIÓN Y
MANTTO. DE POZOS
Número de Licitación:
_______________________
DICHAS CANTIDADES DEBEN SER LAS QUE DEBAN UTILIZARSE SEGÚN EL
PROYECTO, LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE DETERMINEN LAS BASES DE
LICITACIÓN, PUDIENDO CONSIDERAR CUANDO SEA EL CASO, LOS
DESPERDICIOS QUE LA EXPERIENCIA DETERMINE COMO MÍNIMOS. CUANDO SE
TRATE DE MATERIALES AUXILIARES LA CANTIDAD A CONSIDERAR DEBE ESTAR
DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE DEBAN UTILIZARSE SEGÚN EL
PROCESO CONSTRUCTIVO Y EL TIPO DE TRABAJO A REALIZAR.
3.0.0
MANO DE OBRA
SE REVISARÁ QUE EL PERSONAL PROPUESTO SEA EN ADECUADO Y SUFICIENTE
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, QUE SE HAYAN CONSIDERADO
TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
CONCEPTOS (Artículo 36 Inciso A Fracción IV-a y c, del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma).
SE VERIFICARÁ QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO
PROPUESTO
POR
EL
LICITANTE,
CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS
ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS
TRABAJOS. (Artículo 36 Inciso A Fracción IV-b, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con la misma).
DICHAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO CON LA CANTIDAD DE
TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN
LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.
4.0.0
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
SE VERIFICARÁ QUE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN, QUE LAS
CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR EL LICITANTE, SEAN LAS
ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES
PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON
EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL LICITANTE, O CON
LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. (Artículo 36 Inciso A Fracción II-a y
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
2 de 4
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCION DE PERFORACIÓN Y
MANTTO. DE POZOS
Número de Licitación:
_______________________
b, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la
misma).
SE VERIFICARÁ QUE LOS RENDIMIENTOS DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y/O
EQUIPO PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS,
PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN
LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE
LOS TRABAJOS. (Artículo 36 Inciso A Fracción II-c, del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma).
DICHAS CANTIDADES DEBEN SER LAS QUE DEBAN UTILIZARSE DE ACUERDO CON
LOS RENDIMIENTOS HORARIOS DE LA HERRAMIENTA, MAQUINA Y/O EQUIPO
CONSIDERADOS COMO NUEVOS, EN LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DEL
TRABAJO A EJECUTAR, Y DEBE CORRESPONDER A LA CANTIDAD DE UNIDADES
DE TRABAJO QUE LA HERRAMIENTA, MAQUINA Y/O EQUIPO EJECUTA POR HORA
EFECTIVA DE OPERACIÓN, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS
RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES
RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA
DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS
SE VERIFICARÁ QUE LOS DATOS DE LA HERRAMIENTA, MAQUINA Y/O EQUIPO
INDICADA EN LOS ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (ANEXO “H.T”),
SEAN CONGRUENTES CON LOS DATOS INDICADOS EN EL LISTADO GENERAL DE
EXPLOSIÓN DE HERRAMIENTA, MAQUINA Y/O EQUIPO PRESENTADO POR EL
LICITANTE EN EL ANEXO “HT.3” (Artículo 36 Inciso A Fracción II-a último renglón,
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la
misma).
5.0.0 INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Artículos 160 Y 161 del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma)
El área usuaria deberá revisar que en la propuesta técnica el licitante presente el
cálculo e integración del factor del salario real en los formatos establecidos en las
bases de licitación, mismo que servirá de base para la evaluación económica.
EN LA PROPUESTA ECONÓMICA SE VERIFICARÁ QUE EN ESTE CONCEPTO SE
ENGLOBEN E INDIQUEN LAS REPERCUSIONES POR PRESTACIONES DERIVADAS
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA, Y DISTRIBUCIÓN DEL PAGO
POR LOS SERVICIOS EN LA COTIZACIÓN DE JORNADA EFECTIVA (TRABAJADA)
EN BASE A LOS DATOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO “HT.2.1” FACTOR DE
SALARIO REAL.
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
3 de 4
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCION DE PERFORACIÓN Y
MANTTO. DE POZOS
Número de Licitación:
_______________________
ASIMISMO SE REVISARÁ QUE SE CONSIDEREN LAS PRESTACIONES DERIVADAS
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, TALES COMO: VACACIONES, DOMINGOS,
DÍAS FESTIVOS, AGUINALDOS, CARGO CORRECTO DE HORAS EXTRAS (CUANDO
CORRESPONDAN), DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA. LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE SE
EFECTUARA DE ACUERDO A LOS DATOS INDICADOS EN EL ANEXO “HT.2.1”
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL”.
TAMBIEN SE VERIFICARÁ QUE NO INCLUYA:

DÍAS EQUIVALENTES POR IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS
(ABROGADO D.O.F. 20/VII/93)

CARGOS POR IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINA YA QUE ESTE CARGO
CORRESPONDE A CARGOS ADICIONALES

CARGOS POR IMSS PARA PERSONAL EXTRANJERO.

CARGOS POR CONCEPTOS DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A
TRANSPORTACIÓN, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMEDOR,
CAMPAMENTOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN, ASÍ
COMO LAS QUE SEAN PARA FINES SOCIALES DE CARÁCTER SINDICAL, YA
QUE ESTOS CORRESPONDEN A CARGOS INDIRECTOS.

CARGOS DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO, TALES COMO HERRAMIENTAS,
ROPA, CASCOS, ZAPATOS, GUANTES Y OTROS SIMILARES, YA QUE ESTOS
SE CALCULARÁN COMO UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA.

CARGOS DE ALIMENTACIÓN Y LA HABITACIÓN CUANDO SE ENTREGUEN EN
FORMA
ONEROSA
A
LOS
TRABAJADORES,
YA
QUE
ESTOS
CORRESPONDEN A CARGOS INDIRECTOS.

CUALQUIER OTRO CARGO EN ESPECIE O EN DINERO, TALES COMO: DESPENSAS,
PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, ENTRE OTROS, YA QUE ESTOS
CORRESPONDEN A CARGOS INDIRECTOS.

CARGOS DE VIÁTICOS Y PASAJES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE
POR REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE TENGA QUE
TRASLADAR FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, YA QUE ESTOS
CORRESPONDEN A CARGOS INDIRECTOS.

CARGOS DE LAS CANTIDADES APORTADAS PARA FINES SOCIALES,
CONSIDERÁNDOSE COMO TALES LAS ENTREGADAS PARA CONSTITUIR
FONDOS DE ALGÚN PLAN DE PENSIONES ESTABLECIDO POR EL PATRÓN O
DERIVADO
DE
CONTRATACIÓN
COLECTIVA,
YA
QUE
ESTOS
CORRESPONDEN A CARGOS INDIRECTOS.
6.0.0
ASPECTOS GENERALES

SE VERIFICARÁ QUE EN
TODOS LOS FORMATOS DE ANEXOS “HT´s”, LA LICITANTE CONSIGNE LOS
DATOS QUE SE LE SOLICITAN, PUDIENDO FORMULARLOS EN LOS
FORMATOS QUE LES FUERON PROPORCIONADOS EN EL PAQUETE DE LAS
BASES O EN IMPRESIÓN POR COMPUTADORA. SI PRESENTA FORMATOS
PROPIOS, ESTOS DEBERÁN CONTENER LA INFORMACIÓN SOLICITADA;
PUDIENDO INCLUIR EN FORMA ADICIONAL, LA INFORMACIÓN QUE
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
4 de 4
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCION DE PERFORACIÓN Y
MANTTO. DE POZOS
Número de Licitación:
_______________________
REQUIERA LA PROPIA EMPRESA (REFERENCIA, GRUPO, ETC.) (Artículo 36
Fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con la misma).

SE VERIFICARÁ QUE LA
LICITANTE NO CONSIGNE NINGÚN DATO REFERENTE A COSTOS, SALARIOS,
PRECIOS O MONTOS EN LOS FORMATOS DE ANEXOS “HT´s”,
(DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA). (Artículo 40 Fracción III, del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la
misma).
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Versión:: 09-mayo/2003
5 de 4
Descargar

petroleros/Manuales de perforacion de pozos GUIAS PEMEX

Contratos administrativos

Contratos administrativos

Derecho AdministrativoContratación en la Administración PúblicaTípicos: Obras y gestión de servicios públicosSuministro

Lección 41 LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Lección 41 LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Administraciones públicasEjecución de prestacionesExtinciónPago de precioContratos administrativos

Contrato de obras

Contrato de obras

Obligaciones y contratosDerecho Civil españolContratistaComitente

Supuesto nº 2

Supuesto nº 2

Plazos de adjudicaciónContratistaResoluciónModificaciónContrato de suministroContratación de Administraciones Públicas