Documento 1746090

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO
No. DTL/AD/SUP MANTTO EDIF PUB-025/2014 CONV-1
Convenio Modificatorio de Plazo al Contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios
unitarios por unidad de concepto de servicio realizado No. DTL/AD/SUP MANTTO EDIF PUB-025/2014, que
celebran por una parte el Gobierno del Distrito Federal a través de la Delegación Tlalpan representado en este
acto por la C. Ada Alavez Ruiz, en su carácter de Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, a quien en
lo sucesivo se le denominará “La Delegación” y por la otra parte la empresa Arquitectura, Ingeniería,
Supervisión y Asesoría AISA, S.A. de C.V., representada por el C. María Guadalupe Pedraza Benítez, en su
carácter de Presidenta del Consejo, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Contratista”, conforme a lo
establecido por el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, ambas partes están de acuerdo en
someterse al contenido y alcance de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:
ANTECEDENTES
1.-
Con fecha 21 de Agosto de 2014, “La Delegación” y “El Contratista” suscribieron el Contrato de
servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de servicio
realizado No. DTL/AD/SUP MANTTO EDIF PUB-025/2014, en el cual “El Contratista” se obliga a
realizar los trabajos descritos en la Cláusula Primera, consistente en la: “Supervisión al mantenimiento
a edificios públicos, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, dentro del perímetro
delegacional”.
2.-
La adjudicación del citado Contrato se realizó a través del procedimiento de Adjudicación Directa, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 3 apartado "B" fracción IV, 5, 23, 24 inciso C), 44 fracción I inciso B), 61 y 62
de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 80 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
del Distrito Federal, con clave de concurso No. ADS-010-14, y fallo de fecha 20 de Agosto de 2014;
asignada a “El Contratista” en virtud de contar con capacidad de respuesta inmediata y recursos
técnicos, financieros, humanos necesarios y experiencia en los trabajos a desarrollar.
3.-
El objeto del Contrato es la “Supervisión al mantenimiento a edificios públicos, Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano, dentro del perímetro delegacional”.
4.-
Los trabajos deberán realizarse en los siguientes frentes: (Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano).
5.-
El monto del Contrato es de $280,172.41 (Doscientos ochenta mil ciento setenta y dos Pesos 41/100
M.N.) Mas la cantidad de $44,827.59 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete Pesos 59/100
M.N.) que corresponde al impuesto al valor agregado, lo cual suma un importe total de
$325,000.00 (Trescientos veinticinco mil Pesos 00/100 M.N.).
6.-
Con un plazo de 103 días calendario, obligándose a iniciarlos el día 25 de Agosto de 2014 y a
terminarlos el 05 de Diciembre de 2014, de conformidad con el programa de obra pactado, aprobado
previamente por “La Delegación”.
7.-
En la Cláusula Décima Cuarta.- Modificación de los alcances, especificaciones y programas, se establece
lo siguiente:
“La Delegación” podrá modificar los alcances, las especificaciones y los programas materia de este contrato,
celebrando para tal efecto convenios en términos y condiciones del artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal.
Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
…
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración total del
periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que no disminuya o
rebase el veinticinco por ciento de su duración.
026/2014 LOC CONV-1
1
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO
No. DTL/AD/SUP MANTTO EDIF PUB-025/2014 CONV-1
Por lo anterior “La Delegación” podrá modificar dicho Contrato a través de un Convenio Modificatorio de Plazo
con "El Contratista".
DECLARACIONES
Las Partes por conducto de sus representantes declaran:
A) Que reconocen haber suscrito el Contrato DTL/AD/SUP MANTTO EDIF PUB-025/2014, de fecha 21 de
Agosto de 2014, relativo a la “Supervisión al mantenimiento a edificios públicos, Dirección General
de Obras y Desarrollo Urbano, dentro del perímetro delegacional”.
B) Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica para celebrar el presente convenio, por su parte la
Delegación Tlalpan es un Órgano Político-Administrativo del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 122 apartado C, base tercera fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción I, 87 párrafo tercero, 104 y 117 fracción II y XI del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, así como en los artículos 1, 2, 3 fracción III, 10 fracción XIV, 11 párrafo XV,
37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y los artículos 1º, 2º, 3º
fracción III, 120, 122, 122 BIS fracción XIV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del
Distrito Federal.
C) Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117, fracción IX y X, del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, 38 y 39, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la
C. Ada Alavez Ruiz, con fecha 16 de Mayo del año dos mil catorce, fue designada por la Lic. Maricela
Contreras Julián, Jefa Delegacional en Tlalpan como Directora General de Obras y Desarrollo Urbano,
y que cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para firmar el presente instrumento, con
fundamento en lo dispuesto a los artículos 122 fracción III, 122 Bis fracción XIV inciso c), 123, 126 y 184
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en el Acuerdo Delegacional por
el que se delega en los Titulares de la Dirección General de Administración, Dirección General de Obras
y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Desarrollo Social,
Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable, Dirección General de Cultura, Dirección General
de Participación y Concertación Ciudadana, Dirección General de Desarrollo Económico Fomento
Cooperativo y Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria las Facultades que se indican, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de enero de 2013.
D) En cuanto al “El Contratista”, acredita su existencia, facultades y atribuciones como se señala en las
declaraciones fracción Segunda, del citado Contrato.
E) Es una sociedad debidamente constituida conforme a la leyes mexicanas, por lo cual conviene en
seguirse considerando mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de algún
gobierno extranjero, bajo pena de perder todo el derecho derivado de este Contrato en beneficio de la
nación mexicana, en los términos del artículo 27 fracción primera de la Constitución Política de Los
Estados Unidos Mexicanos.
F) Que el presente convenio carece de dolo, error, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que
afecte o pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo.
G) Que reconoce la certeza y validez de las declaraciones contenidas en el presente convenio y que están
conforme con las mismas.
H) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen en este acto,
por lo cual es su voluntad celebrar el presente convenio.
Los alcances originales del Contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios por
unidad de concepto de servicio realizado, detallados en su Cláusula Tercera que comprende el plazo de 103 días
calendario, obligándose a iniciarlos el día 25 de agosto de 2014 y a terminarlos el 05 de diciembre de 2014,
aumentando a 15 días naturales, que comprende del 06 de diciembre de 2014 y a terminarlos el 20 de
diciembre de 2014.
026/2014 LOC CONV-1
2
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO MODIFICATORIO DE ALCANCES, IMPORTE Y PLAZO
No. DTL/AD/SUP MANTTO EDIF PUB-025/2014 CONV-1
En virtud de que, mediante Convenio Modificatorio de Plazo al Contrato de Obra Pública a base de precios
unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No. DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014 CONV-1, de
fecha 28 días del mes de Noviembre de 2014, se determinó modificar el plazo original estipulado en la Cláusula
Tercera del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado No.
DTL/LP/MANTTO EDIF PUB-026/2014, comprendiendo ahora un plazo de ejecución de 15 días calendario,
quedando día 01 de Diciembre de 2014 y a terminarlos el 15 de Diciembre de 2014, las partes acuerdan la
celebración del presente Convenio Modificatorio de Plazo.
Aunado a lo anterior, se cuenta con un Dictamen Técnico, de fecha 20 de Octubre de 2014, suscrito por los CC.
Máximo Cesar Romero, Director de Obras y Operación; Abraham González Rebollo, Jefe de Unidad
Departamental de Mantenimiento a Edificios Públicos y María Guadalupe Pedraza Benítez, Representante Legal
de empresa Arquitectura, Ingeniería, Supervisión y Asesoría AISA, S.C., con el cual se justifica el otorgamiento del
presente convenio.
Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de Plazo,
sujetando su compromiso al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Modificación de Plazo: Las partes convienen en modificar el plazo original estipulado en la Cláusula
Tercera del Contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios por unidad de
concepto de servicio realizado, comprendiendo ahora un plazo de ejecución de 15 días calendario, quedando día
06 de Diciembre de 2014 y a terminarlos el 20 de Diciembre de 2014.
SEGUNDA.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos
de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas que integran el Contrato No. DTL/AD/SUP MANTTO
EDIF PUB-025/2014, de fecha 21 de Agosto de 2014, relativo a la “Supervisión al mantenimiento a edificios
públicos, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, dentro del perímetro delegacional”.
Leído el presente Convenio Modificatorio de Plazo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firman de conformidad en 4 (cuatro) tantos en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la
Delegación Tlalpan, ubicada Avenida San Fernando no. 84, Colonia Centro de Tlalpan, Delegación Tlalpan,
México, Distrito Federal, C.P. 14000 al 28 días del mes de Noviembre de 2014.
POR “LA DELEGACIÓN”
LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
CONTROL
___________________________________
C. ADA ALAVEZ RUIZ
_____________________________________
C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ CASTILLO
POR “EL CONTRATISTA”
ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN
Y ASESORÍA AISA, S.A. DE C.V.
___________________________________
C. MARÍA GUADALUPE PEDRAZA BENÍTEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO
026/2014 LOC CONV-1
3