AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA (ALAVA) BASTIDAKO UDALA (ARABA) ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE APERTURA PARCIAL DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO MATAGALLEGOS Mediante Providencia de Alcaldía se manifestó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en APERTURA PARCIAL DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO MATAGALLEGOS por los motivos siguientes: devolver el arroyo de matagallegos a situación previa y natural, como cauce descubierto, con lo que ello supone de mejora para el propio Dominio Hidráulico, y ello, en interés de la ciudadanía del Municipio. El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 261.954,61 euros iva incluido, 221.995,43 euros sin Iva (el iva asciende por lo tanto a 39.959,18 euros, al ser del 18%). La duración prevista del contrato será de 3 MESES desde la fecha que se levante el acta de comprobación del replanteo. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION Y PONDERACION SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA - 4.1. VALORACIÓN TECNICA, se valorará hasta 20 puntos. Para posibilitar la evaluación y valoración de estos apartados, los licitadores deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido tendrá carácter contractual. La información deberá ser clara en cuanto a los conceptos (méritos alegados, programas de trabajos, detalle de subcontratistas y sus actividades, etc...) o 4.1.1. Calidad del análisis de la obra………….hasta puntos 8 (Documento donde se justifique que el licitador ha estudiado pormenorizadamente la obra, su ubicación, accesos, usos y demás datos que pudieran afectar a la ejecución del proyecto. Así mismo se podrá valorar la propuesta de sistemas avanzados que mejoren sustancialmente los proyectados sin que esto implique sobreprecio. Los datos de esta memoria o documento, en caso de ser valorado, tendrá carácter contractual siendo aplicables si la Dirección de la Obra así lo considera) o 4.1.3. Mantenimiento de la obra…………..hasta 10 puntos (Se valorará el compromiso y calidad, así como la capacidad y rápida respuesta de atención. Se tendrá en cuenta la ampliación del plazo) o 4.1.4. Programa de los trabajos obra…………….hasta 2 puntos o Planning de (En caso de ser presentado un planning o Gantt de obra en el que se programen las partidas de obra, plazos y tiempos de ejecución de cada una de ellas, valoraremos estos datos, ya que siendo vinculantes, determinan las posibles sanciones por retraso no justificado. El contenido de este documento debe ser real y ejecutable tanto por el contratista como por los subcontratistas) No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 8 puntos en el anterior apartado de valoración técnica. (SOBRE C) (SOBRE B): CRITERIOS QUE MATEMÁTICA: Hasta 28 puntos - DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 4.2. PRECIO DEL CONTRATO, se valorará hasta un máximo de 10 punto (La oferta con mayor baja sobre el presupuesto de licitación alcanzará 10 puntos. El resto de ofertas se valorarán, a la baja, de forma porcentual) Previéndose una baja máxima del 20 % del precio de licitación - 4.3. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un máximo de 3 puntos (Si presentan todos los precios de la oferta descompuestos se puntuará con 3 puntos, si por el contrario solo presentan los precios unitarios de la oferta se puntuará con 1 punto. No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del presentado en la oferta s/punto 4.2) - 4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará 1,25 puntos por cada semana de mejora en el plazo, hasta un tope igual a la puntuación correspondiente al promedio de mejora ; en ningún caso resultara un plazo inferior a 2 meses ( puntuación máxima a obtener: 5 puntos) (En caso de no corresponder este dato con los aportados en el programa de ejecución de la obra, no se valorarán los plazos en ninguno de los apartados) 4.5. PLAZO DE GARANTIA, se valorará 2,00 puntos por cada año de aumento del plazo de garantía general (1 año), hasta un tope de cinco años (puntuación máxima a obtener: 10 puntos) En caso de empate en la puntuación total obtenida por dos o más empresas, será adjudicataria la empresa que hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado 4.1.1. Y en el caso de persistir el empate se adjudicará a la empresa que obtenga mayor puntuación en el apartado 4.1.2. En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen penalidades diferentes a las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre: Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución: El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva constituida o por la imposición de las penalidades que se indican a continuación: Teniendo en cuenta que el retraso en las obras originaría graves trastornos en la vida ciudadana, se fija una penalidad distinta a la establecida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,. La fórmula que se establece para el cálculo del importe de las penalidades a imponer, por retraso en el plazo de ejecución en la obra, es el siguiente: 121,74 x 5 x 0,67 = 407,83 euros, donde: .-121,74 es la penalidad diaria a imponer conforme Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. .-5 es el coeficiente de ponderación que un retraso en la ejecución de la obra supondría para la obtención de la financiación externa de la obra (ponderación del 1 al 10) .-0,67 es el coeficiente del retraso de un día en el plazo de ejecución de las obras (5 meses = 150 días) 815,66euros es la penalidad diaria a imponer en caso de demora en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,, regulándose su petición por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de crédito del Secretario-Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el informe del Secretario-Interventor. Visto el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.Vista la Disposición adicional segunda de la Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Sr Alcalde-Pte presenta al Pleno, para su adopcion , la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que obran en el expediente. El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 261.954,61 euros iva incluido, 221.995,43 euros sin Iva ( el iva asciende por lo tanto a 39.959,18 euros, al ser del 18%). Aprobar como forma de adjudicación ABIERTO. el Procedimiento Aprobar como forma de tramitacion la de ORDINARIA Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. Aprobar la constitucion de la siguiente Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011: Presidente: El Alcalde o concejal en quién delegue; Vocales: El Secretario-Interventor municipal; El portavoz del grupo municipal del PP; El portavoz del grupo municipal del ALBA; El portavoz del grupo municipal del IDN; Secretario: El TAG de la corporación municipal. En Labastida a 26 de Marzo de 2012 EL ALCALDE-PTE